VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Melléklet a 83/2020. (III.11.) Kt. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen szerződés létrejött

Algyő Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Xxxxxx Xxxx polgármester, cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06) továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a

DT Geotransz Bt. (képviseli: Xxxxxxx Xxxxx ügyvezető, cím: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx xxx 0. fszt 6.; adószám: 21132104-2-06, Cjsz.: 06 06 012868 ) továbbiakban, mint Vállalkozó között,

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 83/2020. (III.11.) Kt. határozata alapján, az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Algyő, Jégpálya (1932 hrsz) területének földfeltöltését és tereprendezését a mellékelt Vállalkozói ajánlat és feltöltési vázlat alapján, az alábbiak szerint:

• meglévő, szántott terület rendezése: 6200 m2

• helyszínen lévő föld elterítése: 1500 m3

• elválasztó geotextília terítése (tűnemezelt 260 g/m2): 6200 m2

• feltöltésre alkalmas anyag (homok, föveny) beszállítása: 2000 m3

• beszállított anyag terítése, legalább 20 cm-enként tömörítéssel,

• végleges tereprendezés:

o parkoló (-90 cm): 2550 m2

o épület és jégpálya (-40 cm): 3650 m2

A Vállalkozó a munkálatokat a megadott átalánydíjas árajánlata alapján végzi el.

Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződéses árát az építési helyszín ismeretében állapította meg.

2. A Szerződés összege

nettó: 15.778.000,- Ft

+ 27% ÁFA 4.260.060,- Ft

Összesen bruttó: 20.038.060,- Ft

azaz bruttó húszmillió-harmincnyolcezer-hatvan forint.

A vállalkozási díj a szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére vonatkozik.

3. A munkakezdés időpontja: a szerződés mindkét fél által történő aláírása napján, melynek legkésőbb 2020. 03. 20-ig meg kell történnie.

4. A szerződés teljesítésének határideje: 2020. 06. 30. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

5. Amennyiben a Szerződés alapjául szolgáló feladatban lényeges (10%-ot meghaladó) változás történik, a felek szükség szerint együttesen kezdeményezhetik jelen Szerződés módosítását.

6. A Vállalkozó köteles a munkaterületen történő tényleges munkavégzés kezdéséről, ill. ütemezéséről előzetesen a hivatalunk munkatársával egyeztetni. A Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatban a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni.

7. A Vállalkozó az előre nem látható körülményekből többletmunka, illetve pótmunka elszámolására csak a Megrendelő előzetes kérésére, megrendelése alapján jogosult.

8. A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

9. Ha a munkavégzés a Megrendelőnek felróható okból kifolyólag akadályoztatásba ütközik, úgy a befejezési határidő is annak megfelelően módosul.

10.Vállalkozó egy rész- és egy végszámlát nyújthat be a Megrendelő felé. A rész-számla

50 %-os készültségi fok elérése esetén, a teljesítés igazolás kiadását követően nyújtható be. A rész-számla összegének arányosnak kell lennie az adott teljesítési szakaszban elvégzett munka értékével. A végszámla az eredményes műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatását követően kiállított teljesítés igazolással nyújtható be. A teljesítés igazolást Megrendelő, - megfelelő teljesítés esetén - a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül Vállalkozónak átadja/eljuttatja. A Megrendelő Vállalkozó által benyújtott számlát, annak kézhezvételéttől számított 30 napon belül ellenőrzi, és átutalással egyenlíti ki.

11.A Megrendelő helyszíni képviselője: Xxxxx Xxxxxx, 06-20/466-5640

12.A Vállalkozó helyszíni képviselője: Xxxxxxx Xxxxx, 06-20/968-5277

13.A Vállalkozó a hibátlan, a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő teljesítésért szavatosságot vállal. A szavatossági jogok érvényesítése a Ptk. szerint történik. Jótállás a műszaki átadástól számítottan 12 hónapig áll fent. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyi munkát az előírtaknak megfelelően, illetve azon tételek esetében, melyek nincsenek a dokumentációban előírva, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a teljes körű kivitelezéshez és a Vállalkozót terhelő egyéb kötelezettségek teljesítéséhez a 4. pontban foglalt határidőig I. osztályú minőségben befejezi.

14.A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbérfizetési kötelezettséget kötnek ki. A kötbér mértéke a szolgáltatás bruttó összegére vetítve napi fél százalék, mely összességében nem haladhatja meg a teljes vállalási ár bruttó összegének 20 százalékát.

15.Ha jelen szerződés a Vállalkozónak felróható hibájából hiúsul meg, akkor a szerződés megkötésétől a meghiúsulás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett, teljes készültségű munkarész értéke leszámlázható, azonban a meghiúsulásból eredő kár összegét a Megrendelő a számlából levonni jogosult. Abban az esetben, ha az elvégzett munka értéke nem éri el az okozott kár értékét, akkor a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőnek. Az okozott kár értékét független szakértőnek kell megállapítania, akinek munkadíját, a meghiúsulást okozónak kell megtérítenie.

16.Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói vagy egyéb teljesítési segédei Megrendelőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személyeknek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve Megrendelőt mentesíteni minden olyan kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat

stb., amit Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

17.A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelem napja után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni.

18.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadók.

19.A Felek esetleges jogvitáikat megpróbálják békés úton rendezni, ha ez nem vezet eredményre, kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

20.Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

21.A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

22.Jelen szerződés a kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg.

23.A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes, mely a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

24.Jelen szerződés 3 számozott oldalból és 2 oldal mellékletből (Vállalkozó ajánlata és feltöltési vázlat) áll. A szerződés mindkét fél által történő (cégszerű) aláírása napján lép érvénybe.

Algyő, 2020. 03… …… Algyő, 2020. 03… ……

………………………………………… ………………………………………… Vállalkozó Megrendelő

DT Geotransz Bt. Algyő Nagyközség Önkormányzata

Képviseli: Xxxxxxx Xxxxx ügyvezető Képviseli: Xxxxxx Xxxx polgármester

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….……………

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….……………