Tervezői szerződés (tervezet)

Tervezői szerződés (tervezet)

Amely létrejött egyrészről

Cégnév/név : Siófok Város Önkormányzata

Székhely/lakhely : 8600 Siófok Xx xxx 0.

Törzsszám : 731487

Adószám : 15731481-2-14

Bankszámla szám : 11639002-06180700-39000008

Képviselő : Xxxx Xxxxxx városfejlesztési- és üzemeltetési osztályvezető

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről

Cégnév/név : .…….……………………

Székhely : …………………………..

Cégjegyzékszám : ….……………………….

Adószám : ..…………………………

Bankszámla szám : …………………………..

Képviseli : …………………………..

Telefon : ……………………………

E-mail cím : …………………………….

mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), együttesen: “felek” között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja „Siófok, parkoló kialakítás tervezése 2 helyszínen” tárgyú feladatok elvégzését alábbiak szerint:

Közterületi parkoló tervezése a meglévő parkoló bővítésével a Siófok, Xxxx Xxxxxx xxxx 00. számú társasház déli oldalán a 9698/12 hrsz.-ú közterületen. A tervezési feladat a parkoló engedélyezési és teljes körű kiviteli terveinek, tervezői költségvetésének elkészítése és az építési engedély beszerzése.

Közterületi parkoló tervezése a Siófok, Xxxx Xxxxxx xxxx 00/C társasház melletti 9698/12 hrsz-ú közterületen. A tervezési feladat a parkoló engedélyezési és teljes körű kivitelezési terveinek, tervezői költségvetésének elkészítése és az építési engedély beszerzése.

2. Tervező elvállalja a tervezési területen érintett közműkezelőktől a közmű-egyeztetési jegyzőkönyvek és közműkezelői nyilatkozatok beszerzését is.

3. Amennyiben a közműkezelők közműnyilatkozatukban bármilyen kifogással élnek, vagy további terveztetést írnak elő, úgy a Tervező köteles azokat a Megrendelővel előre egyeztetett összegben, külön díjazásért elkészíteni vagy elkészíttetni.

4. Tervező köteles a megvalósítás érdekében lefolytatandó beszerzési eljárás során Xxxxxxxxxxxx által feltett kérdések megválaszolásában közreműködni.

5. Tervező köteles a munkaterület átadáson részt venni, valamint a kivitelezési munkák folyamán minimum 2 alkalommal a Megrendelő által megadott időpontban a kivitelező által felvetett problémákra megoldási javaslatot adni, tervezői művezetést vállalni.

6. A tervezői díj nem tartalmazza az engedélyezési eljárás engedélyező hatóság által meghatározott eljárási díjat, azt minden esetben Megrendelő fizeti.

II. HATÁRIDŐ

1.) Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a dokumentációt az alábbiak szerinti időpontban a vonatkozó rendeletek előírásainak megfelelően közvetlen átadással teljesíti:

• Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélykérelem benyújtása: 2021. június 30.

• Kiviteli terv elkészítése Jogerős építési engedély kiadását követő 15 munkanap.

2.) A szerződő felek a tervezés időszakában legalább egy alkalommal a helyszínt közösen bejárják, egy alkalommal pedig tervegyeztetést tartanak a megrendelő hivatalos helyiségében. Megrendelő a további egyeztetés lehetőségét fenntartja.

III. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

1. Tervezőt a komplex tervezési munka ellenértékeként …………………….,- Ft. + ÁFA,

…………………………..,- Ft.

azaz: ………………………………………… forint illet meg. Megrendelő fizetési határideje 30 naptári nap, melyet Megrendelő a szerződés aláírásával elfogad. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat + 4 %-nak megfelelő összeget köteles megfizetni.

2. Pénzügyi ütemezés:

	Határidő	Számlázási rész	Összeg
Engedélyezési terv beadás	2021.június 30.	1.részszámla	……………….,-Ft+ÁFA
Kiviteli terv átadása	engedély+15 munkanap	végszámla	………………..,-Ft+ÁFA

illeti meg.

IV. TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉG

1. Tervező a végzett munkáért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint felelősséggel tartozik.

2. Tervező megfelelő jogosultsággal és tapasztalattal rendelkezik, illetve az árajánlat adásánál kellőképpen megvizsgálta a feladat bonyolultságát és terjedelmét és képes a tervezési feladat elvégzésére. A tervező a helyszínt bejárta, megtekintette, ajánlatát ennek alapján készítette el.

3. Tervező a tervdokumentációt a különböző releváns jogszabályokban, szabványokban előírtak betartásával, figyelembevételével készíti el.

4. A Tervező a tervdokumentációt az alábbiak szerint szolgáltatja: az engedélyezési tervet a hatósági példányokon túl további 2 nyomtatott példányban és 1 digitális példányban, a kiviteli tervdokumentációt 5 nyomtatott példányban és 2 példány digitális (PDF és dwg) formátumban adja át a Megrendelő részére. A Tervező a teljesítési kötelezettségének a Megrendelő székhelyén történő átadással, az átvétel igazolásával tesz eleget. A terveket a Megrendelő képviselőjének személyesen kell átadni.

Ezen felül Tervező biztosítja az engedélyezési eljárás lebonyolításához és a közmű valamint egyéb nyilatkozatok beszerzéséhez szükséges számú tervdokumentációt.

5. A felek úgy állapodnak meg, hogy a késedelmes szállítás esetén, a Tervező naponként bruttó 20.000,- Ft. azaz húszezer forint késedelmi kötbért köteles fizetni. Megállapodnak továbbá abban is, hogy a késedelem maximális időtartama 30 nap lehet – kötbérrel terhelten -, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

V. A TERVDOKUMENTÁCIÓ

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Megrendelő a Tervező által készített műszaki dokumentációk felett területi korlátozás nélküli, korlátlan, kizárólagos, harmadik személynek átadható felhasználási jogokat szerez, így egyúttal Tervező nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról. A felhasználói jog magában foglalja az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is. Felek rögzítik, hogy az e szerződésben meghatározott ellenérték a szellemi jogok átruházását is magában foglalja. A felhasználási jogok feltétele, hogy a Megrendelő a Tervezőnek a jelen szerződésben meghatározott ellenértéket, mint tervezési- és felhasználási díjat szerződésszerűen és maradéktalanul teljesítse.

2. A Tervező jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített tervdokumentáción sem neki sem harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy az általa készített tervdokumentáció a jelen szerződés aláírásának időpontjában hatályban lévő jogszabályoknak megfelel

VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, IRATAI

1. Jelen szerződés csak írásbeli formában és közös megegyezés alapján módosítható. A szerződés egyoldalú módosítása érvénytelen.

VII. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, ÉRVÉNYESSÉG

1. A szerződés a felek által történt cégszerű aláírását követően lép hatályba.

VIII. KAPCSOLATTARTÁS

Megrendelő részéről:

Turupoliné Xxxxxxxx Xxxxxxxxx beruházási csoportvezető

cím: 8600 Siófok, Xx xxx 0.

Tel: 0000000000

e-mail : XxxxxxxxxxXxxxxxxx.Xxxxxxxxx@xxxxxx.xx

Tervező részéről:

…………………………………

cím: ………………………………..

Tel: …………………………………..

e-mail: ………………………………………….

XI. EGYEBEK

1. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek: A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése során közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerződés teljesítése, illetve a szerződő felek jogos érdeke céljából. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. A Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem terjed ki az Infotv. szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra.

2. E szerződésben nem említett feltételekre nézve a PTK., a szerzői jogokra vonatkozóan a hatályos tv. rendelkezései az irányadók.

3. Tervező a tervezési feladatok komplex elkészítéséhez altervezőket (természetes személyek vagy jogi személyek, a továbbiakban: altervezők) szerződtethet. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka során Tervező és altervezők a vonatkozó hatályos jogszabály szerinti tervezői jogosultsággal rendelkeznek.

4. Tervezőnek azonban teljes felelőssége van az altervezőinek munkájára vonatkozóan!

5. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás, értelmezés és pontos megértés után saját kezűleg cégszerűen írták alá.

6. Felek szerződéses jogviszonyában bárminemű információ (közlés, kérés, utasítás stb.) kizárólag írásban érvényes. A nem írásban közölteket meg nem történtnek és érvénytelennek kell tekinteni.

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Siófok, 2021. április…. Xxxx Xxxxxx városfejlesztési- és üzemeltetési osztályvezető Siófok Város Önkormányzata Megrendelő	…………. …………………. Tervező
Jogi ellenjegyző: _______________________________________________ xx. Xxxxxxx Xxxxxx jegyző Siófok Város Önkormányzata	Pénzügyi ellenjegyző: _________________________________________________ Xxxxxx Xxxxx közgazdasági osztályvezető Siófok Város Önkormányzata

4