Napirend száma: „ ••
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Alpolgármestere
Szám: 123-1076/2017
„Nyilvános ülésen tárgyalandó"
Napirend száma: „ ••
a Képviselő-testület 2017. november 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására
(„Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)"
1. Előzmények
A Civil Ház felújítása (Cseiiő park 12.) mellett 2014. és 2015. évben az épület környezetének térrendezésére is sor került. A térrendezés a 3947b/65 helyraj:ú számú, az 5. és a 22. számú épületek közötti, 100 % önkormányzati tulajdonú egyéb házas ingatlan középső területét· foglalta magában. Az ingatlan többi része felújításra vár. Az erre vonatkozó tervek 2016. május hóban elkészültek. Főépítészi támogatással a terv foglalkozik a területen meglévő, a felújítást érintő pavilonok elbontásával. 2016. év végén felmerült, a Csertő parkban lévő, a területet érintő Gyermekorvosi Rendelő felújítása, amely miatt fedvényterv elkészítése vált szükségessé. A felújítási munkák összehangolása mellett 2017. II. negyedévében elkészült a
„Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)" tárgyú munka fedvényterve.
A beruházást érintő pavilonok elbontása miatt a bérlemények felmondása szükséges, melyek ügyintézése folyamatban van. (8 db jelenleg álló pavilonokból 2 db üres, 2 db-nak hátralék miatt felmondva, 4· db-nak folyamatban van a jogviszony megszüntetése)
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkonnányzat Képviselő-testületének az önkormányzati beruházások, felújítások és karbantartások rendjéről szóló 56/2008.(XII.19.) számú rendelet II. fejezet 6. § (1) alapján, a nettó 100 mFt becsült beszerzési érték feletti beruházásokról, felújításokról a beruházást, felújítást megalapozó döntés érdekében beruházási/felújítási célokmányt, továbbá a 7. § (1) alapján, ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 100 mFt feletti, vagy ha a megvalósítás 12 hónapot meghaladó és a teljes beszerzési érték nettó 50 mFt feletti beruházási/felújítási programot kell készíteni.
A tervezői költségbecslés és indikatív árajánlat alapján a közbeszerzés becsült értéke nettó 134 millió Ft.
1
II. Vélemények
A Csertő park 5. és a 22. számú épületek közötti -hrsz. 39470/65-, 100 % önkonnányzati tulajdonú egyéb házas ingatlan teljes felújításához, az egységes térrendezés érdekében, az elkészült kiviteli tervek alapján szükséges az ingatlan elejének és végének rendbetétele is. A térrendezés helyszínrajzát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A Budapest XIV. Csertő park 5-22. környezetével kapcsolatos térrendezés során az önko1mányzati tulajdonú ingatlan mellett több más tulajdonú ingatlan területén is történik beavatkozás. A teljesség igénye miatt szükséges volt több érintett ingatlan bevonása is a ke1ületi önkormányzat által finanszírozott beruházásba.
A tervek, a tulajdonosi hozzájárulások birtokában és a bontandó pavilonok jogi rendezése után a rendelkezésre álló fedezet mellett megkezdődhet a kivitelezési munkák, illetve az ara vonatkozó beszerzés előkészítése, melyhez szükséges a Felújítási célokmány (2. sz. melléklet) és program (3. sz. melléklet) elkészítése.
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a 142/2016. (III. 02.) Kt. határozat értelmében a nettó 50 millió forint becsült értéket meghaladó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatala.
A közbeszerzési eljárást a Kbt. Harmadik rész 113. § (!) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatóval megindított nyílt közbeszerzési eljárásra meghatározott rendelkezések szerint lehet lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását valamint a szerződéstervezetet a közbeszerzés lebonyolításával megbízott xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó készítette el (4. 5. sz. mellékletek).
Gazdasági Osztály véleménye: A szükséges fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
III. Bizottsági vélemények
Az előte1jesztést a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, és javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
IV. Döntési javaslat
1. számú Határozati javaslat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
.. . . . . . ./2017. ( ) Öh. számú
határozata
„Közösségi tér ldalakítása a Csertő parkban" tárgyú beruházási program elfogadása
2
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban tárgyú, az előterjesztés 2. és 3. számú mellékleteit képező bernházási programot, a tervezői költségbecslés szerint bruttó 170.180.000, Ft összeggel.
Határidő: azonnal
Felelős: Xxxxxxxxx Xxxxxxx polgármester
(Főmérnökség Fejlesztési és beruházási csoport)
2. számú Határozati javaslat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
.„„ . ../2017. ( ) Öh. számú határozata
„Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
1.) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a „Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó, nyílt közbeszerzési eljárást az előte1jesztés 4-:). számú melléklete szerinti dokumentumokban foglaltak szerint megindítja..
Határidő: 2017. november 20. (összefoglaló tájékoztató megjelentetésére)
Felelős: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, polgármester (Főmérnökség Fejlesztési és beruházási csoport)
2.) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a „Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban" tárgy közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:
Xxxxxxxx Xxxxxx (pénzügyi szakértelem) Xx Xxxxxx Xxxxxxx Gogi szakértelem)
Xx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx és közbeszerzési szakértelem)
Xxxxxxxx Xxxxx (adott beszerzéshez tartozó szakértelem) Xxxxxxxx Xxxxxx (közbeszerzési szakértelem)
Határidő: azonnal
Felelős: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, polgármester
3
A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszeríí szótöbbséget igényel.
Budapest, 2017. november 2.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Térrendezés helyszínrajza
2. sz. melléklet: Felújítási célokmány
3. sz. melléklet: Felújítási program
4. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás
5. sz. melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet
Terjedelmi okok miatt a műszaki dokumentáció, műszaki tervek az alábbi linken érhetők el: l
Az elöte1jesztést készítette:
Xxxxxxxxx Xxxxx vezérigazgató, Zuglói Zrt.
Xxxxxxxx Xxxxx osztályvezető Zuglói Zrt., Városüzemeltetési Osztály
Vildcer Attiláné beruházás előkészítő referens, Zuglói Zrt., Városüzemeltetési Osztály Xxxxxxxx Xxxxxx mb. csoportvezető Főmérnökség Fejlesztési és Beruházási csoport
4
• 394'.lO/
3i>470164
Mil:91évö2óldfelillel f:pülatelöleUI Vl
f:p!ile1pilléf
Épület
TéOOJ bixkolm{lth$1kticm)
OJinhö tértö budrolat
!<c.1S:t.!km/
T&ktmsburl:tilal !""•:V-l
Elastopave buft:.olt
(\'lúltt&l16uauhlil!f�Mi.J
Ku!ékavlcs égyf6mSlt!Qélyel
bl!!oegély
Kleme.l b�limszegé! (15ctoi1Mt) Siillyesz1etl
{l6o:rnMos)
Lá!l!lóbe!Gllámlöl ur.:m„He>J TeM120U bl:M!ás pad Tetvetatt 1ém!a nQpild
Megl6v6Mrgósléli
Tawe.u!I llSZ!alowlkeklil
T1'rvezelthuladékfm1'l<l
Meglévő köniAgru.s Meglévő Ivókút
Temzattkerlikpiirtárol6 Te111ezeltk(!jcsap f(laiet1!)0l
Angolakna fedlöwal
Gumis láb!lirl6ICmkeretben Xxx!Avll tA$i!lólar!ó óSZlop
TtN&etllol)'Óka
·Teivezésl letj)laJM;11ta Telf:};llaL\t
1091Budaptst01lliif/23.
Tel.:+l61ll'l8S!18 Tat:tt61321&599
..
..
11�'"" KiUOGségltilr kblakWin a C�or1óparkban 1a1.ul1potXfV,Curtli parll$.2,kii!lf)'Wlle)
egyas/ttU ldvitell11� kBibMuiiú&t ltN
h� 3!l470/6l, 3�7Q/63,J9.170/64, 3!M70Xl5, 3$170.'6!1, 394704!1
� BudapestXlV.Xxxxxx&X
Zugló Önkonnánylafa
1145 Budape�t Xxxxxxxxxx xxxx 0 .
Gi� &TtR Kft.
� 1091 Budape&!, Ü!löltil.6.IU/23,
SálldorTamb- K01·5247
AscherMérta • Kl2 03-0527
Kádár Komplex Kft.
XxxxxxX.Xx XX·X, G0.101·1275
--
"" KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERV
-
teljes. terüleb1
l{nu!br.: T46-16P
Jof'l� KMteHteN
MEGJEGYZÉS:
a K07-3és1<07-4 berandeiésklíizésl ler\'fapok
A berendezésl lárgyak pontosleleptlése
·-·-·
2016. mérdus 31,
0�11,m;
Uplol
• Upmfrel: M=1:500 IA3
"'"' K·05/1
Cl)
2. sz. melléklet
Jóváhagyás száma, kelte: „ „ . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ sz. KT Határozat
BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI CÉLOKMÁNY
Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításhoz
I. Általános jellemzők
1. A Beruházó megnevezése, címe: Budapest Főváros XIV. Ke1ület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
2. A beruházás/felújítás telepítési helye: Bp. XIV. Csertő park 5-22.
3. A Bonyolító megnevezése és címe: Zuglói Z1i., 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
4. A beruházás/felújítás megnevezése: Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)
5. A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói (db, m2, férőhely, stb„ fajlagos értékei, szükség szerinti mélységben): térburkolat 3.653 m2, stabilizált burkolat 19,8 m2, Terra Way burkolat 45 m2, előregyá1iott támfal 172,4 fin, szabadtéri színpad 54 m2, pad 13 db, szék 15 db, egyedi ülőkocka 8 db, asztal 4 db, kerékpártároló 31 db, hulladékgyűjtő 12 db, faültetés 18 db a helyszínen és 115 db Zugló területén (fapótlási kötelezettség), cserje-, évelő
, díszfű-, bambuszültetés 6.216 db, PVC csőfektetés (átm. 20) 15 fm, tisztítóakna 1 db, KPE csőfektetés (DN20, 25, 32) 139 fin, kerti csap 4 db,
6. Az elérni kívánt cél, a kapacitás jellemzői: A CivH Ház környezetében már megvalósult a. térrendezés. Az egész terület egységes képének kialakítasához a fennmaradó területek felújítása is szükséges, mely a 39470/65 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan, a lakótelepi környezetben, átmenő és célforgalmat bonyolító terület burkolatának és zöldterületének felújításával érhető el.
7. A beruházás/felújítás tervezett hasznosítási formája: A régi, töredezett burkolat és a zöldterület felújításával, valamint a hiányzó padok, hulladékgyűjtők és kerékpártárolók elhelyezésével a lakosság és az intézményeket, illetve a szolgáltatásokat látogatók (Civil Ház, Gyógyszertár, Orvosi rendelő, Nemzetiségek Háza, Spar üzlet, egyéb szolgáltató üzletek, stb) számára balesetmentes, kulturáltabb és esztétikusabb környezet kialakítása a cél.
8. A beruházás/felújítás módja: felújítás (burkolatcsere)
(új építés, bővítés, átalakítás, rekonstrukció, vásárlás, felújítás esetén részleges, teljes, egyéb és pedig): térrendezés (teljes burkolatcsere)
9. A telepítési hely tulajdoni helyzetének leírása:
A felújítás a 39470/65 helyrajzi számú ingatlanon történik, mely 100 % önkormányzati tulajdonú egyéb házas ingatlan.
1
A teljesség igénye miatt (tulajdonosi hozzájárulásokkal) szükséges volt több érintett ingatlan bevonása is a kerületi önkonnányzati beruházásba. (zöldte1ület és burkolat végig füttatása)
A beavatkozás a teljesség miatt több ingatlant is érint. Ssz. Az ingatlan Jelenlegi
Az ingatlan
Az ingatlan
megnevezése tulajdonos (használó)
megszerzésének tervezett módja
megszerzésének becsült költsége
Tulajdoni lapok szerinti érintett ingatlanok:
39470/64 hrsz. telek: kivett orvosi rendelö, gyógyszertár; 64,54% Zugló Önkormányzat, 35,46% Fővárosi Önkormányzat tulajdona
39470/65 hrsz. telek: kivett étterem, udvar és szolgáltató ház; 100%-ban Zugló Önkormányzat tulajdona
39470/63 hrsz. telek: 39470/62 hrsz. telek: 39470/69 hrsz. telek: 39470/91 hrsz. telek:
kivett lakóház, udvar; 100%-ban Csertő park 2/a társasház tulajdona kivett ABC-áruház; 100%-ban Pannónia Nyugdíj Pénztár tulajdona kivett lakóház, udvar; 100%-ban Csertő park 4. társasház tulajdona kivett közterület; 100%-ban Zugló Önkormányzat tulajdona
10. A rendelkezésre álló korábbi tervműveletek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása: (pl. RRT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): a térrendezés kiviteli tervdokumentációja elkészült.
11. Infrastruktúra helyzete: összközműves
12. A beruházás/felújítás környezetre gyakorolt várható hatása: A kerületi lalkosság, és az ide látogatók számára biztosítható a balesetmentes, rendezett, kulturált tér igénybevétele.
13. A beruházás/felújítás előkészítésének tervezett üteme, a célokmány jóváhagyásától a
program jóváhagyásáig: Előkészítés, terveztetés megtörtént, a fakivágási engedély bhiokában ·
· ·
indítható a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.
14. A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett üteme:
Kezdés - befejezés éve: 2017. - 2018.
15. Az elkészült beruházás/felújítás használója, üzemeltetője: Zuglói Zrt.
16. A beruházás/felújítás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
17. A jóváhagyott beruházási/felújítási célból következő feladatok: közbeszerzési eljárás elindítása a kivitelező kiválasztására, kivitelezés.
18. Egyéb rendelkezések:
19. Dokumentumok: egyesített (kiviteli és közbeszerzési) ajánlati dokumentáció
2
II. Részletező adatok
20. A beruházás/felújítás előkészítésének feladatai és tervezett költségei évenkénti ütemezésben
(millió Ft-ban' két tizedesseV
Költségek megnevezése Évek | 2015- (2016) | 2017 | Összesen | ||
a) telepítési hely, ingatlan megszerzés nettó költsége ebből: - telek, földterület vételára - kisajátítás, kártalanítás - lakás, egyéb épület, építmény vételára - bérleti jog, használati jog ezekből áfa-köteles összesen | |||||
b) ingatlan kármentesítésének költsége | |||||
e) bontás | |||||
d) építés | |||||
e) beszerzés | |||||
megalapozó, előkészítő tanulmányok, vizsgálatok | |||||
g) műszaki - gazdasági tervezés | 2,90 | 0,50 | 3,40 | ||
h) egyéb | |||||
előkészítés nettó összesen | 2,90 | 0,50 | 3,40 | ||
előkészítést terhelő áfa | 0,78 | 0,14 | 0,92 | ||
előkészítés (bruttó) összesen | 3;68 | 0,64 | 4,32 |
21. A beruházás/felújítás tervezett költségei és éves ütemezésük
(millió Ft-ban, két tizedessel)
Költségek megnevezése Évek | 2016 | 2017 (kötváll.) | Összesen | |||
1. ráfordításai (áfa nélkül) | ||||||
bontás | 134,00 | 134,00 | ||||
gép, jármű | ||||||
egyéb összesen | ||||||
nemzetgazdasági beruházás összesen (áfa nélkül) | ||||||
telepítési hely, ingatlan megszerzése ezekből áfa-köteles összesen: | ||||||
első készletbeszerzés | ||||||
tartalék | ||||||
II. Nettó összesen | 134,00 | 134,00 | ||||
III. általános adó összesen | 36,18 | 36,18 | ||||
IV. | 0 | 0 | ||||
V. összesen | 170,18 | 170,18 |
3
22. A költségtervezés módja: tervezői költségbecslés
23. A beruházás/felújítás tervezett megtérülései:
3.
(millió Ft-ban, )
Ssz | ||||||
1. | ÁFA | |||||
2. | telekár | |||||
bérleti díj | ||||||
egyéb | ||||||
összesen: |
4.
24. A beruházás/felújítás tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük:
(millió Ft-ban, két tizedesseV
Pénzügyi források Évek | 2017 | Összesen | ||||
a) költségvetési | 170,18 | 170,18 | ||||
b) beruházási hitel: | ||||||
c) központi költségvetési források összesen, ebből: | ||||||
Céltámogatás: | ||||||
címzett támogatás: | ||||||
egyéb támogatás: | ||||||
d) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: | ||||||
e) intézményi költségvetési előirányzat: | . | |||||
f) külső forrás, mégpedig: | ||||||
Források összesen: | 170,18 | 170,18 | ||||
ebből: áfa: | 0 | 0 |
Kelt: 2017.
Előterjesztő nevében Jóváhagyó nevében
4
Jóváhagyás száma, kelte: 3. számú melléklet
BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI PROGRAM
Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásaihoz, felújításaihoz
1. Általános rész
1. A Beruházó megnevezése, címe: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
2. Üzemeltető megnevezése és címe: Zuglói Zrt., 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
3. A Bonyolító megnevezése és címe: Zuglói Zrt., 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
4. A beruházás/felújítás megnevezése: Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)
helye: Bp. XIV. Csertő park 5-22. környezete kezdési időpontja (év, hónap): 2017. befejezésének időpontja (év, hónap): 2018. üzembe helyezés időpontja: 2018.
teljes bekerülési költség összege (áfa-val): 170.000.000. visszaigényelhető (levonható) áfa összege:
5. Jellemző kapacitásának mutatói: térburkolat 3.653 m2, stabilizált burkolat 19,8 m2, Terra Way burkolat 45 m2, előregyártott támfal 172,4 fin, szabadtéri színpad 54 m2, pad 13 db, szék 15 db, egyedi ülőkocka 8 db, asztal 4 db, kerékpártároló 31 db, hulladékgyüjtő 12 db,
faültetés 18 db a helyszínen és 115 db Zugló területén (fapótlási kötelezettség), cserje-, évelő
, díszfű-, bambuszültetés 6.216 db, PVC csőfektetés (átm. 20) 15 fm, tisztítóakna 1 db, KPE csőfektetés (DN20, 25, 32) 139 fm, keiii csap 4 db.
6. A bernbázás/felújítás megvalósítás módja:
(új építés, bővítés, átalakítás, rekonstrukció, bernbázás-felújítás, vásárlás, felújÍtás esetén részleges, teljes, egyéb és pedig): felújítás (burkolatcsere)
7. Jellemző müszaki adatok:
(pl. beépített alapterület, szintszám, tetőmegoldás, energiaellátás módja, közmű csatlakozási lehetőségek, stb.) 39470/65 helyrajzi számú ingatlan területe, összközmüves
8. A beruházás/felújítás jóváhagyását követő feladatok:
(pl.: tervezés, engedélyezés, kivitelező kiválasztása közbeszerzési kivitelezés
9. Kapcsolódó beruházások és azok szükségességének indokolása:
10. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, engedélyek, egyeztetések, a megvalósítás jogi feltételei: egyesített (kiviteli és közbeszerzési) ajánlati dokumentáció, fakivágási engedélyek
11. Üzemeltetés várható költségei, megtakarítása, energia szükséglete: éves fenntartás szerint
12. Megtérülés ideje:
13. A megvalósult
tulajdonosa: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata üzemeltetője: Zuglói Zrt.
14. Egyéb rendelkezések:
15. A beruházás/felújítás dokumentuma: egyesített (kiviteli és közbeszerzési) ajánlati dokumentáció
1
II. Részletező adatok
16. A beruházás/felújítás megvalósításának becsült költségei:
gép
(millió Ft-ban, két tizedessel)
Költségek megnevezése Évek | 2015 (2016) | 2017 (kötváll) | Összesen | ||
Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) | |||||
- tervezés | 2,90 | 0,50 | 3,40 | ||
- bontás | ll,04 | ll,04 | |||
- építés | 122,96 | 122,96 | |||
- | |||||
- egyéb | |||||
Összesen (áfa nélkül) | 2,90 | 134,50 | 137,40 | ||
- tartalék keret | |||||
Beruházás/Felújítás nettó bekerülési összesen | 2,90 | 134,50 | 137,40 | ||
Általános adó összesen | 0,78 | 36,32 | 37,10 | ||
bekerülési összesen | 3,68 | 170,82 | 174,50 |
17. A költségtervezés módja:
18. A beruházás/felújítás előirányzat fmrásai bontásban
a)
(millió Ft-ban, két tizedessel)
Pénzügyi források Évek | 2015 (2016) | 2017 | Összesen | ||
önkormányzati beruházási/felújítási ktv. előirányzat | 3,68 | 170,82 | 174,50 | ||
b) egyéb saját forrás összesen ebből visszaigényelhető áfa | |||||
e) külső forrás (átvett pénzeszközök) | |||||
Források összesen | 3,68 | 170,82 | 174,50 |
Kelt: 2017.
Előterjesztő nevében Jóváhagyó nevében
2
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész
113. §szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz
,,Közösségi tér kialakítása a Csertőparkban (Csertőpark 5-22. környezete)"
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, és e-mail címe:
adatai:
Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0. Kapcsolattartó: Xxxxxxxx Xxxxxx közbeszerzési referens Telefon: x00 00000000
Fax: +36 l 0000000
E-mail:
Képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxxxx polgánnester
Műszaki
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 11-17.;
Képviselője: Xxxxxxxxx Xxxxx vezérigazgató; .
2. A közbeszerzés eljárás fajtája, indoka: A Kbt. 113. § alapján hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a hétszázmillió forintot.
3. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
Közbeszerzés építési beruházás
Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete):
térburkolat 3.653 m2, stabilizált burkolat 19,8 m2, Terra Way burkolat 45 m2, előregyártott támfal 172,4 fm, szabadtéri színpad 54 m2, pad 13 db,
szék 15 db,
egyedi ülőkocka 8 db, asztal 4 db,
kerékpártároló 31 db,
hulladékgyűjtő 12 db,
Oldal: 1/18
faültetés 18 db a helyszínen és 115 db Zugló területén (fapótlási kötelezettség), cserje-, évelő-, díszfű-, bambuszültetés 6.216 db,
PVC csőfektetés (átm. 20) 15 fin,
tisztítóakna 1 db,
víznyelő, 1 db,
KPE csőfektetés (DN20, 25, 32) 139 fin,
kerti csap 4 db.
A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:
- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a dokumentációban megjelölt tennékeknek, vagy azzal egyenértékű termékelmek kell megfelelniük (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés).
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező müszaki leírásban, árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.
Ajánlatl<érő az „azzal egyenértékü" építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszald paramétereknek megfelelő termékeket érti.
45233228-3 | Útburkolat építése. |
45233200-1 | különféle útburkolatok |
03120000-8 | kertészeti és faiskolai tennékek · |
34928480-6 | hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák |
39113600-3 | padok |
CPV:
4.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő dokumentációt készít.
A dokumentációt Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek. alapján az eljárást megindító felhívás megjelenésével egyidejűleg elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi elérhetőségen: xxxx://xx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. (Kbt. 57. § (2) bek.)
A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
5. A szerződés meghatározása: vállalkozási (ldvitelezési) szerződés.
Oldal: 2/18
6. A szerződés időtartama vagy a tel,jesítés határideje:
Teljesítés határideje: legkésőbb a munkaterület átadásától számított 150 nap Munkaterület átadás-átvétele: szerződéskötést követő 15 napon belül
7. A teljesítés helye:
Budapest XIV. Csertő park 5-22. környezete
8. Szerződést biztosító mellékkötelezettség:
1. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre az Ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke bírálati részszempont (4. részszempont - min. 0,5 %/nap; max. 1,5 %/nap), ekként a nyertes Ajánlattevő megajánlása alapján kerül meghatározásra. A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
2. Hibás kötbér: Xxxxx teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének az ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Az ajánlattevőnek felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a híbás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított t;llenértékének 10 % -a.
3. kötbér: A szerződés teljesítésének megtagadása vagy az Ajánlattevő. érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles az Ajánlattevő
meghiúsulási kötbért fizetni. Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés
·
szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.
4. A szerződés elmaradásával biztosítéka: Mértéke a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a szerződés szerinti, az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5% -a, melyet óvadékként az ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
A teljesítési biztosíték határidőre (a szerződés hatálybalépése, azaz a szerződéskötés időpontjában) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben az Ajánlattevő a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Ajánlatkérő a Teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntmija.
Oldal: 3/18
5. A szerződés hibás kikötött biztosítéka: Mértéke a Kbt. 134. §
(3) bek. alapján a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, melyet óvadékként az ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kőtelezvényével lehet nyújtani.
A jótállási biztosíték határidőre (a szerződés teljesítésének, azaz az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A jótállási biztosítéknalc a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia. Ha és amennyiben a Vállalkozó a jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő jogosult a Jótállási biztosítékot lehívni. Megrendelő a Jótállási biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes szabályait a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítés elmaradásával, a hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékát óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél számlájára történő befizetésével/átutalásával kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy azt az Ajánlatkérő 11784009-15514004-00000000 sz. bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni.
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás· útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt · összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
6. Jótállási idő: Bírálati részszempont (2. részszempont), ekként annak mértéke a nye1ies Ajánlattevő megajánlása alapján kerül meghatározásra. (min. 36 hónap; max. 60 hónap)
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A Kbt. 135. §(1)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 §(1)-(2) bekezdéseiben, az Aii. 36/A §szakaszában, a 322/2015 (X.30.) Konn. rendelet 30 - 31. §és 32/A. §-ában, valamint az ajánlati doknmentáció részét képező szerződéstervezetben rögzített fizetési feltételek szerint alakul.
A Kbt. 135.§(7) bekezdés és a 322/2015 (X.30.) Kmm. rendelet 30.§(1)-(3) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevő az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 % -ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg kifizetést kérheti Ajánlatkérőtől, melyet Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő
Oldal: 4/18
15 napon belül köteles kifizetni. A:z kéréséről az kell.
Ajánlatkérő - adott esetben az előlegszámlán túl - 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:
Vállalkozó az 1. részszámlát a nettó ajánlati ár 25 % -át elérő teljesítés esetén nyújthatja be.
- Vállalkozó a 2. részszámlát a nettó ajánlati ár 50% -át elérő teljesítés esetén nyújthatja be.
- Vállalkozó a 3. részszámlát a nettó ajánlati ár 75%-át elérő teljesítés esetén nyújthatja be.
A részszámla kiállítása tehát a tényleges teljesítéshez igazodóan lehetséges.
Ajánlatkérő a végszámla benyújtására a nettó ajánlati ár 100 % -át elérő teljesítés esetén biztosít lehetőséget.
A Vállalkozó számláit az Ajánlatkérő akkor fogadja be, ha azokat a müszaki ellenőr leigazolta, szerződésszerüek és a jogszabályolmak megfelelnek.
Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó általi teljesítés és a müszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében kerül átutalással kifizetésre a Polgári törvénykönyvről szóló V. törvény 6:130.§(1)- (2) bekezdéseiben és a Kbt. 135§-a és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e részajánlatot vagy többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Ajánlatkérő nem biztosít részekre történő ajánlattételt az alábbi indokokra tekintettel:
A tárgyi beruházás sem gazdasági, sem müszaki szempontból nem indokolja a részekre bontást, különösen az egy teljesítési helyszínre figyelemmel.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
11. Az ajánlatok értékelési szempontja:
A Kbt. 76.§(2) bekezdés e) pontja és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. §alapján a legjobb ár -érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazása.
Az értékelés részszempontjai Súlyszám
Oldal: 5 / 18
1. Szumma vállalási ár (nettó HUF) 60
2. Jótállás időtartama (hónap, min. 36 hónap- max. 60 10
Bp.
hónap)
3.
Szociális szempont (a
XIV. Kerületben 10
nyilvántartott munkanélküliek alkalmazása a kivitelezés időtartamára, min 1 fő; max 3 fő)
4. Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az 10
ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a, max.1,5%-a/nap)
5. Projektterv kidolgozottsága 10
12. A kizáró okok:
Az által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §(1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §(! ) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. §i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált- egységes európai közbeszerzési dokun;ientumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró . okok és az alkalmasság igazolása teldntetében megköveti;ilt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtaiialmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnalc fenn az eljárásban előhi !dzáró okok.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, illetvy kifejezetten jelen eljárásra kell szólniuk.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, ald a kizáró okok hatálya alá tartozik; és alci részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
13. Az alkalmassági követelmények:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: | Alkalmassági meghatározása: | minimumkövetelmény(ek) |
Oldal: 6/18 |
A Kbt. 114. §(2) bekezdése alapján a Kbt. Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha
67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban
az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolás).
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő az
körében a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Konn. rendelet
19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell valaniennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot - attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
P. l .) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tmialma szerint Xxxxxxxxxxxxxx az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 2 alkalommal 15 napot meghaladó sorban állítása volt.
A sorba állítás fogalmát a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. §25. pontja határozza meg.
P.2.)
a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai sze1int az adózott eredmény az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 üzleti év bármelyikében negatív volt.
Amennyiben az Ajánlattevő a P.2) irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés. esetében Ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés . tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a működésének ideje alatt nem érte el: nettó 200 millió Ft-ot.
Ajánlatkérő az alábbit érti a „működésének ideje" alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig eltelt időszak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak az alábbi tartalommal:
alkalmassági ajánlattevők
követelményelmek a közös együttesen 1s megfelelhetnek.
- a számlavezetés kezdő időpontja,
- az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított egy évben volt-e sorban-állítása,
- ha igen, hány alkalommal, és
- alkalmanként meghaladta-e a 15 napot.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 1s megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
P.2.) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
Oldal: 7/18
19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az pontjának megjelölésével azon alkalmassági eljárást megindító ajánlattételi felhívás követelményt vagy követelményeket, amelynek megkilldésétöl visszafelé számított kettő igazolása érdekében az ajánlattevő ezen üzleti évre vonatkozó- mellékletek nélküli szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
- saját vagy jogelődje éves beszámolóját
(ha az Ajánlattevő letelepedése szerinti A Kbt. 65.§(8) bekezdés alapján az a szervezet, ország joga előírja közzétételét), amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és amennyiben az utolsó kettő üzleti évének pénzügyi alkalmasság igazolásához beszámoló adatai nem találhatóak meg a felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak xxx.x-xxxxxxxxx.xxx.xxx.xx honlapon. szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az A beszámoló elektronikus elérhetőségéről ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az hibás teljesítésével összefüggésben ért kár ajánlatban. megtérítéséért.
Amennyiben az adatok megtalálhatóak a
fent említett honlapon, Ajánlatkérő a A Kbt. 65. §(11) bek. szerint nem használhatja pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga fel a gazdasági szereplő alkalmassága ellenőrzi, így a beszámolók csatolása nem igazolására azokat az adatokat, amelyek szükséges. felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül -
Ha az Ajánlattevő a P.2) irattal azé1i nem maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt szereplő tekintetében az eljárásban teljes időszakban, mert az időszak kezdete alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy után kezdte meg működését, alkalmasságát - ha a jogelőd megszűnt , - megszünése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § hiányában fennállna. A gazdasági szereplő
(2) bekezdés alapján kell igazolnia. Em1ek ebben, az esetben is élhet a Kbt. 64. § szeiinti megfelelően csatolnia kell a működési lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az. ideje alatti időszakra vonatkozó, a alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a közbeszerzés tárgyából szá1mazó korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben általános forgalmi adó nélkül számított - igazolja megbízhatóságát.
árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Ha Ajánlattevő a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi fmmában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előüi alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kémi az e
Oldal: 8/18
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X. 30.) Konn. rendelet 19. § (3) bekezdése). Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § szakaszban és 36. § szakaszban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. § szakaszban és 39. § szakaszban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített Ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elisme1i Ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése). Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Konn. rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott doknmentnmok benyújtása helyett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése). | . |
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság | |
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannalc minősül az ajánlattevő, ha |
Oldal: 9/18
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. | M.1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben (60 hónapban) befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, városi környezetben megvalósult, parképítésre és/vagy parkfelújításra vonatkozó referenciával, amely az alábbiakat tartalmazza: a.) beton térkő burkolat fektetése (min. 2.700 m2) b.) Terraway burkolat vagy azzal megegyező, kiépített vízáteresztő kavics burkolat (min. 30 m2, egybefüggő) e.) előregyártott elemekből készült támfal építése (min. 125 fin) d.) parkbútorok telepítése e.) növénytelepítés (cserjék, évelők, díszfü, bmnbusz stb., min. 4600 db) f.) szabadtéri színpad vagy lelátó építése (min. 40 m2 felületen) g.) KPE csőfektetés (DN20, 25, 32), min. 100 fin) h.) min. 10/12 törzsátmérőjű, kétszer iskolázott fa ültetése (min. 90 db) |
67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban | |
az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő | |
csupán mról köteles nyilatkozni, hogy az | |
általa igazolni ldvánt alkalmassági | |
követelmények teljesülnek, az | |
alkalmassági követelmények teljesítésére | |
vonatkozó részletes adatokat nem köteles | |
megadni. | |
Ajánlattevő az alkalmassági | |
követelmények teljesítésére vonatkozó | |
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást | |
megindító felhívásban előírt saját | |
nyilatkozatait az alkalmassági | |
követelmények tekintetében az eljárást | |
megindító felhívásban előírt igazolások | |
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, | |
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti | |
felhívására köteles benyújtani (utólagos | |
igazolás). | |
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő az | |
utólagos igazolás körében a műszaki és | |
szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. (A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az építési beruházás tárgya, közös Ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját) és helye, a szerződést kötő másik fél, a kapcsolattartó adatai, mennyiségi adatok, melyből az | A fenti referencia-követelmény (azaz a városi környezetben megvalósult, parképítésre és/vagy· parkfelújításra vonatkozó referencia) egy vagy több, de legfeljebb 3 referenciával 1s teljesíthető. Előírás továbbá, hogy a fenti egy vagy több (max. 3) referenciamunkán belül, az egyes a.) -h.) alpontokban megjelölt elvárás egy referencia keretében valósuljon meg teljes egészében, és az adott alponton belüli mennyiségi kritérium ne több referenciából adódjon össze. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, építési beruházásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. |
Oldal: 10/18
alkalmasság | megállapítható; | továbbá | |
nyilatkozni kell anól, hogy a teljesítés az | M2. nem rendelkezik legalább | ||
előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.) A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. | M2. I.: 1 fő szakember, aki Végzettség: a 26612013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M" kategóriájú felelős müszalci vezetői | ||
rendelet 23. § alapján a 22. § (3) bekezdése | jogosultság megszerzéséhez szükséges, a | ||
szerint kell igazolni (a szerződést kötő | 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. | ||
másik fél által kiadott igazolással). | mellékletének IV. Felelős müszalci vezetés 2. | ||
Rész 2) pontjában meghatározott végzettséggel, | |||
M.2) a 321/2015. (X. 30.) Konn. rendelet | vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Konn. | ||
21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az | rendelet sze1inti „MV-M" felelős müszalci | ||
ajánlattevőnek csatolnia kell a | vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal | ||
nyilatkozatát azon szakemberekről, alciket | egyenértékü) jogosultsággal rendelkezik. | ||
be kíván vonni a teljesítésbe. | |||
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. | |||
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: - a szakember neve, | rendelet szerinti „MV-M" kategóriájú felelős müszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelősmüszaki vezetés 2. Rész 2) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Konn. rendelet szerinti „MV-M" kategóriájú felelős müszaki vezetői . (vagy a hatályos átsorolás előtti, , azzal egyenértékü) jogosultsággal rendelkezik. M.2.2: -1 fő szakember, aki · Végzettség: a 26612013. (VII.! !.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI" kategóriájú felelős müszalci vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet !. mellékletének IV. Felelős müszaki vezetés 3. Rész 21) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI" felelős müszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékü) jogosultsággal rendelkezik. Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Konn. rendelet szerinti „MV-VI" kategóriájú felelős müszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 3. Rész 21) pontjában meghatározott gyakorlattal, | ||
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni | |||
kívánja, - amennyiben a bemutatott szakember az | |||
ajánlattétel időpontjában már rendelkezik | |||
kamarai nyilvántartásba vétellel - a | |||
kamarai nyilvántmiási szám és a | |||
nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, | |||
- amennyiben a bemutatott szakember az | |||
ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba | |||
vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, | |||
hogy a megajánlott szakember a kamarai | |||
nyilvántmiásba vétellel a szerződéskötésig | |||
rendelkezni fog. | |||
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell | |||
továbbá: - a szakember végzettségét igazoló | |||
okiratok másolatát, valamint, - a szakember saját kezüleg aláírt | |||
szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: | |||
- a szakember neve, címe, végzettsége, annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, xxxxxx/amellyel az | |||
adott szakember munkaviszonyban áll, |
Oldal: 11/18
szalanai tapasztalat ismertetése (Év/Hónap megjelölésben),
- a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közremüködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
M.3.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés g) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell az átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatását 2016 év vonatkozásában.
M.4.
A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az
vagy érvényes, a 266/2013. (VII. T 1.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI" kategóriájú felelős müszaki vezetői (vagy a hatályos átsonilás előtti, azzal egyenértékü) jogosultsággal rendelkezik. .
M.2.3.:
legalább 1 fő kertészmérnök és/vagy tájépítész/tájépítő mérnök, vagy azzal egyenértékü felsőfokú végzettséggel, és legalább 10 éves kertészmérnöki és/vagy tájépítész/tájépítő mérnöki szalanai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.3. nem rendelkezik
2016. évben legalább 15 fő átlagos statisztikai létszámmal.
M.4.
Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, ha nem szerepel építőipari kivitelezési tevékenységet kivitelezési végzők névjegyzékében szereplés névjegyzékében. követelményét, amelyet Ajánlattevő a
az Étv. szerinti, tevékenységet
építőipari végzők
közhiteles nyilvántartásból ellenőriz. Ajánlattevő csatolhatja a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást is.
A Kbt. 65. § (6.) bekezdés szerint az előíii alkalmassági követelményeknek . a közös ajánlattevők eg,Írittesen is megfelelh.etnek. ·
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előíii alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
szereplő megfelel az adott alkalmassági meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elisme1i ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szermti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
Oldal: 12/18
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés] | teljesítésének időtartama alatt. |
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a 3 21/2015. | |
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara | (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt |
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Konn. rendelet 21 § (2) bekezdés előírásainak | szakemberek azok végzettségére, képzettségére rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns |
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az | szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének |
ajánlatkérő által meghatározott | igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti |
kővetelményeknek, a követelmény és a | igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott |
megfelelést igazoló dokumentum | szervezet olyan mértékben részt vesz a |
elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 3 21/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésben | szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely . az Ajánlattevő saját |
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés] | kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés sze1int |
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell | |
alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés | |
szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra | |
vonatkozó követelmény teljesít�sét igazoló más | |
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy !;)Z a szervezet ténylegesen részt vesz a | |
szerződés . teljesitésében, az ajánlatkérő · a. szerződÚ teljesítése során ellenőrzi, hogy a | |
teljesítésbe történő bevonás· mértéke e | |
bekezdésekben foglaltaknak megfelel. | |
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja | |
fel a gazdasági szereplő alkalmassága | |
igazolására azokat az adatokat, amelyek | |
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - | |
maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági | |
szereplő tekintetében az eljárásban | |
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha . a jogelőd megszűnt - megszünése | |
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő | |
ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti | |
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az | |
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a | |
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben | |
igazolja megbízhatóságát. |
Oldal: 13/18
14. Az ajánlattételi határidő:
Ideje: 2017 nap 10:00 óra
15. Az ajánlat benyújtásának címe:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0. III. emelet 304. szoba
16. Az ajánlattétel nyelve: magyar
Az ajánlatkérő (és a kapcsolattartó) kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot - kizárólag magyar nyelven tud a pályázók rendelkezésére
bocsátani.
Az ajánlat részét képező dokumentumok minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magym fordításában kell csatolni.
A Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint ajánlatkérő a nem magyar nye)ven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
Helye: Budapest Főváros XIV. Ke1iilet Zugló Önlcormányzata, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0. III. emelet 310. szoba
Ideje: 2017 nap 10:00 óra
18. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint a nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóalc.
19. A.iánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap
20. A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget.
Oldal: 14/18
A Kbt. 71. § (6) bek. szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi új abb hiánypótlás kibocsátását arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
21. További információk:
1.) Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos formai előírások:
Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján 1 példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült
1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az árazott költségvetést xls formátumban is be kell csatolni.
A csomagolásra rá kell írni: „Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban (Csertő park 5-
22. környezete) ", valamint ,,Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!".
Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közőtti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatba foglaltak az irányadók.
Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: aj ánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.
Az ajánlatba csatolni szükséges a nyilatkozatot a teldntetben, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlat a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik.
2.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
3.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján biztosítja a ldegészítő tájékoztatás
lehetőségét.
Aj ánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a· különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban e-mailen és fax útján történik. Kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni:
E-mail:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során alsó és felső határa: 1-100
4.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 11) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
• Szunnna vállalási ár (nettó HUF) - fordított értékarányosítás
• Jótállás időtartama (hónap, mely minimum 36, maximum 60 hónap) pontkiosztás módszere
• Szociális szempont (a Bp. XIV. Kerületben nyilvántartott munkanélküliek alkalmazása a kivitelezés időtmiamára, min 1 fő; max 3 fő) - pontkiosztás
• Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a, max.1,5%-a/nap) - pontkiosztás módszere
• Projektterv kidolgozottsága - a sorbarendezés és a fordított arányosítás együttes módszere
5.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 35. §-nak figyelembe vételével - az
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által
Oldal: 15/18
cégszerüen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, kijelöli azon aj ánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért mínden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
6.) Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 68. § (4) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
7.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani.
8.) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót láván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bek. és a Kbt. 138. § (5) bek.-ben foglaltakra.
9.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező . minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősÍtési feltételek: Az aj ánlattételi f�lhívás
P .1 ), P.2., M.1 )-M.4.) pontjai.
10.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely · nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 57 § (1) bekezdés b) pontjára - kizárólag aj ánlja.
11 .) Az ajánlattevőnek ajánlatukhoz csatolni kell:
• azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
• a cégldvonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási cúnpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a 321/2015 (X.30.) Konnányrendelet 13. § é1ielmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is nyilatkozni kell az ajánlatban.
Oldal: 16/18
12.) Aj ánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles az alvállalkozókra is kite1jedő a közbeszerzés tárgyára is vonatkozó, legalább 30 millió Ft/káresemény; minimum 150 millió Ft értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiteijeszteni. Ajánlattevő köteles az erre vonatkozó nyilatkozatát ajánlatához csatolni.
Amennyiben Xxxxxxxxxxx a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, Ajánlatkérő azt visszalépésnek tekinti, és ha az összegezésben Aj ánlatkérő hirdetett második helyezettet, úgy a szerződést a második helyezettel köti meg. 13 .) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 79. § (2) bekezdése szerinti ősszegezésben megjelölte.
14.) Ajánlattevőnek minden idegen nyelvü nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a magyar nyelvü dokumentumot tekinti irányadónak.
15 .) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás megküldésének a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
1 6.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájéko.zódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során. meg kell felelnie. A dokutnentáció . tartalmazza azoknalc a szervezetelmek (hatóságoknak) a· nevét és címét (elérhetőségét),
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (5) bekezdés)
1 7.) A fentieken túlmenően a Kbt. 53. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 57. § (!) xxx-xxx foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
1 8.) Az ajánlatba csatolni kell az árazott költségvetést.
1 9.) Az ajánlatban projekttervet kell csatolni (SZAKMAI AJÁNLAT). A nyertes Ajánlattevőnek megvalósulási tervet kell benyújtania a végszámla benyújtásával egyidejüleg.
20.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
21 .) Az ajánlathoz csatolni kell a hulladékgazdálkodási engedélyeket (20 02 01 és 20 02
02 engedélyek).
22. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 500 OOO HUF.
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 1 1 784009-1 5514004- 00000000
Oldal: 17/18
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: - az Ajánlatkérő fenti bankszámlájára történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő), vagy
- az Ajánlatkérő javára szóló eredeti pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garanciát vagy készfizető kezességet kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia), vagy
- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni.
23. A közbeszerzési eljárásban való részvétel és az eljárás során megkötendő szerződés Kbt. 1 14. § (1 1) bekezdése alapján nem fenntartott.
24. A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: -
25.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Ajánlatkérő a
projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja.
26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. .............
Oldal: 18/18
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely egyrészről a
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Székhelye: 1 145 Budapest, Pétervárad u. 2., Képviselője: Xxxxxxxxx Xxxxxxx polgánnester, Adószáma: 15514004-2-42,
Bankszámlaszáma: 1 1 784009- 15514004-00000000, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),
másrészrő1 a
Cégnév: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Székhelye: 1 145 Budapest, Pétervárad u. 1 1 -17. Képviselő: Xxxxxxxxx Xxxxx vezé1igazgató
Adószám: 1 2099461 -2-42
Cégjegyzékszám: 01-1 0-043003
mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban: Bonyolító),
harmadrészről
cégjegyzékszáma:
adószáma.:
bankszámlaszáma:
képviseli:
(mint Vállalkozó) (a továbbiakban Vállalkozó)
között (a továbbiakban együtt Felek) jött létre az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 201 5. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 1 13. § (!) bekezdése alapján „Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)" tárgyban 201 7. október ... napján megküldött ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő, és Megrendelő képviseletében eljáró közreműködő, mint Bonyolító és az eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint gazdaságilag legelőnyösebb Vállalkozó között, az eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.
1. A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Közösségi tér kialakítását a Csertő parkban az ajánlatban feltüntetett egyösszegű átalányáron az ajánlattételi dokumentációban
foglaltaknak, valamint az érvényes és hatályos jogszabályolmak megfelelően, műszaki átadás átvételi eljárásra alkalmas hiba- és hiánymentes állapotban.
2. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési elj árás aj ánlattételi felhívása, a közbeszerzési eljárás dokumentációja, az esetleges kiegészítő tájékoztatás, valamint Vállalkozó nyertes ajánlata és abból különösen a Vállalkozó által beárazott költségvetés.
3. A fent meghatározott dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.
4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötésnek részéről sem jogi, sem egyéb akadálya nincs, nem tapasztalt olyan tényt vagy körülményt, amely őt a szerződésszerű teljesítésben akadályozná, a teljesítéshez szükséges pénzügyi és szalanai feltételrendszerrel rendelkezik. Vállalkozó a kézhez vett tervdokumentációt körültekintően ellenőrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajánlata teljeskörű, és az átadott tervekben és dokumentációkban foglalt műszaki tartalom komplett megvalósítására vonatkozik.
5. Az építési tevékenységre vonatkozó követelmény meghatározása: kifogástalan minőség.
6. Vállalkozói képesítési nyilatkozat:
Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére őt feljogosítják. Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennálló építőipari, Jcivitelezői nyilvántartási száma: „
7. Megrendelői fedezetnyilatkozat:
Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez szükséges fedezettel rendelkezik.
8. Jelen Szerződés teljesítése során - a Megrendelővel kötött megbízási szerződés alapján - a Megrendelő nevében és képviseletében a Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően a műszaki Bonyolító jár el. A Bonyolító folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít építési műszaki ellenőre által a kivitelezési munkálc folyamatos ellenőrzése céljából. A műszaki ellenőrök jogosultak Vállalkozó ajánlata részeként elkészített szakmai ajánlatban megfogalmazott vállalások ellenőrzésére. A Bonyolító műszaki ellenőrein keresztül ellenőrzi a szerződés tárgyát képező munkálatok minőségét, valamint azt, hogy Vállalkozó eleget tesz jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek. Vállalkozónak kötelessége Megrendelő képviselője kérésére és részére rendelkezésre bocsátani mindazokat az iratokat, melyek a vállalkozási munkálatokra vonatkoznak, és amelyeket Megrendelő indokoltan igényel. E mellett Vállalkozónak megmarnd a teljes körű és oszthatatlan felelőssége a Vállalkozási Szerződésben foglalt munkálatok teljesítésére vonatkozóan.
A szerződés szerinti ellenérték teljesítésével kapcsolatban; vagyis a számlák utalványozása és a vállalkozói díj kifizetése során kizárólag Megrendelő jogosult és köteles eljárni.
II. Teljesítési határidő és a teljesítés helye
2
1. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítési határideje a munkateiület átadásától számított 150 naptári nap. [Munkaterület átadás-átvétele: szerződéskötést követő 15 napon belül.]
Szerződő felek rögzítik, hogy ezen 150 naptári nap nem tartalmazza a műszaki átadásc átvételi eljárás idejét.
2. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
3. A kivitelezés teljesítésének helye: Budapest XIV. Csertő park 5-22. környezete
III. Vállalkozói díj
__
.. , ..
1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata
Az árazott költségvetés jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
2. A vállalkozói díj tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 1 5.) Konn. rendelet (továbbiakban: Étvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, továbbá a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felme1ülő összes költségét, kiadását. A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű ár, amely tartalmazza a müszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkálrnt, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (is), a szakszerü megvalósításhoz szükséges minden . tételt (pl. segédeleme)rnt, rögzítéseket, kiegészítő rendszerelemeket, a felvonuláshoz, továbbá a kivite\ezésben részt vevőknek, a környezetnek a
biztonságához szükséges eszközöket), az átadási, a birto. kbaadási eljárás költségeit, az átadási .
tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő
minősítési vizsgálati és mérési költséget, bánniféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági ·kötelezettségek .
költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerü használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabályi díjelemek a Vállalkozó felmé1i és megalapozott költség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerződő felek a díjmegállapodásra utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek esetleges hibás kalkulációjának a kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséért szavatossággal nem tartozik.
3.
A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:245. §).
4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó építési kivitelezési munkálc nem építési hatósági engedély-köteles munkálc, ekként nem tartoznak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alá. Vállalkozó ennek megfelelően számláit ÁFA-val növelten köteles kiállítani.
5. Előleg: Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bek.-re figyelemmel biztosítja.
3
Megrendelő a Kbt. 1 35. § (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a alapján áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-nak megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére a munkaterület átadását követő 15 napon belül. A Vállalkozó az előleget előlegbekérő okirattal igényelheti a Megrendelőtől.
6. A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben - az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt - visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.
7. Az előleg elszámolása a végszámlában történik oly módon, hogy a folyósított előleg összege teljes egészében elszámolásra, vagyis a végszámla összegéből levonásra kerül.
IV. Fizetési és számlázási feltételek
1. Vállalkozó 3 darab részszámla, valamint az építési beruházás befejezését követően kiállított teljesítés igazolás alapján 1 db végszámla kiállításra jogosult. Szerződő felek rögzítik, hogy a részszámla kiállítására a tényleges teljesítéshez igazodóan kerülhet sor:
Vállalkozó az 1. részszámlát a nettó ajánlati ár 25 %-át elérő teljesítés esetén nyújthatja be.
Vállalkozó a 2. részszámlát a nettó ajánlati ár 50%-át elérő teljesítés esetén nyújthatja be.
- Vállalkozó a 3. részszámlát a nettó �jánlati ár -75%-át elérő teljesítés esetén nyújthatja be.
2. Az ellenérték a Kbt. 1 35. § (1 )-(3), (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1 )-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30,) Konn. rendelet 30-3 1. § és és 3 2/A. §-ában foglaltak szerint 30 napos fizetési határidővel kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 3 6/A. § vonatkozó rendelkezéseire és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 1 5.) Korm. rendeletben meghatározottakra is.
A rész- és a végszámlában szereplő munkák a Megrendelő vagy megbízottja, és a Xxxxxxxxx által delegált műszaki ellenőr által is ellenőrzésre kerülnek. A számla kizárólag csak a már elvégzett, minőségileg elfogadott és a műszaki ellenőr által igazolt munlcálcat tartalmazhat. A Megrendelő vagy megbízottja a rész- és végszámlát visszautasíthatja, amennyiben minőségi vagy egyéb indok miatt el nem fogadott munkálatok szerepelnek benne.
3. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján az építési bernházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó írásban jelzett kezdeményezésére (készre jelentés időpontjára) a Bonyolító hívja össze. A Bonyolító az eljárás meghatározott időpontjáról értesíti a Megrendelőt, Vállalkozót és egyéb érdekelteket.
Az írásban kezdeményezett (készre jelentés) időpontot a Vállalkozó úgy köteles
il meghatározni, hogy a Megrendelő az érdekelteket min. 8 nappal a müszaki átadás-átvételi
!!
4
eljárás megindítása előtt értesíteni tudja. Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezártnak csak és kizárólag a Megrendelő által feltárt hibák és hiányosságok maradéktalan kijavításával, pótlásával és a Megrendelő általi igazolásával minősül.
4. A Vállalkozói teljesítés elfogadása a Megrendelő által kizárólag azt követően történhet meg, ha a Bonyolító által megbízott műszaki ellenőr az ellenőrzést követően a teljesítést elfogadta és a Bonyolító képviselője és a Kerületi Főmérnökség Fejlesztési, Beruházási csoportvezetője leigazolta. Felek megállapodnak, hogy a Bonyolító a műszaki ellenőr személyéről és eljárási jogosultságairól a Vállalkozót legkésőbb a munkaterület átadásakor informálja.
5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részéről részszámla és végszámla benyújtása csak és kizárólag aláírt teljesítési igazolás alapján lehetséges, melyet Vállalkozó köteles a részszámla és a végszámla mellé csatolni. Felek megállapodnak továbbá, hogy a végszámla befogadásának további feltétele az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv mellékelése.
6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6: 1 55. §-ában foglaltak alkalmazásával.
7. Alvállalkozói igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:
a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe· bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy .
· ·
állítsák ki ezen számláikat;
c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja .ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;
d) a e) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellené1iékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
e) a Vállalkozó fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatmij a, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatmija;
f) a Vállalkozó felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozó fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) a Vállalkozó felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
5
8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szerződő felek rögzítik, hogy
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében me1ülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 1 43. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
V. Felek jogai és kötelezettségei
1. Szerződő felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítik. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt anyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
2.
Vállalkozó és
2.1. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése, az építés-kivitelezési tevékenysége során köteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerződés szerinti feladatokkal érintett területen lakók minimális korlátozásával köteles megvalósítani.
2.2. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni,,az átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, a munkavégzésre alkalmas. állapotot megteremteni és fenntartani . a jelen szerződés keretein belül.
2.3. Vállallcozó köteles a munkaterületet biztonságosan kijelölni, es onzni, a Bonyolító felszólítására, vagy engedélyével azt módosítani, elbontani, az anyagot a munkaterületen belül deponálni.
2.4. Vállalkozó a Bonyolító ntasításai szerint, a munka határidőre történő és szerződésszerű elkészítése érdekében köteles eljárni. Ha a Bonyolító célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó erre köteles őt figyelmeztetni.
Az utasításoktól való eltérésre csak abban az esetben van lehetőség, ha e szerződésben meghatározott feladatok elvégzése céljából feltétlenül szükséges, és a Bonyolító előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Vállalkozónak a Bonyolító! utólagosan, legfeljebb
24 órán belül értesíteni kell, az eltérés indokolással és fotókkal ellátott, részletes dokumentációjának egyidejű átadása mellett.
2.5. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben rögzített feladatai végzésével összefüggésben maga vagy alvállalkozói által okozott károkat teljes körűen megtéríteni.
2.6. Vállalkozó köteles biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő, a Bonyolító és a képviseletében eljáró műszaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogukat gyakorolhassák, megtekinthessék és megvizsgálhassák a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb. minőségét, gyártási
6
helyszínét, fázisait, a helyszínen vezetett, műszaki dokumentálásra alkalmas iratba bejegyzést tegyenek.
2.7. Vállalkozó köteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarítani, a munkaterületet tisztán tartani, a csapadékot elvezetni, az építkezés biztonságos és kulturált megközelíthetöségét biztosítani, az építési területet, valamint az építés, szállítás során használt, csatlakozó utakat (telekhatáron kívül is) rendben, tisztán tartani.
2.8. Vállalkozó köteles állandó - megfelelö szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező, jogszabály szerinti névjegyzékben szereplő - felelős műszaki vezetője által biztosítani minden szükséges helyszíni felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák kivitelezése és próbaüzemeltetése folyamán.
2.9. Vállalkozó a feladat elvégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki, biztonságtechnikai előírások, szalanai irányelvek rendelkezéseit.
2.10. Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzése során a Bonyolítót folyamatosan tájékoztatni a Megrendelőt és a szerződés teljesítését érintő fontos körülményekről.
2.1 1. A Vállalkozó köteles a Bonyolítót a Vállalkozó érdekkörén kívül eső és általa el nem hárítható körülményről (vis maior) haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés teljesítésének eredményességét veszélyeztetné vagy gátolná. A fenti értesítések elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.
2.12. Tisztálkodási lehetőségről, öltöző biztosításáról, baleset-, tűz- és vagyonvédelemről, a munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok betartásáról a Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni, A díj ennek figyelembevételével lett megállapítva.
2.13. Vállalkozó köteles a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő. és a Bonyolító által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
2. 14. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a megajánlásának megfelelően a Budapest XIV. kerületben regisztrált munkanélküli foglalkoztatását biztosítani.
A Bonyolító jogosult és köteles:
3.1. köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyv egyidejű felvételével a Vállalkozónak átadni, a jelen szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül, előre egyeztetett időpontban.
3 .2. jogosult a Vállalkozó munkáját a képviseletében eljáró műszaki ellenőr reven folyamatosan ellenőrizni. Jogosult a 2.14. pont szerinti vállalkozói kötelezettség teljesítését ellenőrizni.
7
3.3. összehívja a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó írásban jelzett kezdeményezésére.
3 .4. köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.
3.5. csak kifogástalan, a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, építési normáknak megfelelő teljesítést fogad el a Vállalkozótól. A nem megfelelő minőségű teljesítés miatti javítási munkálatokat a Vállalkozó köteles a Bonyolítóval folytatott egyeztetés alapján, a megállapított kijavítási határidőn belül és tartalommal elvégezni. Az egyeztetés a kötbérekre való jogosultságot nem érinti.
3.6. köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.
3.7. Kizárólag a Megrendelő jogosult és köteles a számlákat utalványozni és a vállalkozási díjat megfizetni.
3.8. Ha a Megrendelő/Bonyolító a szerződés tartalmában változásokat rendel el, és ha a változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is megkövetelik, úgy azt a szerződő felek az elrendelt módosításoknak megfelelően rögzítik, és a szerződésben és az ajánlatban foglaltak szerint jámalc el a Kbt-ben meghatározott feltételek betartása mellett.
Felek rögzítik, hogy jelen szerzödés módosítására kizárólag a Kbt. 141 .§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
VI. Alvállalkozók igénybevétele, szerződés. teljesítése
1. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka. elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha 1)1aga járt volna el.
2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben · meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.
3. A Kbt. 1 38. § (!) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés érétkének 65 %-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a teljesítésben csak a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltalmak megfelelő alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
4. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás,
8
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemben-el is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemben-el egyűtt felelt meg.
5. A Kbt. 138. § (4) bekezdés alapján az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az é1iékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő/Bonyolító hozzájárnlásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
6. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtmiama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek/Bonyolítónak valameffilyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt (2. számú melléklet).
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek an-ól a másik Felet írásban tájékoztatni.
.teljesítésében közreműködő szerződésmódosítást, elegendő
7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az . alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
8. A Megrendelő/Bonyolító a szerződés teljesítésének ellenőrzése során a műszaki dokumentálásra szolgáló iratot adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. §
(2) és (3) bekezdésében foglaltalmak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 1 38. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
VII. A vállalkozási munka befejezése, átadás-átvételi eljárás
1. A munka átadás-átvételével egyidejűleg Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez szükséges ideiglenes létesítményeket lebontani, és az egyéb berendezésekkel, gépekkel, szerszámokkal, valmnint az építkezés során keletkezett törmelékanyagokkal egyűtt saját költségén elszállítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen pontban meghatározott határidőn belül a közterületről valamennyi akadályt képező anyagot, berendezést és létesítményt elszállít.
2. Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási munka minősége mind a felhasznált
9
anyagok, mind a kivitelezés szempontjából megfelel a jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek.
3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási kötelezettségének idötartama alatt felmerülő, szükséges javítások elvégzése során biztosítja a munkaterületen dolgozó összes személy biztonságát és a rend fenntartását, vállalja továbbá a környezetvédelemhez, a személyek és közérdekű javak védelméhez szükséges intézkedések megtételét. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegésével okozott károkért kizárólag Vállalkozó tartozik helytállni.
4. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, szemlét, bejárást. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 15 naptári nap. A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik
5. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megindításakor köteles átadni Bonyolítónak 2 példány papíralapú, valamint két példány elektronikus formátumú (pdf és dwg) átadási dokumentációt Az átadási dokumentáció tartalmazza a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, magyar nyelven:
a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap,
b) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatója,
c) minden olyan egyéb hatósági engedély, dokumentum, nyilatkozat, amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja,
d) minőségbiztosítási jegyzőkönyv,
e) mérési jegyzőkönyvek,
f) szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,
g) beépített anyagok műbizonylatai,
h) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,
i) műszaki dokumentálásra szolgáló irat másolatai,
j) közműkezelői és közútkezelői nyilatkozatok,
k) jótállási dokumentumok,
1)
a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,
m) a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma).
6. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az átadási dokumentáció és az elkészült munka vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy azok a jelen Szerződés előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően készültek-e el. A vizsgálat időtartama legfeljebb 8 naptári nap. A Bonyolító nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez értelemszerűen nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.
7. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele az átadási dokumentáció hiánytalan átadása; atmak rendelkezésre bocsátásáig a Bonyolító jogosult a műszaki átvételt megtagadni.
8. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák - amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3)
10
bekezdésének megfelelően nem akadályozza a szerződés tárgyát képező munka alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát - pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni, folyamatosan végezni, illetve a műszaki átadás-átvétel határidején belül befejezni.
9. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződésben rögzített 150 napos határidőn belül megkezdődik és a műszaki átadás-átvétel 15 napon belül befejeződik. A Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a bonyolító utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben vállalt átadás átvételi eljárás befejezéséig a rendeltetésszerü és biztonságos használatot nem akadályozó hibákat és hiányokat nem javítja ki, vagy nem pótolja, úgy a Megrendelő késedelmi kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben.
VIII. Felelősségbiztosítás
1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, megfelelő képzettségű és tapasztalattal rendelkező munkatársakkal, valamint általános és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
2. A Vállalkozó felelősséggel tmtozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjáig.
3. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely haTmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozólaa is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyát is lefedő, 30 millió Ft/káresemény; minimum 1 50 M Ft értékű, a tárgybeli közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási szerződés jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi.
5. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt a hivatkozott felelősségbiztosítási szerződés feltételeiben bekövetkező változásolaól.
IX. Szerződésszegés
1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül összesített vállalkozói díj
,,. , . .. . . .
A késedelmi kötbér összege maximum a szerződés szerinti, áfa nélkül összesített vállalkozói
díj 30%-os mértékéig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult jelen
11
szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.
3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor az Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség, áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a.
4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése (ideértve különösen: IX.2. pont szerint elállás vagy felmondás, valamint a X.2. pont. sze1inti azonnali hatályú felmondás) miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a teljes szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.
A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.
5. Megrendelő a választása szerint a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.
6. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolátos igények biztosítékaként . (Teljesítési biztosíték) Vállalkozó a Kbt. 1 34. § (2) bekezdés!') alapján a szerződés szerfoti, az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára . történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
7. A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. (4. számú melléklet)
8. A Teljesítési biztosítélmalc a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására, vagyis a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.
9. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó a hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékaként a szerződés szerinti, az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé a szerződés teljesítés időpontjában (jótállási időszak kezdete), melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára
12
történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.
1 0. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a javítási/kicserélési kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást/kicserélést a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról/cseréröl a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejüleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összegszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát követő napon a Vállalkozónak megfizetni.
11. Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A felek megállapodnak, hogy a visszatartott összeget a Megrendelő a Vállalkozó rész- és végszámlájából tartja vissza. A visszatartott összeg a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben rögzített jótállási időszak leteltekor a visszatartott . összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő -.a Vállalkozó által nem tdjesített
- jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.
12. A Kbt. 1 34. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy a jótállási idő a Vállalkozó megajánlásának
14. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat következménye.
1 5. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kikűszöbölni.
X. Szerződés megszűnése
13
1. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő a szerződést 30 napos határidővel felmondja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. § ban foglaltaknak; vagy
e) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
2. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a jelen szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondására súlyos szerződésszegés esetén nyílik joga a sérelmet szenvedett félnek.
3. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik:
• ha a Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelembe esik,
• Szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél az írásbeli felszólítás ellenére feladatának nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, illetőleg ismételten előforduló szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és felmerült kárát a szerződésszegő féltől követelheti,
• a Megrendelő a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésének írásbeli felhívás ellenére 60 napon túli elmulasztása.
4. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint : attól elállni, ha a sze.rződés. megkötését követően jut tudomására, hogy a VállalkÓzó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi a közbeszerzési eljárásból.
5. A Kbt 143. § (3) bekezdés alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (!) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
6. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 1 42. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnalc bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.
A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a
14
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerződő fél olyan magatmiásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
7. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
8. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.
X. Kapcsolattartás
1. Megrendelő/Bonyolító részéről: Név:
Te!:
E-mail:
Név: Te!:
E-mail:
2. Vállalkozó részéről:
Név: ............. ........ ...... .... ..... .. ... .... ........ .
Te!: +36 (.. .) . . . . . . „ „ „ . . „ .... . . . ....... . „ .. .
E-mail: .. ...................... ...... . „ ... „ „ . . . . .
XI. Műszaki dokumentálás
1. 2014. marcms 15 -én a vonatkozó ágazati jogszabály (191 /2009 Korm. 24. §) megváltozott, a naplóvezetésre kötelezett építések közül kikerültek a Kbt. hatálya alá tmiozó építések. Így az ezután indult, építési engedélyhez vagy tudomásulvételhez nem kötött, a Kbt. hatálya alá tartozó építések nem minősülnek az ágazati jogszabályok szerint naplóvezetésre
,, kötelezett építésnek.
2. A fentiekre tekintettel Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve műszald
li dokumentálásra szolgáló iratot köteles vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani.
15
3. A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a műszaki dokumentálásra szolgáló iratban feltüntetni. Megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.
4. A műszaki dokumentálásra szolgáló iratot a Megrendelő képviselője hetente legalább egy alkalommal ellenőrizni köteles.
5. A műszaki dokumentálásra szolgáló iratot a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni.
XII. Egyéb rendelkezések
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 1. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdés szerinti, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott
önkonnányzati rendelet szerinti közzétételéhez.
3. A Vállalkozó képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt személy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén atTól
·
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyifatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem ke1ült sor - a s;i:erződéstől elállni, ezt a feltételt a jelen
szerződésben szerződő felek tudomásul veszik.
4. A Kbt. 1 39. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, . szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, aliol egy gazdasági egységként működö teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalóldcal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.
5. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek
(Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
16
7. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. 141 . § vonatkozó előírásainak eleget téve, írásban lehetséges.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a közbeszerzéselaől szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.
Szerződő Felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
1. sz. melléklet - Árazott költségvetés
2. sz. melléklet - Alvállalkozó bejelentése
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás
4. sz. melléklet - Teljesítési biztosíték
5. sz. melléklet � Projektterv
Budapest, 2017. Budapest1 2017.
Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében:
Budapest, 2017.
Bonyolító képviseletében:
17
Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
2. számú melléklet
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke
„Közösségi tér kialakítása a Csertőparkban (Csertőpark 5-22. környezete) "
1. A közbeszerzési eljárásban - ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve: ........... .......... .. ......... .
Alvállalkozó székhelye/címe: .. „. „ „ „
Alvállalkozó feladata: „ „ „ „ „. „. „ „. „. „. „ .„
2. A közbeszerzési eljárásban - ajánlatban - nevesített és az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve: ............... . ................ .
Alvállalkozó székhelye/címe: „ .
Alvállalkozó feladata: ................... .......... .
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: ... ... ............................. .
Szerződő fél a szerzödés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.
3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban - ajánlatban - nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve: „„. „ „„„. „ „ .. „„„„„. „
Alvállalkozó székhelye/címe: .. „ „ .
Alvállalkozó feladata: „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ·
b) Alvállalkozó neve: .. ......................... .. ... .
Alvállalkozó székhelye/címe: ..... „ „ „
Alvállalkozó feladata: . „ .. „ „ „ „ . „ . „. „ „ „. „ .
Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt.
VAGY
Xxxxxxxx .......................... alvállalkozó azon nyilatkozatát, hogy nem áll az előírt, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt
Kelt: Budapest, . „. „ „ „ „
Vállalkozó
19
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Az előterjesztés sorszáma: 123-1076/2017
A Képviselő-testület 201 7. 1 1 .23 ülésére.
Tárgy:
Megtárgyalás módja: Előterjesztő:
Az előte1jesztést készítette :
A készítésben közreműködtek:
Szalanai
Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására ( Közösségi tér ldalakítása a Bp.
XIV. Csertő parkban, Csertő park 5-22. környezete) Nyílt ülésen tárgyalandó
Xxxxx Xxxxxxx
Főmérnökség vezetője; xx. Xxxxxxx Xxxxx/inform; Xxxxx Xxxxxx/inform; Xxxxxxxx Xxxxxx/inform; Xxxxxxxxxx Xxxxx/inform
Polgármesteri hivatal társosztályok:
Gazdasági Osztály: Igen
Xxxxxxxx Xxxxxx (00 00.00.00. 9:12:51)
Jogi n01makontrol:
Jogi és Törvényességi Osztály: Igen
xx. Xxxxxx Xxxxxxx (20 17.1 1.09. 15:43:48)
Jegyzői jóváhagyás
.Jegyző: Igen
Xxxxxxxxx Xxxxxx (2017. 11 .10. 8:57:48)