ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Metal Plus Design Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Hatálybalépés: 2020.11.25.

TARTALOMJEGYZÉK

1. PREAMBULUM

2. VÁLLALKOZÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

3. AZ ÁSZF HATÁLYA

4. EGYEDI TERMÉK GYÁRTÁSÁRA, ILLETŐLEG BEÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1 Ajánlat és elfogadása, a szerződés létrejötte

4.2. Tervezés és gyártás

5. MEGRENDELŐI NYILATKOZATTÉTEL, MÓDOSÍTÁS

6. SZÁMLÁZÁSSAL ÉS FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

7. ÁTVÉTEL ÉS SZÁLLÍTÁS

8. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

10. FELELŐSSÉG

11. PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLAT

12. ADATKEZELÉS

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

1. sz. melléklet KARBANTARTÁSI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. PREAMBULUM

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Metal Plus Design Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság(a továbbiakban: Vállalkozó) termékeit és a

szolgáltatásait igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), Vállalkozó és

Megrendelő(a továbbiakban együtt: Xxxxx, külön-külön pedig: Fél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Vállalkozólézervágott fémpanelek, árnyékolók, fali- és homlokzati panelek,

kapuk,térelválasztók, korlátok, díszítőelemek, kerítések, ajtók,valamint továbbiakban: Termék vagy Termékek) tervezésével, gyártásával

azok tartozékai (a és beépítésével (a

továbbiakban összefoglalóan: Szolgáltatás) foglalkozó gazdasági társaság.

Vállalkozó tevékenysége

körében nyújtott Termékek és

Szolgáltatások a

xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alatti honlapon (továbbiakban: Honlap) megadott elérhetőségeken keresztül rendelhetőek meg.

2. VÁLLALKOZÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

cégnév:Metal Plus Design Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített cégnév: Metal Plus Design Kft.

székhely:2000 Szentendre, Xxxxx Xxx xxxx 0. B. ép.

nyilvántartó hatóság:Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg.00-00-000000 adószám:24151382-2-13

törvényes képviselő:Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető (vezető tisztségviselő)

m

telefon:x00 00 000 0000(nor ál díjas telefonszám)

e-mail:xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, 0000xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx

honlap: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx

3. AZ ÁSZF HATÁLYA

v

Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű írásbeli megállapodás hiányában – kiterjed a

m m

Vállalkozó által értékesített minden jogügyletre, a Ter ajánlatra, a Megrendelővel

alamennyi Xxxxxx, illetőleg Szolgáltatás tárgyában megkötött ékkel, Szolgáltatással kapcsolatban a Vállalkozó által tett egkötött szerződésre, valamint a megrendeléssel, szerződéssel

kapcsolatos igényekre, jogvitákra.

Az ÁSZF hatálya mind a fogyasztókkal, mind a fogyasztónak nem minősülő Megrendelőkkel megkötött jogügyletekre kiterjed. [A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztó:

a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes

személy; míg 4. pontja alapján vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy]

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 14. pontban felsorolt jogszabályok az irányadók.

Megrendelő bármely Xxxxxx megvásárlásával, illetőleg Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF-et magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

Jelen ÁSZF-től Felek kizárólag írásban megkötött megállapodásukban térhetnek el.

Xxxxx XXXX határozatlan időre szól és visszavonásig hatályos. Vállalkozó bármikor jogosult

az ÁSZF módosítására, kiegészítésére. A változás a módosított ÁSZF Honlapon történő

közzétételével lép hatályba. Megrendelő a módosított ÁSZF közzétételét követően tett

megrendelésével a változást elfogadja.

4. EGYEDI TERMÉK GYÁRTÁSÁRA, ILLETŐLEG BEÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

VállalkozóMegrendelő megrendelése alapján egyedi termék(ek)tervezésére, gyártására, illetőleg beépítésérevállal kötelezettséget, a jogügylet a Ptk. 6:238. §-ban meghatározott

vállalkozási szerződésnek minősül, mely alapján a Vállalkozó tevékenységgel elérhető

eredmény (a továbbiakban:

művagy Termék vagy Termékek)

megvalósítására, a

Megrendelő pedig annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.

4.1. Ajánlat és elfogadása, a szerződés létrejötte

Ajánlat

Vállalkozó – a Megrendelő által megadott információk, adatok alapján – Megrendelő részére minden esetben a Ptk. 6:64. §-nak megfelelő írásbeli ajánlatot készít (Árajánlat és műszaki

melléklet néven). Az ajánlat minden esetben tartalmazza a pontos műszaki tartalmat, így

különösen a megrendelt Termék(ek) típusát, méretét, anyagát, színét, felületkezelését és

egyéb jellemzőit, a várható

gyártási határidőt, a Vállalkozói Díj és

az előleg összegét,

valamint – amennyiben előre meghatározható – a szállítás, beépítés díját, valamint a fizetési feltételeket.

Az ajánlat kizárólag az Szolgáltatásokra terjed ki.

abban tételesen felsorolt és feltüntetett Termékekre és Az ajánlat kizárólag akkor terjed ki szállításra, illetőleg

beépítésre, amennyiben az az ajánlatban egyértelműen feltüntetésre került.

Eltérő megállapodás hiányában a Vállalkozói Díj nem tartalmazza sem beépítés díját.

a szállítás, sem a

Az ajánlat minden esetben az alábbi feltételekkel kerül kiadásra:

- A Termék beépítéséhez különösképpen az alábbiak szükségesek:

o a 0 szint meghatározása, a végleges járófelület kialakítása mind kültéren, mind beltéren;

o a megfelelő rétegrendek ismerete és biztosítása;

o az elektromos kiállások vagy a teljes elektronika kialakítása;

o a megfelelő telepítési körülmények biztosítása

o akadálytalan bejutás a telepítés helyszínére.

- Az utólagos kőműves javítás a Megrendelő feladata és költsége;

- a Termék beépítésére vonatkozó díjak a takarások költségét, a festés-, kőműves- és egyéb szakipari munkák díját nem tartalmazzák;

- az ajánlat tartalma eltérhet az ajánlatkérés alapjául szolgáló konszignációtól, így annak elfogadása előtt műszaki egyeztetés szükséges.

Ajánlati kötöttség

Amennyiben az ajánlat másként nem rendelkezik, úgy Vállalkozó ajánlati kötöttségének ideje annak keltétől számított 14 naptári nap.

A Ptk. 6:68. §-val összhangban, amennyiben az árajánlat tárgyában Megrendelő elfogadó jognyilatkozatát késedelmesen teszi meg, Vállalkozó döntése szerint az árajánlatban foglaltakat fenntartva elfogadja a megrendelést, vagy új, módosított árajánlatot küld Megrendelő részére. Vállalkozó ezen döntéséről Megrendelőt írásban értesíti.

Ajánlat elfogadása, a szerződés létrejötte

A Ptk. 6:66. §-nak megfelelően a Megrendelő az ajánlatot az azzal való egyetértést

kifejezőírásbeli jognyilatkozatával fogadja el, oly módon, hogy a szerződést vagy

megrendelőlapot,megrendelés

visszaigazolást, a műszaki tartalom alatt

sajátkezűleg – jogi

személy esetében a feljogosított képviselője által – aláírja, avagy a Vállalkozó e-mail címére félre nem érthető módon, ilyen lényegi tartalommal elektronikus üzenetet küld és az előleg megfizetésre kerül.

A Ptk. 6:69. § alapján a szerződés akkor jön létre, amikor az elfogadó jognyilatkozat

z

hatályossá válik, azaz ha a t a Megrendelő az előző bekezdésben említett módon azt az

ajánlat ideje alatt eljuttatta Vállalkozó részéreés az előleget megfizeti.

n

A Ptk. 6:84. §-val összha

gban Vállalkozó Megrendelő szerződési

jognyilatkozatának

megérkezését elektronikus levél útján visszaigazolja.

A megfizetett előleg összege a végső elszámoláskor a Vállalkozói Díj összegéből levonásra kerül.

Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indokolás nélkül elutasítson.

Új ajánlat

Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadást a Megrendelő részéről új ajánlatnak kell tekinteni,

mely kizárólag akkor hozza elfogadta.

létre a szerződést, ha azt a Vállalkozó egyértelműen, írásban

El nem fogadott ajánlat

Az el nem fogadott ajánlat a Felek között jogviszonyt nem hoz létre, arra semmiféle igény nem alapítható.

4.2.Tervezés és gyártás

Tervezés és a tervek jóváhagyása

Vállalkozó a vágási terv(ek) (a továbbiakban: terv(ek)) elkészítését az előleg bankszámláján történő jóváírását követően kezdi meg.

A gyártás megkezdésének feltétele a terv(ek) Megrendelő általi jóváhagyása.

Egyedi bútor gyártása esetén a Megrendelő feladata és felelőssége a szükséges tervek elkészítése és Vállalkozó rendelkezésére bocsátása.

konszignáció és a

Gyártási határidő

Amennyiben az ajánlat ettől eltérően nem rendelkezik, a gyártási határidő 6-8 hét, amely a Felek között a szerződés 4.1. pont szerinti létrejöttének, a felmérés megtörténtének, a

terv(ek) Megrendelő általi jóváhagyásának, illetve az előleg Vállalkozóbankszámláján

történő jóváírásának napjával – amelyik későbbi – kezdődik.

Vállalkozó felhívja Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a gyártási határidő a nyári (általában július vége vagy augusztus), illetve a téli (általában a karácsonyi időszak) kb. 2 hét

hosszúságú gyártási szünet időtartamára esik, úgy a gyártási határidő automatikusan

meghosszabbodik a gyártási szünet időtartamával. A gyártási szünetek időpontja évente változhat, az aktuális időpontokról Vállalkozó a Honlapon vagy e-mail útján ad tájékoztatást.

Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a gyártási határidőt– különösen anyagbeszerzési vagy alvállalkozói teljesítésének akadályozottsága esetén –egyoldalúan meghosszabbítsa.

A megadott várható gyártási határidő nem egyezik meg a Xxxxxx beépítésének vagy

y

átadásának időpontjával; a g ártási határidőbe a szállítás, beépítés vagy a személyes átvétel

lebonyolítási ideje nem tartozik bele.

Felmérés

Amennyiben a Xxxxxx méretét a Megrendelő pontatlanul adta meg, avagy – ha a felmérést a

Vállalkozó végezte – a munkaterület megváltozik és ezért a beépítés nem, vagy jelentős

pótmunkával végezhető csak el, úgy az ebből eredő felelősség, illetőleg kár teljes egészében aMegrendelőt terheli, amely a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem érinti. A pótmunkával kapcsolatos költségekről és a vállalási határidőről a Vállalkozó tájékoztatja aMegrendelőt, aki ezt követően jogosult a pótmunka megrendeléséről dönteni.

Amennyiben a felmérést a

állalkozó végezte és a kiszállított Termék

nem felel meg az

V

ajánlatban foglaltaknak, úgy Vállalkozó köteles a kijavítást (kicserélést) a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 12 héten belül elvégezni. A kijavítással (kicseréléssel) kapcsolatos valamennyi költség ez esetben Vállalkozót terheli – a kijavításra (kicserélésre) nyitva álló, itt meghatározott határidőn belül történő teljesítés esetén –, azonban Vállalkozó minden egyéb

felelősségét (különösen, de nem kizárólagosan: kártérítési, kártalanítási, kötbérfizetési

kötelezettség, stb.) teljes egészében kizárja. Az esetlegesen felmerülő gyártási nehézségek

miatt a Vállalkozó egy meghosszabbítani.

alkalommal jogosult a kijavítási (kicserélési) határidőt

Vállalkozási tevékenység végzése

A Ptk. 6:239. § alapján a tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles

megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Ha a Termék előállításához valamilyen anyag szükséges, azt a Vállalkozó köteles beszerezni.

A Ptk. 6:240. § alapján a Vállalkozóa Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a

szerződéstől elállhat vagy a feladatot aMegrendelő utasításai szerint, a Megrendelő

kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Beépítés, munkaterület biztosítása

A Ptk. 6:241. § alapján, ha a tevékenységet a Megrendelő által kijelölt munkaterületen kell végezni, a Megrendelő köteles azt a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó

rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig

megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a

Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. Ha a Felek – külön írásbeli megállapodás alapján – abban állapodnak meg, hogy a tevékenység végzésére kijelölt helyet a Vállalkozó teszi a tevékenység végzésére alkalmassá, annak költségeit a Megrendelő viseli.

A beépítést megelőzően Vállalkozóe-mail formájában egyeztet Megrendelővela beépítés helyszínének alkalmasságára vonatkozóan. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a beépítés helyszínén azt tapasztalja, hogy a feltételek az e-mail útján egyeztetettekkel ellentétben nem megfelelőek, úgy arról jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben Megrendelő jelzése szerint a helyszín beépítésre nem megfelelő, vagy Megrendelő a helyszín megfelelőségére vonatkozó visszaigazolást elmulasztja, illetve Vállalkozó a helyszínt nem megfelelőnek minősítette, az

é

erről felvett jegyzőkönyv alapján Vállalkozó a beépítést megtagadhatja vagy azt a

Megrendelő külön kérésére

s felelősségére a szavatossági jogok és az

I. osztályú munka

elvesztése mellett elvégzi. Amennyiben Megrendelő a beépítés elhalasztása mellett dönt a

feltételek teljesítése érdekében, úgy Vállalkozó a beépítés időpontjára a Megrendelővel

e

egyeztetve 20 munkanapon b szállítási díjat számít fel.

xxx újabb határnapot tűz ki, mely során újbóli kiszállási és/vagy

A Ptk. 6:243. § alapján, ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit a Megrendelő köteles megteremteni.

Többletmunka, pótmunka

A Ptk. 6:244-245. § alapján, Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát

képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan

munkát is, amely nélkül a

mű rendeltetésszerű használatra alkalmas

megvalósítása nem

történhet meg (többletmunka). A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt,

különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). A Megrendelő köteles megtéríteni a

Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült minden olyan szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

költségét, amely a

Megrendelő a Vállalkozói Díjon felül köteles megtéríteni a pótmunka ellenértékét,a

pótmunkák díjszabása minden esetben egyedi ajánlat alapján kerül meghatározásra.

Zálogjog

A Ptk. 6:246. § alapján a Vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog

illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés

következtében birtokába kerültek.

Átadás-átvételi eljárás

A Ptk. 6:247. § alapján a Vállalkozó a művet átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a Felek elvégzik az üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Ha a Megrendelő az átadás- átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. Ha a szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó az adott Xxxxxx tulajdonjogának átruházására köteles, a Xxxxxx a mű átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a Megrendelő tulajdonába.

Az átadás-átvételi eljárás során a Felek kötelesek 2 példányban jegyzőkönyvet felvenni, ami tartalmazza a beépítés tényének és időpontjának Megrendelő általi igazolását; valamint az esetleges hibák és kifogások felsorolását.

s

Megrendelő köteles a szerződésszerűen leszállított és beépített Termék átvételére, nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendelteté szerű használatot.

Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelőteljesítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére. A Megrendelő részére rendelkezésre bocsátandó karbantartási útmutatót a jelen ÁSZF 1.

a

számú melléklete tartalmazz .

Kárveszély átszállása

A Ptk. 6:122. § alapján Vállalkozó teljesítésével a kárveszély Megrendelőre száll át.

Alvállalkozó igénybevétele

Vállalkozó a Ptk. 6:129. §

alapján alvállalkozó, avagy teljesítési segéd (a továbbiakban

együtt:alvállalkozó) igénybevételére jogosult mind a felmérés, tervezés, gyártás, mind a szállításésbeépítés tekintetében. Az alvállalkozó kiválasztásáról a Vállalkozó határoz és vele saját elhatározása szerint, de saját felelősségére és kockázatára köt szerződést. A Ptk. 6:148. §

(1) bekezdése alapján Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért ugyanúgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.

A

5. MEGRENDELŐI NYIL TKOZATTÉTEL, MÓDOSÍTÁS

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervezés, a gyártás,a szállítás, illetve beépítés során a szükséges információk határidőre való megadása esetén tudja csak Vállalkozó tartani a gyártás, illetve a szállítás, beépítés végső határidejét.

A Megrendelő által késedelmesen átadott információk miatti határidőn Vállalkozó felelősséget nem vállal.

túli teljesítésért a

Vállalkozó elsősorban e-mailben, másodsorban telefonon értesíti Megrendelőt, valahányszor egy jól körülhatárolt tervezési vagy gyártási szakaszt lezárt.

Megrendelő a Ptk. 6:65. § (1) bekezdésének a), illetve b) pontjával összhangban mihamarabb, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a kért információkat megadni, a tervezési vagy gyártási szakaszt jóváhagyni.

Ha Megrendelő 5 munkanapon belül nem él módosítási igénnyel, Vállalkozó úgy tekinti,

hogy Megrendelő az adott lezárható.

fejlesztési fázist minden vonatkozásban elfogadja és az

Vállalkozó késedelembe esését kizárja a Megrendelő egyidejű késedelme, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelőt az időben való teljesítésre e-mailben felszólította. Vállalkozó,

amennyiben az e-mail-ben

való felszólításra 5 munkanapon belül

nem kap érdemi

választ, úgy a teljesítés határidejét önhatalmúlag egy tetszőleges módosíthatja, erről a Megrendelőt minden esetben értesíti.

későbbi időpontra

A megrendelés módosítása Megrendelő az elfogadott módosítását.

ajánlathoz képest írásban kezdeményezheti megrendelése

Felek a köztük létrejött szerződéssel, különösen az ajánlat tartalmával kapcsolatban bekövetkezett bármely módosítást, kiegészítést (így különösen a terv(ek) pontosítását) írásban rögzítik.

A módosítás megvalósíthatóságáról és annak költségéről Vállalkozó írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben a kért módosítás műszakilag nem megvalósítható, vagy a gyártás

előrehaladott állapotban van,

avagy a módosítás költségét Megrendelő

nem vállalja, úgy

Vállalkozó a módosításra nem kötelezhető.

Minden, a terv(ek)en kért, az ajánlatban nem rögzített nagyobb módosítás külön

tervezési óradíjként kerül

felszámításra, melynek díja nettó 5000

Ft/óra, valamint a

–

módosított terv(ek) alapján megállapodás szerint – a szerződés és ennek megfelelően a

Vállalkozói Díj módosítására kerülhet sor.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha az előző pont szerint jóváhagyott egy tervezési vagy gyártási szakaszt, azonban utóbb mégis módosíttatni szeretne, az újabb módosítást már csak külön tervezési díj (nettó 5000 Ft/óra), illetve a kapcsolódó gyártási költségek megtérítése ellenében kérheti. Ellenkező esetben Vállalkozó a módosításra nem kötelezhető.

6. SZÁMLÁZÁSSAL ÉS FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Vállalkozó a tervezést és jóváírását) követően kezdi

gyártást az előleg megfizetését (bankszámláján történő meg. Az előlegről a Vállalkozó választása szerint vagy

előlegszámlát vagy díjbekérőt állít ki. Ez utóbbi esetben a számla kiállítására a teljesítést követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A Vállalkozói Díj fennmaradó részét, valamint a kapcsolódó költségeket, díjakat (tervek módosítása, szállítás, beépítés, tárolás díja, többlet kiszállítás díja,stb.) Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított végszámla/ végösszeg díjbekérő ellenében az abban szereplő fizetési határidőig banki átutalás útján megfizetni Vállalkozó Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-59887540 számú bankszámlájára.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kiállított számla akár 1 (egy) munkanapos is lehet.

fizetési határideje

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Xxxxxx részére történő átadásának vagy beépítésének

feltétele, hogya fentiekben részletezett teljes összeg a beépítés vagy átvétel napjáig

Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerüljön.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat

felszámítására jogosult (Ptk. 6:48. §, illetve Ptk. 6:155. §). Amennyiben a szerződés

vállalkozások közötti szerződésnek minősül, úgy Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű vállalkozások közötti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben megjelölt behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni. Fizetési késedelem esetén a kamatszámítás kezdő időpontja az esedékességi idő lejártát követő első nap.

Vállalkozómindaddig visszatarthatja a Termék átadását vagy beépítését, ameddig nem

győződött meg arról, hogy a Vállalkozói Díj és a kapcsolódó költségek, díjakmegfizetése

teljes körűen megtörtént. Amennyiben a Vállalkozói Díj és kapcsolódó költségek, díjak nem kerültek teljes mértékben megfizetésre (ideértve azt az esetet is, amikor a Megrendelő más pénznemben utalja el az összeget és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Vállalkozó nem kapja meg teljes mértékben az összeget, valamint amikor pótlólagos tárolási díj kerül felszámításra), Vállalkozó a Vállalkozói Díj és kapcsolódó költségek, díjak összegénekkiegészítésére hívhatja fel aMegrendelőt.

A Vállalkozót megillető díjazás teljes kiegyenlítéséig a Termék Vállalkozó tulajdonát képezi (tulajdonjog fenntartás).

7. ÁTVÉTEL ÉS SZÁLLÍTÁS

A Terméket a Vállalkozó e-mail útján vagy telefonon jelenti készrea Megrendelő felé.

Személyes átvétel Amennyiben Megrendelő a

Termék kiszállítását és beépítését nem

rendelte meg, a

Termékátvétele Vállalkozó székhelyén vagy külső raktárában történik.

Az átadás-átvételt követően keletkezett – különösen, de nem kizárólagosan, a nem megfelelő, szállítás (például nyitott teherautón, nyitott utánfutón, tetőcsomagtartón történő szállítás, illetve méret függvényében, 700x1200 mm-es nagyságot meghaladó panel személygépkocsis szállítása esetén), illetve tárolás következtében előállt – sérülésekért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

Szállítás és beépítés

Amennyiben szállítás, illetőleg beépítés is megrendelésre került, úgy ennek időpontját a Vállalkozó telefonon egyezteti a Megrendelővel, amely a Megrendelő által megadott e-mail címre vagy telefonszámra sms-ben írásban is megerősítésre kerül.

Vállalkozó a szállítási, illetve beépítési időpontot a 6. pont szerinti teljes összeg megfizetését követő 30 napon belül köteles biztosítani a Megrendelőnek, a beépítési helyszín állapotának függvényében.

10 tételt meghaladó vásárlás, illetőleg beépítés esetén az átvétel, illetőleg a szállítás a Felek által írásban rögzítettek szerint ütemezetten is történhet.

A kiszállítás költségéről Vállalkozó előzetes ajánlatban Megrendelőt tájékoztatja. A szállítás díja egyszeri alkalomra vonatkozik. Amennyiben Megrendelő kérésére vagy mulasztásából a

szállítás nem egy ütemben, hanem több részletben, többszöri alkalommal történik, úgy

Megrendelő köteles Vállalkozó részére a többlet kiszállítás díját– az újabb kiszállítás időpontját megelőzően – megfizetni.

A Termék átvételét a megbeszélt kiszállítási időben a Megrendelő nem tagadhatja meg. Ellenkező esetben Megrendelő köteles Vállalkozó részére a többlet kiszállítás díját – az újabb kiszállítás időpontját megelőzően – megfizetni.

Megrendelő köteles gondoskodni a szállítási címen parkolási lehetőségről az átadás-átvétel, illetve a beépítés időtartamára.

A címre szállítás szolgáltatás díja tartalmazza a Termékek kézi lerakodását a szállító jármű közvetlen közelébe, legfeljebb a rendelt szállítási cím kapujáig. Nem tartalmazza azonban a

Termékek épületen belülre behordását, széthordását, pinceszintre lehordást, valamint a

Termékek különleges mozgatásának költségeit.

Amennyiben Megrendelőbeépítés szolgáltatást is megrendelt, úgy a beépítés díja

tartalmazza a Termékek épületen belülre behordását, széthordását, emeletre történő kézi

felhordását, pinceszintre történő lerakodást, házon belüli széthordást. azonban a Termékek különleges mozgatásának költségeit.

Nem tartalmazza

e

A beépítés helyszíne megfel lőségének biztosítása Megrendelő kötelessége. Amennyiben a

beépítéshez állványzat vagy más speciális segédszerkezet, felszerelés, berendezés szükséges (pódium, kezelőjárda, korlát,emelőkosár, biztonságikötélzet, stb.), ennek biztosítása és költségeinek viselése a Megrendelő felelőssége.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Amennyiben átvételkor a Termékkel mennyiségi, minőségi hiba merül fel, Megrendelő köteles az átadás-átvétel során az átvételt igazoló dokumentumokon (az átadás-átvételi

r

jegyzőkönyvben) azt í ásban rögzíteni ésírásbeli bejelentést tenni az

xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, illetve 0000xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxxx-xxxx címen.

Az átadás-átvételt követően keletkezett sérülésekért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Termékkel kapcsolatban olyan minőségi kifogás merül fel, mely hiba átadás- átvételkor (például a beépítési fényviszonyoknak köszönhetően) nem volt látható, Megrendelő az átvételtől számított 3 napon belül írásban kifogást emelhet, melynek jogosságát Vállalkozó ellenőrzi.

Tárolási díj

Abban az esetben, ha a Terméket a Megrendelő az egyeztetett időpontban nem vette át, avagy a készre jelentett Xxxxxx azért nem kerül kiszállításra, mert a Megrendelő a fennmaradó Vállalkozói Díj és kapcsolódó költségek, díjak megfizetését elmulasztja, ugyanígy, ha a

Vállalkozó által beépítendő Xxxxxxxx azért kellett visszaszállítani, mert a munkaterület

munkavégzésre nyilvánvalóan alkalmatlan volt és a Megrendelő a helyszíni tárolást nem tudta

megoldani, úgy Vállalkozó a

Terméket 14 naptári napig díjmentesen

saját raktárában

tárolja. A Vállalkozó a 15. naptári naptól kezdődően – a Megrendelő költségére és

felelősségére – tárolja a Terméket. A tárolási díj mértéke bruttó 400 Ft/Termék/nap.

A tárolási díj a Vállalkozói Díjba Vállalkozó által beszámítható (abból levonható).

Tárolási díj felszámítása esetén Vállalkozó a Termék kiszállítását vagy átadását a tárolási díj előzetes megfizetéséhez köti.

Amennyiben a tárolási költség a Megrendelő által már teljesített Vállalkozói Díj összegét meghaladja, úgy ezt követően a Vállalkozó a Termékkel szabadon rendelkezni jogosult (például megsemmisítheti, más részére értékesítheti, stb.). 365 napot meghaladó tárolás esetén

– amennyiben a Megrendelő által már teljesített Vállalkozói Díj összegét a tárolási díj nem haladja meg – Vállalkozó a szerződést meghiúsultnak tekinti és a Vállalkozói Díj összege, valamint a tárolási díj különbözetének megfelelő mértékű kötbért számít fel, egyidejűleg a Vállalkozó a Xxxxxxxxx szabadon rendelkezni jogosult (például megsemmisítheti, más

részére értékesítheti, stb.), abban az esetben is, amennyiben a Termék a Megrendelő által

biztosított látványtervek, minták, motívumok, ábrák, kapcsolási rajzok, műszaki paraméterek, specifikációk, konszignáció, stb., alapján készült.

8. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG

Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén

Vállalkozóa fogyasztó és szóló45/2014. (II. 26.) Kor

a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

m

. rendelet 3 melléklete alapján az alábbiakról tájékoztatja a

fogyasztónak minősülő Megrendelőt:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Metal Plus Design Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

s

Kérhet kijavítást vagy kic erélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

á

igényelheti az ellenszolgáltat s arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön

is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Xxxxxx egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket, illetve a Szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

leírásban szereplő

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Xxxxxxxx figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén Kellékszavatosság

k

Amennyiben a Xxxxxx hibájával kapcsolatos megrendelői kifogás elsődlegesen a hibás Xxxxxx kijavítását kérheti.

jogos, Megrendelő

Amennyiben a Xxxxxx kijavítása lehetetlen, vagy Vállalkozónak az másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, Megrendelő a Termék kicserélését kérheti.

Amennyiben Megrendelő a hibás teljesítésről Vállalkozót nem értesíti, illetve sem a kijavítás,

sem a kicserélés lehetőségét Vállalkozóval nem egyezteti, Megrendelő más

kellékszavatossági igénnyel – így a Vállalkozó költségére történő kijavítással – nem élhet.

Amennyiben Megrendelő a

hibás teljesítésről Vállalkozót nem értesíti,

a hibás teljesítést

dokumentáltan (pl. jegyzőkönyv, fényképfelvételek) és beazonosíthatóan nem igazolja és a fentiekben felsorolt kellékszavatossági igényeit Vállalkozóval nem közli, Megrendelő az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.

Az esetleges hibás teljesítés okait a Felek kötelesek haladéktalanul kivizsgálni, ennek során egymással kölcsönösen együttműködni, a hibákról jegyzőkönyvet felvenni.

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Vállalkozó a Megrendelő jogos kifogása esetén,

jogosult egyeztetett póthatáridőn belül a Megrendelő jogos kifogását kijavítani, szükség

esetén cserélni, amely póthatáridő tekintetében a Megrendelőt sem kártérítés, sem árleszállítás, sem kötbér nem illeti meg.

költségtérítés, sem

Szavatossági igények érvényesítése

Vállalkozó szavatossági igényeket csak érvényes szerződés vagy megrendelés alapján fogad el.

Vállalkozó az esetleges szavatossági igények bejelentésétkizárólag írásban, az

xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, illetve 0000xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx e-mail címen fogad, a hibáról készült fotók csatolásával.

Vállalkozó a nem általa végzett szállítás és beépítés során keletkező, valamint a nem megfelelő tárolási vagy beépítési körülményekből adódó termékminőségromlásból eredő szavatossági igényeket kizárólag a gyártásihibák vonatkozásában fogad el.

A Ptk. 6:177. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó mentesül jogkövetkezményei alól, ha a hiba a Megrendelő által adott

a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára;

b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy

c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére

a hibás teljesítés

vezethető vissza, és e körülményekre VállalkozóMegrendelőt figyelmeztette.

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés megszűnika mindkét Fél által történő

szerződésszerű teljesítéssel, illetve a Ptk. 6:3. §-ban vagy a jelen ÁSZF-ben előírt egyéb esetekben.

e

Felmondás (elállás) egyedi termékek gyártása és beépítése során

Felek rögzítik és Megrendelő tudomásul veszi, hogy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1)

bekezdésének c) pontja rendelkezéseivelis összhangban [„A fogyasztó nem gyakorolhatja a

20. § szerinti jogát … c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”] – Megrendelőt az elállás vagy felmondás joga nem illeti meg.

Megrendelő esetleges elállása vagy felmondása esetén köteles Vállalkozó részére az előleggel megegyező összegű kötbért fizetni. A Vállalkozó – a Ptk. 6:186. § (3) bekezdése alapján – a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy Megrendelő szerződésszegéséből eredően kára származott-e; továbbá – a Ptk. 6:187. § (3) bekezdése alapján – érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

Amennyiben Megrendelő a kitűzött határidőn belül nem fizet, úgy Vállalkozó – a második felszólítást követően – jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ez esetben az előleget elveszíti, az a Vállalkozótilleti meg, továbbá Megrendelő nem formálhat jogot arra, hogy a Terméket a fennmaradó összeg megfizetésével átvegye. Vállalkozó

érvényesítheti továbbá az előleg összegét meghaladó kárát, valamint a eredő egyéb jogait is.

szerződésszegésből

A szerződés bármely jogcímen és időben történő megszűnése nem érinti a Felek megszűnés

előtt keletkezett jogait és kötelezettségeit. Megrendelő a szerződés megszűnésével

egyidejűleg köteles megfizetni Vállalkozó részére a Vállalkozó által elvégzett tevékenység ellenértékeként rögzített Vállalkozói Díját, illetőleg egyéb kiadásait.

10. FELELŐSSÉG

A Termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

Vállalkozó a Termékek lényeges tulajdonságairól az ajánlatában, illetve elektronikus úton ad tájékoztatást Megrendelő részére. Az ajánlat részeként vagy az ajánlattételt megelőzően küldötttervek, minták, motívumok, ábrák, kapcsolási rajzok, műszaki paraméterek, specifikációk, stb. általában előzetes, informatív jellegűek, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A képek esetenként illusztrációk, a színek, formák, arányok nem mindig felelnek meg a valóságnak.

Felelősség a megadott adatok valóságáért

e

Vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy a Megrendelő felelőssége a pontos adatmegadás, hiszen a Termék tervezése, gyártása, számlázása, illetve szállítása ezek alapján történik. A

Megrendelői adatszolgáltatás

tartalmáért Megrendelő felel. Vállalkozó

jogosult a hibás

u

adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Megrendelőre hárítani. Vállalkozó a pontatlan adatmegadás alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja.

11. PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLAT

Vállalkozó célja, hogy valamennyi Szolgáltatást megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes

e

megelégedettsége mellett telj sítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza

van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszával Vállalkozóhoz a2. pontban megjelölt e-mail címen vagy székhelyére küldött levél útján fordulhat.Panasztételnek a 2. pontban megjelölt e-mail címre vagy székhelyre érkezett levél minősül. Vállalkozó a panasz kezelése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el.

Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy fogyasztói jogvita eseténa fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik.

Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/ címen megtalálhatóak.

A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye, elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xxxx 00. IV/2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Telefon/Fax: x00-0-000-0000

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx vagy xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Panasz elektronikus beadása:PMKIK hivatali kapun keresztül

Panaszával az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot is igénybe veheti, mely itt érhető el: xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/?xxxxxxxxxx.xxxx.xxxx&xxxxXX

Ha a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti

fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes kormányhivatalok listája itt található: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.

fővárosi és megyei

Megrendelő jogosult követelésének bíróság előtti érvényesítésére is polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

12. ADATKEZELÉS

A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.

Megrendelő

a Szolgáltatás

igénybevételével

a

Vállalkozóxxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx alatt hozzáférhető és

megismerhető adatkezelési tájékoztatóját magára nézve kötelezőnek fogadja el. Személyes

n

adatok harmadik félnek törté megfelelően történik.

ő átadása kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Módosítás

S

Megrendelő a Honlapon való böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap,

valamint a Termékek, megváltoztathatóak.

zolgáltatások a Vállalkozó döntése

alapján bármikor

Szerzői jogi rendelkezések

A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Annak részben, vagy

egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag Vállalkozó hozzájárulásához kötött.

előzetes írásbeli

Megrendelő az esetlegesen korábban átadott vágási terv(ek)et sem átadás előtt, sem azt

követően nem használhatja fel. A Vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott vágási terv(ek) szerzői jogi védelem alá tartoznak.

Az ajánlatban kidolgozott műszaki megoldások és minták, motívumok Vállalkozó szellemi termékei. Vállalkozó fenntartja a szerzői jogait az ajánlatban ismertetett saját műszaki megoldására, mint szellemi termékre.

Megrendelő csak a véglegesen átadott Terméket használhatja fel.

Vállalkozó a díjának teljes összegű megfizetéséig a Terméken, illetve bármely azzal

kapcsolatos anyagon a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát, illetve képezi.

szellemi termékét

Megrendelő a tulajdonába került Termékről készült fotókat saját felhasználásra, a szerzői jogi törvény keretei között, a gyártó feltüntetése mellett használhatja. Vállalkozó engedélye nélkül azonban a képet nem használhatja különösen:üzleti célú weboldalon; nem saját tulajdonú,

magáncélú Facebook-profilon; illetve bármilyen üzletszerű tevékenység népszerűsítésére; a

Vállalkozó által használt mintákat, motívumokat nem többszörözheti, nem terjesztheti. Egyebekben pedig minden egyéb szerzői jog körébe eső felhasználáshoz Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulására van szükség.

A szerző nevét az alábbiak szerint kell feltüntetni: paneleket készítette: Metal Plus Design

Amennyiben a Termék, illetve a vágási terv(ek)készítéséhez Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátott látványterveket, mintákat, motívumokat, ábrákat, kapcsolási

rajzokat, műszaki paramétereket, specifikációkat, konszignációt, stb., úgy Megrendelő

kijelenti és szavatolja, hogy teljes körű jogosultsággal rendelkezik ezek fölött, jogosult róluk rendelkezni, ésharmadik személynek nincs olyan joga, amely ezek felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

Megrendelő a szerződés megkötésével ezek teljes körű szerzői vagyoni jogait térítés nélkül

átruházza Vállalkozóra, az

azok elválaszthatatlan részét képező

időbeli és térbeli

korlátozásoktól mentes kizárólagos felhasználási joggal együtt és kifejezetten előre elfogadja, hogy azokkal kapcsolatbansem szerzői jogdíj, sem más jogcímen követelést nem támaszthat.

Referencia

A szerző személyéhez fűződő jogok által Vállalkozó az elkészült Termékekre és nyújtott Szolgáltatásokra a továbbiakban referenciaként hivatkozhat saját Honlapján és egyéb kiadványaiban. Ez irányú felhasználásra a későbbiekben is jogot formál. Jogosult továbbá a Termékekről és a Termékek beépítéséről készült fotókatsaját Honlapján és egyéb kiadványaiban, esetleges későbbi ajánlataiban felhasználni, közzétenni.

Vállalkozó jogosult a Megrendelővel kötött szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében Vállalkozó a Megrendelő kifejezett írásbeli

hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Megrendelővel kötött szerződés létét és a

szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező Xxxxxx, illetve Szolgáltatás megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

Magatartási kódex

Vállalkozónem áll magatartási kódex hatálya alatt.

Írásbeliség és kézbesítés

Felek jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során a nyilatkozataikat kizárólag

írásban, magyar nyelven, a

Vállalkozó részére a bevezető részben

feltüntetett, míg a

Megrendelő részére az általa megadott elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. Az e-mail kommunikáció írásbelinek tekintendő. Felek az egymáshoz címzett küldeményeket azon a napon tekintik kézbesítettnek, amikor az a másik félhez megérkezett. Az e-mailen küldött üzenetek az olvasási visszaigazolás alapján tekintendő kézbesítettnek. Abban az esetben, ha a kommunikáció postai úton történik, úgy a sikeres kézbesítés időpontjának a tértivevényen feltüntetett dátum tekintendő. Amennyiben a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy

„címzett elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a második sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek tekintendő (kézbesítési vélelem).

Vállalkozó kizárja a felelősségét azért, ha e-mailen küldött ajánlata vagy más jognyilatkozata azért nem érkezik meg (időben) Megrendelőhöz, mert Megrendelő rossz, hibás e-mail címet

adott meg, az e-mail fiókja tárhelye túltelített és további üzenet fogadására ezért nem

alkalmas, avagy üzenete spam mappába kerül.

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

Felek egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a

tisztesség elvének,

valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kötelesek eljárni.

Ennek keretében a Ptk. 6:62. §-val összhangban a Felek kötelesek a szerződéskötési

tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.Ha a szerződés létrejön, az a Fél, aki az előbbi kötelezettségét megszegi, köteles a másik Fél ebből

származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai

szerint megtéríteni.A szerződés létrejöttének elmaradásáért a Feleket kártérítési kötelezettség

nem terheli.Ha a szerződés nem jön létre, az a Fél, aki az előbbikötelezettségét a

szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

o

A teljesítést érintő jognyilatk zatokat, reklamációkat, felszólításokat, vagy tájékoztatást az azt

közlő Fél köteles írásba foglalni és a másik Fél részére levélben, telefaxon vagy elektronikus

levélben megküldeni. Felek tudomásul veszik, hogy utóbb olyan tényekre, körülményekre

k

nem hivatkozhatnak, mellyel tudomásuk ellenére nem tette

y

A kapcsolattartók személ

kapcsolatosan írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek jobb eleget.

ét a szerződés teljesítése során bármelyik Fél szabadon

megváltoztathatja, de a változásról haladéktalanul értesíteni köteles a másik Felet. A teljesítés

á

részeként Vállalkozó vállalja folyamatosan jó kapcsolattart

a Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személlyel való st.

Titoktartás

Felek kötelesek a szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott, a másik Félre vonatkozó nem nyilvános, bizalmas bármely adatot, tényt és információt bizalmasan kezelni, megőrizni, illetve azt titokban tartani.

Üzleti titoknak minősül minden, a szerződés tárgyát képező Termék műszaki tartalma, azzal kapcsolatos elgondolás, annak része vagy melléklete is.

Felek egymás előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a másik Fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb információt, kivéve, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a Termék saját felhasználásához szükséges.

Mindennemű ilyen és hasonló intézkedés a bevont alvállalkozókra ugyanúgy érvényes.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a

vonatkozó szabályoknak nem megfelelőek lennének, az a többi rendelkezés érvényességét

nem érinti. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát.

Jogról való lemondás

Amennyiben Vállalkozó az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja,

a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen

jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Vállalkozó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Alkalmazandó jog és jogviták rendezése

A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog irányadó. Felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyukból fakadó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni; a megegyezéssel ésszerű időn belül nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Zalaegerszegi Járásbíróság, avagy a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékesét kötik ki.

T

14. JOGSZABÁLYI HIVA KOZÁSOK

Az ÁSZF-re különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

d

45/2014. (II. 26.) Korm. ren

szabályairól;

xxxx a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

n

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól; 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (GDPR);

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1. sz. melléklet

KARBANTARTÁSI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ