VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg: 00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Igazgató és Xxxxx Xxxxx Xxxxx Projektirányítási Osztályvezető), mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),

másrészről Közvízszolg Közmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 2083 Solymár, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00, cégjegyzékszáma: 00-00-000000, adószáma: 10397323-2-13, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám: OTP Körzeti fiók, 11702036-20708528-00000000, képviseli: Xxxxx Xxxxx), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya, tartalma:

VII. Madách tér (Károly krt. - Asbóth u.), Asbóth u. (Király u. - Asbóth u. 9.) DN 150 göv vízvezeték rekonstrukció 275 fm hosszon, kapcsolódó csomópontok, bekötések, előírt burkolat helyreállítás

elvégzésével.

(A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul.

Vállalási ár:

Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi. Nettó vállalási ár: 17.902.137.- Ft

Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít.

Tartalékkeret:

Megrendelő a vállalási áron felül nettó 895 107. Ft, azaz nyolcszázkilencvenötezer-százhét forint tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el.

A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei:

Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:

• Ajánlattevő által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt,

• Ajánlatkérő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.)

• vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

Teljesítés és annak határideje

A munkálatok kezdési időpontja: 2013. október 8. Befejezési véghatáridő: 2013. november 8.

A befejezési véghatáridő – illetve részteljesítés esetén a részhatáridők – kötbérterhes határidő(k).

Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az ÁFA törvény 57§. szerint az alábbi műszaki készültségi fokok elérése esetén vállalja: Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

Megrendelő előleget nem fizet.

Vállalkozó előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult.

Alvállalkozók:

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozót nem vehet igénybe.

Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Teljesítési biztosíték:

Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

Jótállás:

Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 120 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

Jótállási biztosíték:

Vállalkozó legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát szerez be és nyújt át, vagy pénzvisszatartással biztosít a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, amely 895 107 Ft, azaz nyolcszázkilencvenötezer-százhét forint összegről szól. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási bankgarancia összege nem haladja meg a nettó vállalási ár 5%-át. A jótállási bankgarancia futamideje: 60 hónap. Vállalkozó a biztosítékot az ÁSZF XII.6. pontjára figyelemmel az alábbiak szerint nyújtja: teljesítésért járó ellenértékből levonás útján.

Szerződő felek képviselői:

Vállalkozó részéről: Xxxxx Xxxxx 00-00-000-0000 Megrendelő részéről: Xxxxxx Xxxxx 465-2462

Egyéb rendelkezések

Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül átutalással teljesíti az ellenértéket a Kbt. 130.§-ban írtakra figyelemmel. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét és a Megrendelő beszerzési megrendelési számát. Vállalkozó köteles a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást.

Az útépítés kivitelezőjével együttműködnie kell a Vállalkozónknak, a munkaterületet tőle kell megkérni.

Az együttműködésre hivatkozva, illetve az együttműködésből adódóan többletköltséget nem számolhat el Vállalkozó.

A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata.

Amennyiben az ÁSZF III.1. pontját megszegi, abban az esetben az ÁSZF XVI. xxxxxx szerint fizeti a kötbért.

A kötbér mértéke: A kötbér alapja a teljes szerződés nettó ellenértéke, mértéke 2%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a

ÁSZF. VII.9. kiegészül: A kihelyezés költsége: 70.000,-Ft + ÁFA ; 10 db felett 7.000,-Ft/db + ÁFA.

ÁSZF XX.10. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Mellékletek:

- Általános Szerződési Feltételek

- vállalkozó ajánlata

- környezetvédelmi melléklet

- munkavédelmi melléklet

- etikai melléklet

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.

Budapest, ……………………………

…………………………………. ………………………………….

Megrendelő Vállalkozó

Fővárosi Vízművek Zrt.