VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő, (képviseletében Xx. Xxxx Xxxxx polgármester), másrészről: RÉ-BAU Bt. (cím: 2651 Rétság, Rózsavölgy út 42. cégjegyzékszám: 00-00-000000, adószám: 24048819-2- 12), mint Vállalkozó (képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx) között
Bevezető rendelkezés
A Megrendelő 2009. március 9-én egyszerű közbeszerzési eljárást indított (Közbeszerzési Értesítő 30. számában). Az eljárás nyertese a Vállalkozó. Jelen szerződés, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerves egységet képez.
1. Szerződés tárgya
Vác Város Önkormányzata tulajdonában lévő Diófa utcai óvoda játszóterének modernizációja.
A Vállalkozó kötelezettsége 3 db udvari játék (1 db multifunkciós erőd, 1db játszóvár csúzdával, mászókával, 1 db négyszemélyes rugós játék) leszállítása és beépítése, valamint az alábbi kapcsolódó munkák elvégzése:
- gumiburkolatú esésfelület kialakítása (kb.111 m2),
- járófelület és akadálymentes parkoló kiépítése (136 m2),
- árnyékoló tető megvalósítása (70 m2),
- meglévő betonfelület elbontása (150 m2),
- egyéb gumiburkolat kialakítása (16 m2),
- udvari járda megépítése (45 m2).
2. Vállalkozási díj
Nettó vállalkozási díj: 6.445.332 Ft
azaz (betűvel): hatmillió-négyszáznegyvenötezer-háromszázharminckettő Ft
A nettó vállalkozási díjat 20 % áfa növeli, így a teljesítés bruttó ára 7.734.398 Ft. (Az áfa a kifizetéskori szabályok szerint kerül megállapításra.)
A vállalkozási díj a kivitelezés befejezésének határidejére prognosztizáltan, I. osztályú minőségben történő teljesítéssel, átalányáron kerül meghatározásra.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, azon tételek esetében is, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljeskörű kivitelezéséhez.
A vállalkozási díj magában foglal minden olyan megvalósítási költséget, melyet az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a nyertes ajánlat tartalmaz. A
Vállalkozó a vállalkozási díjon felül – a terv szerinti megvalósításhoz – többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka, infláció) nem érvényesíthet.
3. Teljesítés feltételei
Vállalkozó a szerződéskötést követően megegyezés alapján kezdi meg a kivitelezési munkálatokat.
A teljesítési határidő: 2009. augusztus 5. (a szerződéskötést követő 90. nap) A Megrendelő előteljesítést is elfogad.
4. Megrendelő jogai és kötelességei
A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák figyelemmel kísérése céljából. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.
A Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el.
5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
Az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka végzésére a szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
A Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a Megrendelőnek. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadásakor az építési naplót megnyitni, és azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
A Vállalkozó a kivitelezés során köteles gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
A Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok (1959. évi IV. törvény, a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM, valamint a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM rendeletek) szerinti szavatosságot vállal.
A Vállalkozó kötelessége az építéshez szükséges ideiglenes víz és elektromos energia vételezésének egyeztetése a közmű üzemeltetőkkel. Az esetleges almérők kiépítése és a fogyasztás költsége a Vállalkozót terheli.
A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak megfelelően I. osztályú minőségben végzi és I. osztályú anyagokat épít be. A vállalási összege az I. osztályú teljesítésre vonatkozik.
A Vállalkozó a munkáját speciális körülmények között – működő óvodában – végezi. Ezért köteles a munkaterületet kerítéssel elhatárolni, a balesetveszély elkerülése végett.
A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képző munka végzése során a Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott; függetlenül attól, hogy a kárt a harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.
A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételéig.
A Vállalkozó jogosult – a nyertes ajánlata szerint – alvállalkozókat alkalmazni. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen munkavégzésére alvállalkozót vesz igénybe, köteles azt legkésőbb a munka megkezdése előtt írásban bejelenteni a Megrendelőnek.
A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
A Vállalkozó a területen hétfő-szombaton 7 órakor kezdheti meg a munkát és azt hétköznap 19 óráig, szombaton 14 óráig be kell fejeznie. A Vállalkozó legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem zajos feladatokat valósítsa meg.
A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról legkevesebb 8 nappal korábban készre jelentő levél formájában értesíti a Megrendelőt, aki ennek alapján gondoskodik a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról.
A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
A Vállalkozó az eszközöket a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet által előírt módon üzembe helyezve köteles átadni.
6. Műszaki átadás-átvétel
A Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson köteles átadni a megrendelőnek a következő dokumentumokat 1 példányban:
- minden eszköznek és ütéscsillapító burkolatnak az MSZ EN 1176-1-7 és az MSZ EN 1177 tanúsítványát
- megfelelő tartalmú vizsgálati jegyzőkönyvek
- kivitelezői nyilatkozatok
- garanciajegyek, üzemeltetési és karbantartási utasítások
- beépített termékek megfelelőségi tanúsítványát.
A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére. E tényt az építési naplóban rögzíteni kell.
A Megbízó köteles az átadás-átvételi időpontban az elvégzett munkát megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzítik.
Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű és biztonságos használatot, úgy a Megbízó az átadás-átvételt megtagadhatja. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot kijelölni. E póthatáridőre a Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.
Ha a Vállalkozó a póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy azt a Megrendelő harmadik féllel végezteti el, és ennek költségét a Vállalkozó számlájának összegéből levonja.
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel 2009. augusztus 5. vagy bármikor e nap előtt megtörtént; kivéve, ha a Megrendelő az építményt nem vette át.
Az átvétel nem tagadható meg az építmény olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyeknek a kijavításával, pótlásával járó munkák nem akadályozzák az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát.
7. Jótállás
A Vállalkozó az 1. pontban meghatározott termékekre (és a felhasznált anyagokra) 3 éves jótállási kötelezettséget vállal.
8. Pénzügyi feltételek
A termék átadás-átvételekor a Vállalkozó a Megrendelő nevére szóló számlát állít ki. E számla csak hiány- és hibamentes teljesítés esetén állítható ki.
A végszámla ellenértékének átutalása a teljesítéstől számított 30 napon belül a Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11741031-20021836 számlájára.
Pénzügyi teljesítésnek a Megrendelő számlájának a megterhelése minősül. A Megrendelő előleget nem folyósít.
Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti kamat felszámítására jogosult.
Amennyiben a Vállalkozó a 3. pontban meghatározott határidőre önhibájából nem szállítja le az eszközöket, késedelembe esik és a Megrendelő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a nettó vállalási összegnek az 1 %-a naponta, de maximum a nettó vállalási összeg 10 %-a.
Amennyiben a szállítás teljesítése a Vállalkozó önhibájából meghiúsul a Megrendelő meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 15 %-a.
9. Kapcsolattartás
A szerződő felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka vonatkozásában. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.
Megrendelő képviselői:
Xxxxxxx Xxxxxx főmérnök tel: 27/513-411, fax: 27/513-469,
email: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Gacsályiné Xxxxx Xxxxx tel: 27/513-452, 30/000-0000, fax: 27/513-469
email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Vállalkozó képviselői:
Xxxxxxx Xxxxxx tel: 30/000-0000 fax: 35/350-263 email: xxxxxx@xxxx.xxxx.xx
A szerződő felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:
- postai levél
- fax
- építési naplóba bejegyzés
10. Azonnali felmondás, vis major
A Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult e szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, blokád, háború, export-import tilalom) esetén a Vállalkozó kártérítési illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn. Ilyen esetben a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a kárukat maguk viselik.
11. Záró rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő vitás kérdéseket rendezését először közvetlen tárgyalások során kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén a perértéktől függően a Vác Városi Bírósághoz vagy a Pest Megyei Bírósághoz fordulnak.