VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(csatolása nem kötelező az ajánlathoz, elfogadásáról az 5. sz. mellékletben lévő ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és benyújtásával nyilatkozik Ajánlattevő/Közös Ajánlattevő)
(Az alábbi dokumentum tervezet, így Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes Ajánlattevővel megkötendő vállalkozási szerződést jelen tervezethez képes a Kbt. és jelen eljárás szabályai keretein belül módosítsa úgy, hogy a vállalkozási szerződés értékelésre
kerülő, valamint lényeges elemei nem változhatnak.)
amely létrejött egyrészről
Név: | Marcali Város Önkormányzata | |
Képviseli: | XX. XXXX XXXXXX, polgármester | |
Székhely: | 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. | |
tel.: | 85/501-072 | |
Elérhetőség: | fax.: | 85/501-055 |
e-mail: | ||
Adószám: | 15396822-2-14 | |
Bankszámlaszám: | 10403947-39411321-00000000 (K&H Bank Zrt.) | |
mint építtető, megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,
másrészről a
Név: | |
Képviseli: | |
Székhely: | |
Cégjegyzékszám: | |
tel.: | |
Elérhetőség: | fax.: |
e-mail: | |
Adószám: | |
Bankszámlaszám: | |
mint vállalkozó, kivitelező, a továbbiakban: Vállalkozó között, (a továbbiakban együtt:
Felek)
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
A felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a szerinti, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Marcali Gyermekélelmezési Központ (Központi konyha) homlokzati nyílászáróinak cseréje” tárgyú beruházás kivitelezésére.
A beérkezett ajánlatok közül Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A Felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési kivitelezési munkára az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó ajánlatának tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban az alábbi vállalkozási szerződést kötik:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MŰSZAKI TARTALMA
1.1. Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munka kivitelezését:
„Marcali Gyermekélelmezési Központ (Központi konyha) homlokzati nyílászáróinak cseréje”
1.2. A szerződés műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírás, műszaki dokumentáció, a Vállalkozó által készített tételes költségvetés, valamint az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott ajánlatkérői válaszok (kiegészítő tájékoztatás) határozzák meg azzal a kiegészítéssel, hogy a pontos műszaki tartalom tekintetében Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatát a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő Tervjegyzékben felsorolt terveknek megfelelően készítette el és a kivitelezési munkát is e tervrajzoknak megfelelően - első osztályú minőségben – valósítja meg.
1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki dokumentációt részletesen felülvizsgálta, megismerte, azt teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak találja, kijelenti továbbá, hogy a műszaki leírásnak nincs olyan hibája vagy hiányossága, amely a megvalósítást akadályozná, gátolná vagy lehetetlenné tenné. Az ajánlatában megadott Vállalkozói díj mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a kivitelezésre kerülő létesítmények rendeltetésszerű használatához.
1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy e szerződés létrejöttét megelőzően a helyszínt megtekintette. Ennek alapján kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatoknak sem műszaki, sem egyéb akadálya nincs.
2. A Vállalkozói díj, pénzügyi feltételek
2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja (átalányára):
Nettó | ÁFA | BRUTTÓ | |
Ajánlati ÁR | HUF | HUF | HUF |
2.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével megfelelően rendelkezik.
2.3. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően benyújtott egy darab – az igénybevett előleg összegével (lásd 2.4. pont) csökkentett összegű - végszámlát a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30-31. és 32/A. §-aiban foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő - a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) pontjában (az alvállalkozói teljesítés vonatkozásában) és g) pontjában (a fővállalkozói teljesítés vonatkozásában) foglalt időponttól
számított - 15 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki. Az ellenszolgáltatás teljesítésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a és a Ptk. 6:130. §-a is irányadó.
2.4. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződés 2.1. pontjában foglalt teljes bruttó ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít ( HUF
összegben). Az előlegre a díjbekérőt a Vállalkozó jelen szerződés aláírását követően azonnal jogosult kiállítani. A díjbekérő kiegyenlítése az annak kézhezvételét követő 8 napon belül indított átutalással történik. A Vállalkozó számláján történő jóváírás napjával az előlegszámla kiállításra kerül.
1.1. A szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
2. A Vállalkozó teljesítésének határideje
2.1. A Megrendelő az építési és szerelési munkák elvégzéséhez szükséges munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül adja át. A Vállalkozó – az építési napló megnyitásával egyidejűleg – köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni.
2.2. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 60. nap.
2.3. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
2.4. A Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni, de a pénzügyi teljesítés ütemezése a jelen szerződésben vállalt határidőhöz igazodva történik.
2.5. Amennyiben a fenti határidők a szerződő feleknek fel nem róható okból nem teljesíthetők, a felek
– az akadályoztatás mértékének megfelelő - új határidőkben állapodnak meg, jelen szerződés megfelelő módosításával. A szerződésmódosításra a Kbt. szabályai megfelelően alkalmazandók.
3. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI
3.1. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, amelynek összege minden késedelmes nap után 100.000 Ft/nap (azaz egyszázezer forint/nap). A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
3.2. A Megrendelő késedelmes teljesítés esetén a kötbér összegét jogosult a számlából levonni.
3.3. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási (nemteljesítési) kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, amelynek összege a szerződés tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli ellenértékének 5%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
3.4. A Vállalkozó a meghiúsulási kötbért annak felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
4. A Megrendelő kötelezettségei
4.1. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás lezárását követően a munka átvételére (Kbt. 135. §
(1)-(2) bek.) és a vállalkozói díj megfizetésére.
4.2. A Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni.
4.3. A Megrendelő megbízott – műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó – képviselője a munkaterületen:
Név:
Névjegyzéki jele:
Építési Műszaki Ellenőri Névjegyzéki száma:
Mobil:
E-mail:
Lakcím:
4.4. A Megrendelő (megbízottja) a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles műszaki ellenőrzést végezni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Épkiv.) és egyéb jogszabályok előírásai szerint.
4.5. A Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a Vállalkozónak átadott építési munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerződés teljesítését akadályozza.
4.6. A Megrendelő köteles továbbá a jogszabályok által előírt valamennyi kötelezettség teljesítésére.
5. A Vállalkozó kötelezettségei
5.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott építési (kivitelezési) munka elvégzésére.
5.2. A Vállalkozó a szerződésben szereplő munkát a vonatkozó szabványoknak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.
5.3. A Vállalkozó köteles a munkát az előlegen felül a számla benyújtásáig saját költségén elvégezni.
5.4. A Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a Megrendelő megbízottjának beépítés előtt bemutatni és a műszaki átadás-átvételi dokumentáció részeként a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően.
5.5. A Vállalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására, és ezek eredményeit tartalmazó iratok Megrendelő (megbízottja) részére történő haladéktalan átadására.
5.6. A Vállalkozó a teljesítés teljes időszaka alatt köteles elektronikus építési naplót vezetni. A szerződő felek kötelesek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban egymással közölni. Az építési napló vezetésére az Épkiv. rendelkezései az irányadóak.
5.7. Az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak neve, beosztásuk, elérhetőségük: Vállalkozó részéről: ……………………………………………………
Megrendelő részéről: ……………………………….………………….
5.8. A Vállalkozó köteles a saját, illetve alvállalkozói tevékenységéből származó mindennemű hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről saját költségén üzemeltetési engedéllyel rendelkező hulladék lerakóhelyre elszállítani.
5.9. A munkaterület esetleges – ilyen irányú előírások szerinti – elkorlátozásáról, valamint a munkaterület őrzéséről a Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni.
5.10. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozata szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mint a sajátjáért. A kivitelezésen alkalmazott alvállalkozók megnevezését, feladatkörét és a foglalkoztatott alvállalkozói létszámot Vállalkozó köteles folyamatosan az építési naplóban rögzíteni.
5.11. A kivitelezés során a Vállalkozó felelős a baleset-, munka-, környezet- és a tűzvédelmi szabályok betartásáért.
5.12. A Vállalkozó köteles továbbá a jogszabályok által előírt valamennyi kötelezettség teljesítésére.
6. Jótállás, szavatosság
6.1. A Vállalkozó az építési tevékenységre és az általa beépített anyagokra a műszaki átadás-átvételtől számított hónapra jótállást vállal.
6.2. A Megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval, a Vállalkozó pedig azonnal köteles intézkedni a kijavítás iránt.
6.3. A jótállási idő a dolog egészére vagy a hibával érintett részére a hiba bejelentése és a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel közötti időtartammal meghosszabbodik. A jótállási igény érvényesítésével érintett hibára, a kijavított/újból teljesített dologrészre, illetőleg a kijavítás következményeként jelentkező hibára vonatkozóan a jótállási határidő újra kezdődik
6.4. A vállalt jótállási felelősség alól a Vállalkozó csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy
a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
6.5. Vállalkozó jótállási biztosítékot köteles nyújtani Megrendelő részére, amelynek mértéke a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli ellenértékének 3%-a, azaz ……………….. – azaz …………………………. - Ft. A jótállási biztosítékot Vállalkozó a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a teljesítésért járó ellenértékből való visszatartás útján biztosítja.
6.6. A biztosítékot a vállalt jótállási határidő lejártáig kell rendelkezésre tartani.
6.7. A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval.
6.8. A Vállalkozó szavatossági felelősségének idejére vonatkozóan az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (XII. 27) ÉVM-IpM-KM-MÉM- KVM együttes rendeletben meghatározottak szerinti kötelező alkalmassági idők az irányadóak.
6.9. A jótállásra és szavatosságra vonatkozóan egyébiránt a jogszabályi előírások alkalmazandóak.
7. Műszaki átadás-átvétel, birtokbaadás
7.1. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. A műszaki átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a Megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, értékét, és a Megrendelőnek azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás-átvétel időpontját is.
7.2. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák vagy hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, azonban a hibák, hiányosságok első osztályú minőségben történő kijavítása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.
7.3. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel a 3.2. pontban meghatározott határidőn belül megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a munkát nem veszi át. Ez a határidő irányadó a 4.1. pontban foglaltak alkalmazására is.
7.4. A Vállalkozó az átadás-átvétel során köteles átadni a Megrendelőnek minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot (lásd ehhez különösen az Épkiv. 31-32. §-ait).
7.5. A birtokbaadási eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot (lásd ehhez különösen az Épkiv. 33. §-át).
7.6. Az átadási dokumentációt tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve kell hét eredeti példányban elkészíteni és Megrendelő részére egy eredeti és két másolati példányban szolgáltatni. Az átadási dokumentáció szolgáltatása a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének előfeltétele.
8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
8.1. A felek ezt a szerződést annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő
szerződésszegése esetén mondhatják fel, éspedig azonnali hatállyal.
8.2. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében leírt körülmények beálltak. Köteles továbbá Megrendelő Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leírtak bekövetkezése miatti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.3. A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskor elszámolnak egymással a jelen szerződésben rögzített ár- és díjtételek alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével.
8.4. A felek a szerződés felmondása, megszűnése esetén a Kbt. és egyéb vonatkozó jogszabályok
megfelelő rendelkezései szerint járnak el.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Megrendelő a Kbt. előírásai, továbbá az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerint hozzájárul alvállalkozók igénybevételéhez. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő módon és mértékben vesz igénybe alvállalkozó kivitelezőt.
9.2. A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alávetik magukat a Kaposvári Törvényszék illetékességének, illetve járásbírósági hatáskörbe tartozó vita esetén a Marcali Járásbíróság illetékességének.
9.3. A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.
9.4. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi érdekelt felet haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. Nem minősül vis maiornak bármely fél átalakulása, felszámolása, illetve fizetésképtelensége.
9.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai, valamint az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rendelkezései, a vállalkozó által benyújtott ajánlat, illetőleg az egyéb jogszabályi előírások az irányadóak.
9.6. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
a) ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok
b) az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok (kiegészítő tájékoztatás) és minden egyéb, az ajánlat elkészítése alatt keletkezett információ,
c) a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata a részletes költségvetéssel.
9.7. Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
9.8. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.
9.9. Jelen szerződés egymással mindenben szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó 2 (kettő), Megrendelő 3 (három) eredeti példányt kap.
Kelt: Marcali, 2017……………………………………….
……………………………………………… | ………………………………………… |
Xx. Xxxx Xxxxxx polgármester Megrendelő | Vállalkozó |