ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános feltételek

1. A SALAKTA ÉPBER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a Győri Törvényszék Cégbíróságán Cg.: 00-00-000000 szám alatt lett regisztrálva, székhelye: 9024 Győr Xxxxxxxxxx xx 0., adószáma: 11610469-2- 08.; továbbiakban SALAKTA KFT.) ajánlataira, eladásaira és valamennyi jogügyletére kizárólagosan és kivétel nélkül a jelen Általános Üzleti Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) kell alkalmazni. A SALAKTA KFT. és a partner közötti megállapodásokat írásba kell foglalni. A szóbeli megrendelés a partner számára azonban kötelező, kivéve, ha 3 napon belül azt stornírozza.

2. Partnernek kell tekinteni minden olyan természetes vagy jogi személyt, aki a SALAKTA Kft.-vel jogügyletre lép, vagy felé jognyilatkozatot közöl.

3. A jelen ÁSZF szempontjából termék alatt kell érteni minden olyan árut vagy szolgáltatást, teljesítmény, vagy valamely tevékenység folytán ellőálló produktumot, amit a SALAKTA Kft. forgalmaz, nyújt, vagy állít elő.

II. Ajánlat és szerződéskötés

1. A SALAKTA Kft.-t az ajánlata – a III/1 pontban jelzett kivétellel - nem köti. A partner a megrendeléshez hat hétig kötve van. Ez vonatkozik a mellék-megállapodásokra is. Az eladás paramétereire vonatkozó kiegészítésekre, változtatásokra csakúgy, mint a leszállított termék minőségére és méretezésére kizárólag a SALAKTA Kft. írásos közvetlen vagy kommunikációs eszközön tett megerősítése az irányadó.

2. A SALAKTA Kft. alkalmazottai nem jogosultak szóbeli mellék- megállapodásokat kötni, vagy szóbeli biztosítékot adni, az írásos szerződés tartalmán túlterjeszkedni.

III. ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG a 191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendelet szerint

1. A Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg a kivitelezési tervszolgáltatásnak, szükség szerint eleget tesz.

2. A kivitelezési dokumentációt vagy a szolgáltatására vonatkozó rendelkezést a Megrendelő saját hatáskörben intézi.

3. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő többletmunka, pótmunka elszámolható ellenértékének elszámolási módját a felek a kivitelezési időszakban kötelesek meghatározni.

4. A teljesítésigazolás kiadására jogosult az építési műszaki ellenőr, vagy a Megrendelő vagy annak megbízott képviselője.

5. Az építtető a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

6. Amennyiben az építtető a vállalkozó kivitelező részére az ellenszolgáltatása részeként előleg kifizetését biztosít, az előleg a végszámlából kerül levonásra.

7. A kivitelező nyilatkozik, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.

8. Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész kizárólagos tulajdonosa, a kivitelezési szerződés mellékletét képezi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa, társtulajdonosa az építési munkaterület átadás- átvételét tudomásul veszi.

IV. Ár és fizetés

1. A teljesítés helye és az árak a szerződésben kerülnek rögzítésre. A SALAKTA Kft. az ajánlatban közölt árhoz, annak dátumától számított 30 napig van kötve (kivétel ha a SALAKTA

Kft. ennél hosszabb időt jelöl meg). A szerződésben közölt árak kötelezőek. Ha viszont a szerződés megkötése és a termék átadása között – a partnerre visszavezethető okból - hosszabb idő telik el, mint az itt megjelölt, az ár változtatás megengedett, és a SALAKTA Kft. átadáskori időpontban érvényes árai az irányadóak.

2. A szállítás-biztosítási, tárolási, szállítási, a vizsgálati, a vám és a hatósági illeték költségei a SALAKTA Kft.-t terhelik, kivéve azon szállításokat, ahol az érték nem éri el a minimum rendelési értéket. A minimum rendelés értéke, és az ehhez kapcsolódó szállítási költség az ajánlaton és rendelés visszaigazoláson fel van tüntetve. Amennyiben a termék egyedinek minősül, úgy egyedi ajánlat készül a szállítási költségére. Külföldre kizárólag egyedi költség-meghatározással történik szállítás.

3. A SALAKTA Kft. számlái az abban közölt időpontban, külön írásos felhívás nélkül is esedékesek. A SALAKTA Kft. jogosult a partner eltérő rendelkezése ellenére is a fizetéseket a legrégebbi tartozásra elszámolni. A partner fizetési kötelezettségei azzal teljesülnek, ha az adott összeg a SALAKTA számláján jóváírást nyert.

4. A partner késedelme esetén a SALAKTA Kft. jogosult a késedelembe eséstől évi 15 % késedelmi kamatot felszámolni. Amennyiben olyan körülmény jut a SALAKTA Kft. tudomására, ami a partner hitelképességét megkérdőjelezi, (pl. fizetések beszüntetése, felszámolási eljárás kezdeményezése) a SALAKTA Kft. jogosulttá válik a teljes tartozást azonnali hatállyal esedékessé tenni, és a még hátralékos kötelezettségekre biztosítékot követelni.

5. A partner beszámításra, visszatartásra, vagy csökkentésre csak abban az esetben jogosult, ha ez a SALAKTA Kft. által írásban elismerésre került, vagy az arra hivatott hatóság azt jogerősen megállapította.

6. A SALAKTA Kft. jogosult arra, hogy a tulajdonjog-fenntartásból fakadó jogai érdekében a partnert írásban, 8 napos határidővel a hátralékos összeg megfizetésére hívja fel. Ha a póthatáridő sikertelenül telik el, a SALAKTA Kft. jogosult írásos nyilatkozattal a szerződéstől elállni, és meghiúsulási kötbérként a vételár 20 %-át kiszámlázni. Amennyiben az elállás után a termék, vagy annak egy része már nem szolgáltatható vissza a SALAKTA Kft. részére, úgy az eredeti állapot helyreállításának nincs helye, ami a kötbérfizetési kötelezettséget nem érinti.

V. Szállítás

1. A szállítási határidők a szerződés aláírásától kezdődnek. Pótlólagos kiegészítések és módosítások esetén a szállítási határidők a kiegészítésre, módosításra vonatkozó igény beérkezési napjával újra elindulnak. A kiegészítések, módosítások ügykezelési díja 50 Euró+ÁFA.

2. Vis maior, vagy olyan események miatti okok, amelyek a SALAKTA Kft. teljesítését jelentősen megnehezítik, vagy ellehetetlenítik, ide tartozik elsődlegesen a sztrájk, lezárások, hatósági intézkedések, közlekedési akadályok, vagy üzemzavarok, energia-, vagy anyagellátási gondok, stb. akkor is, ha ezek a SALAKTA Kft. beszállítóinál jelentkeznek, a kötelezően megállapodott határidőtől a SALAKTA Kft.t mentesítik.

3. SALAKTA Kft. késedelme esetén a partner jogosult a SALAKTA Kft.-t

30 napos határidővel írásban teljesítésre felszólítani. A határidő eredménytelen letelte esetén a partner jogosult írásos nyilatkozattal a szerződéstől elállni, és a befizetett összegeket kamatmentesen visszakövetelni.

4. Nem jelentős konstrukciós és formaváltozásokat, eltéréseket a színben, csakúgy, mint a termék változtatását a SALAKTA Kft. a szállításig alkalmazhatja, feltéve hogy a partnernek ez a vétel tárgyában elfogadhatatlanul nagy volumenű változást nem okoz.

5. Amennyiben a SALAKTA Kft. beszállítói megfelelő határidőben történt megrendelés ellenére szállítási késedelembe esnek, a SALAKTA Kft. szállítási határidői arányosan meghosszabbodnak. A

határidő módosulása a késedelemmel arányos. Ilyen esetben a partner a késedelemmel kapcsolatos jogaival nem élhet.

6. A termék átadás-átvétele szállítólevél átvételével és/vagy teljesítésigazolással történik. A SALAKTA Kft., illetve a munkavállalója

/alkalmazottja/megbízottja/alvállalkozója/egyéb teljesítési segédje aláírásával és pecséttel köteles a szállítólevélen szereplő termék SALAKTA Kft. nevében történő átvételét igazolni. A szemrevételezéssel is észlelhető minőségi, és mennyiségi kifogásokat a partner köteles az átvételkor megtenni és ezt a telejsítésigazoláson, vagy a szállítólevélen feltüntetni.

7. A partner tudomásul veszi, hogy az EKÁER előírásait belföldi feladási címről belföldi kirakodási címre, illetve Magyarország területéről az EU más tagállamába történő fuvarozás esetén be kell tartania. Ezen kötelezettségek a termék feladóját, míg az EU más tagállamából Magyarország területére történő fuvarozás esetén a termék címzettjét terhelik. Amennyiben az EKÁER-rel kapcsolatos

hogy a készre jelentés beérkezését követő 8 napon belül a megállapodott átvételi helyen a terméket megvizsgálja, és köteles e határidőn belül azt el is szállítani.

4. Ha a partner a termék elvitelével 14 napot meghaladó késedelembe esik, mely a készre jelentéstől számítódik, a SALAKTA Kft. 14 napos póthatáridőt szabhat. Ezen póthatáridő sikertelen elteltét követően a III. pontban leírt következmények állnak be.

5. A forgalmazott termékekre 8 napon túl a SALAKTA Kft. visszavásárlási kötelezettséget nem vállal. A visszavásárlás értéke a vásárlást követő 8-15 napon belül az eladási érték 80%-a, Ezt követően igénybejelentésnél az ár is egyedi elbírálás tárgya. A SALAKTA Kft. kizárólag sértetlen csomagolású termék visszavásárlását vállalja.

6. Adott termék visszavásárlásának feltételeit mindig a termék forgalmazója határozza meg. A termék visszaszállítása minden esetben a partner feladata és költsége.

bejelentési kötelezettség a termék címzettjét xxxxxxx, úgy a partner aVII. Jogfenntartás

következő adatokat köteles a fuvarozás megkezdését megelőzően rendelkezésre bocsátani:

9.1. A feladó pontos adatai:

• név / cégnév

• cím (ország, város, irányítószám, utca, házszám)

• adószám.

9.2. A felrakodás pontos címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám).

9.3. Amennyiben a kirakodási címen található ingatlant használó vállalkozás nem azonos a címzettel, úgy ezen vállalkozás adatait is fel kell tüntetni:

• név / cégnév

• cím (ország, város, irányítószám, utca, házszám)

• adószám.

9.4. Az egyazon gépjárművel szállított termékek megnevezése vámtarifa-számonként.

9.5. Az egyazon gépjárművel szállított termékek vámtarifaszáma.

1. A termék a SALAKTA Kft. tulajdonában marad mindaddig, amíg a SALAKTA Kft.-t a termék kapcsán megillető követelések teljes körűen kiegyenlítést nem nyertek.

2. Partner szerződésszegő magatartása esetén a SALAKTA Kft. jogosult a terméket visszavenni, ha pedig az időközben harmadik személyhez került, ezen harmadik személytől is visszakövetelni. A SALAKTA Kft. ilyen típusú birtokbavétele nem jelenti a szerződéstől való elállást.

3. A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt a termék elidegenítése, elzálogosítása, biztosítékba-, tulajdonba-, bérbeadása, vagy más a SALAKTA Kft. biztosítékait befolyásoló átengedése csak a SALAKTA Kft. előzetes írásos beleegyezésével érvényes.

4. A partner köteles a terméket a tulajdonjog–fenntartás ideje alatt rendeltetésszerűen használni, minden karbantartó, és szükséges javítást haladéktalanul és saját költségén elvégezni.

9.6. Az egyazon gépjárművel szállított termékek (csomagolássaVl III. Szavatosság

együtt mért) bruttó tömege (kg-ban meghatározva) vámtarifa számonként.

9.7. Az egyazon gépjárművel szállított termékek adó nélküli értéke. Amennyiben a csomagolás értéke meghatározható, úgy azt a termék adó nélkül értékben kell feltüntetni, annak részeként. Amennyiben a csomagolás értéke nem határozható meg vagy az nulla, úgy azt a termék adó nélküli értékében nem kell feltüntetni.

9.8. Valamennyi a fuvarozásban közreműködő gépjármű rendszáma. Amennyiben pótkocsi(k) is részt vesz(nek) a fuvarozásban, úgy a pótkocsi(k) rendszáma is feltüntetendő.

8. A termék fuvarozása az Art.-ban előírt adatok NAV felé történő bejelentését követően, kizárólag az EKÁER szám birtokában történhet.

1. Amennyiben a SALAKTA Kft. anyagfelhasználási, üzemeltetési, karbantartási utasításai, ill. az adott termékre vonatkozó előírások nem kerülnek betartásra, a terméken átalakítást végeznek, alkatrészeket cserélnek ki, használt anyagokat alkalmaznak, melyek az eredeti specifikációnak nem felelnek meg, vagy szakszerűtlen felhasználás történik, a szavatosság elvész.

2. A partner köteles a SALAKTA Kft.-t haladéktalanul, legkésőbb a termék átvételétől számított egy héten belül ajánlott levélben az észlelt hiányosságokról értesíteni.

3. Amennyiben a partner határozza meg a konstrukciót vagy az anyagot, a SALAKTA Kft.-t ezekért szavatosság nem terheli. A SALAKTA Kft. a következménykárokért felelősséggel nem tartozik.

9. Ha SALAKTA Kft.-al szállítóként kapcsolatba kerülő személyre IX. Titoktartás

visszavezethető okból a partnert az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségeknek való nem megfelelő teljesítése miatt kár éri (bírság, büntetés, üzletfelek és harmadik személyek követelései, többletköltség, stb), úgy a szállító köteles a partner minden kárát és költségét késedelem nélkül közvetlenül megtéríteni. A partner a SALAKTA Kft.-al szemben ilyen ügyben nem léphet fel

VI. Kárveszély átszállása, átvétel, visszavétel.

1. A kárveszély a termék partner vagy megbízottja részére történő átadásával a partnerre átszáll. E nélkül is átszáll a kárveszély a partnerre, ha a termék a SALAKTA Kft. üzemi területét szállítás céljából elhagyta. A teljesítés helye a SALAKTA Kft. székhelye, fiók vagy telephelye.

2. Ha a szállítás nem a SALAKTA Kft. hibájából válik lehetetlenné, vagy a késedelemért nem felelős, a veszély a készre jelentéssel száll át a partnerre.

3. A SALAKTA Kft rész-szállításokra jogosult. A rész-szállítások alapján a SALAKTA Kft. számlakiállításra jogosult. Partnernek jogában áll,

1. Valamennyi a SALAKTA Kft. által hozzáférhetővé tett üzleti és műszaki információ (beleértve azon tulajdonságokat, amelyek az átadott tárgyakból, dokumentumokból, vagy szoftverekből esetlegesen megállapíthatók, és egyéb ismereteket és tapasztalatokat), mindaddig és olyan mértékben, amennyiben ezek bizonyíthatóan a nyilvánosság számára nem ismeretesek, harmadik személyekkel szemben titokban kell tartani, és az üzemi tevékenységében is csak olyan személyek számára bocsátható rendelkezésre, aki azok felhasználására a SALAKTA Kft.-nak való szállítás céljából szükségszerűen igénybeveendő, és aki ugyancsak titoktartásra köteles.

2. Bármely jogi relevanciával bíró információ (így különösen a szellemi alkotások) jogosultja minden körülmények között a SALAKTA Kft.. A SALAKTA Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül az ilyen információ – a SALAKTA Kft.-nak történő szállítások kivételével – nem sokszorosítható és iparszerűen nem felhasználható. Felszólításra valamennyi a SALAKTA Kft.tól származó információt (adott esetben beleértve az elkészített másolatokat és jegyzeteket is) és

haszonkölcsönbe átadott, vagy bármely más módon a birtokába került, de a SALAKTA Kft. tulajdonát képező tárgyat haladéktalanul és teljes mértékben a SALAKTA Kft. választása szerint vissza kell adni, vagy meg kell semmisíteni. A SALAKTA Kft. ezen információkon minden jogot (beleértve szerzői jogokat és az iparjogvédelmi jogok, mint többek között szabadalmak, használati minták) fenntartja. Amennyiben ezen jogokat harmadik személyek tette a SALAKTA Kft. számára hozzáférhetővé, úgy ezen jogfenntartás ezen harmadik személyek javára is érvényes.

3. Azon termékeket, amelyek a SALAKTA Kft. által kidolgozott dokumentumok, mint rajzok, modellek, vagy ezekhez hasonlók szerint vagy a SALAKTA Kft. bizalmas adatai szerint, vagy a SALAKTA Kft. szerszámaival vagy lemásolt szerszámokkal kerültek legyártásra, a partner nem használhatja fel, és harmadik személynek nem ajánlhatja fel, vagy szállíthatja le. Ez értelemszerűen irányadó a nyomdai megbízásokra is.

X. Alkalmazandó jog, illetékesség

1. A SALAKTA Kft. és a partner közötti szerződéses kapcsolatokra és jogviszonyokra a magyar jog irányadó.

2. Valamennyi szerződéses viszonyból fakadó közvetett és közvetlen vita esetén a győri székhelyű bíróság kizárólagosan illetékes.