Közbeszerzési dokumentumok:

Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése.

Közbeszerzési dokumentumok:

Ajánlati dokumentáció

Debreceni Vízmű Zrt.

„Debrecen, Határ úti Ipari park

szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése”

2016

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége Ajánlattevő feladata

A teljesítés helye és határideje

Többváltozatú ajánlat és részajánlat Az ajánlat költségei

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe Az ajánlatok bontása

Ajánlati kötöttség

Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok értékelése

Szerződéskötés

A közbeszerzési eljárás nyelve

A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek

A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó előírások

II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA

III. MŰSZAKI LEÍRÁS

IV. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

V. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE FELOLVASÓLAP-MINTA

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZÉ TARTOZÓ TOVÁBBI MELLÉKLETEK

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az ajánlatkérő nevében eljáró személynek a közbeszerzési dokumentumok és azok részét képező jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.

Jelen dokumentáció a 2016. 11. 14-én közzétett Összefoglaló tájékoztatás alapján érdeklődését kifejező gazdasági szereplőknek megküldött ajánlati felhívással indult, a Kbt.

113. § (1)-(4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának alapján készült a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben.

A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései az irányadóak.

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződés szerinti megrendelővel.

Az ajánlatkérő és a fentiekben meghatározott „megrendelő” fogalmakat, mint egyezőket alkalmazzuk.

1.2. Xxxxxxxxxxx: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be

1.3. Dokumentáció: a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen általános és speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az ajánlattevő az ajánlati felhívás előírásait betartva megkapott.

2. Az Ajánlatkérő:

Debreceni vízmű Zrt.

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00. Kapcsolattartó neve: Xxxxxx Xxxxxx Telefonszám: +36 52/513-570;

Telefaxszám: +36 52/523-672;

E-mail cím: xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxx.xx

3. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:

Tárgy: Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése.

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás.

Mennyiség:

A beruházó a Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítését, új főnyomó vezeték építését kívánja elvégeztetni.

Ennek keretében megépítésre kerül:

1 db átemelő vasbeton műtárgy CSOMIÉP WUM 2,8x2,8 vagy azzal egyenértékű típusú aknaelemekből, 2 db FLYGT CP 3300 HT 463 vagy azzal egyenértékű típusú szennyvízszivattyúval, szerelvényaknával.

- 3171 m hosszúságú szennyvíz nyomóvezeték, Ø 225 KM-PVC csőből

- 5 db ürítő akna műtárgy

- 5 db légtelenítő műtárgy

- 1 db vízkormányzó műtárgy

Feladat: az átemelő akna megépítése a gépészettel és elektromos munkákkal, a gravitációs összekötő csatorna, valamint a T1 jelű szerelvényakna megépítése és az átemelő akna és a T1 jelű szerelvényakna közötti csővezetékkel együtt.

A szennyvíz nyomóvezeték megépítése az ebesi nyomóvezetékhez történő csatlakozással az aknákkal együtt.

Nem része az ajánlattételnek az E.On felé történő ügyintézés, a fizetendő hálózatcsatlakozási díj és a mérőhely kialakítás költségei, melyeket ajánlatkérő vállal, és visel!

A pontos mennyiségeket és a részletes munkanemeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.

A kivitelezési munkálatokat az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet figyelembevételével kell elkészíteni.

A részletes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nómenklatúra: Fő tárgy: 45232411-6 További tárgyak: 45232423-3; 45233142-6;

45221230-3

4. Ajánlattevő feladata:

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező feladatokat az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett ellátni.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott valamennyi feladatra, azokra is amelyeket esetlegesen a szerződés nem tartalmaz.

5. A teljesítés ideje és helye:

Teljesítés ideje: A szerződés teljesítésének határideje: legkésőbb 2017.04.30-tól számított

31. nap. A legkedvezőbb időpontja: 2017. 04. 30., a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaktól függően. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A teljesítés helye:

Debrecen, Határ úti Ipari Park, Varjútövis utca és Határ út.

6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat:

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározásoknak megfelelő tartalmú ajánlatot terjeszthet elő.

7. Az ajánlat költségei

7.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzés dokumentumaiban vagy vonatkozó jogszabályokban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.

7.2. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.

8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

8.1. Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a Kbt. előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után a

Kbt. 71. §-ában foglaltak szerinti kivétellel semmilyen formában – sem formailag, sem tartalmilag – nem módosítható.

8.2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § -a szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.

8.3. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége ajánlata, vagy a közbeszerzés dokumentumai bármely – akárcsak rész – kérdésének megváltoztatására sem.

8.4. Az ajánlattevő a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően kiegészítő információkért fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt – amennyiben a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállnak – legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. szerinti határidőben írásban megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:

Az ajánlat benyújtásának határideje:

Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett.

Az ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint

Az ajánlat benyújtásának formája:

Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátumú), elektronikus példányban, CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagolásra rá kell írni: „Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése”, valamint „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatba foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.

10. Ajánlatok bontása

10.1. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor – a Kbt. 68. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint - kerül sor.

10.2. Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.

10.3. Az ajánlat bontásának helye, ideje:

Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.

11. Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.

12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások

Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően.

13. Az ajánlatok értékelése

A legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, az alábbiaknak megfelelően:

Részszempont	Adható pontszám alsó és felső határa	Súlyszá m
1. Ajánlati ár (nettó HUF)	1 – 10	5
2. Teljesítési határidő (a legkedvezőbb teljesítési határidő 2017.04.30., a legkedvezőtlenebb az attól számított 31. nap.)	1 – 10	2
3. Késedelmi kötbér napi mértéke (nettó vállalkozói díj min. 0,8%-a, legkedvezőbb szintje 1,0%)	1 – 10	1
4. Meghiúsulási kötbér mértéke (nettó vállalkozói díj min. 15%-a, legkedvezőbb szintje 20%)	1 – 10	1
5. Jólteljesítési biztosíték mértéke (nettó vállalkozói díj min. 3,5%-a, legkedvezőbb szintje 5,0%)	1 – 10	1

Az adható részpontszámok alsó határa: 1, a felső határa: 10 pont.

Az ajánlatkérő az Ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) XXX.X.0.xx) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P=[(A legjobb / A vizsgált) x ( P max-P min) ]+ P min ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A Teljesítési határidő részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb) kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) XXX.X.0.xx) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P= [(A legjobb / A vizsgált) x ( P max-P min)] + P min ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleméhez az alábbiak szerint rendelt érték. A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleméhez az alábbiak szerint rendelt érték

A Teljesítési határidő részszempont esetében ajánlattevőnek maximum a 2017.04.30-i teljesítési határidőtől számított 31. napot lehet megajánlania, az ettől későbbi időpontra vonatkozó vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. A 2017.04.30-i teljesítési határidőnél és ennél korábbi időpontra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot adja (Kbt. 77. § (1) bekezdés). A fenti számítási módszert Ajánlatkérő úgy alkalmazza, hogy a 2017.04.30-i teljesítési határidőhöz „1” értéket rendel hozzá, az ezen időponthoz képest megajánlott 1. naphoz „2”-t, 2. naphoz „3”-at és így tovább, és a fenti képletbe az

„A” betűjellel jelölt változók helyére ezen értékek közül a megfelelők írandóak be.

A Késedelmi kötbér napi mértéke bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1. alapján.

P=[(A vizsgált / A legjobb) x ( P max-P min) ]+ P min ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A Késedelmi kötbér napi mértéke részszempont esetében ajánlattevőnek késedelmi kötbérként minimum a nettó vállalkozói díj 0,8%-át kell megajánlania, az ettől alacsonyabb vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Az 1,0% vagy ezt meghaladó késedelmi kötbért ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot adja (Kbt. 77.§ (1) bekezdés).

A Meghiúsulási kötbér mértéke bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1. alapján.

P=[(A vizsgált / A legjobb) x ( P max-P min) ]+ P min ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A Meghiúsulási kötbér mértéke részszempont esetében ajánlattevőnek meghiúsulási kötbérként minimum a nettó vállalkozói díj 15%-át kell megajánlania, az ettől

alacsonyabb vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. A 20% vagy ezt meghaladó meghiúsulási kötbért ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot adja (Kbt. 77.§ (1) bekezdés).

A Jólteljesítési biztosíték mértéke bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1. alapján.

P=[(A vizsgált / A legjobb) x ( P max-P min) ]+ P min ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A Jólteljesítési biztosíték mértéke részszempont esetében ajánlattevőnek jólteljesítési biztosítékként minimum a nettó vállalkozói díj 3,5%-át kell megajánlania, az ettől alacsonyabb vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Az 5,0% vagy ezt meghaladó jólteljesítési biztosíték mértéket ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot adja (Kbt. 77.§ (1) bekezdés).

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

14. Szerződéskötés

Az eljárás nyertese(i) a részenként legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot adó ajánlattevő.

A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

15. A közbeszerzési eljárás nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.

Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolnia. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.

16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlati felhívás, a közbeszerzés dokumentumai, a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a közbeszerzés dokumentumai részét képező szerződés elfogadásáról.

17. A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó előírások

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság:

Honlap: xxxx.xxx.xx

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

0000 Xxxxxxxx, Xxxx x. 42-48.

tel: 00-00-000-000

fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.

tel.: 00-0-000-0000, fax: 00-0-000-0000, zöld szám: 00-00-000-000,

Illetve:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 0. Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.:115.

Tel.: :+36 / 52 / 420-015

Fax:+36 / 52 / 413-288

e-mail: xxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx Fax: +36-62/401-091

Adózás tekintetében:

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.

Tel.: x0000-000-000

Fax: x0000-000-000

xxx.xxx.xxx.xx

Környezetvédelem tekintetében:

Vidékfejlesztési Minisztérium

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 00.

Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest Telefon: 00-0-000-0000 Fax: 00-0-000-0000

xxxx@xx.xxx.xx xxx.xx.xxx.xx

Akadálymentesítés tekintetében: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay u.10-14

1884 Budapest, Pf. 1.

Központi telefonszám: 06-1- 795-1200 xxxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA Általános megjegyzések

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban megfogalmazottak a teljesítés alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.

1. Ajánlati ár (költségvetés nettó HUF)

1.1. A jelen dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés beárazásával számított nettó költség.

1.2. Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezete: nettó 210 millió Ft.

1.3. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.

1.4. Árképzés

A költségvetésben szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.

Az ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot, és a szerződéskötés, a kifizetések valutaneme is csak ez lehet.

Az ajánlattevő az ajánlati árra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés tételeinek beárazásával határozza meg.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti munkavégzés létesítési engedély köteles tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik.

2. Teljesítési határidő (dátum vagy nap)

Ajánlattevőnek az ajánlatban ezen értékelési szempontnál megajánlása szerinti teljesítési határidőt kell feltűntetnie.

Az ajánlattevő által vállalható maximális teljesítési határidő a 2017.04.30.-i teljesítési határidőtől számított 31. nap. Az ajánlatkérő a legrövidebb teljesítési határidőnek a 2017.04.30.-i időpontot veszi figyelembe az ajánlatok elbírálásánál. A 2017.04.30.-i teljesítési határidőtől számított 31. napnál későbbi határidő esetén az ajánlat érvénytelen, a 2017.04.30.-i időpontnál korábbi teljesítési határidőt tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő a 2017.04.30.-i teljesítési határidőt veszi figyelembe.

3. Késedelmi kötbér napi mértéke (%):

Az ajánlattevő által vállalható késedelmi kötbér minimális napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,8%-a. Az ajánlatkérő a késedelmi kötbér legkedvezőbb értékeként a nettó vállalkozói díj 1,0%-át veszi figyelembe az ajánlatok elbírálásánál. A 0,8% alatti ajánlat érvénytelen, az 1,0% feletti ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő 1,0%-ot vesz figyelembe.

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (%):

Az ajánlattevő által vállalható meghiúsulási kötbér minimális mértéke a nettó vállalkozói díj 15%-a. Az ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér legkedvezőbb értékeként a nettó vállalkozói díj 20%-át veszi figyelembe az ajánlatok elbírálásánál. A 15% alatti ajánlat érvénytelen, a 20% feletti ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő 20%-ot vesz figyelembe.

5. Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):

Az ajánlattevő által vállalható jólteljesítési biztosíték minimális mértéke a nettó vállalkozói díj 3,5%-a. Az ajánlatkérő a jólteljesítési biztosíték legkedvezőbb értékeként a nettó vállalkozói díj 5%-át veszi figyelembe az ajánlatok elbírálásánál. A 3,5% alatti ajánlat érvénytelen, az 5% feletti ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő 5%-ot vesz figyelembe.

III. MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő által közzétett Kiviteli terv részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

Felolvasólap

Kbt. 66. § (2) és (4) szerinti nyilatkozatok

Tartalomjegyzék

I. Rész: Részletes szakmai ajánlat (árazott költségvetés)

II. Rész: Igazolások, dokumentumok

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

szerződése (Amennyiben közös az ajánlattétel.)

Xxxxxxxxxxx(k) nyilatkozatai és igazolásai a kizáró okok tekintetében

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a pénzügyi és gazdasági valamint a műszaki, ill.

szakmai alkalmasság tekintetében

Egyéb igazolások, dokumentumok

Ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és mellékletei, valamint a Kbt. szerinti

kötelező nyilatkozatok, dokumentumok

Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok

IV. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI Az ajánlat javasolt felépítése:

V. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Sorszám	Megnevezés
AZ AJÁNLATTÉTELKOR BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK
1	Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
2	Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
3	A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
4	321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
5	Alkalmassági feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozat.
6	Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a t. ajánlattevők figyelmét, hogy műszaki, szakmai alkalmasság igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
7	Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet elfogadásáról.
8	Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
9	A közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
10	A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
11	Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást

	megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
12	Nyilatkozat jólteljesítési biztosítékról.
AZ AJÁNLATKÉRŐ FELSZÓLÍTÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK
13	Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tartalommal: 1. számlaszám(ok), 2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját 3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattevő pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 12 hónapon belül; attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
14	Nyilatkozat a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 3 lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (nyomott, vagy gravitációs szennyvízcsatorna, vagy szennyvíz átemelő akna építése) nettó árbevételéről. (Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az árbevétel adatok rendelkezésre állnak).
15	Saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő melléklet nélkül) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése alapján, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (nyomott, vagy gravitációs szennyvízcsatorna, vagy szennyvíz átemelő akna építése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) pontja szerinti. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
16	A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 (öt) évben szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti (nyomott, vagy gravitációs szennyvízcsatorna építése és/vagy szennyvíz átemelő akna építése) tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a és 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia alkalmasságát.
17	A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség, képzettség igazolására ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (eredeti vagy egyszerű másolati formában úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését,

	akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll), a releváns képzettségeit, végzettségeit igazoló oklevelét egyszerű másolatban, valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig gondoskodik ajánlattevő a szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, és tudomásul veszi, hogy ennek elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
18	Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, valamint műszaki felszereltségről azok leírásával, azok típusának, megnevezésének, ismertetésével, valamint a rendelkezési jog megjelölésének megadásával. Saját tulajdonú eszköz esetén nyilvántartási számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt vagy lízingelt eszköz(ök) esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés másolati példányának csatolása is szükséges.
19	A jelen felhívás III.1.2. a) pontjában előírt igazolás tekintetében Ajánlattevő, továbbá amennyiben ezen alkalmassági minimumfeltétel kapcsán az ajánlattevő egyéb szervezet kapacitására támaszkodik, úgy ezen szervezet köteles a Kbt. 69.§ szerinti felszólításra – az igazolások benyújtásakor - külön nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta az eljárást megindító xxxxxxxx XXX. 1.2. a) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró pénzügyi intézményi nyilatkozatot.

Felolvasó lap

(minta)

Debreceni Vízmű Zrt.

„Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése”

Xxxxxxxxxxx neve: .............................................................................................

Ajánlattevő székhelye: .............................................................................................

Xxxxxxxxxxx telefon száma: .............................................................................................

Xxxxxxxxxxx telefax száma1: .............................................................................................

Xxxxxxxxxxx e-mail címe: .............................................................................................

Kapcsolattartásért felelős személy neve: .................................................................................

Xxxxxxxxxxx részéről az ajánlatot aláíró személy(ek) neve: ...................................................

Bírálati szempontok	Megajánlott érték
1. Ajánlati ár (nettó HUF)		Ft
2. Teljesítési határidő		év/hónap/nap
3. Késedelmi kötbér napi mértéke (%)		%
4. Meghiúsulási kötbér mértéke (%)		%
5. Jólteljesítési biztosíték mértéke (%)		%

.............................................. , 2016. .........................

.......................................................

cégszerű aláírás

1 A fax útján történő kommunikáció az eljárásban preferált, ezért kérjük Xxxxxxxxxxxxxx, hogy amennyiben mód van rá, adjon meg fax számot.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZÉ TARTOZÓ TOVÁBBI MELLÉKLETEK:

1. Nyilatkozatminták

2. Szerződés tervezet

3. Kiviteli terv (melynek része az árazatlan költségvetés és a műszaki dokumentáció is)

Oldal: 20 / 20

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről Név: Debreceni vízmű Zrt.

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. Képviselője: Xxxxx Xxxxxx vezérigazgató

Elérhetősége: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószáma: 23458208 – 2 – 09.

mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) másrészről

Név:

Székhely:

Képviseli:

Cím:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Számlázási cím:

Adószáma:

Statisztikai jelzőszáma:

Cégbíróság:

Cégjegyzék száma:

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban Vállalkozási szerződés) a Megrendelő által

„Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése.” tárgyban a 2016. 11. 14-én közzétett Összefoglaló tájékoztatás alapján érdeklődését kifejező gazdasági szereplőknek megküldött ajánlati felhívással indult, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1)-(4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, a DV Zrt ig. határozata alapján,

az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül:

az Eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesített ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja és mellékletei, a jelen Szerződés, végül Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerződés nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.

A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.

1) A szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése munkáit az Eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak szerint.

1.2. A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a 35900/5292-9/2016 Ált. sz. vízjogi létesítési engedélyben leírtakat betartani, valamint a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek létrehozásánál és a megfelelőség igazolása során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 41. §-ának (1) és (2) bekezdései, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 1997. évi LXXVIII. tv., az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) rendelet előírásait be kell tartani.

1.3. Megrendelőnek joga van elrendelni vizsgálatokat a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett, amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ha ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. A Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigorúan betartani, valamint a szükséges próbaüzemeket és minőség-ellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni.

1.4. Vállalkozó a kivitelezés szakaszaiban gondoskodik a működő szennyvízátemelő biztonságos megközelíthetőségéről olyan módon, hogy annak működése ne lehetetlenüljön el, továbbá a kivitelezést úgy végzi, hogy a folyamatos, rendeltetésszerű és biztonságos munkavégzés feltételei a kivitelezés teljes egészében fennálljanak. A Vállalkozó köteles biztosítani a Debreceni Vízmű Zrt., mint üzemeltető munkatársai számára a kivitelezés időtartama alatt a biztonságos közlekedést, az átemelőhöz való hozzáférést.

2) A vállalkozási díj összege:

2.1. A Megrendelő a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként Vállalkozónak vállalkozói díjat tartozik fizetni az alábbiak szerint:

A vállalkozási átalánydíj összege: nettó: - Ft

azaz forint .

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti munkavégzés létesítési engedély köteles tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Megrendelő Vállalja, hogy a munkavégzés teljesítése és a Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségvállalása esetén a szerződésben előírt időpontban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat.

2.2. A vállalkozási díj teljes egészében tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A vállalkozási díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét és a megvalósuláshoz szükséges itt nem részletezett költségeket is; a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, járulékot beleértve a kivitelezés során a Vállalkozó által felhasznált energia (víz, gáz, villany, stb), szakfelügyeletek bekerülési költségét, a közterület foglalási díjat, és a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő használati díjat is.

2.3. A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozói ajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi rendszer kiépítéséhez, beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.

2.4. A szerződésben meghatározott munkának a részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. Az esetleges pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, összhangban a Kbt.-ben foglaltakkal.

A Megrendelő által megrendelt pótmunka esetén a mennyiségeket közösen kell megállapítani és ellenőrizni, elszámolása a költségvetésben szereplő anyag és díj egységárakkal történik. Amennyiben a költségvetés nem tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt, az elszámolás a TERC Etalon programrendszer normagyűjteménye alapján történik. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre.

3) Fizetési feltételek:

3.1. Megrendelő a kivitelezés ellenértékét saját forrásból fedezi.

Abban az esetben, ha Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti teljesítési határidő a 60 napot meghaladja, Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Vállalkozó számára.

Az előleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó. A Vállalkozónak 2 db rész-számla és a végszámla benyújtására van lehetősége.

Az 1-es sz. rész- számla akkor nyújtható be, ha a Vállalkozó az átemelő akna építészeti és gépészeti munkáival és szennyvíz nyomóvezeték 1500 m hosszúságú szakaszának megépítésével elkészült. A 2-es sz. rész-számla akkor nyújtható be, ha a műszaki átadás- átvételi eljárás sikeresen megtörtént. A végszámla akkor nyújtható be, ha a próbaüzem sikeresen lezárásra került.

Az 1-es sz. rész-számla mértéke a nettó vállalási díj 50%-a. A 2-es sz. rész-számla mértéke a nettó vállalási díj 30%-a. A végszámla mértéke a nettó vállalási díj 20%-a.

Amennyiben előleg került kifizetésre, azt a végszámlában kell elszámolni.

Az önerőből finanszírozásra kerülő ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdéseivel összhangban és a 2013. évi

V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi. XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerülnek kiegyenlítésre.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a.

• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

• A fenti munkavégzés létesítési engedély köteles tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik.

3.2. A Vállalkozó az általa kiállított számlát kettő példányban a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője – a Vállalkozó teljesítésének jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak való megfelelése esetén – leigazolja.

3.3. Megrendelő – amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;

Megrendelő felhívja Vállalkozót, valamint az előző bekezdés szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítést közvetlenül utalja át Vállalkozónak és minden egyes alvállalkozónak;

Az előzőekben foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, Megrendelő az vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. §

(3) bekezdése szerint visszatartja.

Ha Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő a jelen szerződésben az átadás- átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a jelen szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A fentieken túl Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4) Vállalt teljesítési határidők:

4.1. Az építési munkaterület címe: Debrecen, Határ úti Ipari Park, Debrecen, Varjútövis utca és Debrecen, Határ út.

4.2. Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés aláírását követő munkanapon. Ezen időpont a munkavégzés megkezdésének időpontja.

Az elektronikus építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.

4.3. A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje, azaz a munkavégzés befejezésének határideje: 2017 év ……… hónap nap

4.4. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt.-ben foglalt rendelkezések az irányadók. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel.

4.5. A Vállalkozó az építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezésekor kezdeményezi a Megrendelőnél a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának összehívását. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Megrendelő hívja össze.

4.6. A munka befejezéseként, de legkésőbb a fenti teljesítési határidőig a Felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint.

5) Szerződéses biztosítékok:

5.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó a teljesítésre előírt határidők olyan okból történő be nem tartása esetén, amelyért vállalkozó felelős, a teljes nettó vállalkozói díj %-a/nap mértékű

késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbérszámítás alapja az adott teljes nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér maximálisan 20 napig kerül felszámításra, az ezt meghaladó késedelem meghiúsulásnak minősül. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbérre vonatkozó igényt.

5.3. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó amennyiben olyan okból, amelyért felelős 20 naptári napot meghaladó késedelembe esne, vagy egyébként a szerződés felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul, vállalkozó az ajánlatában meghatározott mértékű, …. % meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A kötbérszámítás alapja a teljes nettó vállalkozói díj.

5.4. Jólteljesítési biztosíték: A kötelező alkalmassági idő a szennyvíz nyomóvezeték és az aknák tekintetében, 10 év, míg a gépészeti berendezések tekintetében 5 év a kötelező alkalmassági időről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint. A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nettó vállalkozói díj ....... %-ának megfelelő, azaz ……………………….,- forint összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási időszak kezdetekor kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani, Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134.

§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamelyik formában, és Vállalkozó jótállási kötelezettségének teljes időtartama alatt rendelkezésre kell állnia.

A biztosíték után – amennyiben annak teljesítése Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot vagy más hasznot nem fizet.

A biztosítékból Megrendelő jogosult – a fenti esetekben – kielégítést nyerni.

A biztosítékkal a felek kötelesek a jótállási határidő lejártakor egymással elszámolni.

5.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozónak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub- alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

5.6. Megrendelő választása szerint jogosult az esetleges – Vállalkozó által elismert – kötbér követelését a vállalkozási díjba történő beszámítással érvényesíteni és azt a Vállalkozó esedékes számlájából levonni, vagy kötbérértesítőt küldeni, mely alapján a Vállalkozó 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére megfizetni.

6) Fizetés késedelme:

Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt is megfizetni. A Megrendelő a szállítói kifizetések késedelmes teljesítéséért felelősséget nem vállal.

7) Jótállási/Garanciális/Szavatossági kötelezettségek:

7.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a szerződés előírásainak megfelelően.

A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodás, ill. működési rendellenesség esetén köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását és azt a lehető legrövidebb időn belül köteles befejezni.

7.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges

hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a kivitelezési munkák szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

7.3. A kötelező alkalmassági idő a szennyvíz nyomóvezeték és az aknák tekintetében, 10 év, míg a gépészeti berendezések tekintetében 5 év a kötelező alkalmassági időről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint. A kötelező alkalmassági időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

7.4. Amennyiben Vállalkozó a kötelező alkalmassági időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé, a jólteljesítési biztosíték terhére érvényesíteni.

A kötelező alkalmassági időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.

8) A szerződő felek helyszíni képviselői:

Megrendelő képviselője:

Név: Xxxxxx Xxxxxx beruházási csoportvezető Telefon: 52/513-570

Telefax: 52/523-672

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxx.xx

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója: Név: Xxxx Xxxxxx műszaki ellenőr

Tel: 20/000-0000

Cím: Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Név: Forgó Csabáné műszaki ellenőr Tel: 52/513-572

Cím: Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Neve:

Telefon száma:

Felelős műszaki vezető neve, címe:

Telefon száma:

Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma:

9) Teljesítés

9.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt elektronikus építési naplót vezetni. Vitás esetben Vállalkozó építési napló bejegyzései, valamint a Megrendelő képviselőjének a véleménye az irányadók.

9.2. A vállalkozás teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a Vállalkozó határidőre elvégezte, a próbaüzem sikeresen lezárásra került, a Megrendelő képviselője a feladat műszaki elvégzését leigazolta és javasolja a számla mellékletét képező teljesítésigazolás ellenjegyzését. Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti az építési naplóban történő bejegyzés útján. Kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.

9.3. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést. A Vállalkozó köteles a Debreceni Vízmű Zrt. Csatorna Hálózati Üzemétől és az érintett közművek kezelőitől a kivitelezés idejére a szakfelügyeletet megrendelni. A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban magállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

9.4. A szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

A szerződést a Xxxxx közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg. Rendkívül felmondásra a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén van lehetőség.

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződést megszegő Fél a másik fél írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban feltűntetett – 20 napos határidő eredménytelen elteltét követően – sem orvosolja a jogsérelmet.

Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §- ban foglaltaknak; vagy

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10) Műszaki átadás-átvétel

10.1. Amennyiben Megrendelő, Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőben, Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

10.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreállítása.

10.3. Megrendelő a Vállalkozó kivitelező által megküldött készre jelentése alapján kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja, az elkészült szennyvízelvezető művet és a szerződésben foglaltak teljesülését. A műszaki átadás –átvétel során Xxxxx üzempróbát tartanak, majd a Megrendelő a vízjogi létesítési engedélyben előírt 30napos próbaüzem megkezdését elrendeli. A Kivitelező a szerződéses kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a próbaüzem sikeresen lezárul és arról a Próbaüzemi Zárójelentés is elkészült, átadásra került a Megrendelő részére.

10.4. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a Vállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia.

A munka átvételének feltétele még:

1. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 3 pld.

2. megvalósulási terv ( „D” terv ) 1 pld.

3. Geodéziai bemérési terv (digitálisan feldolgozott EOV rendszerben, az egységes közműjelkulcs alkalmazásával papíron és CD-n 1 pld-ban, dfx, vagy dwg formátumban, a beméréskori aktuális földhivatali nyilvántartási alaptérképbe illesztve. A vázrajzon fel kell tüntetni a létesítmény terep- térkép azonos pontokhoz viszonyított helyzetét is.) A geodéziai dokumentációnak a 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.6. pontban leírtaknak kell megfelelnie. 4 pld.

4. Koordináta jegyzék 1 pld.

5. Minőségi bizonylatok 1 pld.

6. Építési napló 1 pld.

7. Nyomáspróba jegyzőkönyv

(a nyomóvezeték esetében: Püx 1,5+1 bar) 3 pld.

8. Negatív víztartási próba jegyzőkönyv (az átemelő és a szerelvény aknák üres állapotában talajvízbefolyás-szivárgás nem tapasztalható) 3 pld.

11) A teljesítés során igénybe vett alvállalkozókra a Kbt. 138. §-a irányadó. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg Vállalkozó saját teljesítésének arányát, és a Kbt. 138. § (5) bekezdése értelmében alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Az alvállalkozókra irányadó szabályok betartását Megrendelő az építési napló alapján ellenőrzi.

12) Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező ajánlata szerint alvállalkozó(ka)t von be a teljesítésbe, az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

13) A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

14) A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyekért felelős.

15) Jelen szerződés mellékletét képezi Vállalkozónak az Ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint megkötött szakmai felelősségbiztosítás kötvényének másolata.

16) Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Xxxxx jelen szerződést közös megegyezéssel módosíthatják.

17) A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról köteles gondoskodni.

18) Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

19) A Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó

fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

20) Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné válik, a Megrendelő az addig elkészült m unkarészeket átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak egymással, mely során a felek felmérik, jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítményeket és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről.

21) Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

22) Megrendelő a teljesítés során szerződésmódosítás nélkül a műszaki szükségszerűségből felmerülő, az ajánlatban szereplő műszaki tartalomhoz képesti egyenértékű teljesítéseket a kivitelezés során elfogadja.

23) Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés során, műszaki indokokra tekintettel esetlegesen elmaradó munkatételeket és azok ellenértékét jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó ezen esetben a szerződés módosítása nélkül, az elmaradó tételek ellenértékével csökkentett vállalkozói díjra jogosult.

24) A Xxxxx ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen szerződésből eredő szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe mediátori közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Xxxxx megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Járás Bíróság, vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Debreceni Törvényszék illetékességének.

25) A Vállalkozási szerződés módosítása csak a Xxxxx közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

26) Jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Xxxxx a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve,

ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.

27) Jelen szerződés 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek

– ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 (kettő) db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

……………………………………..

Vállalkozó

………………………………………… Megrendelő

Debreceni vízmű Zrt. képviseletében

Xxxxx Xxxxxx vezérigazgató

…………………, 2016. ………… …………………, 2016. …………