BUDAPEST FőVáROS VII. KER. ERZSÉBETVáROS ÖNKORMáNYZATA

BUDAPEST FőVáROS VII. KER. ERZSÉBETVáROS ÖNKORMáNYZATA

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása

tárgyú közbeszerzési eljárásához

Budapest 2014. március

T a r t a l o m j e g y z é k

I. Útmutató az ajánlattevők számára

1. Általános tájékoztató

2. Az eljárást megindító felhívás, illetve a Dokumentáció módosítása, az eljá- rást megindító felhívás visszavonása

3. Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban

4. A közös ajánlattétel lehetősége

5. Ajánlattételi határidő, az ajánlatok benyújtásának helye

6. Formai követelmények

7. Ajánlati kötöttség

8. Az ajánlattétel teljessége

9. Az ajánlattétel költsége

10. Az ajánlatok bontása

11. Az ajánlat tartalma

12. Ajánlati ár, fizetési feltételek

13. Az ajánlattevő jogai

14. Az ajánlatok értékelése és elbírálása

15. Értesítés az eljárás eredményéről, szerződéskötés

II. Szerződéstervezet

III. Mellékletek Felolvasólap

Egyes nyilatkozat minták

IV. Közbeszerzési műszaki leírás (részben külön dokumentumban)

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

I/1. Általános tájékoztató

I/1.1. A Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő köz- beszerzési eljárást kíván lefolytatni, melynek tárgya: Budapest, VII. ker. Klauzál ut- ca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása.

I/1.2. Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás eljárást folytat le, melynek nyomán vállalkozási szerződést köt az eljárás nyertesével.

I/1.3. Az ajánlat elkészítésének alapja – az eljárást megindító felhívás mellett – jelen Do- kumentáció, mely tartalmazza a részletes ajánlattételi elvárásokat, a beszerzési igény pontos meghatározását (feladat-meghatározás) és a részletes szerződés feltételeket magában foglaló szerződéstervezetet.

I/2. Az eljárást megindító felhívás, illetve a Dokumentáció módosítása, az eljárást megindító felhívás visszavonása

I/2.1. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő előtt közvetlenül, írásban tá- jékoztatja az ajánlattevőket.

I/2.2. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártá- ig visszavonhatja, amiről az eredeti ajánlattételi határidő előtt közvetlenül, írásban tájékoztatja az ajánlattevőket.

I/2.3. Ajánlatkérő – az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt – indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt, melyről közvetlenül, írás- ban tájékoztatja az ajánlattevőket. Ajánlatkérő a módosításban ennek indokát is megjelöli.

I/2.4. Tekintettel az eljárás tárgyalásos jellegére az ajánlattevő végleges ajánlattételi lejár- táig módosíthatja, illetőleg visszavonhatja ajánlatát.

I/2.5. A végleges ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlati kötöttség áll be, s a be- nyújtott ajánlatok már nem módosíthatók. Amennyiben bármely ajánlattevő a végle- ges ajánlattételt követően ajánlatát módosítani kívánja, az az ajánlata érvénytelensé- gét eredményezi. Amennyiben az ajánlatkérő valamely végleges ajánlat érvénytelen- né nyilvánította, az egyben azt is jelenti, hogy az eljárást lezáró döntésekor az ajánlat korábbi állapotát (pl. alapajánlat) sem veszi figyelembe.

I/2.6. Amennyiben valamely ajánlattevő nem nyújt be végleges ajánlatot, az ajánlatkérő ezt úgy tekinti, hogy visszavonta az alapajánlatát is, azaz az eljárást lezáró döntés meg- hozatalakor nem veszi azt figyelembe.

I/3. Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban

I/3.1. Az eljárást megindító felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az érintett gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.

I/3.2. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza az eljárást megindító felhívás, illetve a Dokumentáció tartalmát, és értelmezi azt. A számára

nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően a Kbt-ben meghatározott jogai alapján további tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Tehát ha az eljárást megindító felhívással, a Dokumentációval, az elvégzendő feladatokkal, műszaki leírással, stb. kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük, észrevételük merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára. A levélben vagy faxon megküldött kérdéseket, e-mailben (word formátumban) is el kell küldeni az eljárást megindító felhívás 1. pontjában megjelölt lebonyolító cég ott szereplő e-mail címére (xxxxxxxx@x-xxxxx.xx).

I/3.3. Ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre – ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az aján- lattételi határidő lejárta előtt három nappal – oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat megküldi valamennyi, az eljárás elején ajánlattételre felkért ajánlattevőnek. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet készít, azokban a kérdéseket és válaszokat folyamatos sorszámozással látja el.

I/3.4. Amennyiben viszont a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az I/3.3. pontban sze- replő válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, akkor a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg az ajánlatkérő, ha úgy véli a késve ér- kezett kérdésre vonatkozó válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.

I/3.5. Amennyiben az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy az I/3.4. pont szerint későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, s a válaszadásra nem áll elég idő a rendelkezésre, jogosult az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, s az így meghosszabbított határidőt megelőzően legkésőbb hat nappal a választ elkészí- teni és megküldeni valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplőnek. A határ- idő módosításról az ajánlatkérő valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szerep- lőt haladéktalanul és egyidejűleg írásban értesíti.

I/3.6. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra.

I/3.7. A válaszlevelek, a helyszíni bejáráson felvett jegyzőkönyv és az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai, kiegészítései a Dokumentáció részeivé válnak, így azok is kötelezőek az ajánlattevők számára.

I/3.8. Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet írásban az aján- latkérő nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.

I/4. A közös ajánlattétel lehetősége

I/4.1. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (közös ajánlattevők, konzorciumok) jelent- kezését is elfogadja.

I/4.2. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozá- sát, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást vagy kon- zorciumi szerződést kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlat- tevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.

I/4.3. A megállapodásnak (szerződésnek) a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:

– A vezető cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az aján- latkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra.

– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére.

– A közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása.

– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a megállapodás (szerződés) időtartama alatt a megállapodás (szerződés) ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

I/4.4. A megállapodást vagy szerződést csatolni kell az ajánlathoz. A becsatolt megállapo- dás vagy konzorciumi szerződés az eljárás végén megkötendő szerződés mellékleté- vé válik.

I/4.5. A közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a Kbt.

25. § (3) bekezdésében foglaltakat.

I/4.6. Ajánlatkérő a fentieken túl felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ára is.

I/5. Ajánlattételi határidő, az ajánlatok benyújtásának helye

I/5.1. Az ajánlattételi határidő: 2014. március 26. 10:00 óra. I/5.2. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatkérő 1073 Budapest, Xxxxxxxx krt. 6. címén a II. emelet 213. sz. iroda. I/5.3. Az ajánlatok leadására munkanapokon kizárólag 8:30 és 14:30 óra között van lehe-

tőség, pénteken pedig 8:30 és 13:30 óra között.

I/5.4. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton (beleértve a gyorsposta-szolgáltatás is) vagy csomagküldő szolgálat útján küldi meg, úgy a kézbesítésből származó bi- zonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, ahol útbaigazítják az érintetteket. Ennek időszükségletére is legyen figyelemmel az aján- lattevő. A portán az ajánlatok nem adhatók le. Kérjük, e tényre hívják fel az ajánlatot szállító, benyújtó személy figyelmét is.

I/5.5. Az ajánlattevő köteles a megfelelő instrukciókkal ellátni az ajánlatot benyújtót az ajánlat benyújtásával kapcsolatban (helyszín, időpont, munkaidő, stb.). E körben a felelősség az ajánlattevőt terheli.

I/5.6. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, par- kolási probléma, stb.).

I/5.7. A késve benyújtott ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja, s az eljárás további részében az ajánlattevő nem vehet részt.

I/6. Formai követelmények

I/6.1. Az ajánlatot zárt borítékban, magyar nyelven és 1 példányban papíralapon és 1 pél- dányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban) kell benyújtani. Az ajánlat fedőlapján szerepelnie kell, az ajánlattevő nevének és címének (székhelyének) továbbá jelen közbeszerzési eljárás megnevezésének: „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szaka- szának felújítása”. Amennyiben a papíralapon és az elektronikusan benyújtott aján- lat tartalma között eltérés mutatkozik, a papíralapon benyújtott példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás megnevezését és az alábbi feliratot: „Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2014. március 26. 10:00 óráig nem bontható fel!”.

I/6.2. Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlat- tevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

I/6.3. Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és ol- dalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a hátlapot nem kell, de lehet számozni.

I/6.4. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, által készített – nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogo- sult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult sze- mély(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

I/6.5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

I/6.6. Az eljárás nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazo- lás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem várja el a szakfordí- tásról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdés szerinti fe- lelős fordítást is.

I/6.7. Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében benyújtandó valamennyi dokumentumot egy- szerű másolatban is elfogadja.

I/7. Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a végleges ajánlattételi határidő lejártakor veszi kezdetét, melynek időtartama 30 nap.

I/8. Az ajánlattétel teljessége

I/8.1. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elké- szítenie.

I/8.2. Az ajánlattevő érdeke, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatké- rő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.

I/8.3. A fentiekre tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyi- ben bármely ajánlatban szereplő pénzügyi adat nem magyar forintban kerül meg- adásra, a forintra történő átváltás az eljárást megindító felhívás megjelenésének nap- ján érvényes MNB által megadott deviza középárfolyamán történik.

I/8.4. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, köve- telményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció, vagy az ajánlatté- teli időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, átvizs- gáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, elírás, pontatlanság, nem pótolha- tó hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

I/8.5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Dokumentáció feladata a megfelelő ajánlattétel elősegítése, így részben a műszaki tartalom egyértelmű meg- ítélését is szolgálja. Erre tekintettel tehát az ajánlattevőnek joga van a dokumentáci-

óban meghatározotthoz mérten legalább egyénértékű műszaki színvonalú terméket (anyagot, szerkezetet, árut, gyártmányt, stb.,) megajánlani, de ennek az ajánlatából egyértelműen ki kell tűnnie.

I/8.6. A fentiekkel összefüggésben az ajánlatkérő egyértelműsíteni kívánja, hogy adott esetben az árazatlan költségvetésben valamely gyártóra, típusra vonatkozó megne- vezések, utalások, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében tör- téntek, s azok tájékoztató jellegűek. A megajánlott termékeknek az ott szereplővel legalább egyenértékűnek kell lennie.

I/8.7. Egyénértékű termék, anyag stb. megajánlásakor az ajánlathoz csatolni kell a műszaki tartalom eltérésére vonatkozó jegyzéket, mely a költségvetés kiírásban meghatáro- zott műszaki tartalom helyett az ajánlattevő által megajánlott műszaki tartalmat jel- lemzi. Ezen jegyzékben meg kell határozni a munkanemet, azon belül a tétel sor- számot és tételszámot. A jegyzék mellé csatolni kell az egyenértékűség bizonyítására szolgáló dokumentumo(ka)t is (pl. műszaki leírás, stb.). Az árazatlan költségvetést ebben az esetben sem lehet módosítani.

Amennyiben az ajánlattevő az egyenértékűséget az első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatában már igazolta, s arra vonatkozóan az ajánlatkérő a tárgyaláson az ajánlat ilyen témájú átdolgozására nem hívja fel az ajánlattevőt, a végleges ajánlat- ban már nem kell külön igazolni. Amennyiben az ajánlattevő a végleges ajánlatában olyan, az első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatában nem szereplő egyenérté- kűséget tüntet fel, az egyenértékűséget a végleges ajánlatban kell igazolnia.

I/8.8. A Dokumentációban meghatározott termékek (anyagok, szerkezetek, stb.) paraméte- reit és a kötelezően előírt követelményeit be kell tartani az ajánlattevőnek, még ak- kor is, ha egyenértékű terméket, anyagot, szerkezetet stb. ajánl meg.

I/8.9. Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre (feladatra) tehet ajánlatot.

A feltüntetett mennyiség (feladat) egy részére tett ajánlat érvénytelen.

I/8.10. Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfo- gadja az eljárást megindító felhívásban és jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosí- tásokkal együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől.

I/8.11. A Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az ajánlattevő:

• ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Xxxxxxx 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0-0.

Levelezési cím:

1437 Budapest, Pf. 839.

Tel/Fax: 06/1/000-0000, 06/1/000-0000

xxx.xxxxx.xx

• Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1024 Budapest, Xxxxxx xxx. 85.

Tel/Fax: 06/1/000-0000, 06/1/000-0000

xxx.xxxx.xxx.xx

• Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

Tel/Fax: 06/1/000-0000, 06/1/000-0000

xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.,

tel.: 06-1-301- 2900, fax: 00-0-000-0000,

zöld szám: 00-00-000-000,

E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhető- sége a xxx.xxxx.xx internet-címen található.

I/9. Az ajánlattétel költsége

Az ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget. Ajánlatkérő nem felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás le- folytatására vagy kimenetelére.

I/10. Az ajánlatok bontása

I/10.1. Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz

2014. március 26. 10:00 óra. Helye:

Az ajánlatkérő 1073 Budapest, Xxxxxxxx krt. 6. címén a II. emelet 204. sz. iroda. I/10.2. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció te-

kintendő meghívásnak a bontási eljárásra. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.

I/10.3. A bontás az ajánlatok beérkezésének sorrendjében történik, melynek során ajánlatké- rő ismerteti az ajánlattevő nevét és székhelyét (címét), továbbá az ajánlati árat.

I/10.4. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevő- nek a bontástól számított öt napon belül megküld.

I/10.5. Az ajánlattételi határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek. Amennyiben vala- mely végleges ajánlat kerül késve benyújtásra, az ajánlatkérő azt is érvénytelenné nyilvánítja. Ez a tény egyben azt is jelenti, hogy az ajánlatkérő eljárást lezáró dönté- sekor az ajánlat korábbi állapotát (pl. alapajánlat) sem veszi figyelembe).

I/11. Az ajánlat tartalma

Az ajánlat tartalma

(nyilatkozatok, egyéb dokumentumok)

− Tartalomjegyzék, melynek tartalmazni kell a becsatolt dokumentumok oldal-

számait.

− Az ajánlat – lehetőség szerint tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felol- vasólap, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, szék- helyét és az ajánlati árat (a tartalékkeret nélküli egyösszegű átalányárat). A fel-

olvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját jelen Dokumentáció tartalmazza. A felolvasólap cégszerűen aláírva kell nyújtandó be.

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozata. (A felolvasó-

lapon.)

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata.

− Az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozat és igazolás.

− A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat(ok), illetőleg igazolás(ok).

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eredeti vagy hite-

les másolati formájú nyilatkozata. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eredeti vagy hite-

les másolati formájú nyilatkozata. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)

− Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata, hogy tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesí-

tése során meg kell felelnie.

− Ajánlattevő (konzorciumi tag) cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül

más pénzintézetnél számlát nem vezet.

− Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlá- járól becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és

ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. (Adott esetben.)

− Az ajánlattevő részérő a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatok és a dokumentumok. (Adott

esetben.)

− Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozata, miszerint nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan

vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést köt, melynek éves fedezete 50 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M HUF. [Ajánlatkérő azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatban, hogy meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. Ebben az esetben már az ajánlat részeként be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását (kötvényét és az azt hatályban tartó befizetés igazolását) egyszerű másolatban.]

− Ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata, melyben bemutatja, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletke- ző építési hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz szál-

lítja, illetve szállíttatja.

− Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata, hogy a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetekor az ajánlatkérő

(megrendelő) rendelkezésére bocsátja.

− Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata, hogy

igénybe kívánja-e venni a Kbt. 131. § (1) bekezdés szerint felajánlott előleget.

− Ajánlattevő részéről az ajánlatot, illetve annak részét képező bármely nyilatko- zatot aláíró cégjegyzésre, illetőleg képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §

(1) bekezdésében szereplő, ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájának egy- szerű másolata.

− Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről az ajánlat részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre, illetőleg képviseletre jogo-

sult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolata. (Adott esetben.)

− Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (konzorciumi tag) cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás.

(Adott esetben.)

− Amennyiben a szükséges nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt

vevő más szervezet részéről cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalma-

zása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás. (Adott esetben.)

− Tételes költségvetés.

− A Dokumentáció részét képező szerződéstervezet kitöltve, változatlan szöveg- szerkezetben és tartalommal. [Xxxxx feltüntetve az esetleges véleményeltérése-

ket, kiegészítéseket.]

− Konzorciumi szerződés. (Adott esetben.)

I/12. Ajánlati ár, fizetési feltételek

I/12.1. Az ajánlati, illetve a majdani szerződéses árnak tartalmaznia kell a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét; az anyagköltséget, kivitelezési munkákat, a tevé- kenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat.

I/12.2. Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár (egyösszegű átalányár), és annak alapját képező árak az ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők. Az ajánlati ár magában foglal tehát minden ellenszolgáltatást, melyet ajánlatkérő ajánlattevőnek fizet. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

I/12.3. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőtől átvett Dokumentációt a szakvállalattól el- várható gondossággal felülvizsgálni.

I/12.4. Az ajánlatkérő az ajánlati ár meghatározásához, illetve az ajánlattételhez ún. árazat- lan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésből tételeket csak akkor hagy- hat el, ahhoz tételeket csak akkor tehet hozzá, azt csak akkor módosíthatja, ha az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében a Kbt. 45. § (6) bekezdésre hivatkozás- sal az árazatlan költségvetés megfelelő módosítását lehetővé teszi, vagy az ajánlatte- vő a tárgyalások lezárását követően erre felhívja az ajánlattevőket.

Az ajánlatkérő a fenti rendelkezéseket csak végleges ajánlat tekintetében vizsgálja. Az ún. egyenértékűség kezelése az I/8.7. pont szerint történik mind az ún. első, aján- lati kötöttséggel nem terhelt, mind pedig a végleges ajánlattétel során.

I/12.5. Xxxxxxxxxxx a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapján jogosult a szerződésben foglalt (tarta- lékkeret és áfa nélküli) teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni, előleg-visszafizetési biztosíték (bankgarancia) nyújtása el- lenében. Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyertes ajánlattevő részszámlát a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően nyújthat be. A számlák kifizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § szerint történik, mely- nél az ajánlatkérő alkalmazza az Art. 36/A. §-át is.

I/13. Az ajánlattevő jogai

Ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ettől eltérő célú felhasználásról az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.

I/14. Az ajánlatok értékelése és elbírálása

I/14.1. Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését az eljárásba bevont közbeszerzé- si tanácsadó és a Bíráló Bizottság végzi. Az ajánlatok az ajánlatok bírálata két sza- kaszban történik.

Az ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánla- tok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az aján- lattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen.

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezésekori tar- talmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

I/14.2. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően teljes körben biztosítja, továbbá a Kbt. 67. § szerint az ajánlat(ok)ban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztá- zása érdekében az ajánlattevő(k)től felvilágosítást kér.

I/14.3. Az ajánlatkérő írásban hívja fel az ajánlattevőket pótlásra, illetve a válaszadásra, melyben a határidő megjelölésével tételesen felsorolja a pótlandó dokumentumokat, valamint a nem egyértelmű kijelentéseket. Minderről valamennyi ajánlattevőt egyi- dejűleg írásban tájékoztat.

I/14.4. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlati kötöttség beállta után az ajánlatkérő írásban a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett indokolást kérhet az aránytalanul ala- csony ellenszolgáltatás, illetve irreális kötelezettségvállalás felmerülése esetén.

I/14.5. Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogo- sult képviselője útján köteles megválaszolni. A kirívóan alacsony ellenszolgáltatás, illetve irreális kötelezettségvállalás felmerülése esetén a választ, illetve az indokolást szintén a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője köteles aláírni. [Amennyiben a válaszlevelet az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell a hiánypótláshoz, illetve a válaszlevélhez (indokoláshoz), feltéve, hogy a meghatalmazás nem szerepel az ajánlatban.] Ameny- nyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, illetőleg indokolási kötelezettsé- gének, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvényte- lenné nyilvánítja. Mindez nem érinti azt a tényt, hogy az ajánlatkérő más okból is érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fogadja el az írásos indokolás- ban foglaltakat.

I/14.6. Az ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlan- ságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt ér- vénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott dön- tést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja.

I/14.7. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek- nek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint értékeli.

I/15. Értesítés az eljárás eredményéről, szerződéskötés

I/15.1. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket.

I/15.2. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

I/15.3. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépé- se esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálá- sáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

II. SZERZŐDÉSTERVEZET Vállalkozási szerződés

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről

Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Levelezési címe: 1073 Budapest, Xxxxxxxx krt. 6. Képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxx polgármester

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Számlaszáma: 11784009-15507008

Számlázási cím: 1073 Budapest, Xxxxxxxx krt. 6.

Adószáma: 15735708-2-42 mint Megrendelő

másrészről

Név: ..............................................................................................................................................

Cím: ..............................................................................................................................................

Képviseli: ……………………………………………………………………………………….

Levelezési cím: ............................................................................................................................

Számlavezető pénzintézete: .........................................................................................................

Számlaszáma: ...............................................................................................................................

Számlázási cím: ............................................................................................................................

Adószáma: ....................................................................................................................................

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................

Cégbíróság: ..................................................................................................................................

Cégjegyzék száma: .......................................................................................................................

mint Vállalkozó

[Ajánlattevő által töltendő ki.]

között, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendelő mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével kezdődő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a közbeszer- zésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján. A vállalkozó mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárást megindító felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó aján- latként került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyer- teseként.

A Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

1. A szerződés tárgya

1.1 A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja Budapest, VII. ker. Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítását a szükséges tervezési felada- tokkal együtt, az eljárást megindító felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) és a vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelő- en.

1.2 A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me- lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzí- tésre. A vállalkozó a munkálatokat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesí- tési határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megvalósításhoz, a befejezéshez vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítás, szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani.

1.3 Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem hatósági engedélyköteles tevékenység.

1.4 A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes kö- rűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizs- gálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő in- formációt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során.

1.5 A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta- nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama

2.1. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. A vállalkozó jelen szerződés teljesíté- sét köteles a szerződés aláírását követően azonnal megkezdeni. A vállalkozó köteles a kiviteli terveket a szerződés hatályba lépésétől számított 20 napon belül átadni a meg- rendelőnek.

2.2. A munkaterület átadására a kiviteli tervek Megrendelő általi elfogadásától számított 10 napon belül kerül sor.

2.3. A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület átadása után megkezdeni.

2.4. A vállalkozó a kivitelezési munkákat köteles legkésőbb a munkaterület átadását köve- tő 70. napon befejezni. A vállalkozó előteljesítésre jogosult.

2.5. Teljesítéskor a vállalkozó köteles a megrendelőt a tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre- jelentésnek minősül.

2.6. A készre-jelentés után a megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által megjelölt át- adás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a megrendelő – lehetőség szerint – 5 (öt) na- pon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására.

2.7. A fenti (2.5., 2.6. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is.

2.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. A vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok biztosítása is, így:

átadás-átvételi jegyzőkönyv, munkaterület átadási jegyzőkönyv, építési napló, felmé- rési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, értékelési jegyzőkönyv, megvalósulási dokumentáció, garancialevelek.

2.9. Amennyiben a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem kezdi meg a vállalkozó írás- beli értesítésében szereplő vagy a megrendelő által meghatározott időpontot követő 15 napon belül, vagy megkezdi, de a vállalkozó írásbeli értesítésében szereplő vagy a megrendelő által meghatározott időpontot követő 15 napon belül nem fejezi be, a meg- rendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni.

2.10. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a vállalkozó ok nélkül késlelteti, a megrendelő írásban szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

2.11. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrende- lő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizs- gálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalko- zó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.

2.12. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül az építőipari kivitelezési tevékeny- ségről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (4)-(5) bekezdése szerint azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus építési naplóra vonatkozó feltételek nem alkalma- zandóak.

2.13. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (2)-(3) és (6)-(8) bekezdés az irányadó azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus építési naplóra vonatkozó feltételek nem alkalma- zandóak.

2.14. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításuk- kal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. §

(3) bekezdése].

3. A teljesítés helye

Budapest, VII. ker. Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakasz (hrsz-ok.: 34424/1, 34424/2).

4. Szerződéses ár

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót (a 4.6. pont szerinti tartalékkeret nélkül) összesen

………….………,- Ft + áfa, azaz forint

+ áfa vállalkozási díj illeti meg

[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik.

4.3. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj magában foglalja az ajánlat- tételi felhívás, a Dokumentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltsége- ket és a munkadíjat, a vállalkozó által felhasznált építési víz és energia költségét, a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költsé- geit, így különösen az alábbiakat:

– a meglévő állapotról a munkakezdés előtt készített részletes állapot felmérési do- kumentáció elkészítésének költsége,

– tervezési költségek, beleértve a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költségét is,

– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,

– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,

– anyagbeszerzési költségek,

– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,

– a bérek és költségei,

– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér- lési, lízingelési költségei,

– az esetleges akadályoztatás költségei,

– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,

– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,

– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek,

– adott esetben banki, finanszírozási költségek,

– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatáro- zott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,

– az átadás-átvétel költségei,

– az esetleges eljárási költségek, illetékek,

– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szük- séges járulékos költségek.

4.4. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő.

4.5. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra.

4.6. A megrendelő a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalék- keretet is biztosít a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák elvégzésére és időközben felmerülő megrendelői igények kielégítésére, melynek ösz- szege …………..- Ft + áfa, azaz forint + áfa.

[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

4.7. A tartalékkeret tételes elszámolású és a végszámlában érvényesíthető. A tartalékkeret terhére kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyását követően a Városgazdálkodási Iroda irodavezetőjének előzetes írásbeli megrendelésére történhet munkavégzés a költségve- tésben szereplő díjakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhető fel a költségve- tésben, a felek által közösen megállapított díj(ak)on. Ha a kivitelezés során a tartalék- keret nem, vagy nem teljes mértékben kerül felhasználásra, úgy az, illetve a tartalékke- ret maradványa megrendelőt illeti meg.

4.8. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti megrende- lések, nem kerülnek kifizetésre.

4.9. A vállalkozási díj a magyar forint árfolyamváltozásától független.

4.10. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

4.11. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5. Fizetési feltételek

5.1 Amennyiben a vállalkozó ajánlatában jelezte, a 4.1. pont szerinti díj 5%-ának megfele- lő, ………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult. A vállalkozó köteles a

szerződés hatályba lépéséig az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési biztosítékot bankgarancia formájában a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A bank- garanciának visszavonhatatlannak és a szerződés időtartamát követő 15 napig hatá- lyosnak kell lennie.

[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

5.2 A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújta- ni a megrendelő felé, amely a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg összegét.

5.3 A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí- tani.

5.4 Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

5.5 A vállalkozó az esetleges előlegszámlán túl 3 (három) db részszámlát és 1 (egy) vég- számlát nyújthat be az alábbiak szerint.

A vállalkozó az első részszámlát a kivitelezési munkák 25%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: ………………………. Ft + áfa, azaz nettó forint + áfa.

A vállalkozó a második részszámlát a kivitelezési munkák 50%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: ………………………. Ft + áfa, azaz forint + áfa.

A vállalkozó a harmadik részszámlát a kivitelezési munkák 75%-os készültségi foká- nak elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz forint + áfa.

[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

5.6 A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés

15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel- jesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés n) és o) pont szerint, hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a meg- rendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását. A végszámla tarta- lékkeret nélküli összege: ……………………. Ft + áfa, azaz

…………………………… forint + áfa.

[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

5.7 A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.

5.8 A számlát 1 (egy) példányban kell benyújtani.

5.9 Mind a rész-, mind a végszámla esetében is a vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítési igazolás kiadásáig nyilatkozni, hogy a számla összegéből az alvállalkozó(ka)t és ma- gát a vállalkozót mekkora összeg illeti meg.

5.10 A számlában részletezni kell az alvállalkozói és a vállalkozói teljesítés mértékét.

5.11 A számlák benyújtásával egyidejűleg a vállalkozó köteles felhívni az alvállalkozóit, hogy a fenti összegről, összegekről állítsák ki a számláikat.

5.12 A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

5.13 A számla alvállalkozó(ka)t megillető összegét a megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalja a vállalkozónak.

5.14 A vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozó(k) számláját/számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3)

bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja vagy az alvállalkozókkal kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja.

5.15 A vállalkozó ezt követően átadja a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazo- lásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásá- nak másolatát.

5.16 Amennyiben a megrendelő a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul meg- kapta, a számla vállalkozót megillető részét a megrendelő 15 napon belül átutalja. A számla kifizetésének feltétele, hogy a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a meg- rendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek mi- nősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés idő- pontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az együt- tes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) bekez- désére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.

5.17 Ha a vállalkozó jelen szerződés 5.14., illetőleg 5.15. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállalkozót, ha igazolja, hogy az 5.14., illetőleg 5.15. pont szerinti kötelezettsé- gét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó(k) nem jogo- sult(ak) a vállalkozó által jelen szerződés 5.9. xxxx szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

5.18 A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrende- lő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vál- lalkozónak.

6. A felek jogai és kötelességei

6.1. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek ke- retében a Xxxxx kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, ame- lyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érin- tik.

6.2. A beruházás tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az Épí- tési Napló, melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektroni- kus utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszer- zési eljárás nyomán kötendő szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

6.3. A vállalkozó köteles a tervezés során folyamatosan egyeztetni a megrendelővel. A vállalkozó köteles továbbá a tervet az érintett közműszolgáltatókkal és szakhatóságok- kal egyeztetni és jóváhagyatni, ennek keretén belül köteles különösen az egyeztetése- ket a lehető leghamarabb megkezdeni és folyamatosan folytatni az érintett közműszol- gáltatók és szakhatóságok jóváhagyásának megszerzéséig, valamint minden tőle el- várhatót megtenni annak érdekében, hogy a közműszolgáltatók és szakhatóságok a jóváhagyásukat a lehető legrövidebb idő alatt megadják. Az elkészült részterveket kö- teles bemutatni a vállalkozó, köteles továbbá az elrendelt áttervezés(eke)t külön díja- zás nélkül elvégezni.

6.4. A megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a továbbiakban szabadon rendelke- zik. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletke- zett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan ide-

jű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vo- natkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre átru- házhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való - felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a megrende- lő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkaré- szét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgálta- tásról.

6.5. A vállalkozó a tervezési feladatait úgy köteles ütemezni, hogy a megrendelőnek reális idő álljon a rendelkezésére a tervek áttekintésére.

6.6. A vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

6.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkát I. osztályú minőség- ben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az Útügyi Műszaki Előírások, továbbá va- lamennyi, a szerződéskötés időpontjában hatályos vonatkozó magyar szabvány előírá- sainak megfelelően, a hatósági előírások maradéktalan betartásával végzi el.

6.8. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A meg- rendelő joga és kötelessége műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezle- tek során, illetve azokon kívül is közölni a vállalkozóval.

6.9. A vállalkozó csak a megrendelő, illetve a műszaki ellenőrzést végző cég képviselőjé- től fogadhat el utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jogszabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn.

6.10. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel- meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól.

6.11. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.

6.12. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.

6.13. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is közölni a vállalkozóval.

6.14. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira- tokba betekinteni, azokról másolatot kérni.

6.15. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vál- lalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indo- kolatlanul terhesebbé.

6.16. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy azt soron kívül teljesítse.

6.17. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű- szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be- rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehető- vé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállal- kozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek.

6.18. Megrendelő a kivitelezési munkák kezdési időpontját köteles bejelenteni a jogszabály- ban meghatározott szerveknek, hatóságoknak az előírt időpontig.

6.19. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü- let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat.

6.20. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését.

6.21. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó viseli.

6.22. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet- hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni.

6.23. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át.

6.24. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles – az ajánlattételi felhívásban és a Dokumen- tációban előírt jogosultsággal rendelkező – felelős műszaki vezetőt biztosítani, vala- mint az Építési Naplót folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

6.25. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő- sülnek.

6.26. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat mérési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett – amennyiben van ilyen – az előírt határérté- ket is fel kell tüntetni.

6.27. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte.

6.28. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcso- latban. Munkájukért a vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel összefüggésben e a vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a vállalkozónak kell viselnie.

6.29. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan felté- telekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.

6.30. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a vállalkozó viseli.

6.31. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt speciális követelményeit.

6.32. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A Vállalko-

zónak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes hely- igényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja.

6.33. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és minde- zeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

6.34. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik sze- mély a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben.

6.35. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem le- hetséges, a károkat meg kell térítenie.

6.36. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; ameny- nyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és követ- kezményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni.

6.37. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsérté- séből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó fel- használta. A megrendelő jóváhagyása vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonat- kozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.

6.38. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést (All risk típusú) kötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen köz- beszerzés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítást még azt megelőzően meg kell kötni, ki kell terjeszteni, hogy a munkaterület átadása megtörténik. A biztosítási kötvényt be kell mutatni a megrendelő képviselőjének, aki jogosult arról másolatot készíteni.

6.39. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és jelen szerző- désben foglalt követelményeknek.

6.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelel- nek a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek valamint az építé- si/hatósági engedélynek és a jóváhagyott kiviteli tervnek.

6.41. A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírása- it, beleértve a közvetlenül hatályosuló európai uniós jogot is, kell alkalmazni.

A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, szakvélemé- nyek és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett.

Amennyiben a vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvár- ható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

6.42. Vállalkozó biztosítja az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező al- kalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott alkalmassági időt.

6.43. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyi- latkozatot tenni.

6.44. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 (egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n) átadni a megrendelő- nek.

6.45. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett hulla- déknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív kezelése és – a mun- katerületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles jelen szerződés tel- jesítésekor keletkező hulladékot az ajánlatában bemutatott engedéllyel rendelkező ke- zelőhöz szállítani, illetve szállíttatni.

6.46. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltakat.

6.47. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és ren- dezett állapotban kell átadnia.

6.48. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó kép- viselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek a műszaki ellenőr be- vonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesz- nek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. A felek az utófelülvizsgálati eljárást követően a fenti célból a jótállás tartama alatt évenként ga- ranciális bejárást tartanak, melyeken jegyzőkönyvet vesznek fel. Az utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre jelen szerződés 7.7. pontja is irányadó.

6.49. A vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat el- látásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik sze- mély/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

6.50. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7. Jótállás

7.1. Vállalkozó 36 hónapig köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért, és a megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszaki- lag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani.

7.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé- ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is.

7.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett,

– az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik,

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye,

– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell elvégeztetni a vállalkozó költségén.

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem.

7.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik.

7.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

7.6. Ha a 7.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi- selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felme- rült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

7.7. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradék- talan teljesítését, a megrendelő a jótállási biztosítékot felszabadítja.

8. Szerződésszegés

8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek so- rán bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezett- ségének teljesítését elmulasztja.

8.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó szervezettől általában elvárható.

8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.

8.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően.

8.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a kiviteli tervdokumentá- ció elkészítése tekintetében jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke 25.000. Ft/nap a késedelem minden napjára.

8.6. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.4. pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 0,3%-a/nap. A késedelmi kötbér értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 15%-át.

8.7. Amennyiben a megrendelő a kiviteli tervdokumentációt hiányosan készíti el, vagy abból az derül ki, hogy a szükséges egyeztetéseket, engedélyeztetést nem folytatta le az illetékes szakhatóságokkal vagy az érintett közműszolgáltatókkal, a megrendelő a kiviteli tervet átdolgozásra visszaadja a vállalkozónak, s póthatáridőt állapít meg. A kiviteli tervdokumentáció átdolgozásának időtartama alatt a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke 25.000. Ft/nap az átdolgozás minden napjára.

8.8. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szer- ződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiá- nyosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapí- tott időszakra a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke meg-

egyezik a késedelmi kötbérével. A hibás teljesítési kötbér értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 15%-át.

8.9. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehe- tetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a meg- rendelő rendkívüli felmondással megszünteti, illetve a szerződést a megrendelő a 12.6. pont szerinti okból felmondja.

8.10. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése esetén a vállalkozó a teljesítés időpontjában a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj értékének 5%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő részére. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt.

126. § (6) bekezdés a) pontjában szabályozott módok közül választhat:

a) a megrendelőnek jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő befizetés,

b) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvény,

c) bankgarancia,

d) banki készfizető kezesség,

e) a végszámlából történő levonás.

[A megfelelő sor aláhúzandó.]

8.11. A b-d) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, tárgy- ként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre bocsátá- sával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik.

8.12. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 8.10. pontjának b)-d) alpontja szerinti for- májában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen szerződés 7.1. pontja szerinti időpontig érvényesnek kell lennie. A megrendelő kizáró- lag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a bank/biztosító vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt teljesítési kötelezettségeinek vagy jogutód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására átutalja a biztosítékot vagy a biz- tosítékból a megrendelő által megjelölt összeget a megrendelő bankszámlájára. A bankgaranciában, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezesség- vállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a bank/biztosító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az alapjogviszonyt nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse.

8.13. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vál- lalkozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljárá- son felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának elmulasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik.

8.14. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre (mun- kanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vál- lalkozói kötelezettségeket.

8.15. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát állít ki, melyet a vállalkozó köteles 8 napon belül megfizetni.

8.16. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet

alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvál- lalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott káro- kat köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállal- kozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának,

8.17. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli el- fogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

9. Vis maior

9.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radi- oaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma- zottaira terjed ki,

– természeti katasztrófa.

9.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötele- zettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közöl- ni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát.

9.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére, amennyire az ésszerű- en elvárható.

10. Szerződésmódosítás

10.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani.

10.2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különö- sen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, továbbá jelen szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett változások- ról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

11. Érvényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvény- telen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

12. A szerződés megszűnése

12.1. Jelen szerződés megszűnik a 7.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának napján.

12.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető.

12.3. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése, a közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is megszüntethetik, ha

– súlyos szerződésszegés történik;

– a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszer- zésére;

– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;

– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindí- tását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;

– bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

12.4. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi tar- talmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötele- zettségszegése, így különösen az alábbiak:

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben koráb- ban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította,

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bárme- lyikét a megrendelő vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti,

– a vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe eszik,

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóvá- hagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat,

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műsza- ki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bár- mely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.

12.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladó késlekedik.

12.6. A megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerző- dést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szer- ződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni része- sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel- kező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjá- ban meghatározott feltételeknek,

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjá- ban meghatározott feltételeknek.

12.7. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a felek egymással el- számolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgál- tatásaiért ellenérték illeti meg.

12.8. A felmondási jog jogellenes, vagy szerződésellenes gyakorolásával okozott kárt az azt okozó fél köteles megtéríteni.

12.9. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból tör- ténő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzé- seket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének nap- ján a megrendelő részére 15 napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a meg- rendelő igényt tart.

13. Alkalmazandó jog

Jelen szerződést a Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:

– a Ptk.,

– a Kbt.,

– az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

14. Eljárás jogvita esetén

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést, illetve választott bí- róságot nem vesznek igénybe.

15. Képviselők

15.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is:

Név: ……………………………………………………………………………………

Tel: …………………………………………………………………………………….

[Szerződéskötéskor töltendő ki.]

15.2. Vállalkozó képviselője:

Név: ……………………………………………………………………………………

Tel: …………………………………………………………………………………….

[Szerződéskötéskor töltendő ki.]

15.3. A vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: ……………………………………………………………………………………

Tel: …………………………………………………………………………………….

[Szerződéskötéskor töltendő ki.]

16. Egyéb

16.1. A következő dokumentumok – jelen szerződésben említett mellékleten kívül – a szer- ződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

– Ajánlattételi felhívás,

– Ajánlati Dokumentáció,

– Tárgyalási jegyzőkönyv(ek),

– Vállalkozó (végleges) ajánlata.

16.2. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdések- ben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren- delkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.

16.3. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

16.4. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerző- dés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

16.5. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. …………………….

……………..…………… …………………………………

Budapest Főváros VII. kerület ………………………………….

Erzsébetváros Önkormányzat

képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxx polgármester Xxxxxxxxx: ……………………….

Megrendelő Vállalkozó

Ellenjegyzi:

……………………………… Xx. Xxxxxxxx Xxxxx

jegyző Pénzügyi ellenjegyzés:

…………………………..

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Iroda vezetője

IV. MELLÉKLETEK

1. Felolvasólap

2. A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat

3. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében

4. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében

5. Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okok hiányáról

6. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

7. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető(k) bemutatása

8. Nyilatkozat a pénzforgalmi számlák becsatolása tekintetében

Felolvasólap

1. Az ajánlattevő neve:

…………………………………………………………………………………………… Az ajánlattevő székhelye:

…………………………………………………………………………………………… Telefon: Telefax:

……………………………… …………………………… Kapcsolattartó neve:

………………………………………………………………………………………….. Kapcsolattartó telefonszáma:

………………………………………………………………………………………….. Kapcsolattartó e-mail címe (adott esetben):

…………………………………………………………………………………………..

Konzorcium esetén Konzorcium vezető neve:

…………………………………………………………………………………………… Székhelye:

…………………………………………………………………………………………… Telefon: Telefax:

……………………………… ……………………………… Konzorciumi tag neve:

…………………………………………………………………………………………… Székhelye:

…………………………………………………………………………………………… Telefon: Telefax:

……………………………… ………………………………… Kapcsolattartó neve:

………………………………………………………………………………………….. Kapcsolattartó telefonszáma:

………………………………………………………………………………………….. Kapcsolattartó e-mail címe (adott esetben)

…………………………………………………………………………………………..

2. Az ajánlati ár (egyösszegű átalányár):

……………………… Ft + áfa, azaz forint + áfa.

3. Ajánlattevői nyilatkozat:

Alulírott, ………………………………………., mint a(z) ……………….……...………..

…………………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tar- talmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi fel- tételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfe- lelően az ajánlatra vonatkozó szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasz-

tásra kerülünk – a fent megjelölt összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük. Kijelentjük to- vábbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel megkötjük, s azt az ab- ban foglaltak szerint teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatké- rő által „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgy- ban megindított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………… cégszerű aláírás

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése tekintetében

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég- jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog- lalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel

kijelentem,

hogy az ajánlattevő*:

mikrovállalkozás, kisvállalkozás, középvállalkozás

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szól 2004. évi

XXXIV. törvény hatálya alá

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg- indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer- zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………… cégszerű aláírás

* A megfelelő aláhúzandó.

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég- jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog- lalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel

kijelentem,

hogy cégünk a közbeszerzésnek az alábbi részéhez/részeihez vesz igénybe alvállalkozót:

…………………………………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………...

……………………………………………………..

[A felsorolás az ajánlatnak megfelelően bővíthető, illetőleg amennyiben az ajánlattevő nem kíván a szerződés teljesítésében alvállalkozót igénybe venni, a fenti sorok közül a legfelsőt ki kell húzni, vagy a sorokat át kell húzni.]

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg- indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer- zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………… cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég- jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog- lalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –, valamint a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal összefüggésben ezen- nel

kijel entem,

hogy

a) cégünk a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe a szerződés teljesítése során.*

b) cégünk a szerződés teljesítése során a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mérték- ben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*

**A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése:

………………………...……………………………………………………………………… Az alvállalkozó székhelye:

………………………………………………………………………………………………… [A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók felsorolása az ajánlatnak megfelelően bővíthető.]

Igen válasz esetén

a) a közbeszerzésnek az a Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban szereplő ré- sze/részei, melynek teljesítésében a fent megjelölt alvállalkozó közreműködik:

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………............................................................

…………………………………………………………………………………………………..

b) a közbeszerzésnek százalékos aránya, amelyet a fent megnevezett alvállalkozó teljesít:

……………………………………………………………………………………………….. [Az igen válasz esetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe ven- ni kívánt alvállalkozók felsorolása az ajánlatnak megfelelően bővíthető, de mind az a), mind a

b) pont szerinti nyilatkozatot alvállalkozónként kell kitölteni.]

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg- indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer- zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………… cégszerű aláírás

* A megfelelő aláhúzandó.

** Csak abban az esetben töltendő ki, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben kíván alvállalkozót igénybe venni.

Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról

[Ajánlattevő részéről]

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég- jegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban foglalt vala- mennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –ezennel

kijelentem,

hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekez- dés d) pontjának hatálya alá.

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban megindított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………… cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég- jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog- lalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel

kijelentem,

hogy cégünk

a) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*.

b) cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*.

** Tekintettel arra, hogy cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, kijelentem, hogy cégünk tényleges tulajdonosa(i)*** az alábbi(ak):

Tulajdonos neve: …………………………………………..

Állandó lakcíme: …………………………………………..

[A tényleges tulajdonosok felsorolása a tulajdonosi körnek megfelelően bővíthető.]

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg- indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer- zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)

………………………………… cégszerű aláírás

* A megfelelő aláhúzandó.

** Csak akkor töltendő ki, ha a céget szabályos tőzsdén nem jegyzik, s a tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k).

*** A tényleges tulajdonos definíciójára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja az irányadó.

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető(k) bemutatása

Alulírott …………………….………, mint a(z) ………………….…..……… (cégnév) cég- jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog- lalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – kijelentem, hogy cégünk a szerződés teljesítésébe az alábbi felelős műszaki vezető(ke)t kíván- ja bevonni:

	A felelős műszaki vezető neve	Kamarai bejegyzési számuk
1.
2.

(A listából az ajánlatnak megfelelően sorok elhagyhatók!)

A fenti táblázatban szereplő felelős műszaki vezető(k) tekintetében csatoljuk az általa/általuk aláírt szakmai önéletrajzot*, melyhez mellékeljük az adott felelős műszaki vezető rendelkezés- re állási nyilatkozatát.

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg- indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer- zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………..………………. cégszerű aláírás

* Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzhoz a következő oldalon mintát csatol, azonban nem kötelező azt használni.

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z E M É L Y E S A D A T O K

Név:

Születési idő:

Jelenlegi munkahely:

Jelenlegi munkakör:

Jelenlegi munkaviszo- nyának kezdete:

I S K O L A I V É G Z E T T S É G, K É P Z E T T S É G
………-……… (év)	intézmények és képzettség megnevezése

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K
………-……… (év)	munkahelyek és munkakörök megnevezése

S Z A K M A I T A P A S Z T A L A T
………-……… (év)	korábbi szakmai tapasztalatának, gyakorlatának ismertetése

N Y E L V I S M E R E T∗ (gyenge – közepes – jó – kiváló)
idegen nyelvek**	beszéd	olvasás	írás

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………..……………….

(aláírás)

* Kitöltése nem kötelező

** Csak akkor tüntethető fel a magyar nyelv, ha az érintett szakembernek nem anyanyelve a magyar. Ha anyanyelve a ma- gyar, erre vonatkozóan külön nyilatkoznia kell.

Nyilatkozat a pénzforgalmi számlák becsatolása tekintetében

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..………(cégnév) cégjegy- zésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

ny i l a t k o z o m ,

hogy cégünk az alábbi pénzintézet(ek)nél vezet bankszámlát:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..,

továbbá valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „A Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg- indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer- zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

.………..………………. (cégszerű aláírás)

IV. KÖZBESERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Célkitűzés

A Budapest, VII. Klauzál utca állapota jelentősen leromlott, évtizedek óta jelentős, az utca teherbírását többszörösen meghaladó méretű forgalom zajlik rajta. Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata tervbe vette az utca teljes szélességű felújítását.

Meglévő állapot

Az utca tipikusnak nevezhető belvárosi utca. Az úttest burkolata jelenleg bazalt nagykocka- kő, a járda öntött aszfalt. A járdát kiemelt szegéllyel választották el az úttest burkolatától, a szegély anyaga belvárosi gránit szegélykő. A csapadékvíz elvezetése az úttest két oldalán elhelyezett víznyelőkkel megoldott, amelyeket az úttest tengelyében található közüzemi csa- tornába kötöttek be.

Az úttest, és a járda állapota süllyedt, töredezett, nyomvályúsodott, a profilhibák jelentősek.

Tervezett állapot

A felújítás az utca teljes szélességében történik (faltól falig), a hosszanti tervezésnél a ke- resztező utcák felújítását nem tervezzük. Az útkereszteződésekben a járdáknál szükség sze- rint taktilis burkolat kialakítása történik, meglévő burkolat esetén annak felújítása. A felújítás során az utcában faültetés történik.

Projektterv:

I. Általános rész

I. 1.Közlekedés

Jelenlegi közbeszerzési eljárás során a felújítandó útszakaszokon teljes pályatestet érintő, úgynevezett „faltól- falig” felújítás történik, emiatt a parkolás a felújítás alatt álló úttesten nem lehetséges. A gyalogos közlekedést azonban a felújítás időtartama alatt folyamatosan, biz- tonságos formában biztosítani köteles kivitelező, biztosítandó minden érintett ingatlanba a bejutást, pormentes, minden balesetvédelmi feltételt kielégítő rámpákkal, és egyéb provizóri- umokkal. A felújítás időtartama alatt a megkülönböztető jelzést használó, illetve a szemét- szállítást végző gépjárművek bejutását vállalkozó köteles biztosítani. Továbbá az utcában a telekhatárokon belüli parkolási lehetőségek folyamatos biztosítása is feladat. Amennyiben ez nem megoldható, az érintett ingatlan/ ok tulajdonosaival, használóival írásbeli megállapodás szükséges, a felújítás alatti parkolás biztosítása végett. A megállapodás előkészítése, meg- kötése Vállalkozó feladata.

A meglévő burkolatok bontása közben Vállalkozó köteles folyamatosan biztosítani a keletke- ző bontási törmelék elszállítását, bontási törmelék a munkaterületen csak olyan mennyiség- ben, és elhelyezésben maradhat, amely a gyalogos, és egyéb kiemelt gépjárművek közleke- dését nem akadályozza.

I. 2. Lakossági tájékoztatás

Kivitelező a munkakezdést megelőző 10 munkanapon belül köteles az érintett ingatlanok összes postaládájába tájékoztató anyagot kihelyezni. Vállalkozó fokozottan felel a tevékeny- égével kapcsolatban jelentkező kapcsolattartás minőségéért.

A munkakezdést megelőző 5. munkanapon Vállalkozó köteles a legálisan használható felüle- teken, és az érintett ingatlanok kapualjában, vagy kapuján a fentivel megegyező tájékozta- tást elhelyezni.

Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor köteles a felújítandó útszakasz minden keresztező- désben egy minimum 1200 mm x 900 mm méretű tájékoztató táblát elhelyezni, az alábbi tartalommal, amely a fent felsorolt egyéb tájékoztató anyagokra is érvényes: Megrendelő pontos megnevezése, az Önkormányzat címerével, Kivitelező pontos megnevezése, céglo- gója, projekt tartalma, határidők, felelős műszaki vezető, kapcsolattartó a Megrendelő részé- ről, kapcsolattartó a Vállalkozó részéről.

A tájékoztató tábla, és az egyéb tájékoztató anyagok megtervezése során figyelembe kell venni az Önkormányzat által használt arculati, és egyéb elemeket. A tájékoztató anyagokról látványterv készítése szükséges, kihelyezésük kizárólag az Önkormányzat hozzájárulása után lehetséges.

I. 3. Zaj, és porterhelés

Éjszakai munkavégzés nem engedélyezett, kivételt képez a műszakilag indokolható szük- ségszerűség, ebben az esetben Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyása, és az érintett lakosság teljes körű, dokumentálható tájékoztatása szükséges. A nagy zajterhelést okozó munkafázisokat kivitelező munkanapokon 09.00 óra, és 17.00 óra között végezheti.

A porterhelés minimalizálása érdekében Kivitelező köteles a munkaterület folyamatos por- mentesítését végezni, szeles időben pedig a porterhelést fokozó munkarészek (ágyazat, földmű) nedvesen tartására kötelezett.

I. 4. Környezetvédelem

Vállalkozó minden, az építési területet és annak környezetét érintő környezetvédelmi szabá- lyozás betartására, betartatására kötelezett!

I. 5. Havária jellegű események kezelése

Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen, havária jellegű eseményért (közműsérülések, balesetek, vagyontárgyak rongálódása) teljes felelősséggel tartozik. Ilyen jellegű események bekövetkezése esetén azonnali intézkedések meghozatalára kötelezett, a Megrendelő folyamatos, és teljes értékű, dokumentált tájékoztatása mellett.

II. Műszaki rész

II.1. Tervezés

A 93/2012(V.10) kormány rendelet 4§ ca; cb pontja figyelembe vételével építési engedélye- zési eljárás lefolytatása nem szükséges.

Kivitelező azonban az általa végzendő kivitelezési feladatokról kiviteli tervet köteles készíte- ni, amelyet a Megrendelő jóváhagyása után tájékoztatás végett az érintett közműszolgálta- tóknak, és a BKK- nak köteles megküldeni. A mozgáskorlátozott közlekedést lehetővé tévő átalakítások során Vállalkozó köteles szaktervező bevonására.

A kiviteli terv alapján az érintett közműszolgáltatóktól a burkolatbontási tilalom (5 év) beszer- zése szintén Kivitelező feladata. Amennyiben a burkolatbontási tilalomhoz történő közmű- szolgáltatói hozzájárulás megszerzése akadályba ütközik, Kivitelező köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

A kivitelezés idejére forgalomtechnikai terv készítése szükséges, amely hatósági engedé- lyeztetése után lehetséges a kivitelezés megkezdése. Vállalkozó ajánlatában minden tervezéssel, hatósági engedélykérelemmel, és egyéb eljárással kapcsolatos díjat, költséget köteles szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a kiírás tartalmazza, vagy nem.

Megvalósulási tervdokumentáció készítése szükséges, amely tartalmazza többek között a kiviteli tervet, változtatásait, miden műbizonylatot, nyilatkozatot, megfelelőségi tanúsítványt.

A kivitelezés során az Útügyi Műszaki előírások alábbi részeinek betartása kötelező, amely az azokban előírt kötelező méréseket, vizsgálatokat is jelenti, amelynek költségeit az aján- latban szintén szükséges szerepeltetni:

- ÚT 2-1.106

- ÚT 2-1.113; /1M; /2M

- ÚT 2-1.114

- ÚT2-1.119

- ÚT 2-1.150; 1/M- 3/M

- ÚT 2-1.208

- ÚT 2-1.211

- ÚT 2-1.222

- ÚT 2-1.226

- ÚT 2-3.201

- ÚT 2-3.204

- ÚT 2-3.206

- ÚT 2-3.207

- ÚT 2-3.208

- ÚT 2-3.301-1- től 8- ig

- ÚT 2-3.302

- ÚT 2-3.306

- ÚT 2-3.310

- ÚT 2-3.502

- ÚT 2-3.503

- ÚT 2-3.504

- ÚT 2-3.505

- ÚT 2-3.601-1; 2; 3

A feladatok részletezőjében található Útügyi Szabványok megjelölésének esetleges hiánya annak betartása alól nem mentesíti Vállalkozót!

II. 2. Bontási feladatok

A teljes úttest burkolatának elbontása szükséges, hidraulikus törőfejjel. A járdák aszfaltréte- gének bontása kézi erővel, vagy hidraulikus bontókalapáccsal történhet. A bontási munkák- nál az ÚT 2-3.301, és ÚT 2-3.305 útügyi műszaki előírásokat szükséges betartani. A bontási törmeléket a vonatkozó hulladékkezelési utasításoknak megfelelően szükséges elszállítani. A járda szerkezetének bontása a rongálódás arányában szükséges.

II.3 Új ágyazat és pályaszerkezet készítése

Az új ágyazat, és pályaszerkezet készítése során az ÚT 2-1.222; ÚT 2-3.206; ÚT 2-3.206 útügyi műszaki előírások követelményeit szükséges betartani. A pályaszerkezet készítésé- nél az ágyazó réteg homokos kavics, amelynek tömörítése szabvány szerint szükséges, a

pályaszerkezet anyaga pedig C8/10- XN(H) FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax= 16 mm, m= 6,2 finomsági modulussal. Az új pályaszerkezeti beton megfelelő tömörítését, és utánkezelését biztosítani szükséges.

II.4. Új hengerelt aszfalt kötő, és kopóréteg készítése

Az épített, és profilozott pályaszerkezeten a meglévő közműszerelvények szintbehelyezése szükséges. A szintbehelyezésnél az egyes közműszolgáltatókkal egyeztetések szüksége- sek. Az esetleges közműszolgáltatói többlet- költségeket az ajánlatnak tartalmaznia kell. A kivitelezés során az ÚT 2-3.301; és az ÚT 2-3.305 útügyi szabványban foglaltak betartása mellett végezhetőek a feladatok. Az előkészített pályaszerkezetet pormentesíteni szükséges, majd bitumen emulziós felületi bevonatot szükséges készíteni. Ezt követően AC11 jelű kötő- réteg készítése szükséges. A kopóréteg AC11(F) jelű aszfaltkeverékkel történik. A járdák MA8 jelű öntött aszfaltkeverékkel kerülnek kialakításra.

Az aszfaltrétegek elhelyezésénél fokozottan ügyelni szükséges a közműszerelvények, és egyéb, az úttestbe épített műtárgyak védelmére. Az esetleges aszfaltszennyezéseket hala- déktalanul javítani szükséges.

II.5. Útszegélyek építése

A kivitelezés során az ÚT 2-3.205 útügyi szabványok figyelembevétele szükséges. A meglé- vő kiemelt belvárosi gránit szegélyek teljes visszabontása, látszó oldalának felületi polírozá- sa, és éleinek 1cm- es fózolása szükséges. A felújított szegélyek visszaépítése során C12 FN beton útszegélybe történik a visszaépítés. A javíthatatlanul rongálódott gránit szegélyek pótlása szükséges. Az ajánlatadás során ajánlatadó köteles az útszakaszon található szegé- lyeket felmérni, az esetleges pótlásoknak az árajánlatban szerepelnie kell.

II.6. Útburkolati jelek

A felújított útszakaszokon a korábbi útburkolati jelek helyreállítása szükséges. Az útburkolati jelek elhelyezésénél a MSZ EN 1871:2004 meghatározott tulajdonságú anyagok használha- tóak fel. Figyelembe veendő az ÚT 2-1.106 útügyi szabvány. A parkolóhelyek felfestésénél az Er- Park Zrt- vel történő egyeztetés szükséges.

II.7. Forgalmi jelzőtáblák

A felújítás során az eredeti közlekedési rend kerül visszaállításra. A meglévő jelzőtáblák bon- tandóak, majd eredeti formájukban, és helyükön visszaállítandóak, amennyiben sérültek, pótlásuk szükséges.

II.8. Mozgáskorlátozott közlekedés biztosítása

A járdák felújítása során, ahol nem történt meg a mozgáskorlátozott gyalogos közlekedés kialakítása, a felújítás során szükséges elvégezni. A tervezés során a TÚ12. jelű, e-ÚT

03.05.11 tervezési útmutató az irányadó. A taktilis burkolat kialakítása szabványos elemek felhasználásával történhet.

II.9. Növényesítés

Az utca geometriai méretei miatt jelentősebb növényesítésre nem alkalmas. A járdaszaka- szok kiöblösödésében faültetés történik.

II.10. Utcai szemetesek

A felújítás során a meglévő utcai szeméttároló edényzet bontása szükséges, helyette a Vá- rosszépítő Kft Jászberény- II. hulladék,- és kutyaürülék gyűjtő edényzet elhelyezése szüksé- ges.