CLASMAN KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
CLASMAN KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Verzió 1.0.
Érvényes: 2018. május 25‐től visszavonásig
1.ÉRTELMEZÉS
1.1 A jelen dokumentum szempontjából az alábbi szavak az alábbi jelentéssel bírnak:
CLASMAN KFT Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF): a Clasman Kft‐nek a jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei.
Szerződés: a Vállalkozó által visszaigazolt Megrendelés vagy a Felek között létrejött egyedi szerződés, amely az ÁSZF mellett vagy attól függetlenül rögzíti Felek megállapodásait.
Áru/Szolgáltatás: a Szerződésben foglalt beruházási, kivitelezési munka, áru, melyet Vállalkozó a Megrendelőnek teljesít, átad (beleértve annak egyes részeit is).
Megrendelő: Clasman Kft.
Megrendelés: A Megrendelő szokásosan használt megrendelési nyomtatványa, amelynek az ÁSZF automatikusan részét képezi.
Vállalkozó: az a személy, cég vagy vállalat, amely/aki elfogadja és/vagy teljesíti a Megrendelést vagy Szerződést.
Szerződés tárgya: a Megrendelő által a Megrendelésben vagy Szerződésben meghatározott Áru/Szolgáltatás
2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSI KÖRE
2.1 Az ÁSZF‐n kívül egyéb feltételek nem vonatkoznak a Megrendelő és a Vállalkozó közötti Szerződés megkötésére, kivéve, ha Felek azt külön megállapodásban rögzítik.
2.2 Csak írásbeli Megrendelések minősülnek a Megrendelő által, a jelen dokumentumban foglalt Áru megvásárlása céljából tett megrendelésnek. A Vállakozó köteles a Megrendelést írásban visszaigazolni, elfogadva ezzel az ÁSZF‐t. Amennyiben a visszaigazolást Vállalkozó a Megrendelés dátumától számított 3 napon belül nem teszi meg, az azt jelenti, hogy elfogadja a Megrendelés minden feltételét, az ÁSZF‐t és a Megrendelésnek megfelelően teljesít.
2.3 A Szerződésben nem szereplő kérdésekben, amennyiben ez értelmezhető, az Ajánlati felhívásban és Dokumentációban, illetve a tárgyalásról készült jegyzőkönyvben foglaltakat kell figyelembe venni.
3. A MEGRENDELÉSBEN FOGLALT ÁRU/SZOLGÁLTATÁS MEGVÁLTOZTATÁSA
3.1 Megrendelő bármikor megváltoztathatja az Áru/Szolgáltatás jellemzőit, illetve a Szerződés teljesítését, és a Vállalkozóval előzetesen egyeztethet.
3.2 Amennyiben változtatásra kerül sor és annak következtében számottevően megnőnek vagy lecsökkennek a Szerződés teljesítéséhez szükséges költségek, illetve az ahhoz szükséges idő, úgy a Feleknek meg kell állapodni az ár kiigazításban, csakúgy, mint a szállítás és a teljesítés időpontjában, azzal a feltétellel, hogy az árat megemelni vagy a szállítási és a teljesítési időt meghosszabbítani csak akkor lehet, ha ahhoz a Megrendelő írásban előzetesen kifejezetten hozzájárult.
3.3 Vállalkozó csak Megrendelővel történt előzetes egyeztetés és jóváhagyás után változtathat bármely témában.
4. MINŐSÉG ÉS HIBÁK
4.1 A Vállalkozó garantálja, hogy az Áru/Szolgáltatás kivitelezése, minősége, anyaga és megmunkálása a lehető legjobb, semmilyen hiba nem áll fenn ezekkel kapcsolatban és minden szempontból megfelel a Szerződésben foglaltaknak, valamint alkalmas a Megrendelő által az ajánlatkérésben meghatározott konkrét céloknak. A Megrendelő ÁSZF‐ben foglalt jogain kívül érvényesülnek a törvény által meghatározott előírások és a Vállalkozó által a Megrendelő részére biztosított további garanciák is. A projekt megvalósítását megfelelő hozzáértéssel és gondossággal, valamint az iparban szokásos legjobb gyakorlatnak megfelelően kell teljesíteni.
4.2 A Vállalkozó köteles betartani a Megrendelő által alkalmazni kívánt és jóváhagyott minőségbiztosítási rendszereket. Ezen kívül a Vállalkozó köteles alkalmazni minden olyan szükséges intézkedést, melyek segítségével az Áru/Szolgáltatás, annak összetevői és egyes részei nyomon követhetők.
4.3 A 10. szakaszban foglalt teljesítési határidőt megelőzően a Megrendelő bármikor megvizsgálhatja és ellenőrizheti az Árut/Szolgáltatást, a Vállalkozó üzemét, az általa alkalmazott eljárásokat és folyamatokat. Ha az ilyen ellenőrzés, illetve vizsgálat hatására a Megrendelő úgy látja, hogy az Áru/Szolgáltatás, az üzem és/vagy a folyamat és/vagy az eljárások nem felelnek meg vagy valószínűleg nem fognak megfelelni a Szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő köteles erről értesíteni a Vállalkozót. A Vállalkozó köteles megtenni minden szükséges lépést a fentiek megfelelőségének biztosítása érdekében, valamint a Megrendelő ezen kívül további
ellenőrzést és vizsgálatot követelhet és jogosult azon részt venni is.
4.4. A fenti vizsgálat és ellenőrzés mellett a Vállalkozó továbbra is felelősséggel tartozik az Áruért és ellenőrzés vagy vizsgálat végzése nem csökkenti és semmilyen módon nem vis maior eseménynek minősülő bármely gyártási/előállítási kiesést, továbbá Megrendelővel egyeztetnie kell a gyártás, előállítás újra‐indulásának várható idejét.
5.GARANCIA
5.1 Vállalkozó köteles garanciát vállalni a leszállított Áru/Szolgáltatás minőségére, működőképességére, valamint a biztonságtechnikai, higiéniai, környezetvédelmi stb. követelményekre. A garanciaidő 12 hónap az üzembevételtől számítva, vagy legkésőbb 18 hónap a leszállítást követően. Vállalkozó köteles megkülönböztetni az általa gyártott, valamint kereskedelmi forgalomból beszerzett egységeket.
5.2 Abban az esetben, ha a leszállított Árut/Szolgáltatást javítani vagy cserélni kell, a garanciaidő a javítás esetén a javítási idővel meghosszabbodik, vagy a lecserélt Áru/Szolgáltatás üzembevételétől újból kezdődik.
5.3. Vállalkozó köteles felelősséget vállalni az ún. szekunder meghibásodásokért is: azon károk, amelyek a kiinduló meghibásodás következtében adódnak elő.
6. KÁRTÉRÍTÉS
6.1 Vállalkozó köteles teljes mértékben kártérítést fizetni a Megrendelőnek minden veszteséggel, kárral, sérüléssel, költséggel, elmaradt haszonnal és kiadással kapcsolatban (beleértve az ésszerűen felmerült jogi és egyéb szakmai díjakat és kiadásokat), mely a Vállalkozó vagy alvállalkozóinak tevékenysége következtében vagy azzal kapcsolatban merült fel az alábbiak szerint:
a, hanyag munkavégzés, rossz minőség vagy anyagok, beleértve többek között a hibás előállítást és a rejtett hibákat;
b, nem megfelelő áruk/ pótalkatrészek vagy szolgáltatás nyújtása c, ha az ÁSZF‐ben foglalt előírásokat nem megfelelően teljesítették
d, minden olyan igény, melyet a Megrendelővel szemben támasztottak bármilyen természetű, az alkalmazottak, megbízottak vagy harmadik személy tevékenysége folytán felmerült felelősséggel, veszteséggel, költséggel vagy kiadással kapcsolatban (együttesen: Veszteség), amennyiben az Áru/Szolgáltatás miatt, a Vállalkozó által elkövetett közvetlen vagy közvetett szerződésszegés, hanyag teljesítés, vagy a teljesítés elmaradása vagy késedelme folytán következett be.
7. JOGORVOSLATOK
7.1 A Megrendelőt általánosságban megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek mellett, ha az Árut nem a Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően szolgáltatják, vagy a Vállalkozó nem teljesíti ezeket a feltételeket, a Megrendelő‐szabad választása szerint‐ az alábbi lehetőségek bármelyikével élhet (akár többel is), tekintet nélkül arra, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben teljesítette‐e az általa szolgáltatott Árut/Szolgáltatást:
a, Visszavonhatja a Megrendelést
b, Visszautasíthatja az Árut/Szolgáltatást (részben vagy egészben)
c, Megrendelő választása szerint úgy is dönthet, hogy lehetőséget biztosít a Vállalkozónak, hogy saját költségén javítsa ki a hibát, illetve megtegyen minden olyan intézkedést, amely a Szerződésben foglaltak betartásához szükséges
d, a Vállalkozó költségén minden szükséges intézkedést megtehet annak érdekében, hogy az Áru/Szolgáltatás megfeleljen a Szerződésben foglaltaknak; és
e, követelheti a Vállalkozó által elkövetett szerződésszegések miatt bekövetkező károk megtérítését.
8. SZABADALOMMAL KAPCSOLATOS GARANCIA ÉS KÁRTÉRÍTÉS
8.1 A Vállalkozó garantálja, hogy a Szerződés keretei között leszállított Áru/Szolgáltatás, továbbá az Áru/Szolgáltatás értékesítése és rendeltetésszerű használata vagy a kívánt használati mód nem sért semmilyen szabadalmi vagy szerzői jogot és nem valósít meg ipari titoksértést.
8.2 Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy a Megrendelőt, jogutódait, engedményeit, vásárlóit és a Megrendelő által értékesített termékek vásárlóit semmilyen hátrányos következmény ne érje és azok felmerülése esetén kártérítést fizessen az előbbieknek, amennyiben az Áru/Szolgáltatás használatával kapcsolatban bármilyen szabadalom vagy szerzői jog szándékos vagy gondtalanul elkövetett megsértése, illetve ipari titoksértés esetén igény, per, veszteség és kár következik be, beleértve az észszerűen felmerült ügyvédi költségeket, díjakat, és megítélt kiadásokat is.
8.3 Vállalkozó engedélyt ad Megrendelőnek a szellemi alkotások kizárólagos és korlátlan felhasználására. A Vállalkozó további felhasználási engedélyt másnak, a Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül nem adhat, és maga is csak akkor jogosult a szellemi alkotások felhasználására, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult. A Megrendelőnek a Szerződésen alapuló felhasználási jogosultsága területileg, időben, módjában és mértékében korlátlan.
8.4 Vállalkozó a szellemi alkotások felhasználásához elengedhetetlen vagy nyilvánvalóan szükséges, a szellemi alkotások lényegét nem érintő változtatásokat a Megrendelő kérésére köteles végrehajtani.
8.5 Vállalkozó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó külön engedélye nélkül is megfigyelje és tanulmányozza a szellemi alkotásokhoz tartozó elgondolások, eljárások működését.
9.BIZTOSÍTÁS
9.1 Vállalkozó teljes körű felelősségbiztosítást köteles fenntartani, beleértve harmadik személyeknek vagy szerződéses felelősséggel kapcsolatos események (testi sérülés vagy dologi kár) biztosítását is, és a termékfelelősség‐biztosítást, melyben a Megrendelőt további
biztosítottként kell megnevezni és kérésre köteles bemutatni a biztosításról szóló dokumentumot.
9.2 A Vállalkozó köteles biztosítási eseményenként legalább az ügylet értékének megfelelő összegű biztosítást fenntartani.
10.TELJESÍTÉS
10.1 A Megrendelő telephelyén a minimum védőeszközök és védőruházat használata kötelező: védősisak, védőszemüveg, hosszúszárú nadrág, rövid ujjú póló, zárt cipő.
Egyéni védőeszközök hiánya mellett Vállalkozó munkavállalói munkát nem végezhetnek a Megrendelő telephelyén, munkaterületén.
10.2 Ha a Megrendelő írásban hozzájárul a részteljesítés elfogadásához, A Szerződés minden egyes részteljesítés vonatkozásában különálló szerződésnek minősül. Emellett, ha a Vállalkozó elmulasztja bármely részteljesítést, a Megrendelő dönthet úgy, hogy az egész Szerződéstől eláll.
10.3 Ha a Felek másként nem rendelkeznek, a Vállalkozó köteles biztosítani az Áru/Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges szerszámokat, eszközöket, rezsianyagokat, munkavédelmi eszközöket, melyekért külön díjat nem számol fel.
11.HIBÁS/KÉSEDELMES/NEM TELJESÍTÉS
Felek a Szerződés tárgyát képező feladatot a kötbér szempontjából oszthatatlannak tekintik. Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik, ha
‐ a Szerződést nem teljesíti
‐ a Szerződést késedelmesen teljesíti
‐ a Szerződést hibásan teljesíti
‐ a Szerződés teljesítése a Vállalkozó felróható magatartása miatt meghiúsul.
11.1 Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, ha Vállalkozó szerződésszegése miatt a teljesítés már nem áll érdekében. A Megrendelő jogszerűen gyakorolt elállása nem mentesíti Vállalkozót a kötbér és kártérítési felelősség alól.
A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
11.2 A Szerződés ütemezései alapján megállapítható késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes és hibás teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetései kötelezettség újból kezdődik.
11.3 A kötbér mértéke:
‐ Késedelmes teljesítés esetén a kötbér heti mértéke 3%, maximum: 20 %
‐ Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke – ha megrendelő kijavítást, vagy újbóli elvégzést igényel, heti 3 %, maximuma 20%
‐ Lehetetlenülés és nem teljesítés esetén 25 %
11.4 A kötbér alapja: az Áru/Szolgáltatás nettó vételára (vállalkozási díj), rész átadás‐átvétel esetén a késedelmesen teljesített Áru/Szolgáltatás nettó vételára. Rész‐számla kiállítása önmagában nem jelent rész átadás‐átvételt.
11.5 A kötbér esedékessé válik:
‐ késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket,
‐ hibás teljesítés esetén rész határidőtől számítva a késedelemre vonatkozó szabály szerint,
‐ lehetetlenülés esetén attól az időponttól kezdődően, amikor a Megrendelő erről tudomást szerez.
11.6 Megrendelő kötbér összegét a rész‐ illetve végszámlából jogosult levonni. Nyitott számla hiányában Megrendelő a kötbér összegét külön levélben kiterhelve számlázza, melyet
Vállalkozó köteles annak kézhezvételét követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.
12. TULAJDONJOG ÉS A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA
12.1 A Vállalkozó az Áru/Szolgáltatás műszaki átadás‐átvételének, üzembe helyezésének sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz szükséges okmányokat a Megrendelő helyszíni képviselőjének átadni a teljesítés alkalmával, vagy a műszaki átadás‐ átvételi eljárás előtt.
12.2 A teljesítés, illetve az átadás‐átvétel igazolására kizárólag a Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételeihez 0.xx. mellékletként csatolt Átadás‐átvételi jegyzőkönyv nyomtatvány használható.
12.3 Megrendelőnek joga van az átadás‐átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozóan határidőket megjelölni. Ezek a határidők befolyással vannak a Szerződés kötbér megállapodásaira is. Továbbá joga van a Megrendelőnek a teljesítés igazolása során a feltárt hiányosságok, elmaradások, igazolt szabálytalanságok tekintetében a vállalkozási díjból levonást eszközölni.
12.4 Bármely szállítási vagy teljesítési dokumentum nem jelent az Áruval/Szolgáltatással szembeni bárminemű kifogás jogáról való lemondást.
12.5 Amennyiben a Megrendelő részéről részbeni előre fizetés történik, akkor minden részletfizetéssel arányos mértékben száll át a Megrendelőre az Áru/Szolgáltatás feletti tulajdon‐ és rendelkezési jog. Az Áru/Szolgáltatás műszaki‐átadás átvételével a teljes tulajdon‐ és rendelkezési jog a Megrendelő tulajdonába kerül.
13.CSOMAGOLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
13.1 A Szerződés teljesítéséhez felhasznált árut megfelelően elő kell készíteni, címkézni kell, be kell csomagolni és meg kell jelölni a Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.
13.2 Minden veszélyes anyagot/terméket/ eszközt külön kell csomagolni a veszélyesnek nem minősülő áruktól, Vállalkozó köteles megjelölni a Nemzetközi Veszélyességi Jelzésekkel és fel kell tüntetnie a veszélyes anyagok egyes összetevőit.
13.3 Amennyiben az Áru/Szolgáltatás megvalósításához szükséges terméket/anyagot/eszközt csere göngyölegben szállítja le, akkor a göngyölegek elszállításáról a Vállalkozó gondoskodik. Minden esetben maradéktalanul be kell tartania a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos jogi követelményeket, előírásokat, illetve jelölés módokat (ADR) és minden esetben rendelkezniük kell a szállított veszélyes anyagok biztonsági adatlapjával.
14. A JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK BETARTÁSA
14.1 A teljesítendő Árunak/Szolgáltatásnak minden szempontból meg kell felelnie az alkalmazandó törvényeknek, rendelkezéseknek és szabályoknak, valamint a szükséges engedélyekben foglaltatnak. Vállalkozó garantálja, hogy valamennyi hatósági és jogszabályi előírást teljes mértékben betart, a betartással kapcsolatos költségek elszámolása az ajánlati ár keretein belül megtörtént. Ezen felül a Vállalkozó a 1993. évi X. törvény értelmében garantálja, hogy minden vonatkozó‐ így különösen a környezetvédelemmel, árumegjelöléssel, termékfelelősséggel és a minőséggel, illetve a munkabiztonsággal kapcsolatos‐ előírást, szabványt, műszaki szabályt, jogszabályt betart. A károk, illetve ezek költségek, amelyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek, teljes mértékben Vállalkozót terhelik.
14.2 A Magyarországon hatályos jogszabályi előírásoknak, szabványoknak való megfelelést az Áru/Szolgáltatás teljesítéséhez felhasznált termékekre, termékcsaládra előírt módon, megfelelően, dokumentálnia kell a Vállalkozónak. A szállítói megfelelőségi nyilatkozattal igazolni kell, amit a Szerződés teljesítésekor kell átadni.
15. ÁR
15.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal az Árunak/Szolgáltatásnak a Szerződésben foglalt feltételek szerinti, szerződött áron és határidőre történő maradéktalan teljesítésére.
15.2 Az Áru/Szolgáltatás árát a Megrendelésben és/vagy Szerződésben kell feltüntetni, és az nem tartalmazza a jogszabály által előírt és a Vállalkozó által visszatartott adókat, viszont tartalmazza az összes többi díjat, költséget, kivéve, ha a Megrendelő írásban másként rendelkezik.
15.3 Vállalkozó köteles a Megrendelőnek számlát kibocsátani, miután a Megrendelőnek teljesítette az Árut/Szolgáltatást, azonban erre nem azzal egy időben köteles.
„Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet ‐ hiba esetén ‐ előírásszerűen javítottak.”, 2000 évi C. (Számvitelről szóló) törvény
165. § 2. pont)”
Továbbá a számlának tartalmaznia kell a Szerződés/Munka számát, valamint mellékletként Szállítólevelet vagy Átadás‐átvételi jegyzőkönyvet Megrendelő felhatalmazottjának aláírásával és pecsétjével.
16. FIZETÉS
16.1 Bármely fizetés/átutalás a Megrendelő mindazon jogai fenntartásával történik, melyek a Vállalkozó hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.
16.2 Függetlenül az egyébként rendelkezésre álló jogoktól és jogorvoslati lehetőségektől a Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy beszámítson bármely, a Vállalkozó által a Megrendelőnek meg nem fizetett összeget a Megrendelő által a Szerződés alapján a Vállalkozónak megfizetendő tartozásba.
16.3 A Számlázások ütemezését a Szerződésben kell rögzíteni. Amennyiben Xxxxx a Szerződésben a számlázások ütemezésében nem állapodnak meg, úgy azt Megrendelő automatikusan egy számlának (végszámla) tekinti és fogadja.
16.4 A Végszámlán a Vállalkozónak jelölni kell a jólteljesítési garanciális biztosíték lejárati időpontját, és a garancia biztosításának módját. Amennyiben a Vállalkozó a garanciát bankgarancia formájában szolgáltatja, úgy az arról szóló bizonylatot a számlával egy időben kell megküldenie, ellenkező esetben Megrendelő visszatartja, és annak kiváltására a lejáratig nincs lehetőség.
17. A MEGRENDELŐ TULAJDONJOGA
17.1 Minden olyan esetben, amikor a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik az egyes anyagok, felszerelések, eszközök, színek, formák, szerzői jogok, formatervezéssel kapcsolatos jogok és más, olyan szellemi tulajdonjogok, melyek a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott, az Áru/Szolgáltatás teljesítéséhez használt rajzokra, specifikációkra és adatokra vonatkoznak, a Vállalkozó köteles saját felelősségére megfelelően megőrizni, és jó állapotban tartani mindaddig, amíg visszaszolgáltatja azt a Megrendelőnek, továbbá kizárólag a Megrendelő írásbeli utasításainak megfelelően rendelkezhet vele és használhatja azt.
17.2 Bármely a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó vagy alkalmazottai, megbízottai vagy alvállalkozói által együttesen vagy önállóan elkészített, kitalált vagy alkalmazott találmányt, felfedezést vagy műszaki folyamatot a Megrendelő tudomására kell hozni és bizalmas információnak minősül.
18. PÓTALKATRÉSZEK ÉS AZ ÁRU/SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK GYÁRTÁSÁNAK BESZÜNTETÉSE
18.1 a Vállalkozó vállalja, hogy:
a, amennyiben és amíg a (b) pontnak megfelelően nem értesíti Megrendelőt, a Vállalkozó a Megrendelésben foglalt Áru/Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges terméket /anyagot/eszközt vagy a kicseréléséhez szükséges pótalkatrészeket az Áru/Szolgáltatás élettartama alatt a Megrendelő által meghatározott feltételeknek megfelelően, tisztességes és ésszerű áron köteles biztosítani
b, amennyiben azt tervezi, hogy a jövőben nem szállítja az Áru/Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges terméket/anyagot/ pótalkatrészeket, legalább 180 nappal korábban írásban értesítenie kell a Megrendelőt.
19. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
19.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Xxxxx harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé.
19.2 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:
‐amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt szerző Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
‐amelyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt szerző Xxx számára.
19.3 Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem készíthet fényképeket a Megrendelő felszereléseiről, berendezéseiről és tulajdonáról.
19.4 Vállalkozó köteles szigorúan titokban tartani minden olyan műszaki vagy kereskedelmi know‐how‐ra, specifikációra, találmányra, folyamatra vagy kezdeményezésre vonatkozó információt, amelyek bizalmas természetűek, és amelyet a Megrendelő, vagy annak megbízottja a Vállalkozó tudomására hozott, illetve minden olyan bizalmas információt, amely a Megrendelő üzleti tevékenységére vagy termékeire vonatkozik.
19.5 A Vállalkozó nem használhatja a Megrendelő védjegyeit vagy cégnevét egyetlen hirdetési vagy promóciós anyagában, sem kivéve, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indoklás nélkül visszavonni.
20. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
20.1 Megrendelő jogosult bármikor és bármilyen okból részben vagy egészben felmondani a szerződést, amennyiben írásban értesíti erről a Vállalkozót és ettől eltérő megállapodás hiányában 60 napos felmondási időt biztosít.
20.2 Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben írásban értesíti erről a szándékáról a Vállalkozót, az alábbi esetekben:
a, ha Vállalkozó a Szerződésben vagy az ÁSZF‐ben foglalt kötelezettségét súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi,
b, vállalkozó csődeljárást kezdeményezett maga ellen vagy egyezségi kísérletet kezdeményezett hitelezőivel, illetve egyéb módon élni kíván az adott időpontban a fizetésképtelen adósokat megillető törvényben foglalt lehetőségekkel.
c, a Vállalkozó befejezi, vagy kilátásba helyezi, hogy befejezi üzleti tevékenységét; vagy d, a Vállalkozó pénzügyi helyzete olyan mértékben megromlik, hogy a Megrendelő
ésszerű megítélése szerint kétséges, hogy a Vállalkozó fogja‐e tudni teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit.
20.3 A Szerződés felmondása‐ akármilyen okból történjék is‐ nem érinti a Megrendelőnek a felmondást megelőzően keletkezett jogait. A 6., 17., és 19. pontban foglaltak a felmondásra való tekintet nélkül kikényszeríthetőek maradnak a felmondás megtörténtétől függetlenül.
20.4 Felek bármelyikének azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás (elállás) hatályának napjáig, a Szerződéssel összefüggésben keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni és kifizetni.
21. ENGEDMÉNYEZÉS ÉS ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBE VÉTELE
21.1 A Szerződésből és az ÁSZF‐ből származó jogot vagy kötelezettséget a Vállalkozó sem részben, sem egészben nem ruházhatja át, nem engedményezheti, kivéve, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult.
21.2 Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe, azonban a teljesítés egészét nem adhatja alvállalkozásba. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes, írásbeli engedélye alapján jogosult alvállalkozó igénybevételére.
21.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót foglalkoztat a munkaterületen, amelyet a Megrendelőnek nem jelentett be, vagy aki előminősítési igazolással az adott munkára nem rendelkezik, úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó jelenlétét jogosulatlannak tekinti, és a munkaterületről kitilthatja.
21.4 Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződéssel kapcsolatos végső elszámolást követően a részére (vagy alvállalkozók részére) kibocsátott belépőkártyákat és engedélyeket hiánytalanul visszaadja Megrendelőnek.
21.5 Alvállalkozó igénybevétele esetén Megrendelő írásban, az ok megjelölésével kérheti, hogy Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó vagy saját alkalmazottat vegyen igénybe. Vállalkozó a kérést nem tagadhatja meg.
21.6 A Vállalkozó nem köthet alvállalkozóival olyan tartalmú megállapodást, amely Megrendelő tulajdon, vagy egyéb jogszerzését az Árun korlátozná, vagy megakadályozná.
22. VIS MAIOR
22.1 Felek nem követnek el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségeik teljesítését vis maior esemény akadályozza meg. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli a megállapodás létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a szerződő Xxxxx nem háríthattak el, nem láthattak előre, és amely nem róható fel a Feleknek. Ezen események nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
22.2 Mindkét Fél fenntartja a jogot arra, hogy a teljesítés vagy a fizetés időpontjától eltérjen, felmondja a Szerződést vagy csökkentse a megrendelt áru/szolgáltatás mennyiséget, amennyiben vis maior következtében nem, vagy csak késedelmesen tudja teljesíteni üzleti kötelezettségét, feltéve, hogy a vis maiorról azonnal, írásban értesíti a másik felet.
22.3 Ha bármely Fél nem képes legalább 60 egymást követő napon át teljesíteni a kötelezettségeit, a másik Fél azonnal felmondhatja a Szerződést, amennyiben írásban értesíti a másik Felet arról, hogy ilyen jellegű akadály áll fenn.
23. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
23.1 Vállalkozó a Szerződés megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt, a szükséges jogosultsággal rendelkező munkaerőt köteles alkalmazni, akik a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.
23.2 Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó köteles erre haladéktalanul, írásban a Megrendelő figyelmét felhívni. A késedelmes figyelmeztetésből származó következmények a vállalkozót terhelik.
23.3 Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő székhelyén vagy telephelyén személyesen eljáró alkalmazottja, közreműködője nem lehet büntetett előéletű, illetve olyan személy, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban.
23.4 Abban az esetben, ha a Szerződés teljesítéséhez szükséges terméket/anyagot/eszközt részben vagy egészben a Megrendelő biztosítja az átadás‐átvételt követően a Vállalkozó az átvett termékért/eszközért/anyagért felelősséggel tartozik. A veszélyes hulladék nem
megfelelő kezeléséből, a szabályok betartásának elmulasztásából eredő mindennemű kár, büntetés, költség kizárólag a Vállalkozót terheli.
23.5 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőnek hulladékszállítást is végez, minden esetben rendelkeznie kell a tevékenységhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel, és minden esetben az adott hulladékra vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatja csak át.
23.6 Vállalkozó köteles a műszaki átadás időpontjáig a már elkészült munkarészekben keletkezett harmadik Fél által okozott károkat kijavítani, helyreállítani, amiért Megrendelő felé kárigénnyel nem élhet.
23.7 A munka előrehaladása során a Vállalkozónak időről‐időre el kell takarítania és távolítania a munkaterületről a felesleges anyagot és szemetet. A munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell távolítania minden munkaeszközét. Az egész munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell elhagynia.
23.8 Vállalkozó minden esetben köteles a hiba bejelentésétől számított 3 napon belül, a funkciót súlyosan veszélyeztető hiba esetén haladéktalanul a javítást, ha a hiba kijavítással nem hárítható el, a kicserélést megkezdeni, a megtett intézkedésekről Megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben Vállalkozó a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárait a Vállalkozóval szemben érvényesítheti.
24. MUNKABIZTONSÁG
24.1 Vállalkozó a Megrendelő telephelyén, munkaterületén csak akkor kezdheti meg a munkát, ha munkafolyamat elvégzéséhez minden tekintetben – személyi, tárgyi, környezeti tényezők‐ biztosította a biztonságos, és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit, illetve a Vállalkozó tudomásul veszi , hogy olyan tevékenységet nem végezhet amellyel a Megrendelő munkavállalóinak, vagy más egyidejűleg a telephelyen, munkaterületen munkát végző Vállalkozó dolgozóinak munkáját, testi épségét, biztonságát, valamint a helyszínen lévő berendezések, szerszámok, eszközök biztonságos állapotát veszélyeztetné.
24.2 Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon a súly és mérethatárok megtartásával szabad.
24.3 Vállalkozó a Megrendelő telephelyén, munkaterületén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely általános minőségtanúsítással, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik és a berendezésen a munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték.
24.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő telephelyén, munkaterületén saját dolgozójának egy esetlegesen bekövetkezett munkabalesetével kapcsolatosan a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatos semminemű kivizsgálási, anyagi felelősségi áthárítási követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel Vállalkozó a Megrendelő felé nem léphet fel.
24.5 A Megrendelő telephelyén építési‐kivitelezési helyszínén elhelyezett, veszélyekre felhívó feliratokat, táblákat, piktogramokat a Vállalkozó köteles tevékenysége során maradéktalanul betartani.
25. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
25.1 Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben hatálytalanná, érvénytelenné, megtámadhatóvá válik, a hatálytalanság, érvénytelenség, megtámadhatóság vagy észszerűtlenség vonatkozásában külön kell kezelni az ÁSZF‐ben foglalt többi rendelkezéstől és azon többi rendelkezés továbbra is változatlanul érvényben és hatályban marad.
25.2 Amennyiben az ÁSZF‐ben foglalt valamely rendelkezést nem, késedelmesen, vagy csak részben kényszerítik ki, az nem jelenti azt, hogy bármely Fél lemondott volna jogainak érvényesítéséről.
25.3 Amennyiben a Megrendelő lemond a vállalkozó által elkövetett szerződésszegés esetén vagy a Szerződéssel kapcsolatos hibák kapcsán őt megillető jogosultságok érvényesítéséről, nem tekinthető úgy, hogy esetlegesen előforduló későbbi szerződésszegések esetén vagy hibák kapcsán is lemondott ezen jogai érvényesítéséről, illetve az semmi esetre nem befolyásolja az ÁSZF‐ben foglalt egyéb rendelkezéseket.
25.4 Az ÁSZF‐re a magyar jog vonatkozik és a Felek az összeghatártól függően a Székesfehérvári Járásbíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességében állapodnak meg.
25.5 Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően‐ vagy előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
26. ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS
26.1. A Társaság, mint adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának
időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.
26.2. A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e‐mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.
26.3. A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem aláíró ‐ természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e‐mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. A szerződő partner feladat annak biztosítása, hogy kapcsolattartói a Társaság részére az adatkezelési hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő partner új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.
26.4. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
26.5. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
26.6. A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben Társaságunkkal, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
26.7. Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekre, az érintett személy jogaira az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.
CLASMAN Korlátolt Felelősségű Társaság
ÁTADÁS‐ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
Szerződés/munka szám: …………………………………..
Készült: ………………………………....20….év ………hó napján
Jelen vannak: Clasman Kft. részéről : ……………………………………..........................
mint Vállalkozó részéről:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Szerződés tárgya: ……………………………………………………………………………………………….
Tárgybani munka
megnevezése: ………….………………………………………………………………………………….
Tárgybani munka szerződéses határideje: 20……év, ………………..hó, nap
A jelenlévők a tárgybani munkát megtekintették és megállapították, hogy a jelen átadás‐ átvételhez szükséges munkák és szükséges dokumentációk az alábbiak szerint elkészültek: Teljesítés napja: 20……..év, …………….hó… nap
Clasman Kft. kijelenti, hogy a teljesítés napján az alábbi megjegyzés figyelembevételével Vállalkozó a szerződés szerinti számla benyújtására jogosult azzal, hogy a Clasman Kft. a rejtett hibákból és a késedelmes teljesítésből eredő követelései érvényesítésének jogát fenntartja.
Megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Vállalkozó ezzel átadja, a Xxxxxxx Xxx. pedig átveszi a szerződés szerint a sz.
részszámla/végszámla (aláhúzandó) kiállításához teljesített munkát. Jelen átadás /átvételi jegyzőkönyv csak akkor igazolja a szerződés szerinti munka teljes átvételét, ha ez a
„Megjegyzés” rovatban feltüntetésre kerül.
……………………………………………………. ……………………………………………….
Megrendelő/Ügyintéző Vállalkozó
A jegyzőkönyv 2 db eredeti példányban készült.