VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
Amely létrejött egyrészről:
Megrendelő:
Neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx 0.
Adószáma: 15731766-2-15
KSH statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15
Bankszámla száma: 10044001-00336231-00000024
Bankszámlát vezető bank neve: OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.
Képviselőjének neve és tisztsége: Xx. Xxxxxx Xxxxxx polgármester
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Vállalkozó Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Képviselő neve és tisztsége:
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:
Előzmények
Szerződő felek megállapítják, hogy Megrendelő „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” című TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projekthez tartozó tervezési munkák” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívást Megrendelő 2018. július …. napján került feladásra.
Jelen szerződés megkötésére a közbeszerzési eljárás eredményeképpen került sor, amelynek során az összes beérkező ajánlat közül Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire, a jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve, és közös érdeke. Szerződő felek megállapítják, és jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, a hozzá kapcsolódó ajánlati dokumentáció, valamint a tervezői ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így a jelen
szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben ezen dokumentumokban foglaltak az irányadók.
1. A szerződés tárgya
Jelen szerződéssel Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” című TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projekthez tartozó tervezési munkák” tárgyú tervezői feladatok elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező Tervezési feladat meghatározásban foglaltak szerint.
Vállalkozó feladata:
Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentációk készítése során:
• A tervezéshez és kivitelezéshez szükséges alapadatok, közműnyomvonalak beszerzése, felmérések és szükség szerinti szakvélemények, dokumentumok, tervek elkészítése (pl. geodézia, talajmechanika, szakági munkarészek)
• Meg kell tervezni, a kapcsolódó kerékpáros és szükség szerinti gyalogos átvezetéseket is, valamint figyelembe kell venni a meglévő hálózati elemeket, és a terület igénybevétel minimalizálását.
• Az építendő illetve tervezendő keresztmetszeti elemek méreteinek (kerékpáros létesítményeknél is) és típusának megválasztásához, forgalmi tervezés (méretezés) szükséges. Azaz forgalomszámlálás alapján történő forgalmi méretezés elvégzése elvárt.
• A tervezési munkák során valamennyi érintett ingatlan megközelítési lehetőségét biztosítani szükséges.
• Az érvényes Útügyi Műszaki előírásokban foglaltak betartása.
• Az engedélyezéshez szükséges tervezési feladatok elvégzése, valamint a szükség szerinti egyéb dokumentációk elkészítése teljes körűen.
• A közlekedésépítési munkarészen túl a megvalósításhoz szükséges összes közmű-, és egyéb szakági tervek (Vízépítési- és Közúti műtárgy; Bontási terv, és minden műszaki szükségességből indokolt egyéb terv), és szükség szerint telekalakítási munkarészek elkészítése.
• Kezelői lehatárolási terv készítése új építés esetén
• Növénytelepítési terv készítése új építés esetén
• TOP-6.4.1-15 kódszámú Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívásban és hozzá tartozó mellékletekben foglaltaknak történő megfelelés teljesítése
• Engedélyeztetési folyamat lebonyolítása, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, azzal a kitétellel, hogy az engedélyezési eljárási díjak megfizetése Megrendelő feladata
• Árazott költségvetés és árazatlan tételes költségvetési kiírás készítése
A tervdokumentáció feleljen meg „az építőipari kivitelezői tevékenységről” szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Vállalkozó feladata:
⎯ A közlekedési létesítmények és a tervezési helyszín aktuális állapotának pontos megismerése a szerződéskötést megelőzően az Vállalkozó feladata.
⎯ Forgalomfelvételt követően, a tervezési koncepció és javasolt tervezendő közlekedési létesítmények egyeztetése a szerződéskötést követően Megrendelővel, és az érintett közútkezelőkkel. Tehát már az engedélyezési tervfázisban egyeztetni kell, a Magyar Közút NZrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósággal és a NyírVV Kft-vel is.
⎯ Xxxxxxxxx tervegyeztetés lefolytatása a helyszínrajzi geometria elkészültekor, a továbbtervezést megelőzően (szakaszos tervegyeztetés is megvalósítható, amennyiben az a tervezés előrehaladását segíti). Ekkor a jellemző mintakeresztszelvények is bemutatásra kell, hogy kerüljenek.
⎯ Az útépítési engedélyezésre történő tervbenyújtást és közmű üzemeltetői állásfoglalások megkérését megelőzően, „ceruza kész”állapotú közlekedésépítési terv bemutatása szükséges, a kapcsolódó közmű és egyéb szakági tervek előzetes ismertetésével együttesen.
⎯ Az ekkor véglegesnek tekinthető terveket, az Megrendelővel együttesen NFM terv zsűri elé kell terjeszteni. Vállalkozó feladata az egyeztetésen való részvétel, és a terv zsűri által tett észrevételek, illetve az azzal kapcsolatosan utólagosan megérkezett javaslatok beépítése a benyújtandó tervdokumentációba.
Vállalkozó feladata továbbá:
⎯ Vállalkozó feladata az Útépítési-, valamint amennyiben az releváns a csapadékvíz elvezetési, közműkiváltási, vízjogi engedélyezési és földhivatal, I. fokú építésügyi hatóság által záradékolt terület-megszerzési tervek elkészítése illetve megtervezése.
⎯ Az előirányzott alap-beavatkozás következményeként felmerülő, bármilyen járulékos tervezési feladat beleértendő a szerződés keretein belül teljesítendő tervezői szolgáltatásba.
⎯ Vállalkozó feladata az út építése által érintett közösségi közlekedési szolgáltatók tájékoztatása a terv műszaki tartalmáról, illetve a közlekedési szolgáltatókat érintő tervezett beavatkozásokról, a szükséges és elégséges tervkivonat csatolásával.
⎯ Vállalkozó feladata az Engedélyezési tervek elkészítése és az építési- és létesítési engedély(ek) beszerzése, valamint Xxxxxxxx tervek elkészítése. A tervezési feladat magában foglalja továbbá szükség szerint: a környezetvédelmi terv, növénytelepítési terv, részletes goeotechnikai szakvélemény, termőföld más célú hasznosításának (amennyiben az releváns) tervének elkészítését és a szükséges Földhivatali határozat(ok) megszerzését is.
⎯ Vállalkozó feladata az építés alatti forgalomszabályozási terv, a felmerülő fakitermeléshez szükséges dokumentáció elkészítése, közművezetékek indokolt kiváltásának engedélyezéséhez és építéséhez, elektromos vezeték esetén esetlegesen új nyomvonalnál vezetékjog megszerzéséhez és építéséhez, a szolgalmi jog bármely indok alapján történő bejegyzéséhez szükséges összes és teljes körű műszaki dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése.
⎯ Minden érintett által elfogadott és aláírt Kezelési lehatárolási terv készítése, a kezelésbeadáshoz szükséges megállapodások egyeztetése, előkészítése.
⎯ Az építési engedélyezési eljárásba bevonandók név- és címjegyzékének összeállítását.
⎯ Vállalkozónak fel kell mérnie, és dokumentálnia kell, hogy az építési engedélyezésen túl milyen esetleges más (környezetvédelmi, vízjogi, közmű, stb.) hatósági vagy kezelői engedélyek és hozzájárulások szükségesek a munka kivitelezéséhez. A Tervezési Szerződés keretében az Vállalkozó feladata az engedélyek kiadásához szükséges valamennyi munkarész elkészítése, egyeztetése és dokumentálása.
⎯ Új Építés esetén a közműszolgáltatókkal egyeztetni szükséges annak meghatározására, hogy az érintett közművek tulajdonosai milyen beavatkozásokat tartanak szükségesnek
elvégezni. Az egyeztetésben legyen benne, hogy a közműszolgáltató az építéshez hozzájárul, ill., hogy a beavatkozásokhoz kér-e tervkészítést.
⎯ A szükséges közműkiváltásokra szakági tervek elkészítése és az üzemeltetői hozzájárulások, (szak)hatósági engedélyek megszerzése is Vállalkozó feladata.
⎯ A szakági tervcsomagok – különös tekintettel a közmű tervekre - minden esetben részletes szakági mennyiség kimutatást (árazatlan költségvetési kiírást) is kell, hogy tartalmazzanak.
⎯ Szükség esetén az Vállalkozó feladata az Útügyi Műszaki Előírások alóli felmentések időben történő előkészítése, továbbá a felmentés külön meghatalmazás alapján történő megszerzése.
⎯ A létesítmények csapadékvíz elvezetéséhez szükséges terveket kell elkészíteni amennyiben az releváns, az engedélyekben előírt beavatkozásokat egészen a befogadókig meg kell tervezni és engedélyeztetni.
⎯ Az illetékes Közlekedési Hatóság részére a Megrendelő által adott meghatalmazás alapján engedélyezési dokumentációt kell összeállítania az Vállalkozónak, és azt a Megrendelő nevében eljárva be kell nyújtania engedélyezésre. Az Vállalkozónak az engedélyezési tervdokumentáción túl a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet szerinti építési engedélyezési eljárás megindításához (és eredményes lefolytatásához) szükséges valamennyi mellékletet el kell készítenie, a nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, jóváhagyásokat stb. be kell szereznie, és a kérelemhez hiánytalanul csatolnia kell.
⎯ Vállalkozó feladata továbbá, hogy eljárjon az engedély(ek) mielőbbi kiadása érdekében, illetve a közmeghallgatásokon és tárgyalásokon vegyen részt a Megrendelő oldalán, bemutató és (sajtó) összefoglaló anyag készítésével támogassa az eljárás eredményes befejezését.
⎯ Az előirányzott alap-beavatkozás következményeként felmerülő bármilyen járulékos tervezési feladat beleértendő a szerződés keretein belül teljesítendő tervezői szolgáltatásba.
⎯ A tervekre vonatkozóan Megrendelő a TOP 6.4.1 felhívásban foglaltak szerint, Közúti Biztonsági Auditot (KBA) készítetett. A KBA megállapításait a Megrendelővel közösen értékelnie kell az Vállalkozónak. Az audit megállapításainak egyeztetéséről szóló jegyzőkönyv, továbbá ezen jegyzőkönyvön belül azon megállapítások indoklása Vállalkozó feladata.
⎯ A közúti biztonsági audit elkészítését követően (legalább) a Tervező, Auditor, Kezelő, Megrendelő részvételével kell az audit megállapításait véglegesíteni és jegyzőkönyvben rögzíteni, a Tervező pedig köteles ezeket a megállapításokat is a tervek véglegesítésekor figyelembe venni. A Tervezői díj tartalmazza az KBA jelentés Megrendelő által elfogadott módosításainak áttervezési költségét is.
Tervezés és engedélyezés során figyelembe veendő egyéb szempontok, elvárások:
⎯ Egyoldalira tervezett kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút tervezése esetén bemutatandó, hogy miért nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros létesítmény kialakítása a közút területén.
⎯ Tervezés során a lehető legkevesebb számú oldalváltással és/vagy létesítmény típusváltással tervezendő a kerékpáros létesítmény.
⎯ Közúttól elválasztott kerékpáros létesítmény tervezése esetén baleseti elemzés készítendő, a szükséges forgalomtechnikai beavatkozások tervezéséhez és megvalósításához.
⎯ Az e-UT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című ÚME-ban előírtak szerinti, útirány jelző és tájékoztató közúti jelzőtáblák tervezendőek.
⎯ Az elkészített tervekhez szükséges engedélyek beszerzésében való közreműködés során, hiánypótlások határidőre történő teljesítése. A szükséges hatósági engedélyekhez és hozzájárulásokhoz, adatok szolgáltatása.
⎯ Eljáró hatóságokkal, szakhatóságokkal, kezelőkkel és üzemeltetőkkel történő egyeztetések, valamint a megvalósításhoz szükséges egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok, dokumentumok megszerzése, valamint az engedélyezési eljárásban történő aktív közreműködés.
⎯ Egyeztetésekről emlékeztető készítése, Megrendelővel történő ellenjegyeztetése.
⎯ A Nyíregyháza területére vonatkozó kerékpárforgalmi hálózati tervvel való összhang megteremtése.
⎯ Az engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások elvégzését a nyertes Vállalkozóköteles elvégezni, annak költségeit a megajánlott díjnak kell tartalmaznia.
⎯ Vállalkozónak képviselnie kell a Megrendelő érdekeit harmadik féllel (önkormányzatok, hatóságok, szakhatóságok, tulajdonosok, kezelők, üzemeltetők, stb.) folytatott kapcsolatai során az indokolatlan követelések és többletköltségek elkerülésének biztosítása érdekében.
Elkészítendő dokumentumok, illetve azok tartalma:
⎯ Kiindulási feltétel, hogy a tervdokumentációk feleljenek meg valamennyi jogi, műszaki előírásnak és szabályozásnak (vagy rendelkezni kell a szabvány alóli felmentéssel), engedélyekben előírtaknak, Megrendelői és kezelői elvárásoknak a tervezés során érintett minden egyéb területre és létesítményre vonatkozóan.
I. Engedélyezési terv
Az engedélyezési terv célja, hogy az építést megelőző hatósági eljárások alapjául szolgáljon. Az engedélyezési terv tartalmi követelményeit az e-UT 03.01.11. (ÚT 2- 1.201:2008) számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltak szerint kell elkészíteni a következő megjegyzések figyelembevételével:
▪ Az e-UT 03.01.11. ÚME 1.14.6. fejezet (e-UT 03.01.11) valamennyi munkarészét el kell készíteni, amely tárgyi tervezés kapcsán releváns.
▪ Amennyiben idegen területek igénybevételére is szükség van, úgy az építési engedéllyel jóváhagyott tervek alapján terület–igénybevételi tervet és ingatlanonkénti változási vázrajzokat is kell készíteni, melyeket a területileg illetékes földhivatallal és építésügyi hatósággal záradékoltatni kell. Az idegen területek megszerzéséhez szükséges egyéb terveket is el kell készíteni.
▪ Amennyiben épület bontása válik szükségessé, akkor elkészítendő annak kiviteli terv szintű bontási terve,.
▪ A tervdokumentációhoz be kell szerezni a tulajdonosi, kezelői hozzájárulásokat.
▪ A leszállított teljes tervdokumentációt szerkeszthető (dwg, doc, xls, ppt stb.) és nem szerkeszthető (pdf) digitális formátumban is át kell adni Megrendelőnek.
▪ A digitális formátumban elkészült helyszínrajzok tartalmazzák az alaptérképen kívül az összes szakág rajzait (külön ki-/bekapcsolható fóliákon).
▪ A létesítmény által érintett meglévő, illetve újonnan megvalósításra kerülő közművek és közvilágítási létesítmények kezelőjével és üzemeltetőjével egyeztetést kell lefolytatni a kezelésre-, üzemeltetésre vonatkozó megállapodással kapcsolatosan. Az egyeztetések eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyveket a
tervdokumentációhoz kell csatolni. Az Üzemeltető megnevezését az Építési engedélyben szerepeltetni kell.
▪ Az Vállalkozónak vizsgálni szükséges, hogy a tervezési feladat összhangban van-e, az érintett települések rendezési tervével. Az esetleges eltéréseket egyrészt haladéktalanul jeleznie kell a Megrendelőnek, másrészt közre kell működnie a szükséges módosítások előkészítésében, elvégzésében.
▪ Az Vállalkozónak indokolnia kell tudni valamennyi terv és műszaki megoldás alkalmazásának szükségességét, gazdaságosságát.
II. Építési (kiviteli) terv
Az építési tervnek tartalmaznia kell mindazon munkarészeket, amelyek az építmények megvalósításához szükségesek.
A helyszínrajzokat M1:500, mintakeresztszelvényeket M1:50/M1:100 méretarányban kell elkészíteni.
az e-UT 03.01.11.ÚME 1.14.7.2. xxxxxx szerint a tervezőnek el kell készítenieaz alábbi tervrészeket is:
Vízépítési terv (amennyiben releváns)
Közművek és egyéb vezetékek terve(amennyiben releváns) Ideiglenes forgalomszabályozási és korlátozási terv
Terület-igénybevételi (kisajátítási) terv (amennyiben releváns)
Különféle szolgalmi jog biztosítására szolgáló tervek (amennyiben releváns)
Kezelői lehatárolási terv (az üzemeltetői határok megállapítására, amennyiben releváns) Egyesített közmű helyszínrajz(amennyiben releváns)
Növénytelepítési terv új építések esetében
Környezetvédelmi létesítmények terve (amennyiben releváns) Bontási terv (amennyiben releváns)
Tulajdonviszonyok, területigény:
A tervezett nyomvonalak a Magyar Állam és Nyíregyháza Város Önkormányzata területén haladnak. Néhol azonban vélhetően magánterületi ingatlanokat is érinteni fog a beruházás.
Tervdokumentációk leszállítására vonatkozó adatok:
⎯ az engedélyes tervdokumentáció megrendelő részére történő átadása: 2 példányban összefűzve papíralapon és 2 pld CD/DVD-n (a szöveges munkarészek MS Word és/vagy MS Excel és slo8 formátumban, a rajzok pdf és dwg formátumban),
⎯ kiviteli tervdokumentáció megrendelő részére történő átadása: 6 példányban összefűzve papíralapon és 6 pld CD/DVD-n (a szöveges munkarészek MS Word és/vagy MS Excel és slo8 formátumban, a rajzok pdf és dwg formátumban), 1 pld árazatlan költségvetéssel.
A tervezési feladathoz kapcsolódó valamennyi engedély beszerzéséhez szükséges engedélyezési tervpéldányok elkészítése/dokumentálása a Vállalkozó feladata.
2. A szerződés teljesítésének határideje
A tervek elkészítésének határideje:
⎯ “VI. Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá fejlesztése” tárgyú ….. tervek elkészítése:
a szerződéskötéstől számított 60 nap
⎯ Tervezői feladat meghatározás I-V. pontjaiban meghatározott feladatok útépítési engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása:
a szerződéskötéstől számított 120 nap
⎯ Tervezői feladat meghatározás I-V. pontjaiban meghatározott feladatok útépítési engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, és a közműkiváltások engedélyeztetésre történő benyújtása:
a szerződéskötéstől számított 180 nap Megrendelő az előteljesítést elfogadja.
3. A tervezési díj összege, kifizetésének feltételei
3.1. A felek rögzítik, hogy a szerződés finanszírozása a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik. A projekt támogatási intenzitása 100%.
A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket 100%-ban Megrendelő finanszírozza.
3.2. Tervezési díj: ….,-Ft+ÁFA, azaz ……. forint +ÁFA, mely az alábbiak szerint kerül megfizetésre:
Rész-számla kiállítása a vállalkozási díj 10 %-a összegében, azaz:
……,-Ft + ÁFA, azaz …… forint + ÁFA összegben, “VI. Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá fejlesztése” tárgyú kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását követően;
Rész-számla kiállítása a vállalkozási díj 60 %-a összegében, azaz:
……,-Ft + ÁFA, azaz …… forint + ÁFA összegben, a Tervezői feladat meghatározás I-
V. pontjaiban meghatározott feladatok útépítési engedélyezési tervdokumentációjának Megrendelő általi jóváhagyását és az útépítési engedély iránti kérelem engedélyező hatóság részére történő benyújtását (feltételek együttes teljesülése szükséges) követően;
Rész-számla: kiállítása a vállalkozási díj 30 %-a összegében, azaz:
……,-Ft + ÁFA, azaz …… forint + ÁFA összegben, a Tervezői feladat meghatározás I-
V. pontjaiban meghatározott feladatok kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását, követően;
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyek kiadása a vállalkozó önhibáján kívül, megrendelői (beruházói) hiányosságból, vagy beruházói érdekből akadályoztatva van, úgy a vállalkozó az engedély iránti kérelem beadásától számított 90 napon túl jogosult az engedély beszerzésre visszatartott díjat leszámlázni.
Megrendelő az ellenszolgáltatást utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, és leigazolt számla/számlák ellenében a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon, a számla
Megrendelő részéről történő kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény) rendelkezéseire.
A tervezési díj képezi a teljes ellenszolgáltatást mindazon munkák elvégzése és felmerülő költségek tekintetében, amelyek jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek. A tervezési díj magában foglalja Tervezőnek a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos költségeit, kivéve a hatósági engedélyeztetési eljárási díjak megfizetését tekintettel arra, hogy azokat Megrendelő fizeti meg.
A tervezési díj összegén felül Vállalkozó semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt, kivéve Megrendelői jóváhagyások utáni áttervezések díját, valamint a többletpéldányok költségét.
3.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítése nem Vállalkoznak felróhatóan vagy érdekkörében bekövetkezett ok miatt meghiúsul, lehetetlenül, illetve a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, úgy Megrendelő a szerződés megszűnéséig szerződésszerűen teljesített szolgáltatások pénzbeli ellenértékét - arányosított tervezési díjat - köteles megfizetni Vállalkozórészére.
3.4. Vállalkozó a tervezési feladatairól kiállított számlát a Megrendelő által elfogadott Tervezői teljesítést követően kiadott teljesítési igazolás alapján nyújthatja be Megrendelő részére. Megrendelő a tervezési díjat, a teljesítést követően megküldött 3 példányos számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni Vállalkozónak az …-nál vezetett … számú bankszámlájára.
3.5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén - késedelembe esés napjától mindaddig, amíg a fizetést nem teljesíti - a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
3.6. Vállalkozó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított számla késedelmes kiegyenlítéséből eredő kárért Megrendelő nem felel, azaz a számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, amelytől Megrendelő fizetési kötelezettsége fennáll.
4. Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a tervezési díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint Vállalkozó/alvállalkozó részére megfizetni. Megrendelő köteles a Vállalkozó által átadott tervek szakmai felülvizsgálatát a tervek átvételétől számított 15 napon belül elvégezni, és annak eredményéről a Vállalkozót értesíteni. Vállalkozó a részteljesítések körében elkészített tervek határidőben történő leszállításánál köteles figyelembe venni, hogy teljesítése abban az esetben tekinthető elfogadottnak, amennyiben Megrendelő a leszállított tervek felülvizsgálatát elvégezte és a terveket jóváhagyta, azaz Vállalkozónak a teljesítési határidejébe bele kell kalkulálnia a tervfelülvizsgálat időtartamát, a Megrendelő által kért esetleges javítások elvégzésének idejét, és a javítást követő újbóli felülvizsgálat időtartamát.
4.2. Megrendelő köteles minden olyan tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amelyek jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek.
4.3. Amennyiben a tervek elkészítéséhez e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat – amennyiben azok rendelkezésre állnak - a Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 5 munkanapon belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben az adatok nem állnak rendelkezésre, azok beszerzéséről és feladatmegosztásról Szerződő felek haladéktalanul egyeztetést tartanak. Ha az adatszolgáltatáshoz vagy a közbenső intézkedéshez hosszabb idő szükséges, szerződő felek - az érdekelt fél kezdeményezésére - egy konkrét határidőben fognak megállapodni.
Megrendelő adatszolgáltatási, illetve közbenső intézkedési késedelmével, adat módosításával, valamint - külön megállapodás esetén - az adatoknak Vállalkozó útján történő beszerzésével igazoltan felmerülő többletköltségeket, valamint a késedelemből eredő kárt Megrendelő viseli.
4.4. Megrendelő a szerződés teljesítése során Vállalkozónak utasítást adhat, Vállalkozó a tervezés folyamatához kapcsolódóan utasítást kizárólag Megrendelőtől fogadhat el. Megrendelő utasítása azonban nem terjedhet ki a tervezői munka megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
4.5. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, Vállalkozó pedig igényelheti, hogy Megrendelő a munka folyamatosságát biztosító – legalább 2 munkanappal korábban történő értesítést követően - konzultációkon, fontos egyeztetéseken stb. részt vegyen. Megrendelő köteles a konzultációkon elhangzottak figyelembevételével 5 munkanapon belül meghozni döntéseit.
4.6. Megrendelő köteles Vállalkozó felhívására a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben késlekedés nélkül 5 munkanapon belül írásban állást foglalni, illetve utasítást adni.
5./ Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy nyilatkozatai és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi-, tárgyi/technikai és jogszabályba foglalt feltételekkel rendelkezik.
5.2. Vállalkozó köteles a feladatait a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően ellátni. Vállalkozó köteles a tervezés közben folyamatosan konzultálni Megrendelővel, a terveket legalább 2 hetenkénti egyeztetés mellett elkészíteni.
5.3. Vállalkozó köteles a tervezés során a legjobb tudása szerint, legnagyobb gondossággal eljárni, kötelezettségeit az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, az előírt határidőket szigorúan betartva, a szükséges szakemberek folyamatos rendelkezésre állásának biztosításával teljesíteni.
Vállalkozó köteles betartani minden magyar műszaki előírást, szabványt, amely a tervezésre, kivitelezésre és annak körülményeire vonatkozik.
5.4. Vállalkozó köteles a tervezés folyamán Megrendelőt írásban figyelmeztetni, ha Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő kárért felelőséggel tartozik. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, Vállalkozó a szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti. Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni, ha a Megrendelő által adott
utasítás teljesítése jogszabály, vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. Vállalkozó köteles a tervezési munka során jelezni minden, a jelen tervezési szerződés keretébe tartozó rendkívüli eseményt Megrendelőnek, amely a tervezés során váratlanul következik be.
5.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés során a tervvel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő kérdések, műszaki problémák tisztázásával kapcsolatban közreműködni, melyért a jelen szerződésben meghatározott tervezői díjon felül külön díjat, költséget nem számolhat fel.
5.6. A szerződésben meghatározott tervezői szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. A Megrendelő felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben alvállalkozók közreműködését vegye igénybe. A Vállalkozó az alvállalkozók szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját maga végezte volna el. Az alvállalkozók bevonására, és a teljesítésben történő közreműködésükre a Kbt. vonatkozó szabályai értelemszerűen irányadóak.
5.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
6./ Szerzői jogok, felhasználás
6.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által létrehozott tervek – amennyiben azok egyéni eredeti jellegűek – szerzői jogvédelem alatt állnak. Vállalkozó jelen szerződés alapján létrehozott minden szerzői jogi védelem alá eső műre, különösen a tervekben foglaltakra, a tervek átadásával területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási jogot ad Megrendelőnek. Megrendelő köteles tiszteletben tartani Vállalkozó személyéhez fűződő szerzői jogait.
6.2. Megrendelő a jelen szerződés alapján, részére átadott tervekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrehozott terveket, és minden szerzői jogi védelem alá eső művet, a Vállalkozó további engedélye és további jogdíj fizetési kötelezettség nélkül, de a Vállalkozó személyhez fűződő szerzői jogaira tekintettel, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosult többszörözni, értve ez alatt a tervezett építmény kivitelezését is, harmadik személyekkel megismertetni, kiállítani, nyilvánosságra hozni, továbbtervezni, átdolgozni, vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkül vagy annak fejében harmadik személyeknek engedélyt adni. Megrendelő jogosult arra is, hogy a felhasználási cselekményeket ne gyakorolja.
6.3. Megrendelő jelen szerződéssel megszerzett felhasználási joga magában foglalja a tervek szolgáltatását követően szükségessé váló esetleges továbbtervezés, áttervezés során a tervek, vagy az azok alapján kivitelezett építmény olyan megváltoztatását is, amely a külső megjelenést, vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. Vállalkozó a tervek ilyen
módon való felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja, a tervezői díj tartalmazza a szerzői jogdíj ellenértékét, valamint a felhasználás jogdíját.
6.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáción harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Megrendelő jogszerzését, a jelen szerződés szerinti felhasználási jogainak gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy kizárja, továbbá az általa szolgáltatandó tervek alapján a további engedélyekhez szükséges tervezési munkát, kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhet. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a tervekkel kapcsolatban támasztott bármilyen igény esetén a Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik személy által támasztott követelés alól mentesíti, ide értve a Megrendelő felmerült jogi költségeit is.
7./ Szerződésszegés
7.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbá, hogy a feladatok elvégzése céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll, és a szerződés teljesítéséhez biztosítja a szükséges szakértelmet.
7.2. Szerződő felek a késedelmes, a hibás és a nem teljesítés esetére az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:
Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan:
▪ késedelmesen teljesít; azaz amennyiben Vállalkozó bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik, akkor Megrendelő kárátalányként késedelmi kötbérre jogosult, kivéve abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó részéről várt teljesítés azért késedelmes, mert a Vállalkozónak fel nem róható okból a hatósági engedélyek kiadása a szerződés teljesítési határidején belül nem történik meg.
• hibásan teljesít; azaz amennyiben Vállalkozó mennyiségileg, minőségileg hibásan teljesít, akkor Megrendelő kárátalányként hibás teljesítési kötbérre jogosult.
• a teljesítés Vállalkozó felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul, azaz amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, akkor Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult.
A kötbér mértéke:
Késedelmi kötbér: Megrendelő a szerződés végteljesítésének határidejére vonatkozóan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a késedelembe esett rész nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a naponta azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmes napok száma nem érheti el a 30 napot. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A késedelmi kötbér nem kerül felszámításra, amennyiben a Vállalkozó részéről várt teljesítés azért késedelmes, mert a Vállalkozónak fel nem róható okból a hatósági engedélyek kiadása a szerződés teljesítési határidején belül nem történik meg.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj összegének 20 %-a.
Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül Ajánlatkérőnek átutalni. A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának pillanatától Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesíti kötelezettségét, a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból kifolyólag nem szerződésszerű, úgy Megrendelő írásban a hibák pontos megjelölésével felhívja a Vállalkozót a hibák javítására Megrendelő által megadott határidőn belül. Amennyiben a hibák kijavítására Megrendelő által megadott határidőn belül nem kerül sor, úgy a határidő lejártát követő naptól számítva hibás teljesítési kötbér kerül felszámításra.
A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű (rész) teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel.
A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke:
A hibás teljesítés 1-10. napja alatt naponta a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, a 11. napjától a nettó vállalkozói díj napi 1%-a. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani.
Megrendelő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési kötbér alapján esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
7.3. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a szerződés egészének meghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja a szerződés egésze vonatkozásában.
7.4. Megrendelő köteles kötbérigényét írásban, jogalap és összeg megjelölése mellett
közölni Vállalkozóval.
Megrendelő jogosult kötbérkövetelését Vállalkozó követelésével szemben beszámítani, illetve azt Vállalkozó esedékes számlájából visszatartani.
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, amelyért helytállni tartozik.
7.5. Amennyiben Szerződő felek bármelyike tőle független, neki fel nem róható rendkívüli és elháríthatatlan körülmények miatt (vis maior) jelen szerződésből eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Szerződő felek kötelesek az akadály beálltáról, azok várható időtartamáról és megszüntetéséről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni.
7.6. Jótállás:
Megrendelő 24 hónap jótállást ír elő.
Vállalkozó a jótállás teljes időtartamára teljeskörű jótállást köteles vállalni. A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a végteljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás kiadásának napja. A jótállás időtartamának lejártát követően az Megrendelőt továbbra is megilletik a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok. Az Megrendelőt szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Teljesítési biztosíték:
A Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Mértéke a szerződés szerinti teljes, tartalékkeret nélküli, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű összeg. Teljesíthető ajánlattevő választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében. A biztosítékot a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és a végteljesítésre vonatkozó teljesítés igazolás kiadásának időpontjáig fenn kell állnia. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Jótállási biztosíték:
A Vállalkozó jótállási biztosítékot köteles nyújtani a jótállás időtartamára. Mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű összeg. Teljesíthető ajánlattevő választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében. A biztosítékot a végteljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás kiadását követő 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak lezárulásáig fenn kell állnia.
Vállalkozó jogosult a Jótállási biztosíték felszabadítását kérni, ha a szerződés tárgyát képező tervek alapján elvégzendő építési munkák kivitelezése a jótállási idő lejárta előtt befejeződik.
A teljesítési és jótállási biztosíték előírására, rendelkezésre bocsátására és további szabályaira a Kbt. 134. §-a alkalmazandó.
A szerződést megerősítő biztosítékok:
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó (Vállalkozó) kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
7.7. Felelősségbiztosítás: Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§ alapján a Vállalkozó szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás legalább 20.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény értéket elérő felelősségbiztosítás. Abban az esetben, amennyiben Vállalkozó a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Megrendelő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Megrendelő a következő legjobb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
8./ Szerződés megszűnése
8.1. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
8.2 Szerződő felek jogosultak jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A felmondás kizárólag írásban, a másik félhez intézett egyoldalú, indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható.
8.3. Megrendelő jogosult jelen szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, a Megrendelő írásbeli felszólítását követően, az abban előírt legfeljebb 15 naptári napos határidőig sem teljesíti.
8.4. Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
(a) Vállalkozó késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a maximumát,
(b) hibás teljesítését Vállalkozó a Megrendelő felszólításban szabott határidőt követő 15 naptári napon belül sem javítja ki,
(c) Vállalkozó, vagy az alvállalkozója által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, foglalkoztatásuk bármely okból nem felel meg a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek,
(d) Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, amely a szerződés teljesítését meghiúsítja,
(e) Vállalkozó átalakul, vagy a tulajdonosi összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a fentiekben meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik,
(f) a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték szolgáltatásának elmulasztása,
(g) Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely egyéb kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegést a Megrendelő felhívására, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül nem orvosolja.
Vállalkozó Megrendelő felmondása esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, Megrendelő pedig érvényesítheti a Vállalkozó szerződésszegése alapján őt megillető jogait.
9./ A szerződés módosítása
Jelen szerződés módosítására csak a tervszállítási határidő előtt és írásban kerülhet sor, a szerződő felek közös akaratából, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.
10./ Egyéb rendelkezések
10.1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeire tekintettel kötelesek eljárni.
Szerződő felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, a jelen szerződésben kifejezetten nem rendezett minden olyan kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek illetve a szerződést érintő ügyekben és a teljesités igazolás vonatkozásában :
név:
beosztás:
Tel:
Fax:
e-mail:
Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek: név:
beosztás:
Tel.:
Fax:
e-mail:
10.2. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a másik fél számára ezzel okozatosságban keletkező kár megtérítésének kötelezettségével jár.
10.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek esetleges eredménytelensége esetére azonban kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, valamint - a pertárgy értékének függvényében - a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
10.4. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az ajánlattételi felhívás, illetve az ajánlati dokumentáció feltételei és előírásai az irányadóak.
10.5. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.
10.6. A szerződés érvényességének feltétele, egyben elválaszthatatlan melléklete Vállalkozó nyilatkozata az Ávr 50. § (1.a) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről.
Jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt elolvasás és értelmezés után képviseletükre megfelelő rendben felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.
Nyíregyháza, 201…….
……………………………………….…… | ………..……………………………… |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében xx. Xxxxxx Xxxxxx Polgármester Megrendelő | Képviseletében Vállalkozó |