Contract

Polifoam Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság Részére Végzendő Vállalkozási Jellegű Tevékenységek Általános Szerződési Feltételei

PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Polifoam Kft. (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00/X.; Cg.: 01-09- 060479; adószám: 10182930-2-43), (a továbbiakban úgyis, mint: POLIFOAM) által kötött minden - építési-, szerelési-, kivitelezési munkálat vonatkozásában megkötendő - vállalkozási szerződésre alkalmazandók - kivéve, ha a POLIFOAM kifejezetten másképp rendelkezik. Az ÁSZF a POLIFOAM által elvégeztetni kívánt építési-, szerelési-, kivitelezési munkálatok tekintetében szerves része minden olyan szerződésnek (a továbbiakban úgyis, mint: Vállalkozási Szerződés), amelyet a POLIFOAM különböző vállalkozókkal (a továbbiakban úgyis, mint: Vállalkozó) köt. Az ÁSZF alkalmazandó minden a POLIFOAM által a Vállalkozótól megrendelt építési-, szerelési-, kivitelezési munkálatra, ajánlatra, függetlenül attól, hogy kifejezetten megállapodtak-e abban a jelen ÁSZF alkalmazásáról.

A POLIFOAM-al közölt ajánlattal a Vállalkozó kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát. Továbbá a POLIFOAM-ot nem kötik a Vállalkozó vagy harmadik fél általános üzleti feltételei, még akkor sem, ha a POLIFOAM az adott ügyben nem ellenzi ezek érvényességét. Nem jelenti az ilyen üzleti feltételek érvényességéről szóló megállapodást az sem, hogy a POLIFOAM olyan levelezésre hivatkozik, amely tartalmazza a Vállalkozó vagy harmadik fél üzleti feltételeit.

A POLIFOAM és a Vállalkozó között egyedi ügyekben létrejövő Vállalkozási Szerződés (ideértve a kiegészítéseket és a módosításokat) és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek ellentmondása esetén a Vállalkozási Szerződés rendelkezései irányadók.

1. AJÁNLATKÉRÉS, A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A Vállalkozó és a POLIFOAM között egyedi ügyekben Vállalkozási Szerződés jön létre a Vállalkozó – műszaki specifikációt és műszaki ütemtervet is tartalmazó – árajánlatának (továbbiakban úgyis, mint: „Ajánlat”) változatlan tartalommal történő írásbeli elfogadásával vagy;

1.2. amennyiben a POLIFOAM megrendelése az Ajánlattól eltér, a módosított ajánlat Vállalkozó által történő írásbeli elfogadó nyilatkozatának POLIFOAM részére történő megérkezésekor.

1.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az Ajánlathoz 30 napig kötve van.

1.4. Felek rögzítik, hogy az ÁSZF 1.1. – 1.2. pontja szerint létrejött Vállalkozási Szerződést, annak létrejöttétől számított 15 napon belül kötelesek írásba foglalni. A Vállalkozási Szerződés jelen pont szerinti írásba foglalásának elmulasztása nem érinti a Vállalkozási Szerződés érvényességét.

1.5. Felek rögzítik, hogy az Ajánlat, módosított Ajánlat illetve annak elfogadása, kizárólag írásban érvényes. Az Ajánlat, illetve a módosított Ajánlat megküldése és elfogadása körében a felek nyilatkozatai írásbelinek minősülnek, ha azokat postán, tértivevényes küldeményként, vagy e-mail útján juttatták el a másik félhez, és az e-mail fogadásáról a másik fél visszaigazolást küldött.

1.6. A Vállalkozó elfogadja, hogy POLIFOAM a Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos elszámolást kizárólag az SAP vállalatirányítási rendszeren (továbbiakban „SAP”) keresztül bonyolítja. A Vállalkozási Szerződésnek az ÁSZF 1.4. pontja szerinti írásba foglalással egyidejűleg POLIFOAM az elfogadott Ajánlat lényeges tartalmát SAP megrendelésben (továbbiakban:

„PO”) rögzíti, amit a Vállalkozó részére megküld. A Vállalkozási Szerződés írásban megkötöttnek minősül akkor is, ha a Vállalkozó a PO-t az 1.5. pontban írt módok valamelyikén visszaigazolja.

2. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Felek a Vállalkozási szerződés tárgyát minden esetben egyedileg határozzák meg az Ajánlat alapján (továbbiakban úgyis, mint: Munkálatok/Munka).

3. POLIFOAM JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. POLIFOAM köteles a Munkálatok megkezdését megelőzően, a Munkálatok teljesítésének helyszínéül szolgáló, a Vállalkozási Szerződésben rögzített munkaterületet (továbbiakban úgyis, mint: Munkaterület) a 4. fejezetben rögzítettek szerint a Munkálatok elvégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

3.2. A Felek a Vállalkozói Szerződésben kötelesek rögzíteni a Munkaterület átadásának időpontját. Ennek elmaradása esetén a felek a Vállalkozói Szerződés megkötését követő lehető

legrövidebb időn belül kötelesek megállapodni a Munkaterület átadásának időpontjában.

3.3. POLIFOAM köteles a Vállalkozó belépését a Munkaterületre biztosítani, továbbá átadni a Vállalkozó részére Munkaterületen érvényben lévő munkabiztonsági előírások szabályzatát. A Polifoam köteles a Munkaterület folyamatos ideiglenes víz és ideiglenes elektromos áram ellátását biztosítani és szükség esetén ezek vételezéséhez, valamint a csatorna igénybevételéhez bekötési pontot létrehozni. Ha közterület igénybevételére van szükség, ehhez az engedélyt a Vállalkozó kívánságára a Polifoam köteles beszerezni és a Vállalkozónak átadni. A közterület használatának díját a Polifoam viseli.

3.4. POLIFOAM a Vállalkozó részére a Vállalkozási Szerződés külön kikötése esetén bizonyos anyagokat, termékeket, berendezéseket biztosít (továbbiakban: POLIFOAM Anyagok) a Munkálatok elvégzéséhez a Vállalkozási Szerződésben rögzített ütemterv szerint.

3.5. POLIFOAM köteles biztosítani a Munkálatok átadás-átvételi eljárásának és az esetlegesen felmerülő garanciális vizsgálatok lefolytatásának feltételeit.

3.6. POLIFOAM – amennyiben a jogszabályi előírások nem teszik kötelezővé – jogosult építési műszaki ellenőr igénybevételére. A POLIFOAM által jelen pont alapján igénybe vett műszaki ellenőrrel kapcsolatos rendelkezéseket az ÁSZF 5. fejezete rögzíti.

3.7. POLIFOAM köteles tájékoztatni a Vállalkozót a Munkaterületen munkát végző harmadik személyek (más vállalkozók) által végzett építési- szerelési- kivitelezési munkálatok ütemtervéről.

3.8. POLIFOAM – amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják - köteles tájékoztatni a Vállalkozót az elektronikus építési napló megnyitásának kötelezettségéről.

3.9. POLIFOAM köteles az érdekkörébe tartozó – a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok előfeltételeként megvalósítandó – munkálatok teljesítési határidejét a Vállalkozási Szerződésben rögzíteni.

3.10. A POLIFOAM bármilyen okból jogosult az általa kifogásolt Vállalkozói alkalmazottak vagy alvállalkozói alkalmazottak Munkaterületről történő kitiltására (kivéve a jogszabályok által tiltott megkülönböztetési szempontokat). Ebben az esetben Vállalkozó a POLIFOAM írásbeli értesítését követően haladéktalanul köteles a Munkaterületről elvonni a kifogásolt munkavállalókat és POLIFOAM-ra háruló többletköltség nélkül azokat haladéktalanul helyettesíteni. POLIFOAM köteles a döntése indokát írásban közölni a Vállalkozóval.

4. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Szerződés tárgyának teljesítéséhez a szükséges szakmai tapasztalattal és megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, és birtokában van a megfelelő felszerelésnek, szervezettségnek és pénzügyi háttérnek. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy birtokában van valamennyi engedély és bizonyítvány, amely Munkálatok elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a POLIFOAM írásbeli felhívására a felhívás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a Munkálatok elvégzéséhez szükséges engedélyeket, hatósági bizonyítványokat a POLIFOAM részére bemutatni.

4.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az Ajánlat, a kivitelezési tervdokumentáció, valamint a POLIFOAM által részére adott kiegészítő tájékoztatások alapján a Munkálatokat teljeskörűen elvégzi, a Munkálatok elvégzéséhez szükséges valamennyi anyagot, eszközt, berendezést (kivéve: POLIFOAM Anyagok), humán erőforrást biztosítja.

4.3. Vállalkozó szavatolja, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítése során valamennyi – különös tekintettel a környezetvédelemmel, munkavédelemmel, minőségi előírásokkal, szabványokkal kapcsolatos – hatósági, jogszabályi, előírást, maradéktalanul betart, illetve az általa igénybe vett közreműködőivel (munkavállalók, alvállalkozók) betartat.

4.4. Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés teljesítése során a Munkálatok elvégzéséhez kizárólag I. osztályú, a minőségi szabványoknak (megfelelő anyagot, terméket, berendezést) használhat fel, illetőleg építhet be. Amennyiben a minőségi osztályok követelményeit magyar szabvány (MSZ), vagy hatályban lévő magyar jogszabály nem szabályozza, az Európai Uniós szabványokban, illetve végső soron a 16/1970. (VII. 23.) ÉVM-KGMNIM- KPM együttes rendelettel kihirdetett Építő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat követelményrendszerét alkalmazzák a Felek az osztályba sorolás során. A hatályos jogszabályi előírásoknak, szabványoknak való megfelelést a Munkálatokkal összefüggésben felhasznált termékek vonatkozásában a Vállalkozó a következők szerint köteles dokumentálni:

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet valamint az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU számú

rendelete szerint az építési termék elvárt műszaki teljesítményének való megfelelést a gyártónak vagy a forgalmazónak gyártói teljesítménynyilatkozattal (továbbiakban úgyis, mint: Teljesítménynyilatkozat) igazolnia kell, amit a Vállalkozó köteles a POLIFOAM-nak átadni a termék Munkaterületre való kiszállításával egyidejűleg, de legkésőbb a Munkálatok POLIFOAM által történő átvételekor. Abban az esetben, amennyiben külföldi gyártmányú termékről van szó, és teljesítménynyilatkozat még nem áll rendelkezésre (pl. a termék teljesen újszerű jellege miatt), úgy a POLIFOAM által elfogadott, előírt módon kell a megfelelést igazolni. A Termék megfelelőségének igazolásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

4.5. Vállalkozó köteles a Munkálatokkal összefüggésben felhasznált berendezések, termékek eszközök, gépek, származási és minőségi bizonylatait, kezelési, karbantartási leírását, utasítását a POLIFOAM rendelkezésére bocsátani a Munkaterületre való szállítással egyidejűleg. Vállalkozó szavatolja, hogy a Munkálatok során kizárólag olyan termékeket, eszközöket, berendezéseket, gépeket épít be, melyek karbantartása, szerviz és pótalkatrész ellátása a vonatkozó jogszabályokban rögzített időtartamig, valamint a Vállalkozó által a Vállalkozási Szerződésben vállalt jótállási időn belül zavartalan, továbbá megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak.

4.6. Vállalkozó haladéktalanul értesíteni köteles a POLIFOAM-ot, a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez szükséges POLIFOAM Anyagok hiányáról, igényéről, hogy azok a Vállalkozó rendelkezésére álljanak a megfelelő időpontban. Vállalkozó köteles minden ésszerű lépést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az alkalmatlanság vagy a szerződéses Munka teljesítéséhez szükséges, anyagok, termékek és berendezések hiánya miatti késedelmet, és az alkalmatlanság kiküszöböléséig, vagy a hiányzó termékek, anyagok és berendezések beszerzéséig a Munkálatok egyéb részeit folytatni köteles.

4.7. Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg, Vállalkozó a Munkálatok teljesítésének ütemezéséről köteles az 1.1. pontban írtakkal összhangban, a Vállalkozói Szerződés megkötését megelőzően műszaki ütemtervet készíteni, mely során a POLIFOAM által megadott és a Vállalkozási Szerződésben rögzített határidőket köteles betartani. Vállalkozó a műszaki ütemtervet köteles jóváhagyatni a POLIFOAM-al. A POLIFOAM jóváhagyását követően a műszaki ütemtervtől való eltérés csak a POLIFOAM kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Vállalkozó köteles a POLIFOAM-ot tájékoztatni a műszaki előrehaladásról. Ha a Vállalkozó vagy alvállalkozója által végzett Munkálatok vagy azok egy része a Munkaterületen dolgozó harmadik személy (más alvállalkozó) vagy a Vállalkozó saját teljesítésétől függ, a Vállalkozó köteles a Munkálatok minden fázisát úgy összehangolni, hogy a kivitelezési/szerelési ütemtervben elkerülje az összeütközést. A Vállalkozási Szerződés teljesítése előtt, illetve annak teljesítése során időről időre a Munkálatok megvalósításával összhangban a Vállalkozó köteles az alvállalkozóival és a Munkaterületen munkát végző harmadik személyekkel (más alvállalkozók) konzultálni és minden összeütközést megoldani a POLIFOAM-ra háruló többletköltség nélkül. A Munkálatok különböző fázisai közötti összeütközés elkerülése érdekében a szabványoktól és/vagy rajzoktól történő szükségszerű eltérés esetén a Vállalkozó köteles a POLIFOAM-ot legalább 2 héttel azt a napot megelőzően írásban tájékoztatni, hogy az eltérés kihatással lenne a kivitelezési/szerelési ütemtervre annak érdekében, hogy POLIFOAM szükség esetén időben elrendelhesse a tervek módosítását az ütemtervhez viszonyított késedelem elkerülése érdekében.

4.8. Vállalkozó köteles – amennyiben nem rendelkezik ilyennel - általános és építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni és fenntartani a Munkálatok vonatkozásában a Vállalkozási Szerződés időtartama alatt, mely biztosítási szerződés(ek)nek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

− a biztosítás tárgya: Vállalkozó építési/szerelési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása;

− kockázatviselés helye: Magyarország;

− záradékok:

o keresztfelelősség, alvállalkozók fedezetbe vonása,

o szavatossági munkák kiterjesztett fedezete 12 hónapra,

o földalatti kábelek és csővezetékek,

o a kártérítés minimuma: a Vállalkozási Szerződésben egyedileg meghatározott limit.

− Ha Vállalkozó rendelkezik a fent meghatározott feltételeknek eleget tevő keret építés- és szerelésbiztosítással, akkor a Munkára vonatkozóan fedezetigazolást köteles POLIFOAM részére átadni.

4.9. A Vállalkozó köteles a Munkálatok eredményeként elkészült műre vonatkozóan a Vállalkozási Szerződésben előírt és a hatályos jogszabályi elírásoknak megfelelő vizsgálatok

(ellenőrzések, mérések) lefolytatására, és ezek eredményeit írásban köteles átadni a POLIFOAM részére.

4.10. Abban az esetben, ha a Munkálatok teljesítéséhez a POLIFOAM POLIFOAM Anyagokat biztosít, annak átadás-átvételét követően

- melyet a POLIFOAM és a Vállalkozó kötelesek külön dokumentálni - a Vállalkozó az átvett termékekért, anyagokért felelősséggel tartozik (kárveszélyviselés, valamint a keletkezett hulladékok - kiemelten a veszélyes hulladékok – jogilag rendezett, bizonylatolt elszállítása). A Vállalkozó az átvett anyagmennyiséggel tételesen köteles elszámolni a POLIFOAM felé. Vállalkozó köteles a POLIFOAM Anyagok mennyiségét az átvételkor, azok minőségét az átvételt követő 72 órán belül megvizsgálni és az esetleges mennyiségi/minőségi kifogásokat POLIFOAM-al haladéktalanul közölni. A POLIFOAM Anyagok megvizsgálására vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítésétől vagy elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felel.

4.11. XXXXXXXX által a Vállalkozónak átadott tervdokumentációt, a Munka műszaki leírását a Vállalkozó megvizsgálta, a Munka helyszínét megtekintette, azt Vállalkozó a kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt a Munka megvalósítására alkalmasnak találta.

4.12. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Xxxxx megvalósításának alapját képező egyes műszaki dokumentumokban vagy azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor mindig az a dokumentum az irányadó, amely a legátfogóbb és minőségileg a legmagasabb értékű teljesítést eredményezi. Amennyiben a Xxxxx megvalósításának alapját képező műszaki dokumentumokban vagy azok között ellemondás merül fel, a Vállalkozó köteles ezt a POLIFOAM részére haladéktalanul jelezni.

4.13. Vállalkozó a Munka azon részei esetében, melyek alkalmasságát próbaüzemmel kell igazolni, próbaüzemet biztosít, melynek feltételeit Felek a Vállalkozási Szerződésben rögzítik. A próbaüzem alatt, amennyiben arról a vonatkozó szabványok vagy előírások másként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell győződni a rendeltetésszerű működésről.

4.14. A Vállalkozó további feladatai:

− a Munkálatok megkezdésekor a POLIFOAM-tól a Munkaterület átvétele,

− a 191/2009. (IX. 15.) Korm. számú rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tábla elhelyezése (amennyiben releváns a Vállalkozási Szerződés vonatkozásában),

− a Munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban meghatározottak szerint,

− az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése,

− annak biztosítása, hogy a Vállalkozó részéről építési Munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,

− a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,

− a Munkák befejezésekor a Munkaterület átadása a POLIFOAM-nak,

− a Munkálatok befejeztével a Munkaterületről való levonulás végrehajtása.

4.15. A Munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót (amennyiben jogszabályi előírás alapján szükséges) és abban az átadás-átvételt - az időpont, a Munkálatok és a Munkaterület megjelölésével -, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni kell. POLIFOAM vagy a nevében eljáró megbízottja a Munka végzését bármikor megtekintheti, és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a Vállalkozási Szerződésnek megfelelően történik-e. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a POLIFOAM az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Vállalkozó köteles a POLIFOAM és a megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni. A POLIFOAM vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Vállalkozási Szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni.

4.16. Vállalkozó – a 4.1. ponttal írtakkal összhangban - köteles a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez szükséges, az általa végzett kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek beszerzésére és az illetékes hatóságok, szervek felé a bejelentési kötelezettségei teljesítésére.

4.17. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a Munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen, az eltakarás előtt

legalább 3 munkanappal a POLIFOAM-ot a beépítésről értesíteni. Ha POLIFOAM az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozó viseli.

4.18. Ha egy anyag vagy a Munka valamely része a vizsgálat és/vagy ellenőrzés alapján nem megfelelő, a Vállalkozó az anyagot vagy a Munka megfelelő részét köteles saját költségén kijavítani vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenőrzést megismételni. Fentiektől eltérően, hibás POLIFOAM Anyag kijavítása vagy kicserélése POLIFOAM kötelezettsége és POLIFOAM költségére történik, kivéve, ha a POLIFOAM Anyag hibája azért nem volt felismerhető, mert Vállalkozó elmulasztotta a 4.9. pont szerinti megvizsgálási kötelezettségét.

4.19. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, a Munkálatok során keletkező hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása, és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá a Munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

4.20. Ha a POLIFOAM célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

4.21. A Vállalkozó a POLIFOAM által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

4.22. A Vállalkozó köteles a POLIFOAM-ot minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. A Vállalkozási Szerződés teljesítését befolyásoló valamennyi lényeges tényt, körülményt a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles közölni a POLIFOAM-al. A Vállalkozási Szerződés teljesítését befolyásoló lényeges tény többek közt, de nem kizárólagosan: a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények, munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással, bármely kifogás a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban, illetve a szerelés, kivitelezés közben előállott károk felvétele. Halasztást nem tűrő esetben az építési, szerelési naplóban rögzített tényről, körülményről Vállalkozó köteles POLIFOAM-ot haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős.

4.23. Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez POLIFOAM előzetes hozzájárulásával jogosult alvállalkozót igénybe venni. A hozzájárulás csak indokolt esetben tagadható meg. Ha Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, annak tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez saját felelősségére és költségére alkalmazhat alvállalkozókat, és gondoskodni köteles a bevont alvállalkozók alkalmazásának jogszerűségéről, biztosításukról és munkavédelmükről. Vállalkozó jótáll azért, hogy az alvállalkozói a szerződéses dokumentumoknak a rájuk vonatkozó részeit maradéktalanul betartják. Ellenkező esetben POLIFOAM kérésére a Vállalkozó köteles az alvállalkozót más alvállalkozóval helyettesíteni a POLIFOAM-ra háruló többletköltség nélkül és nem jogosult az így lecserélt alvállalkozót a Munka teljesítése során alkalmazni.

4.24. Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. A Vállalkozási Szerződés aláírásával a Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítésének folyamatában be nem jelentett munkaerőt nem alkalmaz. Amennyiben be nem jelentett munkaerő foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokat a Vállalkozó megszegi, a POLIFOAM jogosulttá válik a Vállalkozási Szerződés egyoldalú felmondására. Ebben az esetben a Vállalkozót terhelő meghiúsulási kötbér a bruttó Díj 20%-a.

4.25. Amennyiben POLIFOAM ellenőrzése kimutatja, hogy a Vállalkozó Munkaterületen munkát végző munkavállalója alkoholos, vagy egyéb, munkavégzést gátló befolyásoltság alatt áll, haladéktalanul értesíti a Vállalkozó képviselőjét. POLIFOAM jogosult továbbá minden egyes pozitív vizsgálati eredménnyel végződő esetben átalányként a Vállalkozási Szerződésben meghatározott teljes Díj 0,5 %-ának megfelelő, de legalább 100.000.,- legfeljebb 300.000.,- Ft összegű kötbért érvényesíteni.

4.26. Vállalkozó a Xxxxx befejezését követően köteles a Munkaterületet a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően POLIFOAM birtokába bocsátani.

4.27. A Feleknek a Vállalkozási Szerződés határidőben történő teljesítéséhez kifejezett érdeke fűződik, erre tekintettel a POLIFOAM és a Vállalkozó között felmerült semmilyen üzleti jellegű nézeteltérés vagy vita nem szolgálhat jogalapként a Vállalkozó számára a Vállalkozási Szerződés szerinti munkák felfüggesztéséhez.

4.28. A Vállalkozó a Munkaterületen dolgozó más kivitelezőkkel együttműködve a zavartalan munkavégzést köteles biztosítani.

4.29. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó kizárólag saját tevékenységét és saját munkavállalóit, alvállalkozóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit köteles azonnal hatállyal végrehajtani és erről a tényről, valamint a végrehajtásról a POLIFOAM-ot írásban értesíteni.

4.30. Vállalkozó köteles az általa bevont alvállalkozó teljesítésére vonatkozóan rendelkezést tartalmazó szerződéses dokumentumokat az alvállalkozókkal megismertetni, és köteles beszerezni minden egyes alvállalkozótól az ilyen feltételek elfogadására vonatkozó írásbeli nyilatkozatot.

4.31. Vállalkozó köteles a Trocellen Csoport megfelelősségi és magatartási kódexében (a továbbiakban: „Kódex”) foglaltakat maradéktalanul betartani és az abban foglaltakat a munkavállalóival, valamint alvállalkozóival megismertetni és betartatni. A Kódex hatályos szövege a következő linken érhető el: xxxxx://xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xx- iranyitas/megfeleloseg/

4.32. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy hatékonyan támogatja a kényszer-munka és a kényszermunka minden formájának (ENSZ Globális Megállapodás 4. alapelv) és a gyermekmunka (ENSZ Globális Megállapodás 5. alap-elv) felszámolását, különösen a rabszolgaság, a prostitúció, a kábítószer- kereskedelem vagy az olyan munka minden formáját, amely jellegénél vagy a munkavégzés körülményeinél fogva valószínűleg káros a gyermekek egészségére, biztonságára vagy erkölcsére. Vállalkozó biztosítja, hogy alkalmazottai biztonságos és egészséges környezetben dolgozzanak. Vállalkozó biztosítja a munkavégzés helye szerinti jogszabályokban előírt munkahelyi egészségügyi és biztonsági kötelezettségek betartását. Vállalkozó vállalja, hogy alkalmazottainak megfelelő bért fizet, amely lehetővé teszi számukra az alapvető szükségletek, valamint családjuk szükségleteinek fedezését. Vállalkozó vállalja, hogy felelősségi körében vagy befolyási területén nem kerül sor jogellenes kilakoltatásra és/vagy föld-, erdő- és vízterülettől történő jogellenes megfosztásra olyan föld-, erdő- és vízterület megszerzése, beépítése vagy egyéb használata során, amelynek használata valamely személy megélhetését biztosítja. A Vállalkozó elkötelezett a foglalkoztatás és a munkavégzés terén történő megkülönböztetés megszüntetése mellett (az ENSZ Globális Megállapodás 6. alapelve). A megkülönböztetés nem más, mint egyes személyek hátrányos helyzetbe hozása bizonyos jellemzők alapján, úgymint nem, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, kor, fogyatékosság, nyelv, vallás, világnézet, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez való tartozás, szexuális irányultság, vagyoni, születési vagy genetikai jellemzők. Vállalkozó nem tolerál semmilyen megkülönböztetést a munkavállalói részéről etnikum, nemzetiség, nem, kulturális háttér, rassz, kor, fogyatékosság, vallási nézet vagy szexuális irányultság alapján. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió és az egyéb nemzetközi szervezetek és hatóságok, valamint a helyi és a különböző országos szintű illetékes hatóságok által – egyes országok, szervezetek, jogi személyek és / vagy magánszemélyek ellen – elrendelt korlátozó intézkedéseket betartatja és teljesítés segédeivel betartatja.

5. MŰSZAKI ELLENŐR

5.1. XXXXXXXX által megbízott építési műszaki ellenőr – amennyiben releváns - a munkák teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását. A POLIFOAM helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:

− az épületgépész kiviteli tervdokumentációban foglaltak betartásának ellenőrzése,

− az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése,

− az építési naplónak jogszabályban meghatározott esetekben történő rendelkezésére állásának biztosítása,

− együttműködési (kooperációs) értekezletek előkészítése, lebonyolítása,

− az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése az épületgépész kiviteli tervdokumentáció alapján,

− az építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

− a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

− a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a POLIFOAM részére, egyeztetés,

− a Munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

− a próbaüzemek lefolytatásában, az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

− egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

− a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

− részvétel az esetleges hatósági ellenőrzéseken,

− az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

− műszaki kérdésekben a POLIFOAM döntéseinek előkészítése,

− pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

− teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza a teljesített Munkák meghatározását, mennyiségét, minőségét, a teljesítés időpontját, a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,

− a Vállalkozói Szerződésben meghatározott Díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés vizsgálata, magyarázata,

− a kiállított teljesítésigazolásnak – a Vállalkozó által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhez vételétől vagy ha a Vállalkozási Szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, legfeljebb 15 munkanapon belül – a POLIFOAM és a Vállalkozó részére történő megküldése,

− a jótállás érvényesítése körében az első éves utófelülvizsgálati eljárások előkészítése, megszervezése, lebonyolítása – amennyiben a Vállalkozási Szerződés az utófelülvizsgálatot előírja – a POLIFOAM és a Vállalkozó közvetlen feladata, erre vonatkozóan egyeztetés a POLIFOAM-al.

5.2. Az építési műszaki ellenőr a Vállalkozó munkavégzését bármikor megtekintheti és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a Vállalkozói Szerződésnek megfelelően történik-e.

5.3. A műszaki ellenőr igényelheti a beépítés előtt

− a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének megállapítását,

− minta vételét és annak ellenőrzését,

− a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések minőségi tanúsítványának bemutatását.

6. MUNKAVÉDELEM

6.1. A Vállalkozó a Munkaterületen csak akkor kezdheti meg a Munkát (rakodás, emelés, anyagmozgatás, stb.), ha a munkafolyamat elvégzéséhez minden tekintetben – személyi, tárgyi, környezeti tényezők – biztosította a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy olyan tevékenységet nem végezhet, amellyel a POLIFOAM munkavállalóinak, vagy az érdekkörében eljáró, és egyidejűleg a Munkaterületen munkát végző más személy munkáját, testi épségét, vagyonbiztonságát, a szomszédok hasonló érdekeit, valamint a helyszínen lévő berendezések, szerszámok, eszközök biztonságát veszélyeztetné.

6.2. A Vállalkozónak anyagot mozgatnia csak az anyag, a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly és mérethatárok betartásával szabad.

6.3. A Vállalkozónak az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a járművek Munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell alkalmaznia és betartania. A Vállalkozónak a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal – mind a munkavégzés egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében – ismertetnie kell.

6.4. A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó, jogszabályokban, szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a Munkaterületen betartani, az érdekkörében eljárókkal betartatni.

6.5. A Vállalkozó a Munkaterületen csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely általános minőségtanúsítással, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik és a berendezésen a munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban engedélyezték, és azon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték.

6.6. Ha a POLIFOAM felelős vezetője, vagy munkabiztonsági szakembere közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűzvédelmi, vagy környezetvédelmi szabálytalanságot észlel, úgy jogosult a Vállalkozó balesetveszélyes, szabálytalan munkavégzését a szabálytalanság megszüntetéséig haladéktalanul felfüggeszteni.

6.7. A Vállalkozó köteles a Munkaterületen a rendet és tisztaságot megtartani, és a tevékenységéből származó hulladékokat szelektíven gyűjteni, kezelni, a POLIFOAM ez irányú utasításait maradéktalanul végrehajtani.

6.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Munkaterületen saját munkavállalójának, vagy az érdekkörében eljáró más személynek az esetlegesen bekövetkezett balesetével kapcsolatosan a POLIFOAM-al szemben semminemű kártérítési, vagy egyéb igényt nem támaszthat, ilyen igénnyel a Vállalkozó a POLIFOAM felé nem léphet fel.

6.9. Az egyéni védőfelszerelésekről a Vállalkozó gondoskodik munkavállalói részére. Egyéni védőeszköz hiánya esetén a Vállalkozó munkavállalói munkát nem végezhetnek a Munkaterületen.

6.10. A Munkaterületen elhelyezett, veszélyekre felhívó feliratokat, táblákat, piktogramokat a Vállalkozó munkavállalói kötelesek tevékenységük során maradéktalanul betartani.

6.11. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Munkaterületen darut, emelő berendezést alkalmaz, működtet, kezel, az üzemeltetői jogokat és kötelezettségeket is a Vállalkozó gyakorolja. A Vállalkozó a darut, emelő berendezést köteles a felhasználás során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztonságosan üzemeltetni. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy daruzás, emelő berendezés alkalmazása esetén kizárólag olyan teherkötöző eszközöket, függesztékeket használ, melyek megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A Vállalkozó a daruval, emelő berendezéssel kapcsolatban észlelt bármilyen rendellenességre, működési zavarra haladéktalanul köteles felhívni a POLIFOAM figyelmét.

6.12. A Vállalkozó köteles a munkavállalói által okozott, a jelen fejezetben foglaltak be nem tartásából eredő bármilyen kárt a POLIFOAM részére megtéríteni.

6.13. Vállalkozó kizárólag munkajogilag rendezett, a szükséges biztosításokkal és orvosi bizonyítványokkal rendelkező munkavállalókat (beleértve a közreműködő alvállalkozók munkavállalóit is) foglalkoztathat a Vállalkozási Szerződés teljesítése során.

6.14. Vállalkozó köteles betartani a Munkaterületen érvényben lévő munkabiztonsági előírásokat.

6.15. A Munkaterület átadása után a Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a Munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános tűz, vagyon, baleset- és munkavédelmi előírások.

6.16. Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a Munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb behatás ne eredményezze. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a Munka végzéséhez kötött engedélyeket. (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.).

7. A MUNKÁLATOK ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

7.1. A Vállalkozási Szerződés szerinti Munka teljesítése a Vállalkozó részéről a Xxxxx átadásával, a POLIFOAM részéről pedig a Munka átvételével valósul meg.

7.2. A Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződésben foglalt Munkát írásban készre jelenteni, melyre figyelemmel a POLIFOAM kitűzi az átadás-átvétel napját, melynek a készre jelentést követően 10 munkanapon belül meg kell történnie. Ennek időpontjáról a POLIFOAM a Vállalkozónak értesítést küld. Az átadás-átvétel során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.3. Az átadás-átvételi eljárásra a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha a Vállalkozó vagy megbízottja az előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Vállalkozó részére, aki a jegyzőkönyvben foglaltakra 3 munkanapon belül jogosult írásban észrevételeket tenni.

7.4. A Munka átvétele során a POLIFOAM-nak nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetve amelyekre a jótállás vonatkozik. Az átvétel, próbaüzem módjáról Felek a Vállalkozási Szerződésben rendelkezhetnek. A Szolgáltatás elvégzéséről, illetve a részteljesítésről a POLIFOAM teljesítésigazolást állít ki. A teljesítést a POLIFOAM az átadás-átvételi jegyzőkönyvben is igazolhatja.

7.5. Ha a Munkával szemben az átadás-átvétel során minőségi, vagy mennyiségi kifogás merül fel, azt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy arról külön jegyzőkönyvet kell felvenni. Kifogás esetén a POLIFOAM-nak jogában áll a hiányok megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőt megjelölni. A póthatáridő tűzése, és az esetleges póthatáridőben való teljesítés azonban nem mentesíti a Vállalkozót a késedelmi kötbérfizetési kötelezettség alól. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Vállalkozási Szerződés hibás teljesítéssel, szavatossággal kapcsolatos szabályai az irányadóak. Az átadás-

átvételi eljárás során felmerült hiánypótlási munkákat a Vállalkozó a jegyzőkönyvben meghatározott időtartam alatt köteles külön díjazás nélkül elvégezni.

7.6. A Munka átvétele egyszerre, illetve az egyeztetett és közösen elfogadott ütemterv szerinti munkarészenként történik.

7.7. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz szükséges okmányokat, a beépítésre került anyagok minőségi bizonyítványait és a megvalósulási dokumentációt a POLIFOAM helyszíni képviselőjének átadni a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt. Ennek elmulasztása esetén a teljesítés nem szerződésszerű, és Vállalkozó nem jogosult számlát kiállítani.

7.8. A Munka létrehozásához szükséges, a Vállalkozó által biztosított anyagokra és berendezésekre vonatkozó rendelkezési jog, a kárveszélyviselés, és a Munka tulajdonjoga a POLIFOAM-ra a Munka átadás-átvételével egyidejűleg száll át. Vállalkozó szavatolja, hogy azok a beszállítói, akiktől Vállalkozó az általa biztosított anyagokat és berendezéseket beszerzi, az ilyen termékre vonatkozó tulajdonjogot nem tartanak fenn, illetve ezen termékekre vonatkozó jogcímet nem terhelik meg. Vállalkozó nem köthet olyan alvállalkozói szerződést, amelyben az alvállalkozó az alvállalkozói díj kifizetéséig a tulajdonjogot a teljesítés tárgyán önmagának fenntarthatná.

7.9. Amennyiben a POLIFOAM részéről a fizetés előre történt (ideértve az előleg fizetést is), a Munka tulajdon- és rendelkezési joga a fizetéssel egyidejűleg száll át a POLIFOAM-ra. A kárveszélyviselés azonban ilyen esetben is csak az átadás- átvétellel száll át a POLIFOAM-ra. Részbeni előrefizetés esetén a Munka feletti tulajdon- és rendelkezési jog a részletfizetéssel arányos mértékben száll át a POLIFOAM-ra.

7.10. A Munka mennyiségi, illetve minőségi átadás-átvételére, a Munka teljesítésének igazolására jogosult személy(ek) nevét a Vállalkozási Szerződésben kell rögzíteni, mind a POLIFOAM, mind a Vállalkozó részéről.

7.11. A Vállalkozó az átadás-átvétel lezárulását, és a teljesítés igazolását tanúsító jegyzőkönyv vagy a POLIFOAM illetékes vezetője által kiállított teljesítési igazolás birtokában válik jogosulttá a számla kiállítására. A teljesítés fenti módon történő igazolásának hiányában a Vállalkozó követelését a POLIFOAM részéről el nem fogadottnak (vitatottnak), az esetleges számla kiállítását pedig jogalap nélkülinek kell tekinteni.

7.12. Az átadás-átvételi eljárás, valamint a teljesítési igazolás fenti szabályait a rész- és végteljesítések esetében egyaránt alkalmazni kell.

7.13. A teljesítésigazolásban csak a beépített anyagok, szerkezetek, készülékek és berendezések szerepelhetnek és kerülhetnek elszámolásra.

8. VÁLLALKOZÓI DÍJ

8.1. A Vállalkozási Szerződésben foglalt Munka teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói Díj/Díj) illeti meg.

8.2. A Díj, mint átalányár a Munka hiánytalan teljesítéséig érvényes. A Vállalkozó a Díjért teljes körűen vállalkozik a Vállalkozási Szerződés tárgyának megvalósítására. A Díj a Vállalkozási Szerződés szerinti átadásig változatlan, függetlenül az esetleges alapanyagár, jogszabályváltozás, árfolyamváltozás vagy bármely egyéb, a Vállalkozási Szerződés aláírását követően bekövetkező eseménytől. A Díj devizanemét Felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg.

8.3. A Vállalkozó szavatosságot/jótállást vállal a Munkálatok vonatkozásában a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetén, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont a funkcionális működéshez, a Munka kifogástalan használhatóságához hozzátartoznak. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Díjat a feladat és a helyszín ismeretében, az ellentmondások kiküszöbölésével, a szükséges információk beszerzésével határozta meg, és abban megfelelő tartalék keretet kalkulált az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra.

8.4. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű és a Díj tartalmazza minden olyan munka költségét, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és rendeltetésszerű kivitelezéséhez/üzemeltetéshez szükséges, így különösen:

− a Munka teljesítéséhez szükséges alapanyag, szerszám, gép, szerelvény (kivéve: POLIFOAM Anyagok), élőmunka, felvonulási eszköz, stb. költségét,

− a Munka teljesítéséhez szükséges alapanyag, szerszám, gép, szerelvény (kivéve: POLIFOAM Anyagok) forgalmazásához, beépítéséhez, a Munka elvégzéséhez, az ezzel kapcsolatban létesített eszköz telepítéséhez szükséges összes bizonylat, engedély, minőségi bizonyítvány, egyéb dokumentáció költségét,

− a rendeltetési helyre, Munkaterületre való felvonulás költségét,

− a rendeltetési, beépítési, felhasználási helyig szállított termékek (kivéve: POLIFOAM Anyagok) fuvarozási, fel- és lerakodási, daruzási, a fuvarozással kapcsolatos biztosítási, és egyéb járulékos költségét,

− a csomagolási költséget,

− a teljesítés során keletkezett hulladékok összegyűjtésének és elszállításának költségeit,

− a Munkálatok megszervezésének a költségeit.

8.5. Vállalkozó a Xxxxx úgy határozta meg, hogy az esetleges tervezői eltéréseket, hiányosságokat kiszűrte. A Vállalkozási Szerződés létrejöttét követően Vállalkozó a Díj módosítására, többletköltségek érvényesítésére nem jogosult, kivéve a POLIFOAM által írásban elrendelt pótmunkák ellenértékét. Pótmunkát a Vállalkozó csak POLIFOAM előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet.

8.6. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés tárgya a 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § hatálya alá esik, abban az esetben POLIFOAM erről nyilatkozati formában értesíti Vállalkozót, beleértve az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot. Vállalkozó az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésével kapcsolatban nyilatkozattételre köteles POLIFOAM-al szemben. Az Áfa tv. 142. § alkalmazása esetén a mindenkori Áfa tv-nek megfelelő általános forgalmi adót a POLIFOAM fizeti. A Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, és egyértelmű utalást tartalmaz az Áfa tv. 142. §-ra vonatkozóan.

8.7. A Díjról kiállított számla abban az időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a POLIFOAM számlája a kifizetésre kerülő Díj összegével megterhelésre kerül.

8.8. Ha a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés bármely pontjától egyoldalúan és a POLIFOAM hátrányára eltér, úgy a POLIFOAM jogosult a fizetést akár részben, akár teljes egészében megtagadni a szerződésszegés orvoslásáig, anélkül, hogy vele szemben a Vállalkozó késedelmi kamatot számíthatna fel, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhatna.

8.9. A Díj POLIFOAM általi megfizetése nem jelenti a Munka minőségének POLIFOAM általi elfogadását, és bármely fizetés a POLIFOAM mindazon jogainak fenntartásával történik, melyek a Vállalkozó hibás teljesítése (ideértve korlátozás nélkül a Munka Vállalkozó által nem ismert rejtett hibáját), vagy egyéb szerződésszegése estén érvényesíthetőek.

9. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

9.1. A Vállalkozási Szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy adószámát nem függesztették fel, azt jogosult használni. Az adószám Vállalkozási Szerződés időtartama alatti felfüggesztéséről Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a POLIFOAM-ot.

9.2. A Felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi a Vállalkozó követelését elismertté, és nem teremt alapot a Vállalkozó számára a Díj követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a Vállalkozói Díjkövetelés létrejöttéhez az is szükséges, hogy a Vállalkozó az átadás-átvételt tanúsító okirat birtokában a Díj teljesítéssel arányos összegéről a jelen fejezet szabályainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállítsa a számláját, és azt a szükséges mellékletekkel ellátva benyújtsa a POLIFOAM részére a 9.3. pont szerint és azt POLIFOAM befogadja.

9.3. A számla benyújtásának módja és helye:

9.3.1. postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként a POLIFOAM alábbi címére:

POLIFOAM Kft.

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00/X.

9.3.2. elektronikus úton e-mail útján az

xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx email címre.

9.4. A számlázás ütemezésére a Vállalkozási Szerződésben kerül sor. Amennyiben a Felek a Vállalkozási Szerződésben a számlázások ütemezésében (műszaki tartalom, időpont, Díj) nem állapodnak meg, abban az esetben a POLIFOAM úgy tekinti, hogy a Vállalkozó az átadás-átvétel eredményes megvalósulását követően egyetlen számla (végszámla) benyújtására jogosult, és a számlát ennek megfelelően fogadja be.

9.5. Vállalkozó a 7. fejezetben foglaltak esetében válik jogosulttá a számla kiállítására és benyújtására. Kizárólag a teljesítési igazolás dátumával megegyező teljesítéskeltezéssel és SAP PO számmal ellátott számlát fogad be a POLIFOAM.

9.6. A számla benyújtását követően a POLIFOAM a számlát érkezteti, és formai megfelelőség esetén nyilvántartásba veszi. A számla XXXXXXXX általi nyilvántartásba vételével - annak

napján - válik a számla befogadottá. A POLIFOAM a számla befogadásáról külön értesítést nem küld.

9.7. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a számla nem a fenti módon kerül benyújtásra a POLIFOAM-hoz, úgy a számla nem válik befogadottá, és kiállításához sem pénzügyi, sem jogi joghatás nem fűződik, és a POLIFOAM-al szemben nem keletkezik követelés. Rögzítik továbbá, hogy amennyiben a számla formailag nem megfelelő, vagy a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban kifogás merül fel, a POLIFOAM a számla befogadását visszautasítja, és azt - a kifogás indokolása kíséretében – visszaküldi a Vállalkozónak. A számla befogadásának visszautasítása a Vállalkozó követelésének jogalapja és esedékessége vitatását jelenti, és egyben a Cstv.

27. § (2c) pontja szerinti joghatást váltja ki. A számla nyilvántartásba vételének további követelményei:

− a számla helyesen került kiállításra,

− a Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújtott,

− a számla tartalmazza a POLIFOAM által nyilvántartott SAP PO számot (az 1.6. pontban hivatkozott PO tartalmazza),

− amennyiben a Vállalkozó több projekten is dolgozik párhuzamosan, számláit projektenként, külön kell benyújtania,

− a számlán a vevői adatoknál a POLIFOAM adatait kell szerepeltetni,

− a számlához csatolni kell a POLIFOAM által aláírt teljesítési igazolást.

9.8. Előleg, részszámla, végszámla fizetése banki átutalással történik, a számla kézhezvételétől számított 45 naptári napon belül. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg a késedelmes napok alapján, a Polgári Törvénykönyv késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései (Ptk. 6:155. § (1) bek.) szerint. Helytelen, így nem megfelelően kiállított számla esetén késedelmes teljesítésre való hivatkozással a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet.

9.9. Amennyiben a POLIFOAM-nak a Vállalkozási Szerződésen kívül bármilyen jogcímen követelése keletkezik a Vállalkozóval szemben, úgy azt a Vállalkozóval szemben fennálló Díj- tartozásába jogosult beszámítani, és követelését ily módon kielégíteni. A POLIFOAM-nak ugyanígy jogában áll a Vállalkozási Szerződés alapján érvényesített követeléseit a Vállalkozóval szemben fennálló szállítói díj-tartozásába beszámítani, és azok értékét az esedékes kifizetésekből levonni.

9.10. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél (pl. saját beszállítója) követelést támaszt vele szemben, nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a POLIFOAM irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a követelését nem ajánlja fel biztosítékul, és azt nem terheli meg.

9.11. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Szerződés aláírásával lemond arról a jogáról, hogy a POLIFOAM-al szemben fennálló, Vállalkozási Szerződésből eredő követelését harmadik személyre engedményezze, vagy faktoráltassa. Ezen joglemondás csak a Felek külön, erre vonatkozó megállapodásával vonható vissza. A Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a fentiek ellenére Vállalkozó 3. személyre engedményezi vagy elzálogosítja a követelését, a Vállalkozó elveszíti a részszámlázás lehetőségét és a továbbiakban kizárólag végszámlát jogosult benyújtani teljesítéskor, azaz a Munka hiba és hiánymentes átadásakor.

9.12. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a biztosítéki jellegű pénzügyi visszatartásokat (jótállási visszatartás) – tekintettel arra, hogy azok a szerződésszerű teljesítést biztosítják - a Vállalkozó személyéhez kötődő követelésnek tekintik, erre tekintettel ezen követelések engedményezésére, elzálogosítására, bármely egyéb módon történő megterhelésére a Vállalkozó nem jogosult. A fentiek ellenére történő engedményezés a POLIFOAM-al szemben nem lép hatályba, és azt a POLIFOAM nem köteles tudomásul venni. A Felek megállapodnak abban is, hogy a hozzájárulás nélküli engedményezés esetén a POLIFOAM a kétszeres teljesítés veszélyének elkerülése érdekében a teljesítést mindaddig jogosult megtagadni, amíg a tényleges jogosult személye a Felek megállapodása, vagy bírósági ítélet útján megnyugtatóan nem tisztázódik. Ilyen esetben a POLIFOAM nem esik késedelembe, és nem köteles késedelmi kamatot fizetni.

10. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, HIBÁS TELJESÍTÉS

10.1. A Vállalkozót jótállási és kellékszavatossági kötelezettség terheli az általa elvégzett Munka vonatkozásában arra vonatkozóan, hogy

− a Munkának a teljesítéskor megvannak a törvényben és a Vállalkozási Szerződésben meghatározott tulajdonságai, vagyis megfelel annak a célnak, amelyre gyártották, létrehozták, amely célra a POLIFOAM a Munkát megrendelte és használni fogja, ideértve azon speciális célokat, amelyekről a Vállalkozónak tudnia kellett;

− a Xxxxx mentes harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától, ideértve korlátozás nélkül bármilyen szabadalmat, vagy más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, illetve egyéb jogot.

10.2. A POLIFOAM a Vállalkozási Szerződés alapján keletkező kellékszavatossági jogait a jótállási idő alatt a jótállás szabályai szerint érvényesítheti. A kellékszavatossági jogok és igények mindaddig nem évülnek el, amíg a jótállási idő tart. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége a teljesítési igazolás nyomtatvány POLIFOAM által történő kiállításának napján kezdődik, és a Létesítmény (amelynek részét képezi a Vállalkozó által megvalósított Munka) átadásától (az átadás-átvétel napjától) számított 12 hónapig tart.

10.3. A kellékszavatossági idő tartós használatra rendelt dolog (Munka) esetében megegyezik a jótállás 10.2. pontban foglalt időtartamával, ha azonban jogszabály ennél hosszabb kötelező jótállási időt ír elő, úgy a jogszabály által előírt jótállási időtartam irányadó és a jótállási idő kezdetének meghatározása is a 10.2. xxxxxxx írtak szerint alakul.

10.4. A szavatossági/jótállási határidők a javításokkal összefüggésben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően meghosszabbodnak.

10.5. Kellékszavatossági igénye alapján a POLIFOAM választása szerint:

− kijavítást vagy kicserélést igényelhet; vagy

− a Díj arányos leszállítását igényelheti;

− a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja;

− vagy a Vállalkozási Szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud, vagy nem akar a szerződésben meghatározott, - ennek hiányában az egyébként megfelelő - határidőben eleget tenni, vagy ha a POLIFOAM-nak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A POLIFOAM a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át.

10.6. A szavatossági jogok a POLIFOAM vizsgálatától, a Munka átvételétől és használatától függetlenül tovább élnek, és a POLIFOAM által tett bármilyen, a Munka átvételére vonatkozó nyilatkozat nem jelenti sem a Munka minőségének elfogadását, sem annak elismerését, hogy a kellékszavatossági jogokat nem sértették meg, vagy a kellékszavatossági jogairól a POLIFOAM lemondott.

10.7. A kellékszavatossági jogok átszállnak a POLIFOAM engedményeseire, jogutódjaira, vevőire, és azokra, akik a Munkát használják, vagy olyan szerződéses kapcsolatban állnak a POLIFOAM-al, amely alapján nyújtott szolgáltatás, felépített létesítmény magában foglalja a Vállalkozó által megvalósított Munkát.

10.8. A Vállalkozó köteles a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül, a funkciót súlyosan veszélyeztető hiba esetén haladéktalanul megkezdeni a javítást, ha pedig a hiba kijavítással nem hárítható el, a kicserélést -, és a megtett intézkedésekről a POLIFOAM-ot tájékoztatni.

10.9. A fenti jogosultságaival a POLIFOAM párhuzamosan egyidejűleg is élhet, valamint a hibás teljesítésből eredő kárait a Vállalkozóval szemben teljes körűen érvényesítheti.

10.10. Ha nem I. osztályú terméket épít, szerel be, szállít le Vállalkozó a Munka teljesítése során és a POLIFOAM kicserélést választ, azt a Vállalkozó köteles a saját költségére visszaszállítani, és új termékre cserélni, leszállítani, beszerelni, illetve beépíteni. Vállalkozó a cserét úgy köteles elvégezni, hogy határidő módosítás a Munka teljesítése tekintetében ne váljon szükségessé. A kicserélésből eredő esetleges késedelem miatt beállott valamennyi kárt a POLIFOAM jogosult a Vállalkozóra hárítani. A POLIFOAM ugyanígy jogosult a kicserélésből adódó, bármely jogcímen jelentkező többletköltségét a Vállalkozóra hárítani. Amennyiben Vállalkozó nem I. osztályú minőségben teljesít, a POLIFOAM jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozóval visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni.

10.11. Ha a leszállításra, beépítésre, beszerelésre kerülő termék nem I. osztályú, kicserélés helyett a POLIFOAM egyoldalúan árleszállítást választhat. II. vagy III. osztályú minőség címén a POLIFOAM az érintett terméknél jogosult II. osztály esetén 15

%-os, III. osztály esetén 30 %-os mértékű árcsökkentésre. Ez azonban nem korlátozza a Vállalkozó jótállási és kellékszavatossági kötelezettségét.

10.12. A Vállalkozót hibás teljesítése esetére - amennyiben a hibás teljesítést a XXXXXXXX által előírt határidőre nem javítja ki, vagy nem cseréli ki - kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett Munka nettó Díjának 20 %-

a. A POLIFOAM a kötbéren felüli, a hibás teljesítésből eredő költségeit, kárát - ide értve a fedezeti szerződésből eredő többletköltségeit is - érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

10.13. Mind az árleszállítás, mind a kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a POLIFOAM az árleszállítás, vagy a kötbér összegét a Vállalkozó követeléséből - beszámítást alkalmazva – a Vállalkozó egyidejű tájékoztatása mellett visszatartja, vagy - amennyiben erre nincsen mód - azt kiszámlázza a Vállalkozó felé.

10.14. A Vállalkozó a POLIFOAM kérésére, saját költségén köteles elhárítani a Munkálatokra vagy azok tárgyára vonatkozó minden olyan igényt, amelyet a POLIFOAM-al és/vagy szerződött partnerével szemben kívánnak érvényesíteni, és amely azon az igényen alapul, miszerint a Xxxxx megvalósítja - vagy megvalósítani látszik - valamely szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértését. Függetlenül attól, hogy a Vállalkozó elhárítja-e ezen igényt, felelősséggel tartozik minden kárért, költségért és kiadásért, melyek ezen igények kapcsán a POLIFOAM-nál felmerülnek.

11. KÁRTÉRÍTÉS

11.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell POLIFOAM képviselőjét, és jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha a jegyzőkönyv felvételekor Vállalkozó képviselője nincs jelen, a jegyzőkönyvben foglaltakra annak átvételét követő 2 munkanapon belül írásban tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak a későbbiekben nem képezhetik vita tárgyát.

11.2. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében, eszközeiben, anyagaiban okozott kárt.

11.3. Vállalkozó köteles a POLIFOAM helyett helytállni minden olyan kárral, igénnyel, veszteséggel, költséggel, jogsérelemmel kapcsolatban (így különösen valamely személy halála, sérülése, valamely vagyontárgy károsodása, vagy bármely kár, veszteség esetén), mely részben, vagy egészben hibás teljesítéséből fakad. Vállalkozó teljes körűen és közvetlenül felelős a POLIFOAM-al szemben alkalmazottai, alvállalkozói, azok képviselői és alkalmazottai, valamint minden olyan közreműködő által okozott kárért, akik a Munka valamely részét a Vállalkozóval kötött szerződés vagy megállapodás alapján végzik.

11.4. Vállalkozó köteles megtéríteni a hibás teljesítésével vagy nem teljesítésével okozott teljes kárt is.

12. KÉSEDELEM, MEGHIÚSULÁS

12.1. A Vállalkozó késedelembe esik, ha a Munkát annak esedékességekor nem teljesíti. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke és felső határa a Díj százalékában kifejezve a Vállalkozási Szerződésben, megrendelésben kerül meghatározásra. Amennyiben a késedelmi kötbér mértékéről a Felek nem rendelkeznek, úgy a késedelmi kötbér napi mértéke a teljes nettó Vállalkozási Díj 1 %-a, a kötbér felső mértéke pedig a Vállalkozási Díj 20 %-a. A késedelmi kötbér összege a rész-, illetve végszámla összegébe kerül beszámításra. A részteljesítési határidők is kötbérterhesek. A részteljesítési határidők nem teljesítése miatt érvényesített késedelmi kötbér a véghatáridő szerződésszerű teljesítése esetén sem követelhető vissza. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben foglalt ütemezéshez képest 15 nap késedelembe esik, abban az esetben a POLIFOAM választása szerint az alábbiak szerint jogosult eljárni:

− továbbra is követelheti a teljesítést, és késedelmi kötbért is követelhet;

− a teljesítést a Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak tekinti (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene, elállhat a Vállalkozási Szerződétől, vagy felmondhatja azt, és a jelen pontban foglalt maximális késedelmi kötbér összegével egyenlő mértékű meghiúsulási kötbért követelhet;

− fedezeti szerződést köthet a Vállalkozó költségére a Xxxxx harmadik személytől történő megrendelésre.

12.2. A POLIFOAM elállásáig, vagy felmondásáig felszámított késedelmi kötbér, és a meghiúsulási kötbér egyaránt megilleti a POLIFOAM-ot. A POLIFOAM a késedelemből, vagy a meghiúsulásból eredő, kötbérrel nem fedezett kárainak - ide értve a fedezeti szerződésből eredő többletköltségeit is - érvényesítésére jogosult a Vállalkozóval szemben. A POLIFOAM a kötbér és a kárai összegét a Vállalkozóval szemben fennálló tartozásába beszámíthatja.

12.3. A POLIFOAM elállási, felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a Vállalkozó az ÁSZF-ben rögzített kötelezettségek

- ide értve a jótállási és szavatossági kötelezettségek- teljesítését akadályozó, meghiúsító eljárás indul, így többek között, de nem kizárólagosan a Vállalkozóval szemben csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, kényszertörlési eljárás rendelnek el vele szemben, végelszámolását határozza el vagy a Vállalkozó társaságán belül bekövetkezett tulajdonosi szerkezet

változása ellenkezik a POLIFOAM üzleti érdekeivel. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a maximális késedelmi kötbér összegével megegyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

13. FELMONDÁS

13.1. Az 4. fejezetben (Vállalkozó jogai és kötelezettségei) meghatározott kötelezettségek elmulasztása szerződésszegésnek minősül, az ebből fakadó mindennemű jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. Az alábbiakban meghatározott Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a POLIFOAM jogosult a Vállalkozási Szerződés minden jogkövetkezmény (pl. kártérítési, kártalanítása, költségtérítési, stb.) nélküli azonnali hatályú felmondására. A Vállalkozási Szerződés – különösen, de nem kizárólagosan annak kötbérre vonatkozó rendelkezései – alkalmazásában ez úgy tekintendő, hogy a Vállalkozási Szerződés a Vállalkozónak felróható okból szűnik meg:

− ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul, a Vállalkozót a bíróság jogerősen megszűntnek nyilvánítja és/vagy elrendeli a kényszertörlését;

− ha Vállalkozó nem a vállalt minőségben és/vagy mennyiségben teljesít;

− a Vállalkozási Szerződés bármely olyan jellegű megszegése, amely a Vállalkozási Szerződésben foglalt határidőre történő teljesítést késlelteti vagy veszélyezteti, illetve a teljesítési határidőt Vállalkozó neki felróható okból nem tartja be;

− az adott szerződéses kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a létesítést csak olyan számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni, hogy a teljesítés a POLIFOAM-nak emiatt már nem áll érdekében;

− Vállalkozó a POLIFOAM által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek eleget tegyen;

− Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére, vagy a POLIFOAM által meghatározott határidőig nem teljesíti a POLIFOAM által adott utasításokat;

− jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó ellen szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt;

− A 15. pont szerinti vagy külön nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettség megsértése esetén;

− Vállalkozó nyilatkozatával, vagy magatartásával, eljárásával sérti POLIFOAM jó hírnevét, üzleti tisztességét;

− Vállalkozó vagy a részéről eljáró személy megszegi a munkabiztonság vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben vagy a Vállalkozási Szerződésben előírtakat.

13.2. POLIFOAM jogosult a Vállalkozási Szerződéstől a Ptk. 6:249. §

(1) értelmében bármikor elállni illetve azt felmondani indoklás nélkül a Díj arányos részének megfizetése és a Vállalkozási Szerződés megszüntetésével okozott és a Vállalkozó által hitelt érdemlően igazolt kár megtérítése mellett, legfeljebb a Díj mértékéig terjedően.

14. SZELLEMI TULAJDON

14.1. Felek rögzítik, hogy POLIFOAM rendelkezik minden olyan szellemi alkotás felhasználási, vagyoni jogaival, amely a Vállalkozási Szerződés teljesítése során keletkezik, így különösen de nem kizárólag a Munka eredeti koncepciója, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai megoldás, fotó, illusztráció, szoftver, know- how, stb. (továbbiakban együttesen: ”Szellemi Alkotás”). A Vállalkozási Szerződés alapján a POLIFOAM által fizetett ellenérték a fenti jogátruházás ellenértékét tartalmazza. Felek rögzítik, hogy amennyiben nem a Vállalkozó, hanem a Vállalkozó által igénybe vett közreműködő hozza létre az adott Szellemi Alkotást, abban az esetben a közreműködővel a Vállalkozó olyan megállapodást köt, amely feljogosítja az ilyen Szellemi Alkotások Vállalkozási Szerződés céljának eléréséhez szükséges felhasználásának engedélyezésére.

14.2. Vállalkozó a felhasználási jog megadásával együtt szavatolja, hogy POLIFOAM jogosult mellőzni a szerző(k)/feltaláló(k) nevének feltüntetését a Szellemi Alkotások Vállalkozási Szerződés szerinti felhasználásával kapcsolatban.

14.3. POLIFOAM kijelenti, hogy az általa esetlegesen Vállalkozó rendelkezésére bocsátandó, a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése során felhasználandó szerzői joggal, védjegyoltalommal, szabadalommal vagy egyéb, szellemi tulajdon körébe tartozó, védelem alá eső egyéb művek,

szellemi alkotások jelen szerződés alapján Vállalkozó által teljesítendő kötelezettségekkel összefüggésben történő felhasználásának jogi akadálya nincs, azaz harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, mely ezen szellemi alkotások tervezett hasznosítását gátolná vagy megakadályozná.

14.4. Amennyiben a POLIFOAM felhasználásra vonatkozó igényei a Szellemi Alkotások vonatkozásában utóbb módosulnak, az ilyen eltérő felhasználásról a Felek külön megállapodásban szabályozhatják, külön díjazás megfizetése mellett.

15. ÜZLETI TITOK

15.1. A Felek a Vállalkozási Szerződést üzleti titokként kezelik. Ennek megfelelően a Vállalkozó nem jogosult a Vállalkozási Szerződést harmadik fél rendelkezésére bocsátani - ide értve különösen a követeléskezelő társaságokat -, vagy a Vállalkozási Szerződés tartalmát bármely harmadik féllel megismertetni. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvitákat üzleti titoknak minősítik. A jelen kötelezettség megszegése esetén a POLIFOAM jogosult a Vállalkozási Szerződés felmondására.

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1. Az ÁSZF-ben és a Vállalkozási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. (azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény), valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szabályai - az irányadóak.

16.2. A Felek a Vállalkozási Szerződésből eredő esetleges jogvitáik tekintetében hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

16.3. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti az ÁSZF és Vállalkozási Szerződés egészét. Az ÁSZF és a Vállalkozási Szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül az ÁSZF-et és a Vállalkozási Szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Xxxxx visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy kiegészítő megállapodást kötnek.

16.4. A Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos bármely nyilatkozat, módosítás csak akkor tekinthető érvényesnek és joghatályosnak, ha az írásos formában történik.

Minden, a Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos közlést írásban kell megtenni. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés alapján – a Vállalkozási Szerződésben rögzített székhelyükre - egymás részére megküldött értesítések az alábbi esetekben tekintendő a címzettel közöltnek:

- személyes kézbesítés esetén: a kézbesítés napján;

- ajánlott elsőbbségi postai küldeményként történő kézbesítés esetén: a kézhezvétel napján, vagy ha a küldeményt a posta "nem kereste", "címzett ismeretlen", az "átvételt megtagadta", „kézbesítés akadályozott” vagy "elköltözött" jelzéssel küldte vissza a feladó félnek, úgy a feladás napjától számított 5. (ötödik) napon;

- gyorsfutár szolgálattal történő kézbesítés esetén: a címzett félnél való leadással a szokásos üzleti órák alatt, egyébként a leadást követő munkanapon;

- e-mail útján küldött értesítés esetén: az e-mail elküldését követő munkanapon feltéve, hogy az e-mail megérkezését a címzett fél visszaigazolta.