KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Nyirád Község Önkormányzata Ajánlatkérő által a

„Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016- 00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.”

tárgyú, a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdés alapján indított nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2018. április

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÚTMUTATÓ A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZAT MINTÁK

III. SZERZŐDÉSTERVEZET

IV. MŰSZAKI FEJEZET

I. ÚTMUTATÓ A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

AZ AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA

Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.

Nyirád településen a meglévő földszintes, magastetős óvodaépület mellé történő közvetlen csatlakozással egy szintén földszintes, magastetős bölcsőde építése 12 fős bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiegészítő funkciókkal.

A bölcsőde helyiségeinek hasznos alapterülete: 182,71 m2 (emellett egy 62,54 m2 alapterületű terasz készül)

Az óvoda a kivitelezés ideje alatt üzemelni fog, így erre a körülményre a nyertes ajánlattevőnek fokozott figyelemmel kell lennie.

Jelen közbeszerzés tárgyát nem képezi az építési engedélyben szereplő 3 db parkoló kialakítása.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást indított, az ajánlattételi felhívást közvetlenül küldte meg az általa előzetesen kiválasztott gazdasági szereplőknek.

Jelen közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlattételi felhívással együtt értelmezendők. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges eltérés esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok és az ajánlattételi felhívás mellett a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásával nem célja a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak megismétlése. Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat, továbbá a felhívásban és a dokumentációban megfogalmazott előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat benyújtásakor ismert jogszabályokkal.

Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, szükség esetén pedig éljenek a Kbt-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatáskérés lehetőségével. A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. §-a alapján érvénytelennek minősülhet.

Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés európai uniós forrásból támogatott projekthez kapcsolódik, melyre vonatkozóan a 2014-2020 programozási időszakban az európai uniós támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály(ok) mindenkor hatályos, vonatkozó előírásainak és az európai uniós jogszabályoknak az alkalmazása is szükséges.

2. KAPCSOLATTARTÁS AZ ELJÁRÁS SORÁN

2.1. Az Ajánlatkérő nevében eljáró közbeszerzési szolgáltat elérhetőségei

Xxxxxx-Xxxx Xxxxxxxxx felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzéki lajstromszáma: 00484

Levelezési címe: 8220 Balatonalmádi, Hóvirág u. 10. Fax: x00 00 000000,

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

2.2. Kapcsolattartás szabályai

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. § (1)-(2) bekezdésére a 3. § 13-ra is tekintettel, amelynek megfelelően az eljárás során a kapcsolattartás írásban történik, ennek megfelelően Ajánlatkérő nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni.

A megfelelő kapcsolattartás érdekében a közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:

- Ajánlatkérő megnevezése

- Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése

- A dokumentumot benyújtó/beküldő neve és elérhetőségei (székhely, e-mail cím/fax)

Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat Kbt. 41. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elsősorban e-mail útján küldi meg a gazdasági szereplőknek. Amennyiben az e-mailben történő megküldés nem jár sikerrel, az ajánlatkérő másodsorban fax útján teljesíti tájékoztatási kötelezettségét azzal, hogy a fax megküldését legfeljebb három alkalommal kísérli meg. A fentiek szerint megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki.

2.3. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Xxxxxxxxxxx nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A tartalmi egyezőségi záradék ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: “Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti szöveg tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás helyességért és megfelelőségéért az ajánlattevő felel.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során valamennyi dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely

követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát tartalmaznia kell.

Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek vonatkozásában az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlatba kell csatolni. Az átszámítást az ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított HUF összeget is.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatért ellenérték nem igényelhető, ajánlattevőnek kizárólag a Kbt. 177.

§ (2) bekezdése szerint van joga – a meghatározott feltételek fennállása esetén - az ajánlatkérővel szemben az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követelni.

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján nem tudja sem részben, sem egészben visszaszolgáltatni az ajánlattevőnek, tekintettel a fenti jogszabályhelyre, amely szerint az ajánlatot az ajánlatkérőnek öt évig meg kell őriznie.

Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség lejáratáig ajánlatát visszavonhatja [Kbt. 53. § (8)].

Továbbá ajánlattevő a benyújtott ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja [Kbt. 55. § (7)]. Ebben az esetben a korábban benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli.

2.4. Az ajánlattal kapcsolatos általános információk

Xxxxxxxxxxx kizárólagos felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (átvételéről) a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának megküldésével tájékoztassa az ajánlatkérőt. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának ajánlattevő általi meg nem küldéséből fakadó, az ajánlatokban esetlegesen előforduló hibákért/hiányosságokért.

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, így különösen, de nem kizárólagosan a műszaki tervdokumentációban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. Továbbá, hogy megbizonyosodott a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megadott, illetve a szerződéstervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlata végösszege fedez minden a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a teljesítéshez szükséges.

Ajánlattevő felelőssége, hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt, az ajánlat érvényességéhez szükséges nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. E körben felhívjuk a figyelmet a hamis adatszolgáltatásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti következményeire.

Ajánlatkérő a felhívásban foglaltak szerint biztosítja a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás, felvilágosítás kérés lehetőségét.

Ha az ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt.

71. §-a szerinti hiánypótlást, felvilágosítást, vagy a 44. § (1) bekezdés ill. 72. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el, amely adott esetben érvénytelennek minősülhet.

3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35-36. §-ai és a 115. § (4) bekezdése szerinti előírásoknak is.

A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék, ajánlatkérő kizárólag az ajánlatban megjelölt képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat.

Felhívjuk a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek.

Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra vonatkozóan, valamint az eljárás későbbi szakaszában az ajánlatkérő által kért fenti követelmények igazolása során.

A Kbt. 35. § alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb idő álljon az ajánlatkérő által megadott válaszok figyelembevételére, kérjük a gazdasági szereplőket, hogy lehetőleg ne késlekedjenek az esetleges kérdéseik megküldésével. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglaltak szerint adja meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével, a kiegészítő tájékoztatás kapcsán ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot a kiegészítő tájékoztatás megküldésére, feltéve, hogy a gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatáskérései az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek az ajánlatkérő felhívásban megadott elérhetőségére.

Amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő ajánlatkérő rendelkezésére, úgy élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Kérjük, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket.

Az eljárással, így különösen szerződéstervezettel és műszaki fejezettel kapcsolatban ajánlatkérő nem vár módosítási javaslatokat az ajánlattevőktől.

A Kbt. szabályozása értelmében sem az ajánlatkérő, sem kapcsolattartója nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni.

A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban és a 2.1. pontban megadott elektronikus elérhetőségre közvetlenül megküldött vagy faxon vagy postai kézbesítéssel – a Kbt. 41. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján - küldött levélben fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérő kapcsolattartójához.

Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható - ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli.

Gazdasági szereplők a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – szerkeszthető, pl. „*.docx” formátumban is megküldeni szíveskedjenek az ajánlattételi felhívásban és a 2.1. pontban megjelölt e-mail címre.

A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban történik, a közbeszerzési dokumentumokkal megegyező helyre történő haladéktalan feltöltéssel, továbbá az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek egyidejűleg közvetlenül e-mailen történő megküldésével is. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.

Ajánlatkérő szervezett kereteken belül helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor időponttól függetlenül biztosítja az ajánlattevők számára a teljesítés helyszínének önálló bejárását, megtekintését. Ajánlatkérő a megfelelő és teljes körű ajánlattétel elősegítésére hozzájárul, hogy ajánlattevő - amennyiben szükségesnek ítéli meg - a helyszínen műszaki feltárást végezzen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan hivatalos értelmező tájékoztatást adni. A Kbt, valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat hivatalos állásfoglalást.

5. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

5.1. Általános követelmények

Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelő példányszámban kell benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az előírtnál több példányt nyújt be, és az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt tekinti eredetinek. Ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak.

A felhívásban előírt az eredeti példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányt az írásbeli ajánlattal együttesen, azzal közös csomagolásban szükséges benyújtani a felhívásban megjelölt időpontig.

Az ajánlatot be kell kötni, vagy össze kell fűzni, vagy össze kell tűzni.

Ajánlatkérő tehát nem ír elő egyéb kötelezettséget az ajánlat összekötésével kapcsolatosan, az ajánlattevőknek azonban értelemszerűen lehetőségük van a saját ajánlatukat olyan kötésben benyújtani, amely nem teszi lehetővé az ajánlat lapjainak különválását.

Az ajánlatban az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy – tekintettel a Kbt. 41. § (1) bekezdésére is – az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás hiányában joghatás kiváltására nem alkalmasak, így azt minden esetben kérjük a megfelelő helyen és a megfelelő személy által cégszerűen aláírva benyújtani.

Olyan ajánlattevő esetén, akire nem értelmezhető a cégszerű aláírás előírása, megfelelő, ha a rá vonatkozó jognyilatkozat-tételi szabályoknak megfelelő, saját kezű aláírását alkalmazza.

Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.

5.2. Csomagolással kapcsolatos követelmények

Az ajánlatot, annak minden példányával együtt, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak kell lennie, és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak.

A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:

- az ajánlattevő nevét és székhelyét,

- az ajánlatkérő nevét,

- az eljárás megnevezését: „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.”,

- továbbá az alábbi feliratot: „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT. Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően nem bontható fel!”

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

5.3. Az ajánlat benyújtása

Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, a felhívásban megadott címre és határidőben.

Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok bontásának megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra.

Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja elbírálni és értékelni.

Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe az ajánlattevők. Személyes leadás esetén kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az ajánlatokat munkanapokon, H-Cs 8-15.00 óra között, P: 8-13.00 óra között, az ajánlattétel napján 8-10.00 óráig lehet leadni.

A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. §

(2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor.

Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles aláírásával az átvételi elismervényt ellátni. Kérjük, hogy erre vonatkozóan futárszolgálat igénybevétele esetén fokozott figyelemmel járjanak el!

6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT RÉSZLETEZÉSE

6.1. Az ajánlatok elbírálása

Ha az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, akkor a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban, dokumentációban az egyenértékűséget megalapozó minimális követelmények, feltételek külön feltüntetésre kerültek, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékeket is tartalmazhat az ajánlat.

Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.

Minden, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, így különösen a szerződéstervezetben vagy műszaki leírásban, tervdokumentációban foglalt előírással ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

6.2. Értékelési szempontrendszer

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] értékeli.

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

2. A szerződés teljesítésében résztvevő magasépítési műszaki vezető szakember olyan magasépítési projektben szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg

/projektek darabszáma/ (Ajánlatkérő max. 5 db projekt vesz figyelembe)

3. A szerződés teljesítésében résztvevő épületgépész műszaki vezető szakember olyan magasépítési projektben szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg

/projektek darabszáma/ (Ajánlatkérő max. 5 db projekt vesz figyelembe)

A részszempontok és súlyszámok az ajánlattételi felhívásnak megfelelően az alábbiak: Részszempontok Súlyszám

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében:

alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont

0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

A pontszámok számításának módszere:

Értékelési módszer: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. december 21.) 1. sz. mellékletében megfogalmazott relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott pontszámát.

Az 1. részszempontnál:

Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

𝑃 = 𝐴𝑙𝑒𝑔j𝑜𝑏𝑏 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛) + 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡

A 2. és 3. részszempontoknál:

Egyenes arányosítás. A legjobb, a mind közül legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

𝑃 = 𝐴vizsgált ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛) + 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝐴legjobb

Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb összpontszámú) érvényes ajánlatot tette.

6.3. A részszempontokkal kapcsolatos információk, előírások

1. részszempont (Nettó ajánlati ár):

Ajánlattevők ajánlati árukat nettó formában, egyösszegű átalányárként, forintban pozitív egész számokban kötelesek meghatározni, úgy, hogy annak tartalmaznia kell minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban, tervdokumentációban foglaltak szerint felmerülő költséget, az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az ÁFA és a tartalékkeret összegét.

Az ajánlattevőnek valamennyi olyan költséggel számolnia kell, amely feladatainak eredményfelelős ellátásával összefüggésben felvetődhet.

Az ajánlatban szereplő ajánlati árnak fix díjnak kell lennie, azaz az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti esetleges árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

A nettó ajánlati átalányárat a Kbt. 66. § (5) és 68. § (4) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú melléklet) kell megadni.

Az ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlati ár alátámasztására részletes árajánlatot kell tennie az árazatlan költségvetés tételeinek kitöltésével, beárazásával, melynek mintáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok IV. Műszaki fejezetében bocsátott rendelkezésre. Az árazatlan költségvetés valamennyi tételét (sorát) be kell árazni, ki kell tölteni. A felolvasólapon tehát a részletes árajánlat nettó végösszegét szükséges feltüntetni, azzal, hogy az árajánlat egyes soraiban feltüntetett egységárakba ajánlattevő belekalkulálta valamennyi, a feladat ellátásával összefüggő járulékos költségét is.

2. és 3. részszempontok (Szakemberek tapasztalata):

Ajánlatkérő ebben a két értékelési részszempontban az ajánlattevő szerződésteljesítésében részt vevő szakemberei szakmai tapasztalatát kéri bemutatni.

Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése kiemelt szakmai színvonalon, összehangolt és jól működő rendszerben történjen, melyre a személyzet minősége jelentős hatással bír. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek tapasztalata, korábbi hasonló projektekben szerzett gyakorlata kiemelkedő fontosságú e tekintetben.

Tehát ajánlatkérő a teljesítés során mindenképpen minőségi többletet jelentő, a következőkben körülírt jellemzőket veszi figyelembe a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján.

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő személyi állományának tapasztalatát értékeli, ezért a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (szakemberek) tekintetében kizárólag azokat fogadja el az értékelési részszempont bemutatására, akik az ajánlattételkor, vagyis az ajánlat benyújtásának napján ajánlattevővel vagy az ajánlattevő alvállalkozójával szerződés vagy előszerződés alapján munkajogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban, vagy közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszonyban állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az értékeléskor bemutatott szakembereknek a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálya alatt jogviszonyban kell állniuk az ajánlattevővel vagy alvállalkozójával, tekintettel a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra.

2. részszempont (Magasépítési szakember szakmai tapasztalata):

A teljesítés során bevonásra kerülő, legalább szakirányú építőipari technikusi, vagy szakirányú építőipari szakközépiskolai vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező magasépítési műszaki vezető szakember tapasztalatát szükséges bemutatni.

Ennek körében olyan különböző projekteket kell ismertetni, melynek teljesítésében a jelen pont keretében bemutatott szakember személyesen részt vett és amely teljesítése során az épület kivitelezését egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg.

Ajánlatkérő az értékelés során a projektek darabszámát pontozza, úgy, hogy 5 db különböző projekt a legelőnyösebb vállalás. Az ennél előnyösebb vállalás (6, 7, 8 db… projekt) nem érvénytelen, de ajánlatkérő ebben az esetben is a maximális 10 pontot fogja adni.

Ajánlatkérő nem határoz meg olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, ezért amennyiben az ajánlattevő nem mutat be az előírásoknak megfelelő tapasztalattal rendelkező szakembert, úgy az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot, azaz 0 pontot kap erre az értékelési részszempontra.

Ajánlattevőnek a jelen értékelési részszemponthoz a közbeszerzési dokumentumokban mintaként kiadott nyilatkozatnak megfelelően cégszerűen aláírt külön nyilatkozatot kell készítenie arról a szakemberről, akit az értékelés során figyelembe kíván vetetni Ajánlatkérővel. Ebben a nyilatkozatban fel kell tüntetni a szakember neve mellett az értékelési részszempont alapján adott esetben releváns adatokat.

3. részszempont (Épületgépész szakember szakmai többlettapasztalata):

A teljesítés során bevonásra kerülő, legalább szakirányú építőipari technikusi, vagy szakirányú építőipari szakközépiskolai vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező épületgépész műszaki vezető szakember tapasztalatát szükséges bemutatni.

6.4. Bírálat folyamata

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását a Kbt. 69. – 70. § megfelelő alkalmazásával végzi el.

6.5. Döntés és értesítés az eljárás eredményéről

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően az ajánlattevőket az írásbeli összegezés megküldésével tájékoztatja a közbeszerzési eljárás eredményéről. Az összegezés megküldését követően ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot az eljárás nyertesével/nyerteseivel a szerződéskötéssel kapcsolatos teendők érdekében.

7 EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1. Tájékozódási kötelezettség

Az ajánlattevőnek - a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének megfelelően - tájékozódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, és amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények fentiek szerint elérhető követelményeinek nem megfelelő ajánlat érvénytelen.

Az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást az alábbi szervezetektől kaphat:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0-0. Xostai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefonszám: x00-0-000-0000

Telefax: x00-0-000-0000

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dun. Regionális Intézete

Cím: 8200 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 00. Telefon: (88) 424-866

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

8200 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 0.

Postacím: 8200 Xxxxxxxx, Xx. 00.

Tel: 00-00-000-000

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége

8200 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 0.

Postacím: 8200 Xxxxxxxx, Xx. 090.

Tel: 00-00-000-000

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1051 Budapest, Xxxxx Xxxxx u. 25. Ingyenes (zöld) telefonszám: 00-00-000-000

8 BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21. pontjára, ill. 28. § (1) bekezdésére és 57. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbiakban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtani.

A nyilatkozatok megtételéhez Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban nyilatkozatmintákat készített az ajánlattevők számára. Az iratminták használata nem kötelező, az ajánlat és a nyilatkozatok megfelelő tartalommal történő benyújtása érdekében javasolt ezek alkalmazása.

8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

1. FELOLVASÓLAP (0.xx. melléklet)

A Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat szükséges tartalmaznia, azaz az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek. Kérjük, hogy az ajánlati fedőlapot követően csatolják az ajánlatba!

2. TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszámozású tartalomjegyzék szükséges, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

3. ADATLAP (0.xx. melléklet)

A kapcsolattartásra szánt adatokat és egyéb releváns információkat szükséges tartalmaznia az ajánlattevőről (közös ajánlattevőkről), úgymint: név, székhely, adószám, képviselő neve, kapcsolattartó személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe.

4. NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN /ADOTT ESETBEN/ (0.xx. melléklet)

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia.

5. A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT (0.xx. melléklet)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

6. NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK SZAKMAI TAPASZTALATÁRÓL (A 2. ÉS 3. ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTRA TETT MEGAJÁNLÁSOK IGAZOLÁSA) (0.xx. melléklet)

Ajánlattevőnek a felhívásban, valamint jelen közbeszerzési dokumentum 6.3. pontban rögzítettek alapján a 2. és 3. értékelési részszempontokra tett megajánlások alátámasztására a kiadott mintának megfelelően cégszerűen aláírt külön nyilatkozatot kell tennie azon szakemberekről, akiket a nevezett részszempontok szerinti értékelés során figyelembe kíván vetetni Ajánlatkérővel. E nyilatkozatban fel kell tüntetni a szakemberek neve mellett az értékelési részszempontok alapján adott esetben releváns adatokat is.

7. Aláírási dokumentum

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó esetében az ajánlat aláírására jogosult képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó esetében a Ctv. 9. §-a szerint az aláíró személy vonatkozásában közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.).

8. MEGHATALMAZÁS /ADOTT ESETBEN/

Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

9. Változásbejegyzést érintő dokumentum

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni szükséges.

10. NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL /ADOTT ESETBEN/

Az ajánlatban a Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni az ajánlattevő, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

11. KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK EGYETEMLEGES FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATA /ADOTT ESETBEN/

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell nyújtani az egyetemleges felelősségvállalásukra vonatkozó nyilatkozatukat.

12. KÉPVISELETRE VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA /ADOTT ESETBEN/

Olyan okiratot szükséges csatolni az ajánlatban (pl. alapító okirat), amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló okiratot, tekintettel arra, hogy ez a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ingyenesen ellenőrizhető. Természetes személy esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában értelemszerűen nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot.

13. Nyilatkozat az alvállalkozók bevonásáról a kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (0.xx. melléklet)

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni. Az alvállalkozók (teljesítés során történő) bevonására vonatkozóan ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. §-ban foglaltakra.

14. Nyilatkozat a kbt. 66. § (4) bekezdés szerint (0.xx. melléklet)

Csatolni kell ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e az ajánlattevő. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia szükséges.

15. NYILATKOZAT A KBT. 73. § (4)-(5) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRTAKRÓL (8 sz. melléklet)

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a Kbt.

73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

16. Nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi cxcvi. törvény átlátható szervezetre vonatkozó feltételeinek való megfelelésről (9 sz. melléklet)

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében átlátható szervezetnek minősül.

17. Nyilatkozat a kbt. 67. § (1) bekezdése szerint (10. sz. melléklet)

Ajánlattevő ajánlatában köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint a kizáró okok fenn nem állása tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát benyújtani.

A kizáró okok fenn nem állásáról egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlattevőnek a fent előírtak alapján. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

19. NYILATKOZAT AZ ALKALMAZOTT DEVIZÁK ÁTSZÁMÍTÁSÁRÓL /ADOTT ESETBEN/

Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek vonatkozásában az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlatba csatolni szükséges. Az átszámítást az ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított HUF összeget is.

20. NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN (11. sz. melléklet)

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

21. NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYLÉSÉRŐL (12. sz. melléklet)

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban rögzített feltételek szerinti előlegre igényt tart-e. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni.

22. NYILATKOZAT A HELYSZÍN MEGTEKINTÉSÉRŐL, ADOTTSÁGAINAK MEGISMERÉSÉRŐL (13. sz. melléklet) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítés helyszínének megtekintéséről, adottságainak megismeréséről.

23. NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL (14. sz. melléklet)

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fog a felhívásban előírtaknak megfelelő felelősségbiztosítással.

24. RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT (Árazott költségvetés)

A Műszaki tervfejezetben ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetést kell kitöltenie ajánlattevőnek. A részletes árazott költségvetésnek a kiadott árazatlan költségvetésben szereplő tételek beárazását kell tartalmaznia ajánlattevő nettó ajánlati árának alátámasztására. A beárazott költségvetésben a megajánlott anyagokat, szerkezeteket egyértelműen típussal, pontos megnevezéssel, tehát beazonosítható módon kell feltüntetni. Amennyiben a kiadott tervdokumentáció konkrét gyártmány, típus megnevezést tartalmaz, ajánlattevő ezzel azonos használati értékű anyagot, berendezést is megajánlhat, a típus csak a minőség meghatározásában nyújt tájékoztatást.

Az árazatlan költségvetés minden sorát ki kell tölteni az ajánlattevői megajánlás adataival és a dokumentumot csatolni az ajánlatban. Az árazott költségvetést *.xls formátumban is kéri ajánlatkérő benyújtani.

25. VALAMENNYI OLYAN NYILATKOZAT, DOKUMENTUM, AMELY A FELHÍVÁS ALALPJÁN SZÜKSÉGES AZ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁHOZ

26. KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA /A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén az ajánlattevő által benyújtandó igazolás/

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében (15. sz. melléklet)

II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZAT MINTÁK

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY1

Xxxxxxxxx .................................................... (személy neve) (gazdasági

szereplő neve) nevében eljárva aláírásommal igazolom, hogy a mai napon Nyirád Község Önkormányzata Ajánlatkérő által a

„Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1 15-VE1-2016-

00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.”

tárgyban indított, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás során átvettem az alábbi ajánlatkérői közbeszerzési dokumentumokat:

• Ajánlattételi felhívás

• Közbeszerzési dokumentumok - Útmutató a gazdasági szereplők részére

• Közbeszerzési dokumentumok - Ajánlott igazolás- és nyilatkozat minták

• Közbeszerzési dokumentumok - Műszaki tervfejezet

Kelt: Helység, év, hó, nap

............................................

átvevő aláírása

Gazdasági szereplő neve: ……………………………………………

Székhelye: ………………………………………….

Telefon: ……………………………………………

Fax: ………………………………………………..

E-mail cím: …………………………………………….

1Ajánlattevő szíveskedjen az adataival kitöltött átvételi elismervényt a közbeszerzési dokumentumok átvételét követően haladéktalanul visszaküldeni Ajánlatkérő kapcsolattartója részére a xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx email címre vagy a +36 00 000- 000 faxszámra!

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.”

1., Xxxxxxxxxxx neve: ……………………………………

2., Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): ……………………………………

3. Számszerűsíthető értékelési rész-szempontok:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)

………………………HUF

A szerződés teljesítésében résztvevő magasépítési műszaki vezető szakember olyan magasépítési projektben szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg

/projektek darabszáma/

………………… db projekt

A szerződés teljesítésében résztvevő épületgépész műszaki vezető szakember olyan magasépítési projektben szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg

/projektek darabszáma/

………………… db projekt

Kelt: …………….., ………………………

………………………………………

(aláírás)

2. számú melléklet

ADATLAP

1. Ajánlattevő adatai2:

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Belföldi adószáma:

Képviselő neve:

2. A kapcsolattartó adatai3:

Kapcsolattartó személy neve:

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:

Kapcsolattartó személy faxszáma:

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Kelt: …………….., ………………………

………………………………………

(aláírás)

2 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan meg kell adni, szabadon másolható a szükséges számban.

3 Közös ajánlattétel esetén kérjük, egyetlen kapcsolattartót megadni szíveskedjenek.

3. számú melléklet

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN

Alulírott, ………………………………… mint a(z) ……………………… (név) ………………………

(székhely) képviselője, a Nyirád Község Önkormányzata Ajánlatkérő által kiírt „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) ………………………

(név) ……………………… (székhely) közös ajánlattevő képviseletében4 nyilatkozunk, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban közösen teszünk ajánlatot.

Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján magunk közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt jelöljük és hatalmazzuk meg:

A fentiek közül a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult képviselő gazdasági szereplő neve: Név: …………………………………

Székhely:……………………………

Kelt: …………….., ………………………

………………………………………

(aláírás)

………………………………………

(aláírás)5

4 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő, szükség szerint bővíthető vagy törölhető.

5 Az ajánlattevők számának megfelelően. A nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia.

4. számú melléklet

A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT

a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1- 2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy

- megvizsgáltuk és korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatokat az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük;

- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a felhívással vagy dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen;

- az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük a felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint;

- tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Xxxxx is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során;

- tudomásul vesszük, hogy ha nyertes ajánlattevőként szerződést kötünk, kötelesek vagyunk az értékelési részszempontok tekintetében bemutatott szakembereket a teljesítésbe bevonni, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésére.

Kelt: ………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

5. számú melléklet

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK SZAKMAI TAPASZTALATÁRÓL

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom,

hogy a Nyirád Község Önkormányzata Ajánlatkérő által kiírt „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1 15-VE1-

2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni a szerződés teljesítése során és szakmai tapasztalatukat az alábbiak szerint bemutatni a 2. és 3. értékelési részszempontok körében:

Értékelési részszempont felhívásban meghatározott jele	Szakember neve	Szakember jogviszonya ajánlattevővel (munkajogviszony, munkavégzésre irányuló más jogviszony, közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszony)	Szakember végzettsége (magasépítési műszaki vezető: legalább szakirányú építőipari technikusi, vagy szakirányú építőipari szakközépiskolai vagy ezekkel egyenértékű; épületgépész műszaki vezető: legalább szakirányú építőipari technikusi, vagy szakirányú építőipari szakközépiskolai vagy ezekkel egyenértékű)	Szakember értékelési részszempontnak megfelelő szakmai tapasztalata (projektek darabszáma)	A magasépítési projekt(ek) (elvégzett építési tevékenység) pontos megnevezése, megadva a teljesítés helyét és időpontját (év,hó) is	A projekt során az épület kivitelezését egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg (igen/nem, továbbá megnevezni a meglévő és az új épület funkcióját egyaránt)
2.
(magasépítési

műszaki

vezető)

3.
(épületgépész

műszaki

vezető)

Kelt: ………………, ………………………

...............................................

(aláírás)

6. számú melléklet

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁRÓL A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

1) alvállalkozó(ka)t

nem kívánok igénybe venni / a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően igénybe kívánok venni6

az alábbi részek teljesítéséhez:

a közbeszerzésnek azon része/részei, amelynek teljesítésében alvállalkozó közreműködni fog

2) a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti részek (1. pont) tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az alábbiak:

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) (alvállalkozó megnevezése, címe, cégjegyzék száma)	a közbeszerzésnek az 1. pont szerinti azon része/részei, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködni fog

Kelt: ………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

7. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉS SZERINT

a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1- 2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

1) mikrovállalkozásnak minősül

2) kisvállalkozásnak minősül

3) középvállalkozásnak minősül

4) nem tartozik a Kktv. hatálya alá.7

Kelt: ………………, ………………………

...............................................

(aláírás)

8. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 73. § (4)-(5) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRTAKRÓL

a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1- 2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatot a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottam össze.

Kelt: ……………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

9. sz. melléklet

NYILATKOZAT A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRE VONATKOZÓ FELTÉTELEINEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1- 2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………………………(név), mint a ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ……………………... (ajánlattevő szervezet neve) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozatot, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, a visszterhes szerződés megkötése, illetve a kötelezettségből eredő kifizetések teljesítése érdekében tettem. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ezen nyilatkozat tekintetében a bekövetkező változásokat a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás részére haladéktalanul bejelentem, és az általam ezen okiratban képviselt társaság/szervezet új képviselőjét jelen nyilatkozatomról, valamint ismételt nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségéről haladéktalanul tájékoztatom.

Kelt: ……………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

10. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT

a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1- 2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok az általam képviselt (ajánlattevő neve) tekintetében nem állnak fenn.

Kelt: ……………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

11. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozó(ka)t.

Kelt: ……………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

12. számú melléklet

NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYLÉSÉRŐL

Alulírott …………………………(név), mint a(z) ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez igényt tartok az Ajánlatkérő által biztosított előleg igényléséhez / nem tartok igényt előleg igénylésére.8

A(z) (ajánlattevő neve) által igényelt előleg összege (xxx. nettó 5 millió Ft):

nettó Ft.

Nyilatkozom továbbá, annak elfogadásáról, hogy az általunk igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra, oly módon, hogy annak összegével csökkentésre kerül a végszámla összege.9

Kelt: ……………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

8 A megfelelő rész aláhúzandó.

9 Előleg igénylése esetén releváns rész. Kérjük nemleges esetben törölni a nyilatkozatból!

13. számú melléklet

NYILATKOZAT A HELYSZÍN MEGTEKINTÉSÉRŐL, ADOTTSÁGAINAK MEGISMERÉSÉRŐL

Alulírott …………………………(név), mint a(z) ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a Nyirád Község Önkormányzata Ajánlatkérő által a teljesítés helyszínének önálló bejárására, megtekintésére és a helyszínen elvégezhető műszaki feltárásra biztosított lehetőséggel éltünk. Ennek során a teljesítés helyszíni adottságait teljeskörűen megismertük.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és egyúttal tudomással vesszük, hogy a teljesítés helyszínének megismert adottságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Ajánlatkérő felé a szerződés megkötését követően nem érvényesíthetünk.

Kelt: ……………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

14. számú melléklet

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott ……………………………………(név), mint a ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy nyertességem esetén azajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelő felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok.

Kelt: ……………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

15. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉSE KB) PONTJA SZERINT

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 62.§ (1) bekezdése kb) alpontjában foglaltak ismeretében kijelentem, hogy10

1.) az általam képviselt gazdasági szereplő, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

VAGY

2.) az általam képviselt gazdasági szereplő, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja ra-rb) vagy rc-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

VAGY

3.) az általam képviselt gazdasági szereplő, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt cégnek nincs a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja ra-rb) vagy rc-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa.

Kelt: ……………………, ………………………

....................................................

(aláírás)

10 A nyilatkozatban az 1) 2) vagy 3) pontok közül a releváns részt kell aláhúzni és kitölteni!

III. SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

amely létrejött egyrészről

név: Nyirád Község Önkormányzata

cím: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxx x. 3.

törzskönyvi szám: 733919

adószám: 15733919-2-19

bankszámlaszám: ………………………………….

képviseli: Xxxx Xxxxx polgármester továbbiakban mint Megrendelő

másrészről

név: ……

cím: ……

cégjegyzékszám: ……

adószám: ……

bankszámlaszám: ……

képviseli: ……

továbbiakban mint Vállalkozó, együttes említés esetén Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2018 .-én Uniós értékhatár alatti (nemzeti), a Kbt. 115.

§ (1) bekezdés alapján induló nyílt közbeszerzési eljárást indított el az „Ajánlattételi felhívás” elnevezésű dokumentum érintett gazdasági szereplők részére történő közvetlen megküldésével „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1 15-VE1-2016-00008

azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyban.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2018. …………………. napján az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű irat megküldésével kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.

Megrendelő a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 131. § (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek.

2. A Szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú építési beruházás teljes körű megvalósítását a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, a rendelkezésre bocsátott engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk, illetőleg a vonatkozó, VE-09D/EOH/02517-15/2017. ügyiratszámú jogerős építési engedély alapján és az azokban meghatározott feltételek szerint:

3. A szerződés terjedelme

3.1. Vállalkozó a közvetlen ajánlattételi felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat és az annak elválaszthatatlan részét képező műszaki engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt és a teljesítés helyszínét megismerte, azt az ajánlattételhez szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg. Ennek alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a dokumentációra és a kivitelezés helyszínének adottságaira vonatkozó kifogásait a Megrendelő a későbbiekben nem fogadja el.

3.2. Vállalkozó a szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat (pl. kiegészítő tájékoztatás), mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 4. pont szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. Vállalkozó a tárgyi építmény megvalósítása során a közbeszerzési dokumentumok esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem érvényesíthet.

4. Vállalkozói díj

4.1. A 2. pontban meghatározott építés-kivitelezési munka vállalkozói díja:

Vállalkozói díj: …,- Ft

Tartalékkeret nettó összege: 1.574.803,- Ft

Vállalkozói díj összesen nettó: …,- Ft

27% ÁFA …,- Ft

4.2. A fenti vállalkozói díj rögzített egységárakon a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 2. pontban meghatározott és a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére.

4.3. Vállalkozó a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, különösen az árazatlan költségvetés-kiírás alapján elkészített tételesen beárazott költségvetésével (részletes árajánlatával) támasztotta alá a 4.1. pontban meghatározott vállalkozói díját.

5. Pénzügyi feltételek

5.1. Jelen szerződés tárgyát képező építés-kivitelezési munka építési engedély köteles, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény) 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni, számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkozó által kiállított számla nem tartalmazhat Általános Forgalmi Adót, azt Megrendelőnek kell bevallani és megfizetni.

Az ÁFA összegét Megrendelő utalja a számla átvétele után a Nemzeti Adó-és Vámhivatal számlájára a vonatkozó jogszabályban előírt határidő betartásával.

5.2. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályaira a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. és B. §-aiban foglaltak vonatkoznak.

5.3. A szerződés tárgyának finanszírozása európai uniós forrásból, a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen” című és TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében történik utófinanszírozással. A támogatás intenzitása: 100,000000 %.

5.4. Számlázási feltételek:

Előlegbekérő:

Összege: nettó …….Ft

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét. Az igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra, oly módon, hogy annak összegével csökkentésre kerül a végszámla összege.

Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát köteles kibocsátani. Vállalkozó az előlegszámlát haladéktalanul, de legkésőbb a kiállítását követő 5 napon belül köteles megküldeni a Megrendelőnek.

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felhasználni.

1. részszámla:

Összege: nettó ……..Ft a tartalékkeret nélküli vállalkozási díj 25%-ának megfelelő összeg Esedékessége: a műszaki ellenőr által elfogadott és leigazolt, a szerződéses érték legalább 25%-át elérő megvalósult teljesítést követően

2. részszámla:

Összege: ……..Ft a tartalékkeret nélküli vállalkozási díj 25%-ának megfelelő összeg

Esedékessége: a műszaki ellenőr által elfogadott és leigazolt, a szerződéses érték legalább 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően

3. részszámla:

Összege: ……..Ft a tartalékkeret nélküli vállalkozási díj 25%-ának megfelelő összeg

Esedékessége: a műszaki ellenőr által elfogadott és leigazolt, a szerződéses érték legalább 75%-át elérő megvalósult teljesítést követően

Végszámla:

Összege:……….Ft a tartalékkeret nélküli vállalkozási díj 25%-ának megfelelő összeg és a tartalékkeret terhére elszámolt kiegészítő munkák együttes összege

Esedékessége: a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás, és a jegyzőkönyvvel lezárt, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően

A végszámlában az igényelt előleg összege is benne foglaltatik.

5.5. Megrendelő az igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti Vállalkozó részére.

5.6. A számla akkor nyújtható be, ha a készültségi foknak megfelelő teljesítés hiánytalanul megtörtént, és a Megrendelő kiadta a teljesítésigazolást.

5.7. Megrendelő a szerződéses árat a Vállalkozó részére a ……………………..….pénzintézet által vezetett számú bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A pénzügyi teljesítés

napja az átutalás napja.

5.8. A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 2017. évi CL. törvény, valamint a 2007. évi CXXVII. törvényben előírtak figyelembevételével a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, magyar forintban történik.

5.9. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vállalkozónak.

5.10. Vállalkozónak a számláját a Megrendelő nevére és címére kell kiállítania, egy eredeti példányban. A számlákon a Projekt megnevezését, azonosító számát és jelen szerződés iktatószámát fel kell tüntetni. A számláknak meg kell felelniük az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ának (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai követelményeknek.

5.11. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő nettó 1.574.803,- Ft összegű tartalékkerettel rendelkezik. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően felek a tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg:

- A tartalékkeret a hatósági előírások teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, előre nem látható és ki nem mutatható költségek finanszírozására szolgál. A tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő, a Megrendelő által írásban elrendelt, fentieknek megfelelő kiegészítő építési munkákra azzal, hogy a tartalékkeret kizárólag a szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

- A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A kiegészítő építési munka elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által az építési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett kiegészítő építési munkák ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.

6. Teljesítési határidők, a teljesítés helye

6.1. A munkaterület átadása a szerződés hatályba lépését követő munkanapon történik.

6.2. A részteljesítés határideje, mely időpontra megkövetelt a szerződéses érték legalább 50 %-át elérő megvalósult teljesítés: a szerződés hatálybalépését követő 90. nap.

6.3. A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépését követő 190. nap.

6.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – a szerződésben foglalt részteljesítési és teljesítési határidő előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, ami csak a Megrendelő előzetes jóváhagyását követően lehetséges.

6.5. A teljesítés helyszíne: 8454 Nyirád, Széchenyi u. 36. hrsz: 705.

7. A teljesítés műszaki feltételei

7.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdése (munkaterület átadása) előtt intézkedik az e-építési napló készenlétbe helyezéséről, amelyet a munkaterület átadást követően Vállalkozó naponta és folyamatosan vezet, egészen az építés-kivitelezés befejezéséig.

7.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:

Név: …… Tel.:

Fax:

Mobiltel.:

E-mail:

NÜJ:

Jogköre a szerződés teljesítése során:

- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé,

- a teljesítésigazolás kiállítása,

- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása,

- az építési naplóba történt Vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapján intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok, a közmű-szolgáltatók stb. felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult vezető felé.

Vállalkozó részéről:

Képviselő:

Név: … Cím: … Tel.: … Fax: … Mobiltel.: … E-mail: …

Felelős Műszaki Vezető:

Név: … Cím: …

Jogosultsági szám: … Tel.: …

Fax: … Mobiltel.: … E-mail: … NÜJ: …

7.3. Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni.

7.4. Megrendelő köteles a munkahelyet a munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotban átadni.

7.5. A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

7.6. A munkaterület állapotának rögzítése a munkaterület átvételekor a Vállalkozó kötelezettsége, az ennek során készített fénykép-, illetőleg videofelvételeket legkésőbb a tényleges munkakezdésig köteles átadni Megrendelőnek digitális adathordozón.

7.7. Vállalkozó a munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 8 naptári nappal írásban értesíti Megrendelőt.

7.8. Vállalkozó felelős a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárulásáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, továbbá a munkahely elkerítése és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséért.

7.9. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárulásának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, a terveken jelölt és nem jelölt közművezetékek megrongálását, az élet és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.

7.10. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő, vagy Megrendelő műszaki ellenőre írásban határoz meg számára.

7.11. Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett módon gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. A Vállalkozó kötelezettsége a forgalomkorlátozások helyi médiában történő meghirdetése, valamint az érintett lakosok lezárásról történő értesítése a lezárást megelőzően legalább 8 nappal korábban.

7.12. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az építési naplóban rögzíteni.

7.13. Felek rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek stb.) az építési naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint lehet megtenni.

7.14. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és a Megrendelőt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni.

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

7.15. A tervekben, közmű egyeztetési jegyzőkönyvekben és nyilatkozatokban, illetve a közműszolgáltató által a munkaterület átadásakor nem jelzett közművekkel kapcsolatos káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában Vállalkozó vállalja a közművek pontos helyének meghatározását.

7.16. A létesítmény megvalósításához feltétlenül szükséges – esetlegesen nem jelzett közművek kiváltásában történő – közreműködés, a kiváltáshoz tartozó gépi, illetve kézi földmunka elvégzése a Vállalkozó feladata.

7.17. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie és szükség szerint – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

7.18. A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó az előzetes áregyeztetést követően a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint végezhetők.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat alapját képező tervekben és engedélyekben, sem a költségvetésben nem szerepel, azonban a létesítmény rendeltetésszerű használatához, ill. használatba vételéhez elengedhetetlenül szükséges elvégezni.

Felek rögzítik, hogy pótmunkát csak és kizárólag Megrendelő rendelhet el, írásban.

7.19. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről – a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerződésmódosítás keretében állapodhatnak meg.

7.20. A Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak, berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében nemzeti elbánást kell nyújtani.

7.21. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.

7.22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

7.23. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül az általa végzendő munkákról heti bontású sávos műszaki ütemtervet készít, amelyet Megrendelővel szükséges jóváhagyatnia. Amennyiben a kivitelezési tevékenység előrehaladásában, időbeli ütemezésében változás várható, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt írásban tájékoztatni, ezzel egyidejűleg az ütemtervet aktualizálni és Megrendelőnek jóváhagyásra átadni.

7.24. Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az általa igénybe vett közterület (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott törmelék, sár, porszennyezés folyamatos takarítása, a közterület külső csatornarendszer eldugulása nélkül, a hulladék, szemét és építési törmelék munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett.

7.25. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.

7.26. Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kivitelezési tevékenység időtartama alatt a nyirádi Nyitnikék óvoda, melynek területén az építési munkálatok zajlanak, üzemelni fog, így törekszik arra, hogy

az intézmény működését az elvárható legkisebb mértékben befolyásolja az általa végzett építési tevékenység.

7.27. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, anyagi kötelezettségvállalás mellett.

7.28. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t bevonni a teljesítésbe, az alvállalkozó(k) tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. Vállalkozó az alvállalkozó(k) munkáját köteles összehangolni, és az általuk végzett munkarészeket egyeztetni.

8. Minőségi követelmények

8.1. Vállalkozó köteles a szerződés 2. pontjában leírt munkákat a szerződés 4. pontja szerinti nettó ellenszolgáltatásért a jelen pontban megfogalmazott minőségi elvárásoknak megfelelően kivitelezni.

8.2. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Magyar Szabvány és előírások szerint, azok betartásával végzi.

A munka minőségének meghatározására az építési engedély és kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki előírások, szabványok követelményei szolgálnak.

8.3. Vállalkozó Technológiai Utasítást (TU) és Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT) készít és ad át jóváhagyásra Megrendelőnek a szerződéskötést követő 15 napon belül.

8.4. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles jelen szerződés értelmében a kivitelezést a Megrendelő által szolgáltatott műszaki tervdokumentáció alapján szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozó magyar technológiai előírásoknak, hatályos magyar és EU műszaki szabványoknak, valamint a technológia mai állásának megfelelően határidőben, a szakvállalat gondosságával megvalósítani, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni és az előállított művet Megrendelő részére átadni. A kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

8.5. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségei a minőséget tévesen megítélő felet terhelik.

8.6. A jelen szerződés tárgyát képező építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad beépíteni. Az építési termék beépítésre akkor alkalmas, ha:

- Az európai Parlament és a tanács 2011. március 9-i 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében és az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben maghatározott gyártói teljesítmény nyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy

- a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy

- az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártói teljesítménynyilatkozatot beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni.

8.7. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti.

8.8. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően Vállalkozó köteles a saját költségén minősíteni, ill. a minősítést dokumentálni.

8.9. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

8.10. Beépítésre csak Magyarországon minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő olyan anyagok és termékek használhatók, amelyek minősége biztosítja az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket.

9. Átadás-átvétel

9.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt legalább 8 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

9.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiba- és hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul. A használatbavétel feltételeinek megteremtésében Vállalkozó köteles együttműködni.

9.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, kifogástalan minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmény átvétele.

9.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

9.5. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó(k) meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

9.6. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, benne

a. a megvalósulási tervet,

a geodéziai bemérést (papír alapon és elektronikus adathordozón is, AutoCAD dwg formátumban. Az AutoCAD rétegkiosztások és jelmagyarázatok szerint, a megfelelő adatlap kitöltésekkel).

b. a hulladék nyilvántartási lapot,

c. az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait,

d. a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát,

e. a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait, teljesítmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet és a 305/2011/EU rendelet szerint),

f. mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat,

g. egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket,

h. kezelési és karbantartási utasításokat,

i. magvalósulási tervdokumentáció, amennyiben bármilyen eltérés bekövetkezett a kivitelezés során,

j. az üzembe helyezéshez szükséges árazott létesítmény jegyzéket a hatályos jogszabályok szerinti formátumban papír alapon és xls formátumban, valamint

k. a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozato(ka)t, mely(ek)ben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek, a kivitelezési tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

10. Szavatosság és jótállás

10.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

10.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

10.3. Vállalkozó az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre, illetve létesítményrészekre a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM- KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

10.4. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási biztosítékból lehívni.

10.5. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti.

11. Szerződést megerősítő biztosítékok

11.1. Megrendelő szerződést megerősítő biztosítékokat ír elő.

11.2. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján nem teljesítés, a késedelmes, valamint a hibás teljesítés esetén az alábbi kötbérek megfizetésére kötelezi magát:

- A rész- vagy teljesítési határidőhöz képest történő késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül érvényesítésre, amely a szerződés teljes, tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás után 0,5

% naponta, de maximum 15 napi tételnek megfelelő összeg.

Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napos időtartamot, Megrendelőnek jogában áll a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

- Meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, ha a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes, tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.

- Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 1 %-a. A meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.

- Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeiről való lemondást. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

- A szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti a Megrendelő részére. A Vállalkozó köteles a kötbér összegét a Megrendelő fizetési felszólítását követő 30 napon belül a Megrendelő által megadott számlára átutalni.

12. Szerződésszegés, a szerződés megszüntetése

12.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha

- késedelmesen teljesít,

- hibásan teljesít, mert a leszállított termék nem felel meg a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak,

- a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős,

- ha a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.

12.2. Megrendelő jogosult – kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, ha:

- a bíróság jogerősen elrendeli a Vállalkozó felszámolását vagy a Vállalkozóval szembeni kényszertörlési eljárás megindítását, illetve, ha a Vállalkozó elhatározza a végelszámolását;

- a Vállalkozó a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja, vagy megakadályozza, és ezt a Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg;

- a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekövetkezik;

- a Vállalkozó valótlan adatot szolgáltat;

- a Vállalkozó nem az ajánlatában bemutatott szakemberek közreműködésével teljesít, vagy az új szakember bevonása nem kerül előzetesen jóváhagyásra, vagy más személyt von be oly módon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;

- a Vállalkozó a megrendelői utasításokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkül teljesíti a szolgáltatást.

12.3. Megrendelő köteles továbbá a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.4. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

13. Egyéb szerződéses feltételek

13.1. Amennyiben a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt a Megrendelő felé, 3 munkanapon belül jelezni. Ezen esetben a Megrendelő jogosult a munkák szakértővel való felmérésére és a szerződés teljesülését más vállalkozó megbízásával biztosítani. Az ebből eredő költségek a Vállalkozót terhelik.

13.2. A szerződéskötés feltétele, hogy a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke az alábbiaknak megfelel: kártérítési limit évente: min Ft

kártérítési limit káreseményenként: min ,- Ft.

A felelősségbiztosítás fennállásáról szóló, a biztosító társaságtól származó kötvény másolata a jelen szerződés mellékletét képezi, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan.

13.3. A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért, ha azt vis major okozta. Vis major bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis major alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. A felek nem tekintik vis major esetének a Megrendelő és Vállalkozó esetleges átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.

13.4. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra – ajánlatában nyilatkozott, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy az ajánlatában tett nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

13.5. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

13.6. Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárásban előzetesen bemutatott alábbi szakembere(ke)t a teljesítésbe bevonni:

……………………………… (név, betöltött pozíció, végzettség, szakmai tapasztalat (projekt darabszám))

……………………………… (név, betöltött pozíció, végzettség, szakmai tapasztalat (projekt darabszám)) A megnevezett szakember(ek) személye csak a megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

13.7. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján szerződéses feltételként előírja, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

13.8. A szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó olyan információkhoz, adatokhoz férhet hozzá, amelyek a Megrendelő szempontjából bizalmas jellegűek. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat, információkat megfelelő gondossággal kezeli. Vállalkozó gondoskodik a teljesítés során esetlegesen tudomására jutott adatok, információk bizalmas kezeléséről, azok megfelelő védelméről. A szerződés teljesítése során tudomására jutott bizalmas – egyebek mellett, de nem kizárólagosan a Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során.

13.9. Ha a Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében – Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján – alvállalkozót vesz igénybe, Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó számára feltétlenül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

A titoktartásra vonatkozó és az esetlegesen a szerződés megszűnése után is fennmaradó kötelezettségek a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Ha a Vállalkozó, illetve alvállalkozója az előzőekben részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét bizonyítottan megszegi, köteles a Megrendelőnek az ezzel a magatartással okozott kárait megtéríteni.

13.10. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítését akadályozó körülményekről egymást írásban haladéktalanul értesítik.

13.11. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött írásbeli üzeneteket is.

14. Záró rendelkezések

14.1. E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.

14.2. Jelen szerződést csak írásban (papír alapú dokumentum), a Xxxxx közös megegyezésével és a képviseletre jogosult személy aláírásával lehet módosítani a Kbt. 141. § figyelembevételével. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

14.3. Jogvita esetén felek alávetik magukat az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság eljárásának. A peres eljárás megkezdése előtt Xxxxx megkísérlik a keletkezett vitát békés úton, megállapodással rendezni.

15. A szerződéshez tartozó dokumentumok

A szerződés alapdokumentuma Megrendelő közbeszerzési ajánlattételi felhívása, a közbeszerzési dokumentumok, Vállalkozó ezek alapján tett ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes.

Felek a jelen szerződést, mely ………………… számozott oldalból áll, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése után ……………. eredeti példányban írták alá, melyből

………. példány a Megrendelőt, és példány a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatási Szerződés változásbejelentésének hatályba lépése.

Nyirád, ………………..

…………………………………… …………………………….

……………….. Nyirád Község Önkormányzata nevében

………………. Xxxx Xxxxx polgármester

Vállalkozó Megrendelő

Megrendelő pénzügyi ellenjegyzése: ……………………………

……………………………………….

……………………

Document Metadata

Table of Contents

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Document Metadata