KERETMEGÁLLAPODÁS

KERETMEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg: 00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx vezérigazgató és Xxxxxxx Xxxx gazdasági vezérigazgató-helyettes), mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről A-Z KINCS Kft. (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000. cégjegyzékszáma: 00-00-000000 adószáma: 13995157-2-41, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám:Volks Bank Zrt. 14100031-38975949-01000007, képviseli: Xxxxx Xxxxxx), mint a keretmegállapodásos eljárás első részének nyertes ajánlattevője (továbbiakban Vállalkozó) között1, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: 1. (első) rész:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózat rekonstrukciója NO-DIG technológiával történő kivitelezés közösségi értékhatárt elérő, nyílt eljárást (2011/S 141-234742)

- NO-DIG eljárással, csőbehúzásos technológiával végzendő csőfelújítás részre -

folytatott le. A közbeszerzési eljárás eredményeként kerül megkötésre jelen keretmegállapodás.

2. (második) rész:

A keretmegállapodás alapján történő egyedi szerződés megkötésére Megrendelő a Kbt. 225.§ (1) d./ pontja szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz.

I. A keretmegállapodás tárgya, időtartama

I.1. A jelen keretmegállapodás tárgya: a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak elvégzése No-Dig technológiával, szükség szerint tervezéssel.

I.2. Az alkalmazott technológia részletes felsorolását, valamint az ahhoz tartozó ellenértéket a jelen keretmegállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

I.3. A jelen keretmegállapodással a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a I.1. pontjában meghatározott munkáknak a keretmegállapodás időtartama alatti elvégzését Megrendelő részére.

I.4. A konkrét munkát a jelen keretmegállapodás alapján a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött egyedi vállalkozási szerződés (továbbiakban egyedi szerződés) mindkét fél általi aláírása hozza létre. Az egyedi szerződés tartalmát a jelen

1 Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagját – azonosítási adataikkal együtt – fel kell tüntetni.

keretmegállapodás 2. sz. mellékletét képező szerződésminta tartalmazza, amelytől Megrendelő és/vagy Vállalkozó kizárólag a keretmegállapodásban foglaltak sérelme nélkül térhet el.

I.5. A keretmegállapodás időtartama: jelen megállapodás aláírásának napjától számított 4 (négy) évre szól.

II. Vállalási ár és annak kiegyenlítése

II.1. Vállalkozó a keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződésekben meghatározott szerződéses áron vállalja a jelen keretmegállapodás tárgyát képező munkák elvégzését. A keretmegállapodásos eljárás

2. részében lebonyolított eljárás esetén az egyedi szerződésben meghatározott vállalási árak azonosak vagy kedvezőbbek lehetnek a 1. sz. mellékletben meghatározottaknál, tekintettel a Kbt. 236.§ (1) bekezdésében foglaltakra.

II.2. A vállalási árra és annak kiegyenlítésének feltételeire vonatkozó további rendelkezéseket a jelen keretmegállapodás

3. sz. melléklete tartalmazza. Felek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződésekben kötelesek rögzíteni az elszámolás módját (átalányár vagy tételes elszámolás). Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a Megrendelő és a Vállalkozó erre vonatkozó külön megállapodása alapján tartalékkeretet biztosíthat, melynek összegét a beszerzés (konkrét munka) értékének és egyéb feltételeinek figyelembevételével állapíthatják meg.

III. A teljesítésre, teljesítési (megvalósítási) biztosítékokra vonatkozó feltételek

III.1. Az egyedi szerződés teljesítésére vonatkozó feltételeket – így különösen a munkaterület átadást, a felek jogait, kötelezettségeit a teljesítés során, a minőségbiztosítási követelményeket, az építési napló vezetésének szabályait, az átadás-átvételi eljárást, a szerződés felfüggesztésének, módosításának szabályait – a jelen keretmegállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza.

Felek a konkrét teljesítési határidőket a beszerzés (konkrét munka) egyéb feltételeinek figyelembevételével, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében állapítják meg.

Felek a beszerzés (konkrét munka) értékére és egyéb feltételeire figyelemmel a keretmegállapodásos eljárás 2. részében határozzák meg a részteljesítés és/vagy előlegfizetés szabályait. Felek ugyanígy járnak el a Megrendelő általi anyagbiztosítás, illetve a pótmunka engedélyezése esetére is.

III.2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében, a Megrendelő és a Vállalkozó erre vonatkozó külön megállapodása alapján teljesítési (megvalósítási) biztosítékot kérhet. A biztosíték összegét a beszerzés (konkrét munka) értékének és egyéb feltételeinek figyelembevételével állapíthatják meg. Felek eltérő megállapodásának hiányában a teljesítési (megvalósítási) biztosíték javasolt mértékét a keretmegállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza.

A teljesítési (megvalósítási) biztosíték lehívásának feltételeit a keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött egyedi szerződés tartalmazza.

IV. Kötbér

IV.1. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződésekben – felek eltérő megállapodása hiányában – Vállalkozó szerződésszegése esetére, Vállalkozó köteles késedelmi-, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér fizetését vállalni azzal, hogy ha Megrendelő teljesítési biztosítékot kér, úgy meghiúsulási kötbért már nem kérhet. Amennyiben felek ettől eltérően nem állapodnak meg, a kötbér alapját és mértékét a 3. sz. melléklet tartalmazza. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében, a Megrendelő és a Vállalkozó a javasolt kötbérmértéktől bármilyen irányban eltérő kötbérmértékek kikötésében is megállapodhatnak.

IV.2. A szerződésszegéses eseteket a 3. sz. melléklet tartalmazza. Felek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a megjelölt szerződésszegéses eseteken kívül további eseteket is meghatározhatnak.

V. Jótállás, jótállási biztosíték

V.1. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződésekben – felek eltérő megállapodása hiányában – Vállalkozó köteles jótállást vállalni. A jótállás időtartamát felek a beszerzés (konkrét munka) egyéb feltételeinek figyelembevételével állapítják meg.

V.2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében, a Megrendelő és a Vállalkozó erre vonatkozó külön megállapodása alapján jótállási biztosítékot kérhet. A biztosíték összegét a beszerzés (konkrét munka) értékének és egyéb feltételeinek figyelembevételével állapíthatják meg. Felek eltérő megállapodásának hiányában a jótállási biztosíték szabályait a keretmegállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza. A jótállási biztosíték időtartama – felek eltérő megállapodása hiányában – a vállalt jótállási idővel azonos kell, legyen.

VI. Felelősségbiztosítás

VI.1. A keretmegállapodás hatálya alatt, az egyedi szerződések teljesítése során Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

VI2. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles (legalább a keretmegállapodás hatályával egyező ideig hatályos) felelősségbiztosítással rendelkezni az alábbiak szerint:

A biztosításnak ki kell terjednie:

- a szerződésen kívül okozott károkra,

- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,

- kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve,

- üzemi baleset felelősségbiztosításra

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a keretmegállapodás megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

VII. Alvállalkozók

VII.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a keretmegállapodás, illetve az annak alapján létrejött egyedi szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők listáját a 4. sz. melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő alvállalkozók bevonásához Megrendelő jelen keretmegállapodás aláírásával hozzájárul. Az ezen listán nem szereplő alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételéhez – ha azok teljesítési részaránya a 10%-ot meghaladja – csak a Kbt.-ben foglalt okok igazolt fennállta esetén járul hozzá Megrendelő.

VIII. Egyéb feltételek

VIII.1. Megrendelő és Vállalkozó kötelesek egymással együttműködni, és egymást a megállapodást érintő kérdésekről tájékoztatni.

VIII.2. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a Kbt. 303.§-a alapján a jelen keretmegállapodásnak az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma által meghatározott része kizárólag abban az esetben módosítható, ha a megállapodás megkötését követőben beállott körülmény folytán a megállapodás valamelyik fél lényeges, jogos érdekét sérti.

VIII.3. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött egyedi szerződés teljesítésével kapcsolatosan a szerződő felek képviselőit felek az egyedi szerződésben határozzák meg.

IX. A keretmegállapodás megszűnése

IX.1. A jelen keretmegállapodás megszűnik, amennyiben az egyedi vállalkozási szerződésekben meghatározott munkák ellenértéke eléri az előzményekben meghatározott összeghatárt.

IX.2. Megrendelő a jelen keretmegállapodást minden jogkövetkezmény nélkül a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Vállalkozó a keretmegállapodás megszűnéséig az addig elvállalt egyedi szerződésekben foglaltakat köteles szerződésszerűen teljesíteni.

IX.3. Bármelyik fél a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretmegállapodást a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.

IX.4. Jelen keretmegállapodás tekintetében a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásnak, és azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának különösen, de nem kizárólagosan akkor van helye, ha a Vállalkozó

- neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint 5 (öt) napos késedelembe kerül,

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom szerint teljesít,

- 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte,

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg, a munkaterület átadása céljából,

- fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják.

IX.5. Amennyiben Megrendelő a jelen keretmegállapodás vonatkozásában az azonnali hatályú felmondással kíván élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölnie az azonnali hatályú felmondás okát.

IX.6. Jelen keretmegállapodást felek közös megegyezéssel, írásban megszüntethetik.

X. Záró rendelkezések

X.1. Megrendelő az árkorrekció lehetőségét először 2012. szeptember 30. teszi lehetővé, majd ezt követően évente 1 alkalommal biztosítja maximum a mindenkori inflációval megegyező mértékben. Az árak csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók. A keret-megállapodásból történő lehívások esetén, amennyiben a csőanyagárhoz kapcsolódóan felmerül a HUF/EURO árfolyam változás történik a szerződéskötés napját megelőző 30 nap számtani átlagában számolva az érvényes MNB középárfolyam meghaladja a keret-megállapodás megkötésének napján érvényes MNB középárfolyamot több mint 5 %-ot meghaladó mértékben akkor érvényesíthető az árfolyam különbözet maximum 50 %- ban pozitív és negatív irányban egyaránt.

X.2. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő nem köteles az előzményekben meghatározott összeghatár teljes lehívására. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.

X.3. A jelen keretmegállapodás mellékletei a jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik. A jelen keretmegállapodás, valamint az egyéb mellékletek tartalmi eltérései, ellentmondásai esetén – kivéve, amennyiben azok Megrendelőre vagy Vállalkozóra kedvezőbb feltételeket tartalmaznak – a következő prioritási sorrend érvényesül:

1. Keretmegállapodás

2. Keretmegállapodás mellékletei

3. Dokumentáció

4. Ajánlattételi felhívás

5. Ajánlat

6. Egyedi szerződés

X.5. A jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet – szerződésminta

2. sz. melléklet – ÁSZF

0.xx. melléklet – alvállalkozók, közreműködők listája

IX.6. A jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok – különösen a közbeszerzésekről szóló, többször módosított, 2003. évi CXXIX. Törvény – előírásai irányadóak.

Szerződő felek jelen keretmegállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2011.

………………………………………….. ……………………………………………… Fővárosi Vízművek Zrt.

Megrendelő A-Z KINCS Kft.

Környezetvédelmi melléklet szerződéshez (Környezetvédelmi Melléklet)

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos megállapodás esetén a Megbízó szelektív hulladék gyűjtési előírásait betartva, a kihelyezett munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék, gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő gyűjtőedényekben elhelyezni.

Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladék mennyiségéről adatot szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követően köteles haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy ártalmatlanítást igazoló dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, Megbízó Környezetvédelmi csoportjának. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkező hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék fajtánként keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésről szóló számla csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújtható be.

Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve saját költségén az előírásoknak megfelelően elszállíttatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni. Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles beszerezni és Megbízónak másolatban eljuttatni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben vállalkozó olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében vállalkozó köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények 16 pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon környezeti kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik,

azt bérlő köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit Xxxxx adónak megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni. Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, Tel: 000-0000, 000-0000, 000- 0000, 000-0000, fax: 000-0000).

Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.

Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági melléklet (Munkavédelmi melléklet)

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó, a Munkaegészségügyre és Munkabiztonságra vonatkkozó jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkavédelmi, valamint a munkaegészségügyi szabályok maradéktalan betartására és betartatására.

Tervezés esetén :

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkabiztonságot érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, hatályos szabványokat.

Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.

Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus, baleseti- és egészségügyi kockázatot jelentő körülményről. Vállalkozó köteles fentieket a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben feltűntetni, beleértve az ellenük való védekezés módját, vészhelyzeti teendőket.

Vállalkozó a tervezés során, az építési kiviteli terv készítésével kapcsolatban külön megbízás nélkül köteles elvégezni (elvégeztetni) a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerint a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervezési feladatokat.

Kivitelezés során :

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót.

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, foglalkozás-egészségügyi orvosi

alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, vállalkozókat foglalkoztathat.

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni.

Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint beszállási engedély-köteles térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, hypózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes. Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi szemlét, bejárást tartani, és ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell vezetni. Munkavédelmi oktatást a Vállalkozó köteles megtartani, és az arról készült oktatási naplót köteles bemutatni a Fővárosi Vízművek Zrt-nek.

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset tényét Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munkavédelmi csoportvezetőjének.

Munkavédelmi csoportvezető: Xxxxxx Xxxxxx 06/0-000-0000 (06/30-535-4467).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyebekben a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szabályok betartását és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett berendezéseket, eszközöket lehet érinteni, használni, kezelni.

Bármely munkaműveletet csak a vonatkozó jogszabályok, nemzeti szabványok, technológiai utasítások előírásai szerint lehet végezni.

Etikai normák kivonata (Etikai melléklet)

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni.

Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.

Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az ivóvízbiztonság megvalósításához, fenntartásához.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a Fővárosi Vízművek Zrt.-t képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így különösen:

Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust velük szemben.

A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.

A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.

Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, harmadik fél tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű ajándékot, amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt-vel való viszony során.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a paraszolvencia bármilyen formáját.

Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.

Munkavégzés során betartandó higiéniai követelmények (Higiéniai melléklet)

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó személyi higiéniai kövretelményeket maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel/munkavállalóival (a továbbiakban közreműködő) betartatni.

Személyi higiéniai követelmények

- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.

- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.

- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező.

- Víztérben, vízzel történő érintkezéses munkáknál, ha Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli Vállalkozón vagy akár Megbízó képviselője, akár Vállalkozó betegség tüneteit észleli Vállalkozó közreműködőjén, úgy Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet haladéktalanul elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.

A munkavégzés követelményei

- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles feltüntetni.

- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők.

- A Vállalkozó, illetve közreműködője csak Megbízó előzetes engedéllyel, speciális ruhában mehet vízbe.

- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles Megbízót

- Munkavégzés során élelmiszeripari felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!

- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!

- Étkezés vagy illemhely használata után kezet kell mosni!

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás (keretmegállapodásos eljárás 2. része) eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg: 00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: a mindenkori vezérigazgatói utasításban meghatározott értékhatár szerint), mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),

másrészről ………………………………. , (székhelye: , cégjegyzékszáma: adószáma:, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám:, képviseli:), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között2, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya, tartalma:

………………………………………………………………………………………………………….

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul. / A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul. (a megfelelőt kell a szövegben hagyni)

Vállalási ár:

Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi/ vállalkozó a fenti munkákat tételes elszámolás alapján végzi. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

(Átalányár esetén)

Nettó vállalási ár: ……………………………………………………………………………..

(Tételes elszámolás esetén:)

Nettó vállalási ár: ……………………………………………………………………………..

amelynek részletezését a szerződés mellékletben található tételes költségvetési kiírás tartalmazza.

Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot biztosít az alábbiak szerint / Megrendelő a munka elvégzéséhez

anyagot nem biztosít (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

Megrendelő a pótmunka lehetőségét kizárja/ Megrendelő a pótmunka lehetőségét nem zárja ki. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

Tartalékkeret:

Megrendelő a vállalási áron felül nettó ………………….. Ft, azaz ………………….. forint tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el. / Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

2 Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagját – azonosítási adataikkal együtt – fel kell tüntetni.

Teljesítés és annak határideje

A munkálatok kezdési időpontja: ……………………………………………………………………

Befejezési véghatáridő: ………………………………………………………………………………

A befejezési véghatáridő – illetve részteljesítés esetén a részhatáridők – kötbérterhes határidő(k). Megrendelő részteljesítést nem fogad el. / Megrendelő részteljesítés elfogad az alábbiak szerint:

Részteljesítés műszaki tartalma Részteljesítés határideje Számla összege

(a megfelelőt kell a szövegben hagyni)

Megrendelő előleget nem fizet. / Megrendelő előleget fizet, amelyet az alábbi készültségi fokok eléréséhez köti:

Műszaki készültségi fok A műszaki készültségi szint elérésének határideje Előleg összege

(a megfelelőt kell a szövegben hagyni)

Vállalkozó előteljesítésre jogosult./ Vállalkozó előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult.

(a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

Alvállalkozók:

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat.

Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni/ Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben a szerződés mellékletében meghatározott alvállalkozókat kívánja igénybe venni. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Megvalósítási biztosíték:

Vállalkozó a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint Megrendelő javára szóló megvalósítási bankgaranciát szerez be és nyújt át, amelynek összege…………………..Ft, azaz forint. / Vállalkozó

megvalósítási biztosíték nyújtására nem köteles. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni) (Amennyiben a bankgarancia nyújtója (vállalkozó) konzorcium:)

Felek megállapítják, hogy a Konzorciumra tekintettel Vállalkozó a következők szerint nyújtja a bankgaranciát:

…………konzorciumi tag.: ………………… Ft, azaz forint

…………konzorciumi tag: …………………. Ft, azaz forint

Az osztott bankgarancia nyújtás ezen módja a Konzorcium tagjainak egyetemleges felelősségét nem befolyásolja.

Jótállás:

Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal. /Vállalkozó jótállási

kötelezettséget nem vállal. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

Jótállási biztosíték:

Vállalkozó legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát beszerez és nyújt át a jelen szerződésben és az ÁSZF- ben foglalt feltételek szerint, amely …………………..Ft, azaz …………………………. forint összegről szól. A jótállási bankgarancia futamideje:………… / Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására nem köteles. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

(Amennyiben a bankgarancia nyújtója (vállalkozó) konzorcium:)

Felek megállapítják, hogy a Konzorciumra tekintettel Vállalkozó a következők szerint nyújtja a bankgaranciát:

…………konzorciumi tag.: ………………… Ft, azaz forint

…………konzorciumi tag: …………………. Ft, azaz forint

Az osztott bankgarancia nyújtás ezen módja a Konzorcium tagjainak egyetemleges felelősségét nem befolyásolja.

Szerződő felek képviselői:

Vállalkozó részéről: (név, telefonszám)

Megrendelő részéről: (név, telefonszám)

Egyéb rendelkezések

(jelen pontban szükséges feltüntetni, amennyiben felek az ÁSZF valamely rendelkezésétől el kívánnak térni, megjelölve az érintett ÁSZF rendelkezést, illetve itt szükséges feltüntetni minden egyéb, az ÁSZF által nem rendezett, de felek által lényegesnek tekintett kérdést)

A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata /Megrendelő feladata. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

ÁSZF III.1. Az ÁSZF III.1. pontjában foglalt kötelezettség megszegéséért Vállalkozó esetenként Ft összegű

kötbér megfizetésére köteles

ÁSZF VII.12.b./ A kötbér mértéke: ………………………………….

ÁSZF. VII.13. kiegészül: A kihelyezés költsége: ……………………………………

Mellékletek:

- Általános Szerződési Feltételek

- ajánlatkérési dokumentáció

- környezetvédelmi melléklet

- munkavédelmi melléklet

- Etikai melléklet

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.

Budapest, ……………………………

…………………………………. …………………………………..

Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalkozó