SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0112INYR08/468
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (KSzF azonosító:18534, székhely: 1195 Bp. Xxxxxxxx xxx 00-00. Adószám: 15519009-2- 43, képviseli: Xxxxx Xxxxx polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a Nádor Rendszerház Kft. (KSzF azonosító: 100064, székhely: 1141 Budapest, Öv u. 3., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 00-00-000000, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Xxxxxx Xxxxx ügyvezető, mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye/létrejöttének feltétele: A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (továbbiakban: Beszerző) által TED 2007/S 222-270705 azonosítási szám alatt „Nyomtatórendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban keretmegállapdás(ok) megkötése érdekében lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között KM0112INYR08 azonosítási számú keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).
2. A jelen egyedi szerződés tárgya: A jelen szerződés a KM-es eljárás második része keretében a Megrendelőnek – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására az általa feladott, a Szállító által visszaigazolt megrendelés alapján jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását/kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.
3. A teljesítési határidő: szerződés aláírásától számított 10 nap
4. A teljesítés helye:
A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1195 Bp. Xxxxxxxx xxx 00-00.
5. Fizetendő ellenérték:
Összesített bruttó: 331 153 Ft, melyből a
- közbeszerzési díj nettó összege: 270 550 Ft
- közbeszerzési díj összege: 5 411Ft.
6. Fizetési határidő: 30 napon belül.
7. Fizetés módja: Banki átutalás
8. Szerződésszerű teljesítést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződésszegés esetén érvényesíthető (a Beszerző által javasolt) kötbérek: a kötbérek alapja minden esetben a szerződésben/megrendelésben szereplő termék/szolgáltatás bruttó ellenértéke, mértéke késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén: napi 0,5%, meghiúsulás esetén: 15%. A maximálisan – bármelyik jogcímen - érvényesíthető kötbérmérték: 15%. A kötbérek halmozott alkalmazása kizárt, az érvényesített kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegét csökkenti.
9. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
10. Kapcsolattartó személyek:
A Szállító részéről: Xxxxxx Xxxxxx Telefonszáma: 470-5000
A Megrendelő részéről: Xxxx Xxxxx Telefonszám: 347-4556
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:
1. számú melléklet: megrendelőlap
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2008. december 04.
..................................... ……………….......................
MEGRENDELŐ Szállító
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
polgármester ügyvezető
Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Nádor Rendszerház Kft
Ellenjegyezte: ......……..............................
Xx. Xxxx Xxxx aljegyző
Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala