VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
Mely létrejött egyrészről Zánka Község Önkormányzata ( 8251 Zánka, Xxxxxx xxxx 00., adószám: 15427638-2-19, képviseli: Xxxxx Xxxxxx polgármester), mint Megrendelő, másrészről VEKTORBAU INVEST KFT (Zalaszántó Keszthelyi u.38. adószáma:14599644-2-20 bankszámlaszám:.OTP Bank Nyrt 11748052-20037752, cégjegyzék száma: 00-00-000000, képviseli: Xxxx Xxxxxxx ügyvezető), mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:
1., Megrendelő vállalatba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja a Zánka, Harangláb felújítási kiviteli munkáinak elvégzését.
A szerződés tárgyát képező munkák vállalkozási összege a szerződés mellékleteként becsatolt részletes költségvetés szerint.
2., A vállalkozói átalánydíj összege:
ÁFA nélküli vállalkozói díj : 200.000.-Ft
ÁFA 27 %: 54.000.-Ft
A vállalkozói díj összege: 254.000.-Ft,
Azaz: kettőszázötvennégyezer forint
Megrendelő a szerződéses összeggel a 3.1 pont szerinti fizetési ütemezésnek megfelelően rendelkezik.
3., Xxxxxxxx feltételek, elszámolás:
3.1. A vállalkozói díj elszámolása egy végszámlával történik.
Számla: Összeg, bruttó: Esedékesség:
Végszámla 254.000,- Ft 2017. február 5.
100 %-os készültség esetén, hiány és hibamentes műszaki átadás átvételt követően.
3.2. Vállalkozó a számlához a Megrendelő képviselője által kiállított teljesítésigazolást köteles mellékelni.
3.3. Megrendelő a számlát utalással egyenlíti ki 15 napon belül a Vállalkozó bankjánál vezetett 11748052-20037752 számú egyszámlájára.
4., Határidő:
4.1. Munkaterület átadása: 2016. október 10.
4.2. Teljesítési véghatáridő: 2017. február 5.
Vállalkozó fenntartja az előteljesítés jogát!
A Vállalkozónak felróható teljesítési késedelem esetén a Vállalkozót napi 15.000-Forint összegű késedelmi kötbér terheli, amelyet a Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából történő levonással érvényesíteni.
5., Minőség, garancia, szavatosság:
5.1. Vállalkozó az MSZ. I. osztályú minőségű munkák kivitelezésére vállalkozik. Megrendelő csak I. osztályú teljesítést fogad el.
5.2. Vállalkozót a hatályos jogszabályban meghatározott kötelező alkalmassági idővel megegyező időtartamú szavatossági kötelezettség terheli.
5.3. Vállalkozó az általa végzett munkákra a jogszabályban előírt jótállási feltételeket vállalja.
6., Felek képviselői:
Megrendelő képviselője: Xxxxx Xxxxxx 00-00-000-000
Vállalkozó képviselője: Xxxx Xxxxxx 00-00-000-0000 MV-Ép/A-MÉK-19-00110, NŰJ szám:123176408, Xxxx Xxxxxxx 00-00-000-0000 MV-Ép/A-20-50283, NŰJ szám: 213168492
7., Egyéb megállapodások:
7.1 A vállalkozó köteles a megrendelő és más alvállalkozói által elvégzett munkák állapotát megőrizni, az azokban általa esetlegesen okozott károkat megtéríteni.
7.2. Felek a szerződésből eredő jogviták rendezésére a Keszthelyi Bíróság illetékességét kötik ki.
A szerződés módosítása csak írásban, kölcsönös megegyezés alapján a felek cégszerű aláírásával történhet.
A vállalkozó kijelenti, és kötelezi magát, hogy a tárgyi munkán csak olyan munkavállalókat foglalkoztat, akik szabályszerű – írásban rögzített munkaszerződés – munkaviszonnyal rendelkeznek, melynek keretében a mindenkori munkajogi és társadalombiztosítás – jogi rendelkezések alkalmazandók.
A vállalkozó további alvállalkozók bevonására jogosult. Ez esetben a 7.4-es bekezdésben foglaltak rájuk is vonatkoznak.
Felek megállapodnak abban, hogy a végleges elszámoláskor érvényesítheti a Vállalkozó az esetlegesen felmerülő pótmunkákat, melynek alapja az esetenként adott árajánlat, mely a Megrendelővel előzetesen történt megbeszélésre épül.
Pótmunkát csak abban az esetben végezhet a Vállalkozó, ha azt a Megrendelő előzetesen jóváhagyta, elfogadta.
A Megrendelő jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeit, javaslatait az építési naplóba bejegyezni.
A Vállalkozó köteles a tűz- baleset és vagyonvédelmi előírásokat betartani.
A Vállalkozó köteles az építési naplót folyamatosan vezetni és azt a munkahelyen hozzáférhető helyen őrizni munkaidő alatt.
8., A szerződés elválaszthatatlan mellékletei:
- Vállalkozó ajánlata, közös elfogadása, aláírással hitelesítve.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a hatályos építési és pénzügyi jogszabályokban foglaltak az irányadók.
Zánka, 2016. október 5.
…………
Xxxxx Xxxxxx, polgármester Xxxx Xxxxxx, ügyvezető
Megrendelő Vállalkozó