Contract
Általános szerződési feltételek E.ON elektromos autó töltési megoldások
Vállalkozások, non-profit és közigazgatási szervezetek részére
Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON ENERGIAMEGOLDÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 1134 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00., xxxxxxxxxxxxxxx: 00-00-000000, bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13322142-2-
44) ("E.ON" vagy "Vállalkozó") E-Töltők értékesítésére, telepítésére és az általa nyújtott, E-töltőhöz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazza, így ezen szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi. E.ON felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") rendelkezései eltérhetnek az általános gyakorlattól és bevett szokásoktól, figyelemmel arra, hogy E.ON Ügyfeleinek komplex megoldásokat és összekapcsolható szolgáltatásokat és termékeket nyújt, így mindezek alapján az ÁSZF a szerződéskötést megelőző figyelmes és gondos elolvasása szükséges.
Fogalmak
A szerződés szövegében és annak mellékleteiben egységesen az alábbi fogalmi megjelölések, kategóriák kerülnek alkalmazásra:
Szervezet: minden, a Polgári Törvénykönyv szerinti, természetes személynek nem minősülő személy/szervezet
Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más Szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is, aki nem minősül a Ptk. szerinti fogyasztónak), amellyel a Vállalkozó valamely beruházásra, vagy annak egy részére vonatkozóan vállalkozási szerződést köt, vagy kötött, valamint a Megrendelő törvényes általános jogutódja
Vállalkozó: Jelen szerződéses jogviszonyban az E.ON Energiamegoldások Kft., valamint annak törvényes általános jogutódja.
Alvállalkozó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy más Szervezet, amellyel a Vállalkozó közreműködőként valamely Kivitelezési munkára, beruházásra, vagy annak egy részére alvállalkozói szerződést kötött, valamint az Alvállalkozó törvényes általános jogutódja.
Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen
Értékesítő: E.ON képviseletében eljáró munkavállaló vagy közreműködő, aki a Megrendelővel vagy potenciális megrendelővel kapcsolatban áll, E.ON általi kapcsolattartó
Műszaki ellenőr: Megrendelő megbízásából eljáró személy, akinek felelőssége a kivitelező által befejezett munkaszakasz eredményeinek ellenőrzése. Megbízója képviseletében a vállalkozási tevékenység folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti az építési beruházást, Megrendelő igényeinek megfelelő szakszerű és gazdaságos megvalósítást.
Szolgáltatás: Megrendelő által megrendelt, E.ON által teljesített szolgáltatás, mely jelenti a Szerződésben megnevezett eszközértékesítést és/vagy vállalkozási feladatokat a Szerződés szerinti tartalommal. A Szolgáltatások fogalmi meghatározását az ÁSZF 3. pontja, a Szolgáltatások aktuális listáját és díjait az E-töltő árlista és az E-Töltő szolgáltatások árjegyzéke tartalmazza, amely dokumentumok jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik.
Rendelés: a jelen ÁSZF 6.1 pontjában rögzített feltételeknek megfelelően, a jelen ÁSZF 0.xx. mellékletében szereplő megrendelő sablon Megrendelő általi kitöltése és E.ON részére történő eljuttatása a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
Visszaigazolás: a leadott Rendelés E.ON általi visszaigazolása, amely által a Felek között a Szerződés érvényesen létrejön. A Rendelés Visszaigazolásával mind Megrendelő, mind E.ON, mint Vállalkozó részére szerződéses kötelezettség keletkezik.
Sablon Szerződés: Felek között, sablon megrendelő lap útján leadott Rendelés és E.ON általi Visszaigazolása útján létrejött szerződés
Egyedi Szerződés: Felek között, Megrendelő egyedi igényeinek megfelelően, egyedi műszaki tartalom szerint létrejött egyedi szerződés, mely alapján az Egyedi Szerződés tartalma szerint E.ON vállalkozási tevékenység keretében E-töltő(ke)t ad el, telepít, üzembe helyez, illetve egyéb E.ON-tól vásárolt E-töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatásokat vállal.
Szerződés: Felek között létrejött Sablon vagy Egyedi Szerződés; a jelen ÁSZF 5. pont szerinti Szerződéses Nyilatkozata és jelen ÁSZF együtt alkotják Felek szerződését.
Szerződéses Ár: a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén járó díj, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót, továbbá nem tartalmazza a pótmunkákért járó díj összegét. A Szerződéses Ár a Visszaigazolásban, illetve az Egyedi Szerződésben rögzített díj, amely az E-Töltő árlista és E-töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjak alapján kerül kialakításra (kivéve, ha egyedi feltételek esetén egyedi ár kerül meghatározásra).
Biztosíték E.ON által a Megrendelőtől, a Szerződés teljesítésének feltételéül szabott biztosíték, ami E.ON által elfogadottan zálogjog, ingatlan jelzálog, készfizető kezesség, pénzre (forint vagy deviza) vagy állampapírra vonatkozó óvadék, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, hitelintézeti letét
(fedezetigazolás), anyavállalati garancia, azonnali beszedési megbízás az Ügyfél bankszámlájára vonatkozóan, előre fizetés, előleg lehet. E-Töltő(k): külső áramforrásról tölthető, elektromos meghajtással (is) bíró gépjármű elektromos töltéséhez használt elektromos töltőberendezés, valamint ezen töltőberendezés felszereléséhez/működtetéséhez szükséges eszközök és berendezések.
E-töltő árlista: üzleti („B2B”) és közigazgatási („B2M”) ügyfelek számára az E.ON által értékesített E-Töltő(k) érvényes árait
tartalmazza.
E-töltő szolgáltatások
árjegyzék: üzleti („B2B”) és közigazgatási („B2M”) ügyfelek számára az E.ON által értékesített, nem nyilvános E-Töltő(k)-höz kapcsolódó szolgáltatások érvényes díjat tartalmazza.
Pótmunka: Vállalkozó köteles elvégezni az utólag írásban megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.
Többletmunka: Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
Telepítési helyszín: a földrajzi hely, ahol az E-töltő(k) telepítése megtörténik.
1. Bevezető rendelkezések
1.1 Jelen ÁSZF [2022.június 17.] napján lép hatályba és visszavonásig érvényben marad.
1.2 Jelen ÁSZF a Felek között létrejött Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes, illetve azzal együtt értelmezhető. Az ÁSZF-ben a vastagon szedett részek lényegesen eltérhetnek a Ptk-ban foglaltaktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, ezért a kiemeléssel az E.ON külön tájékoztatja a Megrendelőt ezekről az általános szerződési feltételekről, amely feltételeket Megrendelő a Rendelés leadásával, illetve az Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten elfogad.
1.3 Jelen ÁSZF az E.ON és a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelő általános szerződéses jogait és kötelezettségeit, elszámolási és fizetési feltételeit, illetve minden egyéb általános szerződéses feltételt hivatott meghatározni. Jelen ÁSZF rendelkezései általános jelleggel, teljeskörűen és kötelezően alkalmazandók az E.ON minden, Megrendelővel megkötésre kerülő szerződéses jogviszonyában, kivéve azon feltételeket, amelyek vonatkozásában a szerződések kifejezetten eltérően rendelkeznek.
1.4 E.ON jogosult jelen ÁSZF-t - különös tekintettel a jogszabályi változásokra és üzletpolitikája megváltozására – módosítani. A Felek szerződéses viszonyára mindig a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, ez nem vonatkozik a már megkötött Szerződésekre is.
2. A szerződés tárgya
2.1 A Szerződés tárgya az E.ON által elérhetővé tett Szolgáltatások közül a Megrendelő által megrendelt és E.ON általi visszaigazolt Szolgáltatás biztosítása a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. Megrendelő a Szerződésben rögzített Szolgáltatás teljesítését átveszi és E.ON részére a Szerződés szerinti díjat (a Szolgáltatás ellenértékét) szerződésszerűen megfizeti.
2.2 A jelen ÁSZF szerinti megrendelés és szerződéskötés nem minősül elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak, így nem tartozik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá.
3. Szolgáltatások fogalmi meghatározása
3.1 Eszköz értékesítés: az E-töltőnek az E-töltő árlistán szereplő áron történő értékesítése, Megrendelő részére történő átadása.
3.2 Helyszíni felmérés: az E.ON által végzett azon szolgáltatás, mely során az E.ON az érvényes Megrendelésben a Megrendelő által megadott földrajzi helyszínre kiszáll, megtekinti a Megrendelő által bemutatott helyszíni adottságokat, melyek alapján segít kitisztázni, pontosítani a Megrendelői igényeket. Megrendelő a helyszíni felmérés tényét köteles teljesítésigazolás aláírásával igazolni.
3.3 Megvalósíthatósági tanulmány: olyan tanácsadási szolgáltatás, mely nem tartalmaz műszaki feltárást, nem minősül energetikai auditnak és amely során E.ON a Megrendelő igényeit és adottságait megismerve, a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján két alternatív (amennyiben lehetséges a 2 alternatíva, ha csak 1 lehetséges, akkor 1), az adott Megrendelőre szabott töltési infrastruktúra megvalósítási tervére alakít ki szakértői javaslatot telepítési vázlat és műszaki leírás elkészítésével. Ehhez Megrendelő lehetővé teszi ill. biztosítja E.ON részére:
• a munkaterület megismerését, bejárását,
• a telephely és létesítmények alaprajzát és műszaki leírását,
• építészeti, gépészeti és elektromos tervrajzokat és műszaki alapadatokat,
• beépített nagyobb energiafogyasztó berendezések műszaki paramétereit,
• rendelkezésre álló kapacitások, és azon belül is szabad kapacitás adatok,
• információkat a rövid távon tervezett nagyobb mértékű beruházásokról, fejlesztésekről (kiemelten, de nem kizárólag
energetikai)
• korábban végzett energetikai vizsgálati adatok, eredményeket,
• egyéb lényeges információkat.
3.4 Telepítés: az AC (váltóáramú) E-töltő(k) fizikai elhelyezése az előzetesen előkészített rögzítési felületre és elektromos bekötése az előzetesen már telepített, rákötésre alkalmas elektromos kábelek használatával, valamint a szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése, különös tekintettel a 40/2017. (XII. 4.) NGM, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben meghatározott vizsgálatokra. A telepítés elvégzésének előfeltétele, hogy az E-töltő gyártójának előírásai és a hatályos szabályok alapján előzetesen kialakított töltő alapzat és megtáplálási kábel a Telepítési helyszínen rendelkezésre álljon. Amennyiben ennek kialakítását Megrendelő végzi, úgy az E.ON általi telepítés feltétele, hogy Megrendelő az előkészületi munkákat szakszerűen elvégezze és ennek tényéről E.ON-t tájékoztassa. A szakszerű előkészítés alátámasztásáról E.ON dokumentációt kérhet Megrendelőtől.
3.5 Beüzemelés: az elektromosan megfelelően bekötött AC (váltóáramú) E-töltő(k) bekapcsolása, és a Megrendelő általi igények, valamint az E-töltő(k) modell(ek) függvényében annak szoftveres konfigurációja. A beüzemelés elvégzésének előfeltétele, hogy a Telepítési helyszínen az E-töltő megfelelően telepítve legyen. Amennyiben ezt Megrendelő végzi, úgy az E.ON általi beüzemelés feltétele, hogy Megrendelő az előkészületi és telepítési munkákat szakszerűen elvégezze és ennek tényéről E.ON-t tájékoztassa. A szakszerű előkészítés alátámasztásáról E.ON dokumentációt kérhet Megrendelőtől.
3.6 Műszaki karbantartás: E.ON az E-Töltők üzembe helyezését követően az E-Töltők vonatkozásában elérhető azon szolgáltatása, mely tartalmazza évente 1 helyszíni ellenőrzéssel történő karbantartások elvégzését, és amely során E.ON a következő munkálatokat végzi el:
• Töltő és elemeinek általános ellenőrzése:
o töltőfej és csatlakozó(fedele)k épsége;
o töltőkábelek hibamentes csatlakoztathatósága (kontakt, záróretesz);
o zárszerkezetek működése;
o korróziómentesség ellenőrzése;
o segédfények, világító és visszajelző elemek;
o vezetékek és sorkapocs bekötések szemrevételezése;
o fizikai behatások vizsgálata (karcolás, horpadás, korrózió, sérülés, deformáció);
o lábazati elem vizsgálata, lábazathoz történő rögzítés stabilitása és töltőtest pozíció (például döntöttség) ellenőrzése;
o IP védettséget biztosító elemek (például tömítések) épsége;
o levegőszűrők és szellőzőelemek ellenőrzése, páralecsapódás vizsgálata;
o feliratok meglétének, épségének ellenőrzése;
o túlfeszültségvédelem ellenőrzése (ha van);
• Töltő és elemeinek tisztítása:
o töltőfej és csatlakozó(fedele)k tisztítása;
o záródó felületek takarítása;
o szűrőbetétek kompresszoros takarítása;
o szellőző lamellák száraz és nedves tisztítása;
o por- és szennyeződések eltávolítása kívül és belül;
• AC töltési teszt elvégzése tesztműszerrel;
• Kétirányú kommunikáció ellenőrzése (online töltő esetén);
• Időszakos firmware frissítés, amennyiben elérhető/szükséges;
• Töltőhöz kapcsolódó egyéb villamos eszközök, védelmek, kiegészítő kapcsolók, elosztó- és kapcsolószekrények szemrevételezéses ellenőrzése;
• Töltőhöz kapcsolódó forgalomtechnikai elemek (parkolóhely, felfestés, táblák, ráfutásgátlók, pollerek) és berendezések épségének és meglétének ellenőrzése;
• Belső vezetékelési és kontakthibák ellenőrzése, javítása;
• ÁVK működőképességének ellenőrzése próbagomb megnyomásával (bizonylatot a következő időszakos ellenőrzésig helyszínen, hozzáférhető módon tárolva) + DC szivárgó áram kapcsoló tesztelése (amennyiben önállóan is elvégezhető);
• Hibás, nem működő töltő esetén diagnosztika, hibafeltárás (szemrevételezéssel, szoftveres hibakereséssel), feltárt hibák javítása, amennyiben alkatrész csere nélkül megoldható;
• Fotó-dokumentáció+karbantartási jegyzőkönyv készítése.
3.7 Szoftveres üzembentartás: E.ON a VIRTA Back end software használatához ún. korlátozott felhasználási jogot ad Megrendelő számára, mely hozzáférést biztosít az E-töltő(k) villamosenergia felhasználásának lekérdezéséhez felhasználói profil készítésével. A belépési adatokat a Megrendelő által megadott e-mail címre titkosított formában küldi meg E.ON a Megrendelő részére a VIRTA software elérhetőségével (link)-el együttesen. A villamosenergia felhasználás nyomon követéséhez a Vállalkozó a Szerződés alapján RFID kártyákat biztosít a Megrendelő számára. Ezen kártyák segítségével a Megrendelő a végfelhasználóival az elszámolást el tudja végezni saját igény szerint. Ezzel kapcsolatban a Vállalkozó feladatot nem lát el és személyes adatot nem kezel. RFID kártyák használatával lehetővé teszi, hogy a RFID kártyákon keresztül indított töltések a kártyákhoz kapcsolódóan összesíthetők legyenek, elkülönítve a töltési adatokat (idő, kWh) és energiafelvételt más RFID kártyával indított töltésektől. A kártyák felhasználását, a kártyabirtokosok meghatározását Megrendelő saját döntési jogköre alapján határozza meg. E.ON az RFID kártyabirtokosokkal, töltést indító természetes személyekkel kapcsolatban semmilyen személyes adatot nem kezel és nem dolgoz fel.
3.8 Eseti szolgáltatások
3.8.1 Szakmai tanácsadás: E.ON által, a Megrendelő által megadott helyszínre és egyeztetett időpontban történő kiszállás és szakmai konzultáció.
3.8.2 Hibafeltárás: E.ON által, a Megrendelő által megadott helyszínre és egyeztetett időpontban történő kiszállás és az E.ON-tól vásárolt E-töltő(k) ellenőrzése/vizsgálata.
3.8.3 Helyszíni hiba javítás: E.ON által, a Megrendelő által megadott helyszínre és egyeztetett időpontban történő kiszállás és az E.ON-tól vásárolt E-töltő(k) újrakonfigurálása, helyszínen elvégezhető fizikai beavatkozás és alkatrészcsere megvalósítása.
3.8.4 E-Töltő kiszállítása: E.ON-tól vásárolt E-Töltő Megrendelő által megjelölt helyszínre és időpontra, Magyarország területén történő kiszállítása.
3.8.5 Egyedi, személyre szabott tételes árajánlat készítés: Megrendelő által megadott egyedi igények szerint, E.ON által forgalmazott E-Töltőket tartalmazó komplex, egyedi ajánlat elkészítése tételes árajánlattal, mely 1 darab/alkalom helyszíni felmérést is magába foglal.
3.8.6 SOS hibaelhárítás: E.ON által, a Megrendelő által megadott helyszínre és egyeztetett időpontban történő kiszállás és az E.ON-tól vásárolt E-töltő(k) működése során előállt élet- és/vagy vagyonvédelmi helyzet elhárítása kizárólag munkadíjat tartalmazó műszaki tartalommal, ami kiterjedhet: a töltők újrakonfigurálására, újraindítására, reteszoldására, feszültségmentesítésére, visszakapcsolására és szakmai konzultációra kármegelőzés és kárcsökkentési hatással.
4. E.ON által vállalt Szolgáltatások
4.1 E.ON az általa vállalt, aktuális Szolgáltatásokról és azok díjáról az E-töltő árlista és E-Töltő szolgáltatások árjegyzéke dokumentumban tájékoztatja a Megrendelőt. Az E-töltő árlista és E-Töltő szolgáltatások árjegyzéke jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4.2 E.ON jogosult a Szolgáltatások díjait egyoldalúan módosítani, a módosítás az ÁSZF módosításával egyidejűleg lép hatályba.
4.3 Műszaki tartalom
4.3.1 A Szerződés műszaki tartalma megegyezik a leadott és E.ON által Visszaigazolt Rendelésben szereplő műszaki tartalommal, amelynek részletes leírását az ÁSZF 3. pontja, valamint a hatályos E-töltő árlista és E-töltő szolgáltatások árjegyzék tartalmaz, kivéve, azon Egyedi Szerződést, amelyben eltérő egyedi műszaki tartalomban állapodnak meg a Felek.
4.3.2 A tervdokumentációban szereplő tételektől való műszaki eltérés csak Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.
4.3.3 E.ON a Szolgáltatást a Megrendelő által megadott adatok és információk alapján vállalja. Egyedi Szerződés esetén E.ON a helyszíni szemle révén rendelkezik az adatokkal, a Szolgáltatás ellátásához szükséges ismeretekkel, így információ hiányára tekintettel többletköltségigénnyel nem lép fel Megrendelővel szemben. A Megrendelő köteles megtéríteni E.ON-nak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt
előrelátható vagy amely információkról Megrendelő önhibájából vagy önhibáján kívül elmulasztotta tájékoztatni vagy félretájékoztatta E.ON-t.
4.3.4 Amennyiben a kiviteli tervezés elkészülte után vagy az ajánlatadást követően a helyszínen feltárt új tényezők hatására a korábban ajánlatban és/vagy Egyedi Szerződésben rögzített műszaki tartalom módosítása szükséges, vagy az ajánlatban/Egyedi Szerződésben rögzített eszközök, anyagok beszerzési ára módosul, akkor E.ON a módosított műszaki tartalomnak, illetőleg a beszerzési ár módosulásának megfelelően jogosult a Szerződéses Árat egyoldalúan módosítani:
i. Amennyiben a díjnövekedés nem éri el az eredetileg kölcsönösen elfogadott Szerződéses Ár 8%-át, úgy a módosított ár automatikusan alkalmazandó a Felek között, erről E.ON a Megrendelőt tájékoztatja.
ii. Amennyiben az E.ON által indokoltnak vélt díjnövekedés mértéke meghaladja az eredetileg kölcsönösen elfogadott Szerződéses Ár 8%-át, úgy bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy a Felek kötelesek egymással elszámolni és E.ON jogosult az addig felmerült és elvégzett munkákat, a megrendelt és felhasznált anyagokat kiszámlázni, és a teljesítéshez kapcsolódó egyéb költségeit érvényesíteni, amelyet a Megrendelő köteles megfizetni E.ON részére.
4.3.5 E.ON jogosult készlethiány esetén vagy egyéb olyan esetben, amikor a Szerződésben meghatározott eszköz teljesítése E.ON-nak fel nem róható okból nem teljesíthető vagy nem biztosítható, a Szerződésben meghatározott eszköz helyett azzal műszakilag és minőségileg egyenértékű eszközt teljesíteni. E.ON köteles minden esetben a Megrendelőt erről tájékoztatni a tudomásszerzéstől számított 7 napon belül.
4.4 Többletmunka, Pótmunka
4.4.1 A Szerződés szerinti Szolgáltatás teljesítése során esetlegesen felmerülő Többletmunka a Szerződésben megállapított külön díjazással kiegyenlítettnek tekintendő.
4.4.2 E.ON a Szerződés keretein belül szükség szerint felmerülő Pótmunkát Megrendelő illetékes képviselőjének írásban történő megrendelésére végez. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatálya alatt pótmunkának tekintik valamennyi a Szerződésben és annak mellékleteiben nem rögzített, utólag megrendelt, tervmódosítás folytán felmerült munkát, amelynek elvégzésére E.ON kizárólag a Felek által kölcsönösen elfogadott és aláírt pótmunka szerződés alapján jogosult és köteles, míg Xxxxxxxxxx kizárólag az így elrendelt Pótmunka megfizetésére köteles. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Pótmunka felmerülése esetén a Szerződés szerinti teljesítési határidő módosulhat. A megrendelt Pótmunka ellenértékét E.ON a teljesítését követően jogosult számlázni.
5. Szerződéses nyilatkozatok
5.1 A leadott Rendelések, ezek Visszaigazolása, elfogadása, a Sablon Szerződések, Egyedi Szerződések, valamint mindezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt: Szerződéses Nyilatkozatok) érvényességéhez írásbeli forma, azaz a Felek általi aláírása szükséges. A Szerződéses Nyilatkozatok postai úton vagy elektronikus úton (e-mail útján), valamint az Értékesítő útján személyes kézbesítéssel továbbíthatók, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Szerződéses Nyilatkozatok továbbításának fentiekben rögzített módjától eltérő Szerződéses Nyilatkozat nem minősül jognyilatkozatnak.
5.2 A Rendelés E.ON részére történő eljuttatása Megrendelő részéről a szerződéskötésre irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatának minősül, így Megrendelő ezen nyilatkozatához kötve marad. Megrendelő ezen ajánlati kötöttsége a Rendelés hatályossá válásától, azaz az elektronikus úton történő elküldésétől, személyes átadás esetén az Értékesítő részére történő átadásától számított 30. naptári napig áll fenn.
6. Szerződés létrejötte
6.1 Sablon megrendelő lap útján
6.1.1 Megrendelő a szükséges adatok megadását és az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását követően, a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező sablon megrendelő lap kitöltésével és E.ON részére, elektronikus vagy személyes úton történő eljuttatásával adja le Rendelését. A megrendelő lapot megfelelően kitöltve, cégszerűen aláírva, szkennelt formában kell eljuttatni. Elektronikus úton az xxxxxx.xx@xxx-xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx e-mail címre és a Vállalkozó személyes értékesítőjének e-mail címére kell a Rendelést elküldeni „Megrendelés” tárgy megjelöléssel.
6.1.2 Sablon megrendelő lap alkalmazása esetén a Rendelés elküldése az E-töltő árlista és E-Töltő szolgáltatások árjegyzéke alapján, az abban szereplő Szolgáltatások közül történő választással, attól eltérő, egyedi módosítási igény nélkül lehetséges.
Amennyiben Megrendelő a Rendelésében egyedi módosítási igényt kíván érvényesíteni, úgy a Rendelés E.ON által visszautasításra kerülhet, vagy a 6.2 pont alapján, egyedi ajánlatként kerül elbírálásra.
6.1.3 Az E-töltő árlistában és az E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében szereplő Szolgáltatások fogalmának meghatározása a jelen
ÁSZF 3. pontjában találhatók.
6.1.4 Megrendelő a Rendelés elküldésével az E-töltő árlista és E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjakat és a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelező jelleggel elfogadja.
6.1.5 E.ON a Megrendelő által leadott Rendelést megvizsgálja, a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül visszajelzést küld a Rendelés visszaigazolásáról vagy az esetlegesen szükséges hiánypótlásról (pl. további, szükséges dokumentáció csatolására történő felhívás vagy biztosítéknyújtás szükségessége, stb.) vagy – amennyiben a Rendelés bármilyen oknál fogva nem teljesíthető – a Rendelés visszautasításáról.
6.1.6 A Rendelés E.ON általi visszaigazolásával a Felek között a Szerződés a Rendelésben, az E-töltő árlistában és az E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel külön szerződéses dokumentum aláírása nélkül érvényesen létrejön. A Szerződés létrejöttének (hatályba lépésének) időpontja a pozitív Visszaigazolás E.ON általi megküldésének időpontja.
6.1.7 Amennyiben E.ON a Rendelés leadásától számított 30. naptári napig nem küld Visszaigazolást vagy hiánypótlásra történő felszólítást, úgy Megrendelő jognyilatkozatához való kötöttsége (ajánlati kötöttsége) megszűnik. Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik abban az esetben is, amennyiben E.ON a Rendelést visszautasítja.
6.2 Egyedi megrendelés útján
6.2.1 Amennyiben a Megrendelő olyan egyedi igénnyel rendelkezik, amelyre vonatkozóan az E.ON Szolgáltatása a Töltő szolgáltatások árjegyzékében nem elérhető, vagy nem a Megrendelő által igényelt formában elérhető, úgy a szükséges adatok megadását és az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását követően az „Egyedi, személyre szabott tételes árajánlat készítés” sablon megrendelő lap E.ON részére történő eljuttatásával egyedi szerződéses feltételek kidolgozására adja le Rendelését Megrendelő.
6.2.2 A megrendelő lap eljuttatására a 6.1.1 pontban rögzítettek irányadók. Megrendelő az egyedi ajánlatkészítésre vonatkozó Rendelés elküldésével az E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében, az „Egyedi, személyre szabott tételes árajánlat készítés” díját és a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelező jelleggel elfogadja.
6.2.3 E.ON a Megrendelő által leadott, egyedi szerződéses feltételek kidolgozására vonatkozó Rendelést megvizsgálja és a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül visszajelzést küld a Rendelés visszaigazolásáról vagy az esetlegesen szükséges hiánypótlásról (pl. további, szükséges dokumentáció csatolására történő felhívás vagy biztosítéknyújtás szükségessége, stb.) vagy – amennyiben a Rendelés bármilyen oknál fogva nem teljesíthető – a Rendelés visszautasításáról.
6.2.4 Az egyedi szerződéses feltételek kidolgozására vonatkozó Rendelés E.ON általi Visszaigazolása esetén E.ON a Xxxxx által egyeztetett időpontban helyszíni felmérést végez, illetőleg a Megrendelővel folytatott egyeztetések alapján egyedi szerződéses ajánlatot készít és küld meg Megrendelőnek.
6.2.5 Az egyedi szerződéses ajánlat Megrendelő általi elfogadásával, azaz az egyedi szerződéses ajánlat cégszerű aláírásával és E.ON részére történő visszajuttatásával a Felek között Egyedi Szerződés jön létre, az Egyedi Szerződésben foglalt feltételekkel. Az Egyedi Szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak, kivéve, ha az Egyedi Szerződés ettől eltérően rendelkezik.
6.3 A Megrendelés közös szabályai
6.3.1 Megrendelő vállalja, hogy az általa megadott adatok pontosak és a valóságnak megfelelnek. A hibás, téves
vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. Megrendeléskor kizárólag azokat az adatokat, információkat kérjük a Megrendelőtől, amelyek feltétlenül szükségesek a Szerződés létrejöttéhez.
6.3.2 Hiánypótlásra történő felhívás esetén, amennyiben Megrendelő a hiánypótlási kötelezettségének a felhívásban rögzített határidőben nem tesz eleget, úgy E.ON mentesül a további kötelezettségei alól és Megrendelő a 3.8.5 pontban foglalt Szolgáltatás mindenkori díjának megfizetésére köteles.
6.3.3 Az E-töltő árlistában és E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjak ajánlati árnak tekintendők, ami az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha E.ON a leadott Rendelést visszaigazolja. A végleges ár az az ár, amely a Rendelésről küldött, E.ON által aláírt Visszaigazolásban szerepel. Amennyiben valamely Rendelés vagy Rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.
7. Szerződéses ár, fizetési feltételek
7.1 Sablon Szerződés esetén a Szerződéses Ár megegyezik a Rendelésben leadott és a Visszaigazolásban E.ON által visszaigazolt Szolgáltatásoknak az E-töltő árlistában és E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjával. Több Szolgáltatás megrendelése esetén a Szerződéses Ár az egyes Szolgáltatások díjainak az összege. A Szerződés szerinti Szolgáltatások jellegétől függően a számla tartalmazhat eszközértékesítésre, illetve vállalkozási jellegű tevékenységre vonatkozó tételt is.
7.2 Egyedi Szerződés esetén a Szerződéses Ár az egyedi műszaki tartalom szerint meghatározott Egyedi Szerződésben rögzített díj.
7.3 Az E-töltő árlistában és E-Töltő szolgáltatások árjegyzékében foglalt díjak ÁFA nélkül kerültek meghatározásra. A számlázásnál az ÁFA mértéke a hatályban lévő, az Általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII. törvény alapján felszámításra kerül. A fizetendő adó megállapítására a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni.
7.4 E.ON a számlát a Megrendelő által átvett, leellenőrzött és teljesítésigazolás kiállítása útján leigazolt teljesítés alapján nyújthat be (a teljesítésigazolás mintája a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képezi). A teljesítésigazolás érvényességének feltétele, hogy a kijelölt helyen, együttesen tartalmazza a Megrendelő és Vállalkozó által feljogosított személyek eredeti sajátkezű aláírását. A teljesítésigazolás egy eredeti példányát mindenkor a számlához kell mellékletként csatolni.
7.5 Több Szolgáltatás megrendelése esetén E.ON az egyes teljesített Szolgáltatások kapcsán jogosult a Megrendelő felé részszámlát kiállítani.
7.6 E.ON a számlát eseti Szolgáltatás esetén a teljesítést követő [8.], vagy folyamatos szolgáltatás tekintetében a tárgyidőszakot követő hónap [8.] napjáig állítja ki. A folyamatos díjak tekintetében E.ON jogosult a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex mértékének megfelelően, egyoldalúan naptári évente egy alkalommal módosítani. E.ON a számlákat a hatályos számviteli és adójogszabályoknak megfelelően állítja ki.
7.7 A számlán szereplő díj a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással fizetendő, amennyiben az E.ON a számlát annak kiállítását követő 3 napon belül a Megrendelőnek megküldi. Ha az E.ON a számlát a hivatkozott időpontig nem küldi meg a Megrendelőnek, a Megrendelő fizetési határideje annyi nappal hosszabbodik meg, amennyi nap a számla kiállítás dátuma és a számla kézhezvétele között eltelt.
7.8 Az átutalást az E.ON által kiállított számlán szereplő bankszámlára köteles Megrendelő teljesíteni. A Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor a számlán szereplő összeg levonás nélkül E.ON bankszámláján E.ON számlavezető bankja által jóváírásra került. Nem fogadható el a kifizetés visszatartása vagy olyan igények beszámítása (így jótállási igény, érdekmúlás jogcímén), vételár csökkentése, amelyekhez E.ON előzetesen írásban nem járult hozzá. Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult beszámításra.
7.9 Amennyiben a Megrendelőnek az E.ON által kiállított számla kapcsán kifogása merül fel, köteles azt a számla fizetési határidejéig jelezni írásban E.ON felé. A Megrendelő számlakifogása a számla megfizetésére nincs halasztó hatállyal.
7.10 Vállalkozó a késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától - a Ptk. 6:155. §-ban a gazdálkodó szervezetekre megjelölt
mértékben - késedelmi kamatot számít fel, valamint felszámítja a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült mindennemű költségét is, különös tekintettel a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben rögzítettekre.
7.11 Amennyiben a Szerződés létrejöttét követően valamely megfizetendő adó, adó módjára, vagy egyéb módon és/vagy jogcímen megfizetendő pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény, amely a szerződéskötést követően hatóságilag, jogszabály vagy a Felek érdekkörén kívül eső más módon kerül bevezetésre E.ON terhére vagy a Szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódóan, E.ON jogosult azt a Szerződéses Árban érvényesíteni.
8. Megrendelő jogai és kötelezettségei
8.1 Megrendelő a Szerződés szerinti Szolgáltatások átvételére, a teljesítésigazolás kiadására és a Szerződéses Ár megfizetésére köteles.
8.2 Megrendelő biztosítja a Szerződés E.ON általi teljesíthetőségéhez szükséges feltételeket. Megrendelő kijelenti, hogy ezen feltételeket legkésőbb a Szerződés szerinti teljesítés napjáig biztosítja. Megrendelő köteles az E.ON-t tájékoztatni arról, ha olyan körülmény áll fenn vagy merül fel, ami E.ON teljesítésére hatással lehet. Amennyiben Megrendelő a teljesítéshez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan kijelentést tesz vagy tévesen tájékoztatja E.ON-t, az a Szerződéses Ár és a vállalt teljesítési határidő módosítását eredményezheti, továbbá az ebből eredő károk megtérítése Megrendelőt terheli.
8.3 Amennyiben a Szerződés részeként az E-töltő(k) adásvételén kívül, a vállalkozási tevékenység részeként E.ON a Megrendelő által a megrendelt E-töltő(k) telepítési és/vagy üzembe helyezési tevékenységét is végzi, Megrendelő tudomásul veszi, hogy az E-töltő(k) telepítéséhez és/vagy üzembe helyezéséhez szükséges általa biztosítandó vagy elvégzendő előkészületek hiánytalan megtételére legfeljebb 2 hónap áll rendelkezésére. Amennyiben Megrendelő ezen időszak alatt nem biztosítja a Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételeket, úgy E.ON jogosult a Szerződést kötbérfizetési kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni. A Szerződés megszűnésére tekintettel E.ON jogosult az általa a Szerződés megszűnéséig teljesített Szolgáltatásokról és a biztosított anyagokról rész-, vagy végszámlát kiállítani, Megrendelő pedig köteles azokat a számlafizetésre vonatkozó szabályok szerint megfizetni.
8.4 Megrendelő kötelezettsége magánhálózatról történő megtáplálás esetén
8.4.1 Amennyiben az E-töltő kiépítéséhez és csatlakoztatásához magánhálózatról történő megtáplálás szükséges, Megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az E-töltő(k) magánvezetéki hálózathoz történő csatlakozása(i) kiépítésre kerüljön, az E-Töltők működéséhez szükséges kapacitás bővítés megvalósuljon a Visszaigazolás szerint. A kapacitás fejlesztés a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, a kiépítési munkálatok teljesítési határidejére E.ON-nak nincs befolyása. Megrendelő köteles az illetékes elosztó felé az igénybejelentést megtenni és a Szerződés teljesítéséhez szükséges előfeltételeket biztosítani, vagy az igénybejelentésre E.ON-t is felhatalmazhatja. Amennyiben Megrendelő nem tulajdonosa az E-Töltők telepítési területének, úgy köteles az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását beszerezni az E- Töltő(k) telepítéséhez és magánvezetékhez való csatlakoztatásához és ezt E.ON felé igazolni. E.ON a vállalt kiépítési és üzembe helyezési munkálatokat csak az illetékes elosztói munkák elvégzését és az ingatlantulajdonos hozzájárulását követően tudja megkezdeni.
8.5 Megrendelő kötelezettsége közcélú hálózatról történő megtáplálás esetén
8.5.1 Amennyiben az E-töltő kiépítéséhez és csatlakoztatásához közcélú hálózatról történő megtáplálás szükséges, Megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az E-töltő(k) közcélú hálózathoz történő csatlakozási pontjai ("POD") kiépítésre kerüljenek vagy a kiépített POD-ra az E-Töltő(k) működéséhez szükséges kapacitás bővítés megvalósuljon. A külön POD kiépítése, illetve a kapacitás fejlesztés a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, a kiépítési munkálatok teljesítési határidejére E.ON-nak nincs befolyása. Megrendelő köteles az illetékes elosztó felé az igénybejelentést megtenni és a Szerződés teljesítéséhez szükséges előfeltételeket biztosítani. Megrendelő a jelen ÁSZF 4. számú mellékletét képező meghatalmazással az igénybejelentésre E.ON-t is felhatalmazhatja. Amennyiben Megrendelő nem tulajdonosa az E-Töltő(k) telepítési területének, úgy köteles az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását beszerezni az E-töltő telepítéséhez, csatlakoztatásához és ezt E.ON felé igazolni. E.ON a vállalt kiépítési és üzembehelyezési munkálatokat csak az illetékes elosztói munkák elvégzését és az ingatlantulajdonos hozzájárulását követően tudja megkezdeni, amennyiben azok szükségesek. A POD kiépítésének költségeit, valamint a felszerelési hely kialakításának költségeit a Megrendelő viseli.
8.6 Megrendelő köteles biztosítani a munkavégzés helyszínén az E.ON számára a Szerződés szerinti tevékenységek végzéséhez szükséges feltételeket, különös tekintettel a munkaterületen a munkavégzéshez szükséges körülmények biztosítására és a munkaterülethez szükséges hozzáférésre. Megrendelő köteles megadni az E.ON-nak minden a helyszínen történő munkavégzést befolyásoló információt, különös tekintettel a Megrendelő tevékenységéhez kapcsolódó esetleges szabályokat, követelményeket.
8.7 Megrendelő – amennyiben a Szolgáltatás jellegéből adódik – köteles a teljesítés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani vagy Vállalkozó számára való hozzáférésről más személy (pl.: Ingatlantulajdonos, bérlő stb.) útján gondoskodni. E kötelezettsége keretében a Megrendelő a munkavégzéshez szükséges mértékben köteles:
(i) lehetővé tenni, hogy Vállalkozó a munkaterületet megismerje,
(ii) lehetővé tenni, hogy a Vállalkozó a munkavégzéshez szükséges helyi infrastruktúrát igénybe vegye,
(iii) köteles biztosítani, hogy a Vállalkozó részéről intézkedésre, munkavégzésre jogosult személyek a jelen szerződésben rögzített tevékenység elvégzése céljából a munkaterületre akadályoztatás nélkül bejuthassanak.
A Vállalkozó a teljesítés megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg Megrendelő e kötelezettségének nem tesz eleget.
8.8 Megrendelő jogosult E.ON teljesítését, a teljesítés megzavarása nélkül ellenőrizni. Amennyiben E.ON-nak a zavartatásból fakadóan többletmunkája merül fel, úgy azt jogosult Megrendelő részére kiszámlázni.
8.9 Amennyiben E.ON részéről további, a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő E.ON felhívásától számított 3 munkanapon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben állapodhatnak meg.
8.10 Megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint az E-töltő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („Vet.”) rendelkezései alapján telepíthető. E.ON tájékoztatja Megrendelőt, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény („Kkt.”) szerint a nyilvánosság számára hozzáférhető elektromos töltőberendezések üzemeltetése engedélyköteles tevékenység. E.ON rendelkezik E-töltő üzemeltetési engedéllyel és bejelentett e-mobilitás szolgáltató, azonban jelen ÁSZF nem vonatkozik és nem képezi tárgyát nyilvános töltők engedélyes üzemeltetése és e-mobilitás szolgáltatás nyújtása.
9. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
9.1 E.ON a Szerződésben rögzített Szolgáltatásnak a Visszaigazolásban rögzített határidőben történő teljesítésére vállal kötelezettséget. E.ON a Szerződésben rögzített Szolgáltatást elvárható gondossággal és minőségben, a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően végzi el.
9.2 E.ON köteles megvizsgálni a Rendelést és Egyedi Szerződés esetén az ajánlatkérést, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban szereplő mennyiség-kimutatás teljességét és a műszaki kivitelezhetőséget. Amennyiben X.ON szerint a rendelkezésére álló dokumentumokban esetleges félreértések, ellentmondások fordulnak elő, köteles a Megrendelőnél írásban visszakérdezés, illetőleg hiánypótlás kérés formájában tisztázni ezeket.
9.3 E.ON haladéktalanul írásban köteles értesíteni a Megrendelőt arról a tévedésről, hiányról, hibáról vagy más hiányosságról, amit a rendelkezésére bocsátott tervekben, műszaki előírásokban stb. felfedezett a Szerződés szerinti munkák végrehajtása során. Ezen értesítés megküldése nem mentesíti E.ON-t a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek elmulasztásából származó következmények alól.
9.4 E.ON a meghatározott szerződéses árért átalányárral vagy egységárakban meghatározott díjjal vállalkozik, mely a Szerződésben kerül meghatározásra. E.ON kijelenti, hogy minden, a Szerződés szerinti, munkanemekre érvényes vonatkozó szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz és a balesetmentes, biztonságos munkavégzéshez szükséges tényező és tevékenység benne foglaltatik az árban még akkor is, ha erre a Szerződésben és mellékleteiben külön utalás nincs.
9.5 E.ON a Szerződés szerinti bármely kötelezettségét jogosult közreműködők bevonásával teljesíteni. E.ON a közreműködők
teljesítéséért Megrendelő felé úgy felel, mintha maga járt volna el.
9.6 E.ON köteles az összes, általa foglalkoztatott, a munkaterületen dolgozó személyt a jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatni.
9.7 E.ON a munkaterület átvételétől számítottan 60 napos teljesítési/kivitelezési határidőt vállal – kivéve ha az Egyedi Szerződésben ettől eltérő határidőben állapodnak meg a Felek –, ha és amennyiben a szerződéskötés időpontjában minden a Szerződés teljesítéséhez szükséges körülmény adott – ha ez nem adott, akkor onnantól számítva indul a 60 nap, hogy minden a Szerződés megvalósításhoz szükséges körülmény előállt. Ilyen megvalósításhoz szükséges körülmény például, de nem kizárólagosan, az E-Töltő beérkezése a raktárba, közcélú csatlakozási pont, teljesítménybővítés elkészülte, biztonságos vagy elvárható minőséget kockáztató munkavégzést akadályozó időjárási körülmények fennállása, (pl. alacsony hőmérséklet, csapadék esetén nem végezhetők - kábelezési munkák, földmunkák, festés) burkolat bontási; építési munkákra vonatkozó (ÖNK.) engedély hiánya, gallyazásra; fásszárú növények kivágására, zöld terület helyreállítására vonatkozó "tiltás".
9.8 Amennyiben a Szerződés részeként az E-töltő(k) adásvételén kívül, a vállalkozási tevékenység részeként E.ON a Megrendelő által a megrendelt E-töltő(k) telepítési és/vagy üzembe helyezési tevékenységét is végzi, E.ON jogosult az E-töltő(ke)t leszállítani és átadást követően Megrendelő részére részteljesítésként kiszámlázni addig is, amíg Megrendelő elvégzi a telepítéshez és/vagy üzembe helyezéshez szükséges előkészületeket.
9.9 Amennyiben E.ON Telepítés és Beüzemelés szolgáltatást is nyújt adott töltő kapcsán, úgy E.ON köteles a Szerződés szerinti Szolgáltatás elkészültét írásban készre jelenteni és Megrendelő ezirányú külön írásbeli kérésére a munka átadás-átvételén részt venni.
9.10 E.ON köteles betartani a munkavédelmi előírásokat, illetve köteles megismerni és betartani Megrendelő munkavégzési, vagyon-, tűz- és munkavédelmi előírásait. E.ON a Megrendelő területén történő munkavégzésről köteles előzetesen értesíteni a kapcsolattartóját.
9.11 Amennyiben Megrendelő igénye alapján, az E.ON által végzett Szolgáltatás során valamely rész befedése vagy eltakarása nem megengedett, úgy ezt Megrendelő legkésőbb a Munkaterület átadás-átvétel során köteles jelezni E.ON részére, melyet Xxxxx kötelesek feltüntetni a Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben. Amennyiben Megrendelő ezirányú kifejezett kérése technológiailag vagy biztonsági szempontokból nem megvalósítható, vagy aránytalanul magas munkavédelmi kockázatokkal járna, úgy E.ON jogosult Megrendelő kérését megtagadni.
9.12 E.ON a Megrendelő jóváhagyása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni. akár szerződésátruházás. akár engedményezés és tartozásátvállalás keretében.
9.13 Amennyiben a Szerződés hatálya alatt az Euró MNB által közzétett devizaárfolyama (xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx) a 389,5 Ft
átváltási árfolyamot meghaladja, E.ON jogosult a Szerződéses Árban az árfolyamkülönbözetet érvényesíteni.
10. Teljesítés
10.1 A teljesítés helye a Megrendelő által a Rendelésben megjelölt, vagy az Egyedi Szerződésben Felek által megjelölt helyszín/munkaterület.
10.2 Az E.ON általi teljesítésre a Szerződés létrejöttét és/vagy munkaterület E.ON általi átvételét – két időpont közül a későbbi – követő 60 napon belül – kivéve ha az Egyedi Szerződésben ettől eltérő határidőben állapodnak meg a Felek –, a Xxxxx által egyeztett időpontban kerül sor azzal, hogy a határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt E.ON-nak fel nem róható okból a teljesítés nem folytatható, így különösen
(i) az az időtartam, amely alatt jogi vagy műszaki akadálya van a teljesítésnek,
(ii) az az időtartam, mely alatt a Megrendelő által megrendelt E-Töltők és egyéb eszközök az E.ON szerződött beszállítója („Gyártó”) által leszállításra kerülnek E.ON részére (ennek előrelátható időpontjáról E.ON a Megrendelőt a Visszaigazolásban/Egyedi Szerződésben előzetesen tájékoztatja),
(iii) harmadik fél nyilatkozatának a beszerzéséhez szükséges időtartam, vagy eljárásnak lefolytatásához szükséges időtartam,
(iv) biztonságos munkavégzést akadályozó időjárási körülmények fennállása,
(v) az az időtartam, amíg a Megrendelő a munkavégzés lehetőségét nem biztosítja, vagy a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat nem adja át,
(vi) az az időtartam, amíg Megrendelő nem biztosítja a teljesítéshez szükséges feltételeket (például töltőberendezést, internetkapcsolatot, villamos energiát, stb).
10.3 A 3.1 pontban rögzített Eszköz értékesítése esetén az átadás személyes átvétel útján vagy futárszolgálat vagy egyéb kézbesítésben részvevő szolgáltató által teljesített kézbesítés útján történhet. Az E.ON általi személyes átadás esetén a Megrendelő az Átadás-átvételi nyilatkozat, míg futárszolgálat vagy egyéb kézbesítésben részvevő szolgáltató által teljesített kézbesítés esetén a kézbesítési dokumentum aláírásával igazolja a teljesítést. Futárszolgálat vagy egyéb kézbesítésben részvevő szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a teljesítés az átvétellel megvalósul.
10.4 E.ON a teljesítéskor a Szolgáltatáshoz szükséges valamennyi dokumentumot, tanúsítványt, műszaki adatlapot, stb. átad Megrendelő részére.
10.5 A teljesítés igazolása a 10.3 pont szerint, illetve egyéb – nem Eszköz értékesítésre vonatkozó – Szolgáltatás esetén a jelen ÁSZF 3.
számú mellékletében rögzített, megfelelő teljesítésigazolási dokumentum aláírásával történik.
10.6 A teljesítés megtagadására a Megrendelő nem jogosult olyan kisebb jelentőségű hibákra hivatkozással, amelyek a rendeltetésszerű
használatot nem akadályozzák és egyébként a teljesítés a Szerződésnek és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelel.
10.7 Eszközértékesítés esetén az Eszköz tulajdonjoga a Szerződéses Ár Megrendelő általi maradéktalan megfizetésével száll át Megrendelőre.
10.8 Eszközértékesítés esetén a jelen ÁSZF 3. számú mellékletben lévő, megfelelő Teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásával a kárveszély viselése Megrendelőre száll.
11. Jótállás, szavatosság
11.1 E-Töltő(k)
11.1.1 Az E-töltőkre E.ON a Szerződésben foglalt jótállást vállal. E.ON tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jótállás érvényesíthetőségének feltétele lehet, hogy a gyártóval szerződött szervízpartner/ek végezzék az E-Töltő szakszerű beüzemelését, karbantartását, valamint üzemeltetését. A jótállás megszűnését eredményezheti a szakszerűtlen beavatkozás. Erről részletesen a gyártói tájékoztató tartalmazhat információkat. E.ON az E-Töltő gyártójával szembeni jótállás érvényesítésében közvetítői szerepet vállal, azonban a jótállási körbe nem eső hibák esetén a felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni.
11.1.2 A jótállás hatályát veszti, ha a Megrendelő az E-töltőt az E.ON engedélye nélkül megbontotta, vagy a Megrendelőtől elvárható gondosságot és hibamegelőző lépéseket nem teljesítette, valamint, ha az E.ON vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vis maior, élőlények által vagy más eszköz, berendezés meghibásodása által okozott kár vagy harmadik személy tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben, egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
11.1.3 Az E.ON viseli a Megrendelő E-Töltő vonatkozásában jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (távoli diagnosztika, leszerelés, gyártóhoz való eljuttatás szállítási költsége, diagnosztika és javítás, töltő Megrendelőhöz szállítási költsége, töltő visszaszerelése), ha érvényes volt a jótállás, és jogszerű volt a jótállási igény. Amennyiben a jótállási igény nem volt jogszerű, E.ON jogosult a Megrendelő igénye kapcsán felmerült költségeit Megrendelő részére kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles azt megfizetni E.ON részére. Ez a kitétel az utólag megállapított esetekre is vonatkozik.
11.1.4 A jótállási körbe eső kijavított vagy kicserélt alkatrészre a jótállási időszak újból kezdődik.
11.1.5 Megrendelő jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé.
11.2 E-Töltő(k)höz kapcsolódó szolgáltatások
11.2.1 E.ON Vállalkozási tevékenységekre a teljesítést követő 1 év szavatosságot vállal.
11.2.2 Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényét hivatalosan az xxxxxxxxxx@xxx.xx postafiókra küldött írásbeli értesítéssel jelezheti E.ON felé.
11.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti E.ON-t, aki köteles haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő írásbeli jelzését követő 30 naptári napon belül a helyszíni szemlét digitálisan vagy személyesen elvégezni, majd azt követő 30 napon belül - amennyiben Vállalkozó a hibát garanciális hibának minősíti - saját költségén elvégezni.
12. Biztosítékadásra vonatkozó szabályok, a Megrendelővel szemben támasztott követelmények, választható pénzügyi garanciák
12.1 E.ON a teljes Szerződéses Ár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását igényelheti, ha az ellenszolgáltatás időben való teljesítése veszélyeztetve van, vagy az E.ON Visszaigazolása vagy az Egyedi Szerződés létrejötte után olyan körülmények váltak ismertté, amelyek a Megrendelő hitelképességét csökkentik. Ilyen esetekben E.ON a teljesítést a pénzügyi fedezet biztosításáig visszatarthatja, vagy elállhat a szerződéstől, továbbá a felmerült kárának megtérítését kérheti.
12.2 A biztosíték-kérés esetei
12.2.1 E.ON a Szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a szerződéses jogviszony hatályának időtartama alatt bármikor jogosult a
Megrendelő kockázatelemzését elvégezni.
12.2.2 Ezen túlmenően, ha E.ON a Megrendelő pénzügyi helyzetét és fizetési képességét kockázatosnak értékeli, a Szerződés létrejöttét, illetve a Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján a Szerződés teljesítésének folytatását, biztosíték adásához kötheti.
12.2.3 E.ON-nak valamely biztosíték megkövetelésével kapcsolatos döntése a belső kockázatelemzési szabályzatában meghatározott paraméterek szerint saját mérlegelési körébe tartozik, ezért döntését Megrendelő nem vitathatja. Dönteni csak abban a tekintetben
jogosult, hogy a kért biztosítékot megadja-e vagy sem. Megrendelő maga is ajánlhat fel biztosítékokat, ezeket az E.ON nem köteles elfogadni, de köteles Megrendelővel jóhiszemű tárgyalásokat folytatni a felajánlott biztosítékokról.
12.2.4 Ha E.ON biztosítékot kér, akkor a Szerződés hatályba lépésének vagy a teljesítés folytatásának feltétele, hogy a biztosíték az E.ON által előírt időpontra a megkívánt formában a rendelkezésére álljon. A biztosítéknak a Szerződés teljes időtartama alatt a biztosíték nyújtására vonatkozó felhívásban meghatározott összegben rendelkezésre kell állni, így annak E.ON általi lehívása esetén Megrendelő köteles azt 5 munkanapon belül az eredeti összegre feltölteni, ellenkező esetben E.ON jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
12.2.5 Ha a Megrendelő az E.ON által kért biztosíték adását megtagadja, akkor az E.ON jogosult a Szerződés megkötését megtagadni, továbbá a Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani.
12.3 A biztosítékokra vonatkozó szabályok
12.3.1 E.ON különösen, de nem kizárólag a következő biztosítékok nyújtását követelheti a Megrendelőtől: zálogjog, ingatlan jelzálog, készfizető kezesség, pénzre (forint vagy deviza) vagy állampapírra vonatkozó óvadék, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, hitelintézeti letét (fedezetigazolás), anyavállalati garancia, azonnali beszedési megbízás a Megrendelő bankszámlájára vonatkozóan, előre fizetés, előleg.
12.3.2 Az óvadék összege valamennyi számla, terhelő levél kiegyenlítését követően – amennyiben nem kerül felhasználásra –, visszajár, amely után E.ON kamatot nem fizet. A garanciának a Szerződés megszűnését követő legalább további 3 hónapig fenn kell állnia, és az E.ON által jóváhagyott, Magyarországon bejegyzett banktól fogadható el. Az anyavállalat készfizető kezessége akkor szűnik meg, amikor Megrendelő Szerződés szerinti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
12.3.3 Megrendelő köteles az E.ON által megjelölt határidőn belül minden ahhoz szükséges nyilatkozatot és egyéb jogcselekményt – az E.ON és a jogszabályok által megkívánt formában – megtenni, hogy az E.ON által kikötött biztosítékok érvényesen létrejöjjenek (különös tekintettel az ingó és ingatlan jelzálogjogoknak a megfelelő nyilvántartásokba az E.ON javára történő bejegyzésére).
12.3.4 Megrendelő köteles gondoskodni az E.ON javára lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról és megóvásáról. E.ON jogosult (a Telepítési Helyszínen is) a Megrendelő üzleti, kereskedelmi tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni, hogy a Szerződés alapjául szolgáló ügylet fedezete és biztosítéka megfelelő-e. A biztosítékok értékében, értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról a Megrendelő írásban köteles az E.ON-t haladéktalanul tájékoztatni. Ha a biztosítékul lekötött vagyontárgyak értéke és Megrendelő fennálló tartozása közötti arány a Szerződés megkötésének időpontjában fennállott arányhoz képest az E.ON hátrányára megváltozik, Megrendelő köteles az eredeti arányt – a biztosítékok kiegészítésével, illetve más, az E.ON által elfogadott módon – az E.ON által meghatározott időre helyreállítani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő az E.ON kérésére a meglévő biztosítékokat az E.ON által meghatározott módon és az általa megjelölt határidőben nem egészíti ki.
12.3.5 Az E.ON a Megrendelő kezdeményezésére jogosult, de nem köteles lemondani azokról a biztosítékokról, amelyek megítélése szerint a továbbiakban nem szükségesek a Szerződésből származó követelései biztosításához.
12.3.6 Az E.ON jogosult beszerezni minden olyan iratot, amelyet szükségesnek vél megvizsgálni a biztosítékok nyújtásával, kezelésével, feldolgozásával és érvényesítésével kapcsolatosan. Ugyanakkor jogosult kezdeményezni az ezzel kapcsolatosan szükséges hatósági, illetve bírósági eljárást, valamint közreműködőt igénybe venni a biztosíték megőrzéséhez és érvényesítéséhez. A biztosítékok létesítésével, rögzítésével, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség – ellenkező megállapodás hiányában – Megrendelőt terheli.
12.3.7 Megrendelőnek a fedezet felajánlása során írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa felajánlott biztosíték más ügylet kapcsán már terhelésre került-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. Továbbá nyilatkoznia kell a felajánlott biztosíték per-, és igénymentességéről. A felajánlott biztosíték elfogadásáról az E.ON jogosult dönteni, azzal, hogy jogszabályi tilalomba ütköző biztosítékot nem lehet felajánlani és ilyet az E.ON nem fogad el. A biztosíték egyéb szabályai a Megrendelővel megkötésre kerülő külön biztosítéki szerződésben, illetve a Szerződésben kerülnek szabályozásra.
12.3.8 A biztosítéki szerződések, illetve az azokhoz kapcsolódó nyilatkozatok és egyéb dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
12.4 A biztosíték megszűnésének következményei
12.4.1 Abban az esetben, ha a Megrendelő által nyújtott biztosíték a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy értéke jelentősen csökken,
az E.ON jogosult a Megrendelőtől új biztosíték nyújtását kérni, vagy kérni a meglévő biztosíték kiegészítését. Ha a Megrendelő az E.ON
kérésének kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget, az E.ON a Megrendelő Szerződését rendkívüli felmondással felmondhatja, és a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja.
13. Szerződésszegés
13.1 A Megrendelő E.ON-t a Szolgáltatások elvégzése során a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul értesíti, írásban vagy az Értékesítőt a Szerződésben megjelölt e-mailen, jegyzőkönyvbe véve, illetve tételesen felsorolva a hibás Szolgáltatások listáját, valamint a felmerült hibákat.
13.2 Ha E.ON a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, mely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben történő teljesítését, haladéktalanul írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt kitűzni, amely alatt teljesíteni tud. Figyelemmel arra, hogy a 9.7 és a 10.2 pont szerint a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időtartam, amíg a teljesítéshez szükséges eszközök E.ON részére beszállításra kerülnek, így az ezen okból előálló késedelemről E.ON külön nem köteles Megrendelőt tájékoztatni.
13.3 E.ON önhibáján kívül bekövetkező késedelme önmagában nem jogosítja fel a Megrendelőt arra, hogy a Szerződéstől elálljon, felmondja azt, vagy kötbért, kártérítést követeljen. Ilyen esetben a késedelem vagy a teljesítés elmaradása miatt kártérítési igény nem támasztható és a teljesítési határidő meghosszabbítható. Ilyen önhibáján kívül bekövetkező késedelem lehet kiemelten, de nem kizárólagosan, a teljesítésnek a nem megfelelő időjárási körülmények miatti elhalasztása (pl. parkolófestés esetén stb.).
13.4 E.ON nem vállal felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű kárért, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt E.ON okozta és a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a Szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. E.ON felelőssége bármely megrendelői igény érvényesítése esetén az általa elvégzett nettó Szerződéses Ár 15 %-a összegének erejéig áll fenn. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való vállalkozói felelősség a Ptk szerint alakul.
13.5 Amennyiben Megrendelő nem teljesíti a 8.4-8.6 pontokban foglalt kötelezettségeit és ezekre tekintettel E.ON a 3.4 és/vagy 3.5 pontban foglalt Szolgáltatások szerződésszerű teljesítést nem tudja megkezdeni (amennyiben ezen Szolgáltatások megrendelésre kerültek), E.ON nem köteles a Szolgáltatásokat elvégezni. Ez esetben E.ON jogosult a megrendelt E-Töltőket Megrendelő részére leszállítani, átadni, az E-Töltőre vonatkozó díjat kiszámlázni. Megrendelő köteles a kiszámlázott díjat megfizetni és nem jogosult a neki felróható okból meghiúsult teljesítést követelni.
13.6 Késedelmes fizetés esetén a késedelemmel érintett Fél a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
13.7 Amennyiben a Megrendelő eláll szerződéskötési szándékától, az E.ON-t meghiúsulási kötbér illeti meg, melynek mértéke a Visszaigazolás alapján megrendelt Szolgáltatás(ok) Szerződéses Árának 30%-a. Amennyiben munkavégzés is történt, ezen felül E.ON jogosult a felmerült költségeinek megtérítésére, annak Megrendelő felé történő kiszámlázására.
13.8 Amennyiben bármelyik Fél a Szerződésben foglalt kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és ezzel kárt okoz, köteles a másik félnek az okozott közvetlen károkat megtéríteni, kivéve az elmaradt vagyoni előnyt, a 13.4 pontban foglaltakra is figyelemmel.
13.9 Nem számít szerződésszegésnek, ha az E.ON szerződésszerű teljesítését nemzeti vagy nemzetközi hatóság, Magyarország kormánya, vagy Magyarország kormánya által meghatározott szerv által elrendelt intézkedés teljesítése akadályozta vagy ha E.ON teljesítése nemzeti vagy nemzetközi hatóság, kormány, kormány által meghatározott szerv által elrendelt intézkedés miatt lehetetlenül.
13.10 Felek jogosultak a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a Szerződésből eredő valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha
(i) a másik Fél ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul,
(ii) a másik Fél az üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti.
13.11 E.ON jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
(i) Megrendelő a munkavégzés lehetőségét nem biztosítja, Megrendelő nem tesz eleget a Szerződésben vállalt kötelezettségének,
(ii) Megrendelő bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével – az írásbeli felszólítás ellenére – harminc (30) napot meghaladó késedelembe esik,
(iiI) az E-töltő - nem E.ON-nak felróható ok miatt - megrongálódott, megsemmisült vagy működésképtelenné vált, és kijavíttatása, eredeti állapotba történő visszaállíttatása nem történt meg
(iv) a 12.2.5 és a 12.4.1 pontban foglaltak alapján, ha Megrendelő a biztosítékadásra vonatkozó, 12. pontban rögzített kötelezettségének
nem tesz eleget.
14. A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése
14.1 A Sablon Szerződés a 6.1.6 pontban, az Egyedi Szerződés a 6.2.5 pontban rögzített időpontban lép hatályba. Amennyiben E.ON biztosítékot kér, úgy a biztosíték rendelkezésre bocsátása a Szerződés hatálybalépésének feltétele. A Szerződés a Szolgáltatás(ok) teljesítéséig és a Szerződéses Ár maradéktalan megfizetéséig tartó határozott időtartamra jön létre. A 3.6 és 3.7 pontban foglalt Szolgáltatások esetén a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre, amely Szerződés 30 napos felmondási idővel, hónap végére mondható fel rendes felmondással.
14.2 A Szerződést az egyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali hatállyal, írásban felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a 13.10-13.11 pontban foglalt esetek.
14.3 Felek kötelesek a Szerződéstől való elállás, vagy annak felmondása előtt a szerződésszegő felet a szerződésszerű teljesítésre írásban felhívni, 15 (tizenöt) napos határidő tűzése mellett. E nélkül a felmondás jogszerűen nem gyakorolható.
14.4 Amennyiben a Szerződés megkötését követően új jogszabály lép hatályba, vagy a Szerződés megkötésekor hatályban lévő jogszabályok vagy ezen jogszabályok jogalkalmazási gyakorlata módosul, E.ON a Szerződés módosítását kezdeményezheti. Felek a módosításról 30 napig jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak. Ha ezen 30 napos időszakon belül nem jutnak megegyezésre, bármelyik Fél a Szerződést 30 napos felmondással jogosult felmondani.
14.5 Az előre nem látható események bekövetkeztével, amennyiben ezek a teljesítést jelentős mértékben befolyásolják, vagy súlyosan elnehezítik, valamint, ha a teljesítés részleges vagy teljes lehetetlensége utólag derül ki (ide tartozik az az eset is, amennyiben a Szerződésben rögzített Szolgáltatás beszerzése E.ON-tól független külső ok miatt lehetetlenül), E.ON a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállhat, vagy felmondhatja azt azzal, hogy ennek folytán semmiféle kártérítési vagy egyéb igény vele szemben nem támasztható.
14.6 Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik Félhez intézett, postai úton vagy személyesen
eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.
14.7 Felek a Szerződés megszűnése esetén a már teljesített Szolgáltatások vonatkozásában egymással elszámolnak.
15. Kapcsolattartás, kézbesítés szabályai
15.1 Felek az értesítéseket, megkereséseket, Szerződéses Nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni. Írásba foglaltnak minősül a megkeresés, amennyiben az a képviseletre jogosult által aláírt, szkennelt formában elektronikus úton kerül továbbításra.
15.2 Megrendelő képviseletében meghatalmazás alapján képviselő eljárása elfogadható, azonban E.ON nem köteles vizsgálni a Megrendelő és képviselője közötti meghatalmazás tartalmát, a képviselet terjedelmét, érvényességét. Amennyiben Megrendelő képviselővel jár el, és bármely jelen ÁSZF-ben rögzített dokumentumot, Szerződéses nyilatkozatot Megrendelő képviselője ír alá, E.ON-t semminemű felelősség nem terheli akkor, ha Megrendelő a képviselője által aláírt dokumentumban rögzítetteket nem fogadja el.
15.3 Az értesítések kézbesítettnek tekintendők
(i) személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában,
(ii) postai kézbesítés esetén a feladást követő harmadik munkanapon, tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen szereplő időpontban,
(iii) e-mailen a megküldött e-mailben szereplő időpontban, amennyiben az e-mail munkanap 9:00 és 18:00 óra között kapja kézhez a címzett, kivéve, ha a rendszer a kézbesítés sikertelenségét jelzi vissza, ide nem értve az automatikus, ún. házon kívül üzenetet, amennyiben az tartalmazza a távollét esetén értesítendő/helyettesítő személy elektronikus elérhetőségét és erre az elérhetőségre igazolt módon továbbításra került az eredeti üzenet a küldő által az automatikus üzenet megérkezését követően.
15.4 Az egymás címére a jelen jogügylettel kapcsolatos tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adott küldeményt a másik Féllel kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a másik Fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától számított tizedik munkanapon.
15.5 Felek vállalják, hogy amennyiben az elérhetőségük megváltozik, úgy azt előzetesen bejelentik a másik fél felé írásban, az új cím megadásával együtt. Ennek elmulasztásából eredő következményekért a másik Fél nem vállal felelősséget.
16. Titoktartás, referencia, adatvédelem
16.1 A Felek minden, a Szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott információt ("Bizalmas Információ") kötelesek bizalmasan kezelni. A Felek a másik Fél által átadott Bizalmas Információt kizárólag a Szerződés teljesítése céljára használhatják fel.
16.2 Felek a Szerződésről és annak mellékleteiről, továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a Kapcsolt vállalkozások, illetve a közreműködők részére, valamint a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.
16.3 A Felek titoktartási kötelezettsége a Szerződés megszűnése után sem szűnik meg. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség azokra az információkra, amelyről valamelyik Fél bizonyítani tudja, hogy (i) köztudomású volt vagy jelenleg az; (ii) valamelyik Fél a másik Féltől függetlenül fejlesztette anélkül, hogy a másik Fél bizalmas információját felhasználta volna; (iii) egy olyan harmadik féltől jutott az információhoz, aki az információ tekintetében nem állt titoktartási kötelezettség alatt; (iv) úgy szerzett az adott információról tudomást, hogy nem vonatkozott rá titoktartási kötelezettség; vagy (v) az információ felfedését valamely, az adott Félre vonatkozó és kötelezően alkalmazandó jogi rendelkezés írja elő.
16.4 Megrendelő hozzájárul, hogy E.ON a Szerződés keretében elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját a referenciái között feltüntesse.
17. Vis maior
17.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha Vis Maior Esemény miatt a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben vállalt kötelezettségeit.
17.2 Felek ezzel ellentétes írásos megállapodásának hiányában a Szerződésben meghatározott határidők a Vis Maior Esemény időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Amennyiben a Vis Maior Esemény időtartama a hatvan (60) napot meghaladja, bármely Fél jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.
17.3 A Szerződés alkalmazása során "Vis Maior Esemény" bármely olyan, a Szerződés megkötésekor előre nem látható esemény vagy ezek kombinációja, amelynek irányítása az általa érintett félnek nem áll módjában, amelyet a megfelelő gondossággal eljáró Fél ésszerűen elvárható felkészülés ellenére sem tud elhárítani vagy leküzdeni, és amely a Szerződés teljesítését korlátozza vagy akadályozza.
17.4 Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely E.ON önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már meglévő késedelmének megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha E.ON felróhatóságának hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesül. Az akadály felmerültéről és megszűntéről E.ON a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
18. Vitarendezés
18.1 A Felek minden ésszerű lépést megtesznek azért, hogy a Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásával és teljesítésével kapcsolatos bármely kérdést vagy problémát békés úton, a probléma előterjesztésétől számított tíz (10) napon belül közvetlen egyeztetés útján megoldanak. A vitarendezési eljárás részeként hozott bármilyen döntést írásba kell foglalni, és mindkét Fél képviselőinek alá kell írnia.
18.2 Amennyiben a Feleknek a vitát a 18.1 pontban meghatározott határidőben nem sikerül békés úton rendezniük, akkor bármelyik Fél jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.
19. Egyéb feltételek
19.1 A Szerződésre a magyar jog szabályai az irányadóak.
19.2 Megrendelő - erre irányuló szerződés-módosítás esetén - az E.ON-nal szembeni követelését kizárólag oly módon engedményezheti, hogy annak következtében E.ON szerzett jogai ne sérüljenek, illetve az engedményezés az E.ON számára többletkötelezettséget nem eredményezhet, függetlenül az engedményezés tudomásulvételi nyilatkozatának ettől esetlegesen eltérő szövegezésétől. Így különösen: E.ON a beszámítás kizárásának jogát mindenkor fenntartja. Megrendelő Szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202.§-ában meghatározott jogátruházás, valamint az engedményezés kizárólag az E.ON által jóváhagyott és aláírt, írásbeli szerződéssel lehetséges.
19.3 Az E.ON jogosult a Megrendelésből, a Szerződésből, egyéb Szerződéses nyilatkozatokból, valamint az ÁSZF-ből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni, akár egyedi szerződésátruházás, akár engedményezés keretében, feltéve, hogy a belépő fél átvállalja a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával előzetes hozzájárulását adja az ÁSZF-et és/vagy a Szerződést érintő egyedi szerződésátruházáshoz.
19.4 A jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadása a Megrendelő általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen jogviszonyra vonatkozóan kizárja. Ezek abban az esetben sem képezik a Szerződés részét, ha az általános szerződési feltételek alkalmazása ellen E.ON a szerződéskötéskor kifejezetten nem tiltakozik. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását, valamint Xxxxx az egymás közötti, szerződéskötés előtti szóbeli megállapodásaik és bármely korábbi írásbeli megállapodásuk jelen jogviszonyukra nem érvényes. Felek a Ptk. 6:87. § (2) bekezdésének alkalmazását kizárják.
19.5 Felek a Ptk. 6:25. §-tól eltérve, az elévülést megszakító körülményként szabályozzák a teljesítésre irányuló fizetési felszólítást is.
19.6 Xxxxxxx, E.ON által Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentáció tulajdon- és szerzői jogát E.ON kifejezetten fenntartja, ezeket a Megrendelő harmadik személy részére – E.ON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem teheti hozzáférhetővé. E.ON kötelezi magát, hogy a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott bármely dokumentációját bizalmas anyagként kezeli. E.ON nem köteles vizsgálni, hogy harmadik fél oltalmi joga a Megrendelő megrendelésével érintett, azonban nem E.ON tulajdonát képező termékre kiterjed- e, ezen a címen E.ON mindennemű felelősséget kizár.
19.7 Az E.ON-hoz kapcsolódó E.ON márkanév, vagy logó felhasználásához az E.ON előzetes engedélye szükséges. Megrendelő nem jogosult ezek használatára. Amennyiben Megrendelő megsérti az E.ON márkanévre és logóra vonatkozó előírásokat, ideértve a hatályát vesztett engedélyt is, a felszólítástól számított 15 napon belül eltávolítani köteles ezeket a Megrendelő saját költségére. Amennyiben ez nem történik meg, az E.ON jogosult ezt megtenni a Megrendelő költségére.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Megrendelés minta
2. számú melléklet: Megrendelés Visszaigazolás minta
3. számú melléklet: Teljesítés igazolás minták
4. számú melléklet: Meghatalmazás minta
5. számú melléklet: E-töltő szolgáltatások árjegyzék
Budapest, 2022.október 5.
E.ON Energiamegoldások Kft.
Vállalkozó
1. számú melléklet
E.ON Energiamegoldások Kft.
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
E-mail / megrendelés: xxxxxxxxxx@xxx.xx ; és xxxxxx.xx@xxx-xxxxxxxx.xxx és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: xxxxxxxxxx@xxx.xx
Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó
Megrendelés minta
Tárgy: E.ON E-töltő megoldás megrendelés
Megrendelem T. Címtől a megadott Eszközöket és Szolgáltatás(ok)at (tárgyi eszköz(öke)t és munka elvégzését):
1#TÖLTŐ ESZKÖZÖK
Töltő megnevezése | Töltő modell azonosító- száma | Töltés indítás (Szabad töltés indítás vagy azonosításhoz között RFID mód?) | Töltő számára biztosított megtáplálás (?fázis ?Amper: 1 vagy 3 fázis; ? Amper fázisonként) | Kívánt output teljesítmény beállítás (3,7kW; 7,4kW; 11kW; 22kW? )
| Rendelési mennyiség (db)
| Nettó egységár (Ft)
| Kiszállítási helyszín (pontos cím megadása szükséges) |
2#TÖLTŐ KIEGÉSZÍTŐK
Töltő kiegészítő megnevezése (pl. RFID kártya, tartóoszlop) | Töltő kiegészítő azonosítószáma | Rendelési mennyiség (db) | Nettó egységár (Ft) | Kiszállítási helyszín (pontos cím megadása szükséges)
|
3# EGYSZERI/ESETI SZOLGÁLTATÁSOK
Szolgáltatás pontos megnevezése (pl. helyszíni felmérés, egyedi ajánlat készítés, megvalósíthatósági tanulmány, telepítés, beüzemelés) | Rendelési mennyiség | Nettó egységár (Ft)
| Munkavégzés helye és munkavégzéssel érintett töltő megjelölése |
4# FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁSOK
Szolgáltatás pontos megnevezése (pl. karbantartás, szoftveres üzembentartás) | Rendelési mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Időtartam (határozatlan vagy határozott? ha határozott, akkor konkrét határozott dátum mint időtartam megadása is szükséges) | Munkavégzés helye és munkavégzéssel érintett töltő megjelölése
|
Számlát az alábbi címre kérem:
Név:
Számlázási cím:
E-mail cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
*Gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyiség
*Gazdasági tevékenységet folytató magánszemély vagy vállalkozás, melynek adószáma a következő: ………………………………………………..
Megrendelő kapcsolattartója: ………………………………………………………
Megrendelő kapcsolattartójának elérhetősége (e-mail, telefon): …………………………………………………………………………………………….
Az E.ON elektromos autó töltési megoldások vállalkozások, non-profit és közigazgatási szervezetek részére szóló Általános szerződési feltételeit, az E-töltő árlistát és E-töltő szolgáltatások árjegyzékét megismertem és feltételeit jelen Megrendelő lap aláírásával kifejezetten elfogadom.
Kelt.: [ ]
……………………………………………………………………. Megrendelő aláírás
2. számú melléklet
E.ON Energiamegoldások Kft. Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
E-mail / megrendelés: xxxxxxxxxx@xxx.xx ; és xxxxxx.xx@xxx-xxxxxxxx.xxx és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: xxxxxxxxxx@xxx.xx
Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó
Megrendelés visszaigazolás minta
Dokumentum E.ON azonosítószáma: [ ]
Megrendelőtől beérkezett Megrendelés képe:
ide be kell másolni képként a Megrendelő által aláírt Megrendelést
Megrendelés beérkezésének dátuma: [ ]
A) A Rendelés teljesíthetőségéhez az alábbi – ÁSZF-en felüli külön – feltételek Megrendelő általi biztosítása szükségesek.
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
• [……………………………………………………….]
E.ON a fenti feltételek biztosítása esetén nyilatkozik a Rendelés Visszaigazolásáról vagy elutasításáról, esetlegesen a teljesítés további feltételhez kötéséről.
B) A Megrendelő által megrendelt tételek teljesítését vállaljuk a következők szerint.
# | Tételek | Egységár | Mennyiség (db) | Nettó összesen | ||||
Egyszeri tételek | ||||||||
1 | tétel | 0 Ft | 2 | 0 Ft | ||||
2 | tétel | 0 Ft | 2 | 0 Ft | ||||
3 | tétel | 0 Ft | 2 | 0 Ft | ||||
4 | tétel | 0 Ft | 2 | 0 Ft | ||||
5 | tétel | 0 Ft | 2 | 0 Ft | ||||
6 | tétel | 0 Ft | 2 | 0 Ft | ||||
Mindösszesen: (# 1+2+3+4+5+6) | 0 Ft | |||||||
Folyamatos tételek | ||||||||
PÉLDA: Karbantartás díja 2. sz. melléklet szerint | 100.000 Ft/év/töltő + 190 Ft/km kiszállásonként | 4 | 400.000 Ft/év + 190 Ft/km kiszállásonként | |||||
tétel | 20.000 Ft/hó |
Kelt.: …………………………………………………
……………………………………………………………. E.ON Energiamegoldások Kft. aláírás
3. számú mellékletek 3/1. számú melléklet Teljesítésigazolás minta felmérési
és eseti szakmai tanácsadási szolgáltatásra
1. Megrendelő adatai:
Megrendelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma/törzsszáma:
Bankszámlaszáma:
• A Megrendelő gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyiség.
• A Megrendelő gazdasági tevékenységet folytató magánszemély vagy vállalkozás, melynek adószáma a következő (a Megrendelőtől függően a körbe X jelölés kerül)
2. Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft. Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
E-mail / megrendelés: xxxxxxxxxx@xxx.xx ; és xxxxxx.xx@xxx-xxxxxxxx.xxx és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: xxxxxxxxxx@xxx.xx
Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó
3. Az elvégzett Szolgáltatás teljesítésigazolása:
Szolgáltatás/Megrendelés/Egyedi szerződés száma:
Szerződés/Megrendelés létrejötte/Egyedi szerződés kelte:
Anyagfelhasználás | Megnevezés | Mennyiség | Cikkszám |
1# |
|
|
|
2# |
|
|
|
3# |
|
|
|
4# |
Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
Teljesítés időpontja:
Jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a fenti Szolgáltatás(ok) Vállalkozó által szerződésszerűen elvégzésre került.
A munka elvégzését igazoló aláírása: …………………………………………………
Dátum: …………………………………………………
E-töltő(k) és kiegészítők értékesítése/átvétele
Átadó (Vállalkozó):
E.ON Energiamegoldások Kft. képviseletében: ……………………………….…..
Átvevő (Megrendelő):
……………………………….. Kft. képviseletében: …………………….…………
Megrendelés/Szerződés száma: …………………….
Töltő típusa: ………………………..
Egyedi azonosítószám/sorszám: töltő dobozára ragasztott matricán szerepel
Kiegészítők (ha van): ………………………………….
Átadás-átvétel helyszíne: ……………………………………..
Átadás-átvétel dátuma: …………………………………………...
Átvevő részéről a készülék hibáira vonatkozó reklamáció:
Alulírott Átvevő, illetve a képviseletében eljáróként nyilatkozunk, hogy a fenti paraméterekkel rendelkező készüléket az átadás-átvétel napján, annak megjelölt helyszínén hiánytalanul átvettem.
Átvevő aláírása:
Átadó aláírása: _
Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
E-töltő sztenderd telepítéshez és/vagy E-töltő üzembehelyezési szolgáltatás átadás-átvételhez
1. Megrendelő adatai:
Megrendelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma/törzsszáma:
Bankszámlaszáma:
2. Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft. Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
E-mail / megrendelés: xxxxxxxxxx@xxx.xx ; és xxxxxx.xx@xxx-xxxxxxxx.xxx és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: xxxxxxxxxx@xxx.xx
Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó
3. Az elvégzett Szolgáltatás teljesítésigazolása:
Munka megnevezése (X jelöli az elvégzett tevékenységet / tevékenységeket):
E-töltő sztenderd telepítése – berendezés előre kiépített alapzatra/falfelületre történő rögzítése és csatlakozókábelre történő rákötése
Érintésvédelmi mérések elvégzése
E-töltő szoftveres konfigurációk és szoftveres üzembe helyezés elvégzése Megrendelő: Helyszín:
Szerződés/Megrendelés szám: (továbbiakban: „Szerződés”)
Átadáson megjelentek:
Név: E.ON Energiamegoldások Kft . képviseletében Név: Vevő képviseletében
Név: ; cégnév: Kft. mint Kivitelező képviseletében (opcionális)
Átadó nyilatkozata:
E.ON a tárgyban megjelölt munkálatokat a Szerződésben vállaltaknak megfelelően elvégezte, készre jelentette és a megrendelőnek átadja. Az E.ON nem vállal felelősséget a harmadik fél által végzett kivitelezési tevékenységért, ezen felül kizárja a felelősségét az ezekből és/vagy a helyszíni adottságokból eredő személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető és bekövetkezett eseményekből.
Átvevő nyilatkozata:
Megrendelő az elkészült munkát vagyonjogi és üzemeltetési szempontból hiány és hibamentesen átvette az elkészült megvalósulási
dokumentációval együtt a kivitelezési munkát végző harmadik féltől. Az E.ON által végzett munkálatokat megelőző kivitelezés végrehajtása során a kapcsolódó jogszabályok, biztonsági előírások és szakmai irányelvek teljes mértékben betartásra kerültek. A kivitelezési munkálatokat kizárólag kifejezetten erre a tevékenységre képzett és jogosultsággal rendelkező szakemberek végezték.
A tárgyban jelölt Munkálatok elvégzését és Szerződés szerinti teljesítést hiány és hibamentesen elismerem, és üzemeltetési szempontból átveszem.
Minőségi és mennyiségi megjegyzések:
A megjelentek a kipontozott részen aláírásukkal igazolják a részvételüket, és amennyiben nincs szándékuk a munkával kapcsolatban külön nyilatkozatot tenni, úgy az aláírásukkal egyúttal az átadáshoz is hozzájárulnak.
Kelt:
Megrendelő E.ON képviseletében
Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
3/4. számú melléklet Teljesítésigazolás minta szolgáltatás műszaki átvételéhez
1 Megrendelő adatai:
Megrendelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
Bankszámlaszáma:
2. Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft. Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
E-mail / megrendelés: xxxxxxxxxx@xxx.xx ; és xxxxxx.xx@xxx-xxxxxxxx.xxx és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: xxxxxxxxxx@xxx.xx
Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószám: 13322142-2-44
3. Műszaki átvétel eredménye:
Munkák megnevezése/felsorolása:
Szerződés/Megrendelés szám:
Megrendelő a Vállalkozóval kötött E-töltő(k) és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú szerződésének teljesítését:
⃝ igazolja ⃝ nem igazolja
A helyszíni bejárást követően jelenlévők megállapítják, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkák maradéktalanul a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően elkészültek és az elvégzett munkákat jelen teljesítésigazolás keretében átadottnak, illetve átvettnek tekintik. A Vállalkozó a Megrendelés, illetve Szerződés szerinti részszámla és/vagy végszámla benyújtásának feltételeként teljesített és részszámláját/végszámláját benyújthatja.
A műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos megjegyzések:
Kelt:
Megrendelő E.ON képviseletében
3/5. sz. melléklet Teljesítésigazolás minta karbantartási jegyzőkönyv
Megrendelő neve és szerződésszáma:
A karbantartás tárgyát képező töltő:
Töltő típusa:
Gyártási szám:
Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft. Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
E-mail / megrendelés: xxxxxxxxxx@xxx.xx ; és xxxxxx.xx@xxx-xxxxxxxx.xxx és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: xxxxxxxxxx@xxx.xx
Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószám: 13322142-2-44
a továbbiakban: Vállalkozó
Az E.ON Energiamegoldások Kft. megbízásából a karbantartást végző alvállalkozó: Cégnév: Székhely: Kapcsolattartó neve: Telefonszáma:
E-Töltő karbantartás jegyzőkönyv | |||
Évi 1 alkalom | |||
Helyszín: | VIRTA/e-Operate azonosító(k): | ||
Megfelelő | Nem megfelelő | Megjegyzés | |
Töltő és elemeinek általános ellenőrzése: | |||
Töltőfej és csatlakozó(fedele)k épsége | |||
Töltőkábelek hibamentes csatlakoztathatósága (kontakt, záróretesz) | |||
Zárszerkezetek működése |
Korróziómentesség ellenőrzése | |||
Segédfények, világító és visszajelző elemek | |||
Vezetékek és sorkapocs bekötések szemrevételezése | |||
Fizikai behatások vizsgálata (karcolás, horpadás, korrózió, sérülés, deformáció) | |||
Lábazati elem vizsgálata, lábazathoz történő rögzítés stabilitása és töltőtest pozíció (például döntöttség) ellenőrzése | |||
IP védettséget biztosító elemek (például tömítések) épsége | |||
Levegőszűrők és szellőzőelemek ellenőrzése, páralecsapódás vizsgálata | |||
Feliratok meglétének, épségének ellenőrzése | |||
Túlfeszültségvédelem ellenőrzése (ha van) | |||
Töltő és elemeinek tisztítása: | |||
Töltőfej és csatlakozó(fedele)k tisztítása | |||
Záródó felületek takarítása | |||
Szűrőbetétek kompresszoros takarítása | |||
Szellőző lamellák száraz és nedves tisztítása | |||
Por- és szennyeződések eltávolítása kívül és belül | |||
AC töltési teszt elvégzése tesztműszerrel | |||
Kétirányú kommunkáció ellenőrzése (online töltő esetén) | |||
belső vezetékelési és kontakthibák ellenőrzése, javítása | |||
Hibás , nem működő töltő esetén diagnosztika, hibafeltárás (szemrevételezéssel, szoftveres hibakereséssel) Feltárt hibák javítása, amennyiben alkatrész csere nélkül megoldható |
Töltőhöz kapcsolódó egyéb villamos eszközök, védelmek, kiegészítő kapcsolók, elosztó- és kapcsolószekrények szemrevételezéses ellenőrzése | |||
Töltőhöz kapcsolódó forgalomtechnikai elemek (parkolóhely, felfestés, táblák, ráfutásgátlók, pollerek) és berendezések épségének és meglétének ellenőrzése | |||
Töltő környezeti feltételeinek szemrevételes ellenőrzése: berendezés felügyeletét és biztonságát szavatoló elemek (például kamera) és védelmek, illetve egyéb kiegészítő (például parkoló-) szenzorok épsége, megléte | |||
ÁVK működőképességének ellenőrzése próbagomb megnyomásával (bizonylatot a következő időszakos ellenőrzésig helyszínen, hozzáférhető módon tárolva) + DC szivárgó áram kapcsoló tesztelése (amennyiben önállóan is elvégezhető) | |||
Megjegyzés: |
Fotódokumentáció
A Megrendelő nyilatkozata
Alulírott Megrendelő, illetve a képviseletében eljáróként nyilatkozom, hogy
E.ON a fentiekben megjelölt karbantartási teendőket elvégezte, a karbantartás során tapasztaltakról teljeskörűen tájékoztatott. A karbantartás fenti megállapításait tudomásul vettem.
„Nem megfelelő” megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom. További üzemelésre való alkalmatlanság esetén a csatlakozó vezetéknek az üzemen kívül helyezése a karbantartást végző jelenlétében megtörtént. A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy a kikapcsolt berendezés(ek) ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes villamosenergia-elosztó társaság engedélyével történhet.
Teljesítés időpontja:
E.ON Energiamegoldások Kft. képviseletében a karbantartást végző aláírása: ……………………………….…..
A munka elvégzését igazoló aláírása Megrendelő képviseletében: …………………………………………………
Dátum: …………………………………………………
Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
3/6. számú melléklet Teljesítésigazolás minta Hibaelhárításhoz
1 Megrendelő adatai:
Megrendelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
Bankszámlaszáma:
2. Vállalkozó adatai:
E.ON Energiamegoldások Kft. Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
Levelezési cím: E.ON E-mobilitás szakterület, 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.
E-mail / megrendelés: xxxxxxxxxx@xxx.xx ; és xxxxxx.xx@xxx-xxxxxxxx.xxx és személyes E.ON értékesítő e-mail címe
E-mail / jótállás, panasz: xxxxxxxxxx@xxx.xx
Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószám: 13322142-2-44
Az E.ON Energiamegoldások Kft. megbízásából a karbantartást végző alvállalkozó: Cégnév: Székhely: Kapcsolattartó neve: Telefonszáma:
3. Teljesítésigazolás tárgya:
Hivatkozási szám:
Elektromos töltőállomás
hibaelhárítási jegyzőkönyv
Helyszíni adatok: | ||
Cégnév: | ||
Cím: | ||
Kapcsolattartó: | Név: | |
Tel.: | Email: | |
Hiba leírás: | ||
Hiba típusa (szöveg): | ||
Kapcsolattartó: | Komjáti-Xxxxxxxxxxx Xxxxx |
x00000000000 | xxxxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxx- xxxxxxxx.xxx | |
☐ Kültér | ☐ Beltér | |
Töltő aljzat teljesítménye (kW): | ||
Töltőberendezés: | típus: | db: |
Töltő azonosító: | ||
Egyéb információk: |
Hibaelhárítási munkálatok | ||
Észrevételek a töltő külső részén: | ||
Észrevételek a töltő belsőben: | ||
Hiba megtalálva: | ☐ igen | ☐ nem |
Hiba típusa: | ||
Alkatrészcsere szükséges: | ☐ igen | ☐ nem |
Hiba elhárítva: | ☐ igen | ☐ nem |
Megjegyzések: |
Egyéb tevékenység:
Előkészületi idő:
Ráfordított idő:
Gépkocsihasználat:
Úton töltött idő:
Megjegyzés: a számla az érvényben lévő ÁSZF és árjegyzék alapján készül.
Teljesítés időpontja:
E.ON Energiamegoldások Kft. képviseletében a hibaelhárítást végző aláírása: ……………………………….…..
A munka elvégzését igazoló aláírása: …………………………………………………
Dátum: …………………………………………………
4. számú melléklet Meghatalmazás minta
A meghatalmazó adatai:
Név: Székhely: Cégjegyzékszám, Cégbíróság: Adószám: Képviseli: Kapcsolattartója: Elérhetőségei:
A meghatalmazott adatai:
Cégnév: E.ON Energiamegoldások Kft. Székhely:0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00. Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószám: 13322142-2-44
Meghatalmazó meghatalmazza a Meghatalmazottat arra, hogy elektromos autótöltő készülék telepítéséhez szükséges villamos elosztó hálózati engedélyessel történő egyeztetés és a közcélú villamos energia hálózatra csatlakoztatás folyamatában az alábbiak szerint, valamint az elektromos autótöltő készülék telepítéshez szükséges egyéb eljárásban nevében eljárjon és jognyilatkozatot tegyen, illetve iratot átvegyen.
Az elektromos autótöltő készülék telepítésének tervezett helyszíne:
A Meghatalmazó meghatalmazása kiterjed (a megfelelő rész kiválasztandó):
igénybejelentés megtétele | igen | nem |
elosztó hálózati engedélyesi tájékoztató átvétele | igen | nem |
elosztói hálózati engedélyesi tájékoztató elfogadása | igen | nem |
Hálózati Csatlakozási Szerződés átvétele | igen | nem |
Hálózati Csatlakozási Szerződés aláírása | igen | nem |
Hálózathasználati Szerződés átvétele | igen | nem |
Hálózathasználati Szerződés aláírása | igen | nem |
A meghatalmazás kizárólag a fent megnevezett ügyletekre vonatkozik.
A meghatalmazás időbeli hatálya: visszavonásig
-ig
A meghatalmazás tárgyi hatálya: minden ügytípusra megadott ügytípusra
Kelt, 202…. … hó nap
Meghatalmazó