A Q U A S z o l g á l t a t ó K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g
Xxxxxxxxx Xxxxxx
V Á L L A L K O Z Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S
Amely létrejött egyrészről az
A Q U A S z o l g á l t a t ó K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g
(székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Xxxxxxxxxxxx xx 0.,
képviseli: Xxxxx Xxxx ügyvezető,
adószám: 11130682-2-08,
bankszámlaszám: 10918001-00000054-52250001)
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),
és a(z)
… … … … … . .
(székhely: ….,
cégjegyzékszám: …,
adószám: …,
bankszámlaszám: …,
képviseli: ….)
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),
- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek -
között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Víziközmű építési tevékenység az AQUA Szolgáltató Kft. részére” tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzés Eljárás). Megrendelő Vállalkozót hirdette ki a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének, Xxxxx ennek alapján kötik meg jelen megbízási szerződést egymással.
2. A szerződés alapjául szolgáló okiratok, dokumentumok
2.1 Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen:
a) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívása (és annak módosítása, amennyiben sor került a módosítására),
b) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi dokumentációja és az annak részét képező műszaki leírás,
c) a Közbeszerzési Eljárásban a lebonyolító által az ajánlattevőknek megküldött
kiegészítő tájékoztatás (amennyiben ilyen kiadásra került),
d) a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat.
2.2 A dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződéses megállapodásban rögzített feltételekhez képest az ajánlattételi felhívás tartalma a mértékadó.
3. Értelmező rendelkezések
A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:
a) Szerződés: a szerződő felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a dokumentációt is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik,
b) Ajánlattételi felhívás: a Közbeszerzési Eljárást megindító, ajánlattevőknek közvetlenül megküldött felhívás,
c) Dokumentáció: a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi dokumentációja, valamint az annak részét képező műszaki leírás,
d) Vállalkozási díj (a szerződés értéke): a Vállalkozónak a szerződés keretében, szerződéses kötelezettségei teljes körű és megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenérték,
e) Megrendelő: AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely jogi személy a Közbeszerzési Eljárás ajánlatkérőjeként a szerződést megköti,
f) Vállalkozó: érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Megrendelő az értékelt ajánlata alapján szerződést köt,
g) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, amely a Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
h) Lebonyolító: Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás lebonyolításával megbízott szervezet.
4. A szerződés tárgya
4.1. Jelen szerződés tárgya az Ajánlattételi felhívásban és a jelen megállapodás 2. számú mellékleteként csatolt feladatleírásban meghatározott feladatok ellátása. Ennek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 2. számú melléklet szerinti feladatok teljesítését, a Vállalkozó Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlata szerinti tartalommal, Megrendelő eseti megrendelései alapján.
4.2. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a vállalkozási díjat a jelen szerződés 7. pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére megfizetni.
5. Teljesítés
5.1 Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés és mellékletei, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint köteles végrehajtani, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és a szakmai-etikai előírásokkal összhangban.
5.1 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye területe
5.2 Jelen megállapodást a 180.000.000 Ft + ÁFA, azaz egyszáznyolcvanmillió forint plusz általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 36 hónap határozott időtartamra kötik a Felek.
5.3 Vállalkozó a feladatait Megrendelő eseti megrendelései alapján teljesíti.
5.4 Megrendelő jelen Keretszerződés alapján a jelentkező szükségletek szerint a rekonstrukciós-, korlátozási-, valamint építési munkák esetén Vállalkozónak eljuttatott írásbeli megrendelésben hívja le a meghatározott munkákat. Megrendelő a megrendelésben megadja a kívánt teljesítési határidőt, melyet Vállalkozó 1 (egy) munkanapon belül köteles visszaigazolni.
5.5 A Vállalkozó köteles a Megrendelő …….…1-as számra történő telefonos értesítését követő 120 (azaz százhúsz) percen belül, a Megrendelő által meghatározott helyen munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és a feltárási munkát megkezdeni, és a munkát a teljes feltárás elvégzéséig folyamatosan végezni, továbbá a munkaterületet Megrendelő részére a lehető legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 24 (huszonnégy) órán belül), a csőtörés elhárítására alkalmas állapotban átadni. Ezen határidő betartásától eltérni csak különleges esetben, Megrendelő írásos beleegyezését követően lehetséges.
5.6 Vállalkozó köteles a csőtörés szerelési munkáinak befejezése után a helyreállítást lehetőség szerint azonnal megkezdeni. Közforgalmú terület (úttest, járda, stb.) esetén – amennyiben ezt egyéb előírás másképp nem rögzíti – legfeljebb a szerelési munkák befejezését követő 24 (huszonnégy) órán belül a Vállalkozó az ideiglenes forgalom alá helyezést köteles biztosítani. Egyéb terület esetén legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül köteles a területet a Vállalkozó olyan állapotba hozni, hogy az a biztonságtechnikai előírásoknak megfeleljen, és az eredeti állapothoz képest esztétikailag ne legyen kifogásolható. Aszfalt és betonút esetén 15 (tizenöt) naptári napon belül, murvás, földút, illetve egyéb terület esetén 12 (tizenkettő) naptári napon belül, vagy az útkezelő előírásainak megfelelő, vagy az önkormányzati közterület bontási kérelemre adott határozatában megszabott határidőre be kell fejezni a végleges helyreállítási munkát. Téli időszakban (azaz október 31-től április 1-ig) aszfaltozott
1 Szerződéskötéskor kitöltendő.
burkolatok esetében ideiglenes, - de a közlekedésre balesetmentesen alkalmas, - helyreállítást kell készítenie a Vállalkozónak.
5.7 A teljesítési határidők, kizárólag a Megrendelő által elfogadott esetben, az időjárás függvényében módosulhatnak.
5.8 A Megrendelő a Vállalkozót a korlátozás előtti munkanapon értesíti a korlátozás helyéről, idejéről. A vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott helyen munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és a munkát megkezdeni, és azt a teljes bontás elvégzéséig folyamatosan végezni.
5.9 Vállalkozó előteljesítésre jogosult azzal, hogy ez nem veszélyeztetheti a szerződés Megrendelő által elfogadott, elismert teljesítését, és nem okozhatja Megrendelő késedelmét, és nem jelenthet Megrendelő részére többletterhet. Az előteljesítést a Megrendelővel előzetesen egyeztetni szükséges.
5.10 Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni. Vállalkozó feladatait mindvégig Megrendelővel egyeztetve látja el.
5.11 Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. Amennyiben Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha a Vállalkozó ilyen esetben a szerződéstől nem áll el, Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a 4. pontban meghatározott feladatokat teljesíteni.
5.12 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Vállalkozó köteles a Megrendelő folyamatos rendelkezésére állni, és a megfelelő határidőn belül a Megrendelő részére jelen szerződéshez kapcsolódóan folyamatos támogatást nyújtani.
5.13 A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáról a Megrendelőt annak kérésére bármikor haladéktalanul tájékoztatni, illetőleg amennyiben a feladat ellátása szükségessé teszi, a Megrendelő utasítását haladéktalanul kérni, különösen akkor, ha a felmerült körülmények az utasítás módosítását teszik indokolttá.
5.14 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő köteles a szerződésben foglalt feladatainak ellátásához szükséges összes információt Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amelyek helyességéért és időben történő továbbításáért Megrendelő tartozik felelősséggel.
5.15 A Vállalkozónak feladatai ellátását a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, a feladatok jellegéből adódó esetleges baleseti kockázat minimalizálása mellett köteles teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a neki felróhatóan esetlegesen bekövetkező bármilyen mulasztás, kár vagy egyéb hátrányos következmény miatt a Megrendelőt felelősség nem terheli.
5.16 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.
5.17 Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai és a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
5.18 A Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglalt Alvállalkozó személyében történő változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség.
5.19 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével összhangban Megrendelő nem korlátozhatja Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
5.20 Felek rögzítik, hogy jelen építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján.
5.21 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak a szerződéskötés időpontjában, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Amennyiben ezen feltétel már nem áll fenn, akkor a Megrendelő jogosult és köteles ezen okra alapítva a jelen szerződést felmondani.
5.22 Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot Vállalkozó, amely a 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja.
5.23 A kötelező jótállás időtartama 36 hónap valamennyi, a Vállalkozó által elvégzett feladat vonatkozásában. Vállalkozó az ajánlatában foglaltak szerint ….. hónap2 (azaz
……… hónap) többletjótállást vállal.
6. A felek jogai és kötelezettségei
6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
2 Szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlatában tett vállalása szerint.
6.1.1. Rekonstrukciós, építési és szerelési munkák esetén
6.1.1.1. Egyéb megállapodás hiányában a kiviteli terv, jogerős építési engedély, talajmechanikai szakvélemény és a kivitelezés végzéséhez szükséges dokumentáció rendelkezésre bocsátása a Megrendelő kötelezettsége.
6.1.1.2. A kivitelezés tervezett időpontját megelőző tíz (10) munkanappal Vállalkozó értesítése és a kivitelezési feladat írásos megrendelése.
6.1.1.3. Az adott tevékenység megrendelésekor Megrendelő köteles minden, a birtokában levő, a kivitelezés szakszerű elvégzéséhez szükséges adatot, dokumentációt Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
6.1.1.4. Munkaterület átadás végrehajtása. Megrendelő köteles a munkaterületet – a hatóságokkal és közműkezelőkkel egyeztetett, a technológiai előírásoknak megfelelő kiviteli terv alapján, legkésőbb a kivitelezés megkezdése előtt öt (5) naptári nappal – kivitelezésre alkalmas állapotban átadni és a munkavégzés feltételeit biztosítani, ideértve a szükséges engedélyek és dokumentációk átadását is.
6.1.1.5. A kivitelezési munka műszaki ellenőrzése.
6.1.1.6. Ha Megrendelő az időben kézhez-kapott értesítés ellenére nem ellenőrizte le a betakarásra váró hálózatrészt, lehetősége van azt kutatóárkok ásatásának segítségével pótolni. Az itt felmerült költségeket Megrendelő vállalja, ha a technológia szerint történt a munkavégzés.
6.1.1.7. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar) és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, Vállalkozó köteles előzetesen a megfelelő időben Megrendelőt a beépítésről értesíteni.
6.1.1.8. Készre jelentést követő műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése.
6.1.1.9. Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása. Megrendelő a műszaki átadást - kivitelező készre jelentését követően - lehetőség szerint tizenöt (15) napon belül köteles kitűzni. Az érdekelteket az átadásra nyolc (8) nappal a kitűzött időpont előtt kell kiértesíteni.
6.1.1.10. Megrendelő jogosult a munkaterülettel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítési időpontját az egyedi Megrendelésekben rögzíteni.
6.1.2. Korlátozás esetén
6.1.2.1. A kivitelezés tervezett időpontját megelőző három (3) munkanappal Vállalkozó értesítése és a kivitelezési feladat írásos megrendelése.
6.1.2.2. A közmű vezetéken a korlátozás helyének meghatározása. A feltárási körülményekről megrendelő köteles adatokat szolgáltatni (gerincvezeték, bekötés érintettség, útburkolattal kapcsolatos információk, forgalomtechnika szükségessége stb.).
6.1.2.3. Megrendelő feladata a rendelkezésre álló információk erejéig a korlátozás helyén lévő egyéb közművek nyomvonaláról történő adatszolgáltatás.
6.1.2.4. A korlátozás helyének szükség szerinti kiszakaszolása.
6.1.2.5. Hatóságok kiértesítése, útfelbontási kérelmek ügyintézése.
6.1.3. Csőtörés feltárás, illetve helyreállítás esetén
6.1.3.1. A közmű vezetéken a hibahely meghatározása. A feltárási körülmények (gerincvezeték, bekötés érintettség, útburkolattal kapcsolatos információk, forgalomtechnika szükségessége stb.),
6.1.3.2. Vállalkozó értesítése a hiba helyéről és az elhárítás tervezett időpontjáról.
6.1.3.3. Megrendelő feladata a rendelkezésre álló információk erejéig a hibahelyen lévő egyéb közművek nyomvonaláról történő adatszolgáltatás.
6.1.3.4. A hosszabb időt igénybevevő hibaelhárítás esetén a lakosság kiértesítése a vízhiányról és ez idő alatt a vízszállító autó térségbe rendelése.
6.1.3.5. A hibahely szükség szerinti kiszakaszolása.
6.1.3.6. Hatóságok kiértesítése, útfelbontási kérelmek ügyintézése.
6.1.4. Rekonstrukciós, korlátozási és csőtörés feltárás-helyreállítási tevékenységre egyaránt vonatkozó jogok, kötelezettségek
6.1.4.1. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hiányos vagy nem szerződésszerű szolgáltatás esetén Vállalkozó költségén intézkedéseket tegyen vagy tetessen, amennyiben azok halaszthatatlanul szükségesek Megrendelő alaptevékenységének ellátásához, az építési berendezések és a forgalom biztosításához.
6.1.4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozónak a Keretszerződésben foglaltak elkészítéséhez szükséges mértékben a Megrendelésre vonatkozó minden információt a vállalt határidőben megad. E tekintetben Felek együttműködésre kötelesek.
6.1.4.3. Megrendelő egyben tudomásul veszi, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget Megrendelő által tévesen vagy késedelemmel leadott anyagok, információk alapján felmerülő hibákért.
6.1.4.4. Amennyiben Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, és jelen Keretszerződés megkötésekor még nem ismert, úgy Megrendelő Vállalkozó ezirányú felhívásától számított három (3) munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek ettől eltérő határidőben állapodnak meg.
6.1.4.5. Megrendelőnek jogában áll a kivitelezés során a munka bármely részének a megváltoztatása, pótmunkák elrendelése, mely munkákat Vállalkozó köteles elvégezni és melynek elszámolására vonatkozóan Felek külön - írásbeli - megállapodást kötnek. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a pótmunkák elvégzésére irányuló megállapodás szóban vagy ráutaló magatartással nem jöhet létre.
6.1.4.6. A munka bármely részét jogában áll Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben azt az üzemeltetést akadályozóan hibásnak vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes indoklását köteles Vállalkozó tudomására hozni annak kijavítása érdekében. Vállalkozónak a hibát ki kell javítani az anyag
kicserélésével, illetve a javítási munka elvégzésével. Ha az ilyen jellegű elrendelt munkák végrehajtását Vállalkozó elmulasztja, Megrendelő jogosult azt más Vállalkozóval elvégeztetni és az összes költségét Vállalkozó felé érvényesíteni. A közterület bontási kérelmek (ezeket Megrendelő csak rekonstrukciós és új építési munkáknál kéri meg Vállalkozó helyett) birtokában, Megrendelő átadja a munkaterületet átadás-átvétel keretében Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel után Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik, Vállalkozó mulasztása okán bekövetkezett személyi és /vagy vagyoni sérülésért/ kárért.
6.1.4.7. Az egyidejűleg jelentkező munkák esetében Megrendelő határozza meg a prioritást, melyet Vállalkozónak tudomásul kell vennie és annak megfelelően szükség esetén átvonulnia másik hibahelyre.
6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
6.2.1. Rekonstrukciós és új építési kivitelezés esetén
6.2.1.1. Mindenkor, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti, és a szerződésben vállaltaknak megfelelő munkavégzésre – költség, minőség, határidő vonatkozásában is;
⋅ Előre ütemezett munkáról lévén szó, a szerződési kötelezettségeknek megfelelő létszám, anyag, gép folyamatos biztosítására köteles;
⋅ Megfelelő dokumentációk elkészítése, átadása Megrendelőnek;
⋅ Munkaterület átvételétől biztosítania kell a munkavédelmi, forgalomtechnikai előírásokat;
⋅ Mindenkor a szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelően kell teljesítenie.
6.2.1.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követően köteles az átadott területen (öt) 5 naptári napon belül felvonulni és a munkát elkezdeni és rendeltetésszerűen, az ütemtervnek megfelelően folyamatosan végezni.
6.2.1.3. A rekonstrukciós és új építési kivitelezési munkák esetén naplóvezetésre és a kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm. rendeletben előírtakat be kell tartani kötelező jelleggel.
6.2.1.4. A rekonstrukciós kivitelezés során felmerülő műszaki problémákat Megrendelővel egyeztetni kell, hogy a kivitelezés folyamatossága biztosított legyen.
6.2.1.5. Amennyiben útelzárás, vagy forgalomelterelés szükséges, úgy Vállalkozónak kell elkészíttetni a szükséges forgalomtechnikai tervet. Amennyiben valamelyik utcában rövid időre teljes útlezárást kell végezni, akkor azt a lakossággal, a mentőkkel, tűzoltósággal a lezárás előtt közölni kell, rekonstrukciós munkálatok esetében öt (5) naptári nappal a tervezett lezárás időpontját megelőzően. A gyalogos forgalmat ilyen esetben is biztosítani kell, hogy a lezárt területen lakók ingatlanaikat megközelíthessék. Munkaterületet úgy kell felhasználni és a munkákat, úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és az egyes
lakótelkekre történő bejutást a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A munkaterületet a munkaidő végén olyan állapotban kell hagyni, hogy elkerülhető legyen a személyi- és/vagy vagyoni sérülés/ kár, forgalomtechnikai előírásoknak megfeleljen.
6.2.1.6. A beépített anyagok tanúsítványait, betonminőség, aszfaltminőség vizsgálati és földmunka-tömörségi mérési jegyzőkönyveket Vállalkozónak kell szolgáltatnia a műszaki átadásig.
6.2.2. Csőtörés feltárás, illetve helyreállítás esetén
6.2.2.1. Munkaterület átvételétől biztosítania kell a munkavédelmi, forgalomtechnikai előírásokat;
6.2.2.2. Előre nem ütemezhető munka, ezért az év 365 napján, 0-24 órás ügyeletes hibaelhárító csapatot és művezetőt kell biztosítania, (otthoni ügyeletet adó, telefonon értesíthető legyen);
6.2.2.3. Vállalkozónak a munkaterületet úgy kell biztosítania Megrendelő felé, hogy a munkaárok/ munkagödör dúcolva, folyamatosan víztelenítve legyen;
6.2.2.4. A hibaelhárítással érintett vezetéket, kézi kiegészítő földmunkával, olyan mértékig kibontva kell biztosítani, hogy Megrendelő munkavállalói a hibajavítást el tudják végezni;
6.2.2.5. Ahol elegendő hely áll rendelkezésre, munkagödör/ munkaárok rézsűsen is kiképezhető;
6.2.2.6. Megfelelő dokumentációk készítése, átadása Megrendelőnek;
⋅ Szakfelügyelet kérése társközművi érintettségnél, ellenkező esetben Vállalkozó felel az esetlegesen okozott kárért;
⋅ Egyidőben, vagy közel egyidőben több hibahely is keletkezhet, a prioritást Megrendelő területileg illetékes művezetője/ üzemvezetője határozza meg, ilyen esetben Vállalkozó köteles a munkaterületet körbekorlátozni, magánterületre való biztonságos gyalogos bejutást biztosítani, mielőtt
átvonulna a másik munkahelyre;
⋅ Vállalkozónak képesnek kell lennie egyszerre akár kettő hibahelyen is megjelennie;
⋅ Helyreállítás a beárazott munkalap megfelelő tétele alapján, az abban meghatározott rétegrendek szerint, a helyszín eredeti állapotának megfelelően. Amennyiben az eredeti rétegrendnek teljes mértékig megfelelő tétel nincs, akkor az egyenértékűség követelményének teljesüléséhez, az eredeti
rétegrenddel megegyező teherbírású, vastagabb rétegrendet kell megrendelni a munkalap tételei közül, a Vállalkozótól. Azonosan kell eljárni az olyan munkaterületeknél, amire van területileg illetékes Önkormányzati - közterület helyreállításra vonatkozó - hatályos rendelet.
6.2.2.7. A teljesítési határidők Megrendelő részéről elfogadott indoklás esetén az időjárás függvényében módosulhatnak.
6.2.2.8. Vállalkozó köteles a feltárás megkezdése előtt, a társközművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kérni, ha szükséges. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja és kárt okoz valamely közműben, akkor a sérült közmű üzemeltetője jogosult a helyreállítás, ill. az üzemzavar okán jelentkező költségeit Vállalkozóra terhelni.
6.2.2.9. Hibaelhárítás esetén, Vállalkozó köteles a feltárás megkezdése előtt az előírások szerint kitáblázni a feltárás előtt/ után megfelelő távolságokban. Vállalkozó a munkaárkot/ munkagödröt dúcolva, víztelenítve, kézi- és gépi földmunkával olyan mértékben kibontott vezetékszakasszal köteles átadni, amely munkavédelmi előírásoknak megfelel és a szerelés végrehajtható. A munkaárkot/ munkagödröt korlátozva, forgalomtechnikailag kitáblázva és jelzőlámpával (borostyán színű villogó) jól láthatóvá téve szabad nyitva hagyni. Lakott területen a feltárással érintett ingatlanokra legalább a gyalogos bejárást biztosítani köteles.
6.2.2.10. Vállalkozó köteles átvonulni másik hibahelyre, ha Megrendelő annak szükségét látja és elrendeli. Ugyanakkor Vállalkozónak képesnek kell lennie több hibahelyen való egyidejű munkavégzésre.
6.2.3. Korlátozás esetén
6.2.3.1. Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontra felvonulás és munkakezdés;
6.2.3.2. Munkaterület átvételétől biztosítani a munkavédelmi, forgalomtechnikai előírásokat;
6.2.3.3. Előre ütemezett munka, ezért a területileg illetékes művezető értesíti Vállalkozót, hogy a következő munkanapon hol kell megjelennie és hány órára;
6.2.3.4. Vállalkozónak a munkaterületet úgy kell biztosítania Megrendelő felé, hogy a munkaárok/ munkagödör dúcolva, folyamatosan víztelenítve legyen;
6.2.3.5. A korlátozással érintett vezetéket, kézi kiegészítő földmunkával, olyan mértékig kibontva kell biztosítani, hogy Megrendelő munkavállalói a korlátozást el tudják végezni;
6.2.3.6. Ahol elegendő hely áll rendelkezésre, munkagödör/ munkaárok rézsűsen is kiképezhető;
6.2.3.7. Megfelelő dokumentációk készítése, átadása Megrendelőnek;
6.2.3.8. Szakfelügyelet kérése társközművi érintettségnél, különben Vállalkozó felel az esetlegesen okozott kárért;
6.2.3.9. Minimálisan biztosítandó munkaárok szélesség (dúcolaton belüli szabad szélesség): 700 mm;
6.2.3.10. Helyreállítás a beárazott munkalap megfelelő tétele alapján, az abban meghatározott rétegrendek szerint, a helyszín eredeti állapotának megfelelően. Amennyiben az eredeti rétegrendnek teljes mértékig megfelelő tétel nincs, akkor az egyenértékűség követelményének teljesüléséhez, az eredeti rétegrenddel megegyező teherbírású, vastagabb rétegrendet kell megrendelni a munkalap tételei közül, a Vállalkozótól. Azonosan kell eljárni az olyan munkaterületeknél, amire van területileg illetékes Önkormányzati - közterület helyreállításra vonatkozó - hatályos rendelet.
6.2.3.11. Vállalkozó köteles a feltárás megkezdése előtt, a társközművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kérni, ha szükséges. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja és kárt okoz valamely közműben, akkor a sérült közmű üzemeltetője jogosult a helyreállítás (ill. az üzemzavar okán jelentkező) költségeit (anyagköltség és munkadíj) Vállalkozóra terhelni.
6.2.3.12. Megrendelő a korlátozással kapcsolatos feltárást megelőzően megkéri a közterület bontási engedélyt az illetékes Önkormányzattól.
6.2.4. Rekonstrukciós, korlátozási, építési és csőtörés feltárás-helyreállítási tevékenységre egyaránt vonatkozó jogok, kötelezettségek:
6.2.4.1. Vállalkozótól elvárt, a kiírásnak megfelelő teljes körű teljesítés (munkaterületre felvonulás, bontás, feltárás, víztelenítés, dúcolás, majd hibaelhárítás után réteges visszatöltés, tömörítés, eredeti állapotoknak megfelelő burkolat helyreállítás, törmelék és egyéb felhasználatlan anyag elszállítása, hulladéklerakóban elhelyezés) – mivel Megrendelő komplett szolgáltatást vásárol.
6.2.4.2. Vállalkozó vállalja/nem vállalja3, hogy porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik. Ezen előírás vállalása esetén a megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
6.2.4.3. Vállalkozó vállalja/nem vállalja4, hogy az érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja. Ezen előírás vállalása esetén a megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
6.2.4.4. Vállalkozó vállalja/nem vállalja5, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:30 - 18:00 óra közötti időszakban, ill. szombaton 8:00-12:00 óra közötti időszakban végez. Ezen előírás vállalása esetén a megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
6.2.4.5. Amennyiben a munkaterület-átadás Megrendelő hibájából szenved késedelmet, úgy Vállalkozónak jogában áll a teljesítési határidőt a késedelem mértékével arányosan meghosszabbítani és a ténylegesen felmerült, és számlákkal megfelelően igazolt többletköltségeket Megrendelővel szemben érvényesíteni.
6.2.4.6. Amennyiben a munkaterület-átadás Megrendelő hibájából szenved késedelmet, úgy Vállalkozónak jogában áll a teljesítési határidőt a késedelem mértékével arányosan meghosszabbítani és a ténylegesen felmerült, és számlákkal megfelelően igazolt többletköltségeket Megrendelővel szemben érvényesíteni.
6.2.4.7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó bevonására, amennyiben az egyidejűleg jelentkező munkák mindegyikét nem tudja teljesíteni. Ilyen esetben a bevont alvállalkozóért teljes mértékben Vállalkozó felel.
6.2.4.8. Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési tevékenységet követően az eredeti állapotot helyreállítani (az önkormányzati és tulajdonosi hozzájárulások
3 A nyertes ajánlattevő ajánlata szerint szerződéskötéskor a nem releváns szövegrész törlendő. 4 A nyertes ajánlattevő ajánlata szerint szerződéskötéskor a nem releváns szövegrész törlendő. 5 A nyertes ajánlattevő ajánlata szerint szerződéskötéskor a nem releváns szövegrész törlendő.
figyelembevételével), és a munkaterületet tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni.
6.2.4.9. Vállalkozó a munkaterületen kitermelt és ott feleslegessé vált anyagot a saját költségén elszállítatja, és az erre vonatkozó környezetvédelmi előírások szerint kezeli (befogadói nyilatkozattal bizonyítja, amennyiben szükséges). A feleslegessé vált anyagokat a rekonstrukciós/ új építés esetén legkésőbb az átadás- átvételig, míg a korlátozás/ hibaelhárítás esetében, a feltárást követően legkésőbb kettő (2) munkanapon belül köteles elszállítani/ elszállíttatni.
6.2.4.10. Vállalkozó köteles a rekonstrukciós és hibaelhárítási munkákhoz kapcsolódó földmunkákat, helyreállításokat, és kiegészítő munkálatokat szigorúan a Keretszerződéssel összhangban végezni. Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben - akár említi a Szerződés, akár nem - amely az adott kivitelezést érinti, vagy arra vonatkozik.
6.2.4.11. A kivitelezés körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
6.2.4.12. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkaterület és az ott található egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész kivitelezés átadás-átvételének napjáig, amikor is ez a felelősség átszáll Megrendelőre. Vállalkozó felelősségi körébe beletartozik a már megépült közművek védelme is.
6.2.4.13. Vállalkozó a kivitelezési munka megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt felelős műszaki vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani, hogy a Keretszerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell.
6.2.4.14. Vállalkozó viseli a felelősséget a munkaterületen alkalmazott gépek, berendezések alkalmasságáért, biztonságáért, a környezet-, munka-, baleset- és tűzvédelmi utasítások és szabályok betartásáért.
6.2.4.15. Minden biztonsági intézkedést a kivitelezés helyén kell megtenni, figyelembe véve Megrendelő vonatkozó és érvényes szabályozásait és más hatóságok általi követelményeket.
6.2.4.16. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során valamely közművet, létesítményt megrongál – amelynek létezéséről tudomással bír, vagy a tervben szerepel vagy létezéséről a figyelmét felhívták – úgy köteles azt saját költségén helyreállítani és az ebből eredő kárigényeket viselni. A rongálás tényét köteles Megrendelő műszaki ellenőrének is bejelenteni.
6.2.4.17. Vállalkozó a naponta elvégzett munkáról – a rá vonatkozó szabályok szerint – építési naplót vezet, melyet a munkanap végén a képviselője hitelesít. Megrendelő is ebben jegyezheti fel észrevételeit.
6.2.4.18. Vállalkozó az elkészült munkát köteles készre jelenteni Megrendelő felé.
6.2.4.19. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
6.2.4.20. Vállalkozó köteles az akadályoztatás vagy megszakítás okait és a nehézségek megszüntetésére tett és/vagy lehetőség szerint megtenni kívánt intézkedéseket megfelelő időben, késedelem nélkül közölni.
6.2.4.21. Vállalkozó köteles Megrendelő felé haladéktalanul jelenteni az olyan baleseteket, melyek során személyi vagy dologi kár keletkezett.
6.2.5. Felelősségbiztosítás
6.2.5.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírása napjáig a jelen szerződés szerinti munkákra vonatkozó, teljes körű, a Megrendelőre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását e munkákra kiterjeszteni és a biztosítási okmányt (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban) Megrendelőnek átadni. A felelősségbiztosítás szerint a kárkifizetési limit mértéke legalább 5.000.000,-Ft/káresemény és 10.000.000,-Ft/év.
6.2.5.2. A fenti előírás Vállalkozó által történt teljesítésének minősül, ha a felelősségbiztosítási ajánlatnak a biztosító által elfogadott példánya hitelesített másolatát a Megrendelő részére a szerződéskötéssel egyidejűleg átadja. Ebben az esetben Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvény hitelesített másolatát legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles Megrendelő részére átadni. A felelősségbiztosítási kötvény elfogadott ajánlatának a biztosító által hitelesített másolata (amennyiben szerződéskötéskor az érvényes felelősségbiztosítási kötvény nem áll rendelkezésre), valamint a felelősségbiztosítási kötvény hitelesített másolata együtt a szerződés elválaszthatatlan része.
6.2.5.3. A 6.2.5.1. pontban foglaltaknak megfelelő érvényes felelősségbiztosítás (felelősségbiztosítási kötvény, vagy a felelősségbiztosítási ajánlatnak a biztosító által elfogadott példánya) hiányában a munkák megkezdése nem lehetséges. A felelősségbiztosítás hiánya miatt bekövetkező késedelemből származó összes következmény a Vállalkozót terheli.
7. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
7.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés mellékletében meghatározott feladatok elvégzéséért Vállalkozót az 1. számú mellékletként csatolt, a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata részeként benyújtott árazott költségvetés/részletes árajánlat szerinti díjazás illeti meg, Megrendelő eseti megrendelései alapján.
7.2 A 7.1. pont szerinti ellenérték fix összegű egységár, mely magyar forintban értendő. Az árak az általános forgalmi adón (ÁFA) kívül tartalmaznak minden, a szolgáltatásokkal kapcsolatos adót, illetéket, járulékfizetési kötelezettséget, a szállítási, rakodási, biztosítási, kiszállási és felvonulási díjat, a minőségi/garanciális/jótállási
kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket, azaz minden költséget, ami a komplettséghez és a hibátlan teljesítéshez hozzátartozik.
7.3 Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Xxxxx minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke, csökken a szerződés bruttó értéke ennek megfelelően csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő a szerződés bruttó értéke nő.
7.4 Vállalkozó naptári havonta jogosult számlát kiállítani, a teljesítésigazolás kiállítását követően az eseti megrendeléseket figyelembe véve. A teljesítésigazolásnak eseti megrendelésenként, az árazott költségvetés szerinti bontásban tételesen tartalmaznia kell az adott időszakban teljesített feladatokat.
7.5 Az ellenszolgáltatás teljesítése valamennyi számla vonatkozásában az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerül sor az alábbiak szerint:
7.5.1. Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesítés ideje a 6 (hat) hónapot és a nettó ellenszolgáltatás összege az 50.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, úgy ajánlatkérő négy részszámla (beleértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.
Ebben az esetben az első részszámla benyújtására 25%-os készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 25%-ról – adott esetben az ajánlatkérő által biztosított előleg összegével csökkenve -, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően van lehetőség. A fennmaradó teljesítési ütemezés 25%-os készültségi fokonként értelmezendő, vagyis az 50%-os, 75%-os, illetve a 100%-os készültségi foknál, részszámlánként a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően van lehetőség.
7.5.2. Amennyiben az adott eseti megrendelés összege eléri vagy meghaladja a nettó
10.000.000 Ft-ot, úgy ajánlatkérő két részszámla (beleértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. Nyertes ajánlattevő az első részszámla kiállítására 50%-os műszaki készültségi foknál, az ajánlatkérő által biztosított előleg összegével csökkentett nettó vállalkozói díj 50%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően jogosult. Az esetlegesen igénybevett előleg összege az első részszámlában kerül elszámolásra. Nyertes ajánlattevő a végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj fennmaradó 50%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően jogosult.
7.5.3. Amennyiben az adott eseti megrendelés összege nem haladja meg a nettó
10.000.000 Ft-ot, nyertes ajánlattevő minden egyes megrendelés után egy végszámla benyújtására jogosult, az adott megrendelésben foglalt feladatainak teljesítése után, a teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően.
7.6 Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni. A Vállalkozói díj teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)-(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kerül sor. Megrendelő, illetve a kifizetésre köteles szervezet a Vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően banki átutalással, forintban (HUF) teljesíti.
7.7 Megrendelő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a keretösszeg legfeljebb 5%-áig biztosít Vállalkozó részére az alábbiak szerint:
7.7.1. Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesítés ideje a 2 (kettő) hónapot eléri vagy meghaladja, úgy ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – eseti megrendelésre vonatkozó teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az előleg az első részszámlából kerül levonásra.
7.7.2. Amennyiben az adott eseti megrendelés tekintetében a teljesítés ideje a 2 (kettő) hónapot nem haladja meg, úgy nyertes ajánlattevő előleg igénybevételére nem jogosult.
7.8 Megrendelő, valamint a kifizetésre köteles szervezet, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) és 32/B. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
7.9 Az építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.
7.10 A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-a alapján a Megrendelő, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
h) ha Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.
7.11 A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/B § alapján a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
7.12 Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
7.13 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön
jogszabályban megállapítottak szerint (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.
7.14 A benyújtandó részszámlákat és végszámlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számlához csatolni kell a teljesítésigazolás(ok) eredeti példányát. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított vállalkozói/alvállalkozói (rész)számla miatt nem tud eleget tenni, úgy Vállalkozó/Alvállalkozó késedelmi kamat, valamint behajtási költségátalány követelésére nem jogosult.
7.15 Vállalkozó a részszámlák és végszámla benyújtására a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki dokumentációban meghatározott munkarészek hiba és hiánymentes teljesítésének, valamint a teljes műszaki tartalom megvalósításáról a Megrendelő általi igazolását követően jogosult.
7.16 A Vállalkozói díj összege Vállalkozó és alvállalkozók írásban megadott számú bankszámláján történő feltétel nélküli jóváírással minősül megfizetettnek.
7.17 Vállalkozó bankszámlaszáma, melyre az ellenszolgáltatás teljesítendő:
…………………………………….
7.18 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát az átvételt követően haladéktalanul visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a számla fizetési határidejét a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
7.19 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. A pótmunka a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása alapján, a Megrendelő műszaki ellenőre által elvégzett tételes felmérés alapján kerül elszámolásra, amelynek során szükséges figyelemmel lenni a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezésekre.
7.20 Felek rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
8. Szerződésszegés és következményei, kötbér és kártérítés
8.1. Szerződő Xxxxx jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik,
b) Vállalkozó megsérti a titoktartási kötelezettséget,
c) Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
d) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
e) Megrendelő az adatszolgáltatási határidőket saját hibájából ismételten nem tartja be,
f) Megrendelő az általa a munkavégzéshez szolgáltatandó anyagokat és információkat olyan mértékű késedelemmel bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, mely lehetetlenné teszi az egyes munkarészek határidőre történő elvégzését.
8.2. A szerződés teljesítésének Vállalkozó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén (azaz ha Megrendelő az egész szerződést vagy annak egy részét felmondja vagy attól elállni kényszerül) Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
8.3. A meghiúsulási kötbér mértéke egyedi megrendelések esetén 10%, az alapja a meghiúsulással érintett teljes ellenérték. A Keretszerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.
8.4. A kötbér esedékessé válik a Megrendelőnek a teljesítés teljes vagy részleges meghiúsulásról való tudomásszerzésével.
8.5. Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, valamely kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelmes napok után naptári naponként a nettó vállalkozói díj (egyedi megrendelés esetén), mint vetítési alap 3 %-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 30%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
8.6. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.
8.7. Hibás teljesítési kötbérre jogosult ajánlatkérő, ha nyertes ajánlattevő valamely kötelezettségét - olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj (egyedi megrendelés esetén) 30%-ának megfelelő összeg.
8.8. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján, ha:
- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
8.9. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
9. Vis maior
9.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
9.2. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
9.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, Megrendelőnek jogában áll – számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül – a szerződés nem teljesített részétől elállni oly módon, hogy a Vállalkozónak erről értesítést küld.
10. Titoktartás
10.1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat –időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és Alvállalkozóik részére.
10.2. Amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, úgy a Vállalkozó köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint eljárni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges tájékoztatásokat elvégzi.
11. Együttműködés, értesítések
11.1. A teljesítés során a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel, továbbá köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe venni.
11.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása,
hogy a másik fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást tartalmazó fax igazoló jelentéssel. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos iratokat (számla, bizalmas iratok) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.
11.3. Elektronikus úton csak olyan információátadásra kerülhet sor, amelyhez közvetlenül jogkövetkezmény nem fűződik.
11.4. Valamely fél által a másik félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek és fax számok szolgálnak:
Megrendelő képviselete:
cégnév: ……………
postacím: ………….....
tel.: ……………
fax: ……………….
Vállalkozó:
cégnév: ………………….
postacím: ………………….
tel.: …………………….
fax: ………………………..
11.5. Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
…………………………. (név) mobil telefonszám: …………..
Vállalkozó részéről:
…………………………. (név) mobil telefonszám: …………..
11.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni.
11.7. Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikáció során a joghatás kiváltására alkalmas információközlésnek a fax, vagy tértivevényes levél útján közölt adatok továbbítását fogadják el.
11.8. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek.
f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.
12. A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése
12.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és a 180.000.000 Ft + ÁFA, azaz egyszáznyolcvanmillió forint plusz általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 36 (harminchat) hónapig marad hatályban.
12.2. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés fentebbi összegének legalább 90
%-os teljesülése esetén a keretösszeget nettó 30.000.000 Ft-tal, azaz harmincmillió forinttal megemelje, azonban a keretszerződés időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 36 hónapot. Felek a keretösszeg megemeléséről együttesen állapodnak meg, mely módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti módosításnak minősül.
12.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti esetekben módosíthatják. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni.
12.4. Jelen vállalkozási szerződés megszűnik, megszüntethető:
a) Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Vállalkozó ellen felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el;
b) Vállalkozó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.
12.5. Megrendelő és Vállalkozó a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt legalább 10 (tíz) naptári nappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.
13. Xxxxxxxx rendezése
13.1. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Felek kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatos, vagy abból eredő minden vitájuk rendezését tárgyalás útján megkísérelni. Amennyiben ez 15 (tizenöt) naptári napon belül nem vezetne eredményre, Felek a fenti vitáik rendezése során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság(ok) előtt járnak el.
13.2. Megrendelő részéről jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
14. Vegyes rendelkezések
14.1. A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.
14.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy részére nem tagadható meg.
14.3. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
14.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
14.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy részére nem tagadható meg.
14.6. Semmis a jelen Szerződés azon rendelkezése a késedelmi kamat tekintetében - a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével –amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.
14.7. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
14.8. Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse. Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Vállalkozó részére kiállítja.
14.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., valamint a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai az irányadók.
14.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személy, s hogy képviseletben nem korlátozott vezető tisztségviselője útján a jelen szerződést jogosult aláírni.
14.11. Jelen megállapodás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.
A jelen szerződést Xxxxx elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Kelt …………………………, 2018 napján.
AQUA Szolgáltató ……………
Korlátolt Felelősségű Társaság ………………..
Xxxxx Xxxx, ügyvezető ………………..
Megrendelő ……………
1. számú melléklet
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
Az ajánlat részeként benyújtott felolvasólap.6
2. számú melléklet
FELADATLEÍRÁS
A részteles feladatleírás az értékelési szempontok körében került meghatározásra.7
3. számú melléklet
MEGRENDELÉS
Az AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Xxxxxxxxxxxx xx 0., a továbbiakban mint Megrendelő) „Víziközmű építési tevékenység az AQUA Szolgáltató Kft. részére” elnevezésű közbeszerzési eljárásában a
………………………..8 ajánlattevőt (a továbbiakban: Vállalkozó) hirdette ki az eljárás nyertesének, mely alapján a Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: Felek) 2016. ……9 napján vállalkozási keretszerződést kötöttek.
A fent hivatkozott szerződésben foglaltak alapján Megrendelő ezúton megrendeli Vállalkozótól a hivatkozott szerződés 1. számú mellékletében meghatározott munkálatokat, az ott meghatározott egységárakon az alábbiak szerint:
# | Tétel kiírása | Meny- nyiség | Mérték- egység | Nettó HUF egységár | Nettó HUF összár |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
A fenti munkák elvégzéséért Vállalkozó összesen nettó ……………. Ft + Áfa, azaz
…………………… forint + Áfa díjazásra jogosult.
A feladatok teljesítési határideje: napja.
A teljesítés helyszíne: ……………………………………………..
A részletes fizetési feltételeket a hivatkozott vállalkozási keretszerződés tartalmazza.
A hivatkozott vállalkozási keretszerződés 5.4. pontjában foglaltakra figyelemmel kérem Vállalkozót, hogy az itt nevesített feladatok teljesítésének elfogadását visszaigazolni szíveskedjen 1 munkanapon belül, megjelölve, hogy igénybe kívánnak-e venni előleget a feladat teljesítéséhez.
Xxxx, Mosonmagyaróvár, ……………………..
……………………….
………..
AQUA Szolgáltató Kft.
8 Szerződéskötéskor kitöltendő.
9 Szerződéskötéskor kitöltendő.