VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely egyrészről
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Székhelye: 11 45 Budapest, Pétervárad u. 2., Képviselőj e: Karác sony Gergely polgármester, Adószáma: 15514004-2-42,
Bankszámlaszáma: 1 1 784009- 15 51 4004-00000000, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),
másrészről
HOME-BAU Ipari és Szolgáltató Kft.
cégjegyzékszáma: 01 -09-467405
adószáma.: 121 26479-2-42
bankszámlaszáma: 11500092-1 1019040 képviseli: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
rnint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)
között (a továbbiakban együtt Felek) jött létre az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK:
Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 201 5. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 11 5. § (1) bekezdése alapján „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása" tárgyban 2017. július 21. napján megküldött ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérőj e, mint Megrendelő, és az elj áráson nyertes Ajánlattevő, rnint gazdaságilag legelőnyösebb Vállalkozó között, az eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. !
I. A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Vállallrnzó elvállalja a Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítását az ajánlatban feltüntetett egyösszegű átalányáron az ajánlattételi dokumentációb foglaltaknak, valamint az érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően, műszaki áta átvételi eljárásra alkalmas hiba- és hiánymentes állapotban.
2. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzés· ajánlattételi felhívása, a közbeszerzési eljárás dokumentációja, az esetleges
tájékoztatás, valamint Vállalkozó nye1tes aj ánlata és abból különösen a Vállal beárazott költségvetés.
3. A fent meghatározott dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan rés azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.
4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötésnek részéről sem jogi, sem egyéb akadálya nincs, nem tapasztalt olyan tényt vagy körülményt, amely őt a szerződésszerű teljesítésben akadályozná, a teljesítéshez szükséges pénzügyi és szakmai feltételrendszenel rendelkezik. Vállalkozó a kézhez vett tervdokumentációt körültekintően ellenőrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajánlata teljeskörű, és az átadott tervekben és dokumentációkban foglalt műszaki tartalom komplett megvalósítására vonatkozik.
5. Az építési tevékenységre vonatkozó követelmény meghatározása: kifogástalan minőség.
6. Vállalkozói képesítési nyilatkozat:
Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére őt feljogosítják. Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennálló építőipari, kivitelezői nyilvántartási száma: MV-É-01- 8201
7. Megrendelői fedezetnyilatkozat:
Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez szükséges fedezettel rendelkezik.
II. Teljesítési határidő és a teljesítés helye
1. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 210 naptári nap. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen 210 naptári nap nem taiialmazza a műszaki átadás-átvételi eljárás idejét.
2. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
3. A kivitelezés teljesítésének helye: Budapest, XIV. kerület, Csertő park 3/B-C
III. Vállalkozási díj
1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján nettó 295.557.851 Ft+ Áfa, azaz nettó kettőszázkilencvenöt millió ötszázötvenhét ezer nyolcszázötvenegy forint+ általános forgalmi adó összeg ellenében végzi el.
Az árazott költségvetés jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
'
2. A vállalkozási díj tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről s o o 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Étvr.) 3. § (5) bekezdésben foglal továbbá a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcso at a felmerülő összes költségét, kiadását. A vállalási ár a befejezési határidőre progno egyösszegű ár, amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költ ' ' , a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (is), a s a szerű
2
megvalósításhoz szükséges minden tételt (pl. segédelemeket, rögzítéseket, kiegészítő rendszerelemeket, a felvonuláshoz, továbbá a kivitelezésben részt vevőknek, a környezetnek a biztonságához szükséges eszközöket), az átadási, a birtokbaadási eljárás költségeit, az átadási tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetéssze1ű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabályi díjelemek a Vállalkozó felmért és megalapozott költség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerződő felek a díjmegállapodásra utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek esetleges hibás kalkulációjának a kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséé1i szavatossággal nem taiiozik.
3. A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:245. §).
4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó építési kivitelezési munkák nem építési hatósági engedély-köteles munkák, ekként nem tfil'toznak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alá. Vállalkozó ennek megfelelően számláit ÁFA-val növelten köteles kiállítani.
5. Előleg: Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bek.-re figyelemmel biztosítja. A Vállalkozó előleget nem igényelt.
6. A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben - az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt - visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.
7. Az előleg elszámolása a végszámlában történik oly módon, hogy a folyósított előleg összege teljes egészében elszámolásra, vagyis a végszámla összegéből levonásra kerül.
IV. Fizetési és számlázási feltételek
1. Vállalkozó 3 darab részszámla, valamint az építési beruházás befejezését követően kiállított teljesítés igazolás alapján 1 db végszámla kiállításra jogosult. Szerződő felek rögzítik, hogy a részszámla kiállítására a tényleges teljesítéshez igazodóan ke1ülhet sor:
- Vállalkozó az 1. részszámlát a nettó ajánlati ár 25 %-át elérő teljesítés esetén nyújthatj .
- Vállalkozó a 2. részszámlát a nettó ajánlati ár 50%-át elérő teljesítés esetén nyújthatj
- Vállalkozó a 3. részszámlát a nettó ajánlati ár 75%-át elérő teljesítés esetén nyújthatj e.
2. Az ellenérték a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolásnak meg lelően kiállított számlák ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(3), (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:1 § (1)
(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31. §'és és 32/A. §-áb foglaltak
3
szerint 30 napos fizetési határidővel kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is.
3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti építési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó írásban jelzett kezdeményezésére (készre jelentés időpontjára) a Megrendelő hívja össze. A Megrendelő az eljárás meghatározott időpontjáról értesíti a Vállalkozót és egyéb érdekelteket. Az írásban kezdeményezett (készre-jelentés) időpontot a Vállalkozó úgy köteles meghatározni, hogy a Megrendelő az érdekelteket min. 8 nappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása előtt értesíteni tudja. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezártnak csak és kizárólag a Megrendelő által feltáJ.i hibák és hiányosságok maradéktalan kijavításával, pótlásával és a Megrendelő általi igazolásával minősül.
4. A Vállalkozói teljesítés elfogadása a Megrendelő által kizárólag azt követően töiiénhet meg, ha a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az ellenőrzést követően a teljesítést elfogadta és leigazolta. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőr személyéről és a műszaki ellenőr eljárási jogosultságairól a Vállalkozót legkésőbb a munkaterület átadásakor informálja.
5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részéről részszámla és végszámla benyújtása csak és kizárólag aláírt teljesítési igazolás alapján lehetséges, melyet Vállalkozó köteles a részszámla és a végszámla mellé csatolni. Felek megállapodnak továbbá, hogy a végszámla befogadásának további feltétele az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv mellékelése.
6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mé1iékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak alkalmazásával.
7. Alvállalkozói igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kmm. rendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:
a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
e) a Vállalkozó fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az ad ' rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése s ·int azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben fo ltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) a Vállalkozó felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait a y az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Xxxxxxx '
(annak érdekében, hogy a Megrendelő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozó fé · szerűen
4
nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) a Vállalkozó felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szerződő felek rögzítik, hogy
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében me1ülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtaiiama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
V. Felek jogai és kötelezettségei
1. Szerződő felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítik. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt anyagokkal, te1mékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
2. Vállalkozó és
2.1. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése, az építés-kivitelezési tevékenysége során köteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerződés szerinti feladatokkal érintett területen lakók minimális korlátozásával köteles megvalósítani.
2.2. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, a munkavégzésre alkalmas állapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerződés keretein belül.
2.3. Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságosan kijelölni, és őrizni, a Me felszólítására, vagy engedélyével azt módosítani, elbontani, az anyagot a munkaterüle deponálni.
2.4. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint, a munka határidőre szerződésszerű elkészítése érdekében köteles eljárni. Ha a Megrendelő célsz szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó ene köteles őt figyelmeztetni.
Az utasításoktól való eltérésre csak abban az esetben van lehetőség, ha e zerződésben meghatározott feladatok elvégzése céljából feltétlenül szükséges, és a Megre delő előzetes
5
értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Vállalkozónak a Megrendelőt utólagosan, legfeljebb 24 órán belül éitesíteni kell, az eltérés indokolással és fotókkal ellátott, részletes dokumentációjának egyidejű átadása mellett.
2.5. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben rögzített feladatai végzésével összefüggésben maga vagy alvállalkozói által okozott károkat teljes körűen megtéríteni.
2.6. Vállalkozó köteles biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és a képviseletében eljáró műszaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogukat gyakorolhassák, megtekinthessék és megvizsgálhassák a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, te1mékek, szerkezetek és berendezések stb. minőségét, gyártási helyszínét, fázisait, a helyszínen vezetett, műszaki dokumentálásra alkalmas iratba bejegyzést tegyenek.
2.7. Vállalkozó köteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarítani, a munkaterületet tisztán taitani, a csapadékot elvezetni, az építkezés biztonságos és kulturált megközelíthetőségét biztosítani, az építési területet, valamint az építés, szállítás során használt, csatlakozó utakat (telekhatáron kívül is) rendben, tisztán tartani.
2.8. Vállalkozó köteles állandó - megfelelő szaké1telemmel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező, jogszabály szerinti névjegyzékben szereplő - felelős műszaki vezetője által biztosítani minden szükséges helyszíni felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák kivitelezése és próbaüzemeltetése folyamán.
2.9. Vállalkozó a feladat elvégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki, biztonságtechnikai előírások, szakmai irányelvek rendelkezéseit.
2.10. Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzése során a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni a Megrendelőt és a szerződés teljesítését érintő fontos körülményekről.
2.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Vállalkozó érdekkörén kívül eső és általa el nem hárítható körülményről (vis maior) haladéktalanul éitesíteni, amely a jelen szerződés teljesítésének eredményességét veszélyeztetné vagy gátolná. A fenti értesítések elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.
2.12. Tisztálkodási lehetőségről, öltöző biztosításáról, baleset-, tűz- és vagyonvédelemről, a munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok betartásáról a Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. A díj ennek figyelembevételével lett megállapítva.
2.13. Vállalkozó köteles a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felme1ülő és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szüksége intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
2.14. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a megajánlás' ak megfelelően 2 fő helyi (azaz a Budapest XIV. kerületben regisztrált) munkan' üli foglalkoztatását biztosítani.
3.1. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre
6
IU?
jegyzőkönyv egyidejű felvételével a Vállalkozónak átadni, a jelen szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül, előre egyeztetett időpontban.
3.2. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkáját a képviseletében eljáró műszaki ellenőr révén folyamatosan ellenőrizni. A Megrendelő jogosult a 2.14. pont szerinti vállalkozói kötelezettség teljesítését ellenőrizni.
3.3. A Megrendelő hívja össze a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó frásban jelzett kezdeményezésére.
3.4. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.
3.5. A Megrendelő csak kifogástalan, a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, építési nom1álmak megfelelő teljesítést fogad el a Vállalkozótól. A nem megfelelő minőségű teljesítés miatti javítási munkálatokat a Vállalkozó köteles a Megrendelővel folytatott egyeztetés alapján, a megállapított kijavítási határidőn belül és tartalommal elvégezni. Az egyeztetés a kötbérekre való jogosultságot nem érinti.
3.6. Megrendelő köteles a teljesített munka ellenéiiékét szerződés szerint kifizetni.
3.7. Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.
VI. Alvállalkozók igénybevétele, szerződés teljesítése
1. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga játi volna el.
2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.
3. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés érétkének 65 %-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az hatát·ozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a teljesítésben csak a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott méiiéket.
4. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságán igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemut kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében alt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevo alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szake bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szerve szakember nélkül vagy a helyette bevont új- szervezettel vagy szakemberrel is
7
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
5. A Kbt. 138. § (4) bekezdés alapján az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az éiiékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az éiiékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az éiiékelttel egyené1iékű szakember kerül bemutatásra.
6. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg
- a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előüi kizáró okok hatálya alatt (2. számú melléklet).
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő anól a másik Felet írásban tájékoztatni.
7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
8. A Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során a műszaki dokumentálásra szolgáló iratot adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
VII. A vállalkozási munka befejezése, átadás-átvételi eljárás
1. A munka átadás-átvételével egyidejűleg Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez szükséges ideiglenes létesítményeket lebontani, és az egyéb berendezésekkel, gépekkel, szerszámokkal, valamint az építkezés során keletkezett töimelékanyagokkal együtt saját költségén elszállítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen pontban meghatározo határidőn belül a közterületről valamennyi akadályt képező anyagot, berendezést ' létesítményt elszállít.
2. Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási munka mmosege
anyagok, mind a kivitelezés szempontjából megfelel a jelen Szerződésben, illetve a jogszabályokbap foglalt követelményeknek.
3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási kötelezettségének időt rt
8
felmerülő, szükséges javítások elvégzése során biztosítja a munkaterületen dolgozó összes személy biztonságát és a rend fenntartását, vállalja továbbá a környezetvédelemhez, a személyek és közérdekű javak védelméhez szükséges intézkedések megtételét. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegésével okozott károkéii kizárólag Vállalkozó taiiozik helytállni.
4. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, szemlét, bejárást. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás-átvételi eljárás
időta1·tama 15 naptári nap. A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik
5. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megindításakor köteles átadni Megrendelőnek 2 példány papíralapú, valamint egy példány elektronikus foimátumú átadási dokumentációt Az átadási dokumentáció tartalmazza a létesítmények ténylegesen
megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, magyar nyelven:
a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap, ·
b) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatója,
c) minden olyan egyéb hatósági engedély, dokumentum, nyilatkozat, amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja,
d) minőségbiztosítási jegyzőkönyv,
e) mérési jegyzőkönyvek,
f) szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,
g) beépített anyagok műbizonylatai,
h) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,
i) műszaki dokumentálásra szolgáló irat másolatai,
j) közműkezelői és közútkezelői nyilatkozatok,
k) jótállási dokumentumok,
1) a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, ;
m) a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma).
6. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az átadási dokumentáció és az elkészült munka vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy azok a jelen Szerződés előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően készültek-e el. A vizsgálat időtartama legfeljebb 8 naptári nap. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez értelemsze1űen nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.
7. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele az átadási dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult a műszaki átvételt megtagadni.
8. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistáb meghatározott hiányosságok és hibák - amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § bekezdésének megfelelően nem akadályozza a szerződés tárgyát képező alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát -
kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni, folyamatosan végezni, ille műszaki átadás-átvétel határidején belül befejezni.
9
9. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződésben rögzített
210 napos határidőn belül megkezdődik és a műszaki átadás-átvétel 15 napon belül befejeződik. A Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő utasításainak és előírásainak be nem taitásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben vállalt átadás átvételi eljárás befejezéséig a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibákat és hiányokat nem javítja ki, vagy nem pótolja, úgy a Megrendelő késedelmi kötbé1t érvényesíthet a Vállalkozóval szemben.
VIII. Felelősségbiztosítás
1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, megfelelő képzettségű és tapasztalattal rendelkező munkatársakkal, valamint általános és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
2. A Vállalkozó felelősséggel. taitozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjáig.
3. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyát is lefedő, 10 millió Ft/káresemény; minimum 90 M Ft értékű, a tárgybeli közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítási
szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási szerződés jelen szerződés 3. számú
mellékletét képezi.
5. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt felelősségbiztosítási szerződés feltételeiben bekövetkező változásokról.
a hivatkozott
IX. Szerződésszegés
1. A Ptk. 6: 186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyéit felelős, megszegi a szerződést.
2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződé kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz ele
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül - a késedelemmel ér' ett mennyiségre nézve - számított ellené1ték 1%/nap.
A késedelmi kötbér összege maximum a szerződés szerinti, áfa nélkül - a késedel érintett mennyiségre nézve - számított ellenérték 20%-os mértékéig kerül felszámít ' ra, ezt követően Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, · felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
1
Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése �em mentesíti a szerződés teljesítése alól.
3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor az Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mé1téke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség, áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a.
4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbé1t fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a teljes szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.
A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zá1ja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyé1t helytállni taitozik.
5. Megrendelő a választása szerint a kötbé1t annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.
6. A szerződés teljesítésének elmai·adásával kapcsolatos igények biztosítékaként (Teljesítési biztosíték) Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés szerinti, a taitalékkeret és az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mé1tékű biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezéséte bocsátani, melyet óvadékként a Megrendelő
bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított
- a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
7. ' A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. (4. számú melléklet)
8. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására, vagyis a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.
9. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó a hibás teljesítésére kikötött igények biztosíték
a szerződés szerinti, az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mé kű biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé a szerződés 7 ítés időpontjában Gótállási időszak kezdete), melyet óvadékként a Megrendelő bankszá ájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garan · agy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a 1zt ító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése · pontjában kell rendelkezésre bocsátani. :A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jó l határidő végéig kell rendelkezésre állnia.
11
10. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a javítási/kicserélési kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást/kicserélést a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról/cseréről a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összegszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellené1tékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát követő napon a Vállalkozónak megfizetni.
11. Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítéséit járó ellené1tékből visszataitás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A felek megállapodnak, hogy a visszatartott összeget a Megrendelő a Vállalkozó rész- és végszámlájából tartja vissza. A visszataitott összeg a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben rögzített jótállási időszak leteltekor a visszataitott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő - a Vállalkozó által nem teljesített
- jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.
12. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtaitamnak megfelelően folyamatosan rendefö�zésre kell állnia.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy a jótállási idő a Vállalkozó megajánlásának megfelelően: 24 hónap.
14. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, ainelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat következménye.
15. A játállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.
X. Szerződés megszűnése
· 1. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a Kbt. 143. § (1) bekezdés Megrendelő a szerződést 30 napos határidővel felmondja, vagy - a Ptk.-ban foglalt a szerződéstől eláll, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg ban foglaltaknak; vagy
12
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
2. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a jelen szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondására súlyos szerződésszegés esetén nyílik joga a sérelmet szenvedett félnek.
3. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik:
• ha a Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelembe esik,
• Szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél az írásbeli felszólítás ellenére feladatának nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, illetőleg ismételten előforduló szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és felmerült kárát a szerződésszegő féltől követelheti,
• a Megrendelő a vállalkozási díjfizetési kötelezettség teljesítésének írásbeli felhívás ellenére 60 napon túli elmulasztása.
4. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
5. A Kbt 143. § (3) bekezdés alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pdnt kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
6. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért fel ős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.
A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szer kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése es t n a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleé1tve azt is, ha a szerződés szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséh szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, val
Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy szerződés lehetetlenülését okozta.
13
7. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontj ában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a ká1t elhárítsa.
8. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.
X. Kapcsolattartás
1. Megrendelő részéről:
Név: Xxxxxxxx Xxxxx Tel: +3 6 ( 1) 0000-00 0
E-rriail: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
2. Vállalkozó részéről:
Név: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Tel: +36 (3 0) 933-Q856
XI. Műszaki dokumentálás
1. 2014. március 15-én a vonatkozó ágazati jogszabály (19 1/2009 Korm. 24. §) megváltozott, a naplóvezetésre kötelezett építések közül kikerültek a Kbt. hatálya alá tartozó építések. Így az ezután indult, építési engedélyhez vagy tudomásulvételhez nem kötött, a Kbt. hatálya alá tartozó építések nem minősülnek az ágazati jogszabályok szerint naplóvezetésre kötelezett építésnek.
2. A fentiekre tekintettel Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve dokumentálásra szolgáló iratot köteles vezetni és állandóan az építkezés helyszínén
3. A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek dokumentálásra szolgáló iratban feltüntetni. Megállapítások, megjegyzések, ki bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.
4. A műszaki dokumentálásra szolgáló iratot a Megrendelő képviselője egy alkalommal ellenőrizni köteles.
14
5. A műszaki dokumentálásra szolgáló iratot a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni.
XII. E gyéb rendelkezések
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárnl a jelen szerződés főbb adatainak az inf01mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 1. évi CXII. törvény 3 7. § (1) bekezdés szerinti, illetve az annak felhatalmazása alapj án meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.
3. A Vállalkozó képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt személy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni, ezt a feltételt a jelen szerződésben szerződő felek tudomásul veszik.
4. A Kbt. 13 9. § (1) alapj án a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átrnházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi elj árás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.
5. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztruiásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részülae a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vá
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen nni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érd ében.
7. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. 141. § vonatkozó előírásainak írásban lehetséges.
8. Xxxxx · szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében egye Törvénykönyvről szóló 201 3. évi V. törvény rendelkezései, valamint a
15
szóló 201 5. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.
Szerződő Felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
1. sz. melléklet - Árazott költségvetés
2. sz. melléklet - Alvállalkozó bejelentése
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás
4. sz. melléklet - Teljesítési biztosíték
Budapest, 201 7. október „ . . . . . . . . " Budapest, 20 1 7. október „ . . . "
képviseleté e
iklós
2017 O KT 2 7.
16
Kelt: 20 17 év június hó 12 nap
Cse1tő park 3/B-C - Területi Védőnői és Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Rendelő épületének felújítása
FŐÖSSZESÍTŐ
Megnevezés | Költségvetés főösszesítő | Anyagköltség | Díj költség |
1. Építmény közvetlen költségei | 1 94 1 96 000 | 000 000 726 | |
1 .2 Akadályoztatási költség | 0,00% | 0 | |
1.3 Építés közvetlen költségei | 1 94 1 96 000 | 000 000 726 | |
1 .4 Közvetlen önköltség összesen | 1 94 1 96 000 | 000 000 726 | |
2. 1 Árkockázati fedezet vet.alap | 1 94 1 96 1 25 | ||
2.2 Árkockázati fedezet | 0,00% | 0 | |
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap | 1 94 1 96 125 | ||
2.4 Anyagigazgatási költség 2.5 Fedezet vetítési alap 1 .4 | 0,00% | 0 | 101 361 726 |
2.6 Fedezet | 0,00% | 0 | |
3 .1 Tartalékkeret vetítési alap | 295 557 85 1 | ||
3.2 Tartalékkeret | 0,00% | 0 | |
4. 1 ÁFA vetítési alap | 295 557 85 1 | ||
4.2 Áfa | 27,00% | 79 800 620 |
5. A munka ára 375 358 47 1
Aláírás
Munkanem összesítő
Munkanem megnevezése | Díj összege | |
Építészet | 1 00 297 229 | 57 896 530 |
Erősáram | 21 357 1 86 | 14 463 644 |
Gyengeáram | 907 030 | 1 740 305 |
Épületgépészet | 71 634 680 | 27 26 1 247 |
Összesen: | 194 196 125 | 101 361 726 |
2. számú melléklet
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke
„ Csertőpark 3/B-C rendelő épületfelújítása"
1. A közbeszerzési eljárásban - ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve: Gábőr Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és szolgáltató Kft Alvállalkozó székhelye/címe: 1 077 Budapest, B xxxxxx Xxxxx u. 1 7.
Alvállalkozó feladata: Épületgépészeti szerelési munkák
Alvállalkozó neve: Fluxus villamosipari és szolgáltató Kft. Alvállalkozó székhelye/címe: 1 1 45 Budapest, Róna u. 1 74. Alvállalkozó feladata:Erős és gyengeáramú szerelési munkák
Alvállalkozó neve:------------------------------
2. A közbeszerz�si eljárásban - ajánlatban - nevesített és az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):
Alvállalkozó székhelye/címe: ...... ......... .... . .
Alvállalkozó feladata: ..... . . .. ............ ... .... . .
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: ... .... ... ..... ...... .............. .
Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a j elen pontj ában megnevezett alvállalkozó(ka)t.
3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban - ajánlatban - nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve : Comfort-Fm épületgépészeti Kft Alvállalkozó székhelye/címe: 2040 Budaörs, Farkasréti u. 91 /b Alvállalkozó feladata: Épületgépészeti szerelési munkák
Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt.
VAGY
Xxxxxxxx „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ alvállalkozó azon nyilatkozatát, hogy nem áll az előírt, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt
ügyvezető Vállalkozó
S I G. NAL IDU NA <i
HOME-BAU Kft.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 00
11 41
Tárgy: Kötvényszá m: Ügyintéző:
I G A Z O L Á S
d íjrendezettség igazolás
555920438
Xxxxxx Xxxxx
Ezúton ig azoljuk, hogy Társaság unknál HOME-BAU Kft. rendelkezik (1 1 44 Budapest, Csertő park 3./B-C alatti ingatlanra) 555920438 kötvényszámú SIGNAL Építés-szerelésbiztosítás biztosítási szerződéssel.
Biztosítási összeg :
D íjrend ezettség :
Budapest, 2017. október 13 .
305 557 851 Ft
201 8. június 1 0.
Tisztelettel:
SiG NAL iDUNA �-v
S!GNAL !DUNA Biztosító Zrt.
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx x. 50.
�Q
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ügyfélkapcsolati munkatárs
Xxxxxx Xxxxx ügyfélkapcsolati munkatárs
SIGNAL !DUNA Blztosltó Zrt.
A SIGNAL !DUNA csoport tagja
Igazgatóság:
Xx. Xxxxxxx Xxxxx (elnök) Xxxxx Xxxxx
Enrlca Kaiser Felügyelőbizottság elnöke Xx. Xxxxxx Xxxx
Cégjegyzékszám Cg.01-1 0-0421 59
Adószám: 10828704-2-44
KSH szám:
10828704-651 1-1 14-01
SIGNAL Biztos ltó Zrt .
00 00 Xxxxxxxx, Xxxxxxx x. 50.
1519 Budapest Pr. 260
Telefon: 00 0 000 0000
X.xx: 06 1 458 4260
xxxx@xxxxxx.xx xx.xxxxxx.
SIG NAL IDUNA �
HOME-BAU Kft.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 00.
1141
ügyintéző: Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx tel: +36 (1 ) 000-00 00
fax: +36 (1 ) 000-0 000
e-mail: xxxxx xxxxxx@xxx xxx.xx
dátum: 201 7. október 6.
közvetítő: OVB Vermögensberatung Ált. Bizt. és Szolg. Kft.
20038758
kötvényszám: 555920438
Tárgy: CAR építésbiztosítási d íjajánlat
Megtiszteltetésként fogadtuk, hogy építés-szerelés biztosítási ajánlatával a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-hez fordultak. Az Önök által közölt adatok alapján az alábbi díjajánlattal tudunk a rendelkezésükre állni. A d íjajánlat elfogadása esetén kérjük, szíveskedjenek kezdeményezni a szerződéskötést.
Szerződő - Biztosított:
Biztosított
Biztositás
Kockázatviselés Biztositás időbeni
Biztosítási feltételek:
HOME-BAU Kft.
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 00.
A megrendelő, és valamennyi a kivitelezésben szerződésszerűen
-rés2tvevő-vállalkozó1 és-alvállalkozóc;-
Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzata
0 000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x. 2.
A CAR építésbiztosítás alapján a vállalkozó teljes építési teljesítése és munkája, beleértve a kivitelezéshez összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.
Orvosi rendelő átalakítása, új rendelő kialakítása
1 144 Budapest, Csertő park 3./8-C.
Kivitelezési időszak:
201 7.10.1 0. - 2018.06. 10.
Szavatosság :
201 8.06.10. - 2020.06. 10
CAR építésbiztosítás feltételei 1. és II. fejezet
CAR építésbiztosftás záradékok fi
Záradékok:
002. | Keresztfelelősség |
önrészesedés: II. fejezet szerint | |
004. | Szavatossági munkák (24 hónap) |
Önrészesedés: 1. fejezet szerint | |
102. | Földkábelek, csővezetékek és egyéb ber Önrészesedés: 20%, de min. 100. 000 FU árpsemény |
SIGNAL IDUNA Biztositó Zrt.
Igazgatóság: xx. Xxxxxxx Xxxxx (elnök), Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Felügyelőbizottság elnöke: Xx. Xxxxxx Xxxx
Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
Adószám: 10626704-2-44
KSH szám: 10626704-6511-114-01
000 Xxxxxxxx, xx xxx xxxx 00.
Xxxxxxxx: 1519 u apest, Pf: 260.
Telefon: 00 0 00 000
Fax: 06 1 456 4 0
xxxx@xxxxxx.xx xx.xxxxxx.xx
SIG NAL IDUNA �
11 2. Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó rendelkezések Raktáregységenként tárolható érték: 10 m ill ió Ft Önrészesedés: 1 00.000 Ft
11 9. Meglévő tulajdon
önrészesedés: 20%, de min. 1 00.000 FUkáresemény
A záradék berendezésekre, műszerekre nem vonatkozik.
Biztosítási :
1. -
Építési teljesítés:
11 9. záradék
Osszesen:
Önrészesedés / I. fejezet:
előírások:
295.557 .851 Ft
10 .000. 000 Ft
305.557.851 Ft
100.000 Ft káreseményenként
a vihar, felhőszakadás, árvíz, földrengés és földcsuszamlás kockázatoknál: 300.000 Ft káreseményenként
A Biztosító csak abban az esetben téríti meg a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításával keletkezett kárt, ha
A.) Az eltulajdonított vagyontárgyak olyan lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre teljesültek az alábbi védelmi előírások:
1. A védett helyiség falazatai, födémszerkezetei, padozatai szilárdsága legalább 12 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának megfelel.
2. A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi
mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:
a többszárnyú ajtószerkezetek tolózárai reteszhúzás ellen védettek,
az ajtólap és az ajtótok 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve és záráspontosságuk körkörösen 6 mm en belül van.
3. Az ajtók zárását 1 db, zárt állapotban levő biztonsági zár végzi. Biztonsági zárnak minősül az a minimum 5 csapos
hengerzár, az a minimum 6 rotoros mágneszár, az a kéttollú kulcsos zár, illetve az a szám- vagy betűjel - kombinációs zár, melynek típusához rendelhető kulcsok, illetve nyitókódok variációs lehetőségeinek száma legalább 10 OOO. A lakat
- bármilyen kivitelű - nem minősül biztonsági zárnak.
4. Az ajtók tokszerkezetei befeszftést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak e rősítve.
B.) A szabadban tárolt, eltulajdon ított vagyontárgyakat kerítéssel körülkerített, lezárt, a munkavégzés idején őrzéssel védett telephelyen tárolták.
Kártérítési limit: 1 millió FUkár és 3 millió FUidőszak
II. -
Kártérítési limit: 10 millió FUkár, 90 millió FUidőszak
Önrészesedés / II. fejezet: A dologi károknál a kárösszeg 1 0%-a, de minimum 1 00
a személyi sérüléses károknál nincs önrész
SIGNAL IDUNA Blztosftó Zrt.
Igazgatóság: xx. Xxxxxxx Xxxxx (elnök), Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Felügyelóbizottság elnöke: Xx. Xxxxxx Xxxx
Cégjegyzékszám: Cg.01-1 0-042159 Adószám: 10828704-2-44
KSH szám: 1 0826704-6511 -114-01
00 00 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx o
Levélcim: 1519 Budapest, 0.
Telefon: 00 0 000 0000
Fax: 00 0 000 0000
xxxx@xxxxxx.xx xx.xxxxxx.xx
SIG NAL IDUNA �
336.100 FUbiztosítási időszak
A biztosítási díj egy összegben fizetendő a szerződés megkötésekor. Számlaszám: 11 500092-1 1 041 623-00000000
Díjajánlatunk 30 napig érvényes . Tisztelettel:
Szekeresné Xxxxxx Xxxxx kockázatvállaló, termékfelelős
Xxxx Xxxxxxx kockázatvállaló, termékfelelős
A díjajánlattal egyetértünk, az abban foglaltakat elfogadjuk. Ez alapján kérjük, szíveskedjenek azt biztosítási ajánl9tként kezelni,_ �s é! biztosítási részünkre a �dijajánlaton--mlnder:i, a biztosításs·ar kapcsolatos igényünk rögzitesre kerüit, és más szóbeli megállapodások nem történtek. Kijelentjük, hogy az ajánlat aláírását megelőző időszakban káresemény nem történt, és erre az időszakra utólag sem jelentünk kárt.
A szerződő:
Mérleg főösszege: Nettó üzleti forgalma:
Átlagos alkalmazotti létszám:
meghaladja az 1 ,5 milliárd forintot 0
meghaladja a 3 milliárd forintot 0
meghaladja az 1 OOO főt
Az ajánlat egy példányát a cégszerű aláírás után átvettem .
.
..............91...
� · io . 03 .
Dátum
....
Ft-ot, Ft-ot a b to ltásközvetitö !vett.
.. .
t._j x0.xX>)
A SIGNAL IDUNA Biztositó Zrt. belső feljegyzései: _ 1
.
.
o.;�
w�--
Biztosításközvetítő neve: „ .J.t. !RSC.H�„ „ „ fd.19. TI?.-„ „ „ . . . „ . . . „ „ Kódja: .. „ „ . :„ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . . „ . .
szervezet1 egyseg neve: „ „ „ „ „ . „ . „ „ .. „ . „ „ „ „ . . „ „ . „\; . „ „ L.„ :„ . „ „ „ „ „ . . . . „„ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ „ . „ „ „ „
SIGNAL IDUNA Blztosltó Zrt.
Igazgatóság: xx. Xxxxxxx Xxxxx (elnök), Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Felügyelőbizottság elnöke: Xx. Xxxxxx Xxxx
Cégjegyzékszám: Cg.01-1 0-042159
Adószám: 10828704-2-44
KSH szám: 10828704-6511 -1 14-01
00 00 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf: 260.
Telefon: 00 0 000 0000
Fax: 00 0 000 0000
xxxx@xxxxxx.xx xx.xxxxxx.xx
SIG NAL IDU NA �
NYI LATKOZAT
Jelen nyilatkozat az 555920438 számú biztosítási ajánlat elválaszthatatlan részét képezi.
Alulírott Szerződő elismerem, hogy az ajánlat aláírása előtt átvettem és megismertem az általam igényelt kockázatok alábbiakban felsorolt, ügyféltájékoztatóul is szolgáló biztosítási feltételeit, külön feltételeit, záradékait, vagyonvédelmi előírásait, valamint az aláírást követően átvettem az ajánlat, a telephelyi részletező(k),valamint jelen nyilatkozat egy-egy másolati példányát is.
Tudomásul veszem, hogy a CAR Építésbiztosítás feltételei feltételgyűjteményben található szerződési feltételek közül jelen szerződésre csak az ajánlaton, megjelölt biztosítási fedezetekhez tartozók vonatkoznak.
Elismerem, hogy az ajánlati nyomtatvány(ok)on és melléklet(ek)en minden, a biztosítással kapcsolatos igényem rögzítésre került, és más szóbeli megállapodás(ok) nem történt(ek). Aláírásommal kizárólagos felelősséget vállalok minden adat helyességéért, még azokért is, melyeket nem saját kezűleg írtam.
Kijelentem, hogy más biztosító társaságnál jelen ajánlaton biztosításra feladott vagyontárgyakra és kockázatokra érvényes szerződéssel nem rendelkezem.
Tudomásul veszem az esetleges alulbiztosítottság következményeit.
Tudomásul veszem, hogy a vagyonvédelmi előírások megvalósítása és fenntartása a Szerződő/Biztosított feladata
--és-kötel�z-e!fsége.
Tudomásul veszem , hogy a szerződés megkötése (az ajánlatnak a biztosításközvetítő részéről történő aláírása, ilfetve annak átvétele) nem jelenti a Biztosító részéről a már meglévő védelmi szint minősítését.
Kijelentem , hogy a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1 123 Budapest, Alkotás u. 50.) nevében eljáró, az ajánlaton megnevezett biztosításközvetítő részletesen és mindenre kiterjedően tájékoztatott az általam megkötni kívánt biztosítási szerződéssel kapcsolatban. A biztosításközvetítő által nyújtott tájékoztatást megértettem. A tájékoztatás és az átvett dokumentumok hiánytalanul tartalmazták az alábbi információkat:
a biztosítási időszakot és tartamot;
a kockázatviselés kezdetét, szünetelését és végét;
a biztosítási eseményeket; bejelentésük módját és határidejét; a díjfizetés és díjmódosítás módját és lehetőségét;
a biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját és idejét;
a szerződés megszűnésének eseteit; a szerződés felmondásának feltételeit;
a biztosító mentesülésének feltételeit; az alkalmazott kizárásokat;
a biztosító fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervezeti egységének megnevezését és s valamint a panaszok előterjesztésének egyéb fórumait, illetve a bírói út igénybevételének lehetős az egyes igények elévülési idejét;
azoknak a szervezeteknek a felsorolását, amelyeknek a biztosító az ügyfelek adatait - a Bit. ban foglaltak alapján - továbbíthatja;
a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókat; a szerződés jogának, illetve az alkalmazandó jognak a megjelölését;
a szerződésre vonatkozó adójogszabályokat; a biztosító nevét és székhelyét
tájékoztató a biztosítók közötti adatcseréről.
CAR Ép ftésbiztosítás feltételeit:
CAR Építésbiztosítás feltételei CAR Építésbiztosítás záradékok
nyomtatványokat átvettem.
SIGNAL IDUNA Biztosltó Zrt.
Igazgatóság: xx. Xxxxxxx Xxxxx (elnök), Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Felügyelőbizottság elnöke: Xx. Xxxxxx Xxxx
Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000 Adószám: 10828704-2-44
KSH szám: 10828704-651 1-1 14-01
00 00 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.
Xxxxxxxx: 1519 Budapest, Pr: 260.
Telefon: 00 0 000 0000
Fax: 00 0 000 0000
xxxx@xxxxxx.xx xx.xxxxxx.xx
SIGNAL IDUNA �
Mint Üg yfél, a reklám közlése, továbbá adatkezelés tárgyában az alábbi nyilatkozatot teszem a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (székhely: 11 23 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00., továbbiakban Biztosító) részére.
IGEN D Xxxxxxx önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító saját termékeivel, szolgáltatásaival, különleges ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információkat közvetlenül megküldjön részemre levélben vagy a megadott e mail cím re, vagy ismertessen velem telefonon, SMS-ben vagy MMS-ben, illetve egyéb elektronikus csatornán, a szerződés megszűnését követően is, h ozzájárulásom visszavonásáig.
NEM Kijelentem , hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást a velem szerződésben álló IDUNA Biztosító Zrt. részéről teljes körűen megkaptam. Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy fenti adataimat a hozzájárulásommal elfogadott célból, az adatok biztonságáról gondoskodva hozzájárulásom
visszavonásáig kezelje.
Vállalom, hogy a fenti adataimban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül bejelentem az alábbi módok egyikén:
e-mail:
telefon: 00 0 000 0000, fax: 00 0 000 0000,
1St91 3p-. -gt 8SIGNAL l QlJNA Bizfosíro
központi ügyfélszolgálati irodájában.
Tudomással bírok arról, hogy a fenti e-mail címre küldött kérésemre, vagy telefonon a 06 1 458 4200 számon, postai úton vagy személyesen a SIGNAL központi ügyfélszolgálati irodájában, illetve a későbbiekben megnyíló Ügyfélportálon a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-től bármikor tájékoztatást kérhetek a fenti személyes adataim kezeléséről, illetve jelen nyilatkozatot bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom.
Nyilatkozat a Ptk.-tól eltérő rendel kezések elfogadásáról
Alulírott Szerződő kijelentem, hogy a biztosítási szerződés megkötését megelőzően külön tájékoztatást kaptam arról, hogy az általam átvett szerződési feltételekben a 201 3. évi V. törvénytől (Ptk.) eltérő rendelkezések is rögzitésre kerültek, és azokat kifejezetten elfogadom.
Ilyen eltérések különösen:
30 napos kockázat elbírálási idő (2. 1 .)
kockázat elbírálási idő alatt bekövetkezett biztosítási eseményért nem áll helyt a biztosító az ajánlat elutasítása esetén (2.3.)
reaktiváláshoz kármentességi nyilatkozat kérése (5.2.) díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei (5.1 .) a fedezet feltöltésre vonatkozó rendelkezések (1 0.2.)
az elévülési időre vonatkozó rendelkezések (15.1 .)
írásbeli nyilatkozatok form aiságára vonatkozó előírások (1 5.7.)
Tudomásul veszem, hogy ez a nyilatkozat elválaszthatatlan részét képez· fenti számú biztosítási ajánlatn
Szerződő cégszerű aláirása:
SIGNAL IDUNA Blztositó Zrt.
Igazgatóság: xx. Xxxxxxx Xxxxx (elnök), Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Felügyelőbizottság elnöke: Xx. Xxxxxx Xxxx
Cégjegyzékszám: Cg.01-1 (}-042159 Adószám: 10828704-2-44
KSH szám: 10828704-6511-114-01
0000 Xxxxxxxx, xxxx xxxx 00.
Levélcim: 1519 udapest, Pf: 260.
Telefon: 06 1 4 8 4200
Fax: 00 0 000 0000
xxxx@xxxxxx.xx xx.xxxxxx.xx
Taknrék pont Elet:l rn Jnternet Banking 1 . oldal, összesen: 1 oldal
Tranzakció részletei
Ügyfél neve: 121 26479 HOME-BAU l<ft.
11 500092- 1101 9040 HUF VÁLLALKOZÓI PÉNZFORGALMI BANl<SZÁMLA (1)
Tranzakció tlpusa Tranzakcióazonosító Átutaló
Megbizó neve Megbízó számlaszáma
Kedvezményezett crmzett neve
Cfmzett számlaszáma l<önyvelés dátuma
Közlemény
Megjegyzés Terhelés
Eredeti összeg Terhelés összege Értéknap
Összeg
Takarékpont Electra Internet Banking
hl t ps://i bank. xxxxxxxxxxx.xx/xx b/pri nl
IG2 átutalási megbfzás indltás (EB) LOPZ-41 17
·r 1sooo921101 9040
Bp.,FövXIV.ker.Zugló Önkormány.
11 784009-1551 4004-00000000
201 7. 1 0.24.
HOME-BAU 5 % teljesrtési biztosíték Csertő park 3.B-C
tG2 átutalási megbfzás indítás (EB)
-14 777 893,00 HUF
-1 4 777 893,00 HUF
201 7. 1 0.24.
-14 777 893,00 HUF
20 17 . l 0.2'1 .