DEBRECENI HŐS ZOLG ÁL T ATÓ ZRT.
ikt.szám: HSZ-4577-7/2023
DEBRECENI HŐS ZOLG ÁL T ATÓ ZRT.
4025 Deb rec en , Hat van u t ca 1 2 - 1 4 . sz.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Xxxxxx Xxxxxx
2. számú melléklet
amely létrejött
egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00. Képviseli: Xxxxx Xxxxxx vezérigazgató
Cégjegyzékszám 00-00-000000, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő
másrészről a(z)
DH-SZERVIZ Kft.
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00. Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető
Cégjegyzékszám: 00-00-000000, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403428-50526653-65771008.
mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák” tárgyban K.É.-7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt.
117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2021. 06. 10-én meg- kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok ma- radéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.
2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgya:
„Akna karbantartás 2023. év II. ütem”
• Mennyisége:
A debreceni távhőellátási rendszer 36 db aknájában található összesen 77 db nagyméretű (NÁ125-NÁ600) elzáró szerelvények hiányos és sérült szigetelésének cseréje, pótlása.
3./ A Munkaterület átadásának időpontja: a beérkező szerelvény szigetelésektől függően.
4./ A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: Szerződés aláírását követő munkanaptól számított 83. nap, de legké- sőbb 2023.12.20.
Xxxxx Xxxxxx
„Akna karbantartás 2023. év II. ütem”
1
Tevékenységek megnevezése | A részszámla összege a vonatkozó költség- vetések szerint | Teljesítési határidő |
A költségvetésekben megadott teljes műszaki tartalom 100 %-os teljesítése. Műszaki átadás-átvétel. | a költségvetés szerinti ajánlati ár 100% -a | 2023.12.20. |
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
5./Anyagszükséglet biztosítása
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.
6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.
Megnevezés | Nettó ár (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó ár (Ft) |
Ajánlati ár | 6.435.202 | 1.737.505 | 8.172.707 |
Tartalékkeret (5%) | 321.760 | 86.875 | 408.635 |
Vállalási ár | 6.756.962 | 1.824.380 | 8.581.342 |
Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.
7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.
8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezni.
A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.
Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására.
A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.
A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át- adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át- adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belüli határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.
A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál- lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.
9,/ Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.
10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel:
Irányadó: Keretmegállapodás 10./ pont.
11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 36 hónap.
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 120 hónap.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.
12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése:
Irányadó: Keretmegállapodás 12./ pont.
13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes telje- sítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./ pont.
14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás:
Irányadó: Keretmegállapodás 14./ pont.
15./ Szerződéses információk felhasználása:
Irányadó: Keretmegállapodás 15./ pont.
16./ VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./ pont.
17./ Vitás kérdések rendezése:
Irányadó: Keretmegállapodás 17./ pont.
18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában
Megrendelőt:
Xxxxxx Xxxxxx (Telefon: 52/429-828) képviseli.
Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Xxxxxxx Xxxx
Címe: 4032 Debrecen, Füredi u. 76. Telefon: 30/000-0000
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./ pont.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál- tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a xxx.xxxx.xx honlapról megismerte, az ab- ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is kötelezőnek ismer el.
19./ A szerződés módosítása, megszüntetése, értelmezése:
A szerződés módosítása csak írásban, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.
A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályának megszűnéséig marad hatályban.
Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér- vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban ki- mondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségsze- gés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás so- rán kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va- lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irány- adók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk., azzal, hogy a szerződő Xxxxx a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé- sének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bár- mely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra vagy felmondásra és kár-
térítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozá- sok helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül he- lyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerző- désnek a követelményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg- egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.
Debrecen, 2023.09.28.
………………………………… …….…………………………..
Megrendelő Vállalkozó