AJÁNLATTÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000.)

AJÁNLATTÉTELI

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

„A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem

telep létesítése 2018. évben”

tárgyú a Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

2018. február 16.

1 / 61

TARTALOMJEGYZÉK

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 3

II. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 11

III. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK 18

IV. Az AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETEMÉNYEI 21

V. AZ AJÁNLAT FELBONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE 26

VI. MŰSZAKI LEÍRÁS 31

VII. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE 37

VIII. SZERZŐDÉSTERVEZET 40

IX. IRATMINTÁK 41

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000., nevében és képviseletében eljár: dr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx és Xxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx) Telefon: x00-00-000-0000, vagy x00- 00-000-0000, Telefax: x00-0-000-0000, E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx , honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

További információ írásban, vagy e-mailben kérhető az Ajánlatkérő nevében eljáró személyektől.

2.1) A közbeszerzés tárgya:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben

2.2) A közbeszerzés tárgyának mennyisége:

Kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón kialakítandó új 499 kW-os fotovoltaikus kiserőmű létesítésére.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) zsanai telephelyére napelemes kiserőmű létesítését határozta el, mely által termelt villamos energia a közcélú villamos hálózatba visszatáplálva kerül értékesítésre.

Minimum műszaki paraméterek és egyéb főbb kiindulási adatok:

Telepítés helye: Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáztároló és raktár és fióktelep

A létesítendő kiserőmű a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsana Földgáztározó Raktár -kivett anyagtároló- (6411 Xxxxx Xxxxxxxxxx 098/30 hrsz.) területének egy, erre a célra elkerített részén helyezkedik majd el, amelyet a tulajdonos a beruházáshoz biztosít.

Beépíthető terület nagysága: 9.754 m2

Éghajlat: A helyi klíma tipikus közép-európai szárazföldi klímaként jellemezhető, kb. +50 °C-os legmagasabb nyári, és kb. -25°C-os legalacsonyabb téli környezeti hőmérséklettel.

A relatív páratartalom: 0 % - 100 % között.

Az évi átlagos csapadékmennyiség 700 mm körül van. Uralkodó szélirány: DNy-i,

Legnagyobb mért szélsebesség: 100 km/h

Az MFGT a kiserőművet a 2017. évi LXXV. (2017.06.24) törvénnyel módosított VET (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény) 39. § 1(a) bekezdésében foglalt lehetőség alapján közvetett csatlakozással csatlakozik a meglévő közcélú villamos hálózathoz.

A kiserőmű létesítéséről kiviteli terv készült, az ajánlattétel ez alapján fog történni.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírás és a kiviteli terv elkészítése során a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. A megjelölés, megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett érvényes ajánlat nyújtható be a megjelölt termékekkel „vagy azzal egyenértékű” más termékekkel.

Az egyenértékűség megállapítása során figyelembe vehető paramétereket az ajánlattételi közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A beszerzés tárgyának részletes műszaki tartalmát az ajánlattételi közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

2.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék/Nómenklatúra (CPV kód):

CPV kód

Fő tárgy	45251100-2
További tárgyak	45000000-7
	45111291-4
	45223210-1
	45232000-2
	45223821-7
	45231000-5
	45231400-9
	45232221-7
	45262600-7
	45262640-9
	45310000-3
	45315700-5
	45317000-2
	45317200-4
	45317300-5
	09331000-8
	09332000-5

2.4) Részajánlat nem nyújtható be, ajánlat csak a közbeszerzési eljárás tárgyának egészére nyújtható be.

2.5) Alternatív ajánlat nem nyújtható be.

2.6) A szerződés időtartama:

Kezdés: szerződéskötést követő első munkanap

Befejezés: 2018. szeptember 30.

3) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 21.§ (1) és (4) bekezdése alapján

21.§ (1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokra a Második Részt, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra a Harmadik Részt alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. Jogszerűen jár el az ajánlatkérő akkor is, ha e törvény valamely közbeszerzés megvalósítására a Harmadik Rész alkalmazását rendeli, az ajánlatkérő azonban a Második Rész szabályait alkalmazva folytatja le a közbeszerzési eljárás

(4) A közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás sajátos, e törvénytől eltérő szabályait külön jogszabály határozza meg. E törvényt a közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 6. § szerinti ajánlatkérő a közszolgáltató tevékenységének biztosítása céljától eltérő célból lefolytatott beszerzése során e törvény általános szabályai szerint jár el.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) és (2) bekezdése alapján

112. § (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint

a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy

b) e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113–116. §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben – a 22–24. §-ban foglalt szempontok megfelelő alkalmazásával – a törvény Második Részét a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabálynak is megfelelően kell alkalmazni.

A 307/2015. (X. 27.) Korm.rendelet 1.§ (1) és (3) bekezdése alapján

1. § (1) E rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra terjed ki.

(3) E rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a közszolgáltatói szerződés megkötésére – ide értve a Kbt. 21. § (2) bekezdését is – a Kbt. Harmadik Részében meghatározott nemzeti eljárásrendben kerül sor, és az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerint jár el. Ebben az esetben a Kbt. 113–117. §-ában foglalt eltérő szabályok is alkalmazandók.

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján a Kbt. Második Rész és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend szabályait megfelelően alkalmazva folytatja le a nemzeti rezsim szerinti közbeszerzési eljárást.

4) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és a szerződés teljesítésének biztosítékai:

4.1) Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdésének megfelelően a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget fizet. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket Ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre.

A Kbt. 135. § (1), (3), (6) és (7) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.

A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

4.2) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha neki felróhatóan a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 30%-a.

Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével neki felróhatóan késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 1%-a/nap, max. 25 %.

Hibás teljesítési kötbér:

1) Amennyiben a Vállalkozó a Munka teljesítése során olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben meghatározott minőségi követelményeket megsérti vagy a Végleges Átadás - Átvételtől számított 72 hónapon belül a garantált teljesítményre vonatkozó követelmények éves szinten nem teljesülnek, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, a Vállalkozói Díj 0,3%-a minden megkezdett 0,1 százalékpont csökkenésre vonatkoztatva;

2) garantált rendelkezésre állás mértékére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozói Díj 0,3%-a minden megkezdett 0,1 százalékpont csökkenésre vonatkoztatva.

Teljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű. Jóteljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű. Jótállás: ajánlat szerinti időtartamra.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentum tartalmazza.

5)Kizáró okok:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok felsorolása, rövid ismertetése és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján, az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6) Az alkalmassági követelmények Pénzügyi-gazdasági alkalmasság

A Kbt.115. § (2) és (5) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Pénzügyi- gazdasági alkalmassági feltételek alkalmazásától eltekint.

Műszaki-szakmai alkalmasság

A Kbt.115. § (2) és (5) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Műszaki – Szakmai alkalmassági feltételek alkalmazásától eltekint.

7) Az ajánlattételi dokumentumot az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő térítésmentesen, közvetlenül elektronikus úton elérheti és letöltheti az ajánlattételi felhívás megküldésétől az ajánlattételi határidő napján 2018. február 28-án 10:00 óráig.

Közös ajánlattétel esetén elég a közös ajánlat benyújtói közül egynek átvennie/letöltenie a Dokumentumot. Ajánlattevő az általa átvett Dokumentumot nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja.

Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumot legalább az ajánlattevőnek a fentiek szerint el kell érnie (a közbeszerzési dokumentumokat előbbiek szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele) (Kbt. 57. § (2) bekezdés).

A teljes közbeszerzési dokumentum elektronikus úton elérhető térítésmentesen a xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxx/ címen, a jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt.

Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat ugyanezen módon teszi közzé.

8) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárást és konzultációt tart az alábbiak szerint:

A helyszíni bejárás időpontja: 2018. február 20. és 2018. február 22. között értesítés alapján A helyszíni bejárás helye: Zsanai Földalatti Gáztároló, 6411 Zsana, 15. dűlő

GPS koordináták: É46.42194 K19.69978

9) Hiánypótlás lehetősége:

Ajánlatkérő a hiánypótlásra és felvilágosításra a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít. Ismételt hiánypótlás nem kerül elrendelésre új alvállalkozó bevonása esetén.

10) Az ajánlattétel nyelve:

Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.

11) Az ajánlattételi határidő:

Az ajánlat benyújtható: 2018. február 28-án 10:00 óráig a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000. VI. emelet címen. Az ajánlat más módon történő benyújtására (elektronikus úton, faxon) nincs lehetőség.

12) Az ajánlat benyújtásának címe:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000. VI. emelet

Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése az Ajánlattevő saját kockázatát képezik. Az ajánlat személyes vagy megbízott útján történő benyújtása esetére az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi címre történő bejutáshoz a beléptető és biztonsági rendszer miatt személyazonosítást biztosító arcképes igazolvány szükséges, és több percet is igénybe vehet, amellyel az ajánlat leadásával összefüggésben Ajánlattevőnek kalkulálnia kell.

13) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000. VI. emeleti tárgyaló

2018. február 28-án 10:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő az általuk meghívottakkal.

Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül, vagy postai úton, az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére beérkeztek. Amennyiben a postai úton, illetve személyesen benyújtott ajánlatok az ajánlattételi határidőt követően érkeznek be, az az ajánlattevő kockázatának minősül. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg az Ajánlatkérő.

14) Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása bírálati szempont alapján történik.

Minőségi kritérium	Súlyszám
1.) Szakmai ajánlat műszaki értéke az alábbi alszempontok alapján	30
1.1.) Ingyenes karbantartás (min. 0 xx, xxx. 10 év)	10
1.2.) Jótállás időtartama az inverterekre és középfeszültségű villamoselosztó - védelemmel együtt (min. 12 xx, xxx. 15 év)	10
1.3.) Korábbi teljesítés mértéke (max. 30 naptári nap)	5
1.4.) Jótállás időtartama a napelemekre (min. 12 xx, xxx. 15 év)	5
Költség kritérium	Súlyszám
2.) Ár	70

Ponttartomány:

0-100 pont minden bírálati részszempontban.

Értékelés módszere:

Valamennyi bírálati részszempontban szubjektív értékelés az adott bírálati részszempontok szerinti ajánlati elemek arányosítással történő összehasonlítása alapján az ajánlattételi közbeszerzési dokumentumban meghatározott képletek alapján.

Az 1.1.) - 1.4.) bírálati alszempontokban a legnagyobb ajánlati elemek az Ajánlatkérő számár kedvezőbbek, ezért az értékelés egyenes arányosítással történik.

Az 1.1.) - 1.4.) bírálati alszempontokban a minimális értéket el nem érő ajánlati elemek az adott ajánlat érvénytelenségét eredményezik. Az 1.1.) - 1.4.) bírálati alszempontokban a maximális értéknél nagyobb ajánlati elemek nem eredményezik az adott ajánlat érvénytelenségét, azonban többlet pontszámot az adott ajánlat nem kap, és ilyen esetben az adott ajánlat értékelése során a maximális értéknek meghatározott érték kerül figyelembe vételre.

A 2. bírálati részszempontban a legkisebb ajánlati elemek az Ajánlatkérő számára kedvezőbbek, ezért az értékelés fordított arányosítással történik.

15) A Kbt. 60. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Az ajánlatot magyar nyelven, egy darab papír alapú példányban, “eredeti” jelzéssel, és egy darab, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formátumban kell benyújtani. A szerződéstervezetet kérjük szerkeszthető formában az Ajánlattevőnek a szerződéstervezet rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatainak változáskövetővel való kiemelésével is mellékelni. Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben – Ajánlat – 2018. február 28-án 10:00 óra előtt felbontani tilos!”. Az ajánlat értékelése, bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.

Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar nyelvű dokumentumot - fordítás nélkül - nem fogad el. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges OFFI fordítás. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.

16) A jelen közbeszerzési eljárás során a tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Ajánlatkérő a tárgyalás(oka)t az ajánlatot benyújtott ajánlattevőkkel egyszerre, zárt körben tartja. (Csak Ajánlatkérő és Ajánlattevő(k) képviselői.) A tárgyalás(ok)on az Ajánlattevőt csak cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező személy képviselheti (ilyen személy mellett a tárgyaláson Ajánlattevő részéről az általa szükségesnek vélt szakemberei részt vehetnek). Ajánlatkérő csak abban az esetben tart több tárgyalási napot, ha szerződéses feltételek és a műszaki kérdések az első tárgyalási napon nem tisztázhatóak. Ilyen esetben a következő tárgyalási napot az aktuális tárgyalási napon adja meg az Ajánlatkérő. Az értékelésre kerülő ajánlati elemek módosítása csak a szerződéses feltételek és a műszaki kérdések tisztázása után a tárgyaláson megadott időpontban benyújtott módosított ajánlattal lehetséges.

A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírnak.

Az Ajánlattevő a tárgyalások során az Ajánlatkérő számára csak összességében előnyösebbre módosíthatja, vagy fenntarthatja ajánlati elemeit. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek tisztázása után, az így kialakult szerződési tartalom és feltételek alapján lesz lehetősége az ajánlati elemek módosítására, illetve fenntartására, melyet a tárgyaláson megadott időpontban az ajánlattételi dokumentumban az ajánlattételre meghatározott szabályok szerint írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtania.

A módosított ajánlat felbontására, ismertetésére a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban kerül sor. A módosított ajánlati ár a benyújtást követően haladéktalanul ismertetésre kerül. Az ajánlati elemek módosítására egy alkalommal lesz lehetőség. A végső ajánlat ily módon való megadásával ajánlati kötöttség jön létre a tárgyaláson pontosított műszaki tartalomra és szerződéses feltételekre, valamint az ezekre vonatkozó ajánlati elemekre. Ajánlattevőnek a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban tett

módosított ajánlata (végső ajánlat) kerül értékelésre. Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozza meg.

A módosított ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

Az első tárgyalás időpontja: 2018. március 14-én 10:00 óra

A tárgyalás(ok) helye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000. VI. emeleti tárgyaló

17) A jelen közbeszerzési eljárás eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja: 2018. március 21.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eredményről való tájékoztatás időpontjának elhalasztására, illetve korábbi időpontban megtartására.

18) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. április 03-án 10:00 óra

A szerződéskötés helye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000. VI. emelet

19) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő.

20) Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és dokumentumban meghatározott feltételek alapján vizsgálja meg, hogy Xxxxxxxxxxx nem tartozik-e kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának során az ajánlatok előzetes értékelését követően a Kbt. 69.§ (4) és

(6) bekezdésének alapján a közbeszerzési eljárás nyertesének látszó ajánlat esetében kéri a kizáró okok fenn nem állásának igazolására szolgáló igazolások 5 munkanapon belül való benyújtását az Ajánlattevő részéről.

Ajánlattevő az ajánlatában benyújthatja a kizáró okok igazolására szolgáló igazolásokat. Az ajánlatban már benyújtott kizáró okoknak való megfelelést igazoló iratokat nem kell ismételten benyújtani, melyhez a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés szerinti igazolások listáját Ajánlatkérő a benyújtandó dokumentumok részletezése között és a kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolásához szükséges iratmintákat már az ajánlattételi szakaszban a közbeszerzési dokumentumban közzéteszi.

21) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 66. § (4) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

22) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést fog kötni, (e szervezet, személy meghatározása nélkül), az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő erőforrás szervezeteket.

23) A Szerződés teljesítése során a nyertes Ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a Szerződés teljesítésében a helyszíni munkavégzésben személyesen közreműködő szakemberek mindegyike vegyen részt a Megrendelő által a munkavégzés feltételeként a Szerződésben meghatározott, a Megrendelő által térítés ellenében nyújtott két napos oktatáson. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során a munkaterületre való belépést és munkavégzést kizárólag a Megrendelői oktatáson igazoltan részt vett és sikeres vizsgát tett

személyeknek és csak a munkavédelmi besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.

24) A nyertes Ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó határa 100.000.000,- HUF, az éves limit 200.000.000,- HUF. A felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele, a kötvény másolata a szerződés mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől a nyertes Ajánlattevő részéről való elállásnak tekinti, ha a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont szerinti biztosítási kötvényét, illetve annak másolatát nem bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésre. Az ajánlatban a biztosítás nyújtásáról nyilatkozni kell.

25) A nyertes Ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére környezetvédelmi felelősségre vonatkozó, jogszabályban rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó határa 25.000.000,- HUF, az éves limit 100.000.000,- HUF. A felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele, a kötvény másolata a szerződés mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől a nyertes Ajánlattevő részéről való elállásnak tekinti, ha a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont szerinti biztosítási kötvényét, illetve annak másolatát nem bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésre. Az ajánlatban a biztosítás nyújtásáról nyilatkozni kell.

26) A Szerződés teljesítése során a nyertes Ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a Szerződés teljesítése során a helyszíni munkavégzésben személyesen közreműködő szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által térítés ellenében (30.000, Ft/fő + ÁFA) nyújtott oktatáson. Az oktatás 2 napos (2x8 óra) és teszt jellegű írásbeli vizsgával zárul. A teljesítési szint 20 kérdésből 14 jó válasz (70%-os megfelelési szint). Sikertelen vizsga esetén a képzést meg kell ismételni. Ajánlatkérő a Szerződés teljesítése során a munkaterületre való belépést és munkavégzést kizárólag az Ajánlatkérői oktatáson igazoltan részt vett és eredményes vizsgát tett személyeknek és csak a munkavédelmi besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi. Az ajánlatban az Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy nyertességük esetén az helyszíni munkavégzésben személyesen közreműködő szakembereik mindegyike részt vesz az oktatáson és a szerződés teljesítése során a munkavédelmi szabályokat betartja.

27) Az ajánlat iratai egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az egyszerű másolatban (ami a 2016. évi CXXX. törvény 327.§-ában meghatározottaknak megfelelően elkészített fénymásolat) benyújtható igazolásokkal kapcsolatban előírja az ”eredetivel megegyező” szöveg feltüntetését, az igazoló aláírásával és az alábbi toldattal: „A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár”. Az eredeti, illetve hiteles másolati példányban benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.

28) Ajánlatkérő részéről csak a dr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx, vagy Xxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx által (Telefon: +36-30-779- 4151, x00-00-000-0000, Telefax: x00-0-000-0000, E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx) küldött értesítés, tájékoztatás, valamint a xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/ címről történő letöltés minősül az Ajánlatkérő hivatalos értesítésének, tájékoztatásának.

Budapest, 2018. február 16.

xx. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx

közbeszerzési szakértő közbeszerzési munkatárs

II. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Az ajánlattételi felhívás és a dokumentum rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak!

2.1. Bevezetés

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, (továbbiakban együttesen: ajánlattevők) az Ajánlattételi Felhívásban, illetve az Ajánlattételi Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: Dokumentum) meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

Ha a Dokumentum iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető.

Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat szerkeszthető formátumban letölthetővé teszi a Dokumentumot letöltők számra az Ajánlattételi Közbeszerzési Dokumentum elérhetőségéről.

A felhívás és a Dokumentum rendelkezéseinek eltérései esetén a megküldött felhívás az irányadó.

2.2. Az ajánlat pontossága

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentum gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.

Ajánlattevő köteles az Ajánlattételi Felhívásban, a Dokumentumban és Ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott – minden információ pontosságáról meggyőződni.

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás ajánlattevő terhére esik.

Az Ajánlattevő eljárási cselekményeinek a meghatározott időpontig teljesülnie kell, az időpont bármilyen elmulasztása az ajánlattevő terhére esik.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek - a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.

Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a Dokumentum

2.8. pontjában részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.

2.3. Az ajánlat teljessége

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az Ajánlattételi Felhívásban, a Dokumentumban és az ajánlattevő kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát - az esetleges hiánypótlást követően is - hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és formailag nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban, a Dokumentumban, és az ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

2.4. Rész- vagy többváltozatú ajánlat

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során ajánlatot csak teljeskörűen kell benyújtani, vagyis ajánlat csak az ajánlattétellel érintett teljes műszaki tartalomra nyújtható be.

A nem teljes műszaki tartalomra vonatkozó ajánlat érvénytelen.

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be.

A benyújtott alternatív ajánlat érvénytelen, de az egyidejűleg benyújtott teljes körű alapajánlatot nem teszi érvénytelenné.

2.5. Hiánypótlás

Ajánlatkérő a tárgyalásos közbeszerzési eljárásban valamennyi ajánlattevő részére azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét az általa tett nyilatkozatok, az Ajánlattételi Felhívásban vagy a Dokumentumban az ajánlat részeként benyújtandó iratok utólagos csatolására, illetve alakszerűségeinek, hiányosságainak pótlására. A hiánypótlás kiterjed továbbá az egyéb – az ajánlattal kapcsolatos – formai hiányosságok pótlására is. A hiánypótlás keretében az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemei nem módosíthatók.

Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott ajánlat hiányait és az azok pótlására rendelkezésre álló határidőt. A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte után a hiányok pótlására nincs lehetőség. Ajánlatkérő a hiánypótlás elrendelésének tényéről, és a pótolandó hiányosságokról az ajánlattevőt közvetlenül írásban tájékoztatja.

A hiánypótlás keretében ajánlattevőnek csak a hiánypótlási felhívásban előírt dokumentum(ok)at kell benyújtania. A hiánypótlás keretében nem kell a hiánypótlást a pótolt dokumentumokkal egybefűzött ajánlat formájában előterjeszteni.

A hiánypótlást kizárólag papíralapú formában lehet benyújtani. (Fax és e-mail nem fogadható el!)

A hiánypótlási határidő lejártáig az Ajánlatkérő részére ajánlattevő benyújthat az ajánlatában be nem nyújtott olyan iratokat, melyek a hiánypótlási felhívásban nem szerepelnek.

Ha ajánlattevő a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy Ajánlatkérő az eredetileg benyújtott ajánlatot veszi figyelembe a hiányosságok joghatásának megítélése során.

Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

2.6. Az ajánlat készítésének költségei

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban való ajánlattételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli.

2.7. Az ajánlat módosítása és visszavonása

Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig – a Dokumentum IV. fejezetében meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja.

A módosított ajánlat csomagolásán „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben. – Ajánlat – 2018. február 28-án 10:00 óra előtt felbontani tilos!” „MÓDOSÍTÁS” megjelölést kell feltüntetni.

Az előírt ajánlattételi határidő után előterjesztett ajánlatot, illetve módosítást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlatát még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja.

Nem minősül módosításnak az ajánlatban:

▪ a benyújtott iratok, nyilatkozatok Kbt. rendelkezéseinek megfelelő és jogszerűen lehetséges pontosítása, akkor sem, ha az valamely okirat módosítását eredményezi.

▪ a Kbt. által biztosított esetekben alvállalkozó helyett új alvállalkozó bevonása (cseréje), illetve kapacitást biztosító szervezet(ek) helyett új kapacitást biztosító szervezet(ek) bevonása (cseréje) és, vagy új kapacitást biztosító szervezet bevonása.

Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlat felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt – ajánlott küldeményben, vagy személyes átadás útján – az ajánlattételi határidő lejárta előtt kézbesítenie Ajánlatkérő részére.

Ha Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt vonja vissza ajánlatát, az esetben Ajánlatkérő a visszavont ajánlatot részére az ajánlattételi határidő lejárta előtt átadás átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett visszaszolgáltatja. Amennyiben az ajánlattételi határidő előtt visszavont ajánlatot

az ajánlattételi határidő előtt ajánlattevő nem veszi át, akkor részére az ajánlat csak az iratőrzési idő (5 év) lejárta után szolgáltatható vissza. Az ajánlat visszavonása esetén az ajánlat nem vehető figyelembe.

Ha ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után vonja vissza ajánlatát, a visszavont ajánlat csak az iratőrzési határidő lejárta után jár vissza. Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlattételi határidő után visszavont ajánlatával összefüggő esetleges kárát a 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint érvényesítheti.

2.8. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás

Az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentumban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az ajánlattevő kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az Ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentumban foglalt rendelkezések módosítását.

A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag levélben, telefaxon, vagy E-mailben történhet, Ajánlatkérő ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat.

A közbeszerzési eljárásban érintett gazdálkodó szervezet képviselői, a 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-

150. VI. emelet címen, munkanapokon 09:00 órától 15:00 óráig, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig (2018. február 28-án 09:00-tól 10:00-ig) a Dokumentumba betekintést kérhetnek.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárást és konzultációt tart az alábbiak szerint:

A helyszíni bejárás időpontja: 2018. február 20. és 2018. február 22. között értesítés alapján A helyszíni bejárás helye: Zsanai Földalatti Gáztároló, 6411 Zsana, 15. dűlő

GPS koordináták: É46.42194 K19.69978

Kérjük Ajánlattevőket, hogy a helyszíni bejáráson a földgáztárolóba való belépéshez a bejáráson résztvevő kollegáik nevét és személyi igazolvány számát a felhívás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül szíveskedjenek az Ajánlatkérő képviselői részére megküldeni. Az adatok előzetes megküldése nélkül Ajánlatkérő nem biztosítja a belépés lehetőségét!

Ajánlattevő a megalapozott ajánlathoz – levélben, telefaxon, vagy E-mailben – kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal az Ajánlattételi Felhívásban meghatározottak figyelembevételével. Az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. napot követően, de legkésőbb a 3. nap 09:00 órájáig benyújtott kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréseket Ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni, illetve azokra választ adni, ilyen esetekben ajánlatkérő csak azokat a kérdéseket válaszolja meg, amelyek a megalapozott ajánlat benyújtásához szükségesek. Az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. napot követő kérdéseket Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de a kérdést feltevő Ajánlattevő megnevezése nélkül - a kérdést feltevőnek az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal e-mailben megküldi, és a Dokumentumot letöltő cég részére az

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal közvetlenül elektronikus úton elérhetővé és letölthetővé teszi a Dokumentum mellett.

Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével kimunkálni és benyújtani.

2.9. A Dokumentum rendelkezésre bocsátása és ellenértéke

A dokumentumot Ajánlatkérő térítésmentesen közvetlenül elektronikus úton elérhetővé és letölthetővé teszi ajánlattevő részére.

Ajánlattevő az általa átvett Dokumentumot nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja.

Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevőnek a fentiek szerint el kell érnie (a közbeszerzési dokumentumokat előbbiek szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele) (Kbt. 57. § (2) bekezdés).

A teljes közbeszerzési dokumentum elektronikus úton elérhető térítésmentesen ajánlattevő részére a xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/ címen a jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt.

A közbeszerzési dokumentum .pdf formátumban szabadon letölthető. Az ajánlattétel megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum elérhetőségét– a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan a xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx e-mail címre megküldött kérés esetén megküldi e-mail-ben a dokumentum elérhetőségét megkérők részére az általuk megadott e-mail címre.

Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat ugyanezen módon teszi közzé.

2.10. Az Ajánlattételi Felhívás, illetve Ajánlattételi dokumentum módosítása

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban, illetve a Dokumentumban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az Ajánlattételi Felhívást. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról új felhívást, illetve egyéb írásbeli értesítést küld az ajánlattételre felhívott részére.

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § rendelkezésének megfelelően kiegészítő tájékoztatásban is módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban, illetve a Dokumentumban meghatározott – belső ellentmondást, vagy semmisnek nyilvánítani kívánt – feltételeket.

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdés és 52. § (4) és (5) bekezdés rendelkezésének megfelelően kiegészítő tájékoztatásban is módosíthatja az Ajánlattételi Dokumentum Ajánlattételi felhívásban nem meghatározott rendelkezéseit.

2.11. Részvételre Jelentkező az alábbi szervezetektől kaphat tájékoztatást

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint tájékoztatja Részvételre Jelentkezőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről az alábbi szervezetektől kaphatnak tájékoztatást:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Honlap: xxx.xxxxx.xx

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx x. 2.

Levelezési cím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: x00-00-000-000; x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Honlap: xxx.xxxx.xx

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxx 0-0. Levelezési cím: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Honlap: xxx.xxxxx.xx

A 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet értelmében:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a Nemzetgazdasági Minisztériumból, a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munka-erőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységéből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeiből áll.

Szervezetkereső: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is működteti központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld számon:

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat Telefon: x00-00-000-000

E-mail: xxxxxxxxxxxx-xxxx@xxx.xxx.xx

2.12. Tájékoztató a határidőkről

A tájékoztatás kérés határideje:	2018. február 23.	10:00 óra
A kiegészítő tájékoztatás megküldés határideje:	2018. február 23.	16:00 óra
Az ajánlattételi dokumentum letöltésének határideje:	2018. február 28.	10:00 óra
Ajánlattételi határidő:	2018. február 28.	10:00 óra
Ajánlat bontása:	2018. február 28.	10:00 óra
Tárgyalás időpontja: Eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja: Szerződéskötés tervezett időpontja:	2018. március 14. 2018. március 21. 2018. április 03.	10:00 óra

III. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK

3.1. Ajánlattevő

Ajánlatot csak az ajánlattételre felhívott cégek nyújthatnak be!

3.2. Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy Xxxxxxxxxxx, az esetlegesen kapacitást biztosító vállalkozások, illetve az esetlegesen bevont már ismert alvállalkozók nem tartoznak-e a kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevő az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával igazolhatják azt, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban ESPD nyilatkozat is benyújtható, de annak alkalmazása nem kötelező.

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek alkalmazásától eltekint.

Műszaki-szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján a Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek alkalmazásától eltekint.

Ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat iratmintáján túl az ajánlat benyújtásához szükséges iratmintákat az ajánlattételi közbeszerzési dokumentumban közzéteszi.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtása során elfogadja az ajánlattevő által az eredeti okiratokról készített fénymásolatokat is, de a fénymásolatokat a 2016. évi CXXX. törvény 327.§-ában meghatározottakra figyelemmel az „eredetivel megegyező” szöveg beírásával, az igazoló aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni: „A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár.” Az eredeti illetve hitelesített másolati példányban benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.

3.3. Közös ajánlat

Több Xxxxxxxxxxx közösen is benyújthat ajánlatot, azonban ajánlattételre felhívott cégek egymással közös ajánlatot nem nyújthatnak be. Ajánlattételre felhívott cég nem lehet másik ajánlattételre felhívott cég ajánlatában alvállalkozó sem!

Amennyiben ajánlattételre felhívott cégek egymással közös ajánlatot nyújtanak be akkor Ajánlattevő minden érintett ajánlatot érvénytelenné nyilvánít!

Közös ajánlat esetén valamennyi Ajánlattevőnek – az Ajánlati Felhívás előírásai alapján – meg kell megfelelnie az Ajánlatkérő által előírt kizáró okoknak.

Közös ajánlat esetén minden résztvevő tagnak:

▪ ki kell töltenie, és be kell nyújtania az ajánlattevői nyilatkozatot,

▪ a közös ajánlatról, ill. ajánlattételről szóló megállapodást csatolnia kell,

▪ nyilatkoznia kell Ajánlatkérő felé az önálló és egyetemleges – pénzügyi - gazdasági és műszaki - szakmai – felelősségvállalásról,

▪ nyilatkoznia kell az egymás közötti feladatmegosztásról és ennek arányáról,

▪ nyilatkoznia kell a közbeszerzési eljárás során és nyertesség esetén a szerződés teljesítése folyamán alkalmazni kívánt képviseletről.

Közös ajánlat esetén az ajánlathoz kötelezően mellékelendő okiratok:

▪ a képviselő cégnek a másik részt vevő tag(ok) által adott, helyettük és nevükben történő eljárásra, a közbeszerzési eljárás keretében jognyilatkozatok tételére, utasítások elfogadására, a szerződés teljes körű – a kifizetéseket is magában foglaló – lebonyolítására feljogosító meghatalmazása.

A közös ajánlatot, valamennyi részt vevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő tagok a képviselő céget erre meghatalmazhatják, de ekkor a meghatalmazást az ajánlatban be kell nyújtani.

Nyertesség esetén a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó egyetemleges és egyénileg is érvényes felelősségvállalásáról szóló nyilatkozat az ajánlat és majd a későbbiekben a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A közös ajánlatról, ill. ajánlattételről szóló megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőknek a teljesítésre vonatkozó nyilatkozatát, a tagok közötti munkamegosztást, a tagok egyetemleges és egyénileg is érvényes felelősségvállalását, részesedésük %-os arányait és a képviselő cég megnevezését.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi Közös Ajánlattevő tag a saját ajánlattevői nyilatkozatát köteles külön – külön kitölteni és az Ajánlatban benyújtani.

Közös ajánlattétel esetén a tagok közül egy taggal szemben fennálló kizáró ok is az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezi.

3.4. Alvállalkozók

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 138.§ (5) bekezdése alapján a jelen beszerzés tárgyára tekintettel (Építési beruházás) az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja

meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

3.5. Alvállalkozók kizáró okai

Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést fog kötni, továbbá megnevezendő azon alvállalkozó(k) – az elvégzendő feladattal, és annak mértékével együtt – aki(ke)t ajánlattevő a teljesítéshez igénybe kíván venni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a szerződés teljesítésében való közreműködés nem munkaviszonyra vonatkozó szerződésen alapul, akkor a szerződés teljesítésébe bevont személy vagy szervezet alvállalkozónak minősül. A megbízott és az egyéni vállalkozó által biztosított szakember alvállalkozói minősége kérdésében, az az irányadó, hogy a szakember - a közöttük létrejövő/fennálló jogviszony alapján - az adott közbeszerzési eljárásban, annak teljesítése során rendelkezik-e piaci önállósággal. Így a megbízási jogviszony, illetve az egyéni vállalkozói minőség az alvállalkozói minősítést alapozza meg.

Például személyes közreműködést a gazdasági társaság tagja vállalhat, így mint tag, e személyes közreműködését a gazdasági társasággal fennálló olyan jogviszonyában teljesíti, amely mellett a tag piaci önállóságáról nem lehet beszélni (általában fennállhat a piaci önállósága a gazdasági társaság tagjának, de személyes közreműködésének teljesítése során nem).

A megbízási jogviszony nem sorolható az egyéb foglalkoztatási jogviszonyok közé (akkor sem, ha kvázi munkabér jellegű módon adózik a magánszemély), ugyanis ebben az esetben a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítését nem az ajánlattevőtől - a munkaviszonyhoz, a Kbt. 9. § (8) bekezdés g) pontja szerinti jogviszonyhoz hasonló - függő jogviszonyban látná el. Ugyanezen megállapítás tehető az egyéni vállalkozó esetén.

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy az alvállalkozók nem tartoznak-e a kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevő akkor is igénybe vehet alvállalkozókat a szerződés teljesítésére, ha azokat az alkalmasság igazolására nem veszi igénybe.

Az alvállalkozó(k) cseréjére a kizáró okokkal l kapcsolatos a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti Ajánlatkérői ellenőrzés második (ismételt) hiánypótlási határidejéig van lehetőség.

IV. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETEMÉNYEI

4.1. Az ajánlat csomagolása, címzése, példányszáma

Az ajánlatot egy darab eredeti példányban papír alapon és egy darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formában, nem bontható kötésben, zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton – ajánlott, tértivevényes küldeményként – a 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet címre kell benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlatkérő által benyújtási címként megjelölt irodaházban biztonsági őrség végzi a beléptetést, ezért a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes személyi igazolvány, jogosítvány illetve útlevél hiányában az Ajánlatkérő területére való belépés és illetve az ajánlat benyújtása, leadása nem lehetséges. A beléptetés időtartama adott esetben akár a 10 percet is meghaladhatja, ezért kérjük, hogy az ajánlat benyújtásánál ezt az időtartamot is figyelembe véve járjanak el.

A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek:

▪ Ajánlattevő neve és címe,

▪ Ajánlatkérő neve és címe,

▪ az ajánlat tárgya: „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben. – Ajánlat – 2018. február 28-án 10:00 óra előtt felbontani tilos!"

(Postai, illetve futárszolgálat útján való benyújtással együtt járó, abból adódó feliratokat Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.)

A címzésre annak érdekében van szükség, hogy Ajánlatkérő az ajánlatot közbeszerzési eljárásonként azonosíthassa és visszaküldhesse ajánlattevő részére, ha az az ajánlattételi határidő lejárta után, elkésetten érkezett, vagy azt a sérült csomagolás miatt nem fogadta el, illetve ajánlattevő, közös ajánlattevő a benyújtott ajánlatát az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonta.

A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban az ajánlat példányain fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy a „másolat” megjelölést. A másolatot a teljesen kész eredeti ajánlati példányról kell készíteni.

Az ajánlat felbontásakor Ajánlatkérő a papír alapú eredeti példány adatait ismerteti. A papír alapú és az elektronikus másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.

Ha a csomagolás nem felel meg az e pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidőtől eltérő felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

Ajánlatkérő az ajánlat átvételét – annak érvénytelenné nyilvánítása mellett – megtagadhatja, ha

▪ az ajánlat tartalmazó csomagolás sérült vagy nyitott,

▪ az az ajánlattételi határidő lejárta után érkezik Ajánlatkérőhöz, és a csomagolás felbontása nélkül visszaküldheti azt ajánlattevő részére.

Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és határidőben benyújtásra kerüljön. A postai úton továbbított ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor

tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejárata előtt megtörténik.

Kézhezvételi idő az ajánlatnak az Ajánlatkérő 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet címen található székhelyére történő fizikai beérkezése, illetve az átadás – átvételi jegyzőkönyvben szereplő átvételi idő.

A csomagolás akkor minősül sérültnek vagy nyitottnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.

4.2. Az ajánlat formai követelményei és nyelve

Az ajánlat példányait (Azok minden lapját!) roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni (pl. zsineggel átfűzni és a zsineg végeit körcímkével leragasztani, szignálni). Az ajánlatot folyamatos, –„1” számjeggyel kezdődő minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett - oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban meghatalmazott munkavállaló kézjegyével (szignó) kell ellátni. A cégjegyzésre jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal, míg egyéb megbízott, meghatalmazott esetén a megbízás, meghatalmazással kell igazolni. A sorszámozás során alszámot nem lehet alkalmazni.

Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki – az ajánlat részeként benyújtott, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonata (igazolása) alapján – ajánlattevő képviseletére jogosult. Ha ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni. A közös ajánlatot, valamennyi részt vevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő tagok a képviselő céget erre meghatalmazhatják.

Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar nyelvű dokumentumot – magyar nyelvű fordítás nélkül - nem fogad el. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges hiteles fordítás. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy annak fordítását az ajánlattevő NEM KÖTELES a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5.§-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban becsatolni, elegendő ajánlattevő által készített fordítás benyújtása (Nem magyar nyelvű irat és magyar nyelvű fordítás együtt!). A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

Az ajánlatban ajánlattevő által elkövetett hibákat, az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani.

Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokon ajánlattevőnek fel kell tüntetnie a

„javítva” szöveget, majd külön is alá kell írnia, valamint dátumot is fel kell tüntetnie a javítást igénylő részen.

Az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az aláíró személy – az ajánlat részeként benyújtott cégdokumentum, vagy közös ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodás alapján – ajánlattevő, illetve a közös ajánlattevő képviseletére jogosult, vagy aki a törvényes képviselőtől származó és az ajánlat aláírására vonatkozó eredeti meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazást a Dokumentáció Iratminták fejezetében található iratminta felhasználásával és megfelelő kitöltésével kell benyújtani.

A benyújtott iratok egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot, oldalszámozást is magában foglaló tartalomjegyzékkel kell ellátni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi Felhívás és a dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan.

4.3. Ajánlati elemek

Az ajánlati ár meghatározása az alábbiak szerint történik:

Az Ajánlati árat (Vállalkozói Díj) nettó értékben, forintban kell meghatározni az árazatlan költségvetés alapján, az 5%-os tartalékkeret feltüntetésével. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét kizárólag forintban fogja kifizetni.

Az Ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg közötti eltérés esetén a betűvel kiírt összeg tekintendő érvényesnek

Az Ajánlati árat az Ajánlattevőnek a szerződés időtartamának, valamint a szerződésben meghatározott fizetési feltételek figyelembevételével prognosztizáltan kell kialakítania.

Az Ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi ráfordítást és költséget.

Az Ajánlati Áron túl a szerződés teljesítése során Ajánlattevő egyéb költségigénnyel nem léphet fel Ajánlatkérő felé.

Szakmai ajánlat műszaki értékének a meghatározása az alábbiak szerint történik:

Ingyenes karbantartás (min. 0 xx, xxx. 10 év)

A szakmai ajánlatban egyértelmű naptári hónapban megadott nyilatkozatot kell benyújtani arra, hogy az ingyenes karbantartás körébe tartozó valamennyi elemre milyen időtartamra vállalja ajánlattevő nyertessége esetén e kötelezettség ellátását.

Jótállás időtartama az inverterekre és középfeszültségű villamoselosztóra - védelemmel együtt (min. 12 xx, xxx. 15 év)

A szakmai ajánlatban egyértelmű naptári hónapban megadott nyilatkozatot kell benyújtani arra, hogy az inverterekre és középfeszültségű villamoselosztóra (védelemmel együtt) milyen időtartamra vállalja ajánlatkérő nyertessége esetén e jótállást. A Minimális időtartamnál rövidebb időtartam vállalása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a maximális időtartamnál hosszabb időtartam vállalása nem teszi érvénytelenné az ajánlatot. A maximális időtartamnál hosszabb időtartam vállalása esetén a pontozásos értékelés során a maximális időtartam kerül figyelembe vételre.

Korábbi teljesítés mértéke (max. 30 naptári nap)

A szakmai ajánlatban egyértelmű naptári napokban megadott nyilatkozatot kell benyújtani arra, hogy 2018. április 03-i szerződéskötés esetén a 2018. szeptember 30-is teljesítési határidőhöz képest hány napos

korábbi teljesítést vállal ajánlatkérő.

Jótállás időtartama a napelemekre (min. 12 xx, xxx. 15 év)

A szakmai ajánlatban egyértelmű naptári hónapban megadott nyilatkozatot kell benyújtani arra, hogy a napelemek esetében milyen időtartamra vállalja ajánlatkérő nyertessége esetén e jótállást. A Minimális időtartamnál rövidebb időtartam vállalása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a maximális időtartamnál hosszabb időtartam vállalása nem teszi érvénytelenné az ajánlatot. A maximális időtartamnál hosszabb időtartam vállalása esetén a pontozásos értékelés során a maximális időtartam kerül figyelembe vételre.

4.4. Ajánlati kötöttség

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumban és a szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek a tárgyalások során véglegesített rendelkezéseihez és Ajánlattevő a végső ajánlatához – az annak benyújtási határidejétől számított

– 60 napig kötve van.

Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség határidejének lejárta előtt írásban kérheti az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbítását, amely kérést Ajánlattevő írásban visszautasíthat. Ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításához hozzájárul, úgy irányadónak a meghosszabbított határidő tekintendő, azonban az ajánlat módosítása nem kérhető és nem engedhető meg. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati kötöttség meghosszabbításához nem járul hozzá, akkor az eredeti ajánlati kötöttség lejárta után Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja ajánlatát.

4.5. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel megkönnyítése és az ajánlattevő költségeinek csökkentése érdekében – tekintettel a szolgáltatás jellegére és a közbeszerzési eljárás típusára is - nem köt ki ajánlati biztosítékot.

4.6. Üzleti titok

A Kbt. 44. § (1) bekezdése értelmében, az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásában és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Üzleti titokká nyilvánítás korlátai

Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlat alkalmasságának, és a kizáró okok fennállásának vizsgálata, valamint a Kbt. 76. § szerinti értékelésre során figyelembe vételre kerül, vagy közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül.

Ajánlattevő az ajánlat Kbt. 76. § szerinti értékelésre során figyelembe vételre kerülő adatok alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, kivéve a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó adatok körét.

A Kbt. 44. § (2) bekezdés rendelkezési alapján nem nyilvánítható üzleti titoknak különösen

a) azok az információk, adatok, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok,

c) a észvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat.

Jogszerűtlen üzleti titokká nyilvánítás jogkövetkezménye

Amennyiben az üzleti titokká nyilvánítás nem megalapozott Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján köteles a részvételi jelentkezést érvénytelenné nyilvánítani. Erre tekintettel kérjük, hogy a részvételi jelentkezés részeinek üzleti titokká nyilvánítását szíveskedjenek alaposan átgondolni és az indokolást a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíteni!

V. AZ AJÁNLAT FELBONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Ajánlattevő ajánlatát az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig – 2018. február 28-án 10:00 óra – nyújthatja be. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatot a határidő lejártakor – amely azonos az ajánlat felbontásának időpontjával – nyilvánosan bontja fel. Az ajánlat felbontásán az ajánlattevő képviselői és az általuk meghívottak, valamint az Ajánlatkérő képviselői és az általuk meghívottak vehetnek részt. Az ajánlat felbontási helyére való belépéssel kapcsolatban a 4.1 pontban ismertetettek az irányadóak.

Az ajánlat felbontásának helye:

0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000. VI. emelet

Az ajánlattételi határidő előtt visszavont, valamint az elkésett ajánlat nem kerül felbontásra.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát, illetve a bontási eljárás kezdeti időpontját az MR1 Xxxxxxx Rádió 10:00 órás pontos idő jelzése szerint állapítja meg.

5.1. A bontás során ismertetett adatok

Az ajánlat bontásakor Ajánlatkérő az ajánlatra vonatkozóan ismerteti, és írásban rögzíti a bontási jegyzőkönyvben az Ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), illetve a számszerűsített ajánlati elemeket.

Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát az Ajánlattevő részére a bontástól számított 5 napon belül megküldi.

5.2. Az eljárás bizalmas volta

A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlat vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem ajánlattevőnek sem pedig más olyan személynek, akik nem vesznek hivatalosan részt az Ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásban, kivéve a hiánypótlási felhívást, az ajánlat pontosítását, melyet az Ajánlatkérő az érintett ajánlattevőtől kér.

5.3. Az ajánlat pontosítása

Az ajánlat értékelésének elősegítésére Ajánlatkérő felkérheti ajánlattevőt benyújtott ajánlata pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű megfogalmazások értelmezésére, tisztázására. A pontosítás megkérése és a válasz kizárólag írásban történhet, az ajánlat lényeges tartalmának módosítása kizárt.

5.4. Tárgyalási szabályok

Ajánlatkérő a tárgyalás(oka)t zárt körben tartja. (Csak Ajánlatkérő és Ajánlattevő képviselői.) A tárgyalás(ok)on az Ajánlattevőt csak cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az általa adott

meghatalmazással rendelkező személy képviselheti (ilyen személy mellett a tárgyaláson Ajánlattevő részéről az általa szükségesnek vélt szakemberei részt vehetnek). Ajánlatkérő csak abban az esetben tart több tárgyalási napot, ha szerződéses feltételek és a műszaki kérdések az első tárgyalási napon nem tisztázhatóak. Ilyen esetben a következő tárgyalási napot az aktuális tárgyalási napon adja meg az Ajánlatkérő. Az értékelésre kerülő ajánlati elemek módosítása csak a szerződéses feltételek és a műszaki kérdések tisztázása után a tárgyaláson megadott időpontban benyújtott módosított ajánlattal lehetséges.

A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírnak.

Az Ajánlattevő a tárgyalások során az Ajánlatkérő számára csak összességében előnyösebbre módosíthatja, vagy fenntarthatja ajánlati elemeit. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek tisztázása után az így kialakult szerződési tartalom és feltételek alapján lesz lehetősége az ajánlati elemei módosítására, illetve fenntartására melyet a tárgyaláson megadott időpontban az ajánlattételi dokumentumban az ajánlattételre meghatározott szabályok szerint írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtania.

A módosított ajánlat felbontására, ismertetésére a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban kerül sor. A módosított ajánlati elemek a benyújtást követően haladéktalanul ismertetésre kerülnek. Az ajánlati ár módosítására egy alkalommal lesz lehetőség. A végső ajánlat ily módon való megadásával ajánlati kötöttség jön létre a teljes szolgáltatási-ellenszolgáltatási tartalomra és feltételekre. Ajánlattevőnek a tárgyaláson meghatározott helyen és időpontban tett módosított ajánlata (végső ajánlat) kerül értékelésre. Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozza meg.

A módosított ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

Az első tárgyalás időpontja: 2018. március 14-én 10:00 órától.

A tárgyalás(ok) helye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000. VI. emeleti tárgyaló

5.5. Az ajánlat megfelelősége

Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevő megfelel-e az Ajánlattételi Felhívásban előírt kizáró okoknak és azt, hogy az ajánlat érvényes-e, tehát megfelel-e a Dokumentumban megadott összes feltételnek és előírásnak.

5.6. Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása

Ajánlatkérő kizárólag azt az ajánlatot értékeli, amelyikről megállapította, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és Dokumentációban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelel, továbbá Ajánlattevővel szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn.

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érták arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása bírálati szempont alapján bírálja el.

Minőségi kritérium	Súlyszám
1.) Szakmai ajánlat műszaki értéke az alábbi alszempontok alapján	30
1.1.) Ingyenes karbantartás (min. 0 xx, xxx. 10 év)	10
1.2.) Jótállás időtartama az inverterekre és középfeszültségű villamoselosztó - védelemmel együtt (min. 12 xx, xxx. 15 év)	10
1.3.) Korábbi teljesítés mértéke (max. 30 naptári nap)	5
1.4.) Jótállás időtartama a napelemekre (min. 12 xx, xxx. 15 év)	5
Költség kritérium	Súlyszám
2.) Ár	70

Ponttartomány:

0-100 pont minden bírálati részszempontban. Értékelés módszere:

Minőségi kritérium

Az 1.1.) - 1.4.) bírálati alszempontokban a legnagyobb ajánlati elemek az Ajánlatkérő számár kedvezőbbek, ezért az értékelés egyenes arányosítással történik.

Alszempontonként a legnagyobb időtartamat tartalmazó legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan kiszámított pontszámot kapnak.

Alkalmazott képlet:

⎨ ⎬

P = ⎧ A vizsgált ⎫xP max

Alegjobb

⎩ ⎭

Ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Költség kritérium:

A 2. bírálati részszempontban (Ár) a legkisebb ajánlati elemek az Ajánlatkérő számára kedvezőbbek, ezért az értékelés fordított arányosítással történik.

A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan kiszámított pontszámot kapnak.

Alkalmazott képlet:

⎩

⎭

P = ⎧ A legjobb x(P max− P min)⎫ + P min

Ahol:

⎨ A vizsgált ⎬

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

5.7. Az eljárás nyertese

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása bírálati szempont alapján történik.

Amennyiben a legjobb ár-érték arányt két vagy több ajánlat is tartalmazza, azaz összességében azonos súlyozott pontszámot kaptak, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat

1) amelyiknek közülük magasabb az árra vonatkozó pontszáma, amennyiben ez is azonos akkor az eljárás nyertese az az ajánlat,

2) amelyiknek közülük magasabb az Ingyenes karbantartásra vonatkozó pontszáma, amennyiben ez is azonos akkor az eljárás nyertese az az ajánlat,

3) amelyiknek közülük magasabb az árra vonatkozó pontszáma, amennyiben ez is azonos akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amelyiknek közülük magasabb a Jótállás időtartama az inverterekre és középfeszültségű villamoselosztó - védelemmel együtt elemre vonatkozó pontszáma, amennyiben ez is azonos akkor az eljárás nyertese az az ajánlat,

4) amelyiknek közülük magasabb a Korábbi teljesítés mértékére vonatkozó pontszáma, amennyiben ez is azonos akkor az eljárás nyertese az az ajánlat,

5) amelyiknek közülük magasabb a Jótállás időtartama a napelemekre elemre vonatkozó pontszáma, amennyiben ez is azonos akkor az eljárás nyertese az az ajánlat,

6) amelyik közülük a közjegyző előtt tartott sorsoláson elsőnek kihúzásra kerül.

5.8. Az ajánlat elbírálásának eredményéről való tájékoztatás tervezett időpontja

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának eredményét

2018. március 21. napján

ajánlattevőnek e-mailban küldi meg és egyidejűleg térítésmentesen közvetlenül elektronikus úton elérhetővé és letölthetővé teszi.

5.9. A szerződés

A Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban tehető észrevétel, véleményeltérés, annak szövege módosítható, de minden módosítást megjegyzésként (változáskövetővel jelölve, vagy a szerződéstervezetben más színnel kiemelve jelölve) a szerződésben fel kell tüntetni.

Ajánlatkérő a Dokumentum részét képező szerződéstervezetnek a tárgyalások végére kialakított szöveggel való aláírását a nyertes ajánlattevővel 2018. április 03. napján 10:00 órakor tartja. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a szerződéskötés előzetesen meghatározott időpontjában, úgy ezen tényt Ajánlatkérő a szerződéskötés meghiúsulásának tekinti.

A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult.

VI. MŰSZAKI LEÍRÁS

Feladat általános ismertetése

Kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón kialakítandó új 499 kW-os fotovoltaikus kiserőmű létesítésére.

Minimum műszaki paraméterek és egyéb főbb kiindulási adatok:

Telepítés helye: Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáztároló és raktár és fióktelep

Beépíthető terület nagysága: 9.754 m2

Éghajlat: A helyi klíma tipikus közép-európai szárazföldi klímaként jellemezhető, kb. +50 °C-os legmagasabb nyári, és kb. -25°C-os legalacsonyabb téli környezeti hőmérséklettel.

A relatív páratartalom: 0 % - 100 % között.

Az évi átlagos csapadékmennyiség 700 mm körül van. Uralkodó szélirány: DNy-i,

Legnagyobb mért szélsebesség: 100 km/h

A kiserőmű létesítéséről kiviteli terv készült, az ajánlattétel ez alapján fog történni.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint az építési beruházás műszaki leírása a közbeszerzési

dokumentumban az alábbiak szerint található meg.

1. Általános követelmények

1.1. A közbeszerzési dokumentumok tartalma az e rendeletben meghatározott követelmények szerint készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége.

Kiviteli tervben került meghatározásra.

1.2. A közbeszerzési dokumentumokban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel:

1.2.1. az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét,

Kiviteli tervben került meghatározásra

1.2.2. a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket,

Kiviteli tervben került meghatározásra

1.2.3. az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat,

Ajánlatkérő területén történő munkavégzés, EBK oktatás kötelező, raktár területén az antisztatikus-lángálló védőruhától el tudunk tekinteni mert nem technológiai területen történik a munkavégzés.

1.2.4. az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkákat,

Nincs ilyen.

1.2.5. az ajánlattételt befolyásoló, az építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás követelményeit, – ha a beruházás előkészítése során készült – előzetes régészeti dokumentációt vagy örökségvédelmi hatástanulmányt.

Nincs régészeti érintettség, és mély talajművelés!

1.3. A közbeszerzési dokumentumokat legalább az e rendeletben meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni.

Kiviteli tervben került meghatározásra. Szakág szerinti kiviteli tervek, ennek megfelelő bontásban!

1.4. A közbeszerzési dokumentumok tartalmát úgy kell megállapítani, hogy annak tartalmaznia kell legalább

1.4.1. a meglévő építményre vagy az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő, a szükséges feltárások alapján készített műszaki szakvéleményeket (pl. a meglévő szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és követelményeket),

Kiviteli tervben került meghatározásra

1.4.2. azon jogszabályok megjelölését, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi feltételként határozza meg,

Kiviteli tervek (rev1) vonatkozó fejezeteiben, tervezői nyiatkozatokban szerepelnek a jogszabályi hivatkozások!

1.4.3. a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket,

Ajánlatkérő területén történő munkavégzés, EBK oktatás kötelező, raktár területén a védőruhától el tudunk tekinteni mert nem technológiai területen történik a munkavégzés.

1.4.4. a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket, különösen az időbeli, térbeli korlátozásokat és időjárási körülményeket.

Ajánlatkérő munkarendje: 07.00-15:00-ig, ettől eltérni lehet, illetve hétvégi munkavégzés is lehetséges, előre egyeztetni szükséges!

2. Részletezett követelmények

2.1. Alapadatok, okiratok:

Kiviteli tervben került meghatározásra

2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző

adatai:

2.1.1.1. az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése,

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) zsanai telephelyére, napelemes kiserőmű létesítését határozta el, mely által termelt villamos energia a közcélú villamos hálózatba visszatáplálva kerül értékesítésre.

Az MFGT a kiserőművet a 2017. évi LXXV. (2017.06.24) törvénnyel módosított VET (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény) 39. § 1(a) bekezdésében foglalt lehetőség alapján közvetett csatlakozással szándékozza megvalósítani, így csatlakozik a meglévő közcélú villamos hálózathoz.

2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése,

A kiserőmű létesítéséről kiviteli terv készült melynek engedélyeztetési eljárása folyamatban van. A létesítendő kiserőmű a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsana Földgáztározó Raktár – kivett anyagtároló - (6411 Xxxxx Xxxxxxxxxx 098/30 hrsz.) területének egy erre a célra elkerített, 9754m2 alapterületű részén helyezkedik el, amelyet az Ajánlatkérő a beruházáshoz biztosít.

2.1.1.3. az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),

A naperőmű tervezetten 8 db inverterrel kerül megvalósításra minden inverterhez 11db sztring tartozik és minden sztring 22db napelemmodult

(napelemet) fűz fel, így összesen 8x11x22= 1936 db napelem kerül telepítésre (a hozzá szükséges tartószerkezettel, szolárvillamos energiaátalakítást (termelést) végző napelemektől az egyenáramú kábelezésen keresztül a DC/AC átalakításig). A napelemek tartószerkezetére kerül elhelyezésre a 8db inverter, illetve a 0,4/6,3kV transzformátort és a KÖF és KIF elosztót, valamint a szünetmentes segédüzemi elosztót tartalmazó betonházas konténert is.

2.1.1.4. az építési eljárások, technológiák megnevezése,

Kiviteli tervben került meghatározásra

2.1.1.5. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás

stb.),

Új létesítés!

2.1.1.6. az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja,

2018.04.03. – 2018.09.30

2.1.1.7. az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.

Megbízott műszaki ellenőr, tervezői művezetés! Részletek a Szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.

2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban):

2.1.2.1.31 jogszabályban meghatározott esetekben végleges és hatályos építési (létesítési) engedély,

Engedélyezési eljárás folyamatban van! Az Ajánlatkérő a kiserőművet a 2017. évi LXXV. (2017.06.24) törvénnyel módosított VET (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény) 39. § 1(a) bekezdésében foglalt lehetőség alapján közvetett csatlakozással szándékozza megvalósítani,

2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek.

Nincs ilyen.

2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:

2.1.3.1. az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.),

Nincs ilyen!

2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása).

Felvonulási terület, villamos energia és vízvételezési lehetőséggel. Konténer elhelyezés, felhasznált anyagok depónálása! Kiviteli terv rendelkezésre bocsátása.

2.2. Közbeszerzési műszaki leírás:

2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:

Kiviteli tervben került meghatározásra

2.2.1.1. telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés (fogyatékossággal élő személyek számára való elérhetőség), üzemeltetés stb.,

Nincs ilyen rendelkezés!

2.2.1.2. az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes meghatározása.

Kiviteli tervben került meghatározásra

2.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:

2.2.2.1. az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározásával,

Kiviteli tervben került meghatározásra

2.2.2.2. részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat,

Kiviteli tervben került meghatározásra

2.2.2.3. megjelölve a műszakilag egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét.

Napelem:

• Min 300Wp teljesítmény. Inverter:

• legalább 63 kW;

• IP65 védettség.

• Környezeti hőmérséklet: -25°C < T < +50°C

• Páratartalom: 0 – 100%

• Éjszakai veszteség < 1W.

• Névleges frekvencia: 50Hz

• DC üzemi feszültségtartomány: 550V – 1000V

• AC üzemi feszültség (névleges): 400V

• Kommunikáció: RS485-Modbus, Modbus-TCP Kiegészítő:

• Lehetőleg feszültség inverteres legyen (tranzisztoros teljesítményelektronikával, min. 24 ütemmel – a tirisztotoros megoldás kerülendő)!

• Teljesítménytényező: 0,8 cap – 0,8 ind

• Rendszámonkénti harmonikus torzítási információnak rendelkezésre kell állnia! (A megrendelés visszaigazolásában kell megadni az információkat!)

2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.

A Szerződéstervezetben kerültek felsorolásra az irányadó szabályzatok, melyek a közbeszerzési dokumentum részei.

2.3. Műszaki tervek:

2.3.1. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények, valamint energia- és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését,

Kiviteli tervben került meghatározásra

2.3.2. általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz- szelvények, keresztszelvények, nézetek stb., amelyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, továbbá a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb műszaki tervek elkészíthetők,

Kiviteli tervben került meghatározásra

2.3.3. részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, amelyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók.

Nincs ilyen!

2.4. A 10. § (1) bekezdése szerinti árazott költségvetés alapján készített árazatlan költségvetési kiírás.

Közbeszerzési dokumentum része

A részletes műszaki tartalom árazatlan költségvetéssel, kiviteli tervvel külön mellékletében kerül meghatározásra.

VII. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE

Megjegyzések, tudnivalók:

Az ajánlatban csatolt dokumentumok eredeti vagy másolati példányban nyújthatók be az Ajánlattételi Felhívás rendelkezéseinek megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján – a kötelezettséget vállaló nyilatkozatok, okiratok és a Kbt. által előírt közjegyzői hitelesítés kivételével

- elfogadja az ajánlattevő által az eredeti okiratokról készített fénymásolatokat (egyszerű másolat), de a fénymásolatokat a 2016. évi CXXX. törvény 327. §-ában meghatározottakra figyelemmel az

„eredetivel megegyezik” szöveg beírásával, a kiállító aláírásával és az alábbi toldattal kell ellátni:

„A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár”

Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján a kötelezettséget vállaló nyilatkozatok, okiratok, valamint a Kbt. által előírt közjegyzői hitelesítéssel benyújtandó okiratok esetében kizárólag az eredeti, illetve közjegyzői hitelesítéssel ellátott okiratokat fogadja el.

Hamis adatok szolgáltatása, hamis nyilatkozat tétele esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlat értékelésében nem vesz részt.

Az Ajánlattevő jogosult megjelölni és elkülöníteni a Kbt. által meghatározott körben az üzleti titkokat jelentő adatokat, iratokat, amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel.

Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

A felhívásban szereplő iratok ajánlathoz való csatolásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő a pótolható hiányokra hiánypótlást rendel el és csak annak nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén nyilváníthatja az ajánlatot erre az okra tekintettel érvénytelennek.

Hiánypótlás rendelhető el olyan iratok pótlására is, amelyek szerepelnek az ajánlatban, de az ajánlat határideje után, még az eredményhirdetés előtt elvesztik a jogszabályban, illetve közigazgatási határozatban meghatározott bizonyító erejüket.

Ajánlattevőnek az általa benyújtott dokumentumokat és mellékleteket az alábbi sorrendben kell összeállítania és nem bontható kötésben összefűznie. (A kötés akkor minősül „nem bonthatónak” ha roncsolás nélkül az ajánlatból lap nem távolítható el, illetve abba lap roncsolás nélkül utólag nem beilleszthető.)

Az egyes összetartozó iratokat lehetőség szerint ajánlattevő irataival egy csoportban – pl. valamennyi aláírási címpéldány egymás után, más irat közéjük való besorolása nélkül - kell becsatolni az ajánlatban.

▪ Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva).

▪ Felolvasólap (ajánlattevő, valamint közös ajánlattétel esetén ajánlattevők neve, címe, kapcsolattartó adatai, ajánlati elemei). [1. sz. iratminta]

▪ Aláírási címpéldány(ok) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában az

ajánlatot, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát.

▪ Meghatalmazás Xxxxxxxxxxx képviseletére, a képviselet tartalmának pontos meghatározásával. (Csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosított személy írja alá az ajánlatot, illetve közös ajánlat esetén). [2. sz. iratminta]

▪ Ajánlattevői Nyilatkozat, amely nyilatkozatot tartalmaz az ajánlatra, ajánlattevői minőségre vonatkozóan. [3. sz. iratminta]

▪ Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentumot.

▪ Nyilatkozat a Kbt. 66. § alapján. [4. sz. iratminta]

▪ Nyilatkozat a kirázó okokról. [5. sz. iratminta]

▪ Cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat(ok) arról, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának hatálya alá. [6. sz. iratminta]

▪ A szerződéstervezet rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatok. [7. sz. iratminta]

▪ Az ajánlat részét képező Szerződéstervezet, annak megfelelő kitöltésével.

▪ Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljes futamidejére a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező felelősségbiztosítási szerződéssel fog rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó határa 50.000.000,- HUF, az éves limit 200.000.000,- HUF.

A felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele, a szerződés mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől a nyertes Ajánlattevő részéről való elállásnak tekinti, ha a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont szerinti biztosítási kötvényét, illetve annak másolatát nem bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésre.

[8. sz. iratminta]

▪ Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljes futamidejére környezetvédelmi felelősségre vonatkozó, jogszabályban rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel fog rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó határa 50.000.000,- HUF, az éves limit 100.000.000,- HUF.

[9. sz. iratminta]

▪ Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar nyelvű dokumentumot – fordítás nélkül – nem fogad el. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentumot stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak magyar nyelven a ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges OFFI fordítás. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia. [10. sz. iratminta]

▪ Titoktartási nyilatkozat. [11. sz. iratminta]

▪ Nyilatkozat üzleti titokról. [12. sz. iratminta]

▪ Összeférhetetlenségi nyilatkozat. [13. sz. iratminta]

▪ Nyilatkozat a KKVT szerinti besorolásról. [14. sz. iratminta]

▪ Nyilatkozat az ajánlat papír alapú és elektronikus példányainak egyezőségéről. [15. sz. iratminta]

▪ Nyilatkozat az Ajánlatkérői oktatáson részvételről és a munkavédelmi szabályok betartásáról [16. sz. iratminta]

Budapest, 2018. február 16.

Magyar Földgáztároló

Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlatkérő

VIII. SZERZŐDÉSTERVEZET

A szerződéstervezet külön mellékletében kerül meghatározásra.

IX. IRATMINTÁK

1. FELOLVASÓLAP

2. MEGHATALMAZÁS

3. AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

4. NYILATKOZAT A KBT. 66. § ALAPJÁN

5. NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

6. NYILATKOZAT A 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONT ALAPJÁN

7. NYILATKOZAT A SZERZŐDÉSTERVEZETRŐL

8. AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

9. AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT KÖRNYEZETVÉDELMI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

10. NYILATKOZAT A FORDÍTÁSOKRÓL

11. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

12. NYILATKOZAT AZ ÜZLETI TITOKRÓL

13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

14. NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL

15. NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYAINAK EGYEZŐSÉGÉRŐL

16. AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ AJÁNLATKÉRŐI OKTATÁSON RÉSZVÉTELRŐL ÉS A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL

FELOLVASÓLAP

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben” tárgyú közbeszerzési eljárása során az eljárásban az alábbi ajánlatot nyújtjuk be.

Xxxxxxxxxxx neve: ................................................................................................

székhelye: .......................................................................................................

Cégjegyzékszám: .......................................................................................................

Belföldi adószám: ................................................................................................

Képviselő neve: ................................................................................................

Kapcsolattartó személy neve: ................................................................................................

Kapcsolattartó személy mobil száma:..................................................................................................

Kapcsolattartó személy e-mail címe: ...................................................................................................

Az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt részleteses feltételeket elfogadva a szolgáltatás teljesítését vállaljuk a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

Bíráalati alszempontok	Ajánlati elemek
1.1.) Ingyenes karbantartás (min. 0 xx, xxx. 10 év)	……………hónap
1.2.) Jótállás időtartama az inverterekre és középfeszültségű villamoselosztó - védelemmel együtt (min. 12 xx, xxx. 15 év)	……………hónap
1.3.) Korábbi teljesítés mértéke (max. 30 naptári nap)	……………hónap
1.4.) Jótállás időtartama a napelemekre (min. 12 xx, xxx. 15 év)	……………hónap
2.) Ár (nettó)	……………………….HUF

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírás

MEGHATALMAZÁS

.......................................................................................... mint ( )

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom a

........................................................ dolgozóját a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására.

A meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet Xxxxxxxxxxx a meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

……………….., 2018. ……………………hó nap

………………………………………… ………………………………………… Meghatalmazó Meghatalmazott

cégszerű aláírása aláírása

Tanú 1

név:

…………………………………………

Tanú 2

név:

…………………………………………

szig. szám:

…………………………………………

szig. szám:

…………………………………………

aláírás:

…………………………………………

aláírás:

…………………………………………

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Alulírott.………………………………, mint a(z) (székhely:

...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárása során

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentumának feltételeit. Az ajánlattételi dokumentumban ismertetett feltételek szerint részt kívánok venni a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint ajánlatot benyújtó.

2. A dokumentumban kért és az általam benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

4. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha akár társaságunkkal, vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt.-ban részletezett összeférhetetlenségi körülmények.

5. Tudatában vagyunk annak, hogy ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.

6. Felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy*:

1) az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs változás bejelentési eljárás folyamatban cégünk tekintetében.

2) az ajánlat benyújtásnak időpontjában változás bejelentési eljárás van folyamatban cégünk tekintetében, a változás bejelentési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást ajánlatunkhoz csatoljuk.

Alulírott kijelentem, hogy a jelen összefűzött …………..… számozott oldalt tartalmazó ajánlat tartalmát ismerem, azzal egyetértek és igazolom, hogy az abban foglalt bármely nyilatkozat, adat, információ a valóságnak megfelel.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírás

* Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással jelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni.

NYILATKOZAT

A KBT. 66. § ALAPJÁN

Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre

jogosult képviselője, a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó és a(z) ……………………… (név) (cím) ajánlattevő képviseletében

n y i l a t k o z o m , hogy

1. a felhívásban és dokumentumban foglalt valamennyi előírást, szerződéses feltételeket megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

2. A dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk, az egyértelmű az ajánlat benyújtása vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot nyújtunk be a felívásban és dokumentumban meghatározott szabályoknak megfelelő módon.

3. Kijelentjük és teljeskörű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlattételi közbeszerzési dokumentumot és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó írásos hozzájárulása nélkül.

4. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának részeivel összefüggésben harmadik személlyel szerződést nem kötünk.

5. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozókat igénybe venni.

6. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítése során más szervezet erőforrásaira nem támaszkodunk.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

.................................. …….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég - amely a közbeszerzési eljárásban vesz részt – esetében a Kbt. 62 § (1) - (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdésben meghatározott alábbi feltételek:

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős

– három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot xxxxxxx ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja,

vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

63. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket súlyosan megszegte, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

b) három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét – a c) pontban meghatározott eset kivételével – súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta;

d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett.

nem állnak fenn.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

NYILATKOZAT

A KIZÁRÓ OKOKRÓL A 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONT TEKINTETÉBEN

Alulírott.………………………………, mint a(z) (székhely:

a) cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*

A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosok neve és állandó lakhelye az alábbi:*

Név:

Állandó lakhely:

Név:

Állandó lakhely: vagy:

b) cégünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírás

*Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással jelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni.

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉSTERVEZETRŐL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

az alábbi nyilatkozatot teszem

*a dokumentáció részét képező Szerződéstervezet – ideértve annak mellékleteit is – tartalmát

változatlanul elfogadjuk és nyertességünk esetén vállaljuk annak megkötését.

*a dokumentáció részét képező Szerződéstervezet – ideértve annak mellékleteit is – tartalmát a szerződéstervezetben tett módosítási javaslatainkkal együtt fogadjuk el és nyertességünk esetén vállaljuk annak megkötését.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírás

*a megfelelő rész aláhúzandó

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

VÁLLALOM, / NEM VÁLLALOM,

hogy a szerződés teljes futamidejére a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező felelősségbiztosítási szerződéssel fog rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó határa 100.000.000,- HUF, az éves limit 200.000.000,- HUF.

Tudomásul veszem, hogy a felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele, a szerződés mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, ha legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont szerinti biztosítási kötvény, illetve annak másolatát nem bocsátom az Ajánlatkérő rendelkezésre.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

VÁLLALOM, / NEM VÁLLALOM,

hogy a szerződés teljes futamidejére környezetvédelmi felelősségre vonatkozó, jogszabályban rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel fog rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó határa 25.000.000,- HUF, az éves limit 100.000.000,- HUF.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

NYILATKOZAT A FORDÍTÁSOKRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

.................................. …….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat eredeti példányában található nem magyar nyelvű iratok ajánlattevő általi felelős fordításának tartalma az eredeti nem magyar nyelvű irat tartalmának megfelelő, teljes szöveghűségű.

A nem magyar nyelvű iratok és azok magyar nyelvű fordításai az ajánlat alábbi oldalain található:

Nem magyar nyelvű irat	Magyar nyelvű fordítás

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

NYILATKOZAT A TITOKTARTÁSRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

.................................. …….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi Dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges volt és a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzleti titkait a közbeszerzési eljárás során és azt követően megőrzöm.

Az Ajánlattételi Dokumentumot, annak egyes részeit, vagy az Ajánlattételi Dokumentum másolati példányait, illetve azok részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használtam fel.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

.................................. …….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Az üzleti titok az ajánlat alábbi oldalain található:

Az üzleti titokká minősítés Kbt. 44. § szerinti indoklása:

................................................................................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az üzleti titokká nyilvánítás nem megalapozott, akkor a Kbt. rendelkezései alapján Ajánlatkérő köteles érvénytelenné nyilvánítani a részvételi jelentkezésemet.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott ………………………….. mint a ……………………….. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók erőforrás szervezetek, személyek

-, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben sem vettek részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében, illetve lefolytatásában és ennek alapján részünkről nincs az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményező körülmény. Tehát Cégünkkel, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóinkkal, erőforrás szervezetekkel, személyekkel szemben a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 25. §. szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók erőforrás szervezetek, személyek -, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 25.§-a szerinti összeférhetetlenség fennállása, jogában áll ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánítani.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

NYILATKOZAT

A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL

Xxxxxxxxx .........................................., mint a(z) (megnevezés,

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-ai értelmében vállalkozásunk

□ mikrovállalkozás

□ kisvállalkozás

□ középvállalkozás

□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

/A kis- és középvállalkozások meghatározása

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében./

NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT PAPÍR ALAPÚ ÉS

ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYAINAK EGYEZŐSÉGÉRŐL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

.................................. …….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) által megindított „A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón napelem telep létesítése 2018. évben.” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat papír alapú példánya és az arról készült elektronikus másolati példány azonos adattartalmúak, azok mindenben megegyeznek egymással.

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ AJÁNLATKÉRŐI OKTATÁSON

RÉSZVÉTELRŐL ÉS A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL

Alulírott ………………………………, mint a(z) (székhely:

VÁLLALOM, / NEM VÁLLALOM,

hogy a Szerződés teljesítése során a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítom kell, hogy a Szerződés teljesítése során a helyszíni munkavégzésben személyesen közreműködő szakemberek mindegyike részt vesz az Ajánlatkérő által térítés ellenében nyújtott 2 napos oktatáson, valamint azt, hogy a Szerződés teljesítése során a munkaterületen való munkavégzést kizárólag az Ajánlatkérői oktatáson igazoltan részt vett és eredményes vizsgát tett személyekkel biztosítom, akik a munkavédelmi besorolásnak megfelelő védőruházatot és munkavédelmi felszereléseket viselnek és használnak, valamit a szerződés teljesítése során a munkavédelmi szabályokat betartom és alvállalkozóimmal és dolgozóimmal betartatom!

……………….., 2018. ……………………hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírása

Document Metadata

Table of Contents

AJÁNLATTÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Document Metadata