Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről a

Vállalkozási szerződés

TERVEZET

EBR: 2016-2928

CPV: 71631450-9

Iktatószám: 24832-…/2016/MAV Közbeszerzési szerződés: igen

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: H-1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Számlavezető pénzintézete ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Számlaszáma: 11991102-02163275

Számlabenyújtás címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.

Adószáma 10856417-2-44

Statisztikai számjel 10856417-5221-114-01

Cégbíróság és cégjegyzékszáma Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cg. 00-00-000000

Képviseli: …

…

,mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”) másrészről a

Név:

Székhely:

Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

Számlavezető pénzintézet:

Számlaszám:

Képviseli:

,mint vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”), (a továbbiakban együttesen: a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen Fél vagy Felek) - között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. ……… napján „Meglévő vasúti acélhidak H-4 utasítás szerinti statikai felülvizsgálata” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban határozta meg.

Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen Szerződés 7. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően az ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő – a hivatkozott közbeszerzési eljárásban – hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő az eljárás …….1 része tekintetében Vállalkozó lett.

Ilyen előzmények után a Szerződő Felek a közbeszerzési dokumentumoknak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárás ……2 részében benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá.

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen szerződés közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő:

(1) a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került;

(2) Ajánlati felhívás;

(3) közbeszerzési dokumentumok;

(4) Vállalkozó ajánlata;

(5) jelen Szerződés.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

„BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás.

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg.

„Elháríthatatlan külső okok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, sztrájk.

„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik még a Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével használ.

1 Részajánlat számozása alapján töltendő ki!

2 Részajánlat számozása alapján töltendő ki!

„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

1. Szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „Meglévő vasúti acélhidak H-4 utasítás szerinti statikai felülvizsgálata” 3 részajánlat szerinti, jelen szerződés 1. számú

mellékletében meghatározott vasúti acélhidak a MÁV Zrt. H.4/2000. sz. utasítása „Utasítás meglévő acélhidak teherbírásának és tartósságának megállapítására” (a továbbiakban: H-4 utasítás) szerinti statikai felülvizsgálatainak elvégzését.

A feladat terjedelmét az eljárást megindító felhívás, az Ajánlati Dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen - és a Vállalkozó ajánlata határozza meg.

1.2. A Vállalkozó a statikai felülvizsgálatokat

a) a Megrendelőtől kapott teljesítési helyeken (1. sz. melléklet) és jelen szerződés szerint

b) az adott szakterületen szükséges kellő szakmai gondossággal,

c) a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, valamint a jelen szerződésben rögzített szempontok és tartalmi elemek alkalmazásával

köteles elkészíteni.

1.3 A fentiekben rögzítetteken felül a jelen szerződésben rögzített szolgáltatás teljesítésére vonatkozó műszaki-technikai követelményeket a jelen szerződés 3.2. pontjában rögzített feltételek szerint köteles a Vállalkozó teljesíteni.

1.4. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés tárgyát képező munka nem hatósági engedélyköteles illetve építési és hatósági tudomásulvételi eljáráshoz sem kötött.

2. Teljesítési határidő

2.1. Jelen szerződést a felek arra tekintettel írják alá, hogy a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet

12. § (5) bekezdés szerinti esetben és időpontban – azaz az ellenőrző szervezet által kiállított támogató tartalmú vagy feltételesen támogató tartalmú tanúsítvány kiállítása esetén -, valamint a Kormányrendelet 13. § (3) bekezdése szerinti esetben lép hatályba és a szerződéses kötelezettségek mindkét fél általi kölcsönös és teljes körű teljesítésével szűnik meg. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118-119. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2.2. A teljesítés határideje:

Megrendelő a felülvizsgálatot két ütemben kéri elvégezni az 1. sz. mellékletben feltüntetetteknek megfelelően.

Az első ütemben felülvizsgálandó hidak esetében a teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 120 naptári nap, azzal, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A második ütemben – azaz a fennmaradó hidak felülvizsgálata tekintetében - a teljesítési határidő 2018. január 15. azzal, hogy Vállalkozó előteljesítésre csak annak figyelembevételével jogosult, hogy az ellenérték kifizetésére csak 2018 évben kerülhet sor.

3. Teljesítés feltételei

3 Részajánlat számozása alapján töltendő ki.

3.1 A Vállalkozó köteles a statikai felülvizsgálati munkákat a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott határidőn belül elvégezni.

3.2 Teljesítés módja:

▪ Vállalkozó feladata az. 1. sz. mellékletben megadott acél szerkezetű szegecselt vasúti hidak H-4. Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata

▪ a felülvizsgálathoz szükséges helyszíni és egyéb felmérések (szemrevételezés, állapotfelmérés, szükség szerint anyagvizsgálat) elvégzésével,

▪ a mértékadó helyeken a különféle igénybevételekre vonatkozó, „U” jelű teherhez viszonyított kihasználtság kimutatásával,

▪ a teherbírási besorolással,

▪ a fáradás mértékére utaló fajlagos károsodás kimutatásával (forgalmi adatok, azaz a tehertörténet alapján).

▪ A statikai felülvizsgálati munkálatokat hidanként kell elvégezni és a dokumentációt hidanként kell összeállítani.

▪ A felülvizsgálatot a H.4.-es Utasításban lévő összes típusjárműre, továbbá az MSZ EN 15 528 szabvány szerinti 4E4 és 4E5. jelű típusjárművekre, valamint a szabványban, Utasításban nem szereplő 6D3. és 6D4. típusjárműre, speciális járműsorokra is el kell végezni (valamennyi terhelési tényező megadásával).

o A figyelembe veendő esetleges terheket a H-4 utasítás alábbi fejezetei tartalmazzák (

2.2. pont szerinti terhek):

▪ 2.2.2.1. Ideális járműteher („U” jelű teher)

▪ 2.2.2.2. Oldallökő erő

▪ 2.2.2.3. Indító- és fékezőerő

▪ 2.2.2.4. tényleges járműterhek a teherbírás vizsgálathoz

▪ nemzetközi besorolás szerinti típusjárművek:

▪ 4A1, 4B1, 4B2, 4C2, 4C3, 4C4, 4D2, 4D3, 4D4, 6B1, 6B2, 6C2, 6C3, 6C4, 4i0, 6i0

▪ speciális járműsorok és rendkívüli járművek:

▪ 4D0, 8C0, 8C4, 12C4, 12C5, 16C5, 18C5, 24C5, 32C5.

▪ 2.2.2.5. Tényleges járműterheket helyettesítő típusvonatok a fáradás vizsgálathoz

▪ A dokumentációt 2 pld. nyomtatott és 1pld. digitális formában kell benyújtani.

▪ A dokumentációnak tartalmaznia kell a felülvizsgálaton átesett hidak hídvizsgálati jegyzőkönyveit, a hidak egyedi hídnyilvántartó lapjait,

▪ A statikai felülvizsgálat keretében meg kell határozni a hidak várható élettartamát.

▪ Az ellenőrző számítást AXIS VM elektronikus tervező programmal, a szükséges kiegészítéseket mathcad vagy excel programmal kell elkészíteni.

▪ Az AXIS VM programmal elkészített modell és eredmény fájlt, a kiegészítő számításokat, dokumentumokat a további célvizsgálatok eredményeinek átvezethetősége céljából továbbszerkeszthető, módosítható verzióban CD-n vagy DVD-n szükséges benyújtani.

▪ A Megrendelő a hidakról adatszolgáltatásként a MÁV Zrt. Pályalétesítményi főosztály Híd- és alépítményi osztály tervtárában lévő dokumentációt tudja biztosítani, illetve lehetősége lesz a nyertes ajánlattevőnek digitális formátumban kikérni a terveket a MÁV Szolgáltató Központ Menedzsment-Támogatás és Ügyvitel/Archívum osztálya által felügyelt digitális állományból is.

3.3 A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező statikai vizsgálatok elvégzésére vonatkozó részletes leírást (módszereket, stb.), a H-4 utasítás teljes tartalmát megismerte.

3.4 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az átadott mintákat és bemenő egyéb felmérésen alapuló adatokat időbeli és bármely más korlátozás nélkül saját tervezési tevékenységéhez szabadon

felhasználhatja, illetve harmadik fél részére átadhatja.

3.5 A Megrendelő jogosult az átvett dokumentációt az átvételtől számított 10 naptári napon belül hiánypótlásra, a hiányosságok írásbeli közlésével a Vállalkozónak visszaadni. Ezen hiánypótlási kötelezettségének a Vállalkozó köteles 15 naptári napon belül eleget tenni, és a módosított, kiegészített dokumentumokat a Vállalkozónak ismételten átadni a 3.2 pontban foglaltaknak megfelelően.

3.6 A műszaki teljesítésigazolás kiadásának feltétele a Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely a jelen szerződésben meghatározott tevékenység elvégzését igazolja. Szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő köteles a műszaki teljesítésigazolást az átvételt követően legkésőbb 10 napon belül kiállítani és Vállalkozó részére átadni. A műszaki teljesítésigazolás kiállításáról és a Teljesítést Igazoló Személy aláírásának megszerzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. A teljesítésigazolás 2 példányban készül.

3.7 A jelen szerződés tárgyát tekintve a műszaki teljesítésigazolásban résztvevő a Megrendelő által kijelölt jogosult teljesítést igazoló személy:

	Teljesítést igazoló személy
Név:	Xxxx Xxxx Xxxxxx
Cím:	Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.
Telefon:	x00-00-0000000
Telefax:	x00-0-0000000
e-mail:	xxxx.xxxx@xxx.xx

4. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

4.1 Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes, szerződésszerű elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen ……………..,- Ft + ÁFA, azaz

………… forint + ÁFA összegű vállalkozási díjat (a továbbiakban: „Vállalkozási Díj”) fizet a Vállalkozó részére. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

4.2 A 4.1. szerinti vállalkozási díj a 2. sz. mellékletben kerül részletezésre.

4.3 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:

• a Vállalkozási Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,

• azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a szerződésben és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban leírt módon kell végrehajtania.

4.4 Felek rögzítik, hogy a 4.1 pont szerinti vállalkozási díj magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumai (eljárást megindító felhívás, a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt ilyen -, a Közbeszerzési Dokumentumok és mellékletei) valamint jelen szerződésben meghatározott műszaki tartalom maradéktalan – hiba és hiánymentes, szerződésszerű – megvalósításának teljes ellenértékét, valamennyi díját és költségét, a Vállalkozó összes készkiadását. Erre tekintettel a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben

felmerülő mindazon költséget viselni, amelynek a Megrendelő általi viselését a jelen szerződés nem írja kifejezetten elő és/vagy amelyhez kapcsolódó a Vállalkozó általi költségviselést a jelen szerződés nem korlátozza kifejezetten.

4.5 A vállalkozási díj a Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó által elvégzett és a Megrendelő által leigazolt statikai felülvizsgálati munkákat követően, szerződésszerű teljesítés esetén kerül elszámolásra.

5. Fizetési feltételek

5.1 A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, s egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

5.2 Vállalkozó a 2.2. pontban feltüntetett eltérő ütemek szerinti teljesítési határidők függvényében két számlát jogosult benyújtani, amelyen külön tételként szerepelnek a megvizsgált hidak. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolást hidankénti részletességgel kell kiállítani.

5.3. Vállalkozó számlák benyújtására a sikeres hiba és hiánymentes teljesítéseket követő műszaki átadás-átvételi eljárás alapján a kiállított, jelen szerződés 3.b sz. mellékletét képező BASWARE teljesítésigazolások alapján jogosult. A számlákat 1 példányban kell benyújtani.

5.4 A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseiben részletezetteknek megfelelően történik.

5.5 A számlákhoz csatolni kell jelen szerződés 3.a.) sz. mellékletében szereplő minta szerinti formátumú műszaki teljesítésigazolást, és 3.b.) mellékletben szereplő minta szerinti formátumú BASWARE teljesítésigazolást.

5.6 A BASWARE teljesítésigazolás a MÁV Zrt. Pályalétesítményi főosztály Híd- és alépítményi osztály által kiadott műszaki teljesítésigazolás alapján kerül kiállításra. A számlák ellenértéke a BASWARE Teljesítésigazolásokban elismert összeg.

5.7 A kiállított számlákon feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásokon feltüntetett teljesítés időpontjával (ÁFA tv. 55. §). A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlákhoz mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás eredeti példányának csatolása hiányában számla nem nyújtható be. A számlákat a Megrendelő csak akkor fogadhatja be, ha azon megtalálható a mellékelt teljesítésigazoláson feltüntetett megrendelői BASWARE rendelésszám, valamint a jelen szerződés azonosítószámára való hivatkozás. A jelen szerződés előírásaitól eltérő módon (pl.: rendelésszám nélkül beérkezett) kiállított számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számlák a Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A helytelenül kiállított számla miatti késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

5.8 A számlázási cím: MÁV Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.). Számla benyújtásának címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24.

5.9. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozó(i) egyenként

mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. Ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában felsorolt kizáró okok hatálya alatt.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 6. számú mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e.

5.10. Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles eljuttatni a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére.

5.11. Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonásáig

– tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről.A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.

5.12 A Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a számlát kiállították. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

5.13. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

5.14. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának a Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást a Megrendelő részéről, továbbá a Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy a Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal a Vállalkozó részére.

5.15. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok

közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi.

5.16 Megrendelő nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha:

⮚ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel;

⮚ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

5.17. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek. A 2009. január 1-jét követően megfizetendő ellenértékekre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának előírásai szerinti a havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy- a kifizetés napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi együttes (állami adóhatóság és vámhatóság) nemleges adóigazolás ellenében teljesíthetők, ennek hiányában a kifizetés visszatartásra kerül. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára a Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.

5.18 Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 %-ponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. Felek egyebekben a késedelmi kamattal kapcsolatban alkalmazzák a Ptk. 6:155. §-ban foglaltakat.

5.19 A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

5.20 MÁV Zrt.-vel szembeni követelés engedményezése (ideértve annak faktorálását is), illetve a MÁV Zrt-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött.

6. Kapcsolattartás a felek között

6.1 A jelen szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek

nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat.

6.2 A jelen szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki joghatását, ha a Felek azt a jelen pontban megjelölt kapcsolattartók illetve az általuk kijelölt személyek részére kézbesítik. Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint:

- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,

- futárposta esetében a küldemény átvételének napján,

- ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban,

- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,

- elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.

6.3. A Felek az adataikban bekövetkező bármilyen változást, az azt követő 5 (öt) munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

6.4 Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretében elvégzendő tevékenységre, illetve felügyeletének biztosítására, koordinálására kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.

név:	Xxxxxx Xxxxxx
levelezési cím:	1087 Budapest Xxxxxxx Xxxxxx krt 54-60
e-mail:	xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
telefon:	x00-0-000-0000	fax:	+36-511+4006
	x00-00-000-0000

Teljesítés során kapcsolattartó a.) a Megrendelő részéről:

b.) a Vállalkozó részéről:

név:
levelezési cím:
e-mail:
telefon:	fax:	-

6.5. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a szerződés módosítására külön írásos meghatalmazás hiányában nem jogosultak, továbbá nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást illetve a szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást.

6.6. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a Vállalkozó részére minden olyan körülményről kellő tájékoztatást ad, amely a tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését befolyásolja. Vállalkozó kötelezettsége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek).

7. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek

7.1 A Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

7.2 Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek ellenére a Vállalkozó átadhatja alvállalkozójának a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami az alvállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Vállalkozó az ilyen alvállalkozótól hasonló tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér.

7.3 Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal összhangban fennálló kötelezettségeiket a jelen szerződésben rögzített titoktartási kötelezettség mellett teljesítik.

7.4 A szerződésre és annak teljesítésére vonatkozóan egyik fél sem ad ki a másik fél előzetes, írásos beleegyezése nélkül sajtóközleményeket, nem tesz nyilvános bejelentéseket, beleértve bemutatókat szakmai közönség részére.

7.5 Az a késedelem, mely a szerződés hatálya alatt az üzemvitelből, vagy a Megrendelő által biztosított feltételből adódik (kivitelezést akadályozó üzemzavar), de nem a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból keletkezik, olyan időtartammal hosszabbítja meg a teljesítési határidőt, amennyi idő az akadályoztatás elhárításához, illetve a szerződésben foglalt munka-, és forgalmi körülmények helyreállításához szükséges.

7.6 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a késedelmes teljesítés a Megrendelő felelősségi körébe tartozó okra vezethető vissza, úgy a Vállalkozó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól.

7.7 Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé.

8. Megrendelő jogai és kötelességei

8.1 Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

8.2 Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Megrendelő munkaidejében a Megrendelő területére beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék.

8.3 A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a felelőssége alól.

8.4 Megrendelő – Biztonsági Igazgatósága útján – jogosult, illetve egyéb szervei részvételével

köteles a kivitelezés időszakában helyszíni szakmai, műszaki és biztonsági ellenőrzésre, amelynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, a Vállalkozó tevékenységét nem késlelteti. A Megrendelő Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás kérésre, helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is, amelyek teljesítési kötelezettsége kiterjed a Vállalkozó alvállalkozóira is.

8.5 A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban ellenőrizni. A Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni, illetve biztosítani az ellenőrzés lehetőségét az esetlegesen igénybevett egyéb alvállalkozóival szemben is. A Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére a Megrendelő külső szakértő igénybevételére is jogosult azzal, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni vele. A szakember köteles a megfelelő titoktartási szerződést aláírni, mielőtt a Vállalkozó az iratokhoz, vagy információhoz való hozzáférést jóváhagyásával biztosítja.

8.6 A Megrendelő köteles a szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen az alábbi körben: folyamatosan a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a teljesítéshez szükséges rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére nem álló információk, dokumentációk megszerzésénél, amelyek a Megrendelő érdekkörében merülnek fel, együttműködik a Vállalkozóval.

8.7 A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel köteles elvégezni, valamint a saját erőforrásaira támaszkodva.

9. Vállalkozó jogai és kötelességei

9.1 A Vállalkozó az alvállalkozó személyében csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával eszközölhet változást. A bevonni kívánt alvállalkozónak az adott szakterületen megfelelő szakmai jártassággal, ismeretekkel és a munkavégzés minőségének tekintetében elfogadottsággal kell rendelkeznie, melyet a Megrendelő referenciadokumentációk bekérésével is ellenőrizhet.

9.2 A Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont alvállalkozók tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozók jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be. A Vállalkozó köteles olyan alvállalkozói szerződést kötni, amelyben az alvállalkozót ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint a Vállalkozót a jelen szerződés szerint. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. E körülményt a Vállalkozó köteles az alvállalkozói szerződésben rögzíteni. Megrendelő az alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban.

9.3 Vállalkozó vállalja, hogy feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával és vonatkozó szokásoknak megfelelve, az elvárható legmagasabb színvonalon végzi el. Vállalkozó vállalja, hogy minden, valamely konkrét feladata elvégzése eredményeként készített dokumentumot, anyagot (eredményterméket) megfelelő minőségben és mennyiségben, továbbá határidőben átad a Megrendelő részére.

9.4 Vállalkozó kötelessége a feladat elvégzése során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül Megrendelő kapcsolattartója felé elektronikus

úton jelezni. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni az ellentmondásra, vagy olyan következményre, amely a Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.

9.5 Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárásban a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek személyes részvételével teljesíteni a feladatot. A Vállalkozó részéről a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek:

Hídszerkezeti tervező szakember(ek):

A szakember neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

E-mail:

Telefon:

Telefax:

<Szükség esetén tovább bővíthető.>

Hídszerkezeti szakértő szakember(ek):

A szakember neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

E-mail:

Telefon:

Telefax:

<Szükség esetén tovább bővíthető.>

Amennyiben valamilyen okból ezen személyek közreműködése akadályba ütközik, Vállalkozó ezt köteles jelezni a Megrendelőnek, akinek írásbeli engedélyével jogosult – a Kbt. szabályainak betartása mellett – új személy(eke)t bevonni a teljesítésbe.

9.6 Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.

9.7. A jelen szerződés vonatkozásában a Xxxxx „alvállalkozó” alatt a Kbt. alvállalkozó fogalmát és a „közreműködő” alatt a Ptk. szerinti közreműködő fogalmát értik.

9.7.1 A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 6. számú mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a Szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.

9.7.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

9.7.3 Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen Szerződés 6. számú mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának

megváltozását – Vállalkozó a jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 2 (kettő) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

9.7.4 Vállalkozó a 9.7.2. és 9.7.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.- ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

9.7.5 A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

9.7.6 A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.

9.8 Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. §

(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

9.9 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139.

§-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

9.10 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142.

§-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

9.11 Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg):

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.

9.12 A Vállalkozó a felülvizsgálati munkák megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani:

- a munkaterület és a munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését,

- a munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit.

9.13 A Vállalkozó a munkaterületen csak a szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet.

9.14 Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. A fenti értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

9.15 A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására a teljesítés folyamán.

9.16 A Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell.

9.17 A Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.

9.18 A Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a szerződés teljesítésével nincs összhangban, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden az utasításból eredő kockázatot viselnie kell. A Vállalkozó az adott munka elvégzését élet, testi épség, egészség, környezet vagy vagyon védelmének megóvása érdekében megtagadhatja.

9.19 A Vállalkozó a Megrendelőnél hatályban lévő – a szerződésben szabályozottak tekintetében alkalmazandó – normatív előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy e normatív előírásokat megismerte.

9.20 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek, a vonatkozó szabványoknak, és utasításoknak megfelelő minőségben hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni.

9.21 A Vállalkozó köteles a munkák elvégzése, valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet védelmére.

9.22 A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkaterületen végzett műveletek következményeiért. A megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- és vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet.

9.23 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítése során valamely ingatlanon zöldkár, taposási kár, vagy egyéb kár keletkezik, azt a Ptk. szabályai szerint kártérítés jogcímén megtéríti.

9.24 A Vállalkozó és alvállalkozó által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben a Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel

szemben.

9.25 A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel, illetve a szerződés tárgyát képező egyéb szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és képesítéssel rendelkezik.

9.26 A Vállalkozó köteles intézkedni annak érdekében, hogy a munkaterületre arra jogosulatlan személy ne juthasson be.

9.27 A Vállalkozó az akadályok felmerülését követően haladéktalanul közölni köteles, az akadály felszámolásának várható idejét, valamint azon intézkedéseket, amelyeket a Vállalkozó a mielőbbi teljesítés érdekében megtesz. Az akadályok felszámolásának határidejére vonatkozó kikötések során a Vállalkozó köteles olyan határidő teljesítését vállalni, amely a teljesítés véghatáridejét figyelembe veszi.

9.28 Amennyiben a Vállalkozó szakfelügyelet vagy egyéb MÁV szerv közreműködésének igénybevételére kötelezett, akkor a Vállalkozónak külön megállapodást kell kötnie az illetékes MÁV szervezettel, amelyben rögzítik a közreműködés biztosításának feltételeit és a Vállalkozó által viselendő költségek (pl. szakfelügyeleti, szakipari költségek) elszámolását.

9.29 A teljesítés folyamán a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a dokumentációk olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna.

9.30 A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése során elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban és a jelen szerződésben foglalt követelményeknek, valamint a Megrendelő utasításainak. A Vállalkozó a fentiek elmulasztásából eredő károkért teljes és korlátlan felelősséggel tartozik.

10. JÓTÁLLÁS

10.1.A Vállalkozót a szerződésszerűen leszállított termékre (dokumentumok) és jelen szerződés alapján elvégzett munkákra vonatkozóan 1 (egy) év időtartamú, jelen szerződésben meghatározott teljesítésigazolás kiállításától számított a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli.

10.2.A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a teljesítésére visszavezethető hiányosságot, hibát saját költségére kijavít.

10.3.A Vállalkozó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az általa bevont alvállalkozókkal és a szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra is.

10.4. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli.

10.5. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem hárítja el a hibát, Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel – a Vállalkozó költségére – elvégeztetni. Megrendelő köteles ezen javítás tervezett időpontjáról a Vállalkozót azt megelőző 24 órával megelőzően tájékoztatni. A Megrendelő által elvégzett ilyen javítások a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek, azaz a Vállalkozót terhelik, így az

ilyen számla a Vállalkozó részére kerül kiállításra. Az ilyen javításokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a javítást minőségileg megfelelőnek kell elfogadni.

11. Szerződésszegés

11.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

Amennyiben a Vállalkozó a jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést megszegi, kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.

11.2. A szerződő Xxxxx a szerződés nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes teljesítése – amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól (vagy) amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél.

11.3. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj.

11.4. Jelen Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződés 2.2. pontjában rögzített, Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból származó, teljesítési határidőhöz képest való késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelemmel megkezdett naptári napra a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 1%-ával megegyező mértékű (Vállalkozó megajánlása alapján), de legfeljebb a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 20%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára. Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített kötbér a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 20%-át eléri, Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.

11.5. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a szerződés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a szerződés nem teljesítése sem mentesíti a Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, azaz a póthatáridő beletartozik a késedelmi kötbérrel terhelt időszakba, nem minősül kötbérmentes időtartamnak.

11.6. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Vállalkozóval szemben a meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni.

11.7. A Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból származó hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a kötbéralap 10%-a. A hibás teljesítési kötbér alkalmazásának harmadik esetét követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a szerződés teljesítése során közvetlenül részt vevő szakemberek száma nem éri el a közbeszerzési eljárás során az ajánlatban bemutatott szakemberek számát.

11.8. Ha a Vállalkozó szerződésszegő vagy jogsértő magatartására visszavezethető, felelősségi körébe tartozó okból a szerződés teljesítése meghiúsul, a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 25%-a.

11.9. A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár, vagy a kötbér összege a kötbérmaximumot eléri;

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette,

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő a felmondását, elállását a Vállalkozónak bejelentette.

11.10. A Megrendelő jogosult a jelen pontok szerinti kötbéreket meghaladó kárainak és a szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is.

11.11.A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:187.§ (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, felek megállapodnak, hogy a Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti.

11.12 A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre vonatkozó biztosíték (Teljesítési biztosíték)

Vállalkozó jelen szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. §-a szerint biztosítékot nyújt.

A biztosíték mértéke a szerződés szerinti áfa nélkül számított vállalkozási díj 5%-a.

A teljesítési biztosítéknyújtás formája a szerződéskötés időpontja előtt eldöntendő, arról Vállalkozónak a Szerződés aláírása előtt nyilatkoznia kell. Az egyik biztosítéki formáról a másikra való áttérésre a Kbt. 134. § (8) bekezdésének figyelembe vételével van lehetőség.

A biztosítéknak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a teljesítési határidőig folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

A biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban (óvadékként fizetési számlára történő befizetés/átutalás, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) nyújtható.

Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény (továbbiakban: kötelezvény) formájában nyújtja, úgy ezeknek az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli;

- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó pénzügyi intézmény/biztosító);

- visszavonhatatlan;

- határozott idejű (szükség esetén hosszabbítani kell);

- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve;

- Vállalkozó nem nyújthat be olyan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességi nyilatkozatot, illetve kötelezvényt Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.

A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, illetve kötelezvény formájában nyújtott biztosítékot Vállalkozó a szerződés hatálybalépésekor köteles átadni Megrendelő részére.

Pénzügyi intézmény által vállalt garancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással nyújtja, úgy a teljesítési biztosíték összegét a Megrendelő szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással köteles teljesíteni.

Az óvadékként fizetési számlára történő befizetéssel/átutalással teljesített biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összege a szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő bankszámláján már jóváírásra került.

A biztosíték óvadékként fizetési számlára történő befizetése/átutalása esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

Amennyiben a teljesítés bármilyen okból nem történik meg a biztosíték érvényességi határidején belül, Vállalkozó köteles a biztosítékot a megváltozott teljesítési időpontig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy ilyen tartalmú biztosítékra kicserélni.

Amennyiben a szerződés szerinti áfa nélkül számított vállalkozói díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás hatálybalépésekor a biztosítékot a módosított díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű biztosítékra kicserélni.

Megrendelő jogosulttá válik a biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja.

A biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

A biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.

A Vállalkozó biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő a biztosíték összegére jogosulttá válik.

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

12.1 A szerződés a jelen szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan, szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

12.2 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés a jogszabály szerint szükséges

hatósági jóváhagyásokat – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ellenőrző szervezetek támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványát - nem kapja meg, vagy nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványt kap, úgy e körülményt Xxxxx olyan bontó feltételnek tekintik, amely a jelen szerződést a szerződés aláírásának időpontjára visszamenőleges hatállyal, Xxxxx minden további és külön jogi aktusa nélkül felbontja (Ptk. 6:212.

§ (1) bekezdés második fordulat).

Megrendelő a hatósági jóváhagyás tartalmáról (támogató, feltétellel támogató vagy nem támogató), annak beérkezését követően haladéktalanul köteles tájékoztatni a Vállalkozót.

12.3. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a felek a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha

⮚ az egyik fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel.);

⮚ a másik féllel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a másik fél a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;

⮚ bírósági döntés szerint a csődeljárás során a másik fél és a hitelezők között nem jön létre egyezség;

⮚ a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;

⮚ a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;

⮚ a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja.

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben.

A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

12.4 Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

12.5 Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni.

12.6 Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől.

12.7 A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja a felmondás/elállás jogát.

12.8 A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha

- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.9 A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja a felmondás/elállás jogát.

12.10 A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

12.11 Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is.

12.12 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

13.1 A szerződést mindkét Fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint, írásban lehet módosítani. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.

13.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő

10 napon belül köteles értesíteni. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának, az alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt-ben foglaltak alkalmazásával

jóváhagyta.

13.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a szerződés szempontjából releváns tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

14. Vis maior

14.1 A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre vis maior miatt került sor.

14.2 Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik Xxxxx, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Xxxxx által nem vitatott vis maior időtartamával. Ha valamely Fél a vis maior eseményre történő hivatkozást vitatja, a vis maior esemény fennállását az erre hivatkozó Félnek a Kereskedelmi és Iparkamarával vagy egyéb hiteles módon igazoltatni szükséges.

14.3 Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli.

14.4 Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

14.5 A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

15. Titoktartás

15.1 A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősítik.

15.2 A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

15.3 Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is - az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés teljesül, a szerződés megszűnik, az azt felfedő azt megkívánja.

15.4 A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő 3 (három) évig

fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha bíróság, hatóság kötelezése vagy jogszabályban előírt kötelezettség folytán az adatokat, információkat nyilvánossá kell tenni.

15.5 Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé.

16. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

16.1 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a következő jogszabályokat/szabályozásokat kell figyelembe venni:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

- valamint egyéb vonatkozó utasítások, különösen a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata,

- „Az idegen személyek MÁV Zrt. területén tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről” szóló 15/2016. (V.

13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. Elnök-vezérigazgatói utasítás vonatkozó előírásai.

16.2 Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani oly módon, hogy a vitatott kérdés és az azzal kapcsolatos álláspontja megjelölésével bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel a formális egyeztetést megkezdeni. Ha a vitás kérdést a Felek az írásbeli értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül nem tudják békés úton megoldani, és a jogvita rendezését szolgáló békés egyeztetés meghosszabbításáról a Felek nem állapodnak meg, a jogvitában a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Tekintettel arra, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban azt előírta, Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre.

17.2. A Vállalkozó megismerte és jelen szerződés aláírásával elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. A Vállalkozó kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a Megrendelő vizsgálóival. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

17.3. Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő Biztonsági Igazgatósága útján

bármikor jogosult ellenőrizni.

17.4. A Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

17.5. A Szerződés magyar nyelven készült. A Felek minden a Szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációt magyar nyelven folytatnak és a Vállalkozó minden, a Szerződéssel és teljesítésével kapcsolatos dokumentumot magyarul köteles a Megrendelő részére átadni.

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a teljesítésbe bevont szakemberei a szerződés teljesítése során magyar nyelven kommunikáljanak Megrendelővel, a teljesítés magyar nyelven történjen. Ennek minden költsége a Vállalkozót terheli.

17.6. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve ha e rész nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

17.7. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt 1 példány a Vállalkozót illeti.

17.8. Jelen szerződést a Xxxxx erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukkal és a valósággal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

17.9. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik – a Preambulumban említett dokumentumokon kívül az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Teljesítési helyekkel kapcsolatos információk

2. sz. melléklet: Vállalkozói díj megbontása

3.a. sz. melléklet: Műszaki teljesítésigazolás

3.b. sz. melléklet: BASWARE Teljesítés Igazolás

4. sz. melléklet: Munkavédelmi melléklet

5. sz. melléklet: Bankgarancia nyilatkozat minta (teljesítési biztosítékhoz)

6. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról

7. sz. melléklet: A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről

Budapest, 2017. …

………………………	………………………	………………………
…	…
a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. MEGRENDELŐ		Vállalkozó
képviseletében

.

1. sz. melléklet

Felülvizsgálat tárgyát képező hidak ismertetése, és a teljesítés helyére vonatkozó adatok

Ide beillesztésre kerülnek az adott, …sz. részajánlatban kötendő szerződés tárgyát képező hidak adatai (Excel tábla adott részekre vonatkozóan)

3. a sz. melléklet

A ……………….. sz. szerződéshez Ügyiratszám: ………/201../MAV

X

Műszaki teljesítésigazolás

Beruházás

Készlet

Szolgáltatás

Vállalkozó neve:
székhelye:
Megrendelő neve:
székhelye:
Szerződéskötő szervezet neve
címe:		kódja:
Szerződés száma:
Teljesítés dátuma:

Munka megnevezése		vonal száma	szelvény	Pft főnökség	A megrendelt feladat ára (nettó Ft)	Alvállalkozói díj (nettó Ft)
Projektszám	Feladatszám
összesen:

Jelen igazolás alapján …………………. Vállalkozó jogosult …………….,-Ft + ÁFA, azaz

………………………………. forint + ÁFA összegű számla kiállítására MÁV Zrt. felé, melyből …………………,-Ft +ÁFA, azaz ………………. forint + ÁFA az alvállalkozói teljesítés.

Budapest, 201... ………………… hó ………. – n.

MÁV Zrt. megbízottja Vállalkozó megbízottja

* A teljesítés igazolása nem jelenti a Vállalkozó szerződésben vállalt bármely kötelezettsége alóli mentesülést!

3.b sz. melléklet

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Basware Teljesítés Igazolás

Vállalkozó neve:

Vállalkozó telephelye:

Számlabenyújtási hely:

Vevő neve:

Vevő címe:

Rendelés száma:

Teljesítés dátuma:

Szállítólevél száma: Típus:

Költségviselő:

Munka megnevezése:

===============================

Munka műszaki tartalma:

===============================

Ssz Leírás Xxxxxxx ég M E Egység ár Nettó ÁFA ÁFA típus Projekt Projekt Alfeladat Bevételez és dátuma

Teljes összeg: Ft + ÁFA

Átvevő neve:

A teljesítésigazolást kiállította:

Telefonszám:

Szolgálati helye:

Címzett:

Kiállítás Dátuma:

Kérjük Xxxxxx Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.

4. sz. melléklet

Munkavédelmi melléklet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 40.§ (2) alapján az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjét szabályozó 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIGsz. vezérigazgatói utasításában szabályozta, melynek megfelelően a szerződő felek a munkavégzés rendjét az alábbiakban rögzítik:

I. Általános rendelkezések

1. A MÁV Zrt. területe:

1.1. Az utazóközönség és a fuvaroztató felek részére meg nem nyitott területek, illetve egyéb (épületek, irodaházak) korlátozás nélkül vagy időszakosan utasforgalmi és/vagy fuvarozási célra megnyitott területek valamint a vasúti tevékenység üzemszerű működéséhez kapcsolódó területek.

2. Hatályok meghatározása:

2.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi szabályok területi hatálya kiterjed: azokra a MÁV Zrt. tulajdonában és/vagy kezelésében lévő munkaterületekre, ahol az üzemeltetői és munkáltatói jogokat a MÁV Zrt. részben vagy egészben gyakorolja és oda idegeneket léphetnek be, vagy ott külső vállalkozó munkát, szolgáltatást végez

azokra a MÁV Zrt. tulajdonában és a MÁV Zrt. tulajdonában levő gazdálkodó szervezet kezelésében, vagy a MÁV Zrt. kezelésében, de a MÁV Zrt. tulajdonában levő gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő munkaterületekre, ahol a MÁV Zrt. munkavállalói, szerződéses partnerei esetenként végeznek munkát.

2.2. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi szabályok személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. területén munkát végző külső vállalkozókra és azok alvállalkozóira.

II. Idegenek a MÁV Zrt. területére történő belépési rendje szerződéses munka elvégzése céljából:

1. A belépés engedélyezése és feltételei:

1.1. A MÁV Zrt. elválasztott és nem elválasztott területére a MÁV Zrt.-vel munkaviszonyban nem álló személyek munkavégzés céljából csak belépési engedély birtokában léphetnek be.

1.2. A belépés engedélyezésére, vagy annak megvonására a Vállalkozónak a MÁV Zrt. Igazgatási és Ügyviteli Szervezet Területi Csoportja jogosult, ahol Xxxxxx Xxxxx igazgatási szakelőadó végzi (elérhetőségei: telefon: x00 (0) 000-0000, mobil: x00 (00) 000 0000, e- mail: xxxxxxxx@xxx.xx)

A belépési engedélyeket írásban kell kérni. Az engedélykérési kötelezettségről, az engedélykérés módjáról, helyéről, az engedély kiadására jogosult személyéről az idegen felet a szerződéskötéskor az idegen féllel kapcsolattartásra szerződésben kijelölt MÁV Zrt. munkavállaló köteles írásban tájékoztatni. Az alvállalkozók részére is a Vállalkozó kéri meg

az engedélyt.

A belépést engedélyező az engedély kiadása előtt köteles az engedélyt kérőtől a munkavédelmi feltételek teljesüléséről nyilatkozatot kérni és jogosult a nyilatkozatot igazoló dokumentumokat ellenőrizni.

A belépési engedélyen a munka irányítójának, valamint a munkát végző dolgozóknak a nevét és azonosításra alkalmas fényképes igazolványuk számát fel kell tüntetni.

A belépési engedélyt a munkavégzés időtartama alatt a munkát végzőnek, csoportos belépési engedély esetén a munkacsoport vezetőjének folyamatosan magánál kell tartania.

A belépést engedélyező, vagy a szerződést kötő indokolt esetben - személy, vagyon, és forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével - a belépést kísérő jelenlétéhez kötheti.

2. A belépési engedély érvényessége:

A belépési engedély határozott időre szólóan adható meg. A belépési engedély érvényessége szükség esetén módosítható, illetve indokolt esetben visszavonható.

II. Munkavédelmi szabályok

1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a MÁV Zrt.-vel kötött szerződésben meghatározott munkavédelmi feltételeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további vállalkozókkal (alvállalkozó, fuvarozó stb.), ha azokkal a MÁV Zrt. területén végeztet munkát, vagy szolgáltatást.

2. A melléklet nem kell tartalmazza azokat a – törvényben, jogszabályban, rendeletben, kötelező szabványban, biztonsági szabályzatban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a külső vállalkozó – a szerződéstől függetlenül is – köteles ismerni és betartani.

3.Munkaterület megközelítése: A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött Vállalkozási szerződést a munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített munkaterületen kell teljesíteni. A munkaterület megközelítése a munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzítettek szerint történhet.

4.   Munkaterület átadása-visszavétele, munkaterület fedezése

4.1. A munkaterületen a vállalkozó, és a vele munkavégzésre, szolgáltatásra irányuló jogviszonyban álló további vállalkozó vagy munkavállaló (továbbiakban: alvállalkozó) a terület átvétele előtt, illetve a terület visszaadása után munkát (szolgáltatást) nem végezhet és nem végeztethet.

4.2. A munkaterület átadása külön eljárás alapján történik, ahol a felek a munkaterület biztonsági állapotáról megtekintés alapján győződnek meg.

4.3. A munkaterület átadás a rendeletekben meghatározottak szerint írásban történik, illetve - a munkaterület biztonságos állapotáról történő meggyőződés után kell visszavenni - a munkálatok befejezését vagy felfüggesztését követően a MÁV Zrt.-vel közvetlen szerződéses jogviszonyban álló vállalkozótól.

4.4. Az átadott munkaterületen az ott munkát végzők munkairányítójának (vezetőjének) előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül a MÁV Zrt. munkavállalója - a szerződésből adódó jogosultság (pld. ellenőrzés, előzetes minőségi átvétel, előzetes megállapodás, egyidejűleg végzett munkára stb.) gyakorlása vagy veszélyelhárítás kivételével - a terület visszaadásáig nem végezhet munkát.

4.5. A vasúti vágányokon végzett munkánál a munkaterület közlekedésbiztonsági szempontból történő fedezéséért felelős személy a Vállalkozó felelős vezetője a helyszínen. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél, anyagmozgatásnál és szállításnál a hivatkozott vezérigazgatói utasítás 4.2.5 pontjaiban foglaltak szerint kell eljárni.

5. A vállalkozó kötöttpályás és közúti járműveivel a MÁV Zrt. területén (vágányhálózatán, közforgalom elől elzárt úthálózatán, munkaterületein) csak a MÁV Zrt. engedélyével közlekedhet. A MÁV Zrt úthálózatán történő közúti járművel történő közlekedésre az engedélyt a MÁV Zrt. területileg illetékes szolgálati egység vezetője jogosult területe vonatkozásában megadni, mely tartalmazza az útvonalat és a közlekedés feltételeit. A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot (engedély, jogosítvány) a jármű vezetője köteles magánál tartani, azt ellenőrzés esetén felmutatni.

6.   Munkavégzés:

6.1. A MÁV Zrt. területén a külső vállalkozók munkát és/vagy szolgáltatást csak szerződés alapján végezhetnek.

6.2. A szerződésben foglaltak betartásáról - saját munkavállalója és alvállalkozója vonatkozásában - a vállalkozó köteles gondoskodni.

6.3. A munkavégzés - a belépési engedélyen kívül - csak külön írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felső vezetékkel ellátott pályarészen végzett rakodásnál).

6.4. A munkavégzésnél a MÁV Zrt. szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem szabad az idegenek (szerződő fél, hatósági személyek stb.) számára sem megengedni.

6.5. A vállalkozó az átadott vagy a szerződés szerint közösen használt MÁV Zrt. munkaterületen kívül a MÁV Zrt. más területén munkát nem végezhet.

6.6. Ha a szerződésben foglaltak teljesítése közben olyan tevékenység végzésére van szükség, amelynek indokoltsága a szerződés megkötésének időpontjában előre nem volt látható és az a MÁV Zrt. tevékenységét zavarhatja, területét érintheti, vagy a MÁV Zrt. munkavállalóinak és szolgáltatásait igénybe vevőinek személyi biztonságát csökkenti a vállalkozó a művelet végrehajtására a MÁV Zrt. szerződésben meghatározott képviselőjétől köteles eseti engedélyt kérni és írásban adott utasítása szerint eljárni.

6.7 A vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. kiskocsivezető, vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, figyelőőr stb.) tevékenységet a vállalkozó csak akkor végezhet, ha a MÁV Zrt. hasonló tevékenységet végző alkalmazottjával megegyező szakképzettséggel, érvényes vizsgával, (vizsgákkal) és egyéb kötelező feltételekkel (pld. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.) rendelkezik. A szakképzettség meglétére a Vállalkozó a munkaterület átadás során készülő jegyzőkönyvben tesz nyilatkozatot. A vasúti szakképzettséget igénylő tevékenységet ellátó vállalkozó vagy munkavállalója a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a MÁV Zrt. munkavállalójával azonos intézkedési jogkörrel, kötelezettséggel és felelősséggel ruházható fel a MÁV Zrt. részéről. Ha a MÁV Zrt. saját munkavállalói számára valamely művelet végrehajtását előírás tiltja, vagy feltételekhez köti, azt a vállalkozó számára is meg kell tiltani, vagy azonos feltételekhez kötni.

6.8. Villamos felsővezetékkel ellátott vonalakon, valamint vasúti vágány elsodrási határán belül végzett munkák esetén Vállalkozó alkalmazottjai tartoznak betartani az E101 Utasítás, a Vasútépítés és Fenntartási Munkavégzés Biztonsági Szabályzata, Forgalmi utasítások,

valamint az MVSZ rájuk vonatkozó fejezetének előírásait. 7. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei:

7.1. Ha a Vállalkozó részére átadott munkaterület a vasút egyéb technológia területeitől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható el, a munkavégzést munkavédelmi szempontból történő összehangoló személy a Vállalkozó alkalmazottja, ha rendelkezik a szükséges vasúti szakképzettséggel, ennek hiányában MÁV Zrt. felügyelettel is megbízott munkavállalója felel.

7.2. Vállalkozó alkalmazottjai vasúti forgalommal összefüggő vasúti szakképzettséget igénylő munkát az átadott munkaterületen csak akkor végezhet, ha ugyanazt a tevékenységet végző MÁV alkalmazottal azonos és érvényes szakképzettséggel, illetve szakvizsgával és érvényes orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkezik, az adott tevékenységgel megbízták, ehhez Megrendelő hozzájárult és ezt a tevékenységet végző tevékenysége közben írásban igazolni tudja. Megrendelő hozzájárulásának megadása előtt jogosult a feltételek teljesüléséről meggyőződni. A Megrendelő hozzájárulását a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

7.3. Vállalkozó érvényes vasúti szakvizsgákkal rendelkező dolgozójának intézkedési jogköre azonos az ugyanazon érvényes vasúti szakvizsgákkal rendelkező MÁV Zrt. dolgozói intézkedési jogkörével.

7.4. A munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását (felügyeletet) ellátó személy a munkavállaló felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzés a MÁV Zrt., illetve a vállalkozó és a munkavégzés hatókörében tartózkodók személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse.

7.5. A felügyelet ellátásával (a tevékenységek munkavédelmi szempontból történő összehangolásával) megbízott munkavállaló - személy- és közlekedésbiztonságra vonatkozó - utasításait a vállalkozó köteles betartani.

7.6. Ha a felügyeletet ellátó (a tevékenységeket munkavédelmi szempontból összehangoló) személy a MÁV Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a meghatározottak szerint eljárni.

7.7. A felügyeletet ellátó személynek folyamatosan a helyszínen, vagy a helyszín áttekintésére alkalmas helyen kell tartózkodnia, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzem és szolgáltatásait igénybevevők biztonsága ezt szükségessé teszi. A folyamatos jelenlét szükségességét a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben meg kell határozni. Ha a helyszín áttekintése nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon a kommunikációt biztosítani kell.

8. Pályalétesítményekre vonatkozó kiegészítő szabályok:

8.1. A pályaépítési és fenntartási munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál az előzőkben foglaltakon kívül be kell tartani a D.2., D.3., D.5. sz. utasítás vonatkozó szabályait, valamint a szerződést kötő felek által a biztonság szempontjából fontosnak tartott – szerződésben vagy más megállapodásban rögzített – egyéb előírásokat.

8.2. Biztosítóberendezést, vagy azok szerkezeti elemeit érintő munkavégzésnél be kell tartani a TB 1. sz. Utasítás vonatkozó szabályait és a szerződést kötő felek által a biztonság szempontjából fontosnak tartott egyéb – szerződésben, vagy más megállapodásban rögzített – előírásokat.

8.3. A 8.1.; 8.2. pont szempontjából rögzített megállapodásnak minősül az elektronikusan rögzített megállapodás is, ha annak az érintett felek számára történő eljuttatása bizonyítható (p1.: hangrögzítő berendezés, visszaigazolt e-mail stb.)..

9. Ellenőrzés:

9.1. A belépési-, munkavégzési-, közlekedési, technológiai előírások betartását a MAV Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalói, megbízottjai a MAV Zrt. területén – az átadott, elválasztott munkaterületen is – bármikor jogosultak ellenőrizni.

9.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MAV Zrt. munkavállalója, megbízottja ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

9.3. Az előzőekben meghatározottakat a vállalkozó köteles saját munkavállalói, alvállalkozói tudomására hozni.

10. A munkavégzés felfüggesztése:

10.1. A MÁV Zrt. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződéskötéskor a MÁV Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve a szerződést – a szerződésben meghatározott kockázat esetén – a MÁV Zrt. egyoldalúan azonnali hatállyal indokolás nélkül bármikor felbonthatja:

– ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, vagy a vasúti közlekedés biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti,

– ha a munkavégzés a szerződésben foglaltaktól és a kiadott engedélyektől xxxxx.

10.2. A munkavégzés leállítását írásban is a vállalkozó tudomására kell hozni.

10.3. A Vállalkozó a MÁV Zrt. munkavégzés leállítására és a szerződés felbontására való jogosultságát tudomásul veszi.

10.4. A vállalkozó a MÁV Zrt. előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját munkavállalói és alvállalkozói tudomására hozni.

11. Oktatás:

11.1. A vállalkozó vezetőjét, vagy megbízottját a MÁV Zrt. területileg illetékes szolgálati egység vezetője v. megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó munkabiztonsági, közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről, a MÁV Zrt belső utasításainak (D2., D.3., D.5., E.101., F.1., F.2., 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. ut., Balesetvizsgálati Utasítás) munkavédelmet érintő részeiről kioktatni és az oktatás megtartását írásban dokumentálni. Ennek tényét a munkaterület átadási jegyzőkönyvben, illetve a munkavégzés közben megváltozott körülményekről az építési naplóban rögzíteni kell.

11.2. A vállalkozó által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Zrt. képviselője részéről megtartott oktatás tárgyát. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatása a Vállalkozó kötelezettsége.

11.3. A vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a MÁV Zrt.-vel közvetlen szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó köteles gondoskodni a MÁV Zrt.-vel kötött feltételek további érvényesítésével.

11.4. A vállalkozó - a MÁV Zrt. belső utasításaiból - az általa tartandó oktatáshoz a szerződő MÁV Zrt. féltől segédanyagot (szabályzatok, utasítások, Munkavédelmi Szabályzat stb.) kérhet, amelyeket a MÁV Zrt. köteles biztosítani. Az átadott segédanyagokat vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítésének befejezése után köteles szerződő fél részére visszaadni.

12. Baleset esetén teendő intézkedések:

12.1. A vállalkozó köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár következményű baleseteket és a kialakult veszélyhelyzeteket a MÁV Zrt. területileg illetékes szolgálati egysége részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a MÁV Zrt. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, vagy a MÁV Zrt. közlekedésbiztonságát, alkalmazottainak vagy ügyfeleinek személyi vagy vagyonbiztonságát veszélyezteti.

12.2. Baleset vagy veszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni.

12.3. A közlekedésbiztonságot veszélyeztető esetek és balesetek vizsgálata alkalmával a Vállalkozó magára nézve is kötelezően tudomásul veszi a MÁV Zrt. Balesetvizsgálati Utasításban előírtakat, és biztosítja a vizsgálat lefolytatásához szükséges feltételeket.

12.4. A MÁV Zrt. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

13. Vegyes rendelkezések:

13.1. A vállalkozó a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik megóvni, a munka befejezésekor azt szennyezés-mentes állapotban visszaadni és a munkafolyamatokat a lehető legkisebb zajjal köteles elvégezni. Amennyiben a megrendelőt a Vállalkozó által okozott zajkeltés vagy más egyéb környezeti veszélyeztetés miatt megbüntetnék – a költségeket a benyújtott tényleges számla alapján – tartozik a MÁV Zrt.- nek visszafizetni.

13.2. Amennyiben a megrendelőnek munkavédelmi ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban - vállalkozói mulasztás miatt - bírságot kellene fizetnie, azt a vállalkozóra háríthatja.

Jelen munkavédelmi mellékletben nem rögzített kérdésekben a munkavédelemről szóló - többszörösen módosított – 1993. XCIII. sz. törvényben és „Az idegen személyek MÁV területén történő tartózkodásáról és a külső vállalkozó MÁV területen történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről” szóló 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.)EVIG számú utasításban foglaltak irányadók.

5. sz. melléklet

BANKGARANCIA NYILATKOZAT minta

(teljesítési)

Budapest, 20…. ………………

Címzett:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) Székhely: 1087 – Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.

(a továbbiakban: „Kedvezményezett”)

Kibocsátó:

xxx Bank xxx. Székhely: ……….

Cégjegyzékszám: …………

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság

(a továbbiakban: „Bank”)

Megbízó:

……………..

Székhely: …………………

Cégjegyzékszám: ………………….

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság

(a továbbiakban: „Megbízó”)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötéséről:

Szerződéses felek:	(1) Megbízó (2) Kedvezményezett
Szerződés megnevezése, tárgya:
Szerződés kelte:
Szerződés lejárata:

Megbízónk tájékoztatott arról, hogy a Szerződés alapján Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapodása értelmében teljesítési bankgaranciával kell biztosítania.

1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb ……………,- Ft, azaz forint (a

továbbiakban: „Garancia Összeg”) erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a továbbiakban: „Garancia”) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt írásbeli felszólítása (a továbbiakban: „Lehívás”) alapján, az alap jogviszony vizsgálata nélkül, a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 (öt) banki munkanapon belül, feltéve, hogy

(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó az Önök írásos felszólítása ellenére nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, megnevezve a szerződésszegés/mulasztás tartalmát;

b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra;

(c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és

(d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának autentikus SWIFT üzenetben történő megfelelő igazolásával).

3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti.

5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Kedvezményezett cégszerűen aláírt, a Bankhoz eljuttatott lemondó nyilatkozatával, melyben a Bankot a jelen Garanciában foglalt kötelezettségei alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, de legkésőbb napján

……………….. órakor (a továbbiakban: „Lejárati Időpont”), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.

Kelt: …………………., 20…. ……………..

Tisztelettel:

6. sz. melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a (cégnév)

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám: ;

adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint tervező és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a………………………………

tárgyában …………………..(dátum) napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.4

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó5

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó6

……………….., 201………………..

………………

ő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

………………… Vállalkozó cégszerű aláírása

7. sz. melléklet

A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről