ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

0000 Xxxxxxx, Xxxxxx x. 1-3.

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A KBT. MÁSODIK RÉSZ, UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ, NYÍLT KÖZEBSZERZÉSI ELJÁRÁS

TED: 2018/S 071-156395 (KÉ: 2018/70)

2018.

Jelen ellenjegyzésé a dokumentum egészére vonatkozik.

2018. április 13.

Xxxxxx Xxxxxxx

Digitálisan aláírta: Xxxxxx Xxxxxxx DN: c=HU, l=Budapest, o=Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.,

ou=Miskolci Iroda, cn=Xxxxxx Xxxxxxx, serialNumber=1.3.6.1.4.1.3555.5.1.4 10570713047705, sn=Kocsis,

xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, givenName=Xxxxxxx, 2.5.4.97=VATHU-26087937-2-41 Dátum: 2018.04.13 13:10:42 +02'00'

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Az Ajánlatkérő, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018/S 071-156395. számon, 2018.04.12. napján közzétett eljárást megindító ajánlati felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx x. 1-3.

Címzett: Xxxxxx Xxxxx Tel: +36 (46) 516 450

Fax: + 00 00 000-000

E-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda

3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2. Telefon: x00 00000000

Fax: x00 00000000

E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx

Az eljárás típusa:

Kbt. Második Része szerinti, Uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás.

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”

A szerződés időtartama:

A szerződéskötéstől számított 16 hónap, hiba- és hiánymentes mûszaki átadás-átvétel napjával bezárólag számítva.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen kiegészítő iratok között ellentmondás merül fel, úgy az eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. KÖTET

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

12/04/2018 S71 - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

Magyarország-Miskolc: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2018/S 071-156395

Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

AK15545

Xxxxxx xxxx 0-0. Miskolc

3530

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxx

Telefon: x00 00000000

E-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: x00 00000000

NUTS-kód: HU311

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx A felhasználói oldal címe: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx I.2)Közös közbeszerzés

I.3)Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx

További információ a következő címen szerezhető be másik cím: ÉSZ-KER Zrt. Miskolci Iroda

Kazinczy F. u. 6. 2/2. Miskolc

3525

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxxxx

Telefon: x00 00000000

E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx Fax: x00 00000000

NUTS-kód: HU311

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

A felhasználói oldal címe: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

ÉSZ-KER Zrt. Miskolci Iroda Kazinczy F. u. 6. 2/2.

Miskolc 3525

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxxxx

Telefon: x00 00000000

E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx Fax: x00 00000000

NUTS-kód: HU311

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx A felhasználói oldal címe: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx I.4)Az ajánlatkérő típusa

Egyéb típus: önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet

I.5)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”

II.1.2)Fő CPV-kód

45221250

II.1.3)A szerződés típusa Építési beruházás

II.1.4)Rövid meghatározás:

I. ütem TOP-6.1.1.-15.Kivitelezés:Aszfalt burkolatú feltáró út 850 m hossz, aszfalt burkolatú

gyalogosjárdával és kerékpárúttal, központi körforgalommal közvilágítással,a közlekedési létesítmények felszíni csapadékvíz elvezetésével, a befogadó vízfolyás mederrendezésével 873 m hossz.Tervezés: feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint módosítandók. II. ütem TOP-6.1.1.- 16:Tervezés és kivitelezés: ivóvízvezeték 1850 m hossz, gravitációs szennyvízcsatorna 600 m hossz, szennyvíz átemelő minimális óracsúcs 41-45 m3/h, szennyvíz nyomóvezeték 2300 m hossz, aszfalt burkolatú feltáró út vegyes forgalmú gyalogos és kerékpárúttal, közvilágítással, vízelvezetéssel 770 m hossz-ban, 230 m hossz-ban zúzottkő burkolattal. Csapadékvíz elvezetését biztosító záportározó

építése 480 m3 hasznos térfogattal. Az átemelőkbe épített szivattyúk működtetéséhez szükséges

villamos energiaellátás földkábeles kiépítése automatizálással. Hejő-Malomárok mederrendezése 1250

m hossz-ban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

II.2.2)További CPV-kód(ok)

45221250

45200000

45233200

71220000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU311

A teljesítés fő helyszíne:

Miskolc 0133/8., 47393/24., 47511/11., 0116/1., 0116/3., 0124/7., 0125., 0126/2., 0126/9., 0127/1., 0127/2., 0130/11., 0130/2., 0130/3., 0130/4., 0130/5., 0130/6., 0130/7., 0130/8.,

47393/16., 47393/17., 47393/19., 47511/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Részletes ismertetés a dokumentáció 13. fejezetében: tervezés és kivitelezés. Vállalkozó feladatát képezi különösen:

— a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,

— kiviteli tervek elkészítése,

— az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,

— a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

I. ütem: Az feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben tervezendő kapacitások és csatlakozások ismeretében a tervek és módosítandók.

II. ütem: A kivitelezés: folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.

1. Vízellátó vezeték: D 315 KPE vezeték tervezendő 1850 fm hosszban, két ponton történő betáplálással., olyan kialakítással, hogy a jelen projektben tervezett út mindkét oldalán a vezeték továbbépítési lehetősége biztosított legyen.

2. Gravitációs szennyvízcsatorna: +a feltáró út keleti oldalán 600 fm hosszban. A csatornát megfelelően méretezett de min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból kell tervezni és kivitelezni 5-15 ‰ hosszeséssel. Beton tisztítóaknák elhelyezése szükséges max. 50 méterenként. A tervezendő és megvalósítandó bekötőcsatorna kialakítások min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból készüljenek.

3. Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés: A gravitációsan gyűjtött szennyvizek kivezetése a fejlesztési terület súlypontjának közelében telepítendő szennyvízátemelővel tervezett.A nyomott KPE anyagú szennyvízvezeték(ek) ~2300 fm szállítási hosszon a MIDIP területén lévő és üzemelő szennyvízátemelőbe csatlakoznak.

4. Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás: Az I. ütem szerint építendő feltáró út folytatásaként 770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út tervezendő 7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel,

körfogalomban végződjön, aszfalt burkolattal, közvilágítással kell ellátni. A közvilágítás elektromos

energia ellátásának megtervezése és kiépítése a Vállalkozó feladatát képezi.

5. Csapadékvíz elvezetés: a Xxxx Xxxxxxxxx 1250 m hosszon történő mederrendezésének terveivel együtt záportározó és csapadékvíz átemelő tervei is.

Vállalkozó feladatát képezi:

— az építési feladatok határidőre történő elvégzése a rendelkezésre bocsájtott kiviteli tervek alapján,

— a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

I.ütem: Hejő-Malomárok mederrendezés: a 6+821-7+694,5 km szelvények között

Feltáró út vízelvezetéssel és közvilágítással: A tervezett út 850 m hosszú, párhuzamosan közösen vezetett gyalog és kerékpárút készül. A Tervezett út szélessége 7,0m egyoldali 2,5 %-os baloldali

eséssel készül a töltés lábnál tervezett csapadékvíz-elvezető árok felé. Az út két oldalán 2,0m széles padka készül 5 %-os eséssel. Az útburkolat szélein szegélyek nem épülnek, ezért a burkolat széleit a pályaszerkezet lépcsőzetes kialakításával kell megépíteni.

II. ütem: A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni. 1.Vízellátó vezeték:D 315 KPE átmérőjű vezeték 1850 fm hosszban

2.Gravitációs szennyvízcsatorna: feltáró út keleti oldalán 600 fm hosszban.

3.Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés:1 db szennyvízátemelő és D 160 KPE anyagú szennyvízvezeték 2300 fm szállítási hosszon.

4.Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás: 770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út 7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel, a feltáró út körfogalomban végződve.

5. Csapadékvíz elvezetés: Xxxx Xxxxxxxxx 1250 m hosszon történő mederrendezése, valamint 1750 m3 belső térfogatú monolit vasbeton záportározó és csapadékvíz átemelő létesítése.

A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

II.2.5)Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember útépítési alkalmassági követelményen felüli útépítésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 15

Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember víziközmű építési szakember alkalmassági követelményen felüli víziközmű építésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hóna / Súlyszám: 15

Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Az időtartam hónapban: 16

A szerződés meghosszabbítható: nem II.2.10)Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok: nem II.2.11)Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017- 00001. azonosító számú projekt

II.2.14)További információk

Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely költséghatékonyabban megoldható a részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval továbbá fontos az esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. §

(4) bek a) pontjában foglalt jogszabályi indokolás a dokumentáció 13. pontjában található. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek

III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód: Egységes európai közbeszerzési dokumentum a Kbt. 67. § (1) (2) és (3)(4) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Xxxxxxxxxxxxxx a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik fentebb meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a változásbejegyzési eljárásról.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.

SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság: A 322/2015.(X.30.) K.r. 21. § az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi. Mód: Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtása mely szerint megfelel.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján:

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Mód: Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat hogy megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 26. § (2) bek. alapján:

SZ/1.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. és a Kbt. 65. §

(1) bek. c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Minimumkövetelményei részletesebben a dokumentáció 13. pontjában.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

A Kr. 19. § (3) bek. alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pont szerinti követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek és bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bek. szerint.

P/2. Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

Xxxxxxxxxxx (közös ajánlattevők) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján

- attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - valamennyi (a vizsgált időszakban megszűnt is) számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal:a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma, számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e:

„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő bármely a megszűnés dátumát követő igazolást is elfogadottnak tekint a megszűnt számlákkal kapcsolatos igazolással kapcsolatban.

P/3. Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra: a Kr.

19. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

P1. és P3. pontok tekintetében: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alkalmazandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvíz-elvezetési rendszer tervezése és/vagy építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 1 000 000 000,- HUF, összeget.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvíz-elvezetési rendszer tervezése és/vagy építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 000 000 000,- HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra:

M/1 Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél megnevezését,a teljesítés helyét,a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,az építési beruházás főbb mennyiségi adatait

az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal;a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kr. 22. § (5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.

M/2. Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra:a Kr. 21.

§ (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére

vonatkozó nyilatkozat;a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

M/3 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra: Kr. 21.

§ (2) bekezdése h) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását. (eszköz-nyilvántartási lap, forgalmi engedély, tulajdoni lap, (elő)bérleti szerződés, és minden más olyan irat, melyből a követelménynek való megfelelés megállapítható).

A Kbt. 65. § (6) (7) (9) és Xx. 24. § (1) alkalmazandó.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M/1-M/2 pontok előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciákkal, mely magukban foglalták legalább az alábbiakat:

— Legalább 2x1 sávos új út építésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referncia(ák) amelynek összes hossza legalább 300 fm, és tartalmazott út közvilágításának kiépítését és,

— csapadékvízelvezető és/vagy szennyvízelvezető csatorna kiépítésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referencia(ák), amelyek összes hossza legalább 600 fm és mely folyamatos víztelenítés mellett valósult meg,

— legalább D100 méretű nyomott csapadékvízelvezető és/vagy szennyvízelvezető csatorna és/vagy ivóvízvezeték kiépítésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referencia(ák), amelyek összes

hossza legalább 2 700 fm, mely tartalmaz legalább 1 db átemelő műtárgy építését gépészeti technológiával, és elektromos energia ellátással és mely folyamatos víztelenítés mellett valósult meg,

— legalább 1 300 m3 belső térfogatú monolit vasbeton záportározó műtárgy - vagy azzal műszakilag egyenértékűnek minősülő monolit vasbeton medence - építése hozzá szervesen kapcsolódó gépészeti technológia és elektromos energia ellátó vezeték építéssel, mely folyamatos víztelenítés és szádfalas földpart megtámasztás mellett valósult meg.

Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 4 db szerződésből teljesítheti.

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek.

alapul vételével jár el.

M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe:

M/2.1.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.2.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete IV./3. rész 10. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.3.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „VZ-TEL” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete 2. rész 5. pontjában meghatározott, vagy érvényes „VZ-TEL” tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.4.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete 2. rész 5. pontjában meghatározott (vagy azzal egyenértékű), vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” kategóriájú tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi gépekkel, berendezésekkel:

— 1 db lánctalpas kotró,

— 1 db kotró-rakodó,

— 1 db aszfalt finisher,

— 1 db gumihenger.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1.A részletes feltételeket a Dokumentáció 13. pontja tartalmazza.

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben foglaltakra, Ajánlatkérő a TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16- MI1-2017-00001. pályázat keretében az Európai Uniós forrásból biztosítja 100 %, utófinanszírozás. Kbt.

135. § (8) alapján 10 % előleg biztosíték nélkül, 6 számla külön tételként tartalmazzák a külön pályázati elemet a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdései szerint. HUF.

Mellékkötelezettségek: Jótállási biztosíték 3 %,késedelmi kötbér0,5 %-a nap a vég, 1 % a rész.Meghiúsulási kötbér: 20 %.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás IV.1.1)Az eljárás fajtája Nyílt eljárás

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 28/05/2018

Helyi idő: 10:00

IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének

becsült dátuma

IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Magyar

IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 28/05/2018

Helyi idő: 10:00

Hely:

ÉSZ-KER Zrt., miskolci iroda; 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)További információk:

1. A pontszám mindhárom szempont vonatkozásában: 0-10. Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítást, a minőségi szempontok tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz.

2. A közbeszerzési dokumentáció korlátlanul, közvetlenül díjmentesen elektronikusan elérhető a http:// xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx oldalon, ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig, köteles cégszerűen aláírt, teljes körűen kitöltött regisztrációs lap ajánlatkérő részére a x0000000000 fax számon vagy e- mailen a xxxxxxx@xxxxxx.xx e-mail címre történő megküldésével igazolni.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2); (4) és (6) bekezdésére

vonatkozóan. Nemleges tartalommal is. ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja és felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal.

5. Az ajánlathoz csatolni kell aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.

6. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell a dokumentáció mellékletében található xls formában is. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részének tekinti az árazott költségvetést.

7. Az ajánlathoz részletes indikatív műszaki és pénzügyi ütemtervet kell csatolni. A műszaki és pénzügyi ütemterv elvárt tartalmának részletes leírása a közbeszerzési dokumentációban található.

8. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart.

10. Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti: legalább 000 000 000,-Ft/kár, 500 000 000,-Ft/év építési-szerelési és legalább 10 millió forint/kár, és legalább 20 millió/év tervezőire.

11. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

12. A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell erről.A névjegyzékbe-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján visszalépésnek minősül.

13. Közreműködő FAKSZ: Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx (lajstromszám: 00113), Xxxxxxx Xxxxxx (lajstromszám:

00418)

14. AK. a Kbt. 77.§ (5) bek. alapján előírja, hogy pontazonosság esetén a legmagasabb szakmai tapasztalatot bemutató ajánlatot választja nyertesnek,további azonosság esetén a nettó ajánlati ár a döntő.

15. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: nettó 5 000 000,- Ft, azaz nettó Ötmillió forint. Ajánlatkérő Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000004-06900007 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével.

16. Részteljesítési határidők:

a) A tervezési feladatok a vállalkozási szerződés aláírásától számított 60. napon a Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció engedélyezésre történő benyújtása - nem kötbér terhes

b) a kiviteli terv a jogerős építési engedélyek kiadását követő 15. napon - nem kötbér terhes.

c) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Xxxx Xxxxxxxxx mederrendezése vonatkozásában legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 138. napon - kötbérterhes!

d) II. ütem gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó és csapadékvíz átemelő vonatkozásában legkésőbb a szerződés aláírásától számított 350. napon. - kötbérterhes,

e) feltáró út, Xxxx Xxxxxxxxx teljes mederrendezés 2019. szeptember 31. kötbérterhes

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Xxxxx xxxx 0.

Budapest 1026

Magyarország

Telefon: x00 00000000

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xx Fax: x00 00000000

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Xxxxx xxxx 0.

Budapest 1026

Magyarország

Telefon: x00 00000000

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xx Fax: x00 00000000

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Xxxxx xxxx 0. Budapest 1026

Magyarország

Telefon: x00 00000000

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xx Fax: x00 00000000

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

10/04/2018

2. KÖTET

ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll:

1. KÖTET: ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS

ÖNÁLLÓ MELLÉKLETEK:

- jóváhagyási terv és műszaki tervdokumentáció

- árazatlan költségvetés

1.2. Jelen útmutató nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívással együtt kezelendőek. Az ajánlattevő kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumok és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlatát.

1.3. Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az ajánlat összeállítására és benyújtására, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen közbeszerzési dokumentumok külön nem tesz utalást.

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ilyenkor is élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Az Ajánlatkérő az általa kiadott tájékoztatás(oka)t minden ajánlatkérőnek továbbítja és elektronikusan elérhetővé teszi. Kiegészítő tájékoztatás tekintetében a Kbt. 56.§ rendelkezései az irányadók.

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.

Telefon: +3646/791-916 Fax: +3646/791-876

E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentáció 18. mellékletét képező regisztrációs lapot nem küldte vissza az Ajánlatkérő részére, vagy kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).

A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át.

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről 06-46/791-876-as faxszámra vagy a xxxxxxx@xxxxxx.xx e-mail címre küldjenek visszajelzést!

A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart

3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az eljárás dokumentumait - beleértve az iratmintákat és a szerződéstervezetet (vagy szerződéses feltételek) is - elektronikus úton korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen bocsátja az érdekelt gazdasági szereplők rendelkezésére az ajánlati felhívás 1.3) részében feltüntetett URL elérhetőségről. Ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus úton továbbított iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére (pl. internetelérés, e-mail cím hiányában) az elektronikus dokumentumokat CD adathordozón is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.

Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.

Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat munkanapokon 9.00-15.00 óra között adják le, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11:00 óráig!

Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevők kötelesek viselni!

Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni.

Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.

Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;

- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;

- a számlázás rendjét.

5. SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként csatoljon árazott költségvetést, a megajánlott szakemberek önéletrajzait és részletes műszaki és pénzügyi ütemtervet.

Ennek keretében az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumok mellékletében szereplő költségvetést kitöltve, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell a dokumentáció mellékletében található xls formában is.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyára vonatkozó pénzügyi és műszaki ütemtervet, azaz Gantt- diagramot, melyben az Ajánlattevő köteles minden, a költségvetésből és műszaki leírásból, szerződés tervezetből kiolvasható, a kivitelezéshez szükséges, a tervezett szerződéskötéstől számított kivitelezési tevékenységet szerepeltetni olyan részletességgel, hogy a számlák kibocsátásnak üteme, arányossága és összege összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel.

I. Műszaki, pénzügyi ütemterv

A műszaki ütemtervet a feladat összetettségéhez mérten kell összeállítani létesítményenkénti bontásban.

Az ütemterv pénzügyi ütemezése vonatkozó részében csak a ténylegesen elkészült vagy a tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) százalékosan meghatározott készültségi fokának megfelelő költség elszámolása szerepeltethető.

Az ütemtervnek a számlázási ütemeket, előlegszámlát (adott esetben), részszámlákat és végszámlát

tartalmaznia kell.

Az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges főbb munkanemeket, mely a kiadott dokumentációban (szerződés tervezet, árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek) szerepel. A tevékenységek ismétlődhetnek. Az ütemtervnek továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó, kiadott műszaki dokumentációban foglalt jogszabályokra és előírásokra.

A terv összeállítása során a műszaki dokumentációban foglalt előírások kötelezően betartandóak.

Az ütemterv a fentiekben megfogalmazott követelményeken túl az alábbiaknak megfelelő részletezettséggel készüljön:

- Az ütemterv heti bontású legyen;

- A napi munkaidő tervezésénél figyelemmel kell lenni különösen a 2012. évi I. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésére

- az ütemterv tartalmazza a tevékenység során alkalmazandó erőforrásokat;

- A műszaki ütemterv biztosítsa az Ajánlatkérő által megadott kivitelezési tevékenységekhez rendelt véghatáridőt, illetve részhatáridőt;

- A műszaki ütemterv mutassa be technológiai részletezéssel, időrendi összefüggésekkel az Ajánlattevő(k) által tervezett szervezési és kivitelezés-technológiai megoldásokat, kivitelezés-technológiai sorrendet, kivitelezés-technológiai összefüggéseket a megvalósítandó létesítmények dokumentációjával összefüggésben, amelyek a szerződés teljes körű megvalósításhoz (teljesítéséhez) szükségesek;

- A műszaki ütemtervben Ajánlattevő tüntessen fel valamennyi a költségvetésből és műszaki leírásból, szerződés tervezetből kiolvasható tevékenységet, amely a teljes körű megvalósításhoz szükséges, az időskálán Ajánlatevő tüntesse fel a megvalósítási időtartamot a szerződéskötéstől számítva a szerződés teljesítéséig (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja);

- A műszaki ütemtervben Ajánlattevő mutassa be a szerződéstervezetben előírt minőségbiztosítás érdekében történő adatszolgáltatásokat (pl..TU, MMT);

- A műszaki ütemtervben Ajánlattevő a tevékenységek egymásra épülésének logikai kapcsolatait folyamatnyilakkal jelölje. Határozza meg az egyes munkafázisok technológiai összefüggéseit, tehát azt, hogy mely lépések végezhetők párhuzamosan, illetve egymást megelőzve, követve. A műszaki ütemtervben Ajánlattevő az egyes építési tevékenységek tervezett megvalósítási időpontjait (kezdés és befejezés) és a tervezett munkarendje alapján meghatározott munkanapok számát adja meg;

- A műszaki ütemtervben legyenek egyértelműen és beazonosíthatóan jelölve a kivitelezés mérföldkövei, legalább az alábbi részletezettséggel:

▪ Szerződéskötés

▪ Munkaterület átadása

▪ Tervezési munkák

▪ Engedélyezési időtartamok

▪ Kivitelezési munkák elkezdése

▪ Kivitelezési munkák befejezése

▪ Munka készre jelentése

▪ Műszaki Átadás - Átvétel megkezdése

▪ Műszaki Átadás sikeres lezárása

- Jelölje továbbá Ajánlattevő a műszaki ütemtervben a kritikus utat és a kritikus úton lévő mérföldkövekhez

tartozó eseményeket, tevékenységeket.

II. Árazott költségvetés

Az ajánlat szakmai ajánlat részét az ajánlatok minősítésének és értékelésének megkönnyítése érdekében a .pdf formátum mellett szerkeszthető (excel) formátumban is be kell nyújtani!

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség figyelembevételével adják meg.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy kárátalány a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll.

Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés q) pontjában és a Kbt. 63. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.

Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!

Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az építéssel kapcsolatos járulékos költségek mindegyikére is, mint például:

- fel,- és levonulás

- építés ideje alatti esőzések elleni védelem

- beruházási táblák

- bankköltségek

- biztosítási költség

- minőségvizsgálatok

- kiszoruló föld, bontási törmelék, építési hulladék elszállítása és elhelyezése legális lerakóhelyre

- kalkulált árváltozások

- szállító útvonalak karbantartása

- szükséges szakfelügyeletek költségei

- munkaterület őrzése

- terület folyamatos tisztántartása, takarítása

- kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia díja

- tervezés

- tervezői művezetés

- az építés során keletkezett szennyvíz, kommunális hulladék, elvezetésének illetve elszállításának díja

- a közműegyeztetés és minden szükséges költség és adatdíj az ár részét kell hogy képezze

- a víztelenítés során kielemelendő talajvíz befogadóba való bevezetésének költsége

- ideiglenes energia összes díjköltsége

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell

venni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Xxxxx minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel

leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, mindenegyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

• Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (felvonulási és ideiglenes melléképítmények [építés, fenntartás és bontás], biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.

• Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.

• A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a szerződés időtartama alatt.

• A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:

• Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,

• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy

• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja,

vagy

• Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy

• egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Az árazott költségvetés adataiból ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő számításait, és szükség esetén azt a Kbt.

71. § (11) bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint javítja.

Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony vállalási árat adó Ajánlattevőtől - a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján -

köteles írásban indokolást kérni, és dönt a magyarázat alapján az ajánlat érvényességéről.

Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

Amennyiben Ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az

indokolást, köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerint. A nettó árak kerülnek összehasonlításra.

III. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata (hónap) – Önéletrajzok (2. sz. jegyzék)

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető.

A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata = hónapban megadott magasépítési, épületgépészeti illetve villamos kivitelezési munkák irányításában az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal:

A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása az önéletrajz alapján:

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy

o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába

o a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, hanem a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot

A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége alkalmazni. Ajánlatkérő a jelen beszerzés kapcsán a teljesítésbe bevonásként azt fogadja el, ha a szakember tervezőként, építésvezetőként vagy felelős műszaki vezetőként kerül alkalmazásra, és a kivitelezés ideje alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.

Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt 2. sz. jegyzék szerint készített szakmai önéletrajzát, amely igazolja a 2. számú értékelési szempontban megjelölt szakmai gyakorlatát.

A Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását.

Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának ellenőrzésére.

A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés i) vagy h)

pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.

Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Xxxxxxxxxxx az adott pozicíóra több szakembert ajánl meg, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után amennyiben kifejezetten nem jelöli meg az ajánlatában, hogy az értékelési szempont vonatkozásában melyik szakember kerüljön figyelembe vételre.

6. ÜZLETI TITOK VÉDELME, ELŐZETES VITARENDEZÉS

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [a 2013. évi V. törvény 2:47.§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A Kbt. a 44.§ (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak:

a)azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b)az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott:

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d)az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e)ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A Kbt. 44.§ (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [a 2013. évi V. törvény 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:

ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.

Telefon: +3646/791-916

Fax: +3646/791-876

E-mail: xxxxxxx @xxxxxx.xx

7. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő egy szakaszban végzi, a nyílt eljárás uniós eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza.

8. AZ AJÁNLATI ÁR

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA, valamint a bruttó ár. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Xxxxx minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.

9. A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINTI – LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK – BÍRÁLATI SZEMPONT MÓDSZERTANÁNAK MEGHATÁROZÁSA:

Értékelési szempont	Súlyszám
Minőségi szempont
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	70
2. M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember útépítési alkalmassági követelményen felüli útépítésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)	15
3. M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott víziközmű építési szakember alkalmassági követelményen felüli víziközmű építésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)	15

Pontozás rész-szempontonként:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) (összesen)

Az 1. rész-szempont vonatkozásában megadott szakmai ajánlat árazott költségvetésének alapadataiból ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő számításait, és szükség esetén azt a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint javítja.

A pontozás a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet X.0.xx) pontja szerinti fordított arányosítással az alábbiak szerint:

A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap.

A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A legjobb: a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

P max = 10 P min = 0

P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma

A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

2-3. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata (hónap – csak egész hónap ajánlható meg)

A 2-3. értékelési szempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető.

M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott útépítési alkalmassági követelményen felüli útépítésben szerzett szakmai tapasztalata - hónapban megadott gyakorlati idő

A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása az önéletrajz alapján:

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy

o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába

o a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, hanem a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot

M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott víziközmű építési szakember alkalmassági követelményen felüli víziközmű építésben szerzett szakmai tapasztalata - hónapban megadott gyakorlati idő

A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása az önéletrajz alapján:

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy

o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába

o a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, hanem a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot

Az ajánlattevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata:

A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége alkalmazni.

Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt 11. sz. melléklet szerint készített szakmai önéletrajzát, amely igazolja a 2-3. számú részszempontban megjelölt szakmai gyakorlatát.

Amennyiben az önéletrajzból számolt szakmai tapasztalati idő eltér a felolvasólapon jelzett értéktől, akkor az

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint jár el.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának szúrópróbaszerű ellenőrzésére.

A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.

Az ajánlatkérő a 2-3. részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet X.0.xx) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelésmódszere képletekkel leírva:

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (Amennyiben van a legmagasabb pontszámhoz rendelt értéket meghaladó megajánlás, úgy AK. a képletben a legmagasabb pontszámhoz tartozó megajánlást szerepelteti. A maximális pontszámhoz tartozó értéknél magasabb értékű megajánlások egységesen maximális pontszámot kapnak.)

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Amennyiben a különböző megajánlások között így azonos pontszám keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében, amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Abban az esetben, ha szakember tekintetében tett megajánlás minden ajánlattevő esetében 0, ajánlatkérő a képlet alkalmazása nélkül minden ajánlattevőnek 0 pontot ad.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 60 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekintett értéket rögzíti a képletbe, ha ajánlattevő annál kedvezőbb megajánlást tesz.

Amennyiben ajánlattevő több szakembert ajánl meg egy pozícióra, úgy Ajánlatkérő a magasabb szakmai tapasztalatot igazoló szakembert veszi figyelembe az értékelés során.

3. EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

10. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:

Adózás:

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi ügyfélszolgálat

3525 Miskolc, Kazinczy u. 19. Tel: 46/514-200

Fax: 46/515-428

Környezetvédelem:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környzetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

3530. Miskolc, Xxxxxxxxx xxx 0.

Tel: 46/517-300 Fax.: 46/517-399

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530. Miskolc, Xxxxx Xxxxxx xx 00.

Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Email: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

Egészségvédelem:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x. 12 Tel.:00-00-000-000 Fax:00-00-000-000

xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxx.xx

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

Székhely: 3530 Miskolc, Xxxxxxxxx xxx 0. (3.em.)

Postacím: 3523 Miskolc, Pf.: 173

tel.: 00-00-000-000,

fax: 00-00-000-000

e-mail: xxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

13. KARAKTERKORLÁTOZÁS OKÁN KIEGÉSZÍTENDŐ AJÁNLATI FELHÍVÁS PONTOK

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.1.4) pontjához:

Rövid meghatározás: TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

I. ütem TOP-6.1.1.-15

Kivitelezési munkák:

Aszfalt burkolatú feltáró út épül 850 m hosszban, aszfalt burkolatú gyalogosjárdával és kerékpárúttal, központi körforgalommal közvilágítással, valamint a közlekedési létesítmények felszíni csapadékvíz elvezetésével, a befogadó vízfolyás mederrendezésével 873 m hosszban.

Tervezési munkák: Az feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben tervezendő kapacitások és csatlakozások miatt a tervek módosítandók.

II. ütem TOP-6.1.1.-16

Tervezési munkák: feltáró út körforgalommal közvilágítással, vízvezeték, gravitációs és nyomott szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, csapadékvíz elvezetés, záportározó és átemelő, technológiai egységek villamos energia ellátás és automatizálás engedélyezési terveinek elkészítése a csatolt jóváhagyási terv szerint, hatósági engedélyek beszerzését követően kiviteli tervek elkészítése.

Kivitelezési munkák: ivóvízvezeték ~1850 m hossz-ban, gravitációs szennyvízcsatorna ~ 600 m hossz-ban, szennyvíz átemelő figyelembe veendő minimális óracsúcs ~41-45 m3/h, szennyvíz nyomóvezeték 2300 m hossz-ban, aszfalt burkolatú feltáró út vegyes forgalmú gyalogos és kerékpárúttal, közvilágítással, vízelvezetéssel 770 m hossz-ban, 230 m hossz-ban zúzottkő burkolattal. Csapadékvíz elvezetését biztosító záportározó építése 480 m3 hasznos térfogattal. Az átemelőkbe épített szivattyúk működtetéséhez szükséges villamos energia ellátás földkábeles kiépítése automatizálással. Hejő-Malomárok mederrendezése 1250 m hossz-ban.

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.2.3) pontjához:

A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc0133/8.,47393/24.,47511/11.,0116/1.,0116/3.,0124/7.,0125., 0126/2.,0126/9.,0127/1.,0127/2.,0130/11.,0130/2.,0130/3.,0130/4.,0130/5.,0130/6.,0130/7.,0130/8.,47393/

16.,47393/17.,47393/19.,47511/24.,47511/25.,47511/3.,47511/5.,47511/6.,47514.,47516.,47515.,47593.

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.2.4) pontjához:

A közbeszerzés ismertetése:

A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.

Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi megvalósítandó feladatok vonatkozásában:

- a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,

- kiviteli tervek elkészítése

- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,

- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

Tervezési program:

I. ütem

Az feltáró út és vízelvezetés terve felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben tervezendő kapacitások és csatlakozások ismeretében a tervek és módosítandók.

II. ütem

1. Vízellátó vezeték

A terület vízellátásának megvalósítására D 315 KPE vezeték tervezendő~1850 fm hosszban, két ponton történő betáplálással., olyan kialakítással, hogy a jelen projektben tervezett út mindkét oldalán a vezeték továbbépítési lehetősége biztosított legyen. A meglévő ivóvízvezeték hálózathoz való csatlakozásoknál egyenként kétirányú elzárásról gondoskodni szükséges. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.

2. Gravitációs szennyvízcsatorna

3. Gravitációs szennyvízcsatorna

Gravitációs szennyvízelvezető csatorna tervezett a feltáró út keleti oldalán ~600 fm hosszban. A csatornát megfelelően méretezett de min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból kell tervezni és kivitelezni 5-15 ‰ hosszeséssel. Beton tisztítóaknák elhelyezése szükséges max. 50 méterenként. A tervezendő és megvalósítandó bekötőcsatorna kialakítások min. 20 cm belméretű KGPVC anyagból készüljenek. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.

4. Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés

A gravitációsan gyűjtött szennyvizek kivezetése a fejlesztési terület súlypontjának közelében telepítendő szennyvízátemelővel tervezett.

A rendszer kialakításának olyannak kell lennie, mely üzemeltetési szempontból optimálisan és gazdaságosan kezelhető. Ezért nyomott vezetékpár kialakítása szükséges, mely akár különböző átmérőjű vezetékekkel is megvalósítható. Ezek kiszolgálása 1+1 meleg tartalék frekvenciaváltóval is ellátott szivattyúval történjen áganként (2 pár szivattyú), de csak a minimálisan meghatározott óracsúcs érték szállítására beépítendő szivattyúk beszerzése és telepítése képezi jelen beszerzés tárgyát.

A nyomott KPE anyagú szennyvízvezeték(ek) ~2300 fm szállítási hosszon a MIDIP területén lévő és üzemelő szennyvízátemelőbe csatlakoznak.

A szennyvízátemelő, a nyomott vezeték(ek) paramétereinek illetve a szükséges gépészeti csomópontok és szerelvényezések meghatározása a tervezési feladat részét képezik.

Az üzemeléshez szükséges elektromos ellátás tervezése a Megrendelő által meghatározott szolgáltatási pontról Vállalkozó feladata beleértve a szükséges fogyasztói mérőhely kialakítását is. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.

5. Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás

Az I. ütem szerint építendő feltáró út folytatásaként II. ütemben mintegy 770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út tervezendő 7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel. A fektáró út körfogalomban végződjön. A gyalog és kerékpárút aszfalt burkolattal épüljön.

A feltáró utat, gyalog- és kerékpárutat közvilágítással kell ellátni. A közvilágítás elektromos energia ellátásának megtervezése és kiépítése a Vállalkozó feladatát képezi.

6. Csapadékvíz elvezetés

Az iparterület csapadékvíz elvezetésének érdekében a Xxxx Xxxxxxxxx 1250 m hosszon történő mederrendezésének terveivel egyidőben a csapadékvízek Hejő Malomárokba történő bevezetését biztosító záportározó és csapadékvíz átemelő tervei is elkészítendők. Az átemelő energiaellátásának tervezése a megrendelő által meghatározott szolgáltatási pontról Vállalkozó feladata beleértve a szükséges fogyasztói mérőhely kialakítását is. A záportározóba történő gravitációs bevezetés tervezése során felül kell vizsgálni az I. ütemben tervezett vízelvezető létesítmények hidraulikai kapacitását, és azokat a szükséges mértékben módosítani kell. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.

Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi megvalósítandó feladatok vonatkozásában:

-az építési feladatok határidőre történő elvégzése a rendelkezésre bocsájtott kiviteli tervek alapján,

- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

I. ütem

1. Hejő-Malomárok mederrendezés

A mederrendezéssel érintett szakaszhatárok a 6+821-7+694,5 km szelvények között helyezkednek el. A meder jobb partja telekhatáron kívül található a 6+821-6+914, valamint a 6+974-7+080 és a 7+350-7+425 szelvények között. A fent felsorolt szakaszokon a medret vissza kell tölteni a telekhatárig, valamint az előírt minimális mederszelvényt a bal parton bevágással kell biztosítani.

A Malomárok jelenlegi fenékesése 1,3 ‰, amely a rendezés után is változatlan marad.

A kivitelezési szakasz teljes hosszában a mederben növényzetirtást kell végezni. A mederszelvény alakja és mérete változó a szakaszon, ennek egységesítése nem cél.

A meghatározott keresztszelvények az alábbiak:

7+157 - 7+694,5 szelvények között

Fenékszélesség: 2 m

Min. rézsűhajlás 1:1,8

6+845 - 7+157 szelvények között

Fenékszélesség: 2,5 m

Min. rézsűhajlás 1:1,9

6+821 – 6+845 szelvények között

Fenékszélesség: 2,5 m

Min. rézsűhajlás 1:1

A meder telekhatáron belülre helyezésekor az adott szakaszon legalább az előírt minimális mederszelvényt kell megépíteni. A tervezett, épített rézsűk egységesen 1:2 rézsűhajlással épülnek. A töltésépítés után a meder rézsűjének védelmére a rézsűkre 400 g/m -es geotextíliát kell teríteni, majd erre TA-TB jelű fagyálló vízépítési terméskő réteget kell elhelyezni 30 cm vastagságban. A bevágásokban a rézsűk kialakítása után biológiai felületvédelmet kell alkalmazni a meder füvesítésével.

A kivitelezés során az alábbi technológiai lépéseket kell betartani:

- xxxxxx xxxxxxxxxxx, helyben deponálása

- felület érdesítése pl. fogasolással

- réteges feltöltés 5-8% víztartalmú anyaggal

- tömörítés Trρ=85%

- geotextília terítés, kőanyag elhelyezése

- szabad rézsűfelületek azonnali füvesítése

2. Feltáró út vízelvezetéssel és közvilágítással

A tervezett út 0+000 szelvénye csatlakozik a 304 - M30 Miskolc déli II. rendű főút 0+881 km szelvényében lévő Takata körforgalom déli ágához. A tervezett út 850m hosszú amelynek a 0+760,75km szelvények körforgalmat terveztünk. A tervezett úttal párhuzamosan közösen vezetett gyalog és kerékpárút készül.

A Tervezett út szélessége 7,0m egyoldali 2,5%-os baloldali eséssel készül a töltés lábnál tervezett csapadékvíz- elvezető árok felé. Az út két oldalán 2,0m széles padka készül 5%-os eséssel. Az útburkolat szélein szegélyek nem épülnek, ezért a burkolat széleit a pályaszerkezet lépcsőzetes kialakításával kell megépíteni. A tervezett út hossza: 850m. Az út jobboldali padkája mellett 2,75 m széles gyalog és kerékpárút épül egyoldali 2,5%-os jobboldali eséssel a tervezett csapadékvíz-elvezető árok felé. A kerékpárút burkolata süllyesztett szegéllyel lesz lezárva. A kerékpárút hossza: 850m, szelvényezés szerint jobb oldalon 1,0 m padka készül. A tervezett út és kerékpárút közös feltöltésben épül.

II. ütem

A Tervezési program II. ütemében szerepeltetett műszaki tartalom megvalósítása, melynek főbb létesítményei:

1. Vízellátó vezeték

D 315 KPE átmérőjű vezeték ~1850 fm hosszban

2. Gravitációs szennyvízcsatorna

A feltáró út keleti oldalán ~600 fm hosszban. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.

3. Szennyvízátemelő és nyomott rendszerű szennyvízelvezetés

1 db szennyvízátemelő és D 160 KPE anyagú szennyvízvezeték(ek) ~2300 fm szállítási hosszon üzemelő szennyvízátemelőbe csatlakozással. A szennyvízátemelő gépészetét a projekt keretében telepítésre kerülő elektromos szolgáltatási pontról kell földkábellel ellátni a fogyasztásmérő kiépítése a Vállalkozó feladata. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.

4. Szilárd burkolatú feltáró út, kerékpárút, közvilágítás

770 fm szilárd burkolatú 2x1 sávos feltáró út 7,0m pályaszélességgel, egyik oldalán közös nyomvonalon vezetetett gyalog és kerékpárúttal és 1 db buszmegálló öböllel, a feltáró út körfogalomban végződve.

A közvilágítás elektromos energia ellátásának kiépítése a Vállalkozó feladatát képezi.

5. Csapadékvíz elvezetés

Xxxx Xxxxxxxxx 1250 m hosszon történő mederrendezése, valamint 1750 m3 belső térfogatú monolit vasbeton záportározó és csapadékvíz átemelő létesítése. A kivitelezést folyamatos víztelenítés mellett kell végezni.

A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.2.14) pontjához:

További információ: a részajánlat tétel mellőzésének indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel az Ipari Park fejlesztésének jelen eljárásban meghatározott munkái egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, egymás nélkül, vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk esetén az Ipari Park használhatósága csökkenne és műszaki funkciója korlátozódna. A lehetséges befektetők számára a szerződés ilyen módon történő teljesítése jelentősen kedvezőtlenebb műszaki tartalmat biztosítana, ezáltal Ajánlatkérő számszerűsíthető gazdasági haszontól esne el. Műszaki okok tételesen: Csapadékvíz elvezetés és útépítés munkarészek egymásra utaltsága, Egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése ezáltal magasabb minőségű munka, Környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetősége; szükséges egyeztetések, utazások és környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja Gazdasági okok tételesen: Ajánlatkérői megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével, Kedvezőbb környezet a lehetséges befektetők számára, kedvező befektetői környezet által nyújtott gazdasági haszon. A TOP 6.1.1-15 és TOP 6.1.1-16 támogatási forrásból megvalósuló iparterületi fejlesztés együttes megvalósításának műszaki indoklása: Az iparterületi fejlesztés a támogatási források eltérése miatt két részre osztott, annak ellenére, hogy mindkét támogatási forrás felhasználásának célja azonos, új iparterület infrastruktúrájának megvalósítása. Az infrastruktúra kiépítése egymással összefügg, sem térben, sem időben nem elválasztható az alábbiak miatt: Az iparterület I. ütemében (TOP 6.1.1.-15) megvalósuló feltáró út és annak vízelvezetése közvilágítása valamint a vegyes forgalmú járda és kerékpárút által érintett helyrajzi számon/számokon valósulnak meg a II. ütem (TOP 6.1.1.-16) létesítményei, melyek a vízvezeték jelentős része, gravitációs és nyomott szennyvízelvezetés, iparterület 30 ha-s területrészének csapadékvíz elvezetése. Megállapítható, hogy az építési helyszínek egymást átfedik, a kivitelezés ütemezése egymástól nem függetleníthető. Az építési engedéllyel rendelkező I. ütemű feltáró út és vízelvezetése felülvizsgálandó, szükség szerint a tervek a II. ütemben tervezendő kapacitások és csatlakozások miatt módosítandók. Érintett lehet az

I. ütemben építendő feltáró út alatti átereszek mérete, a II. ütemben tervezendő átemelők üzemi területeinek

útcsatlakozás kialakítása stb.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások értelmében jelen beszerzés az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre együttesen terjed ki, tekintettel Ajánlatkérő érdeke, hogy a kivitelezés teljesítése a szerződött határidőn belül készüljön el. Amennyiben a kivitelező által alkalmazandó technológiai eljárások már a tervezés során figyelembe vételre kerülnek, elkerülhetők az esetleges tervmódosítások. Továbbá a tervezői művezetés sem feltétlenül szükséges a kivitelezés során, mellyel ajánlatkérő költséget takaríthat meg. Fontos továbbá a megvalósítandó tervezési és kivitelezési feladatok és a hozzájuk kapcsolódó engedélyeztetési feladatok célszerűségi és gazdaságossági szempontok alapján történő egységként történő kezelése is, tekintettel a megjelölt feladatok egyben, egységként történő kezelése lehetővé teszi, hogy a megépítendő beruházás részeként beépítésre kerülő anyagok mindenben az adott építmény sajátosságainak és az elérni kívánt fejlesztésnek megfelelően legyenek megtervezve, illetőleg maga az építmény kivitelezése rövidebb idő alatt megvalósulhasson tekintettel arra, hogy a kivitelező az egész beruházást egységében szemlélve célszerűen és költséghatékonyan tudja már a tervezési feladatok során kiválasztani, és engedélyeztetni a beépítésre kerülő anyagokat elkerülve ezzel egy esetleges ismételt engedélyeztetési eljárás lefolytatásával járó procedúrát, illetőleg a kivitelezést lassító, esetlegesen szükséges egyeztetéseket.

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS III.1.1) pontjához:

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód:

Egységes európai közbeszerzési dokumentum.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság:

A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.

Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés dokumentummal történő igazolása ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 26. § (2) bek. alapján:

SZ/1.1. A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ és 8. § alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari

kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A 322/2015.(X.30.) K.r. 8. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek szerepelni kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői tevékenységet végzők országos szakmai kamarai névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges.

SZ/1.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek.

c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is. SZ/1: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelményei:

SZ/1.1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZ/1.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadók.

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS III.1.2) pontjához:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvízelvezetési rendszer tervezése és/vagy építése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az Ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pont szerinti követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. Amennyiben Ajánlattevő a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11) bek.-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek.-re.

P/2. Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

Xxxxxxxxxxx (közös ajánlattevők) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján – attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – valamennyi (a vizsgált időszakban megszűnt is) számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e:

„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő bármely a megszűnés dátumát követő igazolást is elfogadottnak tekint a megszűnt számlákkal kapcsolatos igazolással kapcsolatban.

P/3. Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az

eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P1. és P3. pontok tekintetében: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelytekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyébnyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelytekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvízelvezetési rendszer tervezése és/vagy építése) származó

- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 1.000.000.000,- HUF, összeget.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt. A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy víziközmű építés és/vagy csapadékvízelvezetési rendszer tervezése és/vagy építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 1.000.000.000,- HUF összeget.

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS III.1.3) pontjához:

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: M/1 Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a

közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését,

- a teljesítés helyét,

- a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,

- az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal;

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciamunkák közös ajánlattevői formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők általvégzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

M/2. Xxxxxxxxxxx, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).

M/3 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69.

§-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. számú rendelet 21. § (2) bekezdése h) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását. (eszköz-nyilvántartási lap, forgalmi engedély, tulajdoni lap, (elő)bérleti szerződés, és minden más olyan irat, melyből a követelménynek való megfelelés megállapítható).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, melynek értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kr. 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M/1-M/2 pontokban foglalt igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Csatolandó dokumentumok:

Az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk az M/1-M/2 és Sz/1 pontokban előírtakra, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).

A fenti igazolás módok M/1-M/2 szerinti dokumentumokat az ajánlattevőknek csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás esetén kell csatolniuk.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciákkal, mely magukban foglalták legalább az alábbiakat:

- Legalább 2x1 sávos új út építésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referncia(ák) amelynek összes hossza legalább 300 fm, és tartalmazott út közvilágításának kiépítését és

- csapadékvízelvezető és/vagy szennyvízelvezető csatorna kiépítésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referencia(ák), amelyek összes hossza legalább 600 fm és mely folyamatos víztelenítés mellett valósult meg.

- legalább D100 méretű nyomott csapadékvízelvezető és/vagy szennyvízelvezető csatorna és/vagy ivóvízvezeték kiépítésére vonatkozó korábbi teljesítéseket tartalmazó referencia(ák), amelyek összes hossza legalább 2.700 fm, mely tartalmaz legalább 1 db átemelő műtárgy építését gépészeti technológiával, és elektromos energia ellátással és mely folyamatos víztelenítés mellett valósult meg.

- legalább 1.300 m3 belső térfogatú monolit vasbeton záportározó műtárgy – vagy azzal műszakilag egyenértékűnek minősülő monolit vasbeton medence – építése hozzá szervesen kapcsolódó gépészeti technológia és elektromos energia ellátó vezeték építéssel, mely folyamatos víztelenítés és szádfalas földpart megtámasztás mellett valósult meg.

Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 4 db szerződésből teljesítheti.

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. alapul

vételével jár el.

M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe:

M/2.1.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti

„MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete IV./3. rész

2. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.2.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti

„MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete IV./3. rész

10. pontjában meghatározott, vagy érvényes „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.3.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti

„VZ-TEL” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges 1. melléklete 2. rész 5. pontjában meghatározott, vagy érvényes „VZ-TEL” tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/2.4.legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és gyakorlata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti

„KÉ-K” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, 1. melléklete 2. rész 5. pontjában meghatározott (vagy azzal egyenértékű), vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” kategóriájú tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M/3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi gépekkel, berendezésekkel:

- 1 db lánctalpas kotró

- 1 db kotró-rakodó

- 1 db aszfalt finisher

- 1 db gumihenger

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS III.2.2) pontjához:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1.A részletes feltételeket a Dokumentáció 13. pontja tartalmazza.

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben foglaltakra, Ajánlatkérő a TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017- 00001. pályázat keretében az Európai Uniós forrásból biztosítja.

A támogatás mértéke: 100 %, a finanszírozás formája: utófinanszírozás.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes ellenszolgáltatás (tartalékkeret és áfa nélkül számított) 10% ának megfelelő mértékű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ajxxxxxxxxxxxx xz előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.

Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

Az előlegszámla összege az 1. és a végszámlában egyenlő arányban számolható el.

Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 6 számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 30%-át elérő megvalósult teljesítés esetén

- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

- 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

- 5. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

- végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 20%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.

A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azok külön tételként tartalmazzák a külön pályázat keretében (TOP-6.1.1- 15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001) finanszírozásra kerülő elemeket, és a számla mellékletét képező teljesítésigazolás tartalmazza pályázatonként a szerződésszerűen teljesített igazolt munkálatokat.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint. Ajánlatkérő a kifizetés során a 322/2017. (X.30.) Korm. rend. 32/B. § §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§ (1)-(2)] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

A szerződéskötés, az elszámolás és a számlázás, továbbá a kifizetés pénzneme: HUF

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles a jótállási kötelezettségekből eredő megrendelői igények teljesítésének biztosítására a nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő jótállási biztosíték szolgáltatására . Ezen kötelezettség teljesítésének időpontja a jótállási kötelezettség kezdő időpontja (sikeres átadás-átvétel napja). A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállási időszak végéig (sikeres átadás átvétel napjától számított 60. hónap végéig) kell fenntartania.

A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható:

- óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), vagy

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 134. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével; egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér a teljesítési véghatáridő vonatkozásában: mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra, de maximum a nettó vállalkozói díj 15%-a. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Részhatáridőt terhelő késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a szerződésben rögzített részhatáridőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles. A részhatáridőt terhelő késedelmi kötbér az alábbi jelen felhívás VI.3.23. pontban részletesen kifejtett részteljesítési határidők vonatkozásában az alábbiakban rögzített mérték szerint:

c) a) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Xxxx Xxxxxxxxx mederrendezése vonatkozásában (2018. október 31.)

d) II. ütem gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó és csapadékvíz átemelő vonatkozásában 2019. május 31.

e) feltáró út, Xxxx Xxxxxxxxx xeljes mederrendezés 2019. szeptember 31.

késedelmes megvalósítása esetén egységesen: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1

%-a/ késedelemmel érintett naptári nap.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20

%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 60 hónap mértékű jótállást köteles vállalni. A jótállási idő alatt a csere, vagy garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az Ajánlatkérőre, így nem számolható fel a szállítás, illetve kiszállás díja illetve munkabér sem.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS VI.3) pontjához:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK.

1. A pontszám mindhárom szempont vonatkozásában: 0-10. Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítást, a minőségi szempontok tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz.

2. A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátása: A Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető a http:// xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx oldalon az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától [Kbt. 57. § (1) bekezdés]. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie), az ajánlattételi határidő lejártáig, melyet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, teljes körűen kitöltött regisztrációs lap ajánlatkérő részére a x0000000000 fax számon vagy e-mailen a xxxxxxx@xxxxxx.xx e-mail címre történő megküldésével igazolni.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2); (4) és (6) bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok, a 66.§ (2)-nek eredeti aláírtnak kell lenni. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.

4. Konzorciumi megállapodás: Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodást is be kell nyújtani az ajánlatban, melynek tartalmaznia kell: - a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; - a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; - ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között; - a számlázás rendjét Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésére, mely szerint: „A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.”

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal.

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.

7. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, cégszerűen aláírva, továbbá csatolni kell a dokumentáció mellékletében található xls formában is. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részének tekinti az árazott költségvetést.

8. Az ajánlathoz részletes indikatív műszaki és pénzügyi ütemtervet kell csatolni. A műszaki és pénzügyi ütemterv elvárt tartalmának részletes leírása a közbeszerzési dokumentációban található. Az ajánlatkérőnek az ajánlattétel időszakában a megvalósíthatóságra tekintettel kifejezett érdeke fűződik az ajánlattevői előzetes kalkulációk megismerésére.

9. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlati felhívás ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

10. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg

fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

11. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

12. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.

13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart.

14. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 250.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, és legalább 10 millió forint/esemény, és legalább 20 millió/év tervezői felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

15. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.

16. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

17. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).

18. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelőlt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben

19. A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) - M.2.4) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.

20. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx (lajstromszám: 00113), Xxxxxxx Xxxxxx (lajstromszám: 00418)

21. AK. a Kbt. 77.§ (5) bek. alapján előírja, hogy pontazonosság esetén a legmagasabb szakmai tapasztalatot bemutató ajánlatot választja nyertesnek (max. 60 hónap vizsgálatával), további azonosság esetén a nettó ajánlati ár a döntő.

22. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: nettó 5.000.000,- Ft, azaz nettó Ötmillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000004-06900007 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével.

23. Részteljesítési határidők:

a) A tervezési feladatok ellátására vonatkozóan a vállalkozási szerződés aláírásától számított 60. napon a Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció (útépítési és vízjogi létesítési) engedélyezésre történő benyújtása - nem kötbér terhes

b) a kiviteli terv a jogerős építési engedélyek kiadását követő 15. napon - nem kötbér terhes.

c) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Xxxx Xxxxxxxxx mederrendezése vonatkozásában legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 138. napon – kötbérterhes!

d) II. ütem gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó és csapadékvíz átemelő vonatkozásában legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 289. napon. – kötbérterhes ,

e) feltáró út, Xxxx Xxxxxxxxx teljes mederrendezés 2019. szeptember 31 kötbérterhes.

3. AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA –

KITÖLTÉSI MSEGÉDLET

AZ AJÁMLAT MELLÉKLETEKÉNT JELEN DOKUMENTÁCIÓ IRATMINTÁINAK 2.

MELLÉKLETÉBEN ELHELYEZETT EEKD CSATOLANDÓ KITÖLTVE

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal, A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési

eljárás egyértelmű azonosítását.

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt

az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

A beszerző azonosítása3	Válasz:	Ajánlattevőnek, kapacitást biztosító szervezetnek nem kell kitöltenie
Név:	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Melyik beszerzést érinti?	Válasz:
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése4:	„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által	[ - ]

1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)5:

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Azonosítás:	Válasz:
Név:	[ ]	cégnyilvántartásban szereplő teljes vagy rövid név
Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.	[ ] [ ]	az előírásnak megfelelően az uniós adószámot kell feltüntetni, a nemzetit csak akkor, ha nincs uniós
Postai cím:	[……]	székhely
Kapcsolattartó személy vagy	[……]	az ajánlattétel során kapcsolatot
személyek6:	[……]	biztosító személy adatai
Telefon:	[……]
E-mail cím:	[……]
Internetcím (adott esetben):
Általános információ:	Válasz:
A gazdasági szereplő mikro-	[] Igen [] Nem	Ez a nyilatkozat nem teljesen
,kis- vagy középvállalkozás7?		azonos a Kbt. vonatkozó
		rendelkezésével, így kiegészítő
		nyilatkozat benyújtása
		szükséges, ha ajánlattevő
		válasza igen.

5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás9 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?

Ha igen,

mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.

[] Igen [] Nem

[…]

[….]

Jelen eljárás tekintetében nem releváns.

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható

Minden esetben kitöltendő, magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők esetében vagy igen, vagy nem.

(kapcsolódó rendelkezés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §, 36. §)

Közbeszerzési Hatóság által vezetett „minősített ajánlattevők” jegyzéke, kamarai minősítési rendszer

a kamarai minősítési rendszer kizáró okokkal kapcsolatos körülményt nem igazol, csak alkalmasságot!!!

Ha igen:

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész

C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó

8 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

nyilvántartási vagy igazolási	a) [……]	Kitölteni, igen vagy nem (magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő érvényes ajánlattételéhez igen) Amennyiben a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói névjegyzékben, úgy nem kell megadni. [Nemzeti Adó- és Vámhivatal – xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/ koztartozasmentes/ egyszeru_lekerdezes]
számot:
b) Ha a felvételről szóló
igazolás vagy tanúsítvány
elektronikusan elérhető,
kérjük, tüntesse fel:	b) (internetcím, a kibocsátó
	hatóság vagy testület, a
c) Kérjük, tüntesse fel a	dokumentáció pontos
referenciákat, amelyeken a	hivatkozási adatai):
felvétel vagy a tanúsítás	[……][……][……][……]
alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért	c) [……]
minősítést10:
d) A felvétel vagy a tanúsítás
az összes előírt kiválasztási
szempontra kiterjed?
Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy	d) [] Igen [] Nem
KIZÁRÓLAG akkor töltse ki
a hiányzó információt a IV.
rész A., B., C. vagy D.
szakaszában az esettől
függően,
ha a vonatkozó hirdetmény
vagy közbeszerzési
dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e
igazolást adni a
társadalombiztosítási
járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg	e) [] Igen [] Nem
tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé
teszi az ajánlatkérő szerv vagy
a közszolgáltató ajánlatkérő
számára, hogy közvetlenül
beszerezze azt bármely
tagország díjmentesen
hozzáférhető nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ
elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő	(internetcím, a kibocsátó hatóság
információkat:	vagy testület, a dokumentáció
	pontos hivatkozási adatai):
	[……][……][……][……]
Részvétel formája:	Válasz:

10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?11	[] Igen [] Nem Vonatkozó jogszabályi előírás:	Csak ajánlattevő esetén értelmezhető rendelkezés (kapacitást biztosító szervezet esetén nem-et kell jelölni). Közös ajánlat esetén „igen”, egyedüli ajánlat esetén „nem”.
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Xxxxxx, adja meg a gazdasági szereplő csoportban	a:) [……]
betöltött szerepét (vezető,
specifikus feladatokért felelős,
...): b) Xxxxxx, adja meg, mely	b): [……]
gazdasági szereplők a
közbeszerzési eljárásban
együtt részt vevő csoport
tagjai: c) Adott esetben a részt vevő	c): [……]
csoport neve:
Részek	Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:	[ ]	Jelen eljárás esetén nem releváns.

11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

Képviselet, ha van:	Válasz:	Nem csak meghatalmazáson alapuló esetben kitöltendő. Amennyiben több személy képviseli a gazdasági szereplőt, úgy a teljes B részt kell annyiszor ismételni, ahány személy releváns. Nem szükséges feltüntetni az összes lehetséges képviselőt, csak az ajánlatot aláíró tényleges képviselőket.
Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges:	[……]; [……]
Beosztás/milyen minőségben jár el:	[……]
Postai cím:	[……]
Telefon:	[……]
E-mail cím:	[……]
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):	[……]

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

Igénybevétel:

Válasz:

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi- e más szervezetek kapacitásait?

[]Igen []Nem

Ajánlattevő részéről minden esetben kitöltendő!!

Igen válasz esetén további dokumentumokat is csatolni kell a kapcsolódó előírások alapján (nyilatkozat minta biztosítása erre az esetre).

Kapcsolódó jogszabályi előírások: Kbt. 65. § (7) – (11) bekezdések

Kapacitást biztosító szervezet ne töltse ki!

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés

felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is12.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?

[]Igen []Nem

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:

[…]

Ki kell tölteni, mert

ajánlatkérő előírta a Kbt. 66. §

(6) bekezdés szerinti információk megadását.

Csak az ajánlattételkor (jelentkezéskor) ismert alvállalkozókat kell megjelölni, akik kapacitására nem támaszkodik ajánlattevő.

Kiegészítő nyilatkozat szükséges a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerinti információ miatt, ha ajánlattevő válasza igen. (közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni)

Kapacitást biztosító szervezet ne töltse ki!

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt

információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel13;

2. Korrupció14;

3. Csalás15;

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti

rendelkezések szerinti

büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:

Válasz:

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?

[] Igen [] Nem

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

[……][……][……][……]19

Kbt. 62. § (1) a) pont aa)-af) és részben ah) alpontok, 62. § (2) bekezdés

Kötelezően kitöltendő

Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a következő információkat:

a) Elítélés dátuma, adja meg,

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[

]

13 szerint.	A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak
14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
15	Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)
16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
19	Kérjük, szükség szerint ismételje.
20	Kérjük, szükség szerint ismételje.

hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Xxxxxxxxx meg az elítélt személyét [ ]; c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:			b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]21
Ítéletek esetén hozott-e a			[] Igen [] Nem	Csak abban az esetben
gazdasági szereplő olyan				igen, ha a Kbt. 64. §
intézkedéseket, amelyek a				szerinti öntisztázás
releváns kizárási okok ellenére				sikeres volt. Ebben az
igazolják megbízhatóságát22				esetben a határozatot is
(öntisztázás)?				csatolni kell
Amennyiben	igen,	kérjük,	[……]	Sikeres öntisztázás
ismertesse	ezeket	az		esetén itt nem az
intézkedéseket23:				öntisztázás tényére kell
				hivatkozni, hanem az
				annak során
				bemutatott
				intézkedéseket kell
				röviden ismertetni.

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

Adó vagy

társadalombiztosítási járulék fizetése:

Válasz:

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes

kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?

[] Igen [] Nem

Itt – az összes többi, kizáró okra vonatkozó ponttal ellentétben – az igen választ kell jelölni, ha a gazdasági szereplő nem tartozik a kizáró ok hatálya alá.

Kötelezően kitöltendő.

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont

21 Kérjük, szükség szerint ismételje.

22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

	Adók	Társadalombiztosítási
		hozzájárulás
Ha nem, akkor kérjük, adja
Ha nem, akkor kérjük, adja		a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem – [] Igen Nem – [……] – [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……]	[]
meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy	a) [……] b) [……]
tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés	c1) [] Igen []
megállapításának módja:	Nem
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: – Ez a	– [] Igen [] Nem
határozat jogerős és	– [……]
kötelező?
– Kérjük, adja	– [……]
meg az ítélet
vagy a
határozat dátumát.	c2) [ …]
– Ítélet esetén,	d) [] Igen []
amennyiben	Nem
erről	Ha igen,
közvetlenül	kérjük,
rendelkezik,	részletezze:
a kizárási	[……]
időtartam
hossza:
2) Egyéb mód? Kérjük,
részletezze:
d) Teljesítette-e a gazdasági
szereplő kötelezettségeit oly
módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget				Ennél a pontnál kell jelölni a NAV-val kötött megállapodást, („..vagy ezek megfizetésére halaztást kapott..”) amennyiben
vállalt?				releváns
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24 []			Jelen pontban az elektronikus elérhetőség kitöltése nem kötelező, de lehetséges. Magyarországi letelepedésű, a köztartozásmentes adózói névjegyzékben szereplő gazdasági szereplő esetén. Amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel az

24 Kérjük, szükség szerint ismételje.

adatbázisban, akkor nem kérhető tőle – hiánypótlásban sem – a pont kitöltése.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal – xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/ koztartozasmentes/egyszeru_ lekerdezes

ENNÉL a kizáró oknál nincs lehetőség öntisztázásra!!

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok25

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma

több különböző magatartásformát takarhat.

Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés	Válasz:
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén26?	[] Igen [] Nem	Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont Nem szükséges kitölteni!!!
	Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van27, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy	[] Igen [] Nem	Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pont Mindenképp kitöltendő

25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: – Xxxxxx, részletezze: – Xxxxxx, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére28. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	– –	[……] [……]	Jelen pontban az elektronikus elérhetőség kitöltése nem kötelező, de lehetséges. (Igazságügyi Minisztérium – xxx.x-xxxxxxxxxx.xx
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést29? Ha igen, kérjük, részletezze:	[] Igen [] Nem,		Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pont Nem szükséges kitölteni!!!
	Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?
	[] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:
	[……]
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? Ha igen, kérjük, részletezze:	[] Igen [] Nem […]		Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont Mindenképp kitöltendő. Jelen pontban az elektronikus elérhetőség kitöltése nem kötelező, de lehetséges.
			Gazdasági Versenyhivatal
			xxx.xxx.xx
	Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

tette

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog

az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

kötelezővé

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

[] Igen [] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……]

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről30 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Kbt. 62. § (1) bekezdés

m) pont

Mindenképp kitöltendő

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás

előkészítésében?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Kbt. 62. § (1) bekezdés

m) pont

Mindenképp kitöltendő

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Kbt. 63. § (1) bekezdés

c) pont

Nem szükséges kitölteni!!

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

[] Igen [] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……]

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,

b) Nem tartott vissza ilyen információt,

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és

d) Nem kísérelte meg jogtalanul

[] Igen [] Nem

Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i), j) pont.

Mindenképp kitöltendő

30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont, részben ah) alpont, e)-g) pontok k)-l) pontok,

p) pont, részben a Kbt. 62. § (2) bekezdés és Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pont

Minden esetben kitöltendő.

Amennyiben a gazdasági szereplő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, akkor a nem részt kell jelölni.

Jelen pontban az elektronikus elérhetőség kitöltése nem kötelező, de lehetséges.

Közbeszerzési Hatóság – xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

Igazságügyi Minisztérium – www.e- xxxxxxxxxx.xx

Munkafelügyelet, Foglalkoztatás-felügyelet - http:// xxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxx00

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – xxx.xxxxxxx.xx

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:

[] Igen [] Nem

[……]

Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont kapcsán kizárt az öntisztázás.

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése	Válasz:
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:	[] Igen [] Nem	Elegendő kitölteni.

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére	Válasz:
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába31: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	[…] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]	Az 1.) pontot szükséges kitölteni (igen válasz a nyilvántartásba való bejegyzésre utalással)
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?	[] Xxxx [] Nem Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

31 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

Kötelezően kitöltendő

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:

És/vagy

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó

hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő32 ():

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

E pont vonatkozásában a 2a) rész kitöltendő, oly módon, hogy abban a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel szerepeljen

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti

területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: És/vagy

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési

dokumentumokban előírt számú évben a

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

32 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

következő33: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]
3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:	[……]	Amennyiben a gazdasági szereplő később jött létre, mint a vizsgált időszak kezdete, kitöltendő, egyéb esetben nem kell kitölteni
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók34 tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(az előírt mutató azonosítása – x és y35 aránya - és az érték): [……], [……]36 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):	Nem kell kitölteni
5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ	[……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a	Nem kell kitölteni

33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

34 Pl. az eszközök és a források aránya.

35 Pl. az eszközök és a források aránya.

36 Kérjük, szükség szerint ismételje.

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

[……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Részletes bemutatásnál ezt ki kéne tölteni.

C: Technikai és szakmai alkalmasság

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési

szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán37 a gazdasági

szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte:

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]

Munkák: [ ]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében ki kell tölteni.

Információ tartalom minden teljesítés tekintetében: az AF III.1.3)

szerint

37 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket39:	Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]	Nem kell kitölteni.
2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket40 veheti igénybe, különös tekintettel a minőség- ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:	[……] [……]	Az M/2. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében ki kell tölteni. Információ tartalom: Af III1..3) szerint -
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők:	[	Nem kell kitölteni.
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc- irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:	[……]	Nem kell kitölteni.
5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben –		Nem kell kitölteni.

38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

39 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

40 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

Leírás	összegek	dátumok	megrendelők

különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok41 elvégzését.	[] Igen [] Nem
6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete:	a) [……] b) [……]	Nem kell kitölteni.
7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:	[……]	Nem kell kitölteni.
8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:	Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……]	Nem kell kitölteni.
9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:	[……]	Az M/3. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében ki kell tölteni.

41 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

		Információ tartalom: Af III1..3) szerint
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve 42kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni:	[……]	Nem kell kitölteni.
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	[] Igen [] Nem [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]	Nem kell kitölteni.
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:	[] Igen [] Nem […]	Nem kell kitölteni.

42 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti

II. rész C. szakaszát.

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott

közbeszerzési dokumentumokban.

Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

Válasz:

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Nem kell kitölteni.

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt

környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük,

[] Igen [] Nem

[……] [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Nem kell kitölteni.

adja meg a következő információkat:

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes

szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

A számok csökkentése

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll43, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat:

[….]

[] Igen [] Nem44

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]45

Nem kell kitölteni.

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz46, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án47 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentumban a [………./S ]

céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Ezt a részt értelemszerűen ki kell tölteni, nem csak aláírni, még abban az esetben is, ha nem releváns.

43	Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
44	Kérjük, szükség szerint ismételje.
45	Kérjük, szükség szerint ismételje.
46 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
47	A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

Keltezés

aláírás(ok):

Kitöltési útmutató

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára48 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt49 meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe50. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx- databases/ecertis2/resources/espd/index.html51), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.52 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)53. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv54 hatálya alá tartoznak-e.

48 Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...

49 Kizárási okokra vonatkozó információ.

50 Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését

51 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.

52 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.

Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).

Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.

53 A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.

54 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható55. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD- szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek56.

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok57 részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok58 kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják59 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll,

55 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.

56 Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml).

57 Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.

58 Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.

59 Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre.

amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet60 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat61.

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)62.

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában

tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus

ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

60 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

61 Lásd a II. rész C. szakaszát.

62 Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.

– I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

III. rész: Kizárási okok:

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

IV. rész: Kiválasztási kritériumok63:

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése A: Alkalmasság

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

C: Technikai és szakmai alkalmasság

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok64 65

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése66

VI. rész: Záró nyilatkozat

63 A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).

64 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.

65 A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.

66 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni.

3. KÖTET

SZERZŐDÉSTERVEZET

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről ……………………………… (székhelye: Képviseli:

………………………………………….., adószáma: ……………………………………………………, pénzforgalmi számlaszáma:

………………………………………………………………………..) (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a ……………………………………………………………………………..(név) (székhely: ,

adószám: ……………………………….., pénzforgalmi számlaszám: ………………………………………………, cg.:

…………………………………..; képviselő: ………………………………………………………….. kivitelezői nyilvántartási azon.:

......................................................) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) II. része alapján uniós értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” elnevezéssel.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés tehát a teljes beszerzési tárgyra és mennyiségre

vonatkozik.

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) előírt tartalommal a „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” feladatok ellátását eredményfelelősséggel (teljesítés helye és hrsz-ai: a jelen szerződés mellékletét képező helyszínrajz szerint.)

2. Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza azzal, hogy a főbb ellátandó munkák csoportjai és mennyisége

a. Tervezés keretében:

i. a szükséges engedélyezési tervek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése,

ii. xxxxxxxx xervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján,

iii. a munkákat oly módon kell megtervezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket,

iv. a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,

v. dokumentáció összeállítása a szerződéssel összefüggésben

vi. az elkészült tervek megrendelő általi jóvá hagyatása minden tétel vonatkozásában.

b. Kivitelezés keretében:

i. az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,

ii. a munkákat oly módon kell kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket,

iii. üzempróba elvégzése, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, üzemeltetési engedélyek beszerzése,

iv. megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,

v. a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása a szerződéssel összefüggésben.

A megvalósítandó feladatok leírását a közbeszerzési, jóváhagyási terv műszaki leírás tartalmazza.

Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, az engedélyiratok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény forgalom céljára történő rendeltetésszerű használatra, keletkező csapadékvizek elvezetésére, vízellátás biztosítására, szennyvíz elvezetésre alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.

A feladat elvégzésével összefüggésben felmerülő szakhatósági díjak és engedélyeztetési díjak Megrendelő kötelezettségei.

3. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.

4. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.

5. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerinti közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.

6. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában

azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó előtti mondatára, a 138.§ (4) és (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bek. utolsó mondata és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja.

8. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

9. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

10. Tekinttel arra, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek rögzítik, a nyertes ajánlat elemeit, amelyek az ajánlatban értékelésre kerültek:

A) Minőség szempont:

M/2.1. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata, (hónap, legkedvezőbb: 60

hónap,)

Tekintetében nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott szakember neve: ………………..

A szakember értékelés során figyelembe vett többlet szakmai tapasztalata (hónap) …… hónap

M/2 2. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata, (hónap, legkedvezőbb: 60

hónap,)

Tekintetében nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott szakember neve: ………………..

A szakember értékelés során figyelembe vett többlet szakmai tapasztalata (hónap) …… hónap

B) Ár szempont

Ajánlati ár: nettó HUF,-

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

2. A jelen szerződéshez vezető ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF

3. A vállalkozó díj mértéke ………………………….. Ft+ÁFA, azaz forint+ÁFA Ajánlatkérő a tartalékkeret

intézményét jelen eljárásban nem alkalmazza.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás- fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve ha jelen szerződés másként rendelkezik.

5. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.

Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

6. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy miután jelen kivitelezés engedélyköteles munka, így alkalmazni kell az Áfa tv. 142.§-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.

7. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó költségvetése alapján került meghatározása.

8. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

9. A felek a pótmunka megrendelése tekintetében a Kbt. vonatkozó szabályai szerint fognak eljárni.

10. Fenti körben Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó az előző pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza, hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljes körűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá.

11. Megrendelő a fedezetet a TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001

azonosítószámú projekt-forrásból biztosítja. A támogatás mértéke 100,000000%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

12. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 10 %-

áxxx xegfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg igénybe vételét Vállalkozónak.

13. Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához.

14. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a munkaterület átadását követő 8 naptári napon belül kell a Megrendelőnek átadni.

15. Az előleggel az 1. és a végszámlában egyenlő arányban kell elszámolni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napján (alapuljon az bármely jogcímen) köteles a Vállalkozó a felvett, de még el nem számolt előleget késedelmi kamat terhe mellett a megrendelőnek átutalással hiánytalanul visszafizetni.

16. Megrendelő a részszámlázást akként biztosítja, hogy a teljesítés során 6 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

i. - 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

ii. - 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 30%-át elérő megvalósult teljesítés esetén

iii. - 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

iv. - 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

v. - 5. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén

vi. - végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 20%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

17. Ajánlattevő számláinak kifizetése utófinanszírozás keretében, az Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, 30 napos fizetési határidő mellett, figyelembe véve a fentieket és tekintettel a 272/2014 (I. 28.) Korm. rendeletre.

18. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;

ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ szerint.

19. A számlákat minden esetben úgy kell kiállítani, hogy azok külön tételként tartalmazzák a külön pályázat keretében (TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 és TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001) finanszírozásra kerülő elemeket, és a számla mellékletét képező teljesítésigazolás tartalmazza pályázatonként a szerződésszerűen teljesített igazolt munkálatokat.

20. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban meghatározott behajtási költségátalányt fizet.

21. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására a műszaki ellenőr ellenjegyzését/jóváhagyáást/igazolását követően jogosult.

22. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése

1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott végteljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési véghatáridő vonatkozásában a nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra, de maximum a nettó vállalkozói díj 15%-a. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

2. Részhatáridőt terhelő késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a szerződésben rögzített részhatáridőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles. A

részhatáridőt terhelő késedelmi kötbér a IV.1. pontban kifejtett részteljesítési határidők vonatkozásában az alábbiakban rögzített mérték szerint:

c) I. xxxx xeltáró út, és annak vízelvezetése és Xxxx Xxxxxxxxx mederrendezése vonatkozásában (2018. október 31.)

d) II. ütem gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó és csapadékvíz átemelő vonatkozásában 2019. május 31.

e) feltáró út, mederrendezés 2019. szeptember 31.

késedelmes megvalósítása esetén egységesen: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %- a/ késedelemmel érintett naptári nap.

3. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§), a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.

4. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor az elismert kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.

5. Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is.

6. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított 24 hónap jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége

– az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

- elemi csapás,

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

- a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be.

7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni és technológiailag a legrövidebb időn belül befejezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 30 nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a Megrendelő által kijelölt illetékes műszaki szakember által meghatározott időtartam az irányadó.

8. A közvetlen balesetveszélyt, illetve a vízelvezetés vonatkozásában kárveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni.

9. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a vállalkozó hibás teljesítése okán a Megrendelőnél

keletkeztek.

10. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. külön jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

11. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló fentiek szerinti kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a

Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a fentiek szerinti

kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.

12. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó.

13. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítéskor (sikeres átadás-átvétel napja) jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerinti módon és a jótállási időszak végéig (sikeres átadás átvétel napjától számított 60. hónap végéig) kell a biztosítékot fenntartania. A jótállási biztosíték a Vállalkozót terhelő jótállási igények biztosítását szolgálja. Mértéke nettó vállalkozói díj 3%-a.

14. Amennyiben a biztosíték nem óvadékként kerül átadásra, a Megrendelő csak olyan biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján a kötelezett vállalja, hogy a Megrendelő első felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás).

15. A jótállási biztosítéknak a jelen fejezet szerinti jótállási időszak leteltéig kell lehívhatónak (hatályban lévőnek)

lennie.

16. A biztosíték óvadékként történő teljesítése esetén az érintett bankszámla száma: …………….

4. Teljesítési határidő

1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési véghatáridejét a szerződéskötéstől számított 16 hónapban (mely legkésőbb 2019.október 15. napja, a projekt zárás napja) határozzák meg. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 5 napos időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.

Ajánlatkérő a teljesítés vonatkozásában kötbérterhes és nem kötbérterhes részteljesítési határidőket határoz meg a következő tevékenységek vonatkozásában:

f) A tervezési feladatok ellátására vonatkozóan a vállalkozási szerződés aláírásától számított 60. napon a Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció (útépítési és vízjogi létesítési) engedélyezésre történő benyújtása - nem kötbér terhes

g) a kiviteli terv az építési engedélyek kiadását követő 15. napon - nem kötbér terhes.

h) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Xxxx Xxxxxxxxx mederrendezése vonatkozásában legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 138. napon – kötbérterhes!

i) II. ütem gravitációs szennyvízelvezetés, szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, záportározó és csapadékvíz átemelő vonatkozásában legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított 350. napon – kötbérterhes ,

j) feltáró út, mederrendezés 2019. szeptember 31 -kötbérterhes.

2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható körülmény a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az

évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.

3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

4. Vállalkozónak a csapadékvízelvezetési létesítmények tekintetében 72 óra időtartamú üzempróbát kell lefolytatnia,

mely a teljesítési határidőbe beleszámít.

5. A létesítmény üzembehelyezéséhez szükséges engedélyek megszerzése nem a Vállalkozó feladata, azonban Vállalkozó köteles minden olyan a kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumot Megrendelő részére átadani - jogszabályban megadott példányszámban - mely az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szükséges.

6. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés 1.2. pontjában megjelölt építmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.

7. Felek rögzítik, a befejezési határidőre vonatkozóan, hogy tekintettel az építési terület kedvezőtlen talajviszonyaira, melyen tartósan csapadékos időjárás során a figyelembe vehető építési technológiával a munkavégzés nem lehetséges (december 31. és április 1. közötti időszak), a folyamatban lévő kivitelezési munkák befejezésével a teljesítést felfüggeszthetik, és azt a csapadékos időjárás elmúlását követően, de legkésőbb 2019. április 2-a után folytathatják. Ebben az esetben sem lehet azonban több a teljesítés véghatárideje, mint 16 hónap, az csak annyival módosulhat, amennyi a megkezdéstől számított 16 hónapból fennmarad.

8. Felek rögzítik, hogy a 4.7 pont szerinti felfüggesztés a Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerinti módosítást eredményez a határidőben, azt csak a megrendelő rendelheti el a Vállalkozó és a műszaki ellenőr egyetértésével, továbbá ezen felfüggesztésnek az árra hatása nincs.

9. A jelen szerződésben és az ajánlati felhívásban eredetileg meghatározott teljesítési időtartam tekintetében a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés eredményeképpen, kifejezett Megrendelői jóváhagyást követően a Vállalkozó előteljesítését elfogadja.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

1. A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába. Azon időpontig, amíg a vállalkozó a munkaterület egyértelműen elhatárolható része tekintetében csak a tervezési feladatokhoz szükséges előkészítő munkálatokat végez (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) a munkaterület ezen része tekintetében a fentiek szerinti időintervallumban a vállalkozónak nincs téli üzemeltetési feladata.

2. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra a Megrendelőnek átadni. Megrendelő köteles a munkaközi és engedélyezési terveket 8 (nyolc) napon belül felülvizsgálni/jóváhagyni. A vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

3. A Megrendelő által a szerződés megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése, amely a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

4. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti köteles az építési naplóval kapcsolatos

kötelezettségeit ellátni.

5. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

6. A Vállalkozó a munkák megkezdése előtt köteles átadni a Megrendelő műszaki ellenőrének a Mintavételi és Minősítési Tervdokumentációt, Technológiai utasítást, amit a műszaki ellenőr építés közben szúrópróba szerűen ellenőrizhet.

7. Az úttengely alappontok, továbbá a megvalósításhoz szükséges valamennyi pont geodéziai kitűzése Vállalkozó

feladata, felelőssége és költsége.

8. A kivitelezés ideiglenes melléklétesítményeinek kiépítése a Vállalkozó feladatát és költségét képezi.

9. A munkaterület átadásával egyidejűleg Megrendelő a rendelkezésére álló tervdokumentációt papír alapon 2 (két) példányban, és egy példány szerkezthető elektronikus példányban bocsátja Vállalkozó rendelkezésére.

10. A megvalósításhoz szükséges lejárt határidejű és közműnyilatkozatok, egyéb hozzájárulások beszerzése, illetve meghosszabbítása a Vállalkozó feladata!

11. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles. Az építéshez szükséges energiák vételezési pontjainak kiépítése és a felhasznált energiák díja a Vállalkozót terhelik. Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár.

12. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.

13. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.

14. Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az OTÉK és a vonatkozó szabványok, valamint a hatályos közegészségügyi előírások betartásáért és betartatásáért a Vállalkozó teljes körűen felelős.

15. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Az ilyen időszakokat minimalizálni kell. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott. Elkeríteni csak a ténylegesen munkavégzéssel ill. anyagtárolással érintett lehető legkisebb területet lehet, ui. a közúti és gyalogosforgalmat Vállalkozó – kivéve ha ez a munkák jellege miatt nem lehetséges, de akkor is csak a legrövidebb időtartamra fennálló akadályoztatással – biztosítani köteles.

16. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanaponként 06.00. órától 20.00 óráig, illetve fokozott zajjal, és porképződéssel járó munkák esetén munkanaponként szintén 06.00 órától 20.00 óráig végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a Megrendelőnek/műszaki ellenőrnek előzetesen bejelentve történhet azzal, hogy ilyen esetben fokozott zajjal és porképződéssel járó munka nem végezhető.

17. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

18. Ha a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles azok továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve ha olyan munkák a jelen szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e?

Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően – rendezett

állapotban tartani.

19. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15) Korm rendelet szerinti tájékozató tábla elhelyezésére és folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.

20. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó- helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

21. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.

22. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.

23. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez – ide nem értve a szerződés tárgyát képező létesítmények megvalósításához szükséges építési engedélyeket, és azokat a megvalósítás során esetlegesen Megrendelői igényéből beálló olyan körülmény miatt szükséges engedélymódosításokat mely a létesítmények rendeltetésszerű használata miatt lenne szükség -, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége, kivéve ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi.

24. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.

25. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.

26. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.

27. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul 3 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

28. A szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

29. Vállalkozó felelős a szükséges forgalomterelési feladatok jogszabályszerű ellátásáért. E körben különösen felelős a megfelelő táblák kihelyezéséért, a szükséges engedélyek beszerzéséért, illetve az abban foglaltak teljesítéséért. Vállalkozó tevékenységét a közforgalom (értve ez alatt a gyalogos és a gépkocsiforgalom) legkisebb zavarása mellett köteles ellátni.

30. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.

2. A fentiek olyan megsértése miatt, melyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.

3. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tarozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a 3. fejezet vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.

5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak

bejelenteni, ha

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a

Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény,

vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

9. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba (e-napló) az arra jogosult által tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről:

Telefon: , Fax: ……………….…………………

Vállalkozó részéről: ……………………………………………..

Telefon: …………………..……, Fax: ……………….…………………

……………………………………………..

10. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:

a. Cégnév: …………………………………..

b. Székhely: …………………………………..

c. eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: …………………………………

d. nyilvántartási azonosító:

11. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, hatályának megszűntetésére

nem jogosult.

12. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

13. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.

14. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről

az e-építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.

15. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól akkor sem, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 15 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.

2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges rendeltetészerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról.

3. Az átvétel feltétele különösen 3 pld. átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns:

i. kivitelezői nyilatkozatot,

ii. megvalósulási tervet, geodéziai bemérések dokumentációját

iii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,

iv. építési napló oldalait,

v. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait, és megfelelőségi nyilatkozatait

vi. építési hulladékkezelés dokumentumait,

vii. ellenőrző mérések, oktatások dokumentálását.

4. A megvalósulási vázrajz, közművezetékek nyílt árkos bemérésének elkészítése, annak dokumentálása a Vállalkozó feladata és költsége, melyet a vállalkozói díj szintén tartalmaz.

5. Vállalkozó köteles az előírt mennyiségű papírdokumentáció mellett a bemérési adatokat, vázrajzokat digitálisan szerkeszthető formátumban is (dwg, illetve CAD-es rendszerű adatállományként) szolgáltatni 1 példányban az átadás-átvétel feltételeként.

6. Az érintésvédelmi mérések, szabványossági és tűzvédelmi jegyzőkönyvek dokumentálása, illetve a költségének viselése a Vállalkozó feladata. A megfelelő eredmény dokumentálása alapfeltétele a műszaki átadás-átvételnek.

7. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele.

8. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.

9. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

10. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.

11. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 hónap elteltetével. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. A hiba kijavításának végső határidejét a bejelentést követő 30. napban határozzák meg Xxxxx. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a Megrendelő által meghatározott időtartam lesz az irányadó, melyet a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül megtartott helyszíni egyeztetésen a Felek képviselői közösen határozzák meg.

8. Szerzői jogi rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik.

3. Vállalkozó a Megrendelő által biztosított tervdokumentáción – a tárgyi teljesítéshez való felhasználás jogán kívül

– további felhasználási jogot nem szerez, azt tehát kizárólag jelen szerződés teljesítése során használhatja fel. Vállalkozó felel kizárólagosan a fentiek megsértése okán a Megrendelővel ill. 3. személyekkel kapcsolatos igényekért teljes körben.

9. A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok

1. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével.

2. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől ill. azt felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben alábbi okok, illetve a súlyos szerződésszegésként kezelt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.

3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, jelen szerződés 6. pontjával összhangban, azon bekezdésben rögzített eljárásrend figyelembevételelével, ha a Vállalkozó a szerződésszegés megállapítására okot adó körülmények elhárítása érdekében nem intézkedik, különösen:

a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben való teljesítés nem valószínű,

b. Vállalkozó alapos ok, előzetes bejelentés és egyeztetés nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra), értelemszerűen ide nem értve a műszaki szükségességből adódó felfüggesztést, és a 4.7. pontban rögzített esetet,

c. Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy részben,

d. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul, vagy

e. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,

f. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,

x. xxxxxxxxxx bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 138.§ megsértése esetén.

h. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,

i. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,

j. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,

k. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,

l. Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

4. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Megrendelő – neki

felróhatóan –

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja.

b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

5. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.

6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles azonnali hatályú felmondási jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés

megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a

szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.

7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető birtokvédelmi jogáról.

10. Egyéb rendelkezések

10. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§- ban és az ajánlati felhívás VI.3.12) 16.) pontjában meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 250.000.000,- Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.

11. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Xxx. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

12. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.

13. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

14. Felek a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/ Törvényszék kizárólagos illetékességét.

15. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.

16. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

17. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

18. Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

19. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete – fizikailag nem csatolva - a szerződés tárgyával összefüggő közbeszerzési eljárás érdemi iratanyaga. (ajánlati felhívás, és dokumentáció, esetleges módosítások, kiegészítő tájékoztatások, ajánlatkérői előzetes vitarendezéssel kapcsolatban kiadott álláspontok)

20. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírásának napjával hatályba lép.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: ………………………………………., 2018. …………………………………………………

…………………………………………….

Megrendelő

…………………………………………….

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

4. KÖTET

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

TARTALOM ÉS IRATJEGYZÉK

	Oldalszám
Tartalomjegyzék
Felolvasólap

Ajánlati nyilatkozat különösen Kbt. 66. § (2), (4), (6) , illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
Az értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakemberek szakmai önéletrajzai
Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részéről, a kezességről (adott esetben). ( szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettség igazolása)
Aláírási címpéldány/aláírási minta
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (11. számú melléklet)
Közös ajánlattevői megállapodás (közös ajánlattétel esetén)
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (13. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról (14. számú melléklet)
Árazott költségvetés
Műszaki és pénzügyi ütemterv
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)	önálló mellékletben
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
Amennyiben Ajánlattevő a kiírásban megjelölt gyártmányokkal, típusokkal műszakilag egyenértékű, vagy jobb minőségű rendszert ajánl meg, annak pontos specifikációjával együtt történő ismeretése.
Ajánlat eredeti példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, stb.)

Tartalom- és Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pont szerinti iratjegyzék a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó igazolás keretében csatolandó iratok vonatkozásában:

Kizáró okok: magyarországi letelepedésű ajánlattevők: - közjegyző előtt tett nyilatkozat a Kbt. 62.§ (2) bekezdés esetén; - amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói névjegyzékben a NAV által kiállított hatósági igazolás a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont tekintetében; - ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 8.§ ib) pontja alapján; - ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 8.§ ic) pontja alapján; nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők: - kizáró okok igazolása a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 10.§ alapján; - ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 10.§ gb) pontja alapján; - - ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 10.§ gc) pontja alapján
P/1 Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás megküldésének napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről. (5. sz. melléklet)
P/2 Pénzintézeti igazolás(ok) a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számla vonatkozásában az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 2 éven (24 hónapon) 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fenn nem állásáról.
M/1 Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. (6. sz. melléklet)
M/2 Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása (teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása) (8.-9. sz. melléklet)
M/3 Nyilatkozat, hogy Ajánlattevő megfelel az M/3 alkalmassági feltételnek, mely tartalmazza a rendelkezésre álló gépek felsorolását (00.xx. melléklet)

1. Ajánlattevő

FELOLVASÓLAP

(önálló ajánlattétel esetén)

1.1. számú melléklet

Név: ...........................................................................................................................

Székhely: ....................................................................................................................

Telefon: ................................................. Fax: ............................................................

E-mail: ....................................................

2. Ajánlattétel tárgya:

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”

3. Ajánlat:

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	…………….…. HUF
2. M/2.1 alkalmasság tekintetben	A szakember neve: ………………
megajánlott szakember útépítési	Szakmai
alkalmassági követelményen felüli	tapasztalata hónap
útépítésben szerzett szakmai tapasztalata	(alkalmassági követelményen
(minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)	felüli)
3. M/2.2 alkalmasság tekintetben	A szakember neve: ……………… Szakmai tapasztalata hónap (alkalmassági követelményen felüli)
megajánlott víziközmű építési szakember
alkalmassági követelményen felüli
víziközmű építésben szerzett szakmai
tapasztalata (minimum 0 hónap,
maximum 60 hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

1. Közös ajánlattevők

FELOLVASÓLAP

(közös ajánlattétel esetén)

1.2. számú melléklet

Név: ...........................................................................................................................

Székhely: ....................................................................................................................

Telefon: ................................................. Fax: ............................................................

E-mail: ..........................................................

Vezető adatai67 (név, székhely): ....................................................................................

...................................................................................................................................

Tagok adatai (név, székhely): .......................................................................................

...................................................................................................................................

2. Ajánlattétel tárgya:

„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”

3. Ajánlat:

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	…………….…. HUF
2. M/2.1 alkalmasság tekintetben	A szakember neve: ………………
megajánlott szakember útépítési	Szakmai
alkalmassági követelményen felüli	tapasztalata hónap
útépítésben szerzett szakmai tapasztalata	(alkalmassági követelményen
(minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)	felüli)
3. M/2.2 alkalmasság tekintetben	A szakember neve: ……………… Szakmai tapasztalata hónap (alkalmassági követelményen felüli)
megajánlott víziközmű építési szakember
alkalmassági követelményen felüli
víziközmű építésben szerzett szakmai
tapasztalata (minimum 0 hónap,
maximum 60 hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

67 Amennyiben értelmezhető

meghatalmazott képviselő aláírása)

2. számú melléklet

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást68 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény69 hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma ……………, dátum ……………..., oldal,

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2017/S ……………………………

eljárás egyértelmű azonosítását.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

A beszerző azonosítása70	Válasz:
Név:	Miskolc Holding Zrt.
Melyik beszerzést érinti?	Válasz:
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése71:	„TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)72:	[ ]

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

68 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

69 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.

70 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

71 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

72 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Azonosítás:	Válasz:
Név:	[ ]
Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.	[ ] [ ]
Postai cím:	[……]
Kapcsolattartó személy vagy személyek73: Telefon: E-mail cím: Internetcím (adott esetben):	[……] [……] [……] [……]
Általános információ:	Válasz:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás74?	[] Igen [] Nem
Csak ha a közbeszerzés fenntartott75: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás76 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.	[] Igen [] Nem […] [….]
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal	[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható

73 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

74 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

75 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

76 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést77: d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	a) [……] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Igen [] Nem e) [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]
Részvétel formája:	Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?78	[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen: a) Xxxxxx, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):	a:) [……]

77 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

78 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

b) Xxxxxx, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

b): [……]

c): [……]

Részek

Válasz:

Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:

[ ]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

Képviselet, ha van:	Válasz:
Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges:	[……]; [……]
Beosztás/milyen minőségben jár el:	[……]
Postai cím:	[……]
Telefon:	[……]
E-mail cím:	[……]
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):	[……]

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

Igénybevétel:	Válasz:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?	[]Igen []Nem

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?

[]Igen []Nem

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:

[…]

információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

79 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

7. Bűnszervezetben való részvétel80;

8. Korrupció81;

9. Csalás82;

10. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény83;

11. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása84;

12. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái85

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:

Válasz:

[] Igen [] Nem

[……][……][……][……]86

Amennyiben igen, kérjük,87 adja meg a következő információkat:

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),

b) Xxxxxxxxx meg az elítélt személyét [ ];

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]

b) [……]

c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság

80	A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
81 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
82	Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)
83 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
84 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
85 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
86	Kérjük, szükség szerint ismételje.
87	Kérjük, szükség szerint ismételje.

Document Metadata

Table of Contents

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Document Metadata