Vállalkozási szerződéses feltételek

Vállalkozási szerződéses feltételek

amely létrejött egyrészről Név: Xxxx Xxxxxx EV

Cím/székhely: 231O Szigetszentmiklós Csepeli út. 0173/68 hrsz.

Elérhetőség: x00 00000 0000

Adószám: 75246156-2-33

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-08918372 Képviseletében eljáró személy neve: Xxxx Xxxxxx mint megrendelő (továbbiakban: Megrendeló'),

másrészről*

Név: Global Glasshouse Kft

Cím/székhely: 6600 Szentes Xxxxxxxx xxxxx 20/a Elérhetőség: x00 00 000 000

Adószám: 11392194-2-06

Bankszámlaszám: UniCredit bank Szeged -10918001-00000004-27130003 Cégjegyzékszám: 06 09 004087

Kamarai regisztrációs szám: 34A29834

Képviseletében eljáró személy neve: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető Elérhetősége: x00 00 000 0000 E-mail: xxxxx@xxx.xx,

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

A Megrendelő 2017.07.19.-én nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívást kezdeményezett,

. mely eljárás eredményeként a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő jogosult a szerződésben foglalt a "Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatti üvegház és kapc.solódó

technológia kivitelezési" munkák elvégzésére.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1.Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Ajánlatkérő által 2017.07.19.-én közzétett eljárást megindító felhívás szerint a Kertészeti dísznövény palántanevelő üvegház építése a Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatt, VP-2-4.1.3.1-16 projekthez kapcsolódóan a Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatti üvegház és kapcsolódó technológia kivitelezését, vállalkozási szerződés keretében.

1.2. A szerződés mellékletei a szerződés részét képezik, azokkal együtt értelmezendák 0.0.Xx építési munkaterület adatai:

Cím: Szigetszentmiklós, külterület. Helyrajzi szám: 0173/68.

Az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény meghatározása: az építési

munkákra vonatkozó Magyar Szabványokban foglalt követelményrendszer.

1.4.Teljesítési határidő:

Az építési munkák teljesítésének határideje: szerződés hatálybalépésétől számított 90

naptári nap / tryertes qjániattevő megqjánlása alapján/ (ld. 19.6. pont).

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOSFELTÉTELEI

2.1.A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja, a Megrendelő Kertészeti dísznövény palántanevelő üvegház építése a Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatt, VP-2-4.1.3.1-16 projekthez kapcsolódóan Szigetszentmiklós Csepeli u. 0173/68. Hrsz. alatti üvegház és kapcsolódó technológia kivitelezését.

2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a technológiai tervet, és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a

technológiai tervet előzetesen megvizsgálta és azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Kötelezi magát arra, hogy a létesítmény kivitelezését megfelelő műszaki tartalommal a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági előírások betartásával végzi el. A Vállalkozó a technológiai terv szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel. Ha a technológiai tervnek megfelelően elkészített létesítmény utóbb felmerülő tervezési hiba következtében válik hibássá, ezért a tervező felelős.

2.3.A kivitelező a beruházást az ajánlata részét képező projekt terv alapján valósítja meg. A

kivitelező a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezésre vonatkozó tervdokumentáció, a helyszín és a feladat teljeskörű ismerete és minden megvalósítási adat és igény megértése szerint készült.

Kivitelező a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a projekt megvalósítása során a kiviteli ütemtervet és pénzügyi-számlázási ütemtervet a valós álláshoz igazítva folyamatosan frissíti.

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)

3.1.Technológiai terv.

3.2. Közbeszerzési dokumentumok.

0.0.Xx ajánlattevők kérdéseire adott válaszok, es minden egyéb - az ajánlat benyújtásáig keletkezett -írásos információ.

3.4.A nyertes ajánlat.

3.5.A kiviteli ütemterv és a pénzügyi-számlázási ütemterv, melyet Vállalkozó készít el a megrendelő által biztosított ütemezés alapján (együtt: projektterv).

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)

0.0.Xx elszámolás formája, módja, a fizetés módja, határideje, szakaszai

4.1.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron vállalja, amely ajánlata alapján:

Nettó szerződéses ellenérték (a megajánlott áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 175.560.402,- Ft + ÁFA, azaz bruttó Egyszázhetvenötmiló - ötszázhatvanezer­ négyszázkettő 00/100 Ft.

Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen beszerzés hatálya alá tartozó, szolgáltatás nyújtásnak minősülő építési-szerelési és egyéb szerelési munkák az általános forgalmi adóról szóló

2007. évi CX:XVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pon�a alá tartoznak (fordított áfa

fizetés).

4.1.2 A fenti 4.1.1. pont szerinti vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok és a 3. pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. Vállalkozó mindezek tényét kifejezetten tudomásul veszi, és jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt ellenérték kialakítása során figyelemmel volt ezen tényre.

4.2.A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. A Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja, azt a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti.

4.3. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szalgálhatnak alapot az átalányár megemelésére.

4.4.A vállalkozás ellenértékének elszámolása a jóváhagyott kiviteli ütemterv és a pénzügyi­ számlázási ütemterv szerint történik, mely ütemtervek kialakítása illeszkedik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kikötésekhez.

4.5.A kivitelezési munkák vonatkozásában a Vállalkozó összesen 1 előlegigény, 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult, a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli és pénzügyi-számlázási ütemtervek alapján, ahol az előleg számla értéke a szerződéses összeg maximum 1O %-a, a részszámlák összege a szerződéses ár nettó összegének minimum 20%-a. A részszámlák az adott ütem során ténylegesen elvégzett munkákról nyújthaták be a teljesítés 30%-os készültségi szin�ének elérését követően.

. . .

Amennyiben napig (a szerződés hatá!Jbalépése esetén a szerződés fedezetét biz.!osító

szerződésben/jogi aktusban meghatározott határnapig) nem került sor a vállalkozói készre jelentést követő sikeres műszaki átadás-átvételéhez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján a végszámla kiállítására, úgy Vállalkozó jogosult az aktuális műszaki készültség függvényében, arra vonatkozó teljesítésigazolás alapján számlát kiállítani.

A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a műszaki átadás-átvételéhez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján állitható ki.

A számla kötelező mellékletei:

Mérnök nyilatkozat a műszaki megvalósulás %-os mértékének igazolásáról; köztartozás mentes igazolás;

építési napló releváns része; részletes költségvetési főösszesítő.

4.6. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel és teljesítésigazolás vonatkozásában a Kbt. 135. §

rendelkezési szerint jár el.

4.7.A vállalkozási munkák tekintetében a rész- és végteljesítésre vonatkozó jegyzőkönyvet kell felvenni. A műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás tényét rögzíteni kell az Építési Naplóban is.

4.8.A teljesítés befejezettnek tekintendő a végső műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírásával.

4.9.A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Megrendelőnek hiányos vagy hibás teljesítés esetében jogában áll a műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyvben a hiányok és/vagy hibák megszüntetésére vonatkozóan páthatáridőt megjelölni. A teljesítési határidőn túlnyúló póthatáridő megállapítása nem jelenti azt, hogy a Megrendelő lemond a kötbérigényérőL A vállalkozó általi tényleges teljesítés időpon�a a szerződés szerinti maradéktalan teljesítés időpon*.

4.10. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha Vállalkozó előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg az eljáráson. Az így felvett és a Vállalkozónak haladéktalanul megküldött jegyzőkönyvben rögzített megállapításokra Vállalkozónak 3 munkanapon belül írásban kell reagálnia. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy Vállalkozó elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat.

4.11. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás sikeres lebonyolítása érdekében köteles a műszaki átadás-átvételhez szükséges iratokat átadni a Megrendelő részére a szerződés 13.8 pon�ának megfelelően.

4.12. A szerződés teljesítésének feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély a munkák hiány - és hibamentes átadás­ átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követően száll át a Vállalkozóról Megrendelőre.

4.13. Kivitelező a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy az általa benyújtott számlához az előírt mellékleteket rendelkezésre bocsá*, valamint hogy a Támogató Szervezet további mellékletek, nyilatkozatok csatolására is felhívhatja közvetlenül vagy a Megrendelőn keresztül. A kivitelező elfogadja, hogy a megfelelő és hibátlan mellékletek nélkül a számlája nem kerül kiegyenlítésre, valamint tudomásul veszi, hogy a kért számla mellékletek beadásának késedelme esetén a számlájának kiegyenlítése is késni fog.

4.14. Előteljesítést, illetve az ütemtervtől való esetleges pozitív eltérést a számla kiállitásának esedékessége előtt 30 nappal be kell jelenteni. Előteljesítés kizárólag a Megrendelő képviselőjének, a projekt menedzser előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

4.15. Az építési munkákhoz szükséges víz és villany vételezéséhez a Vállalkozónak hiteles mérővel ellátott ideiglenes vételi helyet kell létesíteni. A mérők leolvasási jegyzőkönyve alapján a felhasznált vizet és villanyt a Megrendelő a Vállalkozónak leszámlázza. A leszámlázott költséget Vállalkazó valós pénzmozgással köteles kiegyenlíteni, a projektfinanszírozás előírásai miatt a Ptk. szerinti beszámítással történő kompenzáció nem lehetséges.

4.16. Megrendelő a vállalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén 30 napot elérő vagy azt meghaladó mértéknél egyoldalúan jogosult:

a szerződéstől elállni a szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva, abban az esetben, ha a késedelem a Vállalkozó hibájából keletkezett.

és jogosult a Vállalkozó költségére a még el nem végzett munkákat más vállalkozóval befejezni.

4.17. A számla pénzügyi teljesítése:

A Megrendelő fizetési kötelezettségét - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított - számla kézhezvételének napját követő harminc (30)

napon belül átutalással teljesíti a Vállalkazó bankszámlájára. A Megrendelő részéről a számla teljesítésigazolására a Megrendelő műszaki ellenőre és képviselője együttesen jogosult. A teljesítésigazolás alapja a 4.7. pont szerinti szakmai (rész) teljesítésigazolás. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák Icifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az alábbiak szerint kerül sor:

a) a Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpon�áig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpon�áig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;

c) a Megrendelő felhívja a Vállalkozó(kat) valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepeinek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges Icifizetés időpon�ától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;

d) a Megrendelő a Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül utalja át minden egyes Vállalkazónak és alvállalkozónak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak, vagy alvállalkozónak a Icifizetés időpon�ában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A.

§ (3) bekezdése szerint visszatar�a.

4.18. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vállalkozó a szerződésben foglalt vállalkozói díj 1 0%-ának megfelelő összeg előlegként történő Icifizetését kérheti. Az előleg összege a végszámla (vagy a szerződés felmondása esetén az utolsó részszámla) összegéből kerül levonásra a szerződéskötéskor aktualizált pénzügyi-számlázási ütemterv szerint. Amennyiben a Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

4.19. A jelen szerződés szerinti Icifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII Tv. 36/A. § hatálya alá tartoznak.

4.20. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.21. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.22. A külföldi adóiletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4.23. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás-nyújtásnak minősülő építési-szerelési és egyéb szerelési munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pon�a alá tartoznak

4.24. Alkalmazandó jogszabályok: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.).

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1. MUNKATERÜLET ÁTADÁSA

Megrendelő (a műszaki ellenőr ú�án) a kivitelezésre alkalmas munkaterületet legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő napon átadja Vállalkozó részére, a munkák végzéséhez szükséges dokumentumokkal együtt.

5.2 Amennyiben a Vállalkozónak fel nem róható okokból nem lenne tartható a beruházás kivitelezési ideje, a Ptk. szabályai vonatkoznak a teljesítésre (A jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedeimét kizárja), illetve vis maior helyzet esetén a kivitelezés határideje a vis maior helyzet időtartamával meghosszabbodik.

6. VAGYON- ÉSFELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig, és az üzemszerű használat során a vállalt garanciális időszakban is felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért.

A Vállalkozó a véghatáridőtől köteles garanciát vállalni!

A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt és részletezett tevékenységéért, az általa épített műtárgyak minőségéért a garanciális/jótállási időn túl szavatossággal tartozik.

A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssei szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.

7. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

7.1.A Megrendelő jogosult és köteles (a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett):

7.1.1. a munkaterületet (a külső műszaki ellenőr ú�án) munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, átadását ütemezni; a munkaterületek átadását Felek jegyzőkönyvben kötelesek dokumentálni.

7.1.2. a munkák bármely részei szin�ét, vonalvezetést, helyzetét és méreteit megváltoztatni;

7.1.3. bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni, a folyamatban lévő és az elvégzett munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizni, azzal, hogy

nem mentesül a vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

7.1.4. kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés

kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül (a műszaki ellenőr ú�án);

7.1.5. más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha írásbeli felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javí�a, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőre;

7.1.6. a teljesített és igazolt munka ellenértékét kifizetni;

7.1.7. a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;

7.1.8. a beépítésre kerülő burkolóanyagok, felirati rendszerek, a terveken nem pontosított látszó felületek, az elektromos és vizes berendezések, szerelvények, anyagát és színét kiválasztani.

7.2. Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, és ha a változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is megkövetelik, úgy azt a szerződő felek az elrendelt módosításoknak megfelelően rögzítik, és a szerződésben és az ajánlatban foglaltak szerint járnak el a Kbt.-ben meghatározott feltételek betartása mellett.

7.3. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke a Ptk.-ra figyelemmel a késeddemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke. (Ptk. 6:155. §)

8. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

8.1.1. az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdése és folytatása, az építési napló vezetése, kivitelezői jogosultságának megléte,

8.1.2. az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben, az ezek alapján készült, erre jogosult tervellenőrrel ellenőriztetett kiviteli tervekben előírtak betartása és betartatása,

8.1.3. az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések,

építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatósága

8.1.4. a kivitelező felel azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékat - a külön jogszabályban meghatározott módon - elszállittassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse.

8.1.5. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelő építtetőtől -

alvállalkozó kivitelező esetében a vállalkozó (Vállalkazó) kivitelezőtől - az építési munkaterület átvétele, annak szükség szerinti lőszermentesítése,

8.1.6. e-építési napló megnyitása és folyamatos naprakész vezetése az építőipari

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendeletben foglaltak szerint"

8.1.7. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban,

8.1.8. annak folyamatos ellenőrzése, hogy az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági engedélyek rendelkezésre állnak-e,

8.1.9. az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi,

építészeti értékek megőrzése,

8.1.1O. annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi

munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,

8.1.11. a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságak megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése,

8.1.12. a Vállalkozó a kivitelezés befejezésével teljesítmény nyilatkozatban nyilatkozik arról,

hogy a tervező által betervezettnek megfelelő teljesítményértékű termékeket épített be a 275/2013. (VII.16.) sz. Kormányrendeletben foglaltak szerint, illetve az egyéb szükséges kivitelezői nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket kiállítja és a

megrendelő rendelkezésére bocsá�a,.

8.1.13. az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása a Megrendelő építtetőnek,

8.1.14. az építési munkaterület őrzésének biztosítása,

8.1.15. az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása,

8.1.16. Vállalkazó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállitott számlának a Megrendelő építtető részére történő eljuttatása,

8.1.17. az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük

összehangolása,

8.1.18. a vállalkozó kivitelező az építési napló vezetésével megbízha�a a felelős műszaki .·

vezetőjét.

8.1.19. a munkaterületet - jegyzőkönyvvel dokumentáltan átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni;

8.1.20. a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés

után - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni.

8.1.21. A műszaki ellenőr és a projekt menedzser utasításainak maradéktalan és haladéktalan betartása

8.2. A felelős műszaki vezető feladatai

8.2.1. az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,

8.2.2. az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást

kapott,

8.2.3. az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,

8.2.4. a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,

8.2.5. a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai es egyéb vizsgálatok

megtörténtének ellenőrzése,

8.2.6. a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,

8.2.7. az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,

8.2.8. a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési Oétesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,

8.2.9. az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló és a hulladék kezeléséről szóló hivatalos dokumentumok (szállitójegy, befogadói nyilatkozat) alapján a hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,

8.2.1O. az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele,

8.2.11. az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,

8.2.12. az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza

a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpon�át,

a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,

a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,

8.2.13. a kiállitott teljesítésigazolásnak az alvállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás­ átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozó kivitelező részére történő megküldése, és annak adatainak az alvállalkozói nyilvántartásba való felvitele,

8.2.14. a felelős műszaki vezető - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - az

építési munkaterületről származó természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően dönt azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségérőL Döntését az építési naplóba be kell jegyeznie.

8.2.15. az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása,

8.2.16. a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján.

8.2.17. értesíti az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vtzugyi felügyelőséget arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket.

8.2.18. A műszaki vezető felel továbbá az Étv. 40. § (2) bekezdés a)-e) pon�aiban foglaltakért:

az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért,

a szakmunka irányításáért,

az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá

az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és

a munkálatok végzésének szakszerűségéért

8.2.19. A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a vállalkozó kivitelezőnek gondoskodnia kell a helyettesítésrőL A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő - külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkező - személy felel.

8.3.Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszköznek, kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkazónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

o szakmailag elfogadható minőségűnek, továbbá a tervező és Megrendelő utasításaival összhangban kell lennie;

o a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.

8.4.Ha a Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagyhat, akkor Vállalkozó az elmaradó munkákkal kapcsolatosan nem támaszthat igényeket, az elmaradt munkákat le nem számlázha�a, azonban igényt tarthat számlával vagy hitelt érdemlő dokumentumal igazolható, a Megrendelő értesítéséről való tudomásszerzésig keletkezett közvetlen költségei megtérítésére.

8.5. A Vállalkazó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a kivitelezést érinti, vagy arra vonatkozik.

8.6.Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni, az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni.

0.0.Xx építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani.

8.8.Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, megrendelői belső szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

8.9.Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely rendelkezés megszegéséért.

8.1O. A Vállalkazó teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a megrendelt feladat átadás-átvételének napjáig.

8.11. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

8.12. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagat el kell tisztítania, illetve távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is. A munkaterület minden munkavégzést követően - a munkálatok okozta szennyeződéstől- megtisztítva szabad csak elhagyni.

8.13. A kivitelezés során keletkező hulladékok- engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő­ elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése: ...

8.14. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.

8.15. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkazó gondoskodik.

8.16. A Vállalkazó a munkaterület őrzéséről, védelméről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított, illetve a vállalkozói nyilvántartásban szereplő olyan személyek tartózkodjanak, akik az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi

munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.

8.17. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:

biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek;

megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének következménye;

az előírt tájékoztató táblákat kihelyezni a vonatkozó szabványokban meghatározott módon,

Ha a kivitelezéssei kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak

képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket, az eseményt

előidéző hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges

felügyeletet és irányítást, ellenőrzést a kivitelezés folyamán. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt követelményeket a

nyertes ajánlattevő köteles megfelelőerr végrehajtani.

A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három példányban papíralapon és egy elektronikus (CD/DVD)

változatban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul.

8.18. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében Vállalkozó köteles a hulladékát gyűjteni, ártalmatlanításáról gondoskodni, valamint külön a saját hatáskörben keletkező kommunális hulladékra is. EWC kód szerint külön megjelölt gyűjtő és annak elszállítása

külön szerződés keretében. Mindez érvényes a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra

egyaránt.

8.19. A Vállalkozó köteles a munkaterületen rendszeres ellenőrzést tartani, az észlelt hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.

8.20. A Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik az ajánlatkérő tárgyi eszközeiben általa, vagy az általa a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért, amennyiben a kár a saját tevékenységi körében keletkezett.

8.21. Kivitelező a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a projekt

megvalósítása során az Irányító Hatóságnak és a Közreműködő Szervezetnek

szervezeteknek jogában áll helyszíni ellenőrzést tartani az építési területen és ellenőrizni a projekt teljes dokumentációját, beleértve terveket, kimutatásokat, ütemterveket,

bizonylatokat, nyilatkozatokat és építési naplót.

8.22. Kivitelező a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a projekt megvalósítása során folyamatosan be kell szereznie a beépített és felhasznált építőanyagok megfelelőségi bizonylatait. Ezek rendelkezésre kell, hogy álljanak a részszámlák

benyújtásakor, valamint a végszámla beadásakor is.

8.23. A Vállalkozó intézkedik az épület energetikai tanúsítványának megszerzéséről.

8.24. Ingatlan-nyílvántartási átvezetés, valamint OÉNY-ben történő feltüntetés érdekében a megvalósult állapotról a hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az OÉNY -be feltöltni.

2

8.25. A használatbavételi engedély megszerzése nem képezi jelen szerzódés tárgyát, mivel a hatályos jogszabályok szerint ez a Megrendelő mint építtető feladata. Vállalkozó köteles azonban a használatbavételi eljárás során közreműködni, annak sikere érdekében minden segítséget megadni az elkészült munkarészek tekintetében, így különösen az engedélyezési­ és a szakhatóságok által kért - a kivitelezéssei kapcsolatos - műszaki dokumentációkat és információkat biztosítani, az általuk elrendelt munkákat saját költségén elvégezni. A 4.2. xxxx szerint a szerzódéses ár tartalmazza minden, a rendeltetésszerű használatot biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, így a használatbavételi eljárás során felmerülő munkákét is.

9. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

9.1.A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szetelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak. Ezeken felül a Vállalkazónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.

9.2.A szükséges minóségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők a próbaterhelések költségei is, amennyiben azok a külön jogszabályban meghatározott Normatív Dokumentumokban elő vannak írva, vagy a Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Specifikációban egyértelműen meg van határozva ahhoz, hogy a Vállalkozó árajánlatában szerepeltetni tudja. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett.

9.3.Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minóségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik.

9.4.A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

9.5.A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minóségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendó szerzódésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelói bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

10. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

10.1. A Megrendelő képviselője és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerzódésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetóvé tegyék.

10.2. Felek szükség szerint, de minimum hetente 1 alkalommal, egyeztetett időpontban kooperációs értekezletet tartanak, melyen köteles részt venni a kivitelezést irányító műszaki vezető és szakági vezetők, a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr és/vagy projekt menedzser). A kooperációs értekezleteken folyamatosan képviseltetheti magát a Megrendelő által folyamatosan megbízott személy, illetve igény szerint tervezők, szakértők, vagy más meghívottak. A heti kooperációs egyeztetésekról a műszaki ellenőr írásban jegyzőkönyvet készít, melyben rögzítésre kerül az ütemterv, a heti munkafázisok, további teendők, a 6.18. pont szerinti egyeztetés, stb.

10.3. Szerzódó felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelót az eltakarás megkezdésének idópon�áról három nappal korábban köteles értesíteni. Az

�l

értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó Megrendelő igénye esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni.

10.4. A Felek szerződéskötésnél képviselői listát adnak át egymás részére. A listán a felek képviselői szerepeinek ügyintezesl hatáskörükkeL A felsorolt képviselőknek a jogosultságuk mértékéig joga van a másik fél képviselője felé intézkedni.

Mind a megrendelői, mind pedig a vállalkozói lista a szerződés mellékletét képezi.

10.5. A Vállalkozónak átadott tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem

használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott vagy digitálisarr rögzített anyagat közzétenni.

10.6. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres

eljárással szemben, amely bánniféle szerzői jog, szabadalmi j og, védjegy, védett név, vagy egyéb védett j og megsértése rniatt felmerülne.

10.7. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes

szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani, és más, alkalmas személyekkel pótolni.

10.8. Megrendelő j ogosult jelen szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondani. A Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkákat a szerződő felek a felmondástól számított 15 napon belül közösen felmérnek és egymással elszámolnak

10.9. Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozóval szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés

rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsí�a. Ebben az esetben Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegéséből eredő szerződésben rögzített szankciókat alkalmazha�a.

11. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

11.1. A Vállalkozó, illetve alvállalkozója a munkaterület átadás-átvételétől kezdve a kivitelezési tevékenység befejezéséig e-építési naplót köteles folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A Vállalkozó az e-főnaplót, az alvállalkozó az e-alnaplót az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpon�ának rögzítésével nyi�a meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befej ezését követően az építési munkaterületről levonulás időpon�ának rögzítésével zárja le.

1 1.2. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül a Megrendelő kezdeményezi.

Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell j egyezni.

11.4. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési naplóba történő bejegyzéssei értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményektől, amelyek a kivitelezési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerú teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

11.5. Az építési naplóba a bejegyzésre jogosultak a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolják.

11.6. A kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési naplót

a) a műszaki ellenőr, valamint

b) alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a Vállalkazó felelős műszaki vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti.

11.7. Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni

a) a Vállalkozó a Megrendelővel a pótmunka műszaki szükségességét,

b) a Megrendelő a Vállalkozóval a pótmunka igényét.

12. ALVÁLLALKOZÓK

12.1. A Vállalkazó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt a Kbt. 138. § (1)- (5) rendelkezései szerint vehet igénybe. Megrendelő az alvállalkozói teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el..

12.2. Vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybe vételére, azonban alvállalkozó tevékenységéért, mint sajá�áért felel.

12.3. Szerződő felek a Kbt. 138. § és 139 § szakaszainak megfelelően rögzítik, hogy:

A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladha�a meg a teljes szerződés 65 %-át.

A Vállalkozó felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pon�ában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, · vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásta kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;

c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizárá ok hatálya alatt, - a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza

12.4. A Vállalkozó a következő, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókkal köt szerződést, az alábbi feladatrészre (amennyiben Vállalkozó alvállalkozót von be a teljesítésbe):

Cégnév: - Székhely: ­

Cégjegyzékszám: - Elvégzendő feladat: -

12.5. A Vállalkozó a következő, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény és/vagy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését vállaló gazdasági szerepiővel köt szerződést, az alábbi feladatrészre (amennyiben Vállalkozó alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet von be a teljesítésbe):

Név: Xxxxxxx Xxxxx

Lakcím: 0000 Xxxxxxx Xxxx xxxx 0. 3/1 1

Elvégzendő feladat: felelős gépész műszaki vezető

12.6. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a Kbt. 138. § (5) bekezdés kikötéseinek

12.7. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás ú�án történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

12.8. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:41 9. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért

13. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 1. pontjában meghatározott kiviteli munkát Vállalkozó szakaszos átadás-átvételi eljárás keretében adja át Megrendelő részére.

Az átadás-átvételi eljárás szakaszait a jelen szerződés 1. számú melléklete a kiviteli ütemterv tartalmazza.

13.2. Az átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra.

A szerződés tárgyának kárveszélye az adott ütemtervben meghatározott területre vonatkozóan a hiba-és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követően száll át.

13.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a: megtekintést,

szemlét, bejárást.

13.4. Az adott ütemtervben szereplő munkaterületre vonatkozó átadás-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő/Műszaki ellenőr hívja össze. A Kivitelező készre jelentés alapján (Műszaki ellenőr) megszervezi és összehívja a helyszíni átadás-átvételi eljárást a Tervezővel közreműködve a munkaszervezési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, a szükséges szakhatóságok bevonásávaL

13.5. Az átadás-átvételi eljárásról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdései szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

13.6. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy

a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint - esedeges menetközben elrendelt - a megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült; rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembehelyezési engedély kiadásában érdekelt szakhatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására;

a munkavédelmi vezetői nyilatkozat rendelkezésére áll.

13.7. A Vállalkazónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelősségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

13.8. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek az átadási dokumentációt 3 példányban papíralapon és egy elektronikus (CD/DVD) változatban.

Az átadási dokumentáció tartalmazza az átadási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, magyar nyelven:

gépkönyv,

karbantartási és kezelési utasítás,

minőségbiztositási jegyzőkönyv, mérési jegyzőkönyvek,

szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,

nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai, tervezői és kivitelezői nyilatkozatok,

építési naplók másolatai,

a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,

a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma), bútorokra vonatkozó iratok.

A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

13.9. Amennyiben Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás során hibák, hiányok, hiányosságak kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a fővállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia.

Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságak kij avítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesitési összesitőt a műszaki ellenőrnek

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és j egyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságak kijavítását követően kiállitott Vállalkozó teljesítéshez kapcsolódó - teljesítésigazolás alapját a műszaki igazolás képezi. A műszaki ellenőr Vállalkozó teljesitésének ellenőrzését követően te1jesitésigazolást állit ki a műszaki igazolásban rögzitett kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpon�áról és a számlázható összegről (mely esetlegesen a 15.3. xxxxxxx foglaltak szerint a kötbér összegével csökkenhet).

13.1 O. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és j egyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságak kijavítását, és a műszaki ellenőri teljesítésigazolás kézhezvételét követően a Vállalkozó Megrendelő birtokába adja az építményt, épitményrészt, továbbá átadja a 191 /2009. Korm. rendelet 33. §-ban foglalt iratokat.

Jelen szerződés akkor tekinthető teljesitettnek, ha:

- a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkát szerződés szerint, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előirásoknak megfelelően minőségben és a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban és a kivitelezési megrendelői ütemtervben meghatározottak szerint maradéktalanul elvégezte a rendeltetésszerű használathoz, működéshez szükséges feltételek biztosításával,

Vállalkozó a sikeres végső műszaki átadás-átvéteiéi eljárás lefolytacisához szükséges átadási (műszaki, pénzügyi és minőség-bizonylatolási) dokumentációt a műszaki ellenőrnek, a használatba vételi engedély megkéréséhez szükséges dokumentumokat pedig Megrendelőnek átadta és

a szerződésben foglalt munka befejezését a Vállalkozó irásban készre jelentette és a Megrendelő a munkát a kitűzött műszaki átadás-átvétel időpon�ában hiány és hiba mentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten átvette.

a vállalkozási dij maradéktalanul megfizetésre került, Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit teljesítette.

13.1 1. A végső átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát a 13.1. pontban foglaltak szerint újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). A Megrendelő késziti elő az utáfelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót.

13.12. Vállalkozó a helyszínről a hulladékat és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszálli*, az építés környékét rendezett állapotban adja át.

14. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG A KIVITELEZÉS VONATKOZÁSÁBAN

Jótállásra vonatkozó kötelező jogszabályok:

- Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet

- Az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletet.

A Vállalkozó az ajánlati dokumentáció szerinti időtartamban, jótállás keretében garantálja: valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter es műszaki adat elérését,

az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezet és kivitel szempon�ából érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosí�a;

az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak betartását.

A Megrendelő jogát, hogy a szavatassági igényét a vállalkozási szerződés keretében elvégzett munkák tekintetében a teljesítéstől számított 1 éven belül, tartós fogyasztásra rendelt dolgok esetében 3 éven belül érvényesíthesse, kivéve azon esetekben, ahol az előírt kötelező alkalmassági idő 3 évnél hosszabb.

15. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

15.1.Amennyiben a Vállalkozó a véghatáridőt - neki felróhatóan - késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmi kötbér mértéke késedelmes naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,1 %-a (az qjánlattólfogg ően).

15.2. A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 15 késedelmes napra jutó összeg. Ennek elérését követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani

15.3.Amennyiben a Vállalkozó nem a műszaki tartalomnak megfelelően, azaz hibásan teljesít, úgy Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - a hibás teljesítés kijavítását, kicserélését kérheti. Vállalkozót a hiba kijavításáig naptári naponta a megajánlott mértékű késedelmi kötbér fizetésének kötelezettsége terheli.

15.4.A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 1O késedelmes napra jutó összeg. Ennek elérését követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani

15.5.Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróhatóan meghiúsul, akkor a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

15.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

15.7. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a

kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűdenill megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat

15 .8. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben a Kbt. 135. §

(6) bekezdésében rögzített feltételek fennállnak A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

16. FELMONDÁS, ELÁLLÁS

16.1. Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy azt felmondani:

a) a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 1 O napon belül nem kezdi el;

b) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

c) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó

végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsítha�a;

d) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik;

e) amennyiben a megítélt forrás rendelkezésre állásának véghatáridejéig nem került sor a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárására.

16.2. Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési tevékenység hatóság részéről történő leállítása, amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad.

16.3. A 1 6.1. a), b), c) pon�ában és 11 .2. pontban foglalt esetekben Megrendelő jogosult a

15 .3 pont szerinti kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére.

16.4. A szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, amennyiben a felmondásta okot adó esemény Vállalkozó hibájából következik be.

16.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetévé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha:

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvedenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpon�ában meghatározott feltétel;

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvedenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel

16.6. A Megrendelő a szerződést felmondha�a, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141.

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosí�a a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 1 39. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

1 6.7. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbóL

17. TITOKTARTÁS

1 7.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használha�a fel.

1 7.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő jogosult a j elen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.

17.3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

17.4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

18. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

1 8.1. Vállalkazónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti, vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik.

1 8.2. Ha a Felek között 30 napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a jogvitát bírói úton rendezik.

Felek az esetleges jogviták vonatkozásában perértéktől függően a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19 .1. Felek közös megegyezéssel, írásban bánnikor módosítha�ák jelen szerződést, a Kbt.

141. §-ában foglaltaknak megfelelően.

19.2. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő szerződésben.

19.3. Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban ajánlatában, részvételi jelentkezésében, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatta. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 201 1. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempon�ából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

19.4. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak

19.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 201 1. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 55. § b) pon�ában megjelölt adatokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendelő az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 41 . § (6) bekezdése alapján a j elen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni.

19.6. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Megrendelő értesíti Vállalkozót arról, hogy a j elen szerződés fedezetéül szolgáló pénzügyi forrás Megrendelő rendelkezésére áll (felfüggesztő hatály).

Amennyiben jelen szerződés megkötése idején Megrendelő a megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik, a jelen pontban meghatározott értesítést a szerződés megkötésével egyidejűleg, írásban közli Vállalkozó felé.

Amennyiben Megrendelő megfelelő pénzügyi fedezettel megfelelő időn belül (amely időn belül a szerződés szerinti feladatok még ésszerűen elvégezhetők) nem rendelkezik, ezen tény Megrendelő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel Megrendelő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával.

19.7. Jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés csak azokkal együtt érvényes.

1. sz. melléklet: kiviteli ütemterv

2. sz. melléklet: pénzügyi-számlázási ütemterv

3. sz. melléklet: engedélyezési szintű tervek (A szerződés részletes múszaki tartalma)

4. sz. melléklet: ajánlat, melynek része a beárazott költségvetés

5. sz. melléklet: közbeszerzési dokumentumok, kiegészítő tájékoztatások

6. sz. melléklet: építési naplóban bejegyzésre jogosultak névjegyzéke

7. sz. melléklet: Megrendelő és Vállalkazó képviselőinek listája

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezú cégszerű aláírásukkal lá�ák el.

A szerződés 4 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illet.

Szigetszentmiklós, 201 7. augusztus 1 8.

Megrendelő

BIRO ZO ll AN E. V.

.

231 d SZ l GETSZE NTM 1 XXXX XXXXXXx XX 00 00/00 XXXX ADÓSZÁM: 752461 56-2 -33 NY. SZ .: 6596393

Vállalkozó

Globol Cc_,siJOuse lfíft.

6600 Szentes, Xxxxxxxx

Xxxxx 20/a

Adószám:

11392194-2-06

. 1 •