A Siemens Energy Kft. Általános Vásárlási Feltételei termékeke vásárlására, illetve szolgáltatások igénybevételére
A Siemens Energy Kft. Általános Vásárlási Feltételei termékeke vásárlására, illetve szolgáltatások igénybevételére
- Hatályos: 2021. június 1-től -
1. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása
(1) Jelen Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban „ÁVF”) a Siemens Energy Kft. (Székhely: 1158 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00-00., Xx. 01-09-345695) mint megrendelő (továbbiakban
„Megrendelő”) és a Szállító közötti adás-vételi, ill. szállítási tárgyú, továbbá szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony esetében alkalmazandóak.
(2) Jelen ÁVF a Megrendelő és a Szállító között létrejövő egyedi adásvételi, szállítási, ill. szolgáltatás esetén szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Bármely, a jelen ÁVF-től eltérő rendelkezés az egyedi szerződésben kerül rögzítésre.
2. A szerződés létrejötte
(1) Szállító és Megrendelő között létrejön a szerződés, amennyiben (a) Szállító Megrendelő megrendelését annak kézhezvételétől számított 1 (egy) héten, vagy, ha feltüntetésre került, a megrendelésben meghatározott határidőn belül azonos feltételekkel visszaigazolja, olyan módon, hogy ezen visszaigazolás a Megrendelőhöz ezen határidőn belül megérkezzen.; (b) vagy visszaigazolás hiányában a vonatkozó megrendelésben foglaltak szerint Szállító szállít. Amennyiben a felek a jogviszonyukat szabályozó részletes tartalmú írásbeli szerződést hoznak létre, a szerződés létrejöttének időpontja a szerződés aláírásának napja.
(2) A Szállító általános szerződéses feltétlei a Megrendelőre nem terjednek ki. A szállítások vagy szolgáltatások elfogadása, átvétele, ill. a fizetés teljesítése nem jelenti a szállító általános szerződéses feltételeinek elfogadását.
3. Szállítási határidő, kötbér
(1) A szállítások abban az esetben minősülnek határidőben teljesítettnek, amennyiben a szállított árut, ill. szolgáltatást a szerződésben meghatározott időpontban, vagy időtartamon belül Megrendelő az általa meghatározott teljesítési helyen, a vonatkozó szerződésben foglalt feltételek szerint átvette.
(2) Szállító előrelátható késedelméről a késedelem várható tartamának megadásával köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni akkor is, ha a teljesítési határidő még nem telt el.
(3) Késedelmes teljesítés esetén Szállító kötbérfizetésre köteles. Eltérő megállapodás hiányában a kötbér mértéke minden megkezdett napra napi 0,5 %, legfeljebb azonban 5 %. A kötbér alapja a megrendelés teljes bruttó ellenértéke. Szállító 10 napot meghaladó teljesítési késedelme esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Szállító köteles Megrendelőnek a szerződésszegéssel okozott összes kárát megtéríteni.
4. Kárveszélyátszállás, szállítás
(1) A kárveszély és a tulajdonjog Szállítóról Megrendelőre a szerződésszerű árunak, ill. szolgáltatásnak a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyen a Megrendelő általi átvételével száll át Megrendelőre. Üzembe helyezéssel együtt történő szállítás esetén a tulajdonjog a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő megérkezéskor a kárveszély az üzembe helyezést követő átvétellel száll át a Szállítóról a Megrendelőre.
(2) Eltérő megállapodás hiányában a szállítási és csomagolási költségeket a rendeltetési helyig a Szállító visel, és a felek az Incoterms 2020 DDP paritást alkalmazzák. A szállítási mód be nem tartása miatt felmerült többletköltségek a Szállítót terhelik. A Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő szállítás esetén a Megrendelő jogosult a szállítás módját meghatározni. A
Siemens Energy Kft.
Székhely: H-1158 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00-00.
Tel.: x00 0 000 0000
Siemens Energy Korlátolt Felelősségű Társaság, bejegyezve a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál, 00-00-000000 cégjegyzékszám alatt.
Megrendelőnek a szállításra vonatkozó utasításai be nem tartásából eredő többletköltségeket a Szállító viseli. A szállítási határidő betartásához szükséges gyorsított fuvarozás esetében felmerülő többletköltségek a Szállítót terhelik.
(3) Minden szállítmányhoz csatolni kell a szállítmány tartalmát feltüntető csomagjegyzéket vagy szállítólevelet és azokon a szerződés számát és a rendelési számot is fel kell tüntetni. A küldeményt ugyanezen adatokkal kell avizálni (feladási értesítés).
(4) Amennyiben a szállítást a Megrendelő által megbízott fuvarozó végzi, a Szállító a fuvarozót a veszélyes árukra vonatkozó szükséges adatokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles tájékoztatni.
(5) Amennyiben Megrendelő Szállítót arról tájékoztatja, hogy az első szállítást követően eltérő szállítási mód került beütemezésre, ebben az esetben a Szállító az ilyen, folyamatban lévő szállításra tekintettel a veszélyes árukra vonatkozó irányadó jogszabályi előírásokat szintén köteles betartani.
(6) Az ellenszolgáltatás megfizetése nem tekinthető a vonatkozó szállítás vagy szolgáltatások szerződésszerű teljesítésként történő elfogadásának.
(7) A szerződés létrejöttével és/vagy a megrendelés teljesítésével Szállító kifejezetten elfogadja, hogy a szerződéses áruk feletti tulajdonjog-fenntartás kizárt, amely megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
(8) Szállító köteles szerzői jogi vagy azzal egy tekintetű védelem alá eső áru esetén időben és földrajzilag korlátlan, teljes körű, módosítható, másolható, többszörözhető, továbbá harmadik személyekre korlátlanul átruházható felhasználási és/vagy vagyoni jogokat Megrendelő számára biztosítani.
5. Számlázás
Az eredeti számlát és a Megrendelő általi átvételt igazoló dokumentumot (átadás-átvételi jegyzőkönyv, teljesítési igazolás; stb.) közvetlenül a Megrendelő folyószámla osztályának kell megküldeni. A számlákon a rendelési számot, a szerződés számot fel kell tüntetni és az egyes pozíciók számát meg kell adni. Ezek hiányában a számla nem fizethető, továbbá a rendelési szám (PO szám) hiányában a számlát Megrendelő hibásnak tekinti és visszaküldi.
6. Ellenérték kiegyenlítése
(1) A fizetés eltérő megállapodás hiányában a következő feltételekkel történik: A számla bruttó végösszegének fizetési határideje 60 naptári nap.
(2) A fizetési határidő akkor kezdődik, ha a szállítás vagy szolgáltatás teljesítése teljes egészében, hiba- és hiánymentesen és szerződésszerűen megtörtént és a szabályszerűen kiállított számla a Megrendelőhöz beérkezett. Ha a Szállítónak a szállítással egyidejűleg más okmányokat, mint pl. teljesítési jegyzőkönyvet, anyagvizsgálati- és mérési jegyzőkönyvet, minőségi tanúsítványt vagy egyéb okmányt is át kell adnia, akkor a szállítás vagy szolgáltatás teljesítése ezen okmányoknak a Megrendelő részére történő átadásáig nem tekinthető szerződésszerűnek. A teljesítési jegyzőkönyv minden esetben a számla mellékletét képezi, e nélkül kifizetést a Megrendelő nem teljesít. Ha a Szállító többletköltségeket számít fel, vagy hiányosan, ill. hibásan teljesít, akkor ebben az esetben a fizetési határidő az említett hiányosságok megszüntetésének, azaz a hibátlan teljesítésnek, ill. az áreltérések tisztázásnak az időpontja alapján kerül megállapításra.
7. Jótállás, Szavatosság
(1) Jogszabály, ill. a felek eltérő rendelkezése hiányában Szállító 1 év jótállásra köteles. Amennyiben a szerződés áru gyártója hosszabb jótállási időt vállal, akkor Szállító köteles az adott szerződéses árut a gyártó által vállalat hosszabb jótállási idővel szállítani. A jótállás időtartama a szerződésszerű áru, ill. szolgáltatás Megrendelő által meghatározott teljesítési helyen történő Megrendelő általi átvételével, üzembe helyezéssel együtt történő szállítás esetén az üzembe helyezést követő átvételtől kezdődik.
(2) A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Szállító a Megrendelő választásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kijavítani, vagy a szállítást, ill. a szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni (kicserélni). Ez irányadó olyan szállításokra is, ahol csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek.
(3) Amennyiben a Szállító a hiba kijavítását, ill. a hiány kiküszöbölését vagy a kicserélést, ill. a szolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, vagy nem vállalja, akkor a Megrendelő jogosult választása szerint
- árleszállítást igényelni,
- a szállító költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új szállítást elvégezni, ill. mással elvégeztetni, vagy
- a szerződéstől vagy az adott megrendeléstől részben vagy egészben elállni, továbbá
- Szállító köteles Megrendelőnek a felmerülő fedezeti szerződés miatti költségeit maradéktalanul megtéríteni.
A Megrendelő minden esetben jogosult a kárainak megtérítését követelni az Szállítótól.
.
(4) Megrendelő a szállítást követően azonnal köteles megvizsgálni, hogy a szállítás mennyiségileg és a rendelt termék típusának megfelelő–e, továbbá található-e bármilyen külsőleg azonnal észlelhető sérülés vagy egyéb más hiányosság. Amennyiben a Megrendelő bármilyen hiányosságot felfedez a megvizsgálás során, úgy a Szállítót tájékoztatni köteles ezen hiányosságokról. Amennyiben a Megrendelő ennél későbbi időpontban fedez fel hiányosságot, úgy ugyancsak tájékoztatni köteles a Szállítót. A hiányosságokra vonatkozó panaszok a termék szállítását vagy szolgáltatás teljesítését követő 6 (hat) hónapon belül tehetők meg, amennyiben azonban a hiányosságok az üzembe helyezés, feldolgozás vagy első használat során nem észlelhetők, akkor az azok felfedezését követő egy hónapon belül. Ebben a tekintetben a Megrendelőnek a vizsgálat és a fent jelzett tájékoztatási kötelezettség teljesítésén kívül nincs további teendője a Szállító felé.
(5) Xxxxx, ill. hiányos teljesítés kijavításának vagy kicserélésének költségeit és kockázatát az Szállító viseli.
(6) A fenti rendelkezések a hibák, hiányosságok kiküszöbölése folyamán elvégzett teljesítésre értelemszerűen irányadóak.
(7) A szavatosságra a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
8. A szerződéses jogok és kötelezettségek átruházása harmadik személyre
A Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül a Szállító nem jogosult a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni. Amennyiben a Szállító a Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül ruházza át a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni és kártérítést követelni.
9. Rendelkezésre bocsátott anyagok
(1) A Szállító rendelkezésére bocsátott bármely anyag a Megrendelő tulajdona marad, és azt a Szállító köteles saját felelősségére díjtalanul, elkülönítve tárolni, megjelölni és kezelni. Ezen anyagok felhasználása csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, a Megrendelő által adott megrendelés céljára lehetséges. Az anyagban bekövetkezett értékcsökkenés, hiány vagy megsemmisülés, elveszés esetén a szállító kártérítéssel tartozik. Fenti rendelkezés vonatkozik a megrendeléshez kötött anyagok elszámolt átadása esetére is.
(2) Az anyag feldolgozása, ill. átalakítása a Megrendelő részére történik. A Megrendelő megrendelése alapján feldolgozott vagy átalakított anyag a Megrendelő tulajdonát képezi. A Szállító köteles az elkészült dolgot díjtalanul megőrizni.
10. A szerződés megszűnése
(1) A szerződés megszűnik a Megrendelő elállása esetén.
(2) A szerződés megszűnik, amennyiben azt a Megrendelő 30 napos határidővel írásban felmondja.
(3) A szerződést Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, ill. attól elállhat.
(4) Megrendelő a szerződéstől bármikor, indokolás nélkül elállhat. Ilyen esetbe a már szállított áruk vételára, vagy a teljesített szolgáltatások ellenértéke illeti meg Szállítót, ha Megrendelő már létrehozott létesítményeket, teljesített szállítmányokat, illetőleg szolgáltatásokat átveszi, azzal,
hogy Szállító kárigénye; legyen az bármilyen kárigény – akár következményi kár vagy tapadó kár
– továbbá elmaradt haszon, elmaradt bevétel, termeléskiesés, harmadik személyeknek fizetendő kártérítés, kötbér, költségtérítés, kártalanítás, stb. kizárt.
11.A Szállító magatartására vonatkozó előírások, biztonság a szállítói láncban
(1) A Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő kizárólag azzal a feltétellel kötötte meg az egyedi szerződést Szállítóval, hogy Szállító vállalja az alábbiak teljesítését és ezt az egyedi szerződés aláírásával igazolja. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szerződés teljesítése során a szerződésre irányadó magyar jog előírásait maradéktalanul betartja, sem aktív, sem passzív, sem közvetlen, sem közvetett módon nem vesz részt vesztegetésben, nem sérti meg munkatársai alapjogait és nem végeztet semmilyen formában gyermekmunkát. Szállító tudomásul veszi, hogy felelős saját munkatársaival szemben a munkavédelmi előírások betartásáért és a munkahely biztonságáért. Szállító kötelezettséget vállal a környezetvédelmi jogszabályok előírásainak betartásáért, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségeket saját beszállítói és egyéb szerződéses partnerei is betartsák.
(2) Amennyiben Szállító vét ezen kötelezettségek ellen, úgy Megrendelőnek joga van minden további kötelezettség nélkül elállni a szerződéstől, vagy azt felmondani. Ha a kötelezettségszegés megszüntethető, akkor az elállás vagy a felmondás csak azután lehetséges, ha a felek egyeztető megbeszélései a méltányos határidő elteltével is sikertelenek maradtak.
(3) Szállító köteles a szükséges szervezeti utasításokat megadni és intézkedéseket megtenni, különösképpen a következők biztonsága vonatkozásában: létesítménybiztonság, csomagolás és szállítás, üzleti partnerek, személyzet és információ, annak érdekében, hogy a beszállítói lánc biztonságosságát a vonatkozó, nemzetközileg elismert, WCO SAFE Keretrendszerén (pl. AEO, CTPAT) alapuló kezdeményezések előírásainak megfelelően biztosítsa.
(4) Szállító köteles a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megjelölt harmadik felek részére szolgáltatott árukat és szolgáltatásokat a jogosulatlan hozzáféréstől és kezeléstől megóvni. Szállító az ilyen áruk és szolgáltatások vonatkozásában kizárólag megbízható személyzetet alkalmazhat, valamint köteles az esetleges alvállalkozóit ezzel egyenértékű biztonsági intézkedések megtételére kötelezni.
12.Szerszámok, formák, minták, titoktartás stb.
A Megrendelő által átadott szerszámokat, (öntő-) formákat, mintákat, modelleket, profilokat, rajzokat, szabványlapokat, nyomtatványokat és sablonokat, valamint az ezek segítségével előállított tárgyakat a Megrendelő írásos engedélye nélkül harmadik személynek átengedni, vagy más szerződéses célra felhasználni nem lehet. A Szállító köteles biztosítani azt, hogy e dolgokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá és azokat ne használhassa. Amennyiben a Szállító e kötelezettségeit megszegi, a Megrendelő követelheti a dolgok kiadását; ez azonban a további jogait nem érinti.
A Szállító a Megrendelőtől szerzett, vagy a Megrendelővel kapcsolatos bármely információt, adatot, ismeretet harmadik személy számára a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tehet hozzáférhetővé.
A Szállító köteles az esetlegesen rábízott eszközöket gyártásra, illetve felhasználásra alkalmas állapotban tartani és állagukat az eredeti állapotnak megfelelő kondícióban tartani.
13.Környezet-, munka- és egészségvédelem, veszélyes áruk
(1) A Szállító köteles a Megrendelő minőségi-, környezetközpontú és munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszerével összehangoltan végezni tevékenységét.
(2) Ismernie kell saját tevékenységének környezeti hatásait, munkabiztonsági kockázatait és be kell tartani a környezet megóvására, valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételek kialakítására vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat, különös tekintettel az alábbi törvényekre:
2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékokról,
1995. évi LIII tv. a környezet védelmének általános szabályairól, 1996. évi LIII tv. a természet védelméről
2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról,
1993. évi. XCIII. tv. a munkavédelemről („Mvt.”), valamint azok végrehajtási utasításaira, rendeleteire.
(3) Amennyiben a szerződés hatályát képező termék elektromos vagy elektronikai terméknek minősül és a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. r., és / vagy a 374/2012. (XII. 18.) Korm. r. hatálya alá esik, a Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a termék megfeleljen e rendeletek előírásainak.
(4) Minden tevékenysége során keletkező környezeti kárért, hulladékért a Szállító felelős. A keletkező hulladék kezeléséről (gyűjtés, nyilvántartás, elszállítás) a Szállítónak kell gondoskodni a mindenkori érvényes jogszabályok szerint.
(5) A Szállító köteles tevékenysége során a környezet-, munka- és tűzvédelmi követelményeket betartani. Biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges megfelelő képzettséggel (szakmai, munka-
, és tűzvédelmi) és érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező elegendő létszámot, a munka elvégzéséhez megfelelő egyéni védőeszközöket, valamint, hogy csak a mindenkor hatályos munkavédelméről szóló jogszabályokban meghatározott munkaeszközöket használ a kivitelezés során.
(6) Szállító gondoskodik arról, hogy a követelmények betartásához szükséges információk a dolgozóihoz eljussanak.
(7) A Megrendelő jogosult a Szállítót bármely időpontban környezetvédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi szempontból ellenőrizni. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot észlel (mások veszélyeztetése, környezet veszélyeztetése, magasban történő védelem nélküli munkavégzés, szabálytalan daruzás, alkoholfogyasztás) a munkát jogosult leállítani a hiányosság / szabálytalanság megszüntetéséig. A munka leállításából származó, Szállítót terhelő hátrányok (késedelmes teljesítés) a Megrendelőre nem háríthatóak át.
(8) Amennyiben a szállítmány olyan árukat tartalmaz, amelyek – a nemzetközi szabályok értelmében
– veszélyes terméknek minősülnek, úgy Szállító köteles Megrendelőt erről a Szállító és Megrendelő megállapodása szerinti formában, azonban minden esetben legkésőbb a megrendelés visszaigazolásának napjáig tájékoztatni.
(9) Amennyiben a Szállító olyan termékeket szállít, amelyek összetevői a mindenkori rendelés időpontjában érvényes „Bejelentés-köteles anyagok listáján (xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx)“ szerepelnek, vagy amelyek az összetevőkre vonatkozó, törvényben rögzített korlátozás és/vagy információszolgáltatási előírás (pl. REACH, RoHS) hatálya alá tartoznak, a Szállító legkésőbb a termékek első szállításakor köteles az ilyen anyagokról a BOMcheck internetes adatbázisban (xxx.XXXxxxxx.xxx) nyilatkozni. Az eddig említettek csak a Szállító vagy a Siemens Energy Kft bejegyzett székhelyén illetve a Siemens Energy Kft által szállításra kijelölt helyen hatályos törvényekkel összefüggésben alkalmazandók.
14.Fenntartási záradék
A szerződés teljesítésének a Megrendelő részéről az a feltétele, hogy a teljesítést ne gátolják külkereskedelmi jogi nemzeti vagy nemzetközi előírások, továbbá embargók (és / vagy egyéb szankciók).
15.Export kontrollal, illetve külkereskedelmi adatokkal kapcsolatos rendelkezések
A Szállító valamennyi, a jelen szerződés alapján szállítandó termék és nyújtandó szolgáltatás tekintetében köteles betartani valamennyi vonatkozó nemzeti és nemzetközi exportkontroll-, vám- és külkereskedelmi rendelkezést (a továbbiakban: „Külkereskedelmi Rendelkezések” - „Foreign Trade Regulations”). A Szállító a megrendelés kézhezvétele után két héten belül, ill. minden változás esetén azonnal köteles írásban értesíteni a Megrendelőt minden olyan információról vagy adatról, amely ahhoz szükséges, hogy a Megrendelő megfeleljen az exportáló és importáló országok – viszonteladás esetén a re-exportáló országok – termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi Külkereskedelmi Rendelkezéseinek. Ilyen adatok különösen a következőek:
- minden alkalmazandó exportlista szám, beleértve az USA Kereskedelmi Kontroll Lista („U.S. Commerce Control List”) szerinti exportkontroll-kódot („Export Control Classification Number” –
„ECCN”);
- a statisztikai árukód az érvényes, külkereskedelmi, statisztikai áruminősítés és a HS (Harmonized System) besorolás szerint;
- a származási ország (nem preferált eredet) és a Megrendelő kérése alapján a Szállító nyilatkozata a preferenciális származásról (európai szállítók esetében) vagy preferenciális igazolás (nem európai szállítók esetében).
Amennyiben Szállító megszegi ezen kötelezettségeit, akkor minden költséget és kárt visel, amely a Megrendelőt ezáltal éri, kivéve, ha nem a Szállító felel a kötelezettségszegésért.
16.A Szállító fizetésképtelensége
Amennyiben Szállító a fizetéseit felfüggesztette, vagy ha a Szállító ellen jogerős bírósági határozattal elrendelt csőd-, vagy felszámolási eljárás indult, úgy Megrendelő jogosult a szerződést és / vagy az ezek alapján kiadott bármely beszerzési megrendelést felmondani, illetve attól elállni. Felmondás vagy elállás esetén Megrendelő méltányos összeg megfizetése ellenében jogosult, de nem köteles a Szállító által már létrehozott létesítményeket, teljesített szállítmányokat, illetőleg szolgáltatásokat igénybe venni.
17.Bíróság, irányadó jog, záró rendelkezések
(1) Ha a szerződés másként nem rendelkezik, akkor a szerződésből, illetőleg annak részét képező jelen általános vásárlási feltételekből eredő bármilyen jogvita esetén felek a magyar jogot alkalmazzák, és a jogvita eldöntésére kizárólag magyar bíróság rendelkeznek joghatósággal. A Áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt.
(2) Xxxxx a szerződés létrejöttével elfogadják, hogy a jogok és kötelezettségek nem feltétlenül azonos mértékben terhelik és illetik meg a Feleket. Felek alapos mérlegelést követően kifejezetten ilyen akarattal kötik meg a szerződést és egyben kizárják a feltűnő értékaránytalanság miatti megtámadási jogot.
(3) Szállító a megrendelés elfogadásával és/vagy a szerződés létrejöttével kifejezetten lemond azon esetleges jogáról, hogy az esetlegesen felmerült kárigénye(i)t a Megrendelő ügyvezetőivel szemben érvényesítse.
(4) A Szállító és a Megrendelő közötti megállapodásnak csak akkor válik részévé az adott üzletágban hasonló jellegű szerződés xxxxxxx által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amennyiben erről a Szállító és a Megrendelő kifejezetten és írásban megállapodnak.
(5) Megrendelő felelőssége a szándékosan, ill. az élet, testi épség vagy egészségben okozott károkat kivéve; bármely kárért való felelőssége kizárt, legyen az közvetlen kár, következményi kár, tapadó kár vagy közvetett kár; továbbá az elmaradt haszonért, elmaradt nyereségért, kamatveszteségért, adatvesztésért, információvesztésért, üzletmenet kiesésért, harmadik személyeknek fizetendő kötbérért, kártérítésért, termeléskiesésért, gyártáskiesésért stb.
(6) Jelen általános vásárlási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.
(7) Szállító a megrendelés elfogadásával és/vagy a szerződés létrejöttével egyidejűleg kijelenti, hogy megismerte és elfogadottnak tekinti a Megrendelő magatartáskódexét („Code of conductot”) amely mindenkori aktuális verziója a xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xxx linken elérhető.