VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. részre
amely létrejött egyrészről a
Pásztó Város Önkormányzata
Cím : 3060 Pásztó, Xxxxxxx X. xxxx 00.
Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823
Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000
Tel.: 32/460 155 Fax.:32/460 918
képviseli: Xxxxx Xxxx polgármester, továbbiakban mint Megrendelő, másrészről:
(Neve)…Premiterv Kft.……… Címe: 5000. Xxxxxxx Xxxxxxx xxx 0.I/3 Cégjegyzékszám: .Cg. 00-00-000000…. Adószám: …10-679562-2-16…… Számlaszám: 10104508-45012316-0000000
Telefon:…..56/412-001….. Fax:…..56/412-001…..
Képviseli: …Xxxxx Xxxxxx……
továbbiakban mint Tervező között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.
Preambulum
A Szerződő felek a Szerződést a „Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja” (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Tervező mint nyertes ajánlattevő között jött létre.
1. A szerződés alapjai:
1.1 Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja
„Pásztó kistérségi központ rehabilitációja” című, ÉMOP -3.1.2/A-2008-0031 jelű pályázat megvalósításához szükséges épületek és műemlék épületek rekonstrukciója engedélyezési, tender-és kiviteli terveinek elkészítése, építési engedélyeinek beszerzése
tárgyú tervezési szolgáltatást.
1.2 A szerződés tárgyát és annak pontos műszaki tartalmát a Megrendelőtől átvett Ajánlatkérési Dokumentáció határozza meg.
1.3 A szerződést alkotó okmányok
A Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik és érvényességük csak együttesen áll fenn:
- Ajánlattételi felhívás
- Ajánlatkérési dokumentáció
- Vállalkozó ajánlata
- Kiegészítő tájékoztatás
- az ÉMOP -3.1.2/A-2008-0031 azonosító számú projekt támogatási szerződése
2. A szerződés teljesítése
2.1. Teljesítési határidő: …2009.okt. 15.
2.2 Tervező teljesítése: A szerződésbe foglalt tervdokumentációk kellő tartalomban és formában való átadás-átvétele, továbbá a szerződésbe foglalt engedélyek, hatósági jóváhagyások átadása-átvétele - minőségellenőrzését követő - teljesítés igazolás kiadása.
Az ütemenkénti határidők
I. ütem:
A rész-teljesítés tartalma: Az építési engedélyköteles épületekre, építményekre az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, az engedélykérelemhez szükséges közmű és egyéb nyilatkozatok beszerzése, a kérelem megfogalmazása és a tervek hatósági engedélyeztetésre – illetékes engedélyező hatóság felé - történő benyújtása.
Részhatáridő: 2009.aug 30
II. ütem
A rész-teljesítés tartalma: A tervezés tárgyát képező épületek kiviteli terveinek és tenderterveinek átadás-átvétele és az építési engedélyek átadása, a szerződésben vállaltak komplett teljesítése.
Véghatáridő:2009 okt 15
A Tervező jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni.
A Megrendelő a Tervezői készrejelentést követően 5 napon belül köteles átvenni a szerződésben foglalt terveket. A Megrendelő a tervek, hatósági jóváhagyások és engedélyek leszállítását követő 8 napon belül köteles közölni az átadott dokumentációval kapcsolatos észrevételeit. A Tervező ezekre 5 napon belül köteles nyilatkozni, és a jogos észrevételeket a terveken további 10 munkanapon belül átvezetni.
2.3. A Tervező a hatósági engedélyes dokumentációt papírformátumban kinyomtatva az engedélyeztetésre benyújtandó kötelező példányokon túl + 5 példányban köteles leszállítani. A tenderdokumentációt és a kiviteli tervdokumentációt papírformátumban kinyomtatva 10 törzspéldányban kell leszállítani. Valamennyi tervet 2-2 példányban digitális formátumban is át kell adni a Megrendelőnek.
3. A szerződés összege
3.1. A szerződésben foglalt vállalkozási díj: A vállalkozási díj a teljesítés időpontjára prognosztizált rögzített átalány, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.
általános forgalmi adó nélkül : 12.000.000.- Ft ÁFA : 3.000.000.- Ft
Összesen : 15.000.000.- Ft Azaz: Tizenötmillió forint
3.2. A szerződésben foglalt vállalkozási díjra a Tervező a Megrendelő által jóváhagyott részteljesítéseket követően kiállított és a felek által jóváhagyott teljesítés igazolás alapján az alábbi számlázási ütem szerint jogosult:
I. rész-számla; Esedékessége: I. ütem teljesítését követően
Összege: …4.800.000.-Ft + ÁFA
Vég-számla; Esedékessége: A szerződés komplett teljesítését követően Összege:…7.200.000.-.Ft + ÁFA
A Tervező számlái a szerződésszerű teljesítéstől számított 60 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Szerződő felek tudomásul veszik hogy jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esik.
3.3. A Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet a Tervező részére
4. Késedelmes és hibás teljesítés:
4.1. Tervező minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát, esetleg a Megrendelőtől vagy harmadik személytől várt szükséges intézkedéseket.
Amennyiben Tervező az 1. pontban meghatározott feladatokat neki felróható okok miatt a 2.1. pont szerinti határidőhöz képest késedelemmel, vagy eltérő mennyiségben teljesíti, úgy Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke napi 72..eFt
+ 25% ÁFA . A késedelmi kötbér maximálisan 30 késedelmes napig jár.
4.2. Amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. Meghiúsulási kötbér 6.000.000.- Ft, azaz Hatmillió-forint.
4.3. Amennyiben a Tervező a Megrendelő által el nem fogadható műszaki tartalommal teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, és azt a Megrendelő által előírt határidőre nem javítja ki, úgy a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései szerint köteles felelni. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke: 5.000.000.- Ft.
Hibás teljesítésnek tekintendő, ha a Tervező hibás teljesítése a szerződés tárgyát képező projekt megvalósulásának egészére káros kihatással van, e miatt nem valósul meg a támogatási szerződésben foglalt keretek között, továbbá a Megrendelőnek a hibával összefüggésben egyéb kára keletkezik.
4.4. Megrendelő a szerződésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet, amelyek bizonyíthatóan a Tervező hibájából vagy mulasztásából származnak.
5. Kapcsolattartás, felek együttműködése:
5.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Az együttműködés során a szerződéses feltételeket érintő kérdésekben alábbi személyek illetékességét kötik ki:
A Megrendelő képviselőjének neve, címe és telefonszáma: Név : Xxxxx Xxxx
Cím : 3060 Pásztó, Xxxxxxx X. xxxx 00. Telefon/fax. : 32/000-000 00/ 460-918
A Tervező képviselőjének neve, címe és telefonszáma: Név:…Xxxxx Xxxxxx
Cím:…5000. Xxxxxxx Xxxxxxx xxx 0. I/
Telefon/fax.:…56/412-001….
Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax).
A Megrendelő kérésére a Tervező bármikor köteles információt szolgáltatni a szerződés teljesítéséről, ez irányú kapcsolattartásra Megrendelő más személyt is megnevezhet.
A szakmai kapcsolattartásban felek előnyben részesítik az elektronikus levelezést.
5.2. A Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, a tervezés során folyamatosan konzultálnak egymással. A Tervező folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt a tervezés állásáról, a Megrendelő pedig jelzi a tervezéssel kapcsolatos igényeit és véleményezi az egyes tervezési munkarészeket.
A Megrendelő vállalja, hogy a Tervező 5 nappal korábban küldött meghívására állásfoglalásra jogosult képviselője révén részt vesz a tervezői konzultációkon, tervbírálaton.
6. Szavatosság és jótállás
6.1. A Tervező a Ptk. szabályai szerint tartozik felelősséggel a tervek esetleges hibás teljesítéséért. Nem terheli a Tervezőt kellékszavatossági felelősség, ha:
- a tervszolgáltatást követő két éven belül a kivitelezés nem kezdődik meg és a Megrendelő nem kér korszerűségi felülvizsgálatot,
- valamint a tervektől eltérő kivitelezés történik, - és/vagy a tervek alapján kivitelezett objektumot rendeltetésellenesen használják.
6.2. Tervező köteles a jótállás és szavatosság keretén belül a szerződés tárgyában meghatározott projekt kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárása keretén belül a Megrendelővel együttműködni, a Kbt. 56. § -a szerinti kiegészítő tájékoztatást az általa készített tervekkel, dokumentumokkal kapcsolatosan határidőre megadni.
7. Szerzői jogok
A Tervező kijelenti, és garantálja, hogy – mint az engedélyezési, tender és kiviteli tervek készítője – jelen Vállalkozási szerződés kétoldalú teljesítése során keletkező és szerzői jogi védelem alá eső alkotásokat a Megrendelő részére területi korlátozás nélkül, határozatlan
időre és harmadik személynek átadható felhasználási joggal átadja. Jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy Megrendelő a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokat átdolgozza, ezzel arányosan csökkentve – az átdolgozás mértékétől függően - a Tervező tervezői felelősségét is.
Tervező a Megrendelő felé garantálja, hogy a teljesítés során átadott tervdokumentációkhoz kötődően más tervező szervezet, vagy tervező személy részéről a tervezői jogdíjakkal kapcsolatos követelés nem keletkezhet.
8. A szerződés módosítása
A Szerződő felek a szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják.
9.Felelősség biztosítás
A Szerződés aláírásával egy időben a Tervezőnek igazolnia kell a Megrendelő felé a Szerződés szerinti tevékenységi körre kiterjedő, min évi 10 millió Ft kártérítési határösszegű felelősségbiztosításának érvényességét. A Tervezőnek jelen pont szerinti felelősségbiztosítással a Szerződés egész időtartama alatt rendelkeznie kell.
A Tervezőnek haladéktalanul át kell adnia a biztosítási kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a Megrendelő felszólítja.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. Ha a Megrendelő a munkát a saját érdekkörében felmerülő ok miatt állítja le, vagy áll el a szerződéstől, köteles a készültségi foknak megfelelően az elkészült munkarészek tervezési díját megtéríteni.
10.2. Tervező köteles a jogszabályokban meghatározott ellenőrző szervek ellenőrzését tűrni.
10.3. Erre a vállalkozási szerződésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést egyetértően elfogadták és igazolt, aláírásra jogosult képviselőik írták alá.
10.4. A szerződés teljesítése során – és azzal összefüggésben – keletkezett esetleges vitákat a szerződő felek közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a szerződésből eredő viták eldöntésére a Pásztói Városi Bíróságot, illetve értékhatártól függően a Nógrád Megyei Bíróságot jelölik meg.
Jelen szerződés 8 (nyolc) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvastak, s mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Pásztó, 2009. július 17.
…………………………………………… …………………………………….
Megrendelő Tervező