VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-
2-13) mint Megrendelő,
(képviseletében Xx. Xxxx Xxxxx polgármester), másrészről: Trend Építő Zrt. (cím: 1047 Budapest, Baross u. 74. cégjegyzékszám: 00-00-000000, adószám: 13875475- 2-41), mint Vállalkozó (képviseli: Xxxxxx Xxxxx, cégvezető) között
Bevezető rendelkezés:
A Megrendelő 2008. november 28-án a Közbeszerzési Értesítő 139. számában egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás nyertese a Vállalkozó. A jelen szerződés szerves egységet képez a vonatkozó ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtakkal együtt.
1. Szerződés tárgya
A Vác, Budapesti főút 37. sz. alatti Xxxxxx Xxxxx Városi Könyvtár épület utcai homlokzatainak felújítása a nyílászárók Megrendelő által korábban beszerzettekre történő cseréjével, illetve a kapcsolódó munkákkal együtt.
2. Vállalkozási díj
Nettó ajánlati ár: 16.935.881 Ft
5 % tartalékkeret: 846.794 Ft Nettó vállalkozási díj: 17.782.675 Ft
azaz (betűvel): tizenhétmillió-hétszáznyolcvankettőezer-hatszázhetvenöt Ft
A nettó vállalkozási díjat 20 % áfa növeli, így a teljesítés bruttó ára 21.339.210 Ft. Amennyiben az áfa törvény változik, úgy annak figyelembevételével – a nettó árból kiindulva – kell meghatározni a bruttó ellenértéket.
A vállalkozási díj a kivitelezés befejezésének határidejére prognosztizáltan, I. osztályú minőségben történő teljesítéssel, átalányáron kerül meghatározásra.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, azon tételek esetében is, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljeskörű kivitelezéséhez.
A vállalkozási díj magában foglal minden olyan megvalósítási költséget, melyet az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a nyertes ajánlat tartalmaz. A
Vállalkozó a vállalkozási díjon felül – a terv szerinti megvalósításhoz – többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka, infláció) nem érvényesíthet.
3. Teljesítési határidők
A kivitelezés kezdetének időpontja: 2009. március 16. A befejezési határidő 2009. május 6.
A Megrendelő előteljesítést is elfogad.
4. Megrendelő jogai és kötelességei
A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák figyelemmel kísérése céljából. Ennek során vizsgálja, hogy a munkavégzés az építési engedélyben, a kiviteli tervben, illetve – az esetleges változtatásokat követően – a tervezői módosításoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.
A Megrendelő szükség esetén tervezői művezetést biztosít.
A Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el.
Megrendelő a védőtető faanyagára és a használható bontott cserepekre igényt tart, az egyéb bontott anyagokra nem.
5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
A Vállalkozó a tervdokumentációt megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak tartja, az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka végzésére a szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
A Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a Megrendelőnek. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadásakor az építési naplót megnyitni, és azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
Az eltakarásra kerülő – később kibontás nélkül nem megvizsgálható – munkarészek elfedésének időpontjáról a Vállalkozó 2 nappal korábban telefax és telefon útján értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét. Az értesítést az építési naplóba mellékletként csatolni kell.
A Vállalkozó a kivitelezés során köteles gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
A Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok (1959. évi IV. törvény, a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM
rendelet, valamint a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti szavatosságot vállal.
A Vállalkozó kötelessége az építkezéshez szükséges ideiglenes víz és elektromos energia vételezésének egyeztetése a közmű üzemeltetőkkel. Az esetleges almérők kiépítése és a fogyasztás költsége a Vállalkozót terheli.
A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak megfelelően I. osztályú minőségben végzi és I. osztályú anyagokat épít be. A vállalási összege az I. osztályú teljesítésre vonatkozik.
A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képző munka végzése során a Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott; függetlenül attól, hogy a kárt a harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.
A Vállalkozó különleges felelősséggel tartozik a könyvtárban lévő értékek – hangsúlyozottan a könyvek – épségének és biztonságának megóvásáért. A Vállalkozó felelőssége az, hogy az állványzat folyamatos léte mellett is biztosítsa a vagyonvédelmet.
A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételéig.
A Vállalkozó jogosult – a nyertes ajánlata szerint – alvállalkozókat alkalmazni. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen munkavégzésére alvállalkozót vesz igénybe, köteles azt legkésőbb a munka megkezdése előtt írásban bejelenteni a Megrendelőnek.
A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
A Vállalkozó köteles az alkalmazottait megkülönböztető jelzéssel ellátott munkaruhával ellátni. A dolgozók munkavégzést csak ebben a ruhában folytathatnak.
A Vállalkozó a Könyvtár belső területén hétfő-szombaton 7 órakor kezdheti meg a munkát és azt hétköznap 19 óráig, szombaton 14 óráig be kell fejeznie. Ettől eltérő időpontban a Vállalkozó kizárólag külső munkákat végezhet. A Vállalkozó legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem zajos feladatokat valósítsa meg.
A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formájában értesíti a Megrendelőt, aki ennek alapján gondoskodik a műszaki átadás- átvételi eljárás összehívásáról.
A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételtől számított 60 hónap időtartamra vonatkozóan az estelegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként a nettó vállalkozási díjra vetítve 10 % jóteljesítési biztosítékot nyújt a Kbt. 53. § (5) szerint.
6. Műszaki átadás-átvétel
A Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson köteles átadni a megrendelőnek a következő dokumentumokat 1 példányban:
- megvalósulási terv
- beépített anyagok megfelelőségi igazolásai, minőségi tanúsítványai
- megfelelő tartalmú vizsgálati eredmények
- kivitelezői nyilatkozatok
- garanciajegyek, üzemeltetési és karbantartási utasítások, hitelesítési bizonylatok.
A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére. E tényt az építési naplóban rögzíteni kell.
A Vállalkozó értesítésében megjelölt átadás-átvételi időpontban a Megbízó köteles az elvégzett munkát megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzítik.
Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű és biztonságos használatot, úgy a Megbízó az átadás-átvételt megtagadhatja. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot kijelölni. E póthatáridőre a Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.
Ha a Vállalkozó a póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy azt a Megrendelő harmadik féllel végezteti el, és ennek költségét a Vállalkozó számlájának összegéből levonja.
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel 2009. május 6. vagy bármikor e nap előtt megkezdődött; kivéve, ha a Megrendelő az építményt nem vette át.
Az átvétel nem tagadható meg az építmény olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyeknek a kijavításával, pótlásával járó munkák nem akadályozzák az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát.
Az átadás-átvételi eljárástól számítva a megadott jótállási időtartamon belül 12, 36 és 60 hónap elteltével garanciális bejáráson a munkát újból meg kell vizsgálni.
7. Pénzügyi feltételek
A munka végső átadás-átvétele után a Vállalkozó a Megbízó nevére szóló számlát állít ki. E számla csak hiány- és hibamentes készültség esetén, az építési napló összes eredeti oldalának mellékelésével állítható ki.
A végszámla ellenértékének átutalása a kézhezvételtől számított 46 napon történik a Vállalkozó Raiffeisen Banknál vezetett 12010422-00100996-00100008 számlájára.
Pénzügyi teljesítésnek a Megrendelő számlájának a megterhelése minősül. A Megrendelő előleget nem folyósít.
Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti kamat felszámítására jogosult.
A Vállalkozó a késedelmes teljesítése esetén napi 150.000 Ft késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, maximum a nettó vállalkozási díj 15 %-áig.
8. Kapcsolattartás
A szerződő felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka vonatkozásában. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.
Megrendelő képviselői:
Xxxxxxx Xxxxxx főmérnök tel: 27/513-411, fax: 27/513-469, email: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Xxxxxx Xxxxx műszaki ellenőr tel: 27/513-497, 30/0000000, fax: 27/513-469
email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Xxxxx Xxxxxx műszaki ügyintéző tel: 27/513-451, 30/0000000 fax: 27/513-469,
email: xxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxx.xxx.xx
Vállalkozó képviselői:
Xxxxxx Xxxxx cégvezető tel/fax: 1/000-0000
Email: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx
Xxxxxx Xxxxx vezérigazgató tel/fax: 1/000-0000
Email: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxx létesítményfelelős tel/fax: 1/000-0000
Email: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx
A szerződő felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:
- építési naplóba bejegyzés
- postai levél
- fax
Minden héten egy előre egyeztetett időpontban a Megrendelő és a Vállalkozó, valamint a Könyvtár képviselője megbeszélést tart a végzett munkáról és a közvetlenül következő feladatokról.
9. Azonnali felmondás, vis major
A Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult e szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, blokád, háború, export-import tilalom) esetén a Vállalkozó kártérítési illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn. Ilyen esetben a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése 3 hónapot meghaladó
késedelmet szenved, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a kárukat maguk viselik.
10. Záró rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő vitás kérdéseket rendezését először közvetlen tárgyalások során kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén a perértéktől függően a Vác Városi Bírósághoz vagy a Pest Megyei Bírósághoz fordulnak.