IKTATÓSZÁM: 14714-3/2021

IKTATÓSZÁM: 14714-3/2021

amely létrejött egyrészről a

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

építési beruházás tárgyában

Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0.-0. sz. adószám: 10011953-2-44, pénzforgalmi jelző- szám: 19017004-00000309, képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx igazgató és Xxxxx Xxxxxx főosztályvezető) mint és a továbbiak- ban: Megrendelő,

másrészről a

H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00. xxx- xxxx: 11185448-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 469226; pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-13185945-00014904 (MKB Bank Zrt.) képviseli: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx ügyvezető), mint és a továbbiakban: Vállalkozó,

mint és a továbbiakban együttesen a Felek között, alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények, a szerződés dokumentumai és értelmezése

1.1. A Megrendelő a jelen szerződésben rögzített teljesítés megkezdésekor jogszerűen használja a 1122 Budapest,

Krisztina körút 6-8. szám alatti ingatlant (a továbbiakban: „Budapalota” vagy „Ingatlan”).

1.2. A Megrendelő, mint ajánlatkérő „Budapalota IT gyengeáramú géptermek strukturált kábelezése KBF/620/2020” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított, melynek eredményeként – az Ajánlattételi felhívás II.2.5) Értékelési szempontokban rögzített minőségi kritérium és ár kritérium alapján - a Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel a jelen szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötötte. A nyertes ajánlat kivonata, melynek része az árazott tételes költségvetés a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú melléklete.

1.3. A szerződés elválaszthatatlan részeit képezik annak mellékletei. Jelen szerződésre való hivatkozás alatt a szerző- dés és annak mellékletei teljeskörűen értendők. Jelen szerződés valamely rendelkezésére való hivatkozás alatt a szer- ződés fő szövegének megjelölt rendelkezése, jelen szerződés valamely mellékletének valamely rendelkezésére való hivatkozás alatt pedig az adott melléklet megjelölt rendelkezése értendő.

1.4. A Felek megállapítják, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenységek kiviteli tervdokumentációja (tervek, rack kiosztási terv, költségvetés) a Felek rendelkezésére áll a 2. számú mellékletként csatolt közbeszerzési műszaki le- írás mellékleteként.

1.5. A szerződés tárgya, műszaki/szakmai jellemzői, az ezekkel kapcsolatos tevékenységek, végrehajtási módok és minőségi követelmények (továbbiakban együtt: szakmai kérdés) leírását a közbeszerzési műszaki leírás és kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: műszaki leírás, vagy 2. számú melléklet) tartalmazza. A műszaki leírás a szakmai kérdések vonatkozásában jelen szerződés értelmezése során elsődlegesen irányadó, kivéve, ha a fő szerződés ettől eltérően rendelkezik. A műszaki leírás és tervdokumentációban nem szabályozott szakmai kérdések vonatkozásában elsődlegesen a jelen fő szerződés szövegét, másodlagosan az egyéb releváns mellékletek szövegét kell figyelembe venni.

1.6. A Felek a jelen szerződésben foglalt jogügyleteket meghatározó minden egyéb (nem szakmai) kérdés tekinteté- ben, a szerződés értelmezése során elsődlegesen a fő szerződés szövegét, másodlagosan az adott kérdés szempont- jából releváns melléklet(ek) szövegét tekintik irányadónak, kivéve, ha a fő szerződés ettől eltérően rendelkezik.

1.7. Amennyiben jelen szerződés vonatkozásában értelmezhető, a szerződés szövegének vagy mellékleteinek vala- mely rendelkezésére történő hivatkozás kiterjed a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás alatt kiadott és a jelen szerződés 3. számú mellékleteként csatolt kiegészítő tájékoztatásnak e rendelkezésre vonatkozó értelmező iránymu- tatására is.

II. A szerződés tárgya és hatálya

2.1. A jelen szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a Budapalota IT gyengeáramú gép- termek (2-P132 – EMC védett számítógépterem és 2-P135 – WAN számítógépterem (a továbbiakban: IT gyenge- áramú géptermek)) optikai és réz kábelhálózatok kivitelezése (a továbbiakban: kábelezés), a 2. számú mellékletben meghatározott és a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi tevékenység teljes körű elvégzését, melyet a Vállalkozó a jelen pontban meghatározott határidőben végez el. Vállalkozó köteles továbbá a közbeszerzési eljá- rásban megadott követelményeknek megfelelő szakági építésvezetőt biztosítani.

Vállalkozó az alábbi feladatokat az alábbi ütemezés szerint köteles a jelen szerződés alapján elvégezni:

A Budapalota IT gyengeáramú géptermek kábelezése során a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott

„rack szekrények”-ekbe és a 2. számú mellékletben kiadott kábeltálca nyomvonalakat felhasználva köteles kialakítani az IT gyengeáramú géptermek ajánlatban meghatározott strukturált kábelezését. A strukturált kábelezésnek tartal- maznia kell a 2. számú mellékletben meghatározott (vagy ha az eltérő, akkor az 1. számú mellékletben meghatáro- zott) egyéb termékeket.

Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során a 4.2. pontban írtakat, valamint a 2. számú mellékletben meghatá- rozott követelményeket kell megtartani.

2.2. A Felek rögzítik, hogy a szerződés egyösszegű átalánydíjas eredménykötelem, ennek megfelelően a Vállalkozó köteles a szerződés 6.1. pontja szerinti vállalkozói díj ellenében valamennyi a műszaki leírásban, valamint az árazott költségvetésben szereplő, továbbá e dokumentumokban nem szereplő, de az Ingatlan 2.1. pontjában meghatározott IT gyengeáramú géptermek rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenül szükséges feladatokat elvégezni.

2.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta. A később felmerülő tervezési hibákért a Vállalkozó csak akkor felel, ha azokat a szokásos gondossággal elvég- zett tervvizsgálat során fel kellett volna ismernie.

2.4. A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba, a később aláíró Fél aláírásának napján és a 3.2. pontban rögzí- tett határozott időtartam lejártáig tart.

2.5. A Megrendelő jogosult a szerződést, a másik fél részére megküldött írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül 90 naptári napos felmondási idő mellett, rendes felmondással megszüntetni. A felmondást követően Felek 15 napon belül elszámolnak egymással. A Vállalkozó az elvégzett tevékenységekkel arányos díj megtérítésére jogosult figye- lemmel a Ptk. 6: 123.§ szerinti rendeltetésszerű használat elvére.

2.6. A szerződés megszűnése nem érinti a jótállással, szavatossággal és a szerződésszegésből eredő követelések- kel/igényekkel kapcsolatos rendelkezéseket, melyek a jelen szerződés megszűnését követően a rájuk vonatkozó ren- delkezések szerint hatályban maradnak.

III. A teljesítés helye és ideje

3.1. A teljesítés helye

3.1.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységeket a Budapalotában, azaz a 1122 Budapest, Krisztina körút 6-8. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 2.1. pontban meghatározott helyszínén köteles elvégezni és azt a megrendelő kapcsolattartója részére a jelen szerződés V. pontja szerinti átadás-átvételi eljárás útján átadni.

3.1.2. A Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység megkezdéséhez a szükséges munkaterü-

letet – amint azt az Ingatlan tulajdonosától (a Megrendelőn kívüli harmadik személy, melyet a jelen szerződésben

„Ingatlan tulajdonosa”-ként jelölünk meg) megkapta haladéktalanul – átadni a Vállalkozónak, de legkésőbb az általa a Vállalkozónak elküldött eseti megrendelésben a teljesítés megkezdésére Megrendelő által megadott határnapon. (T2).

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítését kizárólag akkor kezdheti meg, ha a jelen szerződés 2. számú mellékle- tének 5. pontjának a „A munkakezdés az alábbi előfeltételekhez kötöttek” bekezdésében a Megrendelő által meg- határozott feltételek fennállásáról a Megrendelő írásban nyilatkozott.

3.2. A teljesítés ideje

3.2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Vállalkozó a Megrendelő által megkül- dött eseti megrendelésben foglalt dátum szerint tudja megkezdeni, teljesíteni pedig, azaz a teljesítés véghatárideje pedig a megkezdést követő 10 munkanapon belül köteles. Felek rögzítik, hogy a véghatáridőn belül a teljesítést a Vállalkozónak a következő ütemezés és teljesítési időtartamok szerint kell megvalósítani.

Teljesítési mérföldkő (T)	Teljesítési mérföldkő kezdő napja	Teljesítési mérföldkő határnapja
T1. Teljesítési ütemterv átadás	a munkaterület Megrendelő általi átadását megelőző 10. munkanap (T0)	a munkaterület Megrendelő általi átadását megelőző 10. munkanap
T2. IT gyengeáramú géptermek (2- P132 – EMC védett számítógépte- rem és 2-P135 – WAN számítógépte- rem)	a munkaterület átadásának napja a 3.1.2. pont szerint (T2)	a T2 mérföldkő kezdő napjától szá- mított 10 munkanapon belül (T2+10 munkanap)

3.2.2. A Felek megállapodnak, hogy a teljesítési határidőket munkanapokban számolják. A megrendelő előteljesítést

elfogad.

3.2.3. A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan munkaterületeinek (IT gyengeáramú géptermek (2-P132 – EMC védett számí- tógépterem és 2-P135 – WAN számítógépterem) átadása az Ingatlan építési készültségi fokától függően az Ingatlan tulajdonosa által meghatározott időpontban történik. A munkaterületek átadásának tervezett dátumait a 2. számú melléklet tartalmazza. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a kivitelezést a jelen szer- ződésben rögzített árakon vállalja, a kivitelezés időpontjára vonatkozó árkalkuláció az ő szerződéses kockázatát képezi. Felek rögzítik, hogy amennyiben a munkaterület átadása nem egyszerre történik vagy a munkaterület hasz- nálatát a Megrendelő az Ingatlan tulajdonosának döntése alapján nem folyamatosan tudja biztosítani, ennek té- nyét a Felek a szerelési naplóban rögzítik és ha ennek oka kizárólag az Ingatan tulajdonosának döntéséből fakad, akkor egyik fél sem érvényesíthet a másik féllel szemben ebből eredő igényt.

IV. A teljesítés feltételei

4.1. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szakági építésvezetőt biztosítani. A szakági építésvezetőnek, vagy helyettesének a tárgyi munkával kapcsolatosan nyilatkozattételre jogosult személynek kell lennie, és a munkavégzés alatt folyamatosan, annak befejezéséig a munkaterületen kell tartózkodnia, feladatait a 4.2. B) 1. pont tartalmazza.

4.2. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni:

A. Kivitelezés megkezdését megelőző feladatok

B. Kivitelezési feladatok

C. Kivitelezés befejezését követő feladatok

A. Kivitelezés megkezdését megelőző feladatok

- A kivitelezés megkezdését megelőzően a Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdéséhez szükséges egyezte- téseket lefolytatni és azokról jegyzőkönyvet felvenni. A Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen egyez- tetett ütem- és organizációs tervet készíteni, és azt legkésőbb a munkaterület Megrendelő általi átadását megelőző 10. munkanapig a Megrendelőnek jóváhagyásra átadni. A Vállalkozónak az ütemtervet az Ingatlan- ban zajló építési munkálatokra figyelemmel, annak legkisebb mértékű zavarásának és a folyamatos üzemvi- tele biztosításának igényére figyelemmel kell elkészítenie.

- A Vállalkozó a munkaterület átvételének napjától az átadás napjáig szerelésinaplót köteles vezetni, melyet sorszámmal és dátummal lát el, és ezt a Megrendelőnek heti kettő alkalommal bemutatja. A Megrendelő képviselője az elvégzett munkát a munkanaplóban ellenjegyzi.

- A Vállalkozó köteles a saját munkavállalói részére a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások dokumentált meg- tartására,

- Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kap- csolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: építési közbeszerzésekre vonatkozó Korm. rendelet) 28. §-ában biztosított lehetőséggel élve, a munkaterület Megrendelő általi átadását megelőző 10. munkanapig az árazott költség- vetés tekintetében szükség szerint egyeztetést folytatnak a beépítésre kerülő egyes tételek véglegesítésére, a szóban forgó jogszabályban rögzített feltételekre és a Kbt 141. §-ában biztosított szerződésmódosítási elő- írásokra figyelemmel.

B. Kivitelezési feladatok

1. Vállalkozó köteles szakági építésvezetőt kijelölni a kivitelezési feladatok koordinálására. A szakági építésveze- tőt feladata a tevékenységére irányadó jogszabályi előírásokkal összhangban különösen, de nem kizárólago- san:

- az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai és minőségi követelmények; munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más hatósági előírások betartatása;

- valamennyi, az 1-2. gondolatjelben felsoroltak ellenőrzése;

- a beépítésre kerülő anyagok és berendezések minőségi megfelelőségének, valamint a műszaki leírásba sze- replő kiírással való megegyezésének ellenőrzése,

- az alvállalkozók teljes körű koordinálása;

- a szerelési napló vezetése.

2. Vállalkozó köteles a szakági építésvezető akadályoztatása esetén gondoskodni a helyettesítéséről.

3. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és a 2. számú mellékletben leírt szerződéses cél/eredmény megvaló- sításához szükséges összes feladat elvégzésére, a szükséges termékek beszerzésére és azok beüzemelésére.

4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt az előzetesen leadott ütemtervet folyamatosan aktualizálni, és figye- lemmel lenni az Ingatlanban zajló építési munkálatokra.

5. A munkálatok előrehaladását gátló, a kivitelezés határidejére kockázatot jelentő nehézségek kiküszöbölésére a Vállalkozónak elkerülő, de a teljes kivitelezést az elfogadott költség- és időhatárok között tartó megoldást kell javasolnia, azt minden esetben haladéktalanul és írásban közölnie a Megrendelővel.

6. Vállalkozó köteles az építési-szerelési munkálatokra vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmé- nyek), a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más hatósági előírások betartására.

7. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes ideje alatt a hulladékgazdálkodásra és kezelésre vonatkozó jogszabályi előírások mellett a közbeszerzési eljárásban erre vonatkozóan tett vállalásának a betartására.

8. A Felek külön is kikötik, hogy az eredeti tervektől, illetve műszaki tartalomtól való eltérés csak különösen in- dokolt esetben lehetséges, és csak az optikai és réz kábelhálózatok kivitelezésének ellenőrzésével megbízott műszaki ellenőr és a Megrendelő együttes beleegyezésével történhet. Ebben az esetben Vállalkozó köteles a műszaki ellenőr bevonásával rendszeres konzultáció és helyszíni szemle mellett végezni a munkákat és az el- téréseket a megvalósulási dokumentációban a tényleges állapotnak megfelelően rögzíteni.

C. Kivitelezés befejezését követő feladatok

1. A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákat valamennyi munkaterületre vonatkozóan a lehető leghamarabb, aznap vagy a következő munkanap - figyelemmel a jelen szerződés C.) pontjának 3. pontjában foglalt feltételek teljesítésére - köteles készre jelenteni, hogy a munka elkészült, a Budapalota IT gyengeáramú géptermeiben a strukturált kábelrendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas.

2. Vállalkozó köteles a kivitelezés befejezésével a Megrendelő műszaki ellenőreivel tartott, a jelen szerződés V pontjában meghatározott átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvben, valamint a munkanaplóban rögzített hibák, hiányosságok kijavítását elvégezni.

3. Vállalkozó köteles az alábbi dokumentumokat egy-egy példányban papíron és elektronikus adathordozón is – az átadás átvételi eljárás megkezdésekor – a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, mely előfeltétele az át- adás-átvételi eljárás megkezdésének (melyek egyúttal a készre jelentésnek is feltételei):

• kivitelezői nyilatkozat az elkészült kábelezési munkákról,

• a beszállításra kerülő valamennyi kábel és csatlakozó minőségi követelményeket igazoló bizonylatok

• mérési jegyzőkönyv

• szerelési napló a kábelezési munkákról.

• beépített kábelek, csatlakozók és egyéb kiegészítők – ideértve az eltakart munkarészeket is - jótállási jegyét.

V. Átadás-átvétel /teljesítésigazolás

5.1. A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákról 2 (két) nappal azt megelőzően írásban értesíti a Megrendelőt, hogy a munka elkészült (készre jelentés). A készre jelentést a Vállalkozó akkor teheti meg, ha a jelen szerződés 4.2.C. pont 3. pontjában írt feltételeket együttesen teljesíti. Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés dátumától számított 15 napon belül meg kell kezdeni, és az átadás-átvételi eljárás megkezdését követő 15 napon belül be kell fejezni. Az átadás-átvételi eljárás során az elkészült kivitelezési munkákat a Megrendelő alkalmazásában álló építési műszaki ellenőri képesítéssel rendelkező munkavállaló köteles megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról 2 (kettő) példányban jegyzőkönyv készül, amelyből egy példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti. A jegyzőkönyvet mindkét Félnek alá kell írnia.

5.2. A Megrendelő teljesítés igazolást sikeres átadás-átvételi eljárás során készített jegyzőkönyv alapján állít ki. Sike- res az átadás-átvételi eljárás, ha annak eredményeként a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, azaz megfelel a műszaki leírásnak, a jelen szerződés feltételeinek, és a Budapalota IT gyengeáramú géptermeinek strukturált kábelrendszere rendeltetésszerű használatra alkalmas.

5.3. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárás befejezését követően - 8(nyolc) napon belül – teljesítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére, vagy arról nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítésének elismerését megtagadja.

5.4. Átadás-átvételi eljárás

5.4.1. Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő feladata. A Felek megállapodnak, hogy az építési munka átadása és átvétele a teljesítés helyén, műszaki ellenőr ellenőrzése alapján történik.

Az eljárás során a Vállalkozó igazolja, hogy:

- a készre jelentés feltételeit teljesítette

- a munka a kiviteli tervnek és műszaki leírásnak, a szerződésben meghatározott követelményeknek, valamint a teljesítés során esetlegesen elrendelt módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült,

- rendelkezésre állnak a beépített anyagok minőségi tanúsítványai.

5.4.2. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – amennyiben az adott esetben felme- rült hibák jellegét és mennyiségét tekintve lehetséges és elvárható – az átadás-átvételi eljárás során köteles meggyő- ződni arról, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Ha az átadás-átvétel során a teljesítést megfelelőnek, rendeltetés- szerű használatra alkalmasnak találja, a Megrendelő köteles a Vállalkozó által elvégzett tevékenységet átvenni, azaz a szerződés 5.2. pontjában megfogalmazott „sikeres átadás-átvételi eljárás” feltételeit a Vállalkozó teljesíti, a Meg- rendelő a teljesítésigazolást kiállítja. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés átvételét az esetleges hibák, hiányok jelentősége, illetve mennyisége (használatbavételt gátló körülmény) miatt megtagadja, szavatossági jog érvényesí- tésével, a hiányok pótlására és a hibák kijavítására új átadás-átvételi határidőt (póthatáridőt) tűz. A póthatáridő idő- szakára, illetve a hibátlan teljesítés esedékességétől a munkák tényleges átadásáig terjedő időszakra a Megrendelő a teljesítés hibátlanná tétele érdekében alkalmazható kötbér érvényesítésére jogosult a szerződés 11.2. pontjában foglaltak szerint. Megrendelő részteljesítést nem fogad el.

5.4.3. A teljesítésigazolás további kötelező feltétele, hogy a Vállalkozó hiánytalanul átadja a Megrendelőnek az alábbi

dokumentumokat:

- megrendelő által jóváhagyott, az egész kábelrendszerre vonatkozó megvalósulási dokumentáció, melynek kö- telező tartalmi elemeit a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza,

- az építési munka során beépített anyagok szállítóleveleinek, illetve azokra vonatkozó megfelelőségi nyilatko- zatok másolati példánya,

- az építési munka során keletkező és elszállított hulladékok kezelését igazoló dokumentumok,

- nyilatkozat az alvállalkozói teljesítések összegéről alvállalkozókra lebontva (322/2015. Korm. rendelet 32/A.

§ a-b) pontok)

- Vállalkozó a 7.24-7.26. pontjában írtakat igazoló dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta

- műszaki ellenőr által kiállított nyilatkozat, melyben szakmai szempontból minősíti a szerződés szerinti felada- tok Vállalkozó általi elvégzését figyelemmel a műszaki leírásban rögzített szabványokra.

- Vállalkozó a 9.1.3. és 9.1.4. pont szerinti vállalásait igazolja.

A Felek kifejezetten is rögzítik, hogy nem minősül a Megrendelő késedelmének az, ha a teljesítési igazolást a fenti dokumentumok bármelyikének hiánya esetén nem adja ki a Vállalkozónak.

5.4.4. A Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell:

- a vállalkozó adatait, az általa elvégzett teljesítésre vonatkozó adatokat, vállalkozó teljesítésének arányát, összegét, a teljesítés idejét,

- az SAP számot,

- a teljesítő alvállalkozó adatait, alvállalkozó teljesítésének arányát, összegét, a teljesítés idejét.

VI. Vállalkozói díj/ Fizetési feltételek

1.1. Vállalkozói díj

6.1.1. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megállapítása a kiviteli tervdokumentáció, a közbeszerzési műszaki leírás és a Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés (továbbiakban: árazott költségvetés) alapul vételével történt. Az árazott költségvetés jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi a Vállalkozó kivonatolt ajánlatának részeként. A jelen szerződés tárgyát képező munkák hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként az alábbi vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg:

(0) 00 000 000,-Ft+ ÁFA; azaz kilencvenhétmillió-huszonháromezer-ötszázharminchét forint+ a mindenkor hatályos for- galmi adó összege,

(2) melyből az előleg összege 4 751 177,- (a Kbt. 135.§ (7) bekezdés szabályai szerint) Ft+ÁFA, azaz négymillió-hétszáz- ötvenegyezer-százhetvenhét forint+ a mindenkor hatályos forgalmi adó összege.

A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez előleget igényelhet. Az előleg mértéke a szerződésben foglalt teljes ellenszol- gáltatás 5 százalékának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint.

6.1.2. A felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megállapítása a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás alapul vételével történt, azzal, hogy a vállalkozói díj a tételes kiírásban nem szereplő, de a munka teljes körű megvalósításához és a terület használatba vételéhez szükséges egyéb járulékos költségeket is tartalmazza.

6.1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget és teljeskörű felelősséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, különös figyelemmel a Budapalota IT gyengeáramú géptermeinek kábelezése ren- deltetésszerű és biztonságos használata szempontjából alapvető fontosságú tételekre. A vállalkozói díj tartalmazza a teljesítés során keletkezett hulladékok elszállításának költségét a jótállási kötelezettségek teljesítésének ellenérté- két, valamint a szerződés időtartama alatti esetleges árváltozásból eredő költségeket.

6.1.4. Vállalkozó a vállalkozói díjon túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben, amely összefüggésben lenne a jelen szerződésben vállalt feladatok teljesítésével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Vállalkozó esetleges késedelmi kamat és kártérítési követelésére, valamint a pótmunka díjára, melyet a Megrendelő a mindenkor hatályos Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó korlátai között jogosult megrendelni a Vál- lalkozótól.

6.1.5. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 6.1.1. pontja szerinti vállalkozói díj nem tartalmazza az eset- legesen felmerülő pótmunka (Ptk.6:244. § (2) bekezdés) díját. Amennyiben a jelen szerződés szerinti tevékenységek- hez kapcsolódóan pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, úgy ezt a pótmunka felmerüléséről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles közvetlenül írásban közölni a másik szerződő féllel és a szerelési naplóban rögzíteni.

A pótmunka díjának meghatározása tételes elszámolás alapján történik. A Felek tudomással bírnak arról, hogy pót- munka a mindenkor hatályos Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó korlátai között eszközölhető.

1.2. Számlázási/Fizetési feltételek

6.2.1. A Vállalkozó, figyelemmel az építési közbeszerzésekre vonatkozó Korm. rendelet szabályaira összesen egy vég- számla benyújtására jogosult.

Készültségi fok: kivitelezési munka előre haladásának %-os arányában	(kötbérterhes) határidő	Számlázható érték: vállalkozói díj 100%-os benne foglaltan az előleg összegét is
1. 100%	munkaterület átadásától számí- tott 10.munkanap	97 023 537,-Ft+ ÁFA

6.2.2. A végső átadás-átvétel és teljesítés igazolás az V. pontban írt feltételek szerint történik. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, az előre nem látható műszaki szükségszerűségből adódó munkák, illetőleg a Megrendelő által elrendelt pótmunkák tételes felmérésére, műszaki ellenőrzésére a Budapalota IT gyengeáramú géptermeinek struk- turált kábelrendszerének használatba adása előtt, a végső átadás-átvételi eljárás keretében, elszámolására és kifize- tésére pedig a végszámlával a szerződés 6.5. pontjában írt feltételekkel kerül sor.

6.2.3. Előleg

6.2.3.1. A Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésének előírásaira figyelemmel a vállalkozói díj 5%-ának megfelelő ösz- szegű előleg fizetését igényelheti a Megrendelőtől. A Megrendelő az előleget az építési közbeszerzési Korm. rendelet

30. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó kérésére, - előleg számla kézhezvétele ellenében - legkésőbb a munkaterület átadását követő 15. napon fizeti ki.

6.2.3.2. Az előleg a 6.2.1. pont szerinti végszámlából kerül elszámolásra (levonásra). Ennek megfelelően a Vállalkozó az előleget köteles a végszámlán feltüntetni.

6.2.3.3. A Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és ameny- nyiben a Megrendelő azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó az előleg összegét nem a szerződés céljával és tartalmával összeegyeztethető módon használta fel, akkor a Megrendelő jogosulttá válik a már kifizetett előleg összegének visz- szakövetelésére.

6.2.3.5. Az előlegszámla kivételével a Megrendelő a Vállalkozó számláit a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdései szerint – az abban foglaltak, valamint teljesítésigazolások alapján –, a számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlaszámára.

6.2.4. Pótmunka, illetőleg előre nem látható műszaki szükségszerűségből felmerült munka elszámolása

Az előre nem látható műszaki szükségszerűségből felmerült munka, illetőleg a Megrendelő által elrendelt pótmunka ellenértékének meghatározása (elszámolása) a Vállalkozó ajánlatában (árazott költségvetésében) feltüntetett árakon vagy egységárakon történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma megfeleltethető az ajánlatban sze- replő tételek műszaki tartalmának. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapján a Megrendelő nyilatkozata el- sődlegesen irányadó. Ha az ajánlat nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amely alkalmazható lenne a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb, e pont alapján elszámolandó igényre, akkor az ár/egységár megállapítá- sára a TERC normagyűjtemény szerinti egységárakat kell alapul venni.

1.3. Számlázás feltételei alvállalkozó bevonása esetén

6.3.1. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatás kifizetése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési közbeszerzésekre vonatkozó Korm. rendelet 32/A. §-ában fog- lalt speciális rendelkezések alapján történik az alábbiak szerint.

6.3.2. A Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően a Vállalkozó kiállítja az adott teljesítési rész- hez tartozó számláját. A számlájában a Vállalkozó részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítésének mértékét.

6.3.3. A Vállalkozó által benyújtott számla kézhezvételét követő 15 napon belül a Megrendelő a Vállalkozó számára átutalja az alvállalkozói teljesítés mértékét, melyet a Vállalkozó köteles haladéktalanul kifizetni az alvállalkozó szá- mára, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint jogosult az alvállalkozói díj egy részét visszatartani.

6.3.4. A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak.

6.3.5. Amennyiben a Vállalkozó a Korm. rendelet 32/A.§ e) vagy f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, a vállalkozói díj fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére iga- zolja, hogy e rendelkezések szerinti kötelezettségét teljesítette vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállal- kozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

1.4. Egyéb, számlázással kapcsolatos feltételek

6.4.1. Vállalkozó a számláján köteles a Megrendelő Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Főosztálya által a Vállalkozó részére, megadott, a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító SAP-megrendelés számot feltüntetni.

6.4.2. Ha a Vállalkozó nem a szerződés szerint állítja ki a számlát, a Megrendelő jogosult a számlát az annak kézhez- vételétől számított 5 (öt) munkanapon belül visszaküldeni és a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Vállalkozó nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy megszüntetni. A számla visszaküldése esetén a Vállalkozó köteles a számlát ismételten kiállítani, úgy hogy a számla keltének napja nem lehet korábbi, mint a Vállalkozó által a nem szerződésszerűen kiállított számla Megren- delő általi visszaküldésének a napja. Mindaddig, amíg a Vállalkozó nem küldi meg a jogszabályokban és a jelen szer- ződésben előírt alaki követelményeknek megfelelő számlát a Megrendelő részére, addig a Vállalkozó számlázási ké- sedelemben van, amely Vállalkozói késedelem a Megrendelő egyidejű késedelmes fizetési teljesítését kizárja.

6.4.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozónál is fennállnak ennek feltételei, a számlázást elekt- ronikus úton bonyolítják le a mindenkor hatályos jogszabályokban így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 175.§,-ban, és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167.§-ában előírt feltételek szerint, az alábbi lehetőségek valamelyikének megfelelően.

a) A Vállalkozó az elektronikus számlát a Megrendelő által megbízott elektronikus számla szolgáltató (First Business- post Kft., 1113 Budapest, Xxxx Xxxx u. 23., telefon: x0000000000 e-mail:xxxx@0xxxx.xx web: xxx.0xxxx.xx) meg- oldásának segítségével állítja elő a Vállalkozó és az elektronikus számla szolgáltató között létrejött külön megállapo- dásnak megfelelően. Vállalkozó az elektronikus számlát elektronikusan aláírt és időbélyegzett PDF-dokumentumként küldi meg Megrendelő részére. A PDF file-nak tartalmaznia kell a számlaképet olvasható formátumban, valamint a számla tartalmával megegyező XML típusú ellenőrzési formátumot, amelyet ki kell egészíteni az MNB SAP megren- delésszámmal. A Vállalkozó az elektronikus számlát a Magyar Nemzeti Bank Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Fő- osztály címére (1054 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-0. sz.) köteles kiállítani és az alábbi e-mail címére megküldeni: e- xxxxxx@xxx.xx. Az elektronikus számla mellékleteként Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő által papír alapon kiállított és aláírt teljesítési igazolás, valamint a szerződés szerint a számla kötelező mellékletét képező egyéb papír alapú dokumentumok szkennelt változatát. A Megrendelő által elektronikusan kiállított és továbbított teljesítésiga- zolást nem kell mellékletként csatolni.

b) A Vállalkozó az elektronikus számlát a hatályos jogszabály szerint elektronikusan aláírt és időbélyegzett PDF doku- mentumként küldi meg Megrendelő részére az a). pontban leírtaktól eltérő technikai megoldást alkalmazva (pl. más elektronikus számlaszolgáltató, saját fejlesztésű modul, stb.). A PDF file-nak tartalmaznia kell a számlaképet olvas- ható formátumban, valamint a számla tartalmával megegyező XML típusú ellenőrzési formátumot, amelyet ki kell egészíteni az MNB SAP megrendelésszámmal. A Vállalkozó az elektronikus számlát a Magyar Nemzeti Bank Bank- üzemi Számviteli és Pénzügyi Főosztály címére köteles kiállítani és az alábbi e-mail címére megküldeni: e- xxxxxx@xxx.xx. Az elektronikus számla mellékleteként Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő által papír alapon kiállított és aláírt teljesítési igazolás, valamint a szerződés szerint a számla kötelező mellékletét képező egyéb papír

alapú dokumentumok szkennelt változatát. A Megrendelő által elektronikusan kiállított és továbbított teljesítésiga- zolást nem kell mellékletként csatolni.

c) Amennyiben a Vállalkozó egyéb megoldást kíván alkalmazni, akkor az elektronikus számlát az a). pontban megha- tározott formátumban kell a Magyar Nemzeti Bank részére eljuttatnia.

Amennyiben a Vállalkozó a jelen pont b) és c) bekezdésében leírt, az elektronikus számlázáshoz szükséges előfelté- teleknek elháríthatatlan külső okból nem felel meg, illetve a jelen pont a) bekezdésében leírt ingyenes szolgáltatást nem képes igénybe venni, úgy számláját papír alapon állíthatja ki. Ez esetben a Vállalkozó számláját az alábbi címre köteles kiállítani és megküldeni: MNB Banküzemi Számviteli és Pénzügyi Főosztály, 1054 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-

9. sz.

6.4.4. A számla kiegyenlítése a Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Vállalkozó esetle- ges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.

6.4.5. A Vállalkozó a Megrendelő késedelmes fizetése esetében a Polgári Törvénykönyv 6:155. § (1) bekezdésében foglalt késedelmi kamatot, valamint külön törvény szerinti behajtási költségátalányt is jogosult érvényesíteni a Meg- rendelővel szemben.

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

7.1. A Megrendelő írásban bármikor kérheti indoklással, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója (illetve a Vállal- kozó részéről a munkában közreműködő személy) a szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. A Vállalkozó a felek által meghatározott határidőn belül (2 – 5 munkanap) köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani.

7.2. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Megrendelő erre illetékes szervei, vala- mint a Megrendelő gazdálkodásának ellenőrzésére jogosult egyéb szervek a jelen szerződésben foglaltakat és azok teljesülését ellenőrizni, vizsgálni kívánják, úgy abban az esetben Megrendelő erre illetékes szervezeti egységeivel együttműködik és számukra a tevékenységük ellátásához szükséges információkat rendelkezésre bocsátja.

7.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja az alábbiakat:

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7.4. A Vállalkozó, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, nem jogosult semmilyen értékesítési vagy marketing kiadványban vagy reklámban használni Megrendelő nevét, bármely védjegyét vagy logóját. Ahhoz, hogy a Megrendelő nevét, a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtásának tényét a Vállalkozó különböző pályázato- kon benyújtott dokumentumainak referencialistában szerepeltesse, illetve közbeszerzési eljárás esetén az ajánlat- kérő által igényelt adatok körében a jelen szerződéssel kapcsolatos adatokat is közöljön, valamint a Megrendelő nevét és a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtásának tényét a nyilvánosság előtt folyó promóciós és marke- ting tevékenysége során felhasználja, a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

7.5. Vállalkozó a tevékenysége során csak saját nevében járhat el, nem jogosult a Megrendelő nevét használni. A jogszerűtlen névhasználatból eredő károkért kizárólag Vállalkozó felel.

7.6. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére – a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult.

7.7. A Vállalkozó gondoskodik a teljesítésben résztvevő személyek munkavédelmi-, tűzvédelmi oktatásáról. A szerző- dés teljesítésében résztvevő személyek kötelesek betartani a Megrendelő kikötéseit, munkavédelmi- környezetvé- delmi és tűzvédelmi előírásait.

7.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban jelez a Megrendelőnek minden olyan tényt, körülményt stb., amely a jelen szerződésben, valamint a megrendelés teljesítése során a vállalt tevékenység

eredményességét, határidőre történő teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő ká- rért a Vállalkozó felelős.

7.9. A Vállalkozó a munkavégzést köteles úgy szervezni, hogy munkálatok a munkaterület üzemelését ne akadályoz- zák.

7.10. A munkavégzéshez kapcsolódó szállítási, behajtási, beléptetési, benntartózkodási engedélyek beszerzését az esedékesség előtt legalább 5 munkanappal írásban kell kezdeményeznie a Vállalkozónak.

7.11. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakági építésvezető legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezik MV-ÉG szakági építésvezető jogosultsággal és megfelel az építésügyi és az építésüggyel ösz- szefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. A Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy ezt a jogosultságot a szerződés teljes idő- szaka alatt fenntartja. A szakági építésvezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen írásban értesíteni. Az új szakági építésvezetőnek is meg kell felelnie az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek, melyet Vállalkozónak igazolnia kell a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak megtartásával.

7.12. A Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos gépeket, eszközöket, berendezéseket meg- felelő mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban biztosítani a munka megkezdésétől annak teljes fo- lyamatán keresztül a befejezésig.

7.13. A Vállalkozó kötelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (építési és felmérési napló, megvalósulási terv stb.) elkészítése, a megrendelővel történő jóváhagyatása és igazoltatása.

7.14. A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását és sérülését, amely légszennye- zés, zaj, vagy egyéb okból a Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik.

7.15. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységek elvégzésével összefüggésben kelet- kező hulladékot – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – elszállítani, illetve elszállíttatni, mely tevékenységet a közbe- szerzési ajánlatában vállaltak szerint köteles végezni.

7.16. Az építési tevékenység működő épületben zajlik, ezért Vállalkozó köteles betartani a működő épület házirend- jében foglaltakat. Az építési területet és a felvonulási területeket, anyagszállítási útvonalakat, járdákat köteles úgy takarítani, hogy a működési területen az építési folyamatból adódó por, szemét ne jelenhessen meg.

7.17. Vállalkozó tudomásul veszi és biztosítja, hogy a jelen szerződés szerinti feladat elvégzése nem járhat az Ingat-

lanban folyó építési munkálatok akadályozásával.

7.18. A Vállalkozó a munkavégzése során a kiviteli tervben, illetve az ajánlatában (árazott költségvetés) feltüntetett anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak a Megrendelő jóváhagyásával és a Kbt. 141. §-ában, va- lamint az építési beruházások, valamint Korm. rendelet 28. §-ában foglalt feltételek megtartásával lehetséges. Vál- lalkozó a beépített anyagok, eszközök, szerelvények, stb. megfelelőségét a jelen szerződésben foglaltak szerint, az érvényes jogszabályi előírásoknak és műszaki előírásoknak megfelelően vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal iga- zolja. A felhasználandó anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (alkalmassági bizonyítványokat, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban át- adja Megrendelőnek.

7.19. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

7.20. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat az épület zavartalan működésének biztosításával végezheti a megrendelő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően munka- és munkaszüneti napokon egyaránt.

7.21. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a minimum 20 éves rendszergaranciát a teljes rendszerre, azaz az által kiépített IT strukturált kábelhálózat egészére biztosítja, mely magában foglalja a gyártónál történő, magyarországi, magyar nyelvű hiba bejelentési lehetőséget is.

7.22. Vállalkozó szavatolja, hogy a jótállást (garanciát) a gyártó nyújtja, és a gyártó adott igazolást az egész kábel- rendszer rendszer minőségi megfeleléséről.

7.23. Vállalkozó kijelenti s szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítse során a műszaki leírás 3.1. pontjában meghatározott minden követelménynek megfelelően végezte a kiépített strukturált kábelezési rendszer kiépítését és a készre jelentéskor csatolja az ezt igazolóan ott megjelölt megvalósulási dokumentációt (4)., mérési jegyzőkönyveket (6.), tanúsítványokat, bizonyítványt (16. pont), tesztelést biztosító adatlapot (11. pont).

7.24. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezik 1 fő szakági építés- vezetővel, aki rendelkezik:

• Magyar Mérnöki Kamara tagsággal;

• érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal; a felelős műszaki vezetői jogosultságot a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és az alábbi feltételekkel (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) lehet teljesíteni;

• épületvillamossági vagy IT területen szerzett felsőfokú végzettséggel és az MV-ÉV jogosultság megszerzé- séhez szükséges szakmai tapasztalaton felül vagy mellett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal az op- tikai és réz kábelhálózatok kivitelezése területén.

7.27. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés hatálya alatt is folyamatosan rendelkezik CommScope Net- connect, vagy azzal egyenértékű partneri minősítéssel, melynek meglétét a gyártó által kiállított igazolással, vagy online a gyártó „Partner Locator” oldalán történő ellenőrizhetőség esetén, annak elérési útvonalának megadásával igazol és az Megrendelő által ellenőrizhető;

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei

8.1. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza, ide nem értve azt, ha az Ingat- lan tulajdonosa az Ingatlanon folyamatban lévő építési munkálatok miatt nem biztosít a Megrendelő számára folya- matosan lehetőséget a Budapalota IT gyengeáramú géptermeiben a strukturált kábelrendszer kiépítésére. A kizáró- lag ennek okán bekövetkező bármely oldali késedelem miatt sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem jogosult egy- mással szemben semmilyen igény érvényesítésére.

8.2. A Megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg a Vállalkozónak a helyismeretre, helyi sajátossá- gokra, az esetleges veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást.

8.3. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellen- őrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

8.4. A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után a Vállalkozó- val haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni.

8.6. A Megrendelő a saját biztonsági előírásainak megfelelően biztosítja a Vállalkozónak a szerződés teljesítése kap- csán a Megrendelő által használt és a Vállalkozói tevékenységet érintő területre való be- és kijutását, valamint az ott szükséges mozgásának a lehetőségét.

8.7. A Megrendelő vállalja a Vállalkozó feladatainak elvégzéséhez szükséges adatok, információk megadását. A Meg- rendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó alkalmazottai és az alvállalkozói a jogszabályokban előírt, vala- mint a Megrendelő által megállapított egyéb előírásokat megismerjék és betartsák.

8.8. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy

a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

8.9. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kötelezettségének megszegése jogerős bírósági határozatban megállapításra került, a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

8.10. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, és megfelelő időben közölnek egymással minden olyan körülményt, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja.

IX. Minőségi követelmények, titoktartás, adatkezelés

9.1. Minőségi követelmények

9.1.1. A Vállalkozó köteles – amennyiben tevékenysége ellátásához a felek Vállalkozói anyagszolgáltatásban is meg- állapodnak – a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően a megrendelői utasítás szerint megfelelő mennyi- ségű, I. osztályú minőségű anyagot szolgáltatni.

9.1.2. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységeket szerződésszerűen, teljes körűen, mű- szakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírá- soknak, mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően kiváló minőségben, határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

9.1.3. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az általa kiépített strukturált kábelezési rendszer homogén kiépítésű, azaz minden hálózati elem egy gyártótól származik.

9.1.4. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a jelen szerződés teljesítése során felhasznált termékek a 2. számú melléklet 3.1. pont 17. pontjában meghatározott táblázatban felsorolt CommScope Netconnect termékekkel, vagy ezzel egyenértékű elemekből épül fel.

9.2. Titoktartás

9.2.1. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Vállalkozási szerződés teljesítése során megismert, a másik fél tevé- kenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, alaprajz, leírás stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a Felek üzleti titkát képezi.

9.2.2. A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelem- mel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen részére hoz- záférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

9.2.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiter- jed, akiket a Vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonnak. A Felek kötelesek felhívni e személyek figyelmét a Vállal- kozási szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, amelynek megtörténtét egymás részére bármikor igazolni is kötelesek.

9.2.4. A titoktartási kötelezettség a jelen jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, ameny- nyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

9.2.5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének telje- sítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

9.2.6. A jelen titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogi következményeken túl – a Felek egymással szem- ben kártérítési felelősséggel tartoznak.

9.2.7. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozókat, közreműködőket is ter-

heli.

9.3. Adatkezelés

9.3.1. A Megrendelő a jelen szerződést – és a szerződés teljesítése érdekében a Vállalkozó által megadott személyes adatokat (beleértve a szerződés teljesítésének megkezdéséhez megadott személyes adatokat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat (beleértve az erkölcsi bizonyítványt is) – a szerződés teljesítése vonatkozásában meghatározott szerződéses feltételekkel összhangban, a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.

9.3.2. Megrendelő az adatokat, a vonatkozó, terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények, illetve a nem- zetbiztonsági szolgálatokól szóló 1995. évi CXXV. törvény rendelkezései alapján harmadik fél részére továbbíthatja. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő munkavállalói, alvállalkozói, telje- sítési segédei, illetve egyéb, általa igénybevett harmadik személyek személyes adatainak kezelésére, tárolására, to- vábbítására jogosult. Amennyiben a Feleken kívüli harmadik személy személyes adatainak kezelésével, tárolásával és továbbításával kapcsolatban igényt, kérdést, kérést terjeszt elő a Megrendelő felé, a Vállalkozó tartozik helytállni és köteles az okozott kár megtérítésére is.

X. Felelősségbiztosítás

10.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásának időpontjában harmadik személynek okozott károk fede- zetét is magába foglaló teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással rendelkezik, a jelen szerződés teljes idő- tartamára vonatkozóan 30.000.000. Ft/év értékhatárig terjedően. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelke- zéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére stb. A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének, vagy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló egyéb dokumentum másolata jelen szerződés 11. számú mellékleteként kerül csatolásra.

10.2. A biztosítás fennállását, érvényességét a megrendelő jelen szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A biztosítás megszűnése esetén – amennyiben a Vállalkozó a jogellenes állapo- tot maximum 15 (tizenöt) naptári napon belül nem állítja helyre – a megrendelő a jelen szerződést a jogellenes álla- pot észlelésétől számított 15 (tizenöt) nap után a Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettsége fennállása mellett azon- nali hatállyal felmondhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a meg- rendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. A megrendelő felé bejelentett, a teljesítésbe bevont alvállalkozó számára a biztosítási kötelezettséget – jelen szerződésben foglaltakkal egyezően – a Vállalkozónak elő kell írnia.

XI. Jótállás és szavatosság, a szerződés megerősítése, biztosíték

11.1. Jótállás, szavatosság

11.1.1. A Vállalkozó köteles a Budapalota IT gyengeáramú géptermeinek strukturált kábelrendszerének végső átadás- átvételi eljárását lezáró jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírásának napjától számított 24 hónapon át jótállást vállalni. Amennyiben a beszerelt és üzembe helyezett termékek, berendezések tekintetében a vonatkozó jogszabály vagy a termék, berendezés általában hosszabb jótállási időszakot ír elő, azok tekintetében a jogszabályban foglalt időtarta- mok irányadók.

11.1.2. A megrendelő a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb meghibásodás (a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Vállalkozónak.

11.1.3. A megrendelő jótállási igényeit a jelen szerződés birtokában érvényesítheti. Meghibásodás esetén a megren- delő a jótállási időtartamban díjmentes javítást kérhet, illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. A szakszerű javí- tást úgy kell elvégezni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi tevékenység eredményeképp létrejött

építmény használhatósága, értéke ne csökkenjen. A szakszerű javítás során csak műszakilag és minőségileg kifogás- talan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyek- nek megfelelő anyag kerülhet beépítésre. Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt a megrendelő a meghibásodással érintett építményt/építményrészt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás időtartama a kicserélt berendezések vonatkozásában újra elkezdő- dik. A javítás időpontját, az elvégzett munkálatokat dokumentálni kell.

11.1.4. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért, javításért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet.

11.1.5. A Vállalkozó nem felel azon hibákért, amelyeket a megrendelő az átvételkor ismert, vagy kellő körültekintés mellett ismerhetett volna. Nem tartoznak ezen hibák körébe a rejtett-, hozzá nem férhető-, illetve egyéb, az átadás- kor fel nem ismerhető hibák.

11.1.6. A Vállalkozó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység eredményeként létre- jövő építmény, valamint a beépített anyagok, berendezések és rendszerek tekintetében a per-, teher-, illetve igény- mentes (jogszavatosság) állapot az irányadó.

11.2. A szerződés megerősítése

A Vállalkozó a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbiakban meghatározott kötbér fizetésére kötelezi magát.

11.2.1. Késedelmi és a teljesítés hibátlanná tétele érdekében alkalmazott kötbér

11.2.1.1. Amennyiben a Budapalota IT gyengeáramú gépterem strukturált kábelhálózatának átadása a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a jelen szerződés 3.2.1. pontjában – a T2 teljesítési mérföldkövekben – meghatáro- zott teljesítési időtartamok (határnapok) elteltével nem teljesül, akkor a Megrendelő késedelmi kötbér érvényesíté- sére jogosult. A késedelmi kötbér alapja az általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) vállalkozói díj, mértéke pedig késedelmes naponként 200.000. Ft, azaz kettőszázezer forint, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a. Amennyiben a Megrendelő által alkalmazott kötbérmaximum elérésre kerül, a Megrendelő jogosult a jelen szerződést felmondani és a 11.2.2. pont szerinti meghiúsulási kötbérigényt alkalmazni a Vállalkozóval szemben. Vállalkozó köteles a Meg- rendelő által már megfizetett előleg összegének visszafizetésére is a 11.2.3. pont szabályai szerint.

11.2.1.2. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés átvételét a jelen szerződés 5.4.2. pontjában foglaltak szerint megta- gadja, és a teljesítésre új átadás-átvételi határidőt (póthatáridőt) tűz, a póthatáridő időtartamáig, vagy az új átadás- átvétel tényleges megkezdéséig terjedő időszakra a Megrendelő a késedelmi kötbérrel azonos mértékű, a teljesítés hibátlanná tétele érdekében alkalmazott kötbér érvényesítésére jogosult a 11.2.1.1. pont szerint. Amennyiben a Megrendelő által alkalmazott kötbérmaximum elérésre kerül, a Megrendelő jogosult a jelen szerződést felmondani és a 11.2.2. pont szerinti meghiúsulási kötbérigényt alkalmazni a Vállalkozóval szemben. Vállalkozó köteles a Meg- rendelő által már megfizetett előleg összegének visszafizetésére is a 11.2.3. pont szabályai szerint.

11.2.2. Meghiúsulási kötbér

11.2.2.1. A Vállalkozó a szerződés meghiúsulása esetén, ha a teljesítést megtagadja vagy a teljesítés olyan okból lehetetlenül, amelyért felelős és/vagy a Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból mondja fel, akkor „főszabályként” a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, valamint köteles a Megrendelő által már kifizetett előleg összegét a

11.2.3. pont szabályaira figyelemmel a Megrendelő részére megfizetni és ezzel együtt köteles a Megrendelőnek oko- zott kár megtérítésére. Felek rögzítik, hogy amennyiben az alábbi bekezdésekben foglalt tényállási elemek bekövet- keznek, a Megrendelő az azokban foglalt eltérő szabályok alkalmazására jogosult azzal, hogy amennyiben az eltérő szabályok alkalmazási feltételeit a Vállalkozó nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a jelen bekezdésben foglalt „fősza- bály” szerinti eljárásra.

Erre figyelemmel Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy amennyiben a Vállalkozó a Budapalota IT gyengeáramú géptermeinek strukturált kábelhálózatát kiépítette, de a teljesítésigazolás alapjául meghatározott „mérési

jegyzőkönyv”-et is magában foglaló megvalósulási dokumentáció hiányzik és ennek pótlását megtagadja a Vállalkozó, akkor a Megrendelő először a szükséges mérési jegyzőkönyveket harmadik személyektől beszerzi és ha annak alapján a Vállalkozó által már kiépített, „kábelhálózat” rendeltetetésszerű használatra alkalmas, akkor a Megrendelő a Vál- lalkozónak az általa elvégzett feladatok ellenértékét arányosan megtéríti, de a már befizetett teljesítési biztosíték ot megtartja.

Amennyiben az előző bekezdésben meghatározottak szerint a Vállalkozó a Budapalota IT gyengeáramú géptermei- nek strukturált kábelhálózatát kiépítette, de a teljesítésigazolás alapjául meghatározott „mérési jegyzőkönyv” -eket is magában foglaló megvalósulási dokumentációt hiányosan és/vagy hibásan adja át a Megrendelőnek, a Megrendelő póthatáridőt ad a teljesítés hibátlanná tétele érdekében a Vállalkozó részére, mely póthatáridő minden egyes nap- jára a Megrendelő a szerződés 11.2.1.2. pont szerinti – figyelemmel a 11.2.1.1. pontban foglalt mértékekre – kötbér- igényt érvényesít. Amennyiben azt a Vállalkozó a póthatáridőben nem pótolja, a Megrendelő jogosult az első bekez- désben foglaltak alkalmazására.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés 12.3. pontjának utolsó három alpontjaként meghatá- rozott súlyos szerződésszegés bármelyikét a Vállalkozó elköveti, de addigra a Budapalota IT gyengeáramú gépterme- inek strukturált kábelhálózatát a Vállalkozó kiépítette, akkor a Megrendelő jogosult arra, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak a jelen pont második vagy harmadik bekezdésében foglalt feltételek szerint jár el.

11.2.2.2. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás esetén, valamint, ha a felmon- dásra a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból kerül sor, a Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult, valamint arra is, hogy a megfizetett előleget a Megrendelő visszakövetelje.

11.2.3. A kötbér érvényesítése

Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánt kötbér összegéről könyvelési értesítést küld a Vállalkozó részére. Felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér érvényesítésekor a Megrendelő elsődlegesen az igényét a teljesí- tési biztosíték összegéből elégíti ki; a fennmaradó részt pedig meghiúsulási kötbérként rója ki a Vállalkozóra az alábbi szabályok alkalmazásával. A Vállalkozó elfogadja, hogy a Megrendelő a kötbért jogosult a Vállalkozó vállalkozói díjába beszámítani és annak összegével a vállalkozói díjat csökkenteni. Amennyiben Megrendelőnek nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy annak értéke nem éri el a könyvelési értesítésben szereplő kötbér-értéket, Vállalkozó a kötbér összegét köteles az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül Megrendelő 19017004-00000309 fizetési számlájára befizetni.

11.2.4. Megrendelő a kötbért meghaladó igazolt közvetlen kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

11.2.5.Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek az érdekkörébe tartozó megszegése folytán a jelen szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a káro- sult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek köz- vetlenül és korlátlanul megtéríti. Ebben az esetben a Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel.

11.3. Teljesítési és jólteljesítési biztosíték

11.3.1. Teljesítési biztosíték

11.3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítéséből adódó megrendelői igények érvényesítésére az áfa nélkül számított vállalkozói díj öt (5) százalékának megfelelő összegben teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelőnek legkésőbb a munkaterület átadását megelőző 10. munkanapon.

11.3.2. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálya alatt - a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt „visszatöltési” korlátra figyelemmel - folyamatosan a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáig (11.3.11.pont) kell érvény- ben tartani.

11.3.3. A Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot határidőre nem, vagy nem megfelelően nyújtja.

11.3.4. A Teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a sikeres átadás átvétel napjáig, de legalább a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáig érvényben maradó (lehívható) bank vagy biztosító által vállalt garancia (továbbiakban: garancia), vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, vagy a Megrendelőnek a 19017004- 00000309 számú bankszámlájára óvadékként történő átutalással is.

11.3.5. A teljesítési biztosíték a Vállalkozó szerződésben leírt kötelezettségeinek nem vagy nem szerződésszerű tel- jesítése esetén, az ezen tevékenységekkel összefüggésben a Megrendelő oldalán felmerülő költségek fedezetére használható fel (hívható le). A Megrendelő jogosult a Vállalkozó által adott teljesítési biztosíték terhére a felmerült költségeit a teljesítési biztosítékból kielégíteni.

11.3.6. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot garancia formájában nyújtja, a garanciát nyújtó – a Meg- rendelő által is elfogadott – bank vagy biztosító saját kötelezettségeként feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó között fennálló jogviszony, vagy bármely más jogviszony vizsgálata nélkül a Meg- rendelő, mint jogosult első felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül, a garanciában foglalt összeg erejéig kifize- tést teljesít a Megrendelőnek, mint a garancia jogosultjának. A Megrendelő MT 760 típusú SWIFT üzenet útján (hite- lesített elektronikus üzenet formájában) kibocsátott garanciát fogad el.

11.3.7. A Vállalkozó elfogadja, hogy a garancia nyilatkozat/szerződés, vagy a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény Megrendelő általi elfogadásához a Megrendelő szervezetén belüli véleményezési eljárás szükséges. A Megrendelő a véleményezési eljárás eredményétől függően az adott hitelintézet/biztosító által nyújtott garanciát/ készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt visszautasíthatja és a Vállalkozótól a jelen pontban meghatáro- zott feltételeknek megfelelő más garanciát vagy más készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt kérhet.

11.3.8. A teljesítési biztosíték óvadékként történő banki átutalása esetén az átutalás közleményében fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát és az átutalás jogcímét (teljesítési biztosíték)

11.3.9. A Felek rögzítik, hogy a teljesítési biztosíték Megrendelő általi lehívása, nem mentesíti a Vállalkozót a kése- delmi, illetőleg a meghiúsulási kötbér megfizetése alól.

11.3.10. Amennyiben a szerződés Megrendelőnek felróható okból szűnik meg, a Megrendelő köteles a teljesítési biztosítékot a szerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül visszaadni Vállalkozónak, illetőleg a Budapest Bank felé a felmentésről intézkedni.

Jólteljesítési (szavatossági/jótállási) biztosíték

11.3.11. A Vállalkozó vállalja, hogy szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként, a jótállási kötelezettségének nem teljesítéséből eredő megrendelői igények érvényesítése érdekében az áfa nélkül számított vállalkozói díj öt (5) százalékának megfelelő összegben jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelőnek.

11.3.12. A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, azzal, hogy a biztosíték érvényességi ideje a Budapalota IT gyengeáramú géptermeinek strukturált kábelhálózatának jótállási idejének lejártáig (11.1. pont) tart. A Felek a félreértések elkerülése végett rög- zítik, hogy a jólteljesítési biztosíték mindkét gépterem tekintetében fennálló jótállási kötelezettség biztosítására szol- gál.

11.3.12. A jólteljesítési biztosítéknak folyamatosan érvényben kell maradnia a jótállás teljes időtartama alatt. Amennyiben a Vállalkozó a megadott határidőre nem nyújtja be a jólteljesítési biztosítékot, akkor a Megrendelő a Kbt. 134 § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban a biztosíték összegét az ellenszolgáltatásból (a végszámla ösz- szegéből) visszatarthatja, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

11.3.13. A jólteljesítési biztosítékra a 11.3.4.-11.3.8. pontok megfelelően alkalmazandók.

XII. Szerződés megszűnése (elállás, a szerződés felmondása)

12.1. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani 90 (kilencven) napos felmondási idővel, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi sze- mélyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12.2. A Megrendelő jogosult továbbá a jelen szerződést 90 (kilencven) napos felmondási idővel felmondani, ha

a) a jelen szerződés módosítása olyan lényeges lenne, azaz, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határozna meg, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja az általa a jelen szerződés teljesítésében részt vevők tekintetében irányadó, a Kbt. 138.

§ -ban meghatározott feltételek betartását;

c) ha a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

d) ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 258. cikke alapján a közbeszerzés sza- bályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult;

e) ha az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogá- ból eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A 12.1.-12.2. pontok szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.3. A Felek jogosultak – anélkül, hogy a szerződés teljesítéséhez fűződő érdekmúlásukat bizonyítaniuk kellene – a jelen szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, egyoldalú indokolt írásbeli nyi- latkozattal, a közléssel beálló azonnali hatállyal megszüntetni, különösen a következő esetekben:

- ha a másik Fél a jelen szerződésből eredő bármely kötelezettségének teljesítését – jogszerű indok hiányában – megtagadja;

- ha a szerződés a másik Fél felelősségi körébe tartozó okból lehetetlenül (meghiúsul);

- ha a másik Fél ellen jogerős bírósági határozat alapján felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált;

- ha a másik Fél a titoktartási kötelezettségét súlyosan megszegi

- ha a szerződés teljesítéséhez szükséges gyártói partneri jogosultságát a felelősségi körébe tartozó okból elveszíti

- ha a szerződés teljesítésére meghatározott 7.21-7.29., valamint a 9.1. pontban meghatározott felté- telek teljesítésére vonatkozóan a jogosultságait (ideértve azok igazolási jogosultságait is) a felelős- ségi körébe tartozó okból veszti el;

- ha a Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok minőségének Megrendel által megkövetelt igazolásait felelősségi körébe tartozó okból nem vagy hiányosan bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a jelen szerződésben - ideértve annak 2. számú mellékletét is - rögzített határidőben.

12.4. Az előző pontban foglaltakon túl a Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül:

- ha olyan okból, amiért felelős a Megrendelő által írásban adott teljesítési póthatáridőre ismételten nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan teljesít;

- ha olyan okból amiért felelős a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott és az ajánlatában bemutatott alkalmassági követelményeknek megfelelő személyek (szakemberek) mellőzésével telje- síti a szerződést és megfelelő bevonásukat a Megrendelő által írásban adott póthatáridőre sem biz- tosítja;

- ha megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely, a Felek között megkötött, vagy tervezett szer- ződés megkötését azáltal, hogy személyi hasznot ajánlott fel vagy nyújtott a Megrendelő bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan személynek, aki bármilyen módon kapcsolódik a Megrendelő- höz, és aki részt vesz a jelen szerződés megkötésében, vagy a Vállalkozó a fent említett módon visel- kedik a Megrendelővel kötött bármely szerződés teljesítése során;

- ha olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti,

- a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget,

- ha a szerződés szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a Megrendelő üzleti érdekei igazol- tan sérülnek, illetve őt kár éri;

- ha felelősségbiztosítási szerződése a jelen szerződés hatálya alatt megszűnik és ezt követő 15 (ti- zenöt) napon belül nem rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással;

- ha elveszti a jogosultságát a felelősségi körébe tartozó okból a jelen szerződés teljesítésére, ideértve a kábelrendszer hitelestésének feltételére vonatkozó jogosultságát is;

- a jelen szerződésben rögzített bármely kötbérmaximumot eléri.

12.5. A fentieken túl a Megrendelő köteles a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy ha a teljesítést a Vállalkozó még nem kezdte meg, attól elállni, ha a szerződéskötést követően jutott a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.6. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha a fizetési kötelezettségének az erre irányadó határidő elteltét követően a Vállalkozó felhívására sem tesz eleget.

XIII. Egyéb rendelkezések

13.1. A Felek kijelentik, hogy az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak jelen szerződés megkötéséhez. A Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással.

13.2. A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen kivitelezési szerződést – különös tekintettel a díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják.

13.3. A Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd-, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és jelen szerződés érvé- nyességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása.

13.4. A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen szerződés megkötésével kapcsolatos költ- ségeit.

13.5. Minden, a jelen szerződésben előírt értesítést, kérést, igényt elsősorban, írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni:

a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;

b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;

c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőeszköz által megje- lölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report).

13.6. Kapcsolattartók megnevezése

Megrendelő részéről:

Szerződéssel kapcsolatos ügyekben: Xxxxxx Xxxxxxx email: xxxxxxx@xxx.xx

Tel.: x00 00 000-0000

Műszaki kérdésekkel kapcsolatos ügyek: Xxxx Xxxxxx főosztályvezető

e-mail: xxxxx@xxx.xx

Tel.: x00 00 000-0000

Vállalkozó részéről:

Szerződéssel kapcsolatos ügyekben: Xxxxx Xxxxxx

e-mail: xxxxxx.xxxxx@x0xxxxxxx.xx

Tel.: x00 00 000 0000

Műszaki kérdésekkel kapcsolatos ügyek: Xxxx Xxxxxx

e-mail: xxxxxx.xxxx@x0xxxxxxx.xx

Tel.: x00 00 000 0000

13.7. A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Xxxxx elsődlegesen tárgyalások útján, peren kívül kötelesek rendezni. A Felek csak eredménytelen egyeztetést követően veszik igénybe a bíróság előtti igényér- vényesítés lehetőségét.

13.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Polgári Tör- vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

13.9. A jelen szerződés 20 (húsz) számozott oldalból és 12 (tizenkettő) mellékletből áll és 2 (kettő) eredeti azonos tartalmú példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői szignójukkal láttak el.

13.10. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a jelen szerződés szövege nem minősül üzleti titok-

nak.

13.11. A jelen szerződés elválaszthatatlan részei:

1. számú melléklet: a Vállalkozó kivonatolt ajánlata (árazott költségvetés)

2. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás és kiviteli tervdokumentáció

3. számú melléklet: Kiegészítő tájékoztatások

4. számú melléklet: Ajánlati felhívás

5. számú melléklet: XML fájl szerkezeti minta (elektronikusan elérhető a xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxxxx/xx- szerzesi-eljarasok/az-mnb-szerzodeses-mellekletei-a-beszerzesi-es-kozbeszerzesi-eljarasokban helyen)

6. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat

7. számú melléklet: Megrendelői kikötések

8. számú melléklet: Környezetvédelmi követelmények

9. számú melléklet: Munkavédelmi követelmények

10. számú melléklet: Tűzvédelmi követelmények

11. számú melléklet: A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének, vagy a felelősségbiztosítás fennállását iga- zoló egyéb dokumentum másolata

12. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésben részt vevő alvállalkozókról

A jelen szerződés 6-10. számú és a 12. számú mellékleteinek a jelen Szerződés aláírásakor hatályos szövege a követ- kező oldalon található:

xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xx-xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx- zesi-eljarasokban

A jelen szerződés papír alapú példányához az 1-2, 5-6 és 11-12. számú mellékletek kerülnek csatolásra, a szerződés többi része az elektronikus formában a Felek rendelkezésére áll.

A Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. ……………………………….. Budapest, 2021. ………………………………..

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Digitally signed by Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Date: 2021.01.26

11:55:24 +01'00'

Xxxxx Xxxxxx

Digitally signed by Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

Date: 2021.01.26

Digitálisan aláírta: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx: 2021.01.26

'16:25:07 +01'00

Magyar Nemzeti Xxxx	Xxxxx 08:45:35 +01'00'	H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft.
xx. Xxxxxxx Xxxxxx igazgató	Xxxxx Xxxxxx főosztályvezető	Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx ügyvezető igazgató
Megrendelő		Vállalkozó

Pere

Digitally signed by

Andre Date: 2021.01.26

Xxxx Xxxxxx Dr.

08:40:59 +01'00'

a Xx.

Xxxxx

Xxxxx

Digitally signed by Xxxxx Xxxxx Date:

2021.01.26

09:11:02 +01'00'