SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SAP DMS azonosító: ………………………………..

SAP SRM azonosító: ………………….…………….

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg.00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx vezérigazgató-helyettes és Xxxxxxx Xxxxxx Informatikai és BPR Igazgató), mint Megrendelő, továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről az I-COM Iroda - Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.; Cg.: 00-00-000000 ; adószáma: 11991425-2-41; képviseli: Xxxxx Xxxxxxx ügyvezető) mint Szállító, a továbbiakban, mint Szállító között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I./ A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja az 1. sz. mellékletben felsorolt IT kellékanyagok szállítását és az ahhoz tartozó SRM katalógus rendszer működtetését, a Megrendelő igényei, a jelen keretszerződésben, a jelen keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak szerint.

II./ A szerződés részét képező dokumentumok

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

- Környezetvédelmi melléklet

- Munkavédelmi melléklet

- Etikai melléklet

- 1. sz. melléklet: szállítói árajánlat

- 2. sz. melléklet: telephelyek címe

III./ A szerződés tárgyának ellenértéke:

Felek az egyedi megrendelésben vállalt feladat ellenértékét a jelen keretszerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint állapítják meg.

Az ellenérték magába foglalja a csomagolás és a Megrendelő telephelyére történő szállítás költségeit és a magyar nyelvű dokumentáció árát is.

Felek megállapodnak abban, hogy Szállító jelen keretszerződésben meghatározott árait a jelen megállapodás hatálya alatt nem emeli, azonban Megrendelő megadja a lehetőségét annak, hogy az ajánlattételkor megajánlott árak ¼ évente felülvizsgálásra kerüljenek az EUR – HUF árfolyam változásának függvényében, kölcsönös egyeztetés alapján. Megrendelő az MNB hivatalos devizaárfolyamait veszi irányadónak. Az árak csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók

IV./ A szállítói teljesítés határideje és helye:

Kezdési időpont:

Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont.

Részteljesítési határidő és annak műszaki tartalma:

Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.

Befejezési határidő:

Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont.

Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Szállító jogosult-e előszállításra.

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy sürgős esetekben 1 munkanapos szállítási határidőt határozzon meg az egyedi megrendelésben.

Szállító a szállítás tényleges időpontjáról, a teljesítést megelőzően előzetes értesítést küld Megrendelő megbízottjának az egyedi megrendelésben foglaltak szerint.

A teljesítés helye:

Az egyedi megrendelésben meghatározott telephely.

V./ A teljesítés módja

A szállítás tárgyát képező eszközöket a szokásos módon csomagolt állapotban (kartondoboz, hungarocell védelem, stb.), az azokra vonatkozó dokumentációval, valamint egyéb tájékoztató anyaggal együtt kell átadni. A szállítás minden esetben szállítólevéllel történik. A szállítólevél minimális tartalmi követelménye az átadott eszközök megnevezése, darabszámuk, azonosító számuk és az átadásuk időpontja, valamint Megrendelő megbízottjának átvételt igazoló aláírása. Ezen tartalmi kellékek nélküli szállítólevél számlázás alapját nem képezheti, az ilyen szállítólevéllel kísért számlát Megrendelő érdemi vizsgálat nélkül jogosult visszautasítani.

VI./ Jótállás

Szállító már most kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi megrendelésben szállított eszközökre jótállást vállalt. A jótállás időtartamáról és egyéb feltételeiről felek az egyedi megrendelésben állapodnak meg.

VII./ A mennyiségi és minőségi átvétel

Mind a minőségi, mind a mennyiségi átvétel helye az egyedi megrendelésben megjelölt telephely. A mennyiségi átvétel a szállítással egyidőben történik, melynek megtörténtét a szállítólevél aláírása tanúsítja. Megrendelő a minőségi átvételt a szállítást követő munkanapon köteles megkezdeni és – amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem határoznak – legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül befejezni. Amennyiben az áru minőségileg nem felel meg a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak, úgy azt Megrendelő hibásnak tekinti, és azt Szállítónak – Szállító költségére – visszaküldi, aki köteles a hibás árut haladéktalanul kicserélni.

Megrendelőre a leszállított árukkal kapcsolatos kárveszély a mennyiségi és minőségi átvételt követően száll át.

VIII./ Teljesítési biztosíték

Felek megállapodnak abban, hogy Szállító már most kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Megrendelő az egyedi megrendelésben előírja, köteles teljesítési biztosítékot nyújtani az alábbiak szerint:

Szállító a jelen keretszerződésben meghatározottak szerint Megrendelő javára szóló teljesítési bankgaranciát szerez be és – amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem rendelkeznek, úgy az egyedi megrendelés aláírásával egyidejűleg – nyújt át, amelynek összegét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.

A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha

- a nettó vállalási ár 5 %–át elérő összegre szól,

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) az egyedi megrendelés aláírásától a vállalt feladat sikeres teljesítését (sikeres átadás– átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő átadásának napjáig szól.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Szállító vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

Szállító köteles a garanciát – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Megrendelő jogosult a bankgarancia beváltására, ha

- Szállító a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be;

- a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben meghatározott feladat határidőben történő megvalósítása a Szállító érdekkörében felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy

- ha a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Szállító a feladatot csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében.

Szállító a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint tesz eleget: az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.

A teljesítési biztosíték Szállító az egyedi megrendelés megkötésével egyidejűleg köteles nyújtani.

IX./ Jótállási biztosíték

Felek megállapodnak abban, hogy Szállító már most kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Megrendelő az egyedi megrendelésben előírja, köteles jótállási biztosítékot nyújtani az alábbiak szerint:

Szállító a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti minőségi, mennyiségi átvételi eljárás megkezdéséig nyújtja át a Megrendelőnek.

A jótállási bankgarancia megfelelő, ha

- az a nettó vállalási ár 5 %–át elérő összegre szól,

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- futamideje a sikeres átadás–átvétel lezárását követő első munkanaptól számított 12 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Szállító vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

Szállító köteles a garanciát – a jótállási késedelem esetén a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

A jótállási bankgarancia beváltásának feltétele, hogy

- a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy Szállító a szerződés szerint hibásan teljesített, s ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Szállítóhoz intézett értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak ítéli,

- az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül Megrendelő nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy Szállító a hiba megfelelő kijavítására nem tett intézkedést.

Szállító a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) és (7) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint tesz eleget: az egyedi megrendelésekben kerül meghatározásra.

X./ Szerződésszegés

Szállító szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- késedelmesen teljesít,

- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban, a jelen keretszerződésben, és az egyedi megrendelésben meghatározottaknak,

- a jelen keretszerződés és/vagy az egyedi megrendelés meghiúsul és/vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Szállító felelős.

Szerződésszegés esetén - amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem állapodnak meg – Szállító az alábbi kötbérek megfizetését vállalja.

- az egyedi megrendelésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén, a naponta az egyedi megrendelésben meghatározott teljes nettó végösszeg 2 %-a, maximum a nettó szerződéses összeg 30 %-a,

- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér,

- a szerződés Szállító hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér a keretszerződés/egyedi megrendelés teljes nettó összegének …. %-a.

A kötbér a számlából levonható.

Szállító súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- neki felróható okból az egyedi megrendelésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több, mint 3 napos késedelembe kerül,

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a jelen keretszerződés, illetve az egyedi megrendelés szerint teljesít,

- Szállító fizetésképtelenné válik, csődbe jut vagy felszámolják.

Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

XI./ Fizetési feltételek

Felek az egyedi megrendelésben határoznak arról, hogy Megrendelő előleget fizet-e avagy sem.

Szállító az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult a (rész-, illetve vég) számla benyújtására. A Szállító a számla(ák) mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt szállítólevelet. A szállító a számlá(ka)t köteles a Megrendelő által kért részletezéssel kiállítani.

Szállító köteles a mindenkor hatályos ÁFA tv. rendelkezései szerint kiállítania számláját. A hibásan kiállított számla következtében Megrendelőt ért kárért Szállító felel.

A számlá(k)nak tartalmaznia kell a Megrendelő beszerzési megrendelési számát, ellenkező esetben a Megrendelő azonosíthatatlannak tekinti, és a Szállítónak visszaküldi az(oka)t. Ebben az esetben a Szállító köteles a számlát kijavítani.

A Megrendelő a számlák beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles azokat felülvizsgálni, és visszautasítás esetén a Szállítót erről írásban értesíteni. Szállító a számlákon köteles a levelezési címét feltüntetni. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 130.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint járnak el, amely során a Szállító számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti átutalással. A fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Szállító engedményt ad a szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés esetén az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Szállító számlát módosító okiratot külön nem készít. A Szállító által kiállítandó számlákon a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. A számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a Szállító a jogszabályban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Szállító a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megrendelő részére megadja.

Megrendelő késedelmes teljesítése esetében a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles Szállító részére megfizetni az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra számítva.

A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.

A Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

XII./ Felek képviselői

Felek megállapodnak abban, hogy teljesítés során eljáró képviselőiket az egyedi megrendelésben határozzák meg.

XIII./ A keretszerződés hatálya, felmondás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerződést határozott időre 2012. június 01. napjától 2013. május 31. napjáig kötik. Felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződést bármelyik fél, indoklás nélkül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 30 napos felmondási idővel, minden jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Szállító a keretszerződés megszűnéséig kiadott egyedi megrendelésekben vállaltakat köteles szerződésszerűen teljesíteni.

XIV./ Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező környezetvédelmi melléklet az alábbiakkal egészítik ki:

Szállító fentieken túlmenően vállalja, hogy azon, általa szállított kellékanyagokat, amelyek a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény hatálya alá esnek, elszállítja a jelen keretszerződésben, a keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelésben, illetve a kapcsolódó mellékletekben foglaltak szerint.

Az átvétel helye az egyedi megrendelésben megjelölt telephely. A mennyiségi átvétel a szállítással egy időben történik, melynek megtörténtét a szállítójegy tanúsítja. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés, illetve a jelen keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelés hatálya alá tartozó hulladékokkal kapcsolatosan a kárveszélyviselés – tekintettel arra, hogy az átvétellel Szállító lesz a hulladék birtokosa – Szállítóra száll át.

Szállító kijelenti, hogy az általa vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági- és egyéb engedéllyel rendelkezik, és azokkal a keretszerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog.

Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiség lehívására. Szállító kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.

A jelen szerződés részét képezik a Kbt. 125.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltak.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

Jelen keretszerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.§-a az irányadó.

Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy jelen Szállítási Szerződésből fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a

II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő.

Szállítónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem e szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

Szállítónak Megrendelő helyett helyt kell állni, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak – cégjegyzési joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, ….……………………….

……………………………………… ………………………………………….

Fővárosi Vízművek Zrt. I-COM Kft.

Környezetvédelmi Melléklet

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos megállapodás esetén a Megbízó szelektív hulladék gyűjtési előírásait betartva, a kihelyezett munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék, gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő gyűjtőedényekben elhelyezni.

Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladék mennyiségéről adatot szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követően köteles haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy ártalmatlanítást igazoló dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, Megbízó Környezetvédelmi csoportjának. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkező hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék fajtánként keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésről szóló számla csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújtható be.

Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve saját költségén az előírásoknak megfelelően elszállíttatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni. Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles beszerezni és Megbízónak másolatban eljuttatni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben vállalkozó olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében vállalkozó köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények 16 pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon környezeti kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt bérlő köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit Bérbe adónak megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni. Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, Tel: 000-0000, 000-0000, 000-0000, 000-0000, fax: 000-0000).

Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.

Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági melléklet

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó, a Munkaegészségügyre és Munkabiztonságra vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkavédelmi, valamint a munkaegészségügyi szabályok maradéktalan betartására és betartatására.

Tervezés esetén:

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkabiztonságot érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, hatályos szabványokat.

Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.

Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus, baleseti- és egészségügyi kockázatot jelentő körülményről. Vállalkozó köteles fentieket a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben feltűntetni, beleértve az ellenük való védekezés módját, vészhelyzeti teendőket.

Vállalkozó a tervezés során, az építési kiviteli terv készítésével kapcsolatban külön megbízás nélkül köteles elvégezni (elvégeztetni) a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerint a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervezési feladatokat.

Kivitelezés során:

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót. Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, vállalkozókat foglalkoztathat.

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni. Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint beszállási engedély-köteles térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, hypózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes. Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi szemlét, bejárást tartani, és ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell vezetni. Munkavédelmi oktatást a Vállalkozó köteles megtartani, és az arról készült oktatási naplót köteles bemutatni a Fővárosi Vízművek Zrt-nek.

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset tényét Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munkavédelmi csoportvezetőjének.

Munkavédelmi csoportvezető: Xxxxxx Xxxxxx 06/0-000-0000 (06/30-535-4467).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyebekben a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szabályok betartását és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett berendezéseket, eszközöket lehet érinteni, használni, kezelni. Bármely munkaműveletet csak a vonatkozó jogszabályok, nemzeti szabványok, technológiai utasítások előírásai szerint lehet végezni.

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni.

Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.

Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az ivóvízbiztonság megvalósításához, fenntartásához.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a Fővárosi Vízművek Zrt. képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így különösen:

• Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust velük szemben.

• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.

• A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.

• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, harmadik fél tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű ajándékot, amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel való viszony során.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a paraszolvencia bármilyen formáját.

Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.

Munkavégzés során betartandó higiéniai követelmények

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó személyi higiéniai követelményeket maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel/munkavállalóival (a továbbiakban közreműködő) betartatni.

Személyi higiéniai követelmények

- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.

- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.

- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező.

IT kellékanyagok szállítása és ahhoz tartozó SRM katalógus rendszer működtetése

- Víztérben, vízzel történő érintkezéses munkáknál, ha Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli Vállalkozón vagy akár Megbízó képviselője, akár Vállalkozó betegség tüneteit észleli Vállalkozó közreműködőjén, úgy Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet haladéktalanul elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.

A munkavégzés követelményei

- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles feltüntetni.

- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők.

- A Vállalkozó, illetve közreműködője csak Megbízó előzetes engedéllyel, speciális ruhában mehet vízbe.

- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles Megbízót

- Munkavégzés során élelmiszeripari felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!

- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!

- Étkezés vagy illemhely használata után kezet kell mosni

Tájékoztató jelleggel megadott telephelyek (nem teljeskörű)

Helyszín	Irányító szám	Város	Utca	Házszám
KÖZPONTI IRODAHÁZ	1134	Budapest	XIII. Xxxx xx	00-00
FŐTELEP	1044	Budapest	IV. Xxxx xx	000
VKO TELEP	1044	Budapest	IV. Xxxx xx	000
CSEPELI TELEP	1214	Budapest	XXI. Xxxxxxx X. xx	000
ÉSZAK BUDAI HÜK	1037	Budapest	III. Xxxxxxxxxxxx xx	00
DÉL BUDAI HÜK	1222	Budapest	XXII. Gyár u.	39241
DÉL PESTI HÜK	1183	Budapest	XVIII. Nefelejcs u.	18
BUDAÚJLAKI TELEP	1023	Budapest	II. Xxxxx xxxxxxxxx útja
BUDAÚJLAKI TELEP	1036	Budapest	III. Xxxxxxxxxxxxxx xx	00/x
BÉKÁSMEGYERI TELEP	1039	Budapest	III. Királyok útja	281
ÚJPESTI GÉPHÁZ	1045	Budapest	IV. Pozsonyi u.	4/c
KŐBÁNYAI TELEP	1105	Budapest	X. Ihász u.	29
KELENHEGYI GÉPHÁZ ÉS MEDENCE	1112	Budapest	XI. Kelenhegyi út (Xxxxxxx xxxx 0-0.)	3-5
XXXXXXXXX XXXXXX ÉS MEDENCE	1123	Budapest	XII. Xxxxxxxxxx xx	0
RÁKOSSZENTMIHÁLYI GÉPHÁZ ÉS MEDENCE	1163	Budapest	XVI. Xxxxxxxxx xx	00
BUDAFOKI GÉPHÁZ	1222	Budapest	XXII. Xxxx xxxx	0
PÓCSMEGYERI GÉPHÁZ	2017	Pócsmegyer	Kossuth út	10
SURÁNYI TELEP	2017	Pócsmegyer - Surány
RÁCKEVEI TELEP	2300	Ráckeve
SZENTENDREI SZIGETI ŐRSÉG	2021	Tahitótfalu- Surány kisnyomású vezeték védterülete
BUDAJENŐI VÍZMŰVEK KFT.	2093	Budajenő	06/2 hrsz.
BIATORBÁGYI VÍZMŰVEK KFT.	2051	Biatorbágy	Xxxxxx Xxxxx u.	17.
PILISVÖRÖSVÁRI VÍZMŰVEK KFT.	0000	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxxxx x.	1.
PILISCSABAI VÍZMŰVEK KFT.	2081	Piliscsaba	Szennyvíztisztító telep