VÁLLALKOZÁS
Általános Szerződési Feltételek
VÁLLALKOZÁS
Általános Szerződéses Feltételek VÁLLALKOZÁS
I. FEJEZET – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, A VÁLALLKOZÁSI SZERZŐDÉS FOGALMA, TÁRGYA, MEGHATÁROZÁSOK
Vállalkozási szerződés fogalma:
Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.
1. Megrendelő
1.1 Jelen szerződéses jogviszonyban Megrendelőnek minősül a Veolia Environnement (a továbbiakban: „Veolia”) közvetett vagy közvetlen többségi tulajdonában, vagy irányítása alatt álló magyarországi székhelyű leányvállalatainak (a továbbiakban: „Veolia Magyarország cégcsoport”) 1.2 pontban meghatározott bármely tagja vagy tagjai, illetve annak jogutódja, jogutódjai, amelyek a Vállalkozóval állnak jogviszonyban.
1.2 A Veolia Magyarország cégcsoporthoz tartozó azon cégek listája, amelyekre kiterjed a jelen Általános Szerződéses Feltételek személyi hatálya, a xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx honlapon érhető el.
2. Vállalkozó
2.1 Vállalkozónak minősül minden, a Különös Szerződési Feltételekben megnevezett gazdálkodó szervezet és annak jogutódja, amely a Különös Szerződési Feltételekben meghatározott Munka elvégzésére a Megrendelővel vállalkozási szerződést köt.
2.2 Alvállalkozási szerződés esetén Vállalkozó alatt értelemszerűen az alvállalkozót, szolgáltatási szerződés esetén a szolgáltatót, üzemeltetőt, tervezési szerződés esetén a tervezőt kell érteni. A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen „Felek”.
3. Munka
A Vállalkozó által a Szerződésben meghatározottak szerint megvalósítandó, tevékenységgel elérhető eredmény, vagyis az elvégzendő munka (karbantartás, javítás, tervezés, kivitelezés, szellemi termék létrehozása stb.), illetve teljesítendő szolgáltatás (pl. üzemeltetés). A feladat elvégzése eredményeképpen létrejövő Munka más néven „Mű” megnevezéssel is szerepelhet.
4. A Szerződés tárgya
4.1 A szerződéses kötelem létrehozásának alapja, kettő vagy több jogalany, szerződő fél egybehangzó akaratnyilatkozata, amely joghatást vált ki, kötelezettséget és jogosultságot keletkeztet. Az Általános Szerződési Feltételek és a Különös Szerződési Feltételek együtt képezik a Felek között létrejött teljes szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”), és határozzák meg a vállalkozási jogviszony tartalmát.
4.2 A Szerződés tárgya a Különös Szerződési Feltételekben meghatározott Munka, amelyet a Megrendelő megrendel, és amelynek elvégzésére a Vállalkozó kötelezettséget vállal a Szerződésben foglaltaknak megfelelően.
5. Általános Szerződési Feltételek
5.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a Vállalkozó és a Megrendelő közötti vállalkozási jogviszonyra vonatkozó általános szabályokat.
5.2 Az ÁSZF-től eltérést csak a Különös Szerződési Feltételekben határozhatnak meg a Felek, ilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a Különös Szerződési Feltételekben megállapított rendelkezések elsőbbséget élveznek, és a Felek akaratának megfelelően irányadók a Felek közötti jogviszonyra.
5.3 A jelen ÁSZF az adott jogviszonyra vonatkozó mellékleteivel együtt érvényes, amely mellékletek az egyes speciális tárgyú (alvállalkozói, tervezői, közbeszerzési, gépbérletre vonatkozó, üzemeltetési) jogviszonyokra tartalmaznak kiegészítő rendelkezéseket. Amennyiben bármely, vonatkozó melléklet az ÁSZF egyéb pontjaihoz képest eltérő rendelkezést tartalmaz, abban az estben a melléklet(ek) rendelkezései az irányadók.
6. Különös Szerződési Feltételek
6.1 A Munka pontos leírása és műszaki tartalma a Különös Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „KSZF”) kerülnek meghatározásra. A KSZF az ÁSZF-hez képest – a Szerződés tárgyára vonatkozó – speciális rendelkezések, amelyeket az alábbi dokumentumok tartalmaznak:
(i) Egyedi Szerződés vagy
(ii) Keretszerződés, a Keretszerződés alapján küldött Lehívás vagy
(iii) Megrendelés és az erre adott, aláírt Visszaigazolás.
6.2 Ugyancsak a KSZF részét képezi valamennyi, az (i)-(iii) pontokhoz kapcsolódó szerződéses specifikáció, tervdokumentáció, műszaki leírás stb., szükség szerint a Vállalkozó végső árajánlata, illetve, - pályázati eljárás során kötött szerződéseknél – a pályázati felhívás és annak dokumentációja is.
7. Egyedi Szerződés
7.1 A Felek egy konkrét, meghatározott Xxxxx elvégzése tárgyában Egyedi Szerződést köthetnek, amelyben meghatározzák az ÁSZF-en kívüli, valamennyi konkrét, speciális szerződéses feltételt (pl. szerződő Felek adatai, a Szerződés tárgya, teljesítési határidő, a tárgyspecifikus rendelkezések).
8. Keretszerződés
8.1 A Felek bizonyos Munkák folyamatos vagy rendszeres elvégzése tárgyában Keretszerződést köthetnek, amely alapján a Megrendelő jogosult
(i) meghatározott keretösszeg és/vagy mennyiség erejéig Munkák egyedi, ismétlődő jellegű lehívására,
(ii) illetve meghatározott feladatlista alapján a Keretszerződés időtartama alatt munkák/szolgáltatások rendszeres lehívására.
8.2 A Felek a Keretszerződéseket - lehetőség szerint – a teljes Veolia Magyarország cégcsoport igényeire tekintettel kötik, amely esetben Lehívásra a Veolia Magyarország cégcsoport bármely,
- a Keretszerződést aláíró – tagvállalata jogosult. A Vállalkozó vállalja és hozzájárul ahhoz, hogy a Keretszerződés hatálya alatt az 1.2 pontban meghatározott listában szereplő bármely tagvállalat a Keretszerződés – erre vonatkozó – módosításának aláírásával a Keretszerződésbe szerződő Félként belépjen.
9. Megrendelés
9.1 A Felek között vállalkozási jogviszony létrejöhet úgy is, hogy a Megrendelő az informatikai rendszerében generált, vagy egyéb módon kiállított megrendelőlap segítségével bizonyos Munkát megrendel a Vállalkozótól (a továbbiakban: „Megrendelés” vagy „Megrendelőlap”), és azt a Vállalkozó visszaigazolja.
9.2 A jelen pont szerinti jogviszony csak akkor jön létre a Felek között, amennyiben a Vállalkozó a jelen ÁSZF-et a Megrendelés Visszaigazolásával egyidejűleg elfogadta. A Megrendelés- Visszaigazolás menetét jelen ÁSZF 14. pontja tartalmazza.
10. Vállalkozói díj
A KSZF-ben meghatározott összeg, amely a Vállalkozó részére fizetendő a vállalkozás tárgyát képező Munka teljes megvalósításáért.
11. Többletmunka
A Szerződés tárgyát meghatározó dokumentációkban (ideértve pl. a műszaki leírást, terveket, ágazati szabványokat is) szereplő, de a költségvetésbe nem, vagy nem kellő mértékben felvett munka. A Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát, és az olyan munkát is, amely nélkül a Mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. A Vállalkozó az átalánydíjon felüli többletmunka ellenértékére nem jogosult.
12. Pótmunka
A Szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, utólag megrendelt munka, melynek elvégzéséért a Vállalkozót a KSZF-ben rögzítettek szerint illeti meg díjazás. A Pótmunka elszámolása a Szerződés alapján történik. Amennyiben összehasonlító egységárat tartalmazó kiírás tételei nem állnak rendelkezésre, a Vállalkozónak pótajánlatot kell leadni és engedélyeztetnie a Megrendelővel. A pótajánlat kalkulációs alapját a Szerződésben szereplő egységárak kalkulációs alapja jelenti. A pótmegrendelésekre az ajánlatkérés idevonatkozó előírásai és a Szerződés rendelkezései alkalmazandók.
13. A Szerződés értelmezése, kiterjedése
13.1 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által egyébként használt eltérő általános szerződési feltétel vagy más ilyen dokumentum a Szerződésre nem alkalmazandó, kivéve, ha a Megrendelő azokat kifejezetten, írásbeli formában, cégjegyzésre jogosult képviselője által elfogadja. A Munkák elfogadása, átvétele, illetve a fizetés teljesítése nem jelenti a Vállalkozó általános szerződéses feltételeinek elfogadását.
13.2 A Szerződés teljes egészében tartalmazza a Felek megállapodását, következésképpen – amennyiben a Felek a KSZF-ben eltérően nem állapodnak meg – a Szerződés aláírása (a 6.2 pontban foglaltak kivételével) hatálytalanítja a Felek között korábban írásban vagy szóban létrejött bármely, a Szerződés tárgyára vonatkozó kötelezettségvállalást vagy egyéb megállapodást, és egyúttal azok helyébe lép. A Felek a közöttük létrejövő szerződéses
jogviszonyban kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
„Polgári Törvénykönyv”) 6:63.§ (5) bekezdésének alkalmazását.
13.3 Abban az esetben, ha a Felek között létrejött Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, az egész Szerződés nem válik érvénytelenné, hanem úgy kell értelmezni, mintha a Szerződés az érvénytelen rendelkezést nem tartalmazná, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötték volna meg.
13.4 Amennyiben bármelyik Fél nem él a Szerződésből fakadó bármilyen jogával, az nem értelmezhető joglemondásként.
13.5 A fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés értelmezésében jelentőséggel nem bírnak. Az egyes számban használt kifejezések többes számban értendők, ha a szövegkörnyezet úgy kívánja.
II. FEJEZET – A TELJESÍTÉS MENETÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
14. Megrendelés, Visszaigazolás menete és a Lehívás
14.1 Keretszerződés, illetve Egyedi Szerződés hiányában a Megrendelő a 9.1. pontban meghatározott Megrendelőlapon rendeli meg a szükséglete szerinti Munkák elvégzését a Vállalkozótól. A Megrendelő a Megrendelést faxon vagy elektronikus úton küldi meg a Vállalkozó részére, vagy – azonnali teljesítés esetén – igazolható módon, átvételi elismervénnyel személyes kézbesítés útján juttatja el.
14.2 Üzemzavar vagy havária helyzetben a Megrendelés és annak visszaigazolása történhet szóban, telefonon is, azonban azokat írásban, az üzemzavar vagy a havária helyzet elhárítását követően, haladéktalanul cégszerű aláírással meg kell erősíteni.
14.3 A Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles írásban, cégszerűen visszaigazolni a Megrendelő felé a Megrendelés elfogadását (a továbbiakban:
„Visszaigazolás”). Azonnali teljesítés/munkavégzés esetén a Visszaigazolás a személyesen átadott Megrendelés azonnali, képviseletre jogosult által történő aláírásával és visszaadásával történik, Amennyiben a Visszaigazolást nem cégszerű képviseletre jogosult írta alá, a Vállalkozó szavatolja, hogy az aláíró a Vállalkozó képviseltében, mint meghatalmazott jár el és a Vállalkozó cégszerű aláírással utólag köteles az aláíró képviseleti jogosultságát megerősíteni.
14.4 Amennyiben a fenti időtartamon belül a Megrendelő részére a Visszaigazolás nem érkezik meg, és a Vállalkozó teljesít, a Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó a Megrendelést, valamint jelen ÁSZF-et változatlan formában, ráutaló magatartással elfogadta. A Megrendelő ajánlati kötöttsége a visszaigazolási határidőkig áll fenn, de dönthet úgy, hogy az azt követően érkezett Visszaigazolás esetén mégis fenntartja, illetve a teljesítést elfogadja.
14.5 A Visszaigazolásnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a Megrendelést, valamint az abban hivatkozott ÁSZF-et a Vállalkozó változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a Vállalkozó Visszaigazolása véleményeltérést tartalmaz, a Megrendelés csak akkor lép hatályba, ha a Megrendelő a véleményeltérést elfogadja, és azt a Vállalkozó részére írásban visszaigazolja.
14.6 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelést nem tudja a Megrendelésben meghatározottaknak (pl. mennyiség, teljesítési határidő) megfelelően teljesíteni, akkor a Megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a Megrendelőt – ezen hiányosságok feltüntetésével – értesíteni, faxon vagy elektronikus úton, cégszerűen aláírva.
14.7 Amennyiben a Megrendelő az előző bekezdésben meghatározott Megrendelését a Vállalkozó által jelzett hiányosságok ellenére fenntartja, a Megrendelő a Vállalkozó visszaigazolása alapján a Megrendelést módosítja, és ismételten megküldi – faxon vagy elektronikus úton – a Vállalkozónak.
14.8 A Vállalkozó köteles a Megrendelést a Megrendelőlapon meghatározott feltételek szerint teljesíteni.
14.9 Keretszerződés esetén a konkrét Munkák lehívása, megrendelése - a teljesítési határidők, teljesítési hely pontos meghatározásával – a Megrendelő által működtetett informatikai rendszerben generált, vagy egyéb módon kiállított lehívás (a továbbiakban: „Lehívás”) megküldésével történik. A Lehívásokra vonatkozóan – a Keretszerződés eltérő rendelkezésének hiányában – a jelen ÁSZF Megrendelésre és Visszaigazolásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy Lehívás visszaigazolására a Vállalkozónak 2 munkanap áll rendelkezésre.
14.10 A Xxxxx által kötött Egyedi Szerződések esetében a teljesítési helyet, határidőt és a konkrét feltételeket az Egyedi Szerződés szövege tartalmazza.
15. A munkaterület átadása
15.1 Amennyiben a munkavégzés a Megrendelő munkaterületén történik, a Vállalkozó a Munkát a munkaterület-átadás, a hivatalos beléptetés, valamint a munkavédelmi oktatás után kezdheti meg. A munkaterület átadására jegyzőkönyv és egyéb, a KSZF-ben rögzített dokumentum, formanyomtatvány alapján kerül sor.
15.2 A Megrendelő a munkaterületet a Munka megkezdésére alkalmas állapotban adja át, ugyanakkor a Vállalkozó az átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a munkaterületet megismerte, azt a Munka határidőre, biztonságos és egészséget nem veszélyeztető módon történő teljesítésének elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, a teljesítést esetleg zavaró körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta.
15.3 Amennyiben az szükséges, a munkaterületen meglévő közmű vezetékek meglétéről, elhelyezkedéséről a Vállalkozó előzetesen köteles meggyőződni, illetve egyeztetni az adott közmű vezeték tulajdonosával és/vagy üzemeltetőjével.
16. Ütemtervtől elmaradás, Előteljesítés
16.1 Amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó tényleges teljesítése nem felel meg az előzetes ütemtervnek, vagy amennyiben a munkaterületen dolgozó más vállalkozók koordinációja ezt szükségessé teszi, a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására a teljesítés gyorsítását eredményező intézkedéseket tenni, melynek keretében megkövetelhető a létszám növelése, túlóra, szombati - vasárnapi munkavégzés, és egyéb erőforrások igénybevétele. Amennyiben a teljesítés gyorsítását célzó intézkedésekre azért kerül sor, mert a Vállalkozó teljesítése neki felróhatóan, illetve saját érdekkörébe tartozó okból nem felel meg az ütemtervnek, a Vállalkozói díj növelésére a Vállalkozó nem tarthat igényt. Ha a Vállalkozónak a lemaradás behozására tett intézkedései nem hoznák meg a várt eredményt, a Megrendelő jogosult más vállalkozó bevonására, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeinek a Vállalkozó felé történő áthárítására. Mindez nem érinti a Megrendelőnek jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb jogait. Jelen pontban leírtak alkalmazhatók abban az esetben is, ha a Vállalkozó teljesítése nem felel meg a Szerződésben vállalt minőségi paramétereknek.
16.2 A KSZF eltérő rendelkezése hiányában a Munkáknak a KSZF-ben meghatározott teljesítési határidőnél gyorsabb elvégzése a Megrendelő tájékoztatása és írásos jóváhagyása mellett lehetséges, de nem ad okot a Vállalkozói díj emelésére.
17. A Munkák felfüggesztése
17.1 A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor elrendelheti a Vállalkozó bármelyik szerződéses vagy egyéb kötelezettsége teljesítésének a felfüggesztését. Az ilyen utasításban pontosan meg kell jelölni azokat a kötelezettségeket, melyek teljesítése felfüggesztendő, valamint a felfüggesztés hatálybalépésének dátumát. A Vállalkozó ezt követően köteles az így megjelölt kötelezettségei teljesítését mindaddig felfüggeszteni (kivéve
azokat a kötelezettségeit, melyek a munkák felügyeletéhez szükségesek), amíg a Megrendelő írásban nem rendeli el a kötelezettség teljesítésének újrakezdését, illetve folytatását. A Vállalkozónak folytatnia kell a munkálatok azon részét, amelyet a Megrendelő nem helyezett felfüggesztés alá. A felfüggesztés tartama alatt a Vállalkozó nem távolíthat el a Megrendelő által átadott munkaterületről semmilyen eszközt, berendezést, amely a Szerződés teljesítése során, annak érdekében került leszállításra, illetve, amely a Megrendelő tulajdonát képezi.
17.2 A Vállalkozónak a Megrendelő kötelezettségek teljesítésének újrakezdésére, illetve folytatására vonatkozó utasításának kézhezvételét követően, az utasításban meghatározott időpontban, a kötelezettségei teljesítését újra kell kezdenie, illetve folytatnia kell, és az utasítás kézhezvételét követő 15 napon belül jogosult kérni a felfüggesztés közvetlen következményeként felmerült észszerű, igazolt, indokolt költségei megtérítését. A Megrendelő nem tartozik felelősséggel a Vállalkozónak a felfüggesztés miatt esetlegesen felmerült egyéb káraiért, azok megtérítésére nem köteles.
17.3 Amennyiben a felfüggesztés időtartama meghaladja a hat (6) hónapot, abban az esetben a Vállalkozó értesítést küldhet a Megrendelőnek, felszólítva, hogy a Megrendelő a munkavégzést rendelje el. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó értesítésének kézhezvételét követő 15 napon belül a felfüggesztett munkák elvégzését nem rendeli el, abban az esetben a Vállalkozó a Szerződést felmondhatja.
18. Az átadás-átvétel általános szabályai
18.1 A Munkák befejezését megállapító - jelen ÁSZF 18.4. pontja szerinti - jegyzőkönyv és/vagy teljesítési igazolás aláírásának időpontja jelenti a teljesítés tényleges időpontját.
18.2 A Feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges – és a KSZF-ben meghatározott egyéb iratokat (átadási tervdokumentáció, építési/szerelési napló és annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb minőségi vizsgálatok eredménye, a beépített/felhasznált anyagok bizonylatai, hulladék kimutatás, minősítési adatlap, karbantartási útmutató, jegyzőkönyv stb.) egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk.
18.3 A Munkák befejezésekor a Vállalkozó köteles a - Megrendelőtől átvett – munkaterületet megtisztítani, onnan az eszközeit, berendezéseit, valamint minden megmaradó anyagot, hulladékot elszállítani, és a munkaterületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. Ezek hiányában a Megrendelő jogosult a teljesítésigazolás kiadását megtagadni, illetve a Vállalkozó költségén a szükséges intézkedéseket megtenni.
18.4 A Munka befejezése csak akkor állapítható meg, ha a szükséges – a KSZF-ben rögzített - próbákat (üzempróba, próbaüzem) elvégezték, és a hibákat kijavították a Megrendelő megelégedésére. Nem tagadható meg az átadás-átvétel az olyan jelentéktelen hibák, hiányosságok esetén, amelyek sem önmagukban, sem a javításukkal járó munkák során nem akadályozzák a rendeltetésszerű, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető használatot. Ilyen hibák esetén az eljárást le kell zárni, azzal, hogy a hibákat Vállalkozó a jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül köteles kijavítani. A javítás/cserélés megtörténtéig a hiányok pótlásához szükséges összeget a Megrendelő visszatarthatja. A szükséges összeget a Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, melyre vonatkozó megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult a teljesítési igazolást visszatartani.
18.5 A rendeltetésszerű használatot akadályozó, kijavítható hibák esetén az átadás-átvételi eljárást fel kell függeszteni, és a hiba javítására a jegyzőkönyvben a Vállalkozó számára póthatáridőt kell kitűzni.
18.6 A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője a fentieket követően teljesítésigazolást ad ki az elvégzett Munkáról, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára.
18.7 A Munkák befejezését megállapító eljárás költségét teljes egészében a Vállalkozó viseli, ha az eljárás neki felróhatóan nem eredményezi az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását. A
Vállalkozó az átadás-átvétel lezárultáig egyedül felelős a Megrendelőtől átvett munkaterületért, többek között a műtárgyak, az anyagok, berendezések állagfenntartásáért, az esetleges hibák, hiányosságok kijavításáért.
18.8 A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az átadás-átvétel csak abban az esetben zárható le, ha Vállalkozó és Megrendelő minőségi árleszállításban, vagy egyéb kompenzációban állapodtak meg. Ennek hiányában a Vállalkozóval szemben a hibás teljesítés jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
18.9 A rendeltetésszerű működést akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az átadás-átvétel nem zárható le, és a Vállalkozóval szemben – a Megrendelő döntése szerint – a késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás jogkövetkezményei alkalmazhatóak.
18.10 Az átadás-átvételi eljárás a hibajavítási, illetve hiánypótlási határidő elteltét követően, a jegyzőkönyv lezárásával fejeződik be. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jótállási idő kezdetét és végét, valamint a ki nem javított, illetve nem javítható hibák esetén a Megrendelő által érvényesített igényeket (pl.: alacsonyabb minőségi osztályba sorolás, árleszállítás, javítási költség visszatartása stb.)
18.11 Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget. A Megrendelőre a kárveszély a 18.10 pont szerinti sikeres átadás-átvételt követően száll át.
18.12 Az esetleges üzempróbára, illetve próbaüzemre vonatkozó szabályokat (költségviselés, időtartam, kárveszély átszállása) a KSZF-ben állapítják meg a Felek. A munkaterületen a munkavégzés biztonságos és egészséget nem veszélyeztető feltételeit az üzempróba és a próbaüzem során is biztosítani kell.
III. FEJEZET – A MEGRENDELŐ, A VÁLLALKOZÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI
19. Jogszabályi megfelelés, nyilatkozatok
19.1 A Vállalkozó köteles betartani a szakmai előírásokat, jogszabályi előírásokat és rendelkezéseket, a vonatkozó szabványokat, a Szerződésben előírtakat, illetve mindazt, ami ezekből következik.
19.2 A Vállalkozó szavatol azért, hogy rendelkezik a KSZF-ben meghatározott engedélyekkel, okmányokkal, és azok hatályát a Szerződés időtartama alatt fenntartja.
19.3 A Vállalkozó kijelenti és teljes körű kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben megjelölésre került valamennyi adata a valóságnak megfelel.
19.4 A Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy ellene csőd- vagy felszámolási végelszámolási, kényszertörlési, végrehajtási eljárás nincs folyamatban, büntetőjogi intézkedés hatálya alatt nem áll.
19.5 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozás tárgyát képező Munka elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezik, amennyiben a Szerződés tárgya azt indokolja, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által – a szerződéses tevékenységi körökre kiterjedően – nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelező, alkalmazottai közül a vállalkozásba adott munkához rendelt műszaki vezető a megfelelő képesítéssel és nyilvántartásba vétellel, általában a Szerződés teljesítéséhez szükséges gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik, továbbá kijelenti, hogy a jogszabályok, illetve a KSZF-ben által előírt esetben rendelkezik a Megrendelő által előírt tartalmú minőség tervvel és alkalmazza is azt.
19.6 Amennyiben a Szerződés teljesítése során kiderül, hogy a Vállalkozó a Xxxxx jellegére tekintettel szükséges névjegyzékben nem szerepel, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy engedéllyel nem rendelkezik, az a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy azt felmondani, a Vállalkozó pedig – a Megrendelő kárának megtérítésén felül – köteles a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni.
19.7 Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása.
20. A Vállalkozó előzetes ellenőrzési kötelezettsége
20.1 A Vállalkozó – mint szakcég – a szerződéskötést megelőzően köteles a legnagyobb körültekintéssel és alapossággal megvizsgálni
20.1.1.1 a részletes feladat-, illetve munkaleírást, a műszaki tartalmat,
20.1.1.2 a Megrendelő által biztosított egyéb dokumentumokat (pl. kiviteli terveket, kalkulációkat),
20.1.1.3 a Megrendelő által biztosított munkaterület esetén - a munkaterületet annak érdekében, hogy a Szerződés tárgya megvalósítható legyen a Szerződésben foglaltak szerint, biztonságot és egészséget nem veszélyeztető módon és I. minőségi osztálynak megfelelően.
20.2 A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban felhívni a Megrendelő figyelmét a fentiekben található hiányosságokra, eltérésekre, ellentmondásokra, illetve arra, ha a fentiek alapján teljesített munka nem lenne első minőségi osztálynak megfelelő minőségű. A Vállalkozó viseli az olyan hiányosságból, ellentmondásból adódó következményeket és költségeket, melyet a tőle elvárható gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
20.3 Amennyiben a Felek úgy állapodtak meg, az esetleges javításokat, pontosításokat a Vállalkozó köteles elvégezni, majd a javított dokumentációt a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek jóváhagyásra.
21. A minőség dokumentálása
21.1 A Vállalkozó köteles az elvégzett Munka minőségét - az érvényben lévő minőségbiztosítási előírásoknak megfelelően - dokumentálni.
21.2 A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, engedélyek költségei a Vállalkozót terhelik. Amennyiben a Vállalkozó nem tudja bizonyítani az adott szerződéses munkarész KSZF-ben meghatározott minőségű teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére pótolni az elmaradt vizsgálatokat, illetve beszerezni akkreditált minőségellenőrző intézet szakértői véleményét.
21.3 Az ellenőrzésnél használt mérőeszközök vagy műszerek kalibrálását a Vállalkozó biztosítja, és köteles a vonatkozó dokumentumokat a Munka megkezdése előtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, építési/szerelési napló vezetése esetén az azonosítójukat abban rögzíteni.
22. A munka-, tűz és környezetvédelemre vonatkozó speciális előírások
22.1 Az ÁSZF VI. fejezetében foglaltakon túl, a Vállalkozó szigorú kötelezettséget vállal a munkavégzés ideje alatt a hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokban, a munkavégzés helyszínén érvényes, vonatkozó rendelkezéseben, valamint jelen ÁSZF mellékletét képező Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Előírásokban foglaltak maradéktalan betartására.
22.2 A Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott munkaterület, valamint az igénybe vett közterület - járda, úttest - folyamatos tisztántartása. Ha a Vállalkozó e kötelezettségét nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségén a szükséges intézkedéseket megtenni.
22.3 A Vállalkozó jelen pontban foglalt bármely kötelezettségének megszegésével akár Megrendelőnek, akár harmadik személynek okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Ezen felül a Vállalkozó a kötelezettségének megszegésével összefüggésben keletkezett hatósági határozatokban meghatározott bírságokat, büntetéseket és intézkedéseket viselni köteles, függetlenül attól, hogy ki ezek tényleges címzettje.
22.4 A Vállalkozó köteles a minőségi és környezeti teljesítésre, a munkabiztonságra és egészségvédelemre, valamint a tűz- és környezetvédelemre vonatkozó dokumentumokat a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni, átadni. Köteles a megállapított hiányosságokat a megadott határidőn belül e területre vonatkozóan pótolni, illetve a hibákat korrigálni. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Megrendelő a munkaterületen alkalmazandó szankciórendszerben rögzített jogkövetkezményeket érvényesítheti, a Munkát le is állíthatja, és ennek minden erkölcsi és anyagi vonzatát a Vállalkozóra hárítja.
23. Közművek érintettsége
23.1 A Megrendelő külön felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a Szerződés tárgyát képző Munkák közműveket (és ennek keretében különösen távközlési, villamosenergia, víz, csatorna, földgáz, kőolaj, kőolajtermék, egyéb gáz és gáztermék vezetékes szállítására, elosztására, tárolására szolgáló vagy az ehhez szükséges biztonsági létesítményeket a továbbiakban: „Létesítmények”) közvetlenül vagy közvetve érintik, a Vállalkozó fokozottan köteles figyelembe venni és betartani a biztonsági övezetre vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt előírásokat, ezek be nem tartásáért a Vállalkozót felelősség terheli.
23.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő közmű terveket bocsát a rendelkezésére, azok – ellenkező megjelölés hiányában – tájékoztató jellegűek, a Vállalkozók a területen található közművek elhelyezkedését – a KSZF eltérő rendelkezése hiányában - saját költségén ellenőrizni köteles.
23.3 A Munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a Létesítmények biztonsági övezetét - a Létesítmények üzemeltetőjének szakmai felügyelete mellett - kijelölni, annak a munkavégzés alatti fenntartásáról, a keresztezett Létesítmények feltárásáról gondoskodni. Ennek során a Vállalkozó kötelezettsége a Létesítmények üzemeltetőjének szakmai felügyeletét megrendelni és annak költségeit viselni.
24. Kapcsolódó szolgáltatások
24.1 A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő munkavállalói, szakemberei (a továbbiakban:
„Szakemberei”) részére – szükség esetén, előzetes egyeztetés után – műszaki ismertetőket, leírásokat, használati utasításokat, alkalmazási vagy egyéb dokumentációt biztosít a Szerződés tárgyával kapcsolatban, lehetőség szerint magyar nyelven.
24.2 A Vállalkozó – amennyiben a Szerződés tárgya alapján elkészült Mű olyat tartalmaz - vállalja a sikeres átadás-átvétel lezárásának időpontjától a jótállási időszakban, de legalább 24 hónapos időtartam alatt a szükséges kopóalkatrészek biztosítását.
24.3 A Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, hogy a fenti pontban meghatározott alkatrészeken kívül a KSZF-ben meghatározott speciális alkatrészeket, anyagokat a KSZF-ben meghatározott ideig a Megrendelő rendelkezésére tartson, akár a jótállási idő lejártát követően is.
24.4 A jelen pontban meghatározott szolgáltatásokat a Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül nyújtja a Megrendelőnek.
25. Közreműködő igénybevétele
25.1 Amennyiben a KSZF másként nem rendelkezik, a Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult a saját választása szerinti közreműködőket (pl. alvállalkozó, fuvarozó) – (a továbbiakban: „Közreműködő”) – igénybe venni, azzal a feltétellel, hogy a Szerződésben előírt vállalkozói kötelezettségeket a Vállalkozó – saját
felelősségére – valamennyi Közreműködője vonatkozásában köteles előírni, megkövetelni és érvényesíteni.
25.2 Ahhoz is a Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása szükséges, hogy a Vállalkozó Közreműködője – a fenti feltételekkel – további közreműködőt vegyen igénybe.
25.3 A Vállalkozó köteles az alvállalkozóival kötendő szerződésekben rögzíteni és érvényesíteni a Vállalkozó részére a Szerződésben előírt rendelkezéseket, különösen a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a VI. fejezetben rögzített Alapvető Normák betartására vonatkozó követelményeket, és ennek megtörténtét a Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles igazolni.
25.4 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő hozzájárulása nélkül vesz igénybe Közreműködőt, vagy a Közreműködőkkel kötött szerződésekben nem rögzítik a Szerződésben előírt követelményeket, az súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetekben a Vállalkozó köteles a nettó Vállalkozói díj 10%-át kötbérként a Megrendelő részére megfizetni a Megrendelő felszólítását követő 5 munkanapon belül, valamint köteles megtéríteni a Megrendelő kötbért meghaladó kárát is. Amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségét megszegi, a Megrendelő – Vállalkozó jelen pontban meghatározott kötbérfizetési kötelezettségén túl – követelheti, hogy a Vállalkozó végezze el a Munka teljes egészét, teljesítés hiányában a Szerződést felmondhatja.
25.5 A Közreműködő teljesítéséért a Vállalkozó úgy felel a Megrendelő felé, mintha maga teljesített volna. A Közreműködő igénybevétele semmiben nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés által rárótt kötelezettség és felelősség alól, felelőssége továbbra is fennáll a Megrendelő felé minden tévedésért, mulasztásért, hanyagságért, hiányosságért, akár vállalkozója/alvállalkozója, akár alkalmazottai, képviselői követik is el, ugyanúgy, mintha maga a Vállalkozó járt volna el.
25.6 Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely a Közreműködő igénybevétele nélkül nem következett volna be.
26. A teljesítés során alkalmazott munkaerővel kapcsolatos rendelkezések
26.1 A Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát képező Munkák elvégzése során a munkavégzéshez szükséges végzettséggel, megfelelő szakmai gyakorlattal és egészségi állapottal rendelkező, a jogszabályoknak megfelelően bejelentett és foglalkoztatott munkaerőt alkalmazni a Munka elvégzéséhez megfelelő létszámban, és ezt esetleges alvállalkozóival szemben is köteles megkövetelni.
26.2 A Vállalkozó köteles felelős helyi munkairányítót biztosítani a Megrendelő által biztosított munkaterületen, aki a munkavégzés teljes ideje alatt a munkaterületen tartózkodik, szervezi a munkát, és utasítási jogot gyakorol a személyzet felé (ez a személy lehet a Vállalkozó adott munkán dolgozó munkavállalója is).
26.3 A Megrendelő - a KSZF-ben előírt esetben – jogosult kérni, hogy kizárólag olyan természetes személyt vonjon be a Vállalkozó a teljesítésbe, aki – az átadott érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalma alapján a bűnügyi nyilvántartásában nem szerepel, valamint nem áll a Szerződéssel érintett foglalkozástól eltiltás vagy intézkedés hatálya alatt.
26.4 A Vállalkozónak minden felvilágosítást meg kell adni a jelen Szerződés teljesítéséhez igénybe vett munkaerőről. A Vállalkozónak a Megrendelő kérésére, a Szerződés időtartama alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbízottja szakmai képesítését, egyéb alkalmasságát a Szerződés tárgyára vonatkozólag.
26.5 A Vállalkozó köteles lecserélni a Megrendelő által írásban indokoltan kifogásolt alvállalkozóját, helyszíni alkalmazottját.
27. A munkaerő átcsábításának tilalma
27.1 A Vállalkozó – a Megrendelő előzetes, írásos beleegyezése nélkül – nem foglalkoztathatja sem munkaviszony, sem egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében a Megrendelőnek a
Szerződés teljesítése során közreműködő munkavállalóit, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében a Megrendelőnek dolgozókat, az érintett személyek Megrendelővel fennálló jogviszonyának megszűnésétől számított egy évig.
27.2 Abban az esetben, ha a Vállalkozó megszegné a jelen pontban meghatározott tilalmat, a Megrendelő átalány jellegű kártérítésre válik jogosulttá, amelynek összege megegyezik az átcsábítással érintett személynek a Megrendelőnél töltött utolsó teljes havi munkabére, illetve díja tizenkétszeresével.
27.3 Jelen pont a Szerződés megszűnésétől számított egy éven keresztül hatályban marad.
28. A teljesítés során a Megrendelő által átadott munkaterületen alkalmazott eszközök, munkagépek
28.1 A Vállalkozónak – a Megrendelő kérésére – minden felvilágosítást meg kell adni a Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő által átadott munkaterületen igénybe vett munkaeszközökről, munkagépekről. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéses feladatai során használt munkagépei műszaki állapota megfelelő, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre alkalmasak, az általa biztosított gépkezelők foglalkoztatása jogszerű, az adott típusra érvényes kezelői jogosítvánnyal rendelkeznek. A Vállalkozó a gépek műszaki állapotát legalább havonta köteles ellenőrizni.
28.2 A Vállalkozó köteles lecserélni a Megrendelő által kifogásolt, illetve az ajánlatától eltérően alkalmazott technológiáját, eszközeit, anyagait.
28.3 A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy amennyiben munkagépeinek bármelyike meghibásodik, a nem megfelelő műszaki állapotú géppel nem végez munkát, azt 24 órán belül megjavítja, megjavíttatja, illetve pótolja.
28.4 Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a Megrendelőnek – választása szerint – lehetősége van helyette munkagépet biztosítani a KSZF-ben meghatározott bérleti díjért. Amennyiben a Megrendelő felajánlja a munkagép biztosítását, a Vállalkozó köteles azt a KSZF-ben, illetve jelen ÁSZF gépbérletre vonatkozó mellékletében meghatározott feltételekkel igénybe venni. A bérleti díj megfizetésén túl a Vállalkozó teljeskörűen vállalja a munkagépek üzemeltetési költségeit, ami magában foglalja a felhasznált üzemanyagot is. A bérleti díj összegét a Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói díjba jogosult beszámítani.
29. A Megrendelő által biztosított anyagok, eszközök
29.1 Abban az esetben, ha a KSZF rendelkezései alapján az egyes munkafolyamatokhoz részben vagy egészben a Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, esetleg eszközöket, a Vállalkozó az átvett anyagért, eszközért felelősséggel tartozik.
29.2 Az eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni, és annak átadáskori állapotát megőrizni.
29.3 Fenti anyagot, eszközt a beépítés, illetve használat előtt a Vállalkozó köteles megvizsgálni, és csak abban az esetben használhatja fel, ha a teljesítéséhez megfelelőnek találta, ellenkező esetben a Megrendelőt köteles írásban értesíteni. A Vállalkozó ezen kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott anyag, eszköz miatt semmilyen kifogással nem élhet, továbbá bármely, ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.
29.4 A Vállalkozó feladata a Megrendelő által biztosított anyagok mozgatása és munkaterületre való kiszállítása, őrzése és tárolása. A Vállalkozó az átadott és felhasznált anyagokkal, eszközökkel köteles elszámolni. A Megrendelő az el nem számolt anyagok, eszközök költségét jogosult a Vállalkozó részére kiszámlázni, és a Vállalkozó bármely esedékes számlájával szemben kompenzálás útján rendezni.
29.5 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által megrendelt anyagokat a munkaterületen a Megrendelő képviselőjének távollétében is átvenni, feltéve, hogy arra előzetes felhatalmazást kapott. A Vállalkozó köteles a leszállított terméket átvétel előtt minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni,
az átvételt a szállítólevélen a felhatalmazott képviselő általi aláírással és pecséttel igazolni, majd a Megrendelő részére átadni.
29.6 A Megrendelő raktárhelyiségéből anyagot kivételezni csak a Megrendelő képviselőjének jelenlétében, a szállítólevél/anyagkiadási dokumentum aláírásával és bélyegzővel történő ellátásával lehet.
30. A Vállalkozó egyéb kötelezettségei
30.1 A Vállalkozó a Szerződésben vállalt Munkák teljesítésekor köteles figyelemmel lenni, és igazodni a Megrendelő tevékenysége során alkalmazott technológiákhoz, az üzemek/telephelyek folyamatos működését nem akadályozhatja vagy korlátozhatja.
30.2 A Vállalkozó nem módosíthatja a műszaki dokumentációt, a kiadott utasításokat, a felhasználandó anyagokat, illetve a teljesítés során elkészült műtárgyakat a Megrendelő írásos hozzájárulása nélkül.
30.3 A Vállalkozó köteles az érintett vállalkozók részvételével folytatandó koordinációs értekezletre, és a Megrendelő vagy annak képviselője és a Vállalkozó közötti értekezletre képviselőt küldeni olyan felhatalmazással, hogy képes legyen a munkavégzéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.
30.4 A Vállalkozó által biztosított munkaerő részére tilos a Megrendelő munkaterületeire, helyiségeibe történő, a Szerződés teljesítésével össze nem egyeztethető, indokolatlan belépés, információhordozóiba való betekintés, irodatechnikai eszközeinek engedély nélküli használata.
30.5 A Vállalkozónak tilos a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban nyilvános közleményeket tenni, illetve reklámokat kihelyezni a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül.
30.6 A Vállalkozó vállalja, hogy a 2017.évi CL törvény („Art.”) és a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével jár el, az Art. 113.§ szerinti adatokat az EKAER rendszerben rögzíti, azt nem delegálja a fenti jogszabályokban „Címzett”-nek nevezett átvevő felé.
30.7 A Vállalkozó a Megrendelőhöz érkező esetleges szállítmányok érkezéséről legalább két nappal korábban értesíti a Megrendelőt, hogy az a beléptetést és a fogadást biztosítani tudja.
31. A Megrendelő ellenőrzési, utasítási joga
31.1 A Vállalkozó a megrendelt Munkát önállóan, saját felelősségére végzi, de köteles – a Polgári törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – a Megrendelő képviselőjének utasításait betartani.
31.2 Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó helyszíni képviselőjét alkalmatlannak tartja feladatai ellátására, a kifogás indokait is tartalmazó írásos értesítésének kézhezvételét követően a Vállalkozónak haladéktalanul vissza kell hívnia a helyszíni képviselőjét, és egyidejűleg a Megrendelő által jóváhagyott új képviselőt kell kineveznie a Vállalkozás tárgyát képező Munka irányítására és felügyeletére. Amennyiben a Vállalkozó nem biztosít szakmailag megfelelő, a Megrendelő által elfogadott képviselőt, illetve szükség esetén felelős műszaki vezetőt, súlyos szerződésszegést követ el, és köteles a Megrendelő részére a nettó Vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő kötbért fizetni a szerződésszegéssel érintett napokra, illetve Megrendelőnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
31.3 A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített szolgáltatásokat, az ezekhez kapcsolódó dokumentációval együtt bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.
32. A Megrendelő kötelezettségei
32.1 A Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését a tőle elvárható módon elősegíteni, és az elfogadott teljesítést követően a Vállalkozói díjat megfizetni a Szerződésben foglaltak szerint.
32.2 A Megrendelő köteles biztosítani a munka összehangolását és irányítását a munkaterületén dolgozó valamennyi szerződéses vállalkozója között;
32.3 a munkaterületet – a Szerződés tárgyának megfelelően - munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani;
32.4 a Vállalkozó Szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalóinak, közreműködőinek adott épületbe, telephelyre történő belépését engedélyezni, biztosítani;
32.5 a Munka megkezdése előtt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a Szerződés teljesítéséhez szükséges, és KSZF-ben meghatározott terveket és dokumentációt, illetve szükséges információkat, anyagokat;
32.6 gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó munkájának befejezésekor rendelkezésre álljon a Munka átvételére és igazolására jogosult személy;
32.7 egyéb speciális, a KSZF-ben meghatározott feladatokat ellátni.
IV. FEJEZET – SZÁMLÁZÁSI, FIZETÉSI FELTÉTELEK
33. Vállalkozói díj
33.1 A KSZF-ben rögzített díj fedezi a vállalkozásba adott Munka szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan, a vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban, szabványokban, technológiai előírásokban foglaltaknak megfelelő, I. minőségi osztályú minőségben való elvégzését a KSZF- ben rögzített elszámolási mód szerint.
33.2 A Vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólag:
33.2.1.1 a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját,
33.2.1.2 az annak során felhasznált anyagok, alkatrészek értékét, leszállításuk költségét,
33.2.1.3 a Vállalkozás tárgyát képező Műtárgyak fenntartásának, állagmegóvásának, őrzésének költségeit,
33.2.1.4 a munkaerő toborzását, a bérek, járulékai és egyéb terhei kifizetését,
33.2.1.5 az adók és illetékek megfizetését,
33.2.1.6 biztosítási díjak befizetését, a munka során felmerülő, jogszabályokban előírt hatósági díjakat, stb.,
33.2.1.7 valamint általános jelleggel minden olyan költséget, amely a Szerződés keretében a Vállalkozó valamely kötelezettségével áll összefüggésben, kivéve, ha a Felek a KSZF-ben azt kifejezetten a Megrendelő fizetési kötelezettségei közé sorolták.
33.3 A Vállalkozó saját felelősségére és költségére kalkulálja ki, és határozza meg a Xxxxx hiánytalan elvégzéséhez szükséges költségeket. A Vállalkozó kijelenti, hogy figyelembe vette a Szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező piaci változásokat, így pl. a Vállalkozót érintő kül- és belföldi piaci változásokat, az infláció várható mértékét, a COVID vírus járvány miatti – a szerződéskötés időpontjában ismert – akadályozó és egyéb tényezőket, valamint a Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek megváltozásából adódó kockázatokat. Ezekre tekintettel a Szerződés feltételeit minden tekintetben megfelelőnek és kielégítőnek fogadja el, továbbá minden, a Szerződésben nem szerepeltetett feltételt a szokásos piaci kockázataként kezel. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen előforduló, és előre nem látható többletköltségek megtérítésére csak a Felek külön megállapodása alapján kerülhet sor.
33.4 Az esetlegesen a Megrendelőt terhelő szolgáltatásokat, anyagbiztosításokat a KSZF tartalmazza.
33.5 Amennyiben a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott munkaterületen több vállalkozó is dolgozik, a KSZF rendelkezhet az esetleges közös kiadásokról és azok felosztásáról.
33.6 A Megrendelő a Vállalkozó felé jogosult azokat a költségeket tovább hárítani, melyek a Vállalkozó feladatkörében jelentkeztek, és melyeket a Megrendelő fizetett meg a Vállalkozó helyett. Ezeket a költségeket a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére tovább számlázni, és annak összegét a Vállalkozó számlájából vagy teljesítési/jótállási biztosítékból kompenzálás útján kiegyenlíteni.
34. Átalánydíjas szerződés
34.1 A fix végösszegű, átalánydíjas szerződések esetén a Szerződésben foglalt Munkák Vállalkozói díja a befejezési határidőre prognosztizált átalánydíj, amely a Szerződés szerinti teljesítésig változatlan marad. A Vállalkozói díj a Szerződésben (műszaki tartalomban, kiviteli tervdokumentációban stb.) foglalt Munkák komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki-, mennyiségi- és műszaki észrevételekre való hivatkozással az ár és egységár, valamint határidő nem módosítható.
34.2 Átalánydíjas elszámolás esetén a KSZF tartalmazza azokat a tételeket (Megrendelő által nyújtott szolgáltatások, biztosított anyagok stb.), amelyet a Vállalkozói díj nem tartalmaz.
34.3 A Vállalkozó csak az elvégzett munkák után, a Megrendelő által leigazolt Vállalkozói díjra tarthat igényt. Az el nem végzett munkák díját a Megrendelő jogosult a KSZF-ben meghatározott egységárak alapján a Vállalkozói díjból levonni, melyhez a Vállalkozó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul. Egységárak hiányában a Megrendelő teljesítési igazolásra jogosult képviselője (pl. műszaki ellenőre) által jóváhagyott díj alkalmazandó a levonás során.
34.4 A Vállalkozó elismeri, hogy az árajánlatában feltüntetett árak 5% tartalékot tartalmaznak a munkavégzés során felmerülő műszaki bizonytalanságok esetére. Az 5%-os tartalék nem érinti a Vállalkozói díj átalány jellegét.
35. Tételes elszámolású szerződés
35.1 A tételes költségvetésű, elszámolású munkák esetén a Vállalkozói díj az elvégzett munka utólagos tételes felmérése alapján kerül meghatározásra az előzetesen elfogadott egységártáblázat nettó árai és a ténylegesen felmért, elfogadott munkamennyiség alapján. Az egységárak a Szerződés teljesítéséig változatlanok maradnak, azokat sem a pótlólagos megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem módosítják.
35.2 A Vállalkozó csak az elvégzett, és a Megrendelő által leigazolt Vállalkozói díjra tarthat igényt.
36. Számlázási, fizetési feltételek
36.1 A Vállalkozó minden egyes Megrendelésről, Lehívásról, Egyedi szerződés alapján történő teljesítésről külön számlát bocsát ki a Megrendelő felé. A KSZF-ben a Felek megállapodhatnak havi gyűjtőszámla kibocsátásában, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa törvény”) 58.§ (1) bekezdése szerinti időszakonkénti elszámolásban is.
36.2 Számlázáskor a teljesítés időpontjaként a teljesítésigazolásban megjelölt időpontot kell szerepeltetni. A teljesítéstől számított 8 napon belül a Vállalkozó köteles kiállítani a számlát.
36.3 A számlát és a teljesítést igazoló bizonylatot (átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a Szerződés szerint jóváhagyott teljesítésigazolást, illetve a KSZF-ben meghatározott egyéb dokumentumokat pl. Szállítólevél-másolat, Munkalap, jelenléti ív, műbizonylat stb.) – amelyek a számla kötelező mellékletét képezik, a KSZF-ben meghatározott postacímre kell megküldeni.
36.4 A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelés, Egyedi szerződés, Keretszerződés és Lehívás számát és keltét, valamint a munkatételek azonosítását lehetővé tevő megrendelési adatokat is. A számla tartalmának és példányszámának meg kell felelnie a mindenkor hatályos számviteli törvényeknek és az Áfa törvény vonatkozó rendelkezéseinek. Jelen pontban foglaltaktól eltérően megküldött számlát a Megrendelő jogosult visszaküldeni. Számlázási hiba esetén a Megrendelő késedelme kizárt. A Szerződésben rögzített fizetési határidő a javított, megfelelő mellékletekkel kiegészített, hibátlan számla kézhezvételétől számítandó.
36.5 A Felek rögzítik, hogy Keretszerződés esetén bármelyik Megrendelő késedelme a többi Megrendelőre nincs kihatással, a Vállalkozó a késedelmesen teljesítő Megrendelő felé külön érvényesíti igényét.
36.6 A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeket – a KSZF eltérő rendelkezése hiányában – magyar forintban (HUF) teljesítik. A Szerződésben meghatározott árak nettó árak, amelyekhez hozzáadódik a számlázás időpontjában hatályos általános forgalmi adó.
36.7 Szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő köteles a kiszámlázott és nem vitatott összeget a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni a Vállalkozó számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalással.
36.8 A Felek rögzítik, hogy a számla kézhezvételének az minősül, amikor a Megrendelő iktató/érkeztető pecsétje, elektronikus iktatórendszer esetén elektronikus időbélyegzője a számlára rákerül.
36.9 Kifizetési napnak a Megrendelő bankszámlájának a számla összegével történő megterhelésének napja minősül.
36.10 Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó köteles tértivevényes ajánlott levélben felszólítani a Megrendelőt a fizetésre. A fizetési felszólítás – akár részleges – eredménytelensége esetén annak kézhezvételtől számított 30. naptól a Vállalkozó jogosult a Szerződést, - Keretszerződés esetén a nem fizető Megrendelővel szemben – felmondani.
36.11 A Vállalkozó a késedelem időszakára jogosult a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani akkor is, ha a Szerződést felmondta. A Megrendelő nem fizet kamatot a hibás, hiányos, vitatott vagy be nem fogadott számlák után.
37. Előleg, részszámla, beszámítás
37.1 A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő – a KSZF eltérő rendelkezése hiányában - előleget nem biztosít.
37.2 Amennyiben a Felek a KSZF-ben úgy állapodnak meg, a Vállalkozó részszámlázásra jogosult a KSZF-ben meghatározott gyakorisággal vagy ütemeknek megfelelően.
37.2.1 A részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti az adott munkarész átadás-átvételét, a Vállalkozónak a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig minden munkarész vonatkozásában viselnie kell.
37.2.2 A részszámla összege a Megrendelő képviselője által elfogadott teljesítési jegyzőkönyvben/igazolásban a Xxxxx által rögzített készültségi fok alapján kerül meghatározásra, amely jegyzőkönyvet/igazolást a Vállalkozó a részszámlához mellékelni köteles.
37.2.3 Amennyiben a Felek a KSZF-ben a jelen ÁSZF 47. pontjában meghatározott teljesítési biztosíték nyújtásában állapodnak meg, a részszámlán a Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott teljesítési visszatartást feltüntetni, illetve a Megrendelő jogosult azokat pénzügyileg visszatartani.
37.3 A Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozóval szemben fennálló, lejárt követelését a Vállalkozó számlakövetelésével szemben beszámítás útján kompenzálni a számlakiegyenlítések alkalmával, de köteles a kompenzáció tényét a Vállalkozóval közölni.
37.4 Amennyiben a Vállalkozó harmadik személynek kárt okozott a teljesítés során, és a kárt nem javította ki és/vagy nem térítette meg, akkor a harmadik személy helytálló és indokolt panasza alapján a Megrendelő felfüggesztheti a Vállalkozó részére teljesítendő kifizetéseket a kártérítés összegéig, a kártérítés megtörténtéig.
38. Fordított adózás, Köztartozásmentes adóigazolás
38.1 Amennyiben a Szerződés tárgya az Áfa törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá esik, úgy a Vállalkozó köteles a számlán feltüntetni a Megrendelő adószámát és azt a megjegyzést, hogy „FORDÍTOTT ADÓZÁS - Az ÁFA megfizetésére a Megrendelő kötelezett.” Ezzel egyidejűleg mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó kijelenti, hogy az Áfa törvény 142. § (3) bekezdésének feltételei vonatkoznak rá, azaz belföldön nyilvántartásba vett adóalany, valamint nincs olyan jogállása, amely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.
38.2 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben ezt bármely hatályos jogszabály előírja, a Vállalkozó köztartozásmentes adóigazolás benyújtására köteles a Megrendelő felé.
38.2.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást úgy köteles átadni, hogy az adóigazolás időbeli hatálya az esedékes számla fizetésének napjára is kiterjedjen, ezért a Vállalkozó a fizetési határidő lejártát megelőző 7 nappal köteles 23 napnál nem régebbi adóigazolást a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a papír alapú adóigazolás eredeti példányát a Megrendelő részére a fizetési határidő lejárta előtt 7 nappal köteles megküldeni. Az adóigazolás mindkét esetben akkor minősül a Megrendelő által átvettnek, amikor az Megrendelőhöz igazolható módon megérkezett.
38.2.2 Amennyiben a Vállalkozó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, úgy a fenti adóigazolás helyett kizárólag erről a tényről a fizetési határidő lejártát megelőzően 7 nappal köteles a Megrendelőt a fenti módon írásban tájékoztatni.
38.2.3 Mindaddig, amíg a Vállalkozó a fenti adóigazolást a fent írt módon és határidőben nem biztosítja a Megrendelő részére, vagy a Vállalkozó a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, és köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről a Megrendelőt írásban, a fentiek szerint nem értesíti, a Megrendelő fizetési kötelezettségével nem esik késedelembe.
V. FEJEZET – FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, BIZTOSÍTÉKOK
39. Kártérítési felelősség
39.1 A Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa elvállalt Munka szerződésszerű teljesítéséért a munkavégzés, kivitelezés időtartama alatt, illetve a szavatossági/jótállási időtartamon belül.
39.2 A szerződésszegéssel okozott károkért a Vállalkozót – a Polgári Törvénykönyvben foglaltak figyelembevételével - teljes kártérítési felelősség terheli. A felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
39.3 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata és felelőssége a szerződéskötést megelőzően teljeskörűen tájékozódni a hibás, illetve késedelmes teljesítése kapcsán esetlegesen felmerülő, lehetséges károkról. Amennyiben ezt elmulasztja, pedig megfelelő tájékoztatás kérése mellett a kár (felmerülése, mértéke) előre látható lett volna, később az ellenkezőjére nem hivatkozhat.
39.4 A Vállalkozás tárgyának sikeres átadás-átvételéig kizárólag a Vállalkozó felelős saját és a Megrendelő – a Szerződés során, vagy azzal összefüggésben használt – gépeiért, berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottjaiért stb. Meghibásodás vagy eltulajdonítás esetén köteles biztosítani a cserét, javítást függetlenül attól, hogy milyen biztosítással rendelkezik.
39.5 A Vállalkozó felelősséggel tartozik továbbá mindazon kárért, amelyet szerződésen kívül a Megrendelőnek, a Fővállalkozónak/generálkivitelezőnek, illetve harmadik személynek (a továbbiakban együtt: „harmadik személy”) okoz. A Vállalkozó károkozása kapcsán harmadik személy által a Megrendelővel szemben emelt kifogások és kezdeményezett eljárások során a Vállalkozó köteles helytállni a Megrendelő helyett mindaddig, amíg Megrendelő felelőssége fennáll.
39.6 A Megrendelő kártérítési felelőssége csak a közvetlen károkért, és a nettó szerződéses ellenérték erejéig áll fenn, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetét.
40. Kötbérekre vonatkozó általános szabályok
40.1 A Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem a Szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése, hibás teljesítés, meghiúsulás esetén, illetve a Szerződésben meghatározott egyéb esetben a KSZF-ben meghatározott összegű kötbért köteles fizetni. Amennyiben a KSZF-ben a Xxxxx nem kötöttek ki kötbért, akkor az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe venni.
40.2 A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.
40.3 A Vállalkozó a kötbér megfizetése alól csak akkor, és olyan mértékben mentesül, amilyen módon és mértékben bizonyítja, hogy a szerződésszegésért nem tartozik felelősséggel.
40.4 Az esedékessé váló kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, amelyet a Megrendelő bármely, a Vállalkozóval szemben fennálló követelésébe beszámíthat, illetve jogosult elszámolni a teljesítési/ jóteljesítési biztosíték terhére. A Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni, amennyiben a kötbérkövetelés összege meghaladja a még ki nem fizetett számlák ellenértékét.
40.5 A kötbér érvényesítése nem befolyásolja a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni egyéb követeléseit. A Megrendelő a kötbéren felül érvényesítheti a kötbért meghaladó kárait (pl. új Vállalkozó bevonása, a munka meggyorsítása, többletköltségek, elmaradt bevételek stb.) és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A Megrendelő kárainak megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényt nem érvényesített.
40.6 A Megrendelő több jogcímen is érvényesíthet kötbért a Vállalkozóval szemben. A meghiúsulási kötbér követelése esetén azonban késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér követelésének nincs helye.
40.7 A Vállalkozó a felszámolási-, csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlés, végrehajtás, büntetőjogi intézkedés kezdeményezéséről haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni. A kötbérigények az eljárások kezdeményezésének napján esedékessé válnak.
40.8 A Munka Megrendelő általi átvétele nem értelmezhető akként, hogy a Megrendelő jogairól, - ideértve a kötbérigényt is - lemondott volna.
41. Késedelmi kötbér
41.1 A Vállalkozó a véghatáridő, illetve a KSZF-ben meghatározott részhatáridők elmulasztása esetén késedelmi kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni.
41.2 A késedelmi kötbér alapja a véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó Vállalkozó díj, részhatáridő esetén a késedelmesen teljesített részre eső részszámla nettó összege.
41.3 A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napja után a kötbéralap 1%-a, de minimum 10.000 Ft (tízezer Forint), és maximum a Szerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 20%- a.
41.4 A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik.
41.5 A késedelmi kötbér érvényesítése a KSZF-ben szereplő határidők betartása, a hibajavítás, valamint a teljesítés alól nem mentesít.
41.6 Amennyiben a késedelem olyan mértékű, hogy eléri a Szerződésben előírt kötbér maximumát, illetve a Megrendelő póthatáridőt szabott a teljesítésre, és a póthatáridőt a Vállalkozó elmulasztotta, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződéstől érdekmúlás bizonyításának kötelezettsége nélkül elállni, illetve – választásától függően – felmondani, és meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni jelen ÁSZF 43. pontja szerint. Ezt a pontot kell alkalmazni abban az esetben is, ha a késedelem olyan mértékű, hogy a Megrendelőnek már nem áll érdekében a teljesítés.
42. Hibás teljesítési kötbér
42.1 A Vállalkozónak a KSZF-ben meghatározott, a Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül. Ennek értelmében hibás teljesítésnek minősül többek között, ha a KSZF-ben szereplő műszaki paraméterek nem teljesülnek, és/vagy ha a Mű csak részlegesen, vagy egyáltalán nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
42.2 A hibás teljesítési kötbér alapja a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a teljes nettó Vállalkozói díj, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső nettó Vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 20%-a. A Vállalkozó hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettségét nem befolyásolja, hogy a hiba javítható vagy sem. A Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett érvényesítheti szavatossági jogait is.
42.3 A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés megállapításakor válik esedékessé.
43. Meghiúsulási kötbér
43.1 A Vállalkozó a teljesítés – ÁSZF 69. pontja szerinti – meghiúsulása esetén a kötbéralap 30%- ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó Vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér a felmondás, elállás napján válik esedékessé.
44. Egyéb kötbér
44.1 Amennyiben a Munka átadás-átvételi eljárás befejezésétől a jótállás ideje alatt a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó önmaga ellen csődeljárást kezdeményez, vagy egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás indul, és a Szerződésben a Felek nem kötöttek ki jótállási biztosítékot, a Megrendelő külön jognyilatkozat nélkül, önmagában a jelen bekezdésben meghatározott tények bekövetkeztével (ipso facto) egyéb kötbérre válik jogosulttá. Az egyéb kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 5 %-a.
44.2 Az egyéb kötbér a Vállalkozóval szemben történő felszámolási eljárás kezdeményezését vagy a Vállalkozó által önmaga ellen történő csődeljárás, illetve a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás kezdeményezését megelőző napon válik esedékessé.
45. Jótállás
45.1 A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiállításának dátumától számított 12 hónapos időtartamra a hibátlan teljesítésért jótállásra kötelezett.
45.2 Amennyiben valamely jogszabály hosszabb kötelező jótállási/alkalmassági időtartamot határoz meg a Munkára, vagy valamely részére, a Vállalkozó által szolgáltatott/beépített egyes termékre tekintettel, úgy a jogszabály által kötelezően előírt jótállási/alkalmassági időtartam az alkalmazandó.
45.3 A Vállalkozó által beépített alkatrészek esetén a vállalt jótállás a gyártóművi garanciánál kevesebb nem lehet.
45.4 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, illetve megszűntetése esetén – hacsak a Felek erről kifejezetten nem állapodnak meg másként – az elvégzett Munka tekintetében a Vállalkozót a jótállási kötelezettség a Szerződésben meghatározott jótállási idő elteltéig terheli.
45.5 A jótállás, szavatosság érvényesítésének helyszíne megegyezik a teljesítés, beépítés helyszínével.
45.6 A teljesítési vagy a jótállási időszak alatti hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 24 órán belül a Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani, és ezt követő 24 órán belül állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban a Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszűntetésének időpontját, határidejét. A Vállalkozó – az azonnali beavatkozást igénylő intézkedéseken kívül – a hiba bejelentését követő 3 napon belül köteles a javítási munkákat megkezdeni, és a Megrendelő által kitűzött időpontra befejezni, amennyiben a Megrendelő tudja biztosítani a munkavégzés feltételeit (pl. munkaterületet).
45.7 A Vállalkozó az elvégzett javítási munkákról a Megrendelőt tájékoztatni köteles.
45.8 A Vállalkozó az elvégzett jótállási vagy szavatosság javítási munkákkal kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget (pl. visszaszállítás, pótlás költségei) és kockázatot viselni köteles, semmilyen jogcímen, sem részben, sem egészben nem tarthat igényt költség, díj stb. térítésre akkor sem, ha a javítási munka hétvégére vagy munkaszüneti napra esik.
45.9 Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hiba javítását – akár a teljesítés időtartama, akár a jótállási időszak alatt – az egyeztetett határidőn belül – megállapodás hiányában az értesítéstől számított legkésőbb 5 napon belül – nem végzi el, a Megrendelő a következők közül jogosult választani:
(i) a Vállalkozó költségére és veszélyére a kijavítást elvégezni vagy elvégeztetni, illetve a hibátlan alkatrészt mástól beszerezni, vagy
(ii) árleszállítást kérni, vagy
(iii) a Szerződéstől részben vagy egészben elállni, és meghiúsulási kötbért követelni, vagy
(iv) hibás teljesítési kötbért követelni a Vállalkozótól.
45.10 A 45.9 (i) pont esetén a Vállalkozó a hiba, hiány fennállását, a javítás, beszerzés szükségességét és módját, valamint a javítás, beszerzés összegét utóbb nem vitathatja, a Megrendelő azt jogosult a Vállalkozó vele szemben fennálló bármilyen követelésébe (pl. teljesítési/jótállási biztosíték összegébe) beszámítani, vagy a fizetésre a Vállalkozót – a kézhezvételtől számított – 5 munkanapos fizetési határidő tűzésével felszólítani.
45.11 Fentiek irányadóak abban az esetben is, ha a Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a hiba kijavítását, az újbóli szállítást, illetve szolgáltatást nem tudja a megfelelő határidőn belül elvégezni.
45.12 Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, és ezt követően a Megrendelő megállapítja, hogy a teljesítés hibás vagy hiányos, a Megrendelő jogosult határidő kitűzése nélkül a Vállalkozó költségére a javítást azonnal elvégezni vagy elvégeztetni, illetve a hiány pótlásáról gondoskodni, amennyiben ez a Megrendelő saját késedelmének elkerülése vagy más sürgős körülmény miatt szükséges.
45.13 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási és a szavatossági idő a javított, kicserélt részre vonatkozóan a hatályos jogszabályok szerint újból kezdődik.
45.14 Amennyiben a Vállalkozó – a Megrendelő felszólítása ellenére – határidőben nem tesz eleget jótállási, szavatossági kötelezettségének, és ezért a Megrendelő vagy közreműködője orvosolja a problémát, a Vállalkozó később nem hivatkozhat arra, hogy a Megrendelő elveszítette a jótálláshoz, szavatossághoz való jogát akár a javított, cserélt alkatrész, akár az egész teljesítés tekintetében.
45.15 Amennyiben a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás vagy egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás indul, vagy végelszámolását kezdeményezte, és így az alvállalkozóját/vállalkozóját terhelő jótállási és szavatossági kötelezettségeket nem tudná a Megrendelő érdekében érvényesíteni, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával a Vállalkozó felszámolásának, végelszámolásának, vagy egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás elrendelésének időpontjától a jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítésének jogát a Vállalkozó a Megrendelőre engedményezi.
45.16 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a törvényi jótállási, szavatossági szabályokat kell alkalmazni.
46. Teljesítési Garancia
46.1 A Vállalkozó szavatol a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, és – a KSZF-ben előírt esetben - biztosítékot (Pénzügyi visszatartás vagy bankgarancia) nyújt arra az esetre, amennyiben szerződéses kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti.
46.2 A teljesítési garancia a munkavégzés/kivitelezés ideje alatt áll fenn, az elkészült teljes Munkára vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja + 5 (öt) munkanap időtartamra.
47. Teljesítési biztosíték – Pénzügyi visszatartás
47.1 Amennyiben a KSZF-ben pénzügyi visszatartásban állapodtak meg a Felek, eltérő rendelkezés hiányában teljesítési biztosítékként a részszámlák összegének 10%-a kerül visszatartásra a nettó összegből. Kifizetése az átadás-átvételt követően kiállított végszámla esedékességekor történik a Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme alapján, figyelembe véve az alábbi jóteljesítési biztosíték kapcsán meghatározottakat is.
47.2 Abban az esetben, ha a Vállalkozó mulasztása vagy szerződésszegése miatt a teljesítési biztosíték összegéből a Megrendelő levonást eszközöl, úgy a Vállalkozó a levonást követő 5 munkanapon belül köteles annak összegét az eredeti 10%-os mértékre kiegészíteni a teljesítési biztosíték érvényességi idejének időtartamára. Amennyiben erre felhívás ellenére sem kerül sor, úgy a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték összegét a Vállalkozó részszámláiból történő pénzügyi visszatartás útján kiegészíteni.
48. Teljesítési Bankgarancia
48.1 Amennyiben a KSZF azt lehetővé teszi, a Teljesítési biztosíték a Szerződés aláírását követő 15 napon belül átadott, a teljes szerződéses nettó összeg 10%-nak megfelelő mértékű Teljesítési bankgaranciával kiváltható. A bankgarancia lejárata a Munka tervezett befejezését követő 10. munkanap. A fenti határidő elmulasztása esetén a Teljesítési biztosíték nem váltható ki bankgaranciával. Bankgarancia nyújtása esetén a Vállalkozó minden esetben köteles egyeztetni a szövegezés és a kondíciók tárgyában a Megrendelő pénzügyi osztályával.
48.2 A Szerződés teljesítésének késedelme, illetve a teljesítési határidő módosítása esetén a Vállalkozó köteles az új teljesítési határidő vagy a teljesítés új várható időpontja alapján meghosszabbított időtartamú teljesítési bankgaranciát nyújtani, az eredeti bankgaranciája érvényességének lejártát megelőző legkésőbb 10. munkanapig. E kötelezettség elmulasztása esetén a Megrendelő választása szerint jogosult a Teljesítési biztosíték összegét a Vállalkozó részszámláiból visszatartani, vagy a Vállalkozó által nyújtott teljesítési bankgaranciát lehívni, és a lehívott összeget pénzügyi visszatartásként kezelni, a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.
49. Jóteljesítési/jótállási garancia
49.1 A KSZF által előírt esetben a Vállalkozó a jótállási kötelezettsége időtartamára jóteljesítési biztosítékot nyújt (Pénzügyi visszatartás vagy bankgarancia), amelynek összege a teljes vállalkozói díj nettó összegének a KSZF-ben meghatározott %-a, eltérő rendelkezés hiányában 5%-a.
50. Jótállási biztosíték - Pénzügyi visszatartás
50.1 Amennyiben a Felek a KSZF-ben jóteljesítési/jótállási biztosíték nyújtásában állapodtak meg, az a végszámla nettó összegéből kerül pénzügyileg visszatartásra, ugyanakkor amennyiben teljesítési biztosíték nyújtására került sor, úgy a teljesítési biztosíték 50%-a, de minimum a nettó vállalkozói díj 5%-a jótállási időszakra automatikusan jóteljesítési garanciává alakul át. A jóteljesítési/jótállási biztosíték mértékéről a Felek a KSZF-ben eltérően is rendelkezhetnek.
50.2 A jóteljesítési/jótállási biztosíték Megrendelő által fel nem használt részének kifizetése a jótállási idő lezárásaként tartott utófelülvizsgálatról készült jegyzőkönyv dátumát követően, a Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme alapján történik. Az utófelülvizsgálatot a jótállási idő lejártát megelőző két héttel a Vállalkozó köteles kezdeményezni. Az utófelülvizsgálat olyan időpontban történhet, amikor a körülmények (pl. időjárási viszonyok) lehetővé teszik az esetleges hibák hiánytalan feltárását. Az utófelülvizsgálaton feltárt hiányosságokat a Vállalkozó jótállási kötelezettsége körében köteles kijavítani.
50.3 Abban az esetben, ha a Szerződésben meghatározott okból a jóteljesítési/jótállási biztosíték összegéből a Megrendelő levonást eszközöl, úgy a Vállalkozó a levonást követő 5 munkanapon belül köteles annak összegét az eredeti mértékre kiegészíteni a biztosíték érvényességi idejének időtartamára.
51. Jótállási bankgarancia
51.1 Amennyiben a KSZF úgy rendelkezik, a jóteljesítési/jótállási biztosíték címén történt pénzügyi visszatartás a végszámla benyújtásával egyidejűleg átadott jóteljesítési/jótállási bankgaranciával kiváltható. A jóteljesítési/jótállási garanciális visszatartásnak megfelelő bankgaranciának a jótállási időszak leteltét követő 5. munkanapig érvényesnek kell lennie.
51.2 Amennyiben a Megrendelő a jótállási bankgarancia terhére a Szerződés rendelkezései szerint lehívást eszközöl, úgy a Vállalkozó köteles a lehívást követő 5 napon belül a jótállási bankgaranciát az eredeti bankgarancia összegére kiegészíteni, illetve ennek megfelelően új bankgaranciát szolgáltatni, oly módon, hogy a Megrendelő rendelkezzen az eredeti mértékű bankgaranciával. Ennek hiányában a Megrendelő jogosult a Vállalkozó nála lévő bankgaranciáját lehívni, és az így lehívott összeget pénzügyi visszatartásként kezelni.
51.3 Bankgarancia nyújtása esetén a Vállalkozó minden esetben köteles egyeztetni a szövegezés és a kondíciók tárgyában a Megrendelővel.
51.4 Amennyiben a Vállalkozóval szemben a jótállási időszak alatt csőd-, vagy felszámolási, illetve egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás indul, akkor a csőd, a felszámolási eljárás, illetve a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás elindítását megelőző naptól kezdve a jótállási biztosíték automatikusan a Megrendelőt illeti meg.
51.5 A Vállalkozó által nyújtott teljesítési/jóteljesítési biztosíték a Vállalkozót terhelő kötbérek és jogszerű kártérítési igények fedezetére is igénybe vehető.
52. Biztosítás
52.1 A Vállalkozó vállalja, hogy fizetőképességéről ismert biztosító társaságnál – a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkra is kiterjedő felelősségbiztosítással kiegészített –, a szolgáltatás tárgya (pl. építés-szerelés, tervezés, üzemeltetés) szerinti biztosítást köt a
szakmai tevékenységéből, a szerződéses kötelezettségeiből és rá háruló felelősségből fakadó kockázatok fedezésére.
52.2 A Szerződés aláírását követően a Vállalkozó átadja a biztosításáról szóló kötvényének másolatát a Megrendelő részére, valamint a Megrendelő kérésére bármikor köteles igazolni a biztosítás fenntartását, illetve a biztosítási díjak rendszeres befizetését. Amennyiben a Vállalkozónak nincs megfelelő biztosítása, a biztosítás nyújtotta fedezet elégtelen, vagy valamely biztosítás felmondás alatt áll, a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozótól kiegészítő vagy új biztosítás megkötését követelje, vagy a biztosítást a saját nevére kösse meg, és a biztosítási díjakat a Vállalkozónak járó összegekből levonja.
53. Vis maior
53.1 Vis maior eseménynek minősül mindazon külső esemény, amely előre nem látható, elháríthatatlan és a Szerződésben meghatározottak teljesítését lehetetlenné teszi, különösen,
– de nem kizárólagosan – a háború, a zendülés, a népi mozgalmak, az árvizek, az egyéb természeti katasztrófák, sztrájkok.
53.2 A vis maior esemény felmenti a Feleket a szerződéses kötelezettségeik teljesítése alól.
53.3 A vis maior által akadályoztatott Fél a vis maior eset bekövetkezéséről, annak mibenlétéről, várható időtartamáról minden lehetséges eszközzel haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Legkésőbb a bekövetkezéstől számított 5 napon belül írásban is meg kell erősíteni a szóbeli tájékoztatást. Ha az akadályoztatott Fél ezt elmulasztja, késedelem esetén a felelősség alól nem mentesülhet.
53.4 A Felek a tudomásszerzést követően haladéktalanul meghatározzák azokat a teendőket, amelyek megtétele szükséges a vis maior esemény következményeinek enyhítéséhez. Az egyik Fél által elismert akadályoztatás időtartamával a másik Fél teljesítési határideje meghosszabbodik.
53.5 Az akadályoztatott Fél köteles a másik Xxxxx tájékoztatni az esemény alakulásáról legalább hetente, valamint azonnal értesítenie kell az esemény megszűnéséről.
53.6 Abban az esetben, ha a vis maior esemény több mint 180 napon keresztül fennállna, bármelyik Fél jogosult felmondani, illetve elállni az adott Lehívástól és/vagy a Szerződéstől.
VI. FEJEZET – ALAPVETŐ NORMÁK
54. Fenntartható Fejlődési záradék
54.1 A Felek rögzítik, hogy a jelen, VI. fejezet rendelkezéseiben meghatározott – a xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx linken található, A szállítói kapcsolatokra vonatkozó általános elveink című dokumentumban is részletezett – értékek a Veolia Magyarország cégcsoport üzletpolitikájának hangsúlyos részét képezik, melyek érvényesítését szerződéses partnereitől is elvárja. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen fejezet rendelkezéseit betartja, és a Megrendelővel fennálló jogviszony keretein belül maga sem szerződik olyan beszállítókkal, alvállalkozókkal, akik az alább meghatározott kötelezettségeknek nem tesznek eleget.
54.2 A Veolia Magyarország cégcsoport fenntartható fejlődési politikát követ, melynek célja az emberi jogok előmozdítása, a társadalmi jólét elősegítése és a környezet megóvása. Ezzel összefüggésben a Vállalkozó is vállalja, hogy a fenntartható fejlődésnek megfelelő üzletpolitikát folytat, szigorúan betartja az e területeken hatályos jogszabályokat és a Veolia Magyarország cégcsoport által meghatározott alábbi normákat.
55. Emberi jogok és alapvető munkavállalói jogok
55.1 A Felek vállalják, hogy tiszteletben tartják az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előírásait. A Felek rögzítik, hogy működésük az emberi jogokkal kapcsolatos irányelveknek megfelelően, minden esetben a gyermekmunka és a kényszermunka tilalmának betartásával valósul meg.
55.2 A Felek rögzítik, hogy a munkajogi, társadalombiztosítási szabályoknak megfelelnek, betartják – a többi között - a be nem jelentett munkavégzésre, szakszervezeti jogokra, fizetésekre vonatkozó rendelkezéseket. A Felek biztosítják, hogy a munkavállalóik tisztességes és méltányos bánásmódban és juttatásokban részesüljenek, hogy megismerjék és alkalmazzák az egyenlő és előítéletmentes bánásmód elvét.
55.3 A Felek kijelentik, hogy gyakorlatuk – minden területen – megfelel a jogellenes megkülönböztetést tiltó jogszabályoknak.
56. Környezetvédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai követelmények
56.1 A Felek mindent elkövetnek, hogy az általuk végzett tevékenységeket a lehető leghatékonyabban, leggazdaságosabban, a Felek igényeit biztonságosan és rugalmasan kielégítve végezzék, maradéktalanul betartva az egészségügyi, szociális, munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és energiahatékonyságjavítási előírásokat, jogszabályokat, illetve a tevékenységekre vonatkozó nemzetközi szabványokat, standardokat.
56.2 A Felek vállalják, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják munkavállalóik egészségének és biztonságának védelmét, tiszteletben tartják a Veolia Magyarország cégcsoport egészség és biztonságvédelmi politikájának céljait, különös tekintettel a munkaterületen alkalmazandó biztonságvédelmi előírásokra, az áruk és szolgáltatások olyan állapotban történő leszállítására, teljesítésére, ami minimalizálja a szerződő Xxxxx munkavállalóinak egészségügyi és munkavédelmi kockázatát. Vállalják továbbá, hogy a munkavállaók részére a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető körülményeket, munkavégzési és szociális feltételeket biztosítják, azokat folyamatosan javítják.
56.3 A Felek vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket a kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére, létrehoznak egy környezetgazdálkodási rendszert, elemzést végeznek a globális költség figyelembevételével, különösen odafigyelve az energia és az elsődleges erőforrások felhasználásának csökkentésére; a vízbe, levegőbe illetve a földbe kerülő szennyezőanyagok csökkentésére; a véletlen szennyezések kiküszöbölésére; a tevékenységük által termelt hulladék csökkentésére, illetve annak megsemmisítésének nyomon követésére; valamint a környezetre és az egészségre káros anyagok kibocsátásának korlátozására.
57. Etikai Kódex
57.1 A Veolia Magyarország cégcsoport alapvető értékei a felelősségvállalás, a szolidaritás, a tisztelet, az innováció és az ügyfélközpontúság, amely értékekre gazdasági, szociális és környezetvédelmi teljesítménye is épül. Ezen értékek magatartási és viselkedési szabályokban, valamint intézkedésekben is tükröződnek, olyan hétköznapi etikai feltételek megteremtéséről van szó, amely vállalatirányításának fő irányvonalát adják.
57.2 A Veolia Magyarország cégcsoport Etikai Kódexén – valamint mellékletén, a Korrupcióellenes Magatartási Kódexen – keresztül kívánja megismertetni értékeit külsős partnereivel is, ezért azt a xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx linken számukra is elérhetővé tette.
58. Korrupcióellenes záradék
58.1 A Felek ezúton vállalják, hogy szigorúan betartják az üzleti etikára vonatkozó valamennyi alkalmazandó szabályozást, beleértve a köz- vagy magánhivatalnokok megvesztegetését, a
befolyással való üzérkedést, a pénzmosást tiltó szabályozást, valamint a francia "Sapin II" néven ismert, 2016. december 9-i korrupcióellenes törvényt.
58.2 A Felek kötelezik magukat, hogy a korrupció megelőzése érdekében minden szükséges és ésszerű szabályozást és intézkedést bevezetnek és alkalmaznak.
58.3 A Szerződő fél vállalja, hogy a jelen megállapodás teljesítése során kifizetett összegek kizárólag a Szerződő félnek a szerződésben meghatározott termékekért és szolgáltatásokért fizetendő ellentételezésre szolgálnak. Kijelenti, hogy tudomása szerint a jelen Megállapodás értelmében a nevében eljáró képviselői vagy a nevében szolgáltatást végző személyek egyike sem ajánl fel, ad, kér vagy kap semmilyen előnyt köz- vagy magán jogi személynek, természetes személynek (beleértve a köztisztviselőket is), illetve nem fogad el semmilyen előnyt köz- vagy magán jogi személytől (beleértve a köztisztviselőket is) azzal a szándékkal, hogy a fenti első bekezdésben említett jogsértések bármelyikét elkövesse.
58.4 Amennyiben a Veolia alapos okkal feltételezheti, hogy a jelen záradékot megsértették, a Veolia egyszerű értesítésre, figyelmeztetés nélkül felfüggesztheti a jelen szerződés teljesítését a helyzet ellenőrzéséhez szükséges időre, anélkül, hogy saját felelőssége vagy a társvállalkozóval szembeni kötelezettsége keletkezne. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy jóhiszeműen együttműködve elvégzik a szükséges ellenőrzéseket.
58.5 Bizonyított jogsértés esetén a Veolia jogosult a megállapodást előzetes értesítés és kötelezettség nélkül felmondani. E záradék betartása a Megállapodás egyik alapvető kötelezettsége.
59. Versenyjog, adózás, adatvédelem
59.1 A Felek kötelezettséget vállalnak a hatályos versenyjogi szabályok betartására.
59.2 A Felek kiemelt figyelmet fordítanak a tisztességes üzleti magatartás gyakorlatára, a szállítók és alvállalkozók átvilágítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és elkerülésére vonatkozó magatartási szabályok és előírások betartására.
59.3 A Felek kijelentik, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyújtják be adóbevallásaikat, és fizetik meg adójukat.
59.4 A Felek vállalják, hogy a természetes személyek adataik kezelésével összefüggő védelmét, mint alapvető jogot tiszteletben tartják. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hatályos jogszabályokban rögzített adatvédelmi előírásokat betartják, különös tekintettel a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR rendelet”) előírásaira, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló mindenkor hatályos törvényben foglaltakra.
60. Szerződéses partnerek kiválasztása, értékelése
60.1 A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a Megrendelő objektív kritériumokat állít fel szerződéses partnereinek kiválasztása terén.
60.2 Ezek a kritériumok
60.2.1 részben a beszállítók teljesítményén alapulnak (a határidők betartása, a teljesítéssel kapcsolatban felmerült reklamációk száma stb.),
60.2.2 részben pedig azon, hogy mennyire képesek azonosulni a Veolia Magyarország cégcsoport által képviselt – és jelen fejezetben meghatározott – etikai és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szabályokkal.
60.3 A kiválasztást követően a Megrendelő évente értékeli szerződéses partnereit a fenti kritériumok alapján, melynek eredményéről a Vállalkozót írásban tájékoztathatja.
60.4 A Vállalkozó vállalja, hogy az értékelés elősegítése érdekében – évente frissítve - tájékoztatja a Megrendelőt a fenntartható fejlődés érdekében tett lépéseiről, a Megrendelő rendelkezésére bocsátja az értékeléshez szükséges összes információt és erőforrást. A Vállalkozó szintén
vállalja, hogy figyelembe veszi az értékeléseket követő ajánlásokat, és megteszi a megfelelés és/vagy javítás érdekében szükséges lépéséket.
VII. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK
61. Titoktartás
61.1 A Felek a Szerződés teljesítése során olyan ismeretek és adatok birtokába jutnak, amelyek bizalmas információnak minősülnek (a továbbiakban: „Bizalmas információ”). Bizalmas információnak minősül különösen a Felek tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, - akár szóbeli - információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott Félnek méltányolható érdeke fűződik, minden olyan információ, melynek nyilvánosságra kerülése befolyásolhatja a Xxxxx általános megítélését vagy piaci pozícióit, függetlenül attól, hogy a bizalmas jelleg feltüntetésre, illetve kinyilvánításra került-e vagy sem. Az írásbeli vagy egyéb módon rögzített (pl. digitális) információk minden esetben Bizalmas információnak minősülnek.
61.2 A Felek vállalják, hogy minden Bizalmas információt szigorúan bizalmasan kezelnek, azt kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel, azzal kapcsolatban a fennálló jogszabályok szerinti legszélesebb körű, teljes titoktartást vállalnak, és kötelezik magukat, hogy a másik Fél kifejezett, előzetes, írásbeli, – az érintett információt egyértelműen megjelölő – hozzájáruló nyilatkozata nélkül semmilyen információt nyilvánosságra nem hoznak, harmadik személy számára megismerhetővé nem tesznek, és harmadik személy általi felhasználását lehetővé nem teszik, utalást vagy tájékoztatást sem közvetve, sem közvetlenül nem adnak.
61.3 A titoktartás kiterjed
61.3.1a Szerződés rendelkezéseire;
61.3.2a Szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra; 61.3.3a Szerződés teljesítésére is.
61.4 A titoktartás nem vonatkozik az alábbi esetekre:
61.4.1a Bizalmas információt jogszabályi, hatósági, bírósági előírás nyomán kell kiadni, feltéve, hogy az információt kiadó Fél valamennyi lehetséges jogi lépést megtette annak érdekében, hogy megakadályozza ezt, és azonnal értesíti a másik Felet erről a kötelezettségről, továbbá mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a kiadott információk körét;
61.4.2az információ köztudottá válik anélkül, hogy ez bármelyik Félnek is felróható lenne; 61.4.3a másik Fél előzetes, cégszerűen aláírt hozzájárulását adta az információ kiadásához
(az ilyen hozzájárulás észszerű indok nélkül nem tagadható meg, és nem késleltethető).
61.4.4A Megrendelő titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a Bizalmas jellegű információ Veolia cégcsoport részére történő átadásra.
61.4.5A Megrendelő a szerződéskötéssel kapcsolatban átadott iratokat és az abban szereplő információkat ügyvédek, könyvvizsgálók részére jogszerűen átadhatja, amennyiben azok a jelen pont szerint vállalják a titoktartási kötelezettséget.
61.5 A Felek a szerződéskötés tényére, - a Felek megnevezésével – csak a másik Fél előzetes, írásos jóváhagyásával hivatkozhatnak pályázati eljárásokban referenciaként.
61.6 A titoktartási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti a Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, így a Feleket a titoktartási kötelezettség a Szerződés bármely okból történő megszűnése után is kötelezi.
61.7 Ezen titoktartási kötelezettségvállalás kiterjed a Xxxxx nevében vagy rájuk tekintettel eljáró személyekre is, akik a Szerződés előkészítésében vagy a Szerződés teljesítése során bármilyen módon közreműködtek, azzal, hogy ezen személyek magatartásáért kizárólag a Felek tartoznak felelősséggel egymás irányába. A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen pontban hivatkozott személyekkel olyan szerződést kötnek, amely kötelezi e személyeket a
Bizalmas információk megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is.
61.8 Ha bármelyik Fél a Bizalmas információt jogtalanul szerzi meg, vagy a jogszerűen tudomására jutott Bizalmas információt a fentiektől eltérően kezeli, köteles a másik Fél ebből eredő mindennemű kárát megtéríteni.
61.9 A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét megszegi, 1.000.000 Ft (azaz Egymillió Forint) kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni a kötbérfizetésre felszólító levél kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A Megrendelő az ezt meghaladó kárát jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.
61.10 A jelen pontban foglalt rendelkezések nem érintik az üzleti titok védelméről szóló, mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt, az üzleti titokhoz fűződő jog megsértéséhez fűződő szankciók érvényesítését.
62. Kapcsolattartás, értesítés
62.1 A Szerződésben meghatározott, és az annak alapján küldendő valamennyi értesítést (a továbbiakban: „Értesítés”) írásba kell foglalni, és a jelen pontban meghatározott módon a másik Féllel közölni kell. A KSZF eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban meghatározott módon megtörtént Értesítéshez fűződhet. Az Értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek:
62.1.1 A személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen — amely lehet az átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét aláírásával elismeri — megjelölt napon, vagy
62.1.2 futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy
62.1.3 tértivevényes ajánlott küldeményeként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján.
62.1.4 Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem kereste”, illetőleg „a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a Szerződés aláírásakor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
62.1.5 E-mail üzenetként megküldött Értesítés akkor tekintendő közöltnek, amikor a kézbesítés tényét a címzett a válasz e-mail üzenetben visszaigazolta, ennek hiányában, amikor az e-mail üzenet a címzett postafiókjába bizonyíthatóan megérkezett.
62.1.6 Amennyiben a címzett Fél az (i)-(iv) alpontok bármelyike szerint megküldött Értesítés átvételét megtagadja, az Értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján.
62.1.7 Építési/szerelési naplón keresztül történt Értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor a másik Fél a bejegyzést aláírásával igazolta, vagy a következő naplóbeírást rögzíti.
62.2 A Vállalkozónak a teljesítéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt. A szóbeli (pl. telefonon történő értesítést) 12 órán belül írásban is meg kell erősíteni. Az Értesítés elmaradásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
62.3 A Megrendelő indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli utasítást is adhat, amelyet Vállalkozó szintén köteles betartani. Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás írásos megerősítését, vagy maga küldhet 5 munkanapos határidőn belül írásbeli megerősítést a
Megrendelő részére. Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 munkanapon belül a Megrendelő nem kifogásolja, akkor az a Megrendelő által adott utasításnak tekintendő.
62.4 A Felek kötelesek a kapcsolattartók személyében vagy a társaságukra vonatkozó, és a cégkivonatban nyilvántartott, a Szerződés teljesítése szempontjából releváns adataikban bekövetkezett változásokat egymással haladéktalanul írásban közölni (különös tekintettel a székhelyre, a képviseletre jogosult személyre, felszámolási eljárás, végelszámolás, csődeljárás, kényszertörlési, végrehajtási eljárás indulására, büntetőjogi intézkedés alkalmazására, tőkeleszállításra stb.).
62.5 A Felek ugyancsak kötelesek egymást értesíteni, ha saját társaságukban vagy közreműködőjüknél a Szerződés teljesítésére kiható egyéb változásra (pl. jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra) kerül sor, illetve,
– közbeszerzési eljárás kapcsán kötött Szerződések esetén – ha a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény értesítési kötelezettséget ír elő. Az Értesítést elmulasztó Fél felelős az Értesítés elmulasztásából eredő kárért.
62.6 A Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozót valamely kötelezettségének teljesítésére írásban felszólítja, az írásbeli felszólítás kézhezvételével az elévülés megszakad.
62.7 A Szerződés teljesítése során eljáró kapcsolattartók nevét és elérhetőségét a Szerződés Melléklete tartalmazza. A megjelölt kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát a Felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét Fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A Szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a Xxxxx egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a Feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik. Mindkét Fél köteles a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztatást megtenni. A Veolia Magyarország cégcsoport részéről a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx.
63. Jogok és kötelezettségek átruházása
63.1 A Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a másik Fél írásos hozzájárulása nélkül egyik Fél sem ruházhatja át más személyre.
63.2 A hozzájárulás nem szükséges abban az esetben, ha az átruházás a Veolia Magyarország cégcsoport vállalkozásának javára történik, amennyiben a Megrendelő garantálja a másik Fél számára a Szerződés további megfelelő teljesítését, az átruházás formájától és jellegétől függetlenül.
63.3 A Felek kifejezetten kikötik, hogy a Megrendelő minden esetben jogosult bármilyen, a Vállalkozóval szemben fennálló ellenkövetelésének beszámítására.
64. Felhasználói, szerzői jogok
64.1 A Felek jelen pontban rögzítik, hogy a Megrendelő által a Szerződéssel kapcsolatosan rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető vagy részesülő bármely módszert vagy szellemi alkotást (pl. átadott szerszámokat, formákat, mintákat, modelleket, rajzokat, szabványlapokat, nyomtatványokat, sablonokat), valamint az ezek segítségével előállított tárgyakat a Megrendelő írásos engedélye nélkül harmadik személynek átadni vagy átengedni, illetve más szerződéses célra felhasználni nem lehet. A Vállalkozó köteles biztosítani azt, hogy ezen anyagokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá, ne használhassa.
64.2 A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése és a Szerződés teljesítése során átadott szellemi alkotások használata nem sérti harmadik fél jogát. A Vállalkozó ezért időkorlátozás nélkül mentesíti és mentesen tartja a Megrendelőt minden olyan jogi keresettől és kártól, amely a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, illetve pl. szabadalom, bejegyzett védjegy és/vagy ipari mintaoltalmi jogok vagy a terv, eljárás, anyag, berendezés, szoftver vagy ezek bármely részének használatára vonatkozó bármely más védelmi jogok megsértése miatti követelésből ered.
64.3 A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló törvény alapján a Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással, megoldással (pl. a gyártáshoz szükséges egyedi tervek) kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed továbbtervezésre, átdolgozásra, egyéni, eredeti jellegtől eltérő felhasználásra, többszörözésre is. A Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelő a szellemi alkotást ne csak saját, belső tevékenységéhez használja fel, hanem nyilvánosságra is hozhassa (például a szerződésben finanszírozó fél részére történő adatszolgáltatás érdekében), illetve hogy a felhasználására harmadik személynek (pl. a Veolia Magyarország cégcsoport vállalatai, a Megrendelő tulajdonában levő erőmű, berendezés, eszköz stb. mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője stb. számára,) további engedélyt adjon a Vállalkozó további írásbeli engedélye nélkül.
64.4 Ha a vállalkozói teljesítés tartalmaz egyedi szoftverfejlesztést vagy/és -tervezői tevékenységet, akkor a létrehozott szellemi terméket minden esetben a Vállalkozó és a Megrendelő közös szellemi termékének kell tekinteni, melynek összes jogáról lemond a Vállalkozó a Megrendelő részére az átadás-átvételi eljárás időpontjában. Minden ilyen esetben a fent említett átadás- átvételi eljárás dátumától kezdődően az összes létrehozott szellemi termék kizárólagos jogtulajdonosa a Megrendelő, ezért annak későbbi felhasználása, módosítása, harmadik fél felé irányuló értékesítése a Megrendelő engedélye nélkül nem lehetséges. A Vállalkozó köteles a közösen létrehozott szellemi termék minden forráskódját és vonatkozó állományát, tervek esetén a rajzok eredeti file formátumú másolatát a Megrendelőnek elektronikus formában átadni.
64.5 A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen pontban nevesített szerzői jogok ellenértékét a szerződéses vételár tartalmazza.
64.6 Amennyiben a Szerződés a Vállalkozó szerződésszegése miatt kerül megszüntetésre, a Vállalkozó előre hozzájárul, hogy az ő neve alatt bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott és a Vállalkozás tárgyának befejezéséhez szükségesek eljárásokat a Megrendelő azonnal, a Vállalkozó minden további megkérdezése nélkül alkalmazhassa.
65. Rendészeti és vagyonvédelmi előírások
A Vállalkozó köteles az alábbi - a Megrendelő területén (telephelyén, fióktelepén stb.) hatályos
– rendészeti és vagyonvédelmi előírásokat betartani és az alvállalkozóival betartatni:
(i) A Megrendelő területére a Vállalkozó munkavállalói érvényes belépési engedély birtokában léphetnek be. Az egy hónapnál rövidebb időtartamú foglalkoztatás esetén a munkavállalókról névsort kell leadni a Megrendelő rendészetére. A névsoron a (iii) pontban felsorolt adatokat is fel kell tüntetni. Ebben az esetben belépési engedély kiállítására nem kerül sor, a személyazonosságot a személyi igazolvánnyal kell igazolni.
(ii) A Megrendelő a foglalkoztatás időtartamára a Vállalkozó munkavállalói részére kapubelépő-jegyet biztosít.
(iii) A Vállalkozó a foglalkoztatás megkezdése előtt írásban közli a Megrendelő rendészetével a foglalkoztatni kívánt munkavállalóinak nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét, beosztását, a foglalkoztatás várható időtartamát, a foglalkoztatás alapját képező szerződés tárgyát.
(iv) A munkavállalók a portai szolgálat felhívására kötelesek belépési, vagy személyi igazolványukat felmutatni. A munkaviszony, illetve a foglalkoztatás megszűnésekor a Vállalkozó a belépési engedélyeket a Megrendelő rendészetének leadja.
(v) Heti pihenőnapi, szabadnapi és munkaszüneti napokon történő munkavégzés esetén a Vállalkozó a munkát végzők névsorát két példányban köteles leadni a Megrendelő rendészetének. A névsor mellett meg kell jelölni a munkavégzés helyét és várható időtartamát, valamint a munkát vezető személy nevét is.
(vi) A Vállalkozó a Megrendelő területére beszállított berendezésekről, eszközökről, szerszámokról, anyagokról a beszállításkor jegyzéket készít, melyet a portai szolgálatnak ad át. A jegyzéknek tartalmaznia kell a dolog megnevezését, mennyiségét, gyári számát, a beszállítás időpontját és a cég megnevezését. Az anyag és eszközforgalom szállítólevél felhasználásával történhet, melynek egy példányát a portán le kell adni.
(vii) A Vállalkozó a saját vagyonának védelméről maga köteles gondoskodni, a Megrendelőt őrzési kötelezettség nem terheli.
VIII. FEJEZET – A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, VITARENDEZÉS
66. A Szerződés módosítása, megszűnése
66.1 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a Vállalkozó megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, írásbeli tájékoztatása mellett. Amennyiben a Vállalkozó 15 napon belül nem jelez írásban a Megrendelő felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a Szerződés részévé válik.
66.2 Egyebekben a Szerződés kizárólag mindkét Fél által cégszerűen aláírt szerződésmódosítással módosítható, illetve egészíthető ki.
66.3 Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
66.4 A Szerződés megszűnik:
(i) a Szerződésben meghatározott időtartam lejártával;
(ii) a Megrendelő általi rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel,
(iii) a Vállalkozó általi rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel, kivéve a határozott időtartamra kötött szerződéseket;
(iv) a Megrendelő vagy a Vállalkozó általi rendkívüli felmondással;
(v) közös megegyezéssel.
66.5 Amennyiben bármelyik Fél a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a másik Fél saját álláspontjáról a Szerződést megszegő Felet írásban tájékoztatja, és a körülmény tisztázására egyeztetést javasol.
67. Rendkívüli felmondás
67.1 A Szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó:
(vi) a Szerződés valamely rendelkezését megszegi, és azt írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül nem orvosolja, vagy ha a Szerződés megszegése – annak jellegénél fogva
– nem orvosolható;
(vii) a Szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi;
(viii) fizetésképtelenné válik, ellene jogerősen elrendelt felszámolási eljárás, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás indult;
(ix) hamis nyilatkozatot tesz;
(x) nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét;
(xi) a munkavégzésre, valamint az emberi magatartásra vonatkozó társadalmi normákat súlyosan vagy ismétlődően megsérti, azaz szabálysértést és/vagy bűncselekményt követ el;
(xii) a Szerződés teljesítésére részben vagy egészben képtelenné válik;
(xiii) illetve a Szerződésben ilyen joghatás kiváltását előíró egyéb esemény, körülmény bekövetkezik.
68. Súlyos szerződésszegés
68.1 Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, ha
68.1.1neki felróható okból a rész-, vagy véghatáridőhöz képest 20 napot meghaladó késedelembe esik;
68.1.2Ha a Vállalkozó visszautasítja a hibás alkatrészek kicserélését, a hiányosan elvégzett munka kijavítását, vagy ígérete ellenére 3 napon belül mégsem kezdi el azt;
68.1.3nem tesz eleget titoktartási kötelezettségének;
68.1.4az Alapvető Normákat tartalmazó fejezetben foglaltakat megsérti; 68.1.5jogokat, kötelezettségeket a Megrendelő beleegyezése nélkül átruház;
68.1.6a Szerződés meghiúsulására okot adó körülmény következik be, ha az ok bekövetkezéséért a Vállalkozó felelős.
69. Meghiúsulás
69.1 Amennyiben a Vállalkozó a Munka határidőben történő megkezdését elmulasztja, a munkálatok végzését a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül felfüggeszti, vagy a KSZF-ben meghatározott részhatáridőktől (vagy ütemtervtől) oly mértékben elmarad, hogy az a Megrendelő megítélése szerint az már veszélyezteti a Szerződés véghatáridejét, és mindemellett nem kerül sor póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni és a Megrendelő jogosult – választása szerint - a Szerződést azonnal hatállyal felmondani vagy attól elállni, és az ÁSZF 43. pontja szerint meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
69.2 Az elmaradás nyilvánvaló különösen akkor, ha a késedelem várhatóan meg fogja haladni a szerződés szerinti munka mennyiségének vagy nettó értékének a 10%-át.
69.3 A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére tekintettel a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, azt a Vállalkozó felelősségi körébe eső meghiúsulási oknak tekintik.
69.4 Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt indul csőd-, felszámolási vagy a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló egyéb eljárás, akkor Felek a Szerződést a csőd-, felszámolási, vagy egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás megindítását megelőző napon a Vállalkozónak felróható okból jelen pont szerint meghiúsultnak tekintik, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére jelen ÁSZF 43. pontja alapján.
69.5 A Szerződés jelen pontban meghatározott módon történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó továbbra is helytállni tartozik a nem szerződésszerű teljesítéséből a Megrendelőt ért károkért.
70. Elszámolás
70.1 A Szerződés felmondása, illetve közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felek a felmondást tartalmazó értesítés kézhez vételétől, illetve a megszüntetésről szóló
megállapodás aláírásától számított 15 napon belül kötelesek egymással a teljesített szolgáltatásaik vonatkozásában az alábbiak szerint elszámolni:
70.1.1 A Felek felmérik a Vállalkozó által az értesítés kézhezvételéig, illetve a megállapodás aláírásának napjáig elvégzett Munkát, meghatározzák a Munka készültségi fokát, és annak ellenértékét a Szerződésben rögzített egységárak, illetve az elmaradó és a megvalósult munkarészek műszaki jellemzőinek figyelembevételével.
70.1.2 A Megrendelő által a Vállalkozónak már folyósított részletek, esetleges előlegek és kifizetések, felmerülő kötbérek levonásra kerülnek.
70.2 A Felek az elszámolás eredményét jegyzőkönyvben rögzítik, a különbözetet az adós Fél köteles a másik Xxxxxx szemben rendezni a jegyzőkönyv aláírását követő 5 naptári napon belül.
70.3 Abban az esetben azonban, ha a Szerződés megszüntetésére a Vállalkozónak felróható okból került sor, a Vállalkozó – a szerződésszegés egyéb szankciói mellett – mindaddig nem tarthat igényt az általa elvégzett Munka arányos ellenértékére, ameddig a Megrendelő a Szerződésben megjelölt teljes Munkát el nem végeztette új vállalkozó bevonásával. Az új vállalkozónak fizetett többlet díjat, mint kártérítést, a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló Vállalkozói díjba beszámítani.
70.4 Amennyiben a Vállalkozó az elszámolás során nem jelenik meg, illetve abban egyébként nem vesz részt, a Megrendelő jogosult egyedül megállapítani a Munka készültségi fokát és annak ellenértékét, melyet a Vállalkozóval írásban közölni köteles. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő megállapításaira további öt munkanapon belül nem nyilatkozik, azokat a Vállalkozó által elfogadottnak kell tekinteni.
71. Viták rendezése, az irányadó jog
71.1 A Felek a Szerződés kapcsán felmerülő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a teljesítés közbeni viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltetik a Szerződésben vállalt Munka elvégzését, nem adhatnak alapot a Vállalkozónak a befejezési határidő módosítására.
71.2 Ha az egyik Félnek a másikhoz intézett írásos kezdeményezésétől számított 45 napon belül a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek az alábbi bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki jogvitájuk rendezése érdekében:
(i) amennyiben a Szerződés teljesítése Baranya megyében történt, a Pécsi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék,
(ii) amennyiben a Szerződés teljesítése Csongrád-Csanád megyében történt, a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék,
(iii) amennyiben a Szerződés teljesítése Baranya, illetve Csongrád-Csanád megyén kívül történt, a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét.
71.3 Egyébként a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
71.4 A Szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a Szerződésben nem vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
MELLÉKLETEK:
▪ Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Előírások
▪ Alvállalkozói szerződések esetén alkalmazandó kiegészítő rendelkezések
▪ Közbeszerzési eljárás során kötött vállalkozási szerződés esetén alkalmazandó kiegészítő rendelkezések
▪ Tervezési feladatok esetén alkalmazandó kiegészítő rendelkezések
▪ A vállalkozási szerződés teljesítésére tekintettel alkalmazandó gépbérletre vonatkozó kiegészítő rendelkezések
▪ Üzemeltetési szerződések esetén alkalmazandó kiegészítő rendelkezések
A Megrendelő a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése értelmében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy az Általános Szerződéses Feltételek szokásos szerződéses gyakorlattól eltérő, vagy egyéb okból kiemelni kívánt pontjai a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegében dőlt betűvel és aláhúzva szerepelnek.
……………………………………… ……………………………………………..