KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Ön Péteri Község Önkormányzatának, mint Ajánlatkérő „Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumát (a továbbiakban: „Közbeszerzési dokumentum”) tartja a kezében. A jelen Közbeszerzési dokumentum célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a jelen eljárást megindító felhívásban (a továbbiakban: „Felhívás”) és a Közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez.

A jelen Közbeszerzési dokumentum az alábbi, Felhívást kiegészítő dokumentumokat tartalmazza:

I. Általános információk

II. Az ajánlat összeállításának követelményei

III. Eljárást megindító felhívás

IV. Szerződéstervezet

V. Műszaki leírás

VI. Igazolás- és nyilatkozatminták

A Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Felhívásban szereplő információk az irányadók.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen Közbeszerzési dokumentumok a „Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás mind az öt részére vonatkozóan készültek, így a jelen Közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásokat az egyes részekre figyelemmel kell értelmezni és értelemszerűen alkalmazni.

Az Ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők ajánlatai érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az Ajánlattevő részéről.

Kérjük a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével.

A Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73-74. §-a alapján érvénytelennek minősülhet.

A Közbeszerzési dokumentum a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok hatálya alá tartozik, ennek megfelelően Ajánlattevő köteles a benne foglaltakat bizalmasan kezelni. A Közbeszerzési dokumentum kizárólag az ajánlat elkészítéséhez adhat segítséget, jelen eljárás keretein kívül semmilyen formában nem használható fel. Harmadik fél részére tárgyi beszerzési eljárással, a Közbeszerzési dokumentummal kapcsolatban információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2017. március 13. A kiíró nevében, a lebonyolító:

Ecobio System Kft.

1. Előzmények Péteri Község Önkormányzata (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”) a Kbt. Harmadik rész 115.§ (1)-(4) bekezdés szerint Közbeszerzési eljárást indít – a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával – építési beruházás tárgyban, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot, továbbá arra, hogy tárgyalás tartása nem szükséges, melyre figyelemmel Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a jelen Közbeszerzési eljárásban legalább öt – a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit Ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban Felhívást küldött.

2. Az eljárás tárgya Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 115.§ (1)-(4) bekezdése szerinti Közbeszerzési eljárást indít

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” megnevezéssel – a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával – a Felhívásban és a jelen Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint az alábbi öt részben:

I. rész: Péteri, Petőfi u. 56. (243 hrsz.) előtti közterület (455) helyreállítása

II. rész: Péteri, Xxxxxx xxxx 00. (579. hrsz) előtti közterület (455 hrsz) helyreállítása

III. rész: Péteri, Xxxxxx xxxx 000 hrsz és Xxxxx Xxxxx utca 427 hrsz helyreállítása

IV. rész: Péteri, Xxxxxxxxx xxxx 000 hrsz, 386/1 hrsz helyreállítása

V. rész: Péteri, Xxxxxxx xxxx 000/0 hrsz helyreállítása

3. Az eljárás, az ajánlattétel általános feltétele

3.1 A Kbt. 3.§ 1. pontja szerinti Ajánlattevő (a továbbiakban: „Ajánlattevő”) ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen Közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a Közbeszerzési dokumentum összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

3.2 Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

3.3 Az Ajánlattevő felelős azért, hogy az elektronikus úton megküldött Közbeszerzési dokumentum tartalmának teljességét ellenőrizze annak elektronikus úton történő megérkezésekor. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentum tartalma teljességének ellenőrzését.

3.4 Az Ajánlattevőknek a Közbeszerzési dokumentumban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak ezen harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a jogorvoslati eljárásokban való felhasználás esetén.

3.5 Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.

3.6 Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után, ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre.

3.7 A Kbt. 36. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő a jelen Közbeszerzési eljárásban

a) nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen,

b) más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más Ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. Figyelemmel a Kbt. 115.§ (4) bekezdésében foglaltakra az Közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

3.8 Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel) – figyelemmel a Felhívás 22.3. pontjában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. (a Kbt. 35. § (2) bekezdése)

A közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. (a Kbt. 35. § (3) bekezdése)

Ahol a Kbt. az Ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a Kiegészítő Tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. (a Kbt. 35. § (4) bekezdése)

A közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek (a Kbt. 35. §

(6) bekezdése), melyre tekintettel közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell az együttműködési megállapodásukat, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után

változás nem következhet be (a Kbt. 35. § (7) bekezdése).

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell valamennyi közös Ajánlattevő által cégszerűen aláírt e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s t ( k o n z o r c i u m i m e g á l l a p o d á s ) , amely tartalmazza legalább az alábbi rendelkezéseket:

- ki jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, továbbá a szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által a közös (nyertes) Ajánlattevő, illetve a közös (nyertes) Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, egyértelműen megjelölve a vezető konzorciumi tagot (a képviselőt) azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő által az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, nyertesség esetén a szerződésben foglalt kötelezettségeket mely tag milyen mértékben teljesíti;

- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;

- a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait.

- Közös ajánlattétel esetén Ajánlattevők a teljesítésükre vonatkozó számláik kibocsátásáról külön-külön kötelesek gondoskodni. 3.8. pont.

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

Ajánlatkérő felhívja közös Ajánlattevők figyelmét, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített feltételek nem lehetnek ellentétesek a fenti feltételekkel. Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodás közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, ezért Ajánlatkérő a jelen pont szerinti megállapodást eredetiben vagy hiteles másolatban kéri benyújtani.

3.9 Az Ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 62. §-a, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) szerint kell eljárnia.

Az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát a Felhívás 14.1. és 14.2. pontjaiban előírtak szerint köteles igazolni.

3.10 Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban

• ezt a szervezetet

• és a Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján köteles csatolni az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, kivéve azon szervezet esetében, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi

alkalmasság igazolásához felhasználja, tekintettel arra, hogy ez a szervezet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet

3.11 Üzleti titok és védelme: a Ptk. XI. cím 2:47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott fogalom. Ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában, vagy felvilágosításában, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásában – elkülönített módon – közölt üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó irat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá nem tartalmazhat a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti elemeket, így a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.

§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Xxxxxxxxxxx a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra

3.12 Alvállalkozó: jelen eljárással összefüggésben az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alap-anyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 138. §-ának (1) bekezdésében valamint (5) bekezdésében foglalt előírásokra.

3.13 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként (Kbt. 25.§)

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, bb) tulajdonosát,

bc) a fenti ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Fentiek tekintetében nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piac-felmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4) bekezdés] vett részt,

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy a fenti a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként, alkalmassági igazolásában résztvevő szervezetként a Kbt. 25. § (4) bekezdésében meghatározott tisztségviselő, személy.

4. Értesítések

4.1 A Felolvasólapon képviselőként (kapcsolattartó) feltüntetett személlyel közöltek az Ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a képviselőnél (kapcsolattartónál) megjelölt faxszámra, e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

4.2 A képviselő (kapcsolattartó) személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról írásban kell az Ajánlatkérőt értesíteni.

4.3 A Közbeszerzési eljárás bármely szakaszában az Ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az Ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha az üzenet, dokumentum

- az Ajánlattevő képviselőjének (kapcsolattartójának) vagy

- az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak vagy

- közös ajánlattétel esetén az Együttműködési (konzorciumi) megállapodás szerinti képviselőjének vagy

- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az Ajánlatkérő részére.

5. Kiegészítő tájékoztatás

5.1 Bármely gazdasági szereplő, aki a Közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban Kiegészítő (értelmező) tájékoztatást (a továbbiakban: „Kiegészítő tájékoztatás”) kérhet (Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdés) az Ajánlatkérőtől.

5.2 Minden Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet írásban kell eljuttatni az alábbi címre:

ECOBIO SYSTEM Kft., Zágoniné Xxxx Xxxxxxxxx székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00-00. 1. em. 1.

iroda: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00-00. 1. em. 1.

Tel/fax: 06-1/000 0000

E-mail: xxxxxx.xxxx@xxxxxx.xx

Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést postai vagy közvetlen kézbesítés útján levélben, elektronikus úton (e-mailben) vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő által kapcsolattartóként fent megjelölt felelős akkreditált közbeszerzési szakértővel. [Kbt. 41.§]

5.3 Kiegészítő tájékoztatást – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – az Ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban.

5.4 Ajánlatkérő a Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott tájékoztatást, a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján

– figyelemmel a Kbt. 56. § (2) bekezdésére – ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidőt lejárta előtt négy nappal adja meg, szükség esetén alkalmazva a Kbt. 114. § (6) bekezdés második mondatában foglaltakat. A Kiegészítő tájékoztatás ésszerű határidőben történő megadását Ajánlatkérő

abban az esetben áll módjában vállalni a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján, amennyiben a kérdés(ek) az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb öt nappal beérkezett/beérkeztek az I. Általános információk 5.2. pontban megadott mód és elérhetőség valamelyikére.

5.5 A Kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A Kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a Kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.

5.6 Az Ajánlatkérő által kibocsátott Kiegészítő tájékoztatások – az érintettek részére történő megküldéssel – a Közbeszerzési dokumentum részévé válnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a kiírás szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi ajánlattevő számára kötelező, továbbá az Ajánlati nyilatkozatot is arra tekintettel köteles Ajánlattevő megtenni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette.

6. Az ajánlat benyújtása Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10h00 – 14h00 óra között, pénteken 9h00 – 10h00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9h00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani, és a Felhívás 16. pontban megjelölt helyszínre kell megérkeznie legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.

A postán megküldött ajánlatnak a megjelölt helyszínre határidőben történő beérkezése az Ajánlattevő felelőssége, melyet vita esetén az Ajánlattevőnek kell igazolnia. A postán megküldött ajánlatot az Ajánlattevőnek olyan formában, illetve megjelöléssel ellátva és olyan határidőben kell feladnia, megküldenie, hogy az Ajánlatkérő postai küldeményeket kezelő irodája számára egyértelmű legyen, hogy az nem bontható fel, és azt felbontás nélkül továbbítania kell a borítékon megjelölt helyszínre.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő átvételi elismervénnyel igazolja, amelyen szerepel az átvétel dátuma és időpontja (óra, perc), valamint az átvevő aláírása.

Azok az ajánlatok, amelyek a határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt helyszínre érkeznek, elkésettnek minősülnek, ami a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenséget vonja maga után, és azokat az Ajánlatkérő nem bírálja el. Az előbbiek arra az esetre is vonatkoznak, ha az Ajánlattevő az ajánlatot postai úton, kézbesítővel, vagy futárszolgálattal küldi be és az ajánlat a határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt helyszínre érkezik meg.

A kézbesítés hibáiból eredő késedelmeket az Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni.

7. Az ajánlat benyújtásának határideje

A Felhívás 15. pontjában megjelölt időpont.

8. Az ajánlat benyújtásának helye

A Felhívás 16. pontjában megjelölt hely.

9. Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye Az ajánlatok bontásának időpontja és helye a Felhívás 18 pontjában megjelölt időpont. Az Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak.

Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok bontási eljárása a Kbt. 68.§ (1)-(6) bekezdésében leírtak szerint történik.

Az ajánlattételi határidő előtt visszavont ajánlatok nem kerülnek felbontásra. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdés alapján külön jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes Ajánlattevőnek megküldi.

10. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása Az Ajánlattevő az ajánlat benyújtása után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő után a benyújtott ajánlat az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható figyelemmel az ajánlati kötöttség beálltára.

11. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, indokoláskérés

A Kbt. 71.-72. §-aiban foglalt rendelkezések szerint.

A hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott dokumentumoknak a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő lejártáig a megjelölt helyszínre kell megérkezniük. A postán megküldött dokumentumoknak a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő lejártáig a megjelölt helyszínre történő beérkezése az Ajánlattevő felelőssége, melyet vita esetén az Ajánlattevőnek kell igazolnia. A postán megküldött dokumentumokat az Ajánlattevőnek olyan formában, illetve megjelöléssel ellátva és olyan határidőben kell feladnia, megküldenie, hogy az Ajánlatkérő postai küldeményeket kezelő irodája számára egyértelmű legyen, hogy az nem bontható fel, és azt felbontás nélkül továbbítania kell a borítékon megjelölt helyszínre.

A személyesen a hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott dokumentumok átvételét Ajánlatkérő átvételi elismervénnyel igazolja, amelyen szerepel az átvétel dátuma és időpontja (óra, perc), valamint az átvevő aláírása. Xxxxxxxxxxx a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az Ajánlatkérő által biztosított hiánypótlás időtartama alatt. A hiánypótlás formai követelményeire az ajánlattal kapcsolatban előírt formai követelmények irányadók.

Azok a hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott dokumentumok, amelyek a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt szobába érkeznek, elkésettnek minősülnek, azokat az Ajánlatkérő nem bírálja el. Az előbbiek arra az esetre is vonatkoznak, ha az Ajánlattevő a dokumentumokat postai úton, kézbesítővel, vagy futárszolgálattal küldi be.

A kézbesítés hibáiból eredő késedelmeket az Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni.

12. Az ajánlatok értékelése Ajánlatkérő az értékelést részenként külön-külön a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel) szerinti értékelési szempont alapján végzi.

A legjobb ár-érték arány szerinti értékelés a Felolvasólapon szereplő „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)” és „Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó)” alapján történik.

Értékelési szempont			Súlyszám
1.	Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)	70
2.	Minőség kritérium	Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó) 1 fő tekintetében	30

Értékelési módszer ismertetése:

Alsó ponthatár: 1 pont, felső ponthatár: 100 pont.

A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról – szerint történik (KÉ.2016. évi 147. szám útmutatójának (a továbbiakban: Útmutató). Az Útmutató 1. számú mellékletben meghatározott módszereket a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint alkalmazva a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő) értékelési módszer esetében.

Pontkiosztás módszere

1. részszempont: Ajánlatkérő a pontkiosztás során az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képlet szerint jár el, azaz a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó megajánlás (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) kapja a maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra a pontszám. Az „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)” megajánlásnak meg kell egyeznie az Ajánlattevő által kitöltött Árazott költségvetésben (………………...xlsx megnevezésű file) szereplő, az

„Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)” sorában megadott értékkel

Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentum részeként Árazatlan költségvetést biztosít Ajánlattevő részére. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák,

a jelen Közbeszerzési dokumentum II. fejezet 4. pontjában előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Árazatlan költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a költségvetésben, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel.

Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő kizárja a nulla forintos megajánlás lehetőségét valamennyi, azaz a felolvasólapon szereplő, valamint az árazott költségvetésben szereplő ajánlati elemre tekintettel. Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nulla forintos megajánlás esetében a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont szerint érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot. Abban az esetben ha a felolvasólap, illetve az árazott költségvetés nem kerül teljes körűen kitöltésre, Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés

e) pont szerint akkor tekinti érvénytelennek, amennyiben a hiánypótlás a Kbt. 67.§ (7) bekezdésébe ütköző módon módosítaná a közbeszerzési eljárás eredményét.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazon költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített előírások betartásához szükségesek. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és hasznot is.

2. részszempont Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont bb) alpontnál megadott pontkiosztás során az egyenes arányosítás szerint jár el, azaz a legtöbb felelős műszaki vezetői gyakorlat hónapokban kifejezett megajánlás (1 fő tekintetében) a legkedvezőbb és kapja a maximális pontot (felső ponthatár), a legkevesebb felelős műszaki vezetői gyakorlat hónapokban kifejezett megajánlás (1 fő tekintetében) a minimális pontot (alsó ponthatár), a többi ajánlat elemére pedig egyenese arányosítással számolja ki a pontszámokat.

Minden megkezdett naptári hónap egész hónapnak minősül az értékelés során.

A szakember önéletrajza olyan tartalommal csatolandók, hogy abból az értékelési szempontként előírt releváns műszaki vezetői gyakorlat (év – hónap bontásban) maradéktalanul megállapítható legyen.

A fentiekben leírt mindkét részszempontnál így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban meghatározott súlyszámokkal megszorzásra. Törtszám esetén az ajánlatkérő kettő (2) jegyre kerekít.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

A legjobb ár-érték arány szerinti értékelés a Felolvasólapon szereplő Minőségi kritérium (Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó) mértéke, egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) elemekre adott megajánlás alapján történik.

Az Ajánlattevőnek a Közbeszerzési dokumentumok III. fejezete szerinti Vállalkozási szerződés tartalma, valamint a Műszaki Leírásban meghatározott műszaki követelmények ismerete mellett kell ajánlatát megtenni.

Az ajánlat kidolgozásakor Ajánlattevő vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlatkérő kéri ezért az Ajánlattevőt, hogy a vállalkozási szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban előírt követelményeknek megfelelően tegye meg ajánlatát.

13. Az ajánlatok elbírálása, vizsgálata

a) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását az alábbiak szerinti végzi: az ajánlatok elbírálása során az megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a Kbt. 3.§ 21. pontja szerinti közbeszerzési dokumentumban és a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban együtt:

„Közbeszerzési dokumentumok”), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő vizsgálatát Ajánlattevő által a Felhívás 13. pontjában, 14. pontjában és 22. pontjában kért illetve benyújtott nyilatkozatok alapján végzi el, és különösen a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokban, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§ szerinti igazolásban, az igazolás szerinti adatbázisokban foglaltak megfelelőségét vizsgálja, szükség szerinti hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítás kérést bocsát ki.

b) Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

c) Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési szempontok szerint.

d) Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan (Kbt. 69. § (7) bekezdés), bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett Ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

e) Ha Ajánlattevő az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, nyilatkozatokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a Közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), Ajánlatkérő ezen Ajánlattevő ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

f) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát is értékeli. (Ezzel a lehetőséggel Ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az Ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.)

g) A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha Ajánlatkérő megállapítja, hogy Xxxxxxxxxxx az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja Ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

14. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az Ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. (a Kbt. 79. § (1) bekezdése)

Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint

írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden Ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. (a Kbt. 79. § (2) bekezdése)

15. A szerződéskötés A szerződések megkötése részenként külön-külön a Kbt. Ötödik részében foglaltak szerint a Közbeszerzési dokumentum III. fejezete szerinti Szerződéstervezet alapján történik.

A szerződés nyertes Ajánlattevő általi aláírásához – ha ezt nem az Ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni – az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó, külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az Ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a Közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó összegezés megküldését követő leghamarabb 6. napon köti meg a szerződést.

Amennyiben nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést, úgy ezen tényt Ajánlatkérő a szerződéskötés meghiúsulásának tekintheti és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel köti meg, ha azt az összegezésben megjelölte.

A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult.

II. AZ AJÁNLAT

ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

1. Az ajánlat elkészítésének t a r t a l m i és f o r m a i követelményei

1.1 Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy Ajánlatkérő az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is kéri csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítást, a fordítás felelős fordításként is benyújtható. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy az idegen nyelven benyújtott dokumentum esetén a fordítást az Ajánlattevő készíti vagy készítteti el és cégszerű aláírásával hitelesíti. A fordítás tartalmáért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

1.2 Az Ajánlatkérő által előírt Ajánlattevői nyilatkozatokat eredetiben vagy hitelesített másolatban kell benyújtani, azonban a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban nyújthatók be, kivéve, ahol erről a Felhívás vagy a Közbeszerzési dokumentum másként rendelkezik.

1.3 Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén, az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

1.4 Az ajánlatot 1 példányban papír alapon (1 eredeti) továbbá a teljes ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formában (pl. pdf.) egyetlen dokumentumba beszkennelve, CD-n vagy DVD-n) valamint az árazott költségvetést XLS formátumban is be kell nyújtani közvetlenül vagy postai úton. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.

1.5 Ha az eredeti papír alapú példány és az elektronikus adathordozón olvasható példány között eltérés van, az eredeti papír alapú példány az irányadó.

1.6 Az ajánlatot írásban és zárt csomagolásban kell benyújtani.

1.7 A kért példányszámú ajánlatot és CD-t vagy DVD-t együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak.

1.8 Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Ajánlattevő(k) neve és címe; „AJÁNLAT –

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” , valamint

„Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”

1.9 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.

1.10 Az ajánlatok könnyebb kezelhetősége és tartalmának egyértelmű megállapítása érdekében az Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlat kerüljön összefűzésre és tartalmazzon oldalszámozást, valamint olyan tartalomjegyzéket, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

1.11 Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

1.12 Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

1.13 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia.

1.14 Ajánlatkérő fokozottan felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.

1.15 Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.

1.16 A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

1.17 Az ajánlatban a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalmú Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza az Ajánlattevők nevét, címét (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

1.18 A mennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő valamely a Felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tény vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

1.19 Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a Felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A Felhívás P.1. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (beszámoló) tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az átváltást és az azt megalapozó adatokat szükség esetén az adott nyilatkozatnak/igazolásnak kell tartalmaznia.

2. Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Az ajánlatok összeállításának érdekében az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy a felsorolt okiratokat és dokumentumokat a jelen Közbeszerzési dokumentum Nyilatkozatminták fejezetben található Tartalomjegyzék szerinti állítsák össze figyelemmel a Felhívás 13. pontjában, 14. pontjában, továbbá 22. pontjában foglaltakra.

3. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

A tájékoztató tevékenységet a következő szervezetek látják el:

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 35.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 00-0-000-0000

fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 49.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 00-0-000-0000

fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000.

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf. 675.

Tel.: 1/0000-000 Fax: 1/0000-000

Honlap: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Egészségvédelem:

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0-0.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 00-0-000-0000

Központi faxszám: 00-0-000-0000

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.

Postacím: 0000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 17-23.

Telefon: (00-0) 000-0000 Fax: (00-0) 000-0000

Email: xxx@xxxx.xx

A végzett tevékenység leírása: Budapest főváros valamint Pest megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – jogszabályban meghatározott esetek kivételével

– első fokon jár el.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke:

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről

- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról

- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról

- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról

- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról

- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről

- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról

- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról

- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)

- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve.

4. Árazott költségvetésre vonatkozó szabályok Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.4. pontja alapján részenként külön-külön árazatlan költségvetési kiírást bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.

Ajánlattevőknek kötelezettsége ajánlatuk részeként részenként külön-külön a kiadott költségvetés beárazott módon történő benyújtása. A kiadott árazatlan költségvetést kitöltve, változatás nélkül kell benyújtani papír alapon, valamint elektronikus adathordozón is! Az elektronikus adathordozón rögzített elektronikus ajánlati példány esetén az árazott költségvetést Microsoft Excel formátumban kell csatolni.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati ár (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) átalányár jellegére tekintettel Ajánlattevők kötelezettségét képezi minden munka elvégzése,

mely a Közbeszerzési dokumentum részét képezi, a tételes költségvetés soraitól függetlenül, és ez nem teremt alapot sem többletmunka elszámolására, sem a tartalékkeret felhasználására.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a beárazott költségvetés benyújtását az átalányár jellegű ajánlati ár (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) megalapozottsága érdekében, továbbá a Kbt. 72.§-a szerinti aránytalanul alacsony ár vizsgálat elvégzésének elősegítése érdekében írta elő. Erre tekintettel az árajánlat megalapozottsága esetén külön nem vizsgálja a költségvetésen belüli egyes tételeket az érvényesség szempontjából. Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tarja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indoklást.

Ajánlattevő köteles a Közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetés valamennyi tételét kitölteni, illetve megadni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.

Az ajánlati árnak (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.

Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Az ajánlati árnak (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) tartalmaznia kell mindazon a költségek és ráfordítások ellentételezését, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek.

• A nyertes Ajánlattevő a költségvetésben meghatározott költségeken felül egyéb díj- vagy költségigénnyel nem fordulhat az ajánlatkérő felé.

• A táblázatokban szereplő nettó egységárak a mindenkor hatályos ÁFA mértékével kerülnek elszámolásra.

• A kiadott árazatlan költségvetés „Összesítő” fülén szereplő „Összköltség” nettó értékeket kell az ajánlattevőnek a Felolvasólapon feltüntetnie. Amennyiben a Felolvasólapon közölt ellenszolgáltatási összeg és a költségvetési főösszesítő összesen sorában meghatározott ellenszolgáltatási összeg eltér, az ajánlatkérő az árazott költségvetés adatai alapján ellenőrző számítást végez, és amennyiben a számítás helyes, a költségvetési főösszesítő összesen sorát tekinti irányadónak. Amennyiben az árazott költségvetésben nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását a Kbt. 71. §

(11) bekezdése alapján az ajánlatkérő végzi el.

• Az értékelés alapját a kiadott árazatlan költségvetés „Összesítő” fülén szereplő „Összköltség” nettó érték képezi.

A kiadott költségvetést kitöltve, változtatás nélkül kell benyújtani papír alapon, valamint be kell nyújtani elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD) szerkeszthető formában is!

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban (költségvetésben) gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Mértékegység

A mértékegységek a műszaki leírásban alkalmazott mértékegységekkel megegyeznek (SI rendszerűek). A Mennyiség-kimutatásban és az Átalányár összesítőben használt rövidítéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

mm jelentése milliméter

m	jelentése	méter
fm	jelentése	folyóméter
mm²	jelentése	négyzetmilliméter
m²	jelentése	négyzetméter
m³	jelentése	köbméter
kg	jelentése	kilogramm
t	jelentése	tonna (1000 kg)
db	jelentése	darab
h	jelentése	óra
ó	jelentése	óra
km	jelentése	kilométer
l	jelentése	liter
%	jelentése	százalék
na	jelentése	névleges átmérő
n.d	jelentése	névleges diameter (átmérő)
m/m	jelentése	ember/hónap
m/d	jelentése	ember/nap
alk	jelentése	alkalom
érkm	jelentése	(kábel) ér kilométer
vkm	jelentése	vágány kilométer
vm	jelentése	vágányméter
pm	jelentése	pályaméter
sm	jelentése	sín méter
klt	jelentése	készlet
tkm	jelentése	tonna kilométer
csop	jelentése	csoport
egys	jelentése	egység

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a költségvetés valamennyi tételét be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. A költségvetési kiírás

„EGYSÉGÁR” oszlopában és/vagy „Anyag egységre” és „Díj egységre” oszlopaiban meg kell adni az egyes tételek egységárát.

Útmutató a költségvetés beárazásához és a kivitelezői teljesítés elszámolásához

Az ajánlati árnak (Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)) magába kell foglalnia az Ajánlattevő mindennemű költségét és kiadását és semmilyen háttér megállapodásnak nem lehet tárgya.

III. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME

Péteri Község Önkormányzata

cím: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx X. x. 2.

Tel: x00 00 000 000

Fax: x00 00 000 000

E-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx

Honlap: xxx.xxxxxx.xx

2. LEBONYOLÍTÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, ELÉRHETŐSÉGEI

ECOBIO SYSTEM Kft.

székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00-00. 1. em. 1

iroda: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00-00. 1. em. 1 kapcsolattartó: Zágoniné Xxxx Xxxxxxxxx

Telefon: 30/000 0000

Tel/Fax: 1/000-0000

E-mail: xxxxxx.xxxx@xxxxxx.xx

3. A KÖZBESZERÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 115.§ (1)-(4) bekezdés szerint Közbeszerzési eljárást indít – a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával – építési beruházás tárgyban, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot, továbbá arra, hogy tárgyalás tartása nem szükséges, melyre figyelemmel Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a jelen Közbeszerzési eljárásban legalább öt – a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit Ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes –szakmailag megbízható gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban Felhívást küldött.

4. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE

A jelen eljárásban a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Közbeszerzési dokumentum) közvetlenül kerül megküldésre a Kbt. 115. § (2) bek. szerinti gazdasági szereplő részére továbbá a Kbt. 115. § (7) bekezdés szerint az eljárás megindításával egyidejűleg Ajánlatkérő nyilvánosan közzéteszi honlapján a felhívást, továbbá a Közbeszerzési dokumentumokat Közbeszerzési Adatbázisban.

Ajánlatkérő Közbeszerzési dokumentumot készített, melyet térítésmentesen bocsát a potenciális ajánlattevők rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési dokumentum terjedelme miatt a faxon történő megküldése nem lehetséges, ezért Ajánlatkérő a Felhívás megküldésének napján Közbeszerzési dokumentumot elektronikus úton nem szerkeszthető formában és nyilatkozatmintákat szerkeszthető formában egyaránt megküldi Ajánlattevők részére. Erre irányuló írásos igény esetén, Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumot papír alapon is megküldi Ajánlattevő részére. A Közbeszerzési dokumentum teljes terjedelemben történő megismerhetőségét kérjük, elektronikus levélben visszaigazolni szíveskedjenek.

5. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 1.rész:

Ajánlatkérő részéről 2016. július 23. napján bejelentett Péteri, Xxxxxx xxxx 00. (243 hrsz.) előtti közterületi járda és padka - az alatta húzódó pince következtében kimosódott- balesetveszélyes állapotának helyreállítási munkáinak elvégzése a vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásainak, továbbá a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírásnak megfelelően.

2.rész:

Ajánlatkérő részéről 2016. július 16. napján bejelentett Péteri, Xxxxxx xxxx 00. (579 hrsz.) előtti közterületi járda - az alatta húzódó pince következtében kimosódott- balesetveszélyes állapotának helyreállítási munkáinak elvégzése a vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásainak, továbbá a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírásnak megfelelően.

3.rész:

Ajánlatkérő részéről 2016. július 15. napján bejelentett Péteri, Akácfa utca 779. hrsz és Xxxxx Xxxxx utca 427 hrsz. előtti árkok és útszakaszok helyreállítása a vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásainak, továbbá a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírásnak megfelelően.

4.rész:

Ajánlatkérő részéről 2016. július 23. napján bejelentett Bercsényi utca 246 hrsz, 386/1 hrsz előtti vízelvezető árkok és útszakaszok helyreállítása a vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásainak, továbbá a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírásnak megfelelően.

5.rész:

Ajánlatkérő részéről 2016. július 28. napján bejelentett Tölgyfa utca 639/1, 829 hrsz előtti vízelvezető árkok és útszakaszok helyreállítása a vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásainak, továbbá a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírásnak megfelelően.

A közbeszerzés trágyának részletes leírását valamennyi rész esetében a Közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

6. KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Építési beruházás megrendelése

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

(adott esetben)

Fő tárgy

45000000-7

További tárgy(ak)

45233200-1

7. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Szerződés típusa: vállalkozási szerződés mind az öt rész tekintetében a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján.

8. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Ajánlatkérő a szerződést határozott időre, a munkaterület átadást követő 5 hónapig tartó időtartamra tervezi megkötni mind az öt rész tekintetében külön-külön, amely a szerződés tárgyában megjelölt feladat teljes körű elvégzésének határideje.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

9. A TELJESÍTÉS HELYE

A teljesítés helye: NUTS-kód HU-01

Nyertes ajánlattevő a Közbeszerzési dokumentumokban megjelölt helyszíneken saját eszközeivel teljesít.

10. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETVE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§-ában előírtaknak, továbbá és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletnek megfelelően, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződésben foglalt feltételek szerint. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136.§ (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.

Ajánlatkérő a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint a Kbt. 135.§ (5) bekezdés szerint biztosít lehetőséget részszámlák benyújtására. Ajánlatkérő az Ajánlattevő(ke)t megillető ellenszolgáltatást a részszámla Ajánlatkérő általi igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. §-ában meghatározottak szerint. Ajánlatkérő lehetővé teszi előleg biztosítását, melynek részletes szabályait a szerződés tartalmazza.

A számlázás részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

11. RÉSZAJÁNLATTÉTEL ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya több káreseményhez kapcsolódik, a kifizetés több támogatási szerződéshez kapcsolódik, Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja.

Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.

12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, SÚLYOZÁS

Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel) szerinti értékelési szempont alapján végzi.

A legjobb ár-érték arány szerinti értékelés a Felolvasólapon szereplő „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)” és „Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó)” elemekre adott megajánlás alapján történik.

Mind az öt rész tekintetében:

Értékelési szempont			Súlyszám
1.	Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)	70
2	Minőség kritérium	Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó) 1 fő tekintetében	30

Értékelési módszer ismertetése:

Alsó ponthatár: 1 pont, felső ponthatár: 100 pont.

13. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT KIZÁRÓ OK(OK) ÉS IGAZOLÁSI MÓDJA(I) KIZÁRÓ OKOK: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114.§ (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§ szerint kell igazolnia.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése értelmében ajánlattevőnek az ajánlatban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a Korm. rendelet 10.

§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti

- korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt.67. § (4) bekezdés).

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.

Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és a Korm. rendelet 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a Korm. rendelet 30. §-ban és a Korm. rendelet 39.

§-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Korm. rendelet 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett

14. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉSÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD

14.1 PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG

P.1. ALKALMASSÁGI FELTÉTEL:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.

14.2 MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. ALKALMASSÁGI FELTÉTEL:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését írja elő Ajánlatkérő. Xxxxxxxxxxx a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat azzal, hogy Ajánlatkérő a Korm. rend. 25. § (2) bekezdése szerint a Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontjában foglalt igazolási mód helyett elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevőnek kizárólag a Kbt. 69. § (7) bekezdése estében a Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint kell igazolnia alkalmasságát, azaz a szerződést kötő másik fél által adott igazolást kell benyújtania.

Az igazolásban meg kell adni: - az építési beruházás tárgyát,

- az ellenszolgáltatás összegét

- a teljesítés idejét (év, hó bontásban, -tól –ig megadásával) és helyét,

továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e..

§-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M.1. alkalmassághoz előírt igazolási mód helyett.

Az M.1. pont esetében a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, figyelemmel a Kbt. 65.§ (9) és (11) bekezdésére. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. alkalmasság minimumkövetelménye(i) 1. rész:

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik:

1.rész esetében:

referenciával is teljesíthető – útépítési és/vagy út helyreállítási és/vagy útalap /és/vagy mélyépítési munkákra vonatkozó referenciával.

A referencia időpontja vonatkozásában ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követő teljesítés idejét tekinti relevánsnak.

2.rész esetében:

az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított előző öt éves (hatvan hónap) időszak alatt szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 1 500 000 Ft értékű – mely érték több referenciával is teljesíthető – útépítési és/vagy út helyreállítási és/vagy útalap /és/vagy mélyépítési munkákra vonatkozó referenciával.

A referencia időpontja vonatkozásában ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követő teljesítés idejét tekinti relevánsnak.

3.rész esetében:

az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított előző öt éves (hatvan hónap) időszak alatt szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 5 000 000 Ft értékű – mely érték több referenciával is teljesíthető – útépítési és/vagy út helyreállítási és/vagy útalap /és/vagy mélyépítési munkákra vonatkozó referenciával.

A referencia időpontja vonatkozásában ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követő teljesítés idejét tekinti relevánsnak.

4.rész esetében:

az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított előző öt éves (hatvan hónap) időszak alatt szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 1 000 000 Ft értékű – mely érték több referenciával is teljesíthető – útépítési és/vagy út helyreállítási és/vagy útalap /és/vagy mélyépítési munkákra vonatkozó referenciával.

A referencia időpontja vonatkozásában ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követő teljesítés idejét tekinti relevánsnak.

5.rész esetében:

A referencia időpontja vonatkozásában ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követő teljesítés idejét tekinti relevánsnak.

Közös ajánlattétel esetén az M.1. pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Az M.1. alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése irányadó.

15. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

2017. március 23. 1000 óra.

16. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, MÓDJA

Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 1000 – 1400 óra között, pénteken 900 – 1000 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 900-től az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címen lehet személyesen benyújtani:

ECOBIO SYSTEM Kft.

0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00-00. 1. em. 1. (megközelítés a 1034 Budapest, Bokor u. 2-4. felől)

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

17. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlattétel nyelve magyar, az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK IDEJE ÉS HELYE

Ideje: 2017. március 23. 1000 óra Helye: ECOBIO SYSTEM Kft.

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00-00. 1. em 1. (A cím megközelítése a 1034 Xxxxxxxx, Xxxxx x. 2-4. szám felöl)

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek és szervezetek vehetnek részt. Az ajánlatok bontási eljárása a Kbt. 68.§ (1)-(6) bekezdésében leírtak szerint történik. A bontáson Ajánlatkérő képviselője ismerteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti adatokat.

19. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

20. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁS, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő sem ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettséget, sem a Kbt. 134.§-a alapján igényelhető biztosítékot.

21. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) és (3) bekezdése alapján az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy

– a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

22. EGYÉB INFORMÁCIÓK

22.1 Kiegészítő tájékoztatás

A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az a gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet.

Ajánlattevők a Felhívással és a Közbeszerzési dokumentummal kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a kapcsolattartóként megjelölt ajánlatkérő nevében eljáró szervezettől faxon és elektronikus úton (e-mailen) is eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát.

22.2 Hiánypótlás

Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági szereplő tekintetében egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.

22.3 Közös ajánlattétel

• Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a Kbt. 35.§ (2)–(3) bekezdésére.

• Közös ajánlattétel során a gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén együttműködési (konzorciumi) megállapodást kell kötni, amelyben meg kell jelölni a kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. Az együttműködési (konzorciumi) megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése során ki milyen feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg a szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az egyes feladatok, kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik.

• Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő a közös ajánlattevők alkalmasságát a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint vizsgálja.

• Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők a teljesítésükre vonatkozó számláik kibocsátásáról külön- külön kötelesek gondoskodni. A számlák kifizetésével kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Alvállalkozó igénybe vétele esetén Ajánlatkérő a kifizetésre a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó rendelkezésket köteles alkalmazni.

Közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodásnak részletesen tartalmaznia kell a Közbeszerzési dokumentum Általános információk 3.8. pontjában meghatározottakat.

Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodás közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, ezért Ajánlatkérő a jelen pont szerinti megállapodást eredetiben vagy hiteles másolatban kéri benyújtani.

22.4 Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok

• Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő (közös ajánlattevők) kifejezett nyilatkozatát a Xxxxxxxx feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

• Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

• Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azt a fő,számszerűsíthető adatot, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül) szerinti információkat.

• Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő tervezetten alvállalkozót kíván igénybe venni;

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban.

• Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő valamely, a Felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

• Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.

• Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására szolgáló dokumentumok (figyelemmel a Felhívás 14.2. pontjában foglalt előírásokra).

• Műszaki szakmai ajánlat

Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentum részeként Árazatlan költségvetést biztosít Ajánlattevő részére, helyszínenként külön-külön. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a Közbeszerzési dokumentumban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Árazatlan költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a költségvetésben, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel.

• Egyéb dokumentumok

o Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási

címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, lakcímének feltűntetése mellett.

o Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

22.5 Minősített ajánlattevők jegyzéke

Az ajánlatkérő felhívja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit az M.1. pont alkalmassági követelmények tekintetében.

22.6 Az ajánlatra vonatkozó formai előírások

• A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján Az ajánlatot 1 példányban papír alapon (1 eredeti) továbbá a teljes ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formában (pl. pdf.) egyetlen dokumentumba beszkennelve, CD-n vagy DVD-n) valamint az árazott költségvetést XLS formátumban is be kell nyújtani közvetlenül vagy postai úton. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.

• Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írnia úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.

• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátniuk.

• A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,

• A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: Ajánlattevő(k) neve és címe; „AJÁNLAT –

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása”

, valamint „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”

22.7 Egyéb információk

• Ajánlatot csak az az gazdasági szereplő nyújthat be aki a részére megküldött dokumentáció átvételét írásban visszaigazolja Ajánlatkérő részére. (A dokumentációt átvevő a dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át.)

• A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás során valamely dokumentumbenyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.

• Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok esetében az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását: garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás.

• Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

• A gazdasági szereplőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából

aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.

• Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket – az írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével – a Kbt. 79. § (1)–(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.

• Xxxxxxxxxxx tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ajánlattevő viseli annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, amelyet ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció előír.

• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára rendelkezik a szerződés teljes időtartamára és tárgyára vonatkozó 10 millió Ft/év és 3 millió Ft/káresemény, összegű felelősség biztosítással vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti tárgyi közbeszerzési eljárásra, amelynek kedvezményezettje Ajánlatkérő mind az öt rész tekintetében.

• Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az ár-érték arány szerinti értékelés minőség szempontjára tett megajánlás szerinti szakemberre vonatkozó nyilatkozatát, a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát olyan tartalommal csatolandók, hogy abból az értékelési szempontként előírt releváns műszaki vezetői gyakorlat (év – hónap bontásban) maradéktalanul megállapítható legyen valamint a szakember nyilatkozatát rendelkezésre állásáról.

• A Felhívásban és Közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

• Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.

• Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, a Felhívás megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által a Felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

• Ajánlat kérő előírja, hogy Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

• Ajánlatkérő nem él a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglalt lehetőségekkel.

• Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdés alapján alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének 65%-át, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt (Kbt. 138.§ (5) bekezdés).

• Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a Közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

• Irányadó jog: a jelen Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai, továbbá a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja továbbá Xxxxxxxxxxxx figyelmét arra, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze.

23. AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:

2017. március 13.

IV. SZERZŐDÉSTERVZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

- tervezet –

…. RÉSZ1

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a

Péteri Község Önkormányzat

Székhely: ……………………………..

Cégjegyzékszám: …………………………….

Adóigazgatási szám: …………………….

Pénzforgalmi jelzőszám: …………………………

Statisztikai számjel: ………………………….

Képviseli: polgármester

Telefax: ……………………...

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről a(z)

******************

Székhely: …………………………….

Cégjegyzékszám: …………………………….

Adóigazgatási szám: …………………………….

Pénzforgalmi jelzőszám: …………………………….

Statisztikai számjel: …………………………….

Képviseli: …………………………….

Telefax: …………………………….

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

valamint

******************

Székhely: …………………………….

Cégjegyzékszám: …………………………….

Adóigazgatási szám: …………………………….

Pénzforgalmi jelzőszám: …………………………….

Statisztikai számjel: …………………………….

Képviseli: …………………………….

Telefax: …………………………….

mint vállalkozó (a továbbiakban az együttműködési megállapodásban részes Felek együttesen: „Vállalkozó”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet szerinti vissza nem térítendő vis maior támogatás alapján „…………………..” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik rész 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) folytatott le, amely Közbeszerzési eljárás nyertese a … rész3 tekintetében Vállalkozó lett. A beruházást Megrendelő 90%-ban a vissza nem térítendő vis maior támogatásból, 10% önerőből finanszírozza.

1 A rész száma a szerződés megkötésekor kerül véglegesítésre az elnyert résznek megfelelően.

2 A Szerződés szövege (dőlt betűkkel) közös ajánlattételre tekintettel azzal, hogy a sorok száma az Együttműködési megállapodásban részes feleknek megfelelően bővíthető, illetve az Együttműködési megállapodás a Szerződés mellékletét képezi.

3 A rész száma a szerződés megkötésekor kerül véglegesítésre az elnyert résznek megfelelően.

1.2. A Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Ajánlattételi felhívás”), a Kbt. 3.§ 21. pontja szerinti közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”) – különös tekintettel annak, a Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírására (a továbbiakban: „Műszaki leírás”), valamint a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”) alapján jött létre.

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az Ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó Ajánlata és – amennyiben releváns – annak hiánypótlása.

1.4. Felek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. § (1) – (2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.

1.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozók közös ajánlatot adtak be a jelen Szerződés elnyerése és a teljesítése érdekében, egyetemleges felelősségvállalásuk mellett. Vállalkozók közötti feladat- és felelősség megosztást külön okiratba foglalt Együttműködési Megállapodás tartalmazza, amely jelen Szerződés

6. számú mellékletét képezi.4

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Jelen Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja fenti Előzmények között nevesített „Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyú a vis maior támogatási forrás keretében történő építési kivitelezési munkáinak (a továbbiakban: „Munka”) elvégzését Péteri község, utca helyszíneken a Szerződésben

és a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.

2.2. A jelen Szerződés tárgya szerinti Munkák részletes leírását, műszaki tartalmát a Közbeszerzési dokumentumok és költségvetés, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó által a Közbeszerzési eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott Ajánlat határozza meg. A Munka részletes leírását és a mennyiségeket a Szerződés 1. számú melléklete, az Ajánlattételi felhívás, valamint a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2.3. Felek már ehelyen rögzítik, hogy Megrendelőnek érdeke fűződik a jelen Szerződésben meghatározott időtartamon belül történő végteljesítéshez, ezért jelen Szerződés rendelkezéseit ennek figyelembevételével állapították meg. Vállalkozó a fentieket tudomásul vette, egyúttal kijelenti, hogy a határidőben történő teljesítésre képes, elmulasztásának jelen Szerződésben meghatározott, illetve jogszabályon alapuló jogkövetkezményeit pedig kifejezetten vállalja.

3. FELEK SZERZŐDÉST ÉRINTŐ KIJELENTÉSEI

3.1. Vállalkozó – jelen Szerződésben foglaltakra is tekintettel – kijelenti, hogy

• kész és képes jelen Szerződés szerinti tevékenységet Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével ellátni, továbbá Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre,

• rendelkezik a tevékenység ellátáshoz szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal, és azokkal a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, különös tekintettel rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló

– ilyen szakképesítésű szakmunkással,

• kijelenti, hogy szerepel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, az építőipari vállalkozói kivitelezők nyilvántartásában, nyilvántartási száma: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: szerződéskötéskor kitöltendő

• rendelkezik a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges építőipari tevékenységet végzőkre előírt hatósági és egyéb engedéllyel, okiratokkal, melyek érvényességét a Szerződés hatálya alatt folyamatosan biztosítja,

4 A Szerződés szövege (dőlt betűkkel) közös ajánlattételre tekintettel azzal, hogy az Együttműködési megállapodás a Szerződés mellékletét képezi.

• nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére,

• a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ellenszolgáltatás kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak.

3.2. Megrendelő – jelen Szerződésben foglaltakra is tekintettel – kijelenti, hogy

• a jelen Szerződés tárgyát képező helyreállítás (építőipari kivitelezési tevékenység) elvégzését a Megrendelő részben saját forrásból, részben a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján megítélt vis maior támogatásból finanszírozza.

3.3. Felek – jelen Szerződésben foglaltakra is tekintettel – kijelentik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező helyreállítás nem engedélyköteles.

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE, HELYE

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a munkaterület átadást követő 5 (öt) hónap alatt elvégezni.

4.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 7. pontja szerint (a továbbiakban: „Készre jelentés”), továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban. „Műszaki átadás-átvétel eljárás”) a Szerződés

3.1. pontjában írt határidőig megkezdte.

4.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.4. A teljesítés helye: Péteri község5

a) … rész: …………. utca ….., hrsz.

5. VÁLLALKOZÓ FELADATAINAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

A munkaterület átadásának időpontja: jelen Szerződés aláírását követő legkésőbb tizenöt (15) napon belüli időpontra a műszaki ellenőr tűzi ki.

6. ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK, KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI

MUNKA SORÁN

6.1. Vállalkozó köteles a teljesítés során a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. A munkaterület (a továbbiakban:

„Munkaterület”) átadását a Felek az egyidejűleg megnyitott építési naplóban rögzítik. Az építési napló megnyitásának időpontja a Xxxxxxxxxxxx átadásának napja. A Munkaterület átadásával egyidejűleg Vállalkozó és Megrendelő meghatározza a kooperáció időpontjait is. Megrendelő szavatolja, hogy a Munkaterület – a Szerződésben, illetve a Közbeszerzési dokumentumokban foglalt használati, vagy műszaki korlátozásokat figyelembe véve – munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére áll a Munka teljes időtartama alatt.

6.2. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli.

5 A rész száma és a teljesítés helye a szerződés megkötésekor kerül véglegesítésre az elnyert résznek megfelelően.

6.3. Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

6.4. Megrendelő a Munkaterület átadása előtt jogosult videofelvételt és/vagy fényképeket készíteni a Munkaterület környezete állapotának dokumentálása céljából. Felek a videofelvételt és fényképeket teljes bizonyító erejűnek fogadják el a közöttük esetlegesen felmerülő, a Munkaterület környezete eredeti állapotával kapcsolatos jogvitában.

6.5. Vállalkozó feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és közterületek biztosítása. Amennyiben a teljesítés során keletkező hulladék tárolása csak közterület használatával lehetséges, az ezzel járó költségeket és (eljárási, engedélyeztetési) feladatokat a Vállalkozó köteles viselni, illetve ellátni. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a Munka végzése során keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá a Munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni.

6.6. Megrendelő a Munkát legalább nyolc (8) naponta köteles – műszaki ellenőre útján – ellenőrizni. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy hiányossága esetén a Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól. Az eltakarásra kerülő és Vállalkozó által készített szerkezeteket csak a műszaki ellenőr építési naplóba rögzített engedélyével és az eltakarásra kerülő részek fényképes (.jpg) formátumú dokumentálását követően lehet eltakarni.

6.7. A Megrendelő műszaki ellenőrének neve, beosztása, címe, telefonszáma, valamint meghatalmazásának köre:

Név: szerződéskötéskor kitöltendő

Cím: szerződéskötéskor kitöltendő Névjegyzéki száma: szerződéskötéskor kitöltendő telefonszáma: szerződéskötéskor kitöltendő

e-mail: szerződéskötéskor kitöltendő

A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve, címe és telefonszáma: Név: szerződéskötéskor kitöltendő

Cím: szerződéskötéskor kitöltendő Névjegyzéki száma: szerződéskötéskor kitöltendő Telefon: szerződéskötéskor kitöltendő

e-mail: szerződéskötéskor kitöltendő

6.8. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételétől – az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől – kezdve, annak befejezéséig elektronikus e-építési naplót (a továbbiakban: „E-építési napló”) köteles folyamatosan vezetni, és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén tartani. Megrendelő az E-építési naplót folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az E-építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Felek az E-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

6.9. Az E-építési naplót Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal és formában köteles vezetni, illetve rendelkezésre bocsátani, oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon követhetőek legyenek (ún. aktív adatközlés).

6.10. Az E-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Megrendelő köteles az E-építési naplót a Szerződés adatainak rögzítésével készenlétbe helyezni, míg a Vállalkozó

által esetlegesen igénybe vett alvállalkozó, közreműködő e-alnaplóját az alvállalkozói Szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan Vállalkozó állítja készenlétbe.

6.11. Vállalkozó csak olyan munkavállalókat foglalkoztathat Megrendelő területén, akiknek érvényes személyi okmányaik, munkavállalási engedélyük van, Vállalkozónál (ill. alvállalkozójánál) bejelentett módon dolgoznak, szakmailag és egészségügyileg alkalmasak a munkavégzésre, és – igazoltan – megfelelő munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesültek. A Vállalkozó munkavállalói kötelesek munkavégzésre alkalmas állapotban, tiszta és kulturált munkaruhában megjelenni a kijelölt Munkaterületen. A Vállalkozó munkavállalói által – akár a Megrendelő, akár harmadik személyek részére – okozott károk megtérítéséért a Vállalkozó készfizető kezességet vállal.

6.12. A Vállalkozó a Szerződés szerinti Munkát az előírt határidőre, a mindenkor hatályos magyar és európai szabványoknak és a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, továbbá a műszaki leírásban foglaltak szerinti minőségben köteles elvégezni.

6.13. Előzetesen bejelentett Megrendelői igény szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját, Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be.

6.14. Vállalkozó a vállalkozási költségvetésben kiírt anyagokat – az időben való megrendelés dokumentálása mellett, kizárólag a Megrendelő jóváhagyása után – jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni, de előzetesen be kell szereznie a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr írásos jóváhagyását. A Megrendelő abban az esetben jogosult a fentiek szerinti helyettesítő termék elutasítására, ha az érinti a műszaki szakértői nyilatkozat alapján kialakított összképet.

6.15. Amennyiben olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a Felek kötelesek egymást az akadály felmerülésekor, vagy a fenyegető akadályról való tudomásszerzéskor haladéktalanul írásban értesíteni. A Vállalkozónak a műszaki tartalmat, valamint a munkák befejezésének határidejét érintő körülmény esetén az akadályértesítést az építési naplóba történt bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell küldenie a Megrendelőnek, ebben az esetben a közlés a levél kézhezvételével hatályosul.

6.16. A szerződésszegés alóli kimentés alapjául a megfelelően közölt akadályértesítés szolgálhat, amennyiben az akadály a Vállalkozónak nem felróható, és nem az ő érdekkörébe tartozik.

6.17. Amennyiben a Vállalkozó valamely lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és a jogsértő magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel, vagy annak következményeit felszólítás ellenére sem küszöböli ki haladéktalanul, és ezért károsodás veszélye fenyeget, a Megrendelő jogosult a munkavégzést azonnali hatállyal felfüggeszteni, illetve megtiltani mindaddig, amíg a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítésre biztosítékot nem nyújt, vagy a Vállalkozó (illetve a Vállalkozó költségén a Megrendelő) a szerződésszegés jogkövetkezményeit el nem hárítja.

6.18. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó lényeges kötelezettségének minősülnek különösen a felelősségbiztosítás fenntartására, a más vállalkozókkal való együttműködésre, az útvonalak tisztán tartására, a munkavállalók alkalmazására, az építési napló vezetésére, a zajhatással járó munkák időpontjára vonatkozó feltételek. A munkálatok felfüggesztésének, illetve megtiltásának időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít (azt nem módosítja).

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, UTÓ- FELÜLVIZSGÁLAT

7.1. Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült Munka, illetve annak eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak, a Szerződésben foglaltaknak (különös tekintettel a minőségi előírásokra), továbbá a kivitelezés tárgya szerinti közlekedési építmények alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra.

7.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a Munkaterület és az anyag- és törmelékszállítási útvonalak megtisztított állapota, a pipere takarítás elvégzése, és a Vállalkozó által be nem épített, valamint a tulajdonát képező eszközöktől való mentessége.

7.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig két példányban a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Munka, a beépített anyagok és berendezések minőségét igazoló bizonylatokat, megfelelőségi igazolásokat (nyilatkozatokat), a gyártóművi és a hazai honosítási műbizonylatokat (illetve ezek szakfordító által elkészített magyar nyelvű fordítását), a szükséges vizsgálati eredmények okmányait, és üzemelési és karbantartási utasításokat, valamint a megvalósulási terveket.

7.4. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a 9.6 és 9.8.pontban rögzített feltételek – akár részleges – hiánya az átadás-átvételi eljárás megkezdését, illetve lezárását kizárja, és az ebből adódó késedelem a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik.

7.5. Átadás-átvételi eljárás lefolytatására egy alkalommal, az építési kivitelezési munkák befejezése után kerül sor.

7.6. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárással érintett munkák befejezésekor a Megrendelőt készre jelentő levélben értesíteni. A Megrendelő a készre jelentő levél kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról értesíteni a Vállalkozót, amely nem lehet későbbi időpont, mint a készre jelentő levél kézhezvételétől számított 8. (nyolcadik) munkanap. Ez a rendelkezés megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a munkák elvégzésével Vállalkozó késedelembe esik, vagy előteljesítésre kerülne sor.

7.7. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama legfeljebb tizenöt (15) munkanap. Az eljárás lezárásakor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:

• az eljárásban részt vevő személyek nevét, beosztását, a képviselt szervezet nevét,

• az átadás-átvételi eljárás megkezdésének és lezárásának napját,

• a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket

• a Megrendelőnek az építési napló vezetésére, lezárására, a munkálatok során felmerült rendhagyó körülményekre tett észrevételeit,

• a teljesítés elfogadásának, vagy megtagadásának tényét,

• a teljesítés elfogadásának megtagadása esetén annak indokát,

• a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),

• a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,

• a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket (a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart- e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér),

• a jegyzőkönyv keltét.

7.8. A jegyzőkönyvet Megrendelő képviselője veszi fel, és Xxxxx annak minden oldalát aláírják, továbbá mellékelni kell hozzá Vállalkozó által Megrendelőnek átadott dokumentumokat.

7.9. Megrendelő kisebb hibák, hiányosságok alapján is jogosult az átvétel megtagadására, amennyiben azok más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán akadályozzák a zavartalan használatot, vagy összességükben jelentős hibának tekinthetők. Amennyiben a teljesítés csak részben hibás, vagy hiányos. Megrendelő jogosult, de nem köteles a teljesítés részbeni, egyes munkarészekre kiterjedő ideiglenes átvételére (előzetes átadás). Ebben az esetben a Munkaterület az átvett munkarészekkel csökken. Az előzetes átadás részteljesítésnek nem minősül, a teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények ebben az esetben is a Munka teljes átvételével állnak be az egész Munka vonatkozásában, azzal a kivétellel, hogy az átvett munkák tekintetében a kárveszély – a hibák kijavításának időtartamát kivéve – az átvétellel a Megrendelőre száll át.

7.10. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására jogosult személy: szerződéskötéskor kitöltendő

7.11. A Munkaterület átadása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglalt rendelkezések szerint történik.

7.12. Az átadás-átvétel napjától számított 12 (tizenkettő) hónapon belül a jelen Szerződés alapján elvégzett munkák utó-felülvizsgálati eljárását meg kell tartani. A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati

eljárást, melyre a Vállalkozót meghívja 15 (tizenöt) naptári nappal az eljárás megkezdése előtt, a Megrendelő által kiállított hibajegyzék egyidejű csatolásával. A Vállalkozó az utó-felülvizsgálati eljárás során jelzett hibák esetén azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat.

8. VÁLLALKOZÓI DÍJ

8.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az elvégzendő feladat nem építési hatósági engedély köteles, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:

„Áfa tv.”) általános rendelkezései szerint történik.

8.2. Vállalkozó, a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó, a Szerződés 7.10. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) alapján állít ki és azzal együtt nyújt be Műszaki ellenőr részére.

8.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó szerződéskötéskor kitöltendő ,-Ft azaz nettó szerződéskötéskor kitöltendő forint összegű Vállalkozói díj illeti meg a Szerződés 9.5. pontjában részletezetteknek megfelelően. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

8.4. A Vállalkozói díj magában foglalja a Szerződés 1. számú melléklete, Közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlata szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.

8.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket, így különösen:

• a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai,

• a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,

• előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit,

• több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek,

• anyagbeszerzési költségek,

• szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,

• bérjellegű költségek, bér és annak járulékai,

• valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei,

• a Szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek,

• szabadalmi és licencia költségek,

• Szerződés szerinti fenntartási költségek,

• jótállási, szavatossági költségek,

• helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek,

• a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (pl. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, burkolatbontási, stb.) kapcsolatos költségek,

• a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges példányszámban való másolásának költségét,

• az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek,

• a szükséges fordítási költségek,

• eljárási, tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek,

• hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket,

• a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait (közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a felvonulási terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket,

• ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét,

• a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges helyreállítási költségét,

• a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségeket,

• a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit,

• minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pl.: licencdíj, időjárási körülmények miatti többletköltségek, stb.),

• Munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket,

• meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket,

• az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű teljesítéséhez, a létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési engedélyeinek beszerzéséhez szükséges és előírt Munka járulékos költsége és díja,

• bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló tervekben, a Közbeszerzési dokumentumokban és a Szerződés 1. számú mellékletében, állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei,

• a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti költségeket.

A beárazott költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak kell tekinteni és tartalmaz minden, az adott tétel megvalósításához szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját). Ezen felül tartalmazza a Munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint – a Ptk. 6:123. §- a szerinti - kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.

8.6. Mivel Xxxxx átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a továbbiakban:

„Pótmunka”) ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka”) ellenértékének megtérítésére nem jogosult. Megrendelő köteles azonban megtéríteni Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve hogy a költség jellege olyan, hogy arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított.

8.7. Vállalkozó az általa megadott átalányárat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt.

8.8. A Vállalkozói díjban figyelembe vett, de a költségvetési kiírásban előirányzatként szereplő tételek esetében, Megrendelő tételes elszámolást alkalmaz. Ezen tételek elszámolása a Műszaki ellenőr által leigazolt tételes felmérés alapján lehetséges.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK, ELŐLEG

9.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott Xxxxx ellenértékének 100%-os pénzügyi fedezetével a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján megítélt 90%-os vis maior támogatás alapján és 10%-ban saját forrásból rendelkezik.

9.2. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg”) kifizetését a Szerződésbe foglalt teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ának megfelelő összegben, amelyet a Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdése értelmében legkésőbb a Munkaterület igazolt átadását követő tizenöt (15) napon belül köteles kifizetni Vállalkozó részére. Abban az esetben, ha a Megrendelő által biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a Vállalkozó által benyújtott utolsó számlában kerül sor, az abból történő levonás révén.

9.3. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt legkésőbb a Munkaterület átadását megelőző nyolc (8) napon belül benyújtsa a Megrendelő részére.

9.4. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az „Előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie.

9.5. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. Megrendelő a Munkák elvégzését az alábbiak szerint számolja el, amelynek értelmében Vállalkozó, valamint adott esetben a teljesítésbe a Kbt. 138.§-a alapján bevont valamennyi alvállalkozó (a továbbiakban: „Alvállalkozó”) az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:

a) 1. részszámla (előlegszámla): …………………Ft + ÁFA, azaz ……… forint, melynek megfizetése legkésőbb az építési Munkaterület átadását követő 15 napon belül történik;

b) 2. részszámla: a jelen Szerződés 4.4. pontjában megjelölt teljesítési helyszínen elvégzésére kerülő Munkához szükséges anyagok biztosítása után, melynek értéke az árazott költségevetésben megajánlott összeg Összesen anyag nettó …………… Ft + ÁFA, azaz

……………………………. Ft + ÁFA

c) 3. részszámla (végszámla): a sikeres átadás-átvételt követően nyújtható be a szerződéses tevékenység összesen értékéből fennmaradó, …………………Ft + ÁFA (azaz összesen 100%) értékben azzal, hogy az előleg összege a 3. részszámlából kerül levonásra.

Fentiek alapján Vállalkozó egy előlegszámla, egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a műszaki teljesítéssel összhangban, kizárólag szabályszerű, Megrendelő által jóváhagyott, elismert teljesítési igazolás alapján.

9.6. A számlák kiállítására Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által – felmérés alapján - leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítés igazolás alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének betartása mellett. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, annak betartásával a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős – nem szerződésszerű. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az E-építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő Alvállalkozó vett részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

9.7. A Teljesítésigazolás a számlák kötelező melléklete, tekintettel arra, hogy Megrendelő a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatás szerint köteles a továbbszámlázás keretében a kiállított számla mellékleteként benyújtani a Támogatónak a számla kiállítását megalapozó, a Szerződés teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolást is. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (különösen: Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás száma, továbbá utalást a vis maior támogatásra).

9.8. Az egyes számlákban kizárólag a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Műszaki ellenőr szükségesnek tart az ilyen számlák igazolásához.

9.9. Megrendelő a 9.5. pont szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez Alvállalkozót - a Vállalkozói díjat a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján fizeti meg Vállalkozó részére történő banki átutalással a számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül. Amennyiben Vállalkozó Alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés értelmében az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:

„322/2015. (X.30.) Korm. rendelet”) foglaltak szerinti módon fizeti meg a Vállalkozói díjat banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben Megrendelő – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően – a 191/2009. Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint fizeti meg a Vállalkozói díjat.

9.10. A Teljesítés igazolás kiadását követően a Vállalkozó, illetve a Szerződés 9.6. pontjában megjelölt esetben az Alvállalkozók tizenöt (15) napon belül jogosultak számlát benyújtani a Megrendelő részére.

9.11. A szabályszerűen kiállított számlát a Megrendelő nevére szerződéskötéskor kitöltendő és címére (szerződéskötéskor kitöltendő) kell kiállítani és mellékletekkel együtt, kell benyújtani három (3) példányban Megrendelő részére.

9.12. A Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult átruházni (a továbbiakban:

„Engedményezés”).

9.13. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljes körűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került.

9.14. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés alapján a Megrendelő által teljesítendő kifizetésekre – tekintettel arra, hogy a szerződés közbeszerzési eljárás alapján kerül megkötésre – az Art. 36/A.§-ának rendelkezései alkalmazandók.

9.15. Megrendelő tájékoztatja továbbá a Vállalkozót, hogy az Art. 36/A. §-ában meghatározott kötelezettségek – így a tájékoztatási kötelezettség – őt is terhelhetik a Kbt. és a Ptk. szerinti esetleges alvállalkozói irányában.

9.16. A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében az Art. személyi hatálya alá tartozó Vállalkozónak választása szerint:

• szerepelnie kell a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, vagy

• a jelen szerződés szerinti számla benyújtási címre a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi – az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerinti – együttes adóigazolást kell benyújtania (melynek az Art. 85/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia). Ez esetben az adóigazoláshoz Vállalkozónak kísérőlevet kell csatolnia, amelyben fel kell tüntetnie a vonatkozó számla (számlák) számát, valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az adóigazolás, illetve a kísérőlevél beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. (ötödik) nap.

Adóigazolás hiányában, feltéve hogy Vállalkozó az adózói adatbázisban nem szerepel, Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes beérkezés esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani.

9.17. Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén az ellenérték megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók. Felek megállapodnak, hogy nem alkalmazhatóak a késedelmes fizetés szabályai, jogkövetkezményei, ha a Megrendelő az Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő feltételek teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti határidőben a kifizetés jogszabály szerinti előfeltételeit, a Megrendelő fizetési határideje a Vállalkozó késedelmének idejével meghosszabbodik.

9.18. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és költségátalány felszámítására jogosult.

10. KÖTBÉR, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS

10.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, az Ajánlattételi felhívásában, a Közbeszerzési dokumentumokban, a Szerződés 1. számú mellékletében, az Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak.

10.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó teljesítési határidő első napjától számítottan a szerződésszerű teljesítés napjáig terjedően 10.000 Ft/megkezdett nap késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-át. Amennyiben Vállalkozó késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a teljes nettó

Vállalkozói díj 20 %-át, abban az esetben Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállni (amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését), vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 10.4 pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben a Megrendelő – akár a teljesítési határidő lejárta előtt – póthatáridőt tűz ki a teljesítésre a Vállalkozó részére, a Vállalkozó a késedelmi kötbér fizetésére a póthatáridő alatt is köteles, az előzőekben meghatározottak figyelembe vételével.

10.3. Olyan mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős – a jótállási felelősségen túl – kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke naponta a teljes nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a a hiba felfedezésétől annak kiküszöböléséig terjedő időre, amennyiben Megrendelő nem él szavatossági jogaival. A hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-át. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér a maximalizált összeget eléri, és/vagy Vállalkozó a megjelölt hiányosságot, hibát a Megrendelő által adott póthatáridőben sem orvosolja, abban az esetben Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni (amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését), vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 10.4 pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Megrendelő választása szerint élhet a szavatossági, vagy a hibás teljesítési kötbér iránti igénnyel.

10.4. Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, és Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.

10.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A kötbér esedékessé válik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket;

b) Hibás teljesítés, vagy lehetetlenülés esetén attól az időponttól kezdődően, amikor a Megrendelő erről tudomást szerez, vagy a hiba megszűnésekor;

c) Meghiúsulás esetén: amikor a Szerződés megszűnéséről Megrendelő Vállalkozó részére az értesítést elküldte, vagy ha Megrendelő a meghiúsulásról tudomást szerez.

10.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás, vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.

10.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegébe – Kbt. rendelkezéseinek betartása mellett – beszámítani, vagy a kötbér összegéről – a vállalkozási díjjal szemben – a Megrendelő számlát állít ki. A kötbérre vonatkozó számla fizetési határideje, amennyiben a Megrendelő pénzügyi beszámítással él a számla kézhezvételétől számított harminc (30) nap. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényeiről való lemondását. Amennyiben a kötbér összeg visszatartására Megrendelő nem jogosult, illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése esetén, Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes.

10.8. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítva 24. hónap teljes körű jótállást vállal. Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) napon belül a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és erről, valamint a kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni.

10.9. A jótállási hibajelentés alapján, annak kézhezvételétől számított negyvennyolc (48) órán belül a Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani, és azt követő huszonnégy (24) órán belül

állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban a Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, rögzítve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét is. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hiba kijavítását ésszerű, de legfeljebb tizenöt (15) napos határidőn belül nem vállalja, vagy azt az állásfoglalásában megjelölt és a Megrendelő által elfogadott határidőn belül nem szünteti meg, a Megrendelő jogosult a garanciális munkákat más vállalkozóval elvégeztetni, és a Munka összegét kiszámlázni Vállalkozó részére.

10.10.Amennyiben a jótállás vagy szavatosság keretében érvényesített igény teljesítési határidejének lejárta előtt valószínűsíthető, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő jogosult a munkát a Vállalkozó értesítése mellett más vállalkozóval elvégeztetni. Az ezzel felmerült költségeit Vállalkozó részére kiszámlázza.

10.11.Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő"-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

10.12.Vállalkozó a Szerződés alapján történő teljesítés során kifejtett tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, a jelen szerződés tárgya szerinti építési kivitelezési munkákra vonatkozóan, nevesítetten a Szerződés teljesítési helyére tekintettel, a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételű építési-szerelési felelősségbiztosítással az alábbiak szerint: a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább ………………..,- HUF /év és ,-

HUF/káresemény összegben kötött magasépítési (adott esetben más szövegezésű), tevékenységekre irányuló szakmai felelősségbiztosítás.

10.13.Vállalkozó köteles a Szerződés 10.12. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább a Szerződés hatálybalépésének napjától, a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől – Teljesítésigazolás kiállítása - számított hatvan (60) napig fenntartani.

10.14.Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 10.12. pontjában megjelölt felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra. A fedezetnek a Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk megtérítésére is.

10.15.A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozónak legkésőbb a Szerződéskötés időpontjára kell megkötnie. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

10.16.Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.

10.17.Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.

10.18.Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező építési kivitelezési munkákra vonatkozóan legkésőbb a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg köteles átadni másolatban Megrendelő részére az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerinti felelősség biztosítási kötvénye másolatát, mely a jelen szerződés

2. számú mellékletét képezi.

11. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK

11.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, a Megrendelő adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező

jogviszonnyal, a Szerződéssel, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte a Ptk. 2:47.§ (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatja fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek megfelelően a Vállalkozó a Szerződés, valamint az annak teljesítése során létrejött tervek, dokumentumok, és Xxxxx vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem folytathat. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat.

11.2. Vállalkozó, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő, minden Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

11.3. Vállalkozó, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő, köteles gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Xxxxxxxxx kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

11.4. Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelőt, és a 11.3. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség.

11.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Xxxxx megőrzése és megőriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

11.6. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

11.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.

11.8. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján Vállalkozónak, illetve a közösen ajánlattétel esetén Vállalkozóknak kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó tudomásul veszi és kötelező érvénnyel elfogadja, hogy Alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó (Vállalkozók) saját teljesítésének arányát (Kbt. 138. § (1) bekezdés), továbbá a teljesítésben részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, Alvállalkozót (Kbt. 138.§ (5) bekezdés).

A Kbt. 143. §-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.9. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az ár-érték arány szerinti értékelési szempont szerinti minőségi szempont igazolásához bemutatott szakembert. Vállalkozó a Szerződés 3. számú (a továbbiakban: „3. sz. melléklet”) mellékletében megjelölt (az ajánlatában bemutatott) szervezet, szakember igénybevételére jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a Közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138.§ (2) bekezdés).

11.10.Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan Alvállalkozót bejelenteni, amely a Szerződés megkötésekor már ismerten részt vesz a Szerződés teljesítésében, és

– ha a megelőző Közbeszerzési eljárásban az adott Alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatban bemutatott, illetve legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában bejelentett Alvállalkozók megnevezését, továbbá Vállalkozó nyilatkozatát az Alvállalkozóival szemben fenn nem álló kizáró okok tekintetében, a jelen Szerződés 4. számú melléklete (a továbbiakban: „4. sz. melléklet”) tartalmazza. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt Alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés).

11.11.Vállalkozó az általa igénybe vett Alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az Alvállalkozó, szakember nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

11.12.Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek e helyen rögzítik, hogy a Szerződés 3. sz. mellékletében, valamint 4. sz. mellékletében bekövetkező változás olyan módosulásnak minősül, amely nem vonja maga után új Közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a Szerződés módosításáról külön hirdetmény feladásának szükségességét (Kbt. 141. § (7) bekezdés).

11.13.Felek rögzítik, hogy az Infotv. alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: „Közfeladatot ellátó szerv”) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. Közérdekből nyilvános adat a Közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. Közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

11.14.Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

12.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Xxxxx közös megegyezése alapján kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges.

12.2. Jelen Szerződés a Munka szerződésszerű teljesítésével, illetve azonnali hatályú felmondással, elállással, közös megegyezéssel szűnik meg. Azok, a jelen Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak. Megszűnik továbbá a szerződés a Megrendelő rendes felmondása esetén, melyre Megrendelő indokolás nélkül, harminc (30) napos felmondási idő betartásával jogosult.

12.3. Jelen Szerződést részben,- vagy egészben bármelyik fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a Szerződéstől részben,- vagy egészben az érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén.

12.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen:

a) ha önhibájából a Munkák elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan tartalommal szolgáltatja, a helyszínt Vállalkozó részére nem biztosítja,

b) ha Megrendelő a vállalkozási díj fizetésével több, mint 60 napos késedelembe esik.

12.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, Vállalkozó részéről különösen:

a) ha a Megrendelő részére határidőre vállalt Xxxxx elvégzésével önhibájából késedelembe esik, és azt Megrendelő írásbeli felhívása ellenére sem pótolja haladéktalanul,

b) ha a jelen Szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel veszélyezteti a jelen Szerződés szerinti Munkák határidőre történő teljesítését,

c) ha a jelen Szerződés szerinti feladatokat nem a műszaki leírásban meghatározottak szerinti minőségben végzi el,

d) ha a Vállalkozó bármely, jelen Szerződésben foglalt nyilatkozata valótlannak bizonyul,

e) ha a jelen Szerződésben részletezett titoktartási kötelezettségét megszegi,

f) amennyiben a hiba kijavítása a kifogás a műszaki leírásban megjelölt határidőktől, póthatáridő tűzése esetén a póthatáridőtől eltér,

g) amennyiben a kötbér eléri a maximumot,

h) Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés megkötésére lefolytatott közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában meghatározott kizáró okok valamelyike jelen Szerződés teljesítése során bekövetkezik,

i) Szerződésben rögzített Munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében.

12.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.- ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetben a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

12.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12.8. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől elállni, abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik.

12.9. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt valószínűsíthető, hogy a Vállalkozó a Munkát csak számottevő (20 munkanapot meghaladó) késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni, a szerződésszegésre vonatkozó szabályok alkalmazása (így különösen a 10.4. pont szerinti kötbér, valamint a Munka más vállalkozóval való elvégeztetése költségeinek érvényesítése) mellett.

12.10.Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Vállalkozó a felmondás, vagy az elállás általa vagy vele történt közlését követően haladéktalanul köteles a Munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) megtisztított állapotban átadni.

12.11.A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják,

amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptk-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.

12.12.Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja.

12.13.Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. §

(2) bekezdés).

12.14.Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett Munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére.

12.15.Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

12.16.A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó a Szerződés megszűnésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles Megrendelő részére visszaadni minden, Megrendelő által Vállalkozó számára a Szerződés teljesítése érdekében átadott eszközt, dokumentációt, adatot és azok másolatait stb., valamint a Megrendelő számára a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése kapcsán készített anyagot.

13. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSI SZABÁLYOK

13.1. Xxxxx által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről:

Név: **************

Telefon: **************

Fax: **************

E-mail cím: **************

Megrendelő Műszaki ellenőre:

Név: **************

Telefon: **************

Fax: **************

E-mail cím: **************

Vállalkozó részéről:

Név: **************

Telefon: **************

Fax: **************

E-mail cím: **************

Vállalkozó Műszaki vezetője:

Név: **************

Telefon: *************

Fax: **************

E-mail cím: **************

NÜJ szám: **************

13.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik.

13.3. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős.

13.4. A Szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag írásban (cégszerűen aláírva) tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet a címzett kapcsolattartójának kézbesítve.

13.5. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve e-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a Szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A Szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. (ötödik) napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”,

„elköltözött után xxxxxxx nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

13.6. Xxxxx részére küldött értesítéseket postai úton, tértivevényes ajánlott levélben vagy telefax formájában, az alábbi címre kell küldeni:

Megrendelő esetében: szerződéskötéskor kitöltendő!

Vállalkozó esetében: szerződéskötéskor kitöltendő!

Felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a jelen Szerződésben megjelölt postázási címük, telefaxszámuk megváltozása esetén az új postázási címről, telefaxszámról haladéktalanul – ugyancsak írásban - értesítik egymást. Az értesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő költségeket és károkat a mulasztó fél viseli

14. VIS MAIOR

14.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior (a továbbiakban:

„Vis maior”) akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

14.2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

14.3. Ha az egyik Fél Vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

14.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan Vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. Közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos rendelkezései, továbbá a Ptk., Építésügyi Kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet valamint a vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak.

15.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitás kérdés mindkét fél általi tudomásszerzésétől számított 30 napon belül nem kerül rendezésre, egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai szerint.

15.3. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.

15.4. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.

15.5. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

15.6. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

15.7. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142.§ (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

A Szerződés egymással megegyező – …. (…) számozott oldalból és …. (…) mellékletből álló – öt (5) eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

……….., 2017. „………………”		……, 2017. „………………”
Megrendelő		Vállalkozó
………………………………..	………………………………..	………………………………..
*****************	*****************	*****************
*****************	*****************	*****************
		*****************

A Szerződés mellékletei:

1. számú melléklet: Műszaki leírás, árazott költségvetés

2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata

3. számú melléklet: Teljesítésbe bevont szervezet, szakemberek

4. számú melléklet: Teljesítésbe bevont Alvállalkozók listája/nyilatkozat kizáró okokról (adott esetben)

5. számú melléklet: Nyilatkozat-minta az Alvállalkozói teljesítés vonatkozásában (adott esetben)

6. számú melléklet: Együttműködési megállapodás (adott esetben)

V. MŰSZAKI LEÍRÁS

VI. IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési dokumentumok jelen V. fejezetében található iratminták az ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok mintaként

szolgálnak, e formában történő benyújtásuk nem követelmény.

EREDETI PÉLDÁNY

Ajánlat

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása”

tárgyú Közbeszerzési eljárásban

Az ajánlat összesen ….. számozott oldalt tartalmaz.

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

TARTALOMJEGYZÉK6

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 7

Melléklet	Irat megnevezése	Oldalszá m
	Tartalomjegyzék
„1.” melléklet	Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
„2.” melléklet	Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján
„3.” melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
„4.” melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésére
„5.” melléklet	Megállapodás közös ajánlattételről
	Ajánlattevő nyilatkozatai a kizáró okok hiányáról
„6.” melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bek. g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hiányáról
„7.” melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjára
„8.” melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdésére
„9.” melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról az alvállalkozó(k) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) vonatkozásában
„10.” melléklet	Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról
	Egyéb, az Ajánlattevő által kötelezően csatolandó dokumentumok
„12./A.” melléklet	Ajánlattevő Cégkivonata, illetve annak másolata, ha a www.e- xxxxxxxxxx.xx weboldalon nem található meg. Ebben az esetben a Felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve annak egyszerű másolatát kell csatolni vagy Nyilatkozat
„12./B.” melléklet	Ajánlattevő Nyilatkozata cégkivonatról
„13.” melléklet	Az Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya
„14.” melléklet	Meghatalmazás (adott esetben)
„15.” melléklet	Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
„16.” melléklet	Nyilatkozat felelősségbiztosításról
	Ajánlattevő által az értékelésbe bevont felelős műszaki vezetőt bemutató dokumentumok
„17.” melléklet	Ajánlattevői nyilatkozat az értékelésbe bevont szakember tekintetében- Nyilatkozat szakemberekről
„18.” melléklet	Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
„19.” melléklet	Szakember önéletrajza
	Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezetre vonatkozó dokumentumok (adott esetben)
„20.” melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (6) bekezdései szerint
„21.” melléklet	Szerződés vagy előszerződés (adott esetben)
„22.” melléklet	Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya (adott esetben)
	Egyéb dokumentumok (adott esetben)
„23.” melléklet	Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
„24.” melléklet	Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
	Műszaki ajánlat
	Költségvetés

6 A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

7 A tartalomjegyzék bővíthető az esetlegesen szükséges nyilatkozatok alapján bővíthető, oldalszám feltüntetés szükséges.

„1.” melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

- a Kbt. 66.§ (2) szerint -

Eredeti aláírt példány*

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott ................................., a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a „Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője ezúton

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k, hogy

• az Önök Felhívásának és Közbeszerzési dokumentumainak feltételeit megvizsgáltuk, megismertük és azokat elfogadjuk, és a Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;

• ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a Felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt adatlapokban szereplő, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő vállalkozási szerződéstervezet (a továbbiakban: Szerződés) szerinti teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;

• nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére;

• nyertességünk esetén egyúttal kötelezettséget vállalunk a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére.

Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Vállaljuk, hogy az Ajánlattevő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakembere az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja.

Vállaljuk, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő személyekért a Szerződésben meghatározottak szerint felel.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

*A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak/részvételi jelentkezésnek jelen nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Ajánlattevő adatai:

FELOLVASÓLAP

- a Kbt. 66.§ (5) szerint -

„2.” melléklet

Ajánlattevő neve (megnevezése) 8:
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)9:
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx képviselője (amennyiben releváns)10:
Kapcsolattartó neve11:
Kapcsolattartó levelezési címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó telefaxszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

A Közbeszerzési eljárás tárgya:

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása”

1. SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN

Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)*	Ft
Érték kritérium	Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó)	hónap

2. SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN

Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)**	Ft
Érték kritérium	Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó)	hónap

3. SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN

Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)***	Ft
Érték kritérium	Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó)	hónap

4. SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN

Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)****	Ft

8 Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.

9 Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.

10 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

11 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a kapcsolattartónak küldi meg.

Érték kritérium

Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó)

hónap

5. SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN

Értékelési szempont		Megajánlás
Ár	Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)*****	Ft
Érték kritérium	Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalat (hó)	hónap

* Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie az 1. rész szerinti árazott költségvetésben szereplő Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) összeggel.

** Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie a 2. rész szerinti árazott költségvetésben szereplő Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) összeggel

*** Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie a 3. rész szerinti árazott költségvetésben szereplő Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) összeggel

**** Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie a 4. rész szerinti árazott költségvetésben szereplő Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) összeggel

***** Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) megajánlásnak meg kell egyeznie a 5. rész szerinti árazott költségvetésben szereplő Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) összeggel

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a Közbeszerzési eljárás Műszaki leírásában és a Szerződéstervezetében rögzítettek szerinti teljesítésből adódó valamennyi költséget.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

„3.” melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

- a Kktv szerinti besorolás -

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésére tekintettel

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k,

hogy a ……………………………………………… (cégnév) a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) 1-4.§ szerint

• mikro-,

• kis-,

• középvállalkozásnak minősül, illetve

• nem tartozik a Kkvt. besorolás alá.

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

2004. évi XXXIV. Tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

„4.” melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSÉRE12

- alvállalkozó igénybevétele –

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN13

1. kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint jelen közbeszerzéssel összefüggésben tervezetten

a) nem kíván

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. alvállalkozót igénybe venni.

2.a) továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek tekintetében tervezetten az alábbi, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók fognak közre működni a teljesítésben14:

Alvállalkozó megnevezése	Alvállalkozó székhelye	A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében közreműködik

(*megfelelőt kérjük aláhúzni)

vagy 15:

2.b) továbbá Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek azok az alvállalkozók, akik Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint megjelölt részek teljesítésében közre fognak működni.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

12 Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek.

A minta 2.a) vagy 2.b) pontjának kitöltése, csak abban az esetben szükséges, amennyiben Ajánlattevő az 1. pontban – esetlegesen – megnevezett feladatok vonatkozásában.

13 Kérjük, hogy a nyilatkozatot a megpályázott részre tekintettel szíveskedjenek megtenni, több rész esetében részenként külön-külön.

14 Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő megjelölését.

15 Kérjük, hogy a 2.a) vagy 2.b) pontnál a megfelelőt kérjük aláhúzni.

„5.” melléklet

MEGÁLLAPODÁS16 KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN17

Alulírott/alulírottak …………………………. (név/nevek), mint a (cég megnevezése,

székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, valamint (név/nevek), mint

a ……………………………(cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, továbbá …………………………. (név/nevek), mint a (cég megnevezése, székhelye)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői18 kijelentjük, hogy a Péteri Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 35. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot.

Kijelentjük, hogy jelen megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától

A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.

Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelünk.

16 A jelen megállapodás szövegtervezetét ajánlatkérő útmutatásként szánta. Jelen megállapodás helyett csatolható a közös ajánlattevők között létrejött előszerződés, megállapodás, egyéb előzetes kötelezettségvállalás, amennyiben az legalább az alábbiakat tartalmazza:

• tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,

• az eljárás tárgyát.

• tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,

• tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért,

• tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését,

• tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,

• a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére,

• a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól;

• hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá

• a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.

17 Kérjük, hogy a nyilatkozatot a megpályázott részre tekintettel szíveskedjenek megtenni, több rész esetében részenként külön-külön.

18 A felsorolás (közös ajánlatkérők számának függvényében) bővíthető.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy (név) mint a(z) a közös Ajánlattevők

nevében eljárni jogosult képviselő ………………. (cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője, korlátozás nélkül és kizárólagosan jogosult a ……………………. (közös Ajánlattevők megnevezése) valamennyi tagját képviselni, egyrészt az Ajánlatkérővel szemben a közbeszerzési eljárásban, másrészt a különböző, felek által megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban, továbbá, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért.

A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak szerint osztjuk fel19:

„A. cég” feladatkörében20	„B. cég” feladatkörében	„C. cég” feladatkörében
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
stb.	stb.	stb.

Kijelentjük, hogy a fentiekben megadott teljesítésekre vonatkozó számláink kibocsátásáról külön-külön vagyunk kötelesek gondoskodni. Az egyes teljesítésekre figyelemmel kiszámlázott díj tartalmazza az adott Ajánlattevő által a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) teljesítésének ellenszolgáltatását is.

Jelen megállapodás hatálya legalább a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályának lejártáig tart.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

…………………………………………… (cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

……………………………………………

(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

19 A megállapodás szerinti feladatmegosztás különösen térjen ki arra, hogy a közös ajánlattevőkkel, mint nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén ajánlattevők a teljesítésük arányában jogosultak számlát benyújtani ajánlatkérő részére.

20 A szerződés teljesítésével kapcsolatban konkrétan megnevezett feladat.

21 A táblázat szükség szerint bővíthető.

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL ÉS TOVÁBBI A KBT. ALAPJÁN KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK

„6.” melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. CXLIII. TÖRVÉNY (KBT.) KBT. 62. § (1) BEK. G)-K) ÉS M) ÉS Q) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k,

hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-

k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.

Egyúttal hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy adott esetben Ajánlatkérő az ingyenes elektronikus adatbázisban közvetlenül hozzájuthasson az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

„7.” melléklet

A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONTJÁNAK KB) ÉS KC) XXXXXXXX SZERINTI KIZÁRÓ OK IGAZOLÁSA AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓAN

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontja tekintetében

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k, hogy

I. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül22:

- amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

I.1. Ha az Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor23:

a) a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának adatai 24

	a) Tényleges tulajdonosok
	Neve	Állandó lakóhelye
1.
2.

vagy

b) Xxxxxxxxxxx, hogy a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonos nincsen.

II. olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik25

22 A megfelelő aláhúzandó

23 A táblázat kitöltendő, vagy az alatta lévő nyilatkozat aláhúzandó.

24 r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

25 az a) vagy a b) pont aláhúzandó

a) nincs

b) van.

II.1. Ha van,

azon jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet adatai, amely Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:26

Szervezet neve	Szervezet székhelye

A fenti táblázatban megnevezett szervezettel/szervezetekkel kapcsolatban nyilatkozom, hogy azzal/azokkal kapcsolatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

26 Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra.

„8.” melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE ÉS A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 25. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSÉRE

- alkalmassági követelményeknek való megfelelésről –

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN27

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

27 Kérjük, hogy a nyilatkozatot a megpályázott részre tekintettel szíveskedjenek megtenni, több rész esetében részenként külön-külön.

„9.” melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSE SZERINT A KIZÁRÓ OKOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓ(K) ILLETVE AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET(EK) VONATKOZÁSÁBAN28

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN29

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá esik/esnek.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

28 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak.

29 Kérjük, hogy a nyilatkozatot a megpályázott részre tekintettel szíveskedjenek megtenni, több rész esetében részenként külön-külön.

„10.” melléklet

NYILATKOZAT30 VÁLTOZÁS-BEJEGYZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL

a)

Xxxxxxxxx ....................................................., mint a(z) cégjegyzésre

jogosult képviselője a Péteri Község Önkormányzata által kiírt „Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az (cégnév) aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet, valamint annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetőleg a változást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem érkeztetett példányának másolatát az ajánlatomhoz csatolom.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

………………………………………

vagy

b)

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Xxxxxxxxx ....................................................., mint a(z) cégjegyzésre

jogosult képviselője a Péteri Község Önkormányzata által kiírt „Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/költségvetési szervhez/kamarához/jegyzőhöz nem került benyújtásra változás bejegyzési kérelem.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

……………………………………… Ajánlattevő cégszerű aláírása

30 Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy az a) vagy a b)

jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie és benyújtania.

EGYÉB, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

„12./A.” melléklet

AJÁNLATTEVŐ CÉGKIVONATA, ILLETVE ANNAK MÁSOLATA, HA A XXX.X-XXXXXXXXXX.XX WEBOLDALON NEM TALÁLHATÓ MEG. EBBEN AZ ESETBEN AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS FELADÁSÁNAK NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 60 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONATOT, ILLETVE ANNAK EGYSZERŰ MÁSOLATÁT KELL CSATOLNI31

Ezen lap helyére Ajánlattevőnek csatolnia kell cégkivonatát, illetve annak másolatát, ha a www.e- xxxxxxxxxx.xx weboldalon nem található meg. Ebben az esetben a Felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve annak egyszerű másolatát kell csatolni.

„12./B.” melléklet

NYILATKOZAT CÉGKIVONATRÓL32

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk az alábbi tényeket, adatokat igazoló dokumentumokat az ajánlat részeként azért nem nyújtja be, mert azokról az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni:

Tény, adat, dokumentum

megnevezése

Nyilvántartás megnevezése és elérhetősége

Cégkivonat

Cégjegyzékszám:

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

„13.” melléklet

AJÁNLATTEVŐ NEVÉBEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYA

Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k) aláírási címpéldánya/ügyvéd által készített aláírás mintája ez esetben is csatolandó.

„14.” melléklet

MEGHATALMAZÁS33

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a meghatalmazom ………………….., hogy a

…………………………….(cég megnevezése, székhelye), mint a Péteri Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nevében a közbeszerzési eljárásban teljes körű kötelezettséget34 vállaljon.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

..................................................................................

...............................................................................

meghatalmazó cégszerű aláírása

meghatalmazott aláírása

1. TANÚ 2. TANÚ

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

Aláírás: Aláírás:

33 A meghatalmazás kitöltése csak adott esetben szükséges.

34 A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb.

„15.”melléklet

NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁRÓL

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN35

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

„16.”melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN36

a) rendelkezünk a beszerzés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással

b) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára vállaljuk a beszerzés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítás megkötését.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AZ ÉRTÉKELÉSBE BEVONT FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐT BEMUTATÓ DOKUMENTUMOK

„17.” melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA AZ ÉRTÉKELÉSBE BEVONT SZAKEMBER TEKINTETÉBEN

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN37

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Péteri Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattevője az értékeléshez a felolvasólapon megadott alábbi szakembert kívánjuk bemutatni és a teljesítés során igénybe venni:

………………… (név) - érvényes, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ-R / MV-É-R jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember, a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában az alábbiak szerint szerepel:

Szakember Neve,

jogosultságának száma:

Nyilvántartás megnevezése és elérhetősége

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

„18.” melléklet

NYILATKOZAT A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN38

Alulírott ………………………………, a Péteri Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyú Közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a(z) ……………………………………….. (Ajánlattevő neve, székhelye) nyertessége esetén a megkötött szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő rendelkezésére fogok állni.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

………………….……………………. A bemutatott szakember(ek) aláírása

„19.” melléklet

SZAKEBMER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

Az értékeléshez a felolvasólapon megadott és a teljesítés során igénybe venni kívánt szakember tekintetében

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN39

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év,

hónap)

Xxxxxxxxx megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai [- tól,-ig (év/hónap)]	Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás

Idegen nyelvek	Beszéd	Olvasás	Írás

Egyéb képességek:

Szakértelem:

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattétel időpontjában (személy/

szervezet)……………………(cím/székhely) munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra40 irányuló egyéb jogviszonyban állok.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

(saját kezű aláírás)

39 Kérjük, hogy a nyilatkozatot a megpályázott részre tekintettel szíveskedjenek megtenni, több rész esetében részenként külön-külön.

40 A megfelelő aláhúzandó!

AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGÁT IGAZOLÓ MÁS SZERVEZETRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

„20.”melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 65. § (6) BEKEZDÉSEI XXXXXXX00

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN42

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint:

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más

szervezet neve, címe:

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet

erőforrásaira támaszkodunk:

Felhívás …… pontja szerinti követelmény

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat csatolása a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint:

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

szerződését vagy

előszerződését arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ajánlat ….

oldalán csatoljuk.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

41 Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik.

42 Kérjük, hogy a nyilatkozatot a megpályázott részre tekintettel szíveskedjenek megtenni, több rész esetében részenként külön-külön.

„21.”melléklet

SZERZŐDÉSES VAGY ELŐSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ OKIRAT

Ezen lap helyére cserélendő a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet között létrejött, a kapacitást rendelkezésre bocsátó

szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó előszerződés vagy szerződés, amely alátámasztja, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

„22.”melléklet

AZ AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGÁT IGAZOLÓ MÁS SZERVEZET NEVÉBEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYA (ADOTT ESETBEN)

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt, teljes

bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k) aláírási címpéldánya/ügyvéd által készített aláírás mintája ez esetben is csatolandó

EGYÉB DOKUMENTOMOK (ADOTT ESETBEN)

„23.”melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA FORDÍTÁSRÓL (ADOTT ESETBEN)

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN43

„Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban tett ajánlatunk részét képező, ……………………………….dokumentum fordításának tartalmát magunkra nézve kötelezőnek tekintjük, annak helyességéért felelősséget vállalunk.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

........….……………………………………

(az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

43 Kérjük, hogy a nyilatkozatot a megpályázott részre tekintettel szíveskedjenek megtenni, több rész esetében részenként külön-külön.

„24.”melléklet

NYILATOZAT ÜZLETI TITOKRÓL44(ADOTT ESETBEN)

... SZÁMÚ RÉSZAJÁNLATI KÖR VONATKOZÁSÁBAN45

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... ...........................

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Péteri Község Önkormányzata által kiírt „Csapadékos időjárás következtében megsérült utak, és pincebeszakadások helyreállítása” tárgyú nyílt Közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része(i):

Üzleti titkot tartalmazó dokumentum megnevezése és az üzleti titkot tartalmazó dokumentum oldalszámának megadása	A dokumentum üzleti titokká nyilvánításának részletes indoka 46

Nyilatkozom, hogy az ajánlat fenti részeinek üzleti titokká minősítésével kapcsolatosan áttanulmányoztam a Kbt. 44. §-át. Az abban foglaltakat tudomásul vettem és megértettem.

Kelt:, ...........................………..év ...............................hó nap

44 Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot, úgy jelen nyilatkozatot nem kell az ajánlathoz csatolni!

45 Kérjük, hogy a nyilatkozatot a megpályázott részre tekintettel szíveskedjenek megtenni, több rész esetében részenként külön-külön.

46 Az indokolást a Kbt. 44. §-ában foglaltakra tekintettel kell megadni.

Document Metadata

Table of Contents

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Document Metadata