Vállalkozási keretszerződés
Szerződés azonosító:
xxx.xx:
Vállalkozási keretszerződés
aszfaltozás és útburkolati jel festés elvégzésére
mely létrejött egyrészről a
Cégnév: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3527 Miskolc, Xxxxxx Xxxxxx u. 78.
Cégjegyzékszám: 00-00-000000
Adószám: 13546904-2-05
Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000004-06990008
Képviselő: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Számlavezető:
Bankszámlaszám:
Képviselő:
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. Bevezető rendelkezések
Jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban Szerződés) Megrendelő által az „Aszfaltozás és útburkolati jel festés elvégzésére vonatkozó keretszerződés” tárgyban kiírt pályázati eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre. Az Eljárás Megrendelője és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő között az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére.
1 /12
2. A szerződés tárgya
A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén a MIVÍZ Kft. által végzett hibaelhárításhoz, építés- rekonstrukcióhoz és helyreállításhoz kapcsolódó ivóvizes munkákkal kapcsolatos aszfaltozási és útburkolati jel festés munkáinak elvégzésére személyzet biztosításával.
Megrendelés azonosító:
3. Feladat leírása
Miskolc város közigazgatási területén a kötelező közüzemi ivóvíz ellátással, szennyvíz- elvezetéssel és tisztítással kapcsolatos feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el. A pályázandó feladatok a XXXXX Xxx. által végzett közüzemi ivóvíz hálózati hibaelhárításokat, valamint az ütemezett építési és helyreállítási munkákat (hálózati rekonstrukciók) követően felmerülő aszfaltozási és útburkolati jel festési feladatok elvégzése.
A feladatok Miskolc Megyei Jogú Város (beleértve Bükkszentlászló, Ómassa, Újmassa, Lillafüred, Alsó- és Felsőhámor, Pereces, Lyukóvölgy és Lyukóbányatelep, Komlóstető, Tapolca, Hejőcsaba, Görömböly, Szirma és Xxxxxx xxxxxxxxx településrészek) közigazgatási területére vonatkoznak.
Minden megbízás és ütemezés tartalmazza a Megrendelő arra vonatkozó tájékoztatását, hogy melyik munkaterületen végzett munka számolható el az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.142.§-a alapján az un. fordított ÁFA-val. A Vállakozó minden megbízás esetében, minden alkalommal ütemezést kap a Megrendelőtől elektronikusan, melyben konkrétan fel vannak sorolva az aszfaltozandó hibahelyek.
A Vállalkozó ennek megfelelően köteles kiállítani, és benyújtani a szerződés 10. pontjában rögzített tárgyhavi elszámolásokra vonatkozó számláit.
Abban az esetben, ha a termék vagy szolgáltatás a fordított adózás hatálya alá tartozik, a számlát a Vállalkozó az alábbi módon köteles kiállítani:
- feltétlen tüntesse fel a vevő adószámát
- a számlát ÁFA felszámítása nélkül állítsa ki a Megrendelő (vevő) részére- egyértelműen utaljon a számlán arra, hogy az ÁFA-t a vevőnek kell megfizetnie, ehhez szerepeltesse a "fordított adózás" kifejezést a számlán.
4. A Vállalkozó feladatai
- A vállalkozó aszfaltozási és burkolat festési feladatait a megkötött szerződés és a mellékletét képező munkalapok (rajzos méretszámítások) alapján köteles elvégezni.
- A műszaki paramétereket (méreteket) a szolgáltatás ütemezés dokumentum tartalmazza.
- Az ütemezést a szerződésben rögzített elektronikus elérhetőségen keresztül kapja a Vállalkozó.
- A vállalkozó minden nap, a munka megkezdése előtt köteles megküldeni a Megrendelő képviselője felé az aktuális napi munkavégzés helyszíneit.
- Elektronikus úton megküldött ütemezést (excel táblázat) a meghatározott határidőre végezni kell a teljes aszfaltozással, beleértve az esetleges útburkolati jel festését. Az elvégzett munkákról egyenként felmérési naplót kell készíteni, amely a teljesítés igazolás alapja lesz az elszámoláshoz.
- „Kiemelten sürgős” minősítéssel ellátott megbízást az átvételt követő 3 napon belül kell elvégezni.
- Kötelező a javítandó felület alapos tisztítása és a teljes felület bitumenemulzióval történő bepermetezése/locsolása, (ennek fényképes dokumentálása úgy, hogy a kibontott felület alsó szintjéhez érintik a mérőszalagot és ezzel egy helyen a rétegvastagság is leolvasható és az emulziózás is látható).
2 /12
- Az aszfalt bedolgozása és tömörítése megfelelő hőmérsékletű aszfalttal történhet, amit a megrendelő a helyszíni bejárás során lézeres hőmérsékletmérővel bármikor ellenőrizhet.
- A bitumenes hézagszalagokat víz beszivárgás kizárása miatt a meglévő aszfaltfelület vágási éleire - még a javító aszfaltozás megkezdése előtt - kötelező függőleges helyzetben a vágási felületre felragasztani, hogy a zsugorodás miatt később kialakuló hézag belseje vízzáró maradjon, az e-ÚT 05.02.42 előírásainak megfelelően.
- Az aszfaltozás során előforduló valamennyi munkanemre vonatkozó és érvényes MSZ, MSZ EN és útügyi műszaki előírás (ÚT) betartandó, különösen az ÚT 2-3.301-1: 2010 Útépítési aszfalt- keverékek Aszfaltbeton (AC) és ÚT 2-3.302:2010 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek című útügyi műszaki előírásokban foglaltak.
- A meglévő közmű szerelvények fedlapjait, csapszekrényeit előre gyártott szintbeállító gyűrűk és vékony rétegű, gyorskötő habarcs használatával szintbe kell emelni az aszfaltozás megkezdése előtt.
- Bontás, építés, rakodás, anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Ezen belül maradéktalanul be kell tartani a KRESZ és a 20/1984. Sz. KM rendelet, továbbá az MSZ-07-3608-1991. Sz. szabvány előírásait.
- Az aszfalt minőségeket az eredeti állapotnak megfelelően (vagy azzal egyenértékűen), illetve az útkezelő előírásainak megfelelően kell biztosítani I. osztályú minőségben.
A vállalkozó további feladatai;
- az egyes munkaterületek utáni hulladék elszállítása,
- a kimetszett blokk élzárása bitumenes hézagszalaggal,
- az elvégzett munkák heti jelentése a megrendelőnek e-mailen.
4.1. A Vállalkozó a jelen szerződéssel vállalja, hogy a Megrendelővel egyeztetett munkaterületre felvonul és az aszfaltozási és útburkolat jel festési feladatokat a Megrendelő utasításai alapján és a szolgáltatás ütemezésben (megrendelésben) rögzített helyszíneken elvégzi. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a feladok elvégzéséhez szükséges megfelelő műszaki alkalmasságú, alább felsorolt saját tulajdonú munkaeszközökkel rendelkezik:
1 db padkahenger legalább 750 kg,
1db platóval rendelkező kistehergépjármű
1 db lapvibrátor,
1 db döngölőbéka,
1 db élvágó
4.2. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkálatokat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának „helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól” szóló rendelete szerint, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt minőségben teljesíti.
4.3. A munkák elvégzésekor Vállalkozó köteles teljesítését haladéktalanul készre jelenteni.
- Amennyiben Megrendelő megítélése szerint a munkavégzés teljesítése szerződésszerűen történt Xxxxx ezt jegyzőkönyvben rögzítik, mely irat egyben a Vállalkozó számlájához csatolandó és teljesítés-igazolásnak minősül.
- Hibás teljesítés esetén Megrendelő megtagadhatja a munkák átvételét, azonban írásban köteles Vállalkozót kifogásairól tájékoztatni. Vállalkozó egyidejűleg Megrendelő észrevételeire nyilatkozni köteles azzal, hogy a hiba elhárításaira határidőt jelöl meg.
5. Többlet és pótmunka
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése közben esetlegesen felmerülő pótmunkák, többletmunkák miatt közös egyeztetést tartanak.
3 /12
5.1. Többlet és pótmunka esetén a Vállalkozó saját költségére köteles elvégezni minden többletmunkát, továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Többletmunka a dokumentációban/szolgáltatás ütemezésben szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett munka.
5.2. Pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. A műszaki szükségesség vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat a Vállalkozó köteles elvégezni. Amennyiben pótmunkák elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó azt jelzi Megrendelő felé, és arra vonatkozóan javaslatot ad.
Amennyiben a pótmunka szükségességét a Megrendelő észleli, annak megrendelése érdekében a a Megrendelő felhívja a Vállalkozót javaslat adására. A vállalási áron felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. A pótmunka ellenértékéről a felek írásban előzetesen állapodnak meg, melynek alapja a Megrendelő által jóváhagyott anyagár és teljesítési idő.
6. Garancia
Az elvégzett munkákra a Vállakozó 12 hónap garanciát vállal.
7. Ellenőrzés, kapcsolattartás
Megrendelő fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy Vállalkozó munkáját ellenőrizze, illetve, ha a Vállalkozó munkájával kapcsolatosan hozzá panasz érkezik, azt kivizsgálja, és a szükséges intézkedéseket - beleértve a Vállalkozóval kötött szerződés azonnali hatályú megszüntetését is - megtegye.
Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő képviselője: Xxxxx Xxxxx
Üzemeltetési osztályvezető Tel.: x00-00-000-0000
File Gergely
műszakvezető
Tel.: x00-00-000-0000
Vállalkozó képviselője:
Tel: + e-mail:
Megbízás és ütemezés elektronikus (e-mail) címe: :
8. Kárviselés, Felelősségvállalás
8.1. Vállalkozónak tevékenység végzésére vonatkozó kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie mely, kiterjed a harmadik félnek okozott kár megtérítésére is. Az érvényes kötelező felelősségbiztosítás jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződést jelen szerződés érvényessége alatt fenntartja. A felelősség biztosítást a Vállakozó az alvállalkozójára is (amennyiben alkalmaz) köteles kiterjeszteni.
4 /12
8.2. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során a Megrendelőnek, illetve harmadik érdekelt személynek okozott esetleges kár/károk összege a számára, a szerződésben rögzített fizetendő díj összegből levonásra kerüljön, ezen túlmenően a Ptk-nak a szerződés károkozásra vonatkozó szabályai szerint, a kívülálló harmadik személyeknek okozott esetleges kárt szintén a Ptk-nak, a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos rendelkezései szerint maga viseli.
9. Szerződés időtartama
Jelen szerződést felek 2021………. -től határozott időre 1 évre kötik. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírással jön létre. Jelen szerződés bármelyik fél részéről rendes felmondással, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, a nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondható.
10.Elszámolás módja és időszaka
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a szerződésben rögzített feladatok teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg. A Vállalkozó tárgyhavi elszámolásokra vonatkozóan havonta nyújt be számlát a Megrendelő felé figyelembe véve a 2007. évi CXXVII., ÁFA törvény 58. § (1) bekezdését. A számla mellékletét képezi az elszámolás összesítő táblázat a havi igazolt teljesítményekről.
Az elvégzett feladatok igazolása teljesítés igazolás alapján történik. Az átvett munkalapokon szereplő rajzos méretszámításoknak, illetve a valósan elvégzett feladat rajzos méretszámításának (ha a kettő eltér) megfelelő excel táblázatban cellaképletekkel számított köbszámítás és/vagy területszámítás szükséges, melyet a Megrendelő feladatért felelős irányítója ellenőriz és igazol.
10.1. Vállalási árak:
Megnevezés | Nettó Egys.ár (HUF) | Mértékegység |
Aszfaltréteg készítése | m3 | |
Bitumenes hézagszalag | fm | |
Útburkolati jel festése | m2 |
10.2. A számlákat a Megrendelő a számla kiállításától számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a számla kézbesítése a fenti fizetési határidőig nem történik meg, úgy a fizetési határidőben a felek a kézhezvételt követő 30. napban állapodnak meg. Felek rögzítik, hogy a számla összege akkor minősül kifizetettnek, amikor a Bank a Megrendelő bankszámláját megterhelte. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem tekinthető benyújtott számlának. Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét megrendeléseivel kimeríteni, Vállalkozó a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond minden olyan fizetési igényéről mely a tétel egészben vagy részben történő le nem hívásával/megrendeléssel összefüggésben a Vevővel szemben keletkezne.
11.Adatkezelés
11.1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek között bármilyen Személyes Xxxx megosztásra kerül, úgy a Felek kötelesek az ilyen Személyes Adatot az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően feldolgozni, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet (2016/679 (EU) Rendelet), törvényeket, rendeleteket, határozatokat, és szabványokat, amelyek időről időre módosításra kerülhetnek.
5 /12
11.2. Ezen adatkezelés tekintetében a Felek „Személyes Adat” alatt az alábbiakat érti: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, ami különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
11.3. A Felek kötelesek valamennyi szükséges óvintézkedést megtenni a Személyes Adat biztonsága és bármilyen sérülésének vagy elvesztésének, károsodásának vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Ugyanakkor abban az esetben, ha a megismert Személyes Adataihoz jogosulatlan személy hozzáfér, vagy azokat megszerzi, akkor a Felek azonnal értesítik az érintettet minden ilyen jogosulatlan hozzáférésről, és együttműködnek az érintettel minden szükséges intézkedés megtételében annak érdekében, hogy az ilyen elvesztés vagy jogosulatlan hozzáférés mértéke csökkenjen.
11.4. Az érintettek kötelezik magukat, hogy minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy minden partnerük és alvállalkozójuk megfeleljen jelen klauzulának, valahányszor a jelen Szerződés alapján Személyes Adatot dolgoz fel.
12.Felek jogai és kötelezettségei
12.1. Felek a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzése, jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kötelesek mindvégig együttműködni egymással, valamint megfelelően dokumentálni mindazon tényeket, eseményeket, nyilatkozatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a teljesítés folyamatának későbbi rekonstruálására. A Felek kötelesek határidőre egymásnak átadni mindazon dokumentumokat és biztosítani azokat a feltételeket, hozzáférést, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek. A Megrendelő által Vállalkozónak küldött anyagok, dokumentációk kizárólag erre a szerződéses feladatra vonatkozóan használhatóak fel.
12.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat kellő szakmai gondossággal, kifogástalan minőségben, jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően köteles teljesíteni.
12.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni írásban, amely a jelen szerződésben meghatározott feladatok eredményes teljesítését, vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben Vállalkozó köteles megjelölni az esetleges késedelem várható idejét és okait is. Az értesítés elmulasztásából származó kárért a Vállalkozó felelős.
12.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
12.5. Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.
12.6. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.
12.7. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékok fizetve vannak.
6 /12
12.8. Vállalkozó köteles viselni a neki felróható okból bekövetkező károkat. A Vállalkozó ilyen jellegű felelősségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
13.Egyéb feltételek és megállapodások
13.1. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelőnél érvényben lévő Minőség-, környezet- és energiagazdálkodási Központú Integrált Irányítási Rendszer előírásait (0.xx mellékletét) figyelembe venni és betartani, mely előírások jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és jelen szerződés aláírásával egyben Vállalkozó nyilatkozik az előírások elfogadásáról is.
13.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozóval szerződésszegés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke:
hibás teljesítés esetén: 20 %,
késedelmes teljesítés esetén: napi 1 % de max 15%
meghiúsulási kötbér: 15 %.
A hibás teljesítés és meghiúsulási kötbér számításának alapja a teljes díj nettó értéke. A kötbérek a számla összegéből levonhatók.
A felek szándékuk szerint, jelen szerződésben késedelmi és meghiúsulási kötbért kötnek ki, melynek mértéke késedelmes teljesítés esetén a késedelmes napok száma után számítva a vállalási ár 1%- a, meghiúsulás esetén a vállalási ár 15 %-a. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a vállalt munkát a szerződésben kikötött véghatáridőre nem fejezi be, a késedelemmel érintett naptári naponként késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Amennyiben Vállalkozónak felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest eléri a 15 naptári napot, és ezt követően Vállalkozó késedelmét a Megrendelő írásbeli felszólításában megjelölt, megfelelő póthatáridő leteltének napjáig sem hozza be, a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és Megrendelő - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó a díj 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizet. Megrendelő kötbérigénye a késedelembeesés napjával kezdődik, és egészen a hibátlan szerződésszerű teljesítésig tart. Megrendelő a Vállalkozó felé fennálló kötbér igényét a Vállalkozó számlájából jogosult levonni, beszámítani a kötbér összegét. Hibás teljesítés esetére a Felek a díj 20%-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért kötnek ki.
13.3. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatja. Megrendelő esetében súlyos szerződésszegésnek minősül: jelen szerződés 14.3 pontjában foglaltak megszegése. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: jelen szerződés 4. és 14.3; pontjában foglaltak megszegése. Szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által gyakorolt felmondás esetén kötelesek egymással teljes körű elszámolásokat elvégezni, minden olyan információt, okiratot átadni egymásnak, mely a továbbiakban a szerződésszerű teljesítést nem gátolja meg. A szerződésben foglalt Vállalkozóra vonatkozó ütemezési határidők nem teljesítése esetén A Megrendelő két alkalommal felszólítja a Vállakozót az ütemezés/megrendelés teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén Megrendelő azonnali hatállyal felmondja szerződést, és az el nem végzett munkáért a szerződésben rögzítettek szerint kötbért vet ki.
13.4. Felek a szerződéssel és annak során teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos minden információt és adatot üzleti titoknak minősítenek, amelyet a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhat nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására, kivéve, ha annak nyilvánosságra hozatalát vagy harmadik személy számára történő kiadását jogszabály, vagy eljáró hatóság rendelkezése kötelezővé teszi.
7 /12
14.Záró rendelkezések
14.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely pontját érintő kérdésekben joghatályos nyilatkozatot csak a Felek cégszerű aláírásra jogosult képviselői, vagy az általuk meghatalmazott személyek tehetnek kizárólag írásban.
14.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszegés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke:
14.3. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során birtokukba vagy tudomásukra jutott egyéb információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. Szerződő felek az üzleti titok és a védett ismeret fogalmát a 2018.évi LIV. törvénnyel egyezően, a következők szerint határozzák meg.
14.3.1. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja
14.3.2. Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzleti titokhoz, vagy a védett ismerethez fűződő jog megsértése esetén a 2018. év LIV. törvény 6-10. §-aiban foglaltakat alkalmazzák. A törvény hivatkozott §-ainak felhatalmazása alapján az üzleti titokhoz vagy a védett ismerethez való jog megsértése esetén bírósági eljárásnak, kártérítésnek van helye.
14.4. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem állnak jogerősen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint adószámuk sincs jogerősen felfüggesztve, továbbá kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, ha a szerződés hatálya alatt pénzügyi, jogi, vagy adózói státuszukban bármilyen olyan változás állna be, ami veszélyezteti a jelen Szerződés teljesítését, továbbá megállapodnak abban, hogy bármelyikük jogutóddal történő megszűnése esetén a jelen Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel továbbra is megilletik, illetve terhelik.
14.5. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő (Miskolc Holding/tagvállalat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) kötelező rendelkezésein túlmenően, ugyanakkor a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. §-ában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. §-ában foglalt rendelkezésekre is tekintettel döntése szerint a jelen szerződés teljes szövegét vagy annak alap adatait (értve ez alatt: szerződés megnevezése (típusa), tárgya, szerződő felek neve, a szerződés értéke, időtartama, valamint a szerződésszegés esetére kikötött feltételek) a szerződés aláírását követően honlapján közzétegye.
14.6. Jelen Szerződés és annak mellékletei csak a szerződő Xxxxx közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.
14.7. A jelen megállapodáshoz kapcsolódó bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és joghatályos, amelyet felek egymás felé a megjelölt kapcsolattartóik útján faxon, vagy tértivevényes, ajánlott küldeményként postára adják, illetve személyesen átadják. A szerződés módosítása, vagy megszüntetése ugyanakkor kizárólag a Felek fejlécben meghatározott székhelyére címzett postai küldemény (tértivevényes, ajánlott küldemény) vagy személyes kézbesítés útján joghatályos. Felek a tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a
8 /12
„nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen”, stb. jelölésekkel felbontatlanul visszaérkezőt a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik. A Felek közti levelezés nyelve a magyar.
14.8. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírását és teljesítését semmilyen jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, a Szerződő Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás nem korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti.
14.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem befolyásolja a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben Szerződő Felek egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, és a jelen Szerződést annak megfelelően módosítsák.
14.10.Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt a cég adataiban bekövetkező változásról (cégnév, adószám, vagy székhelyváltozás, csőd- vagy felszámolási eljárás, átalakulás stb.) valamint a szerződést érintő további lényeges változásokról (pl: kapcsolattartó személyének változása), egymást haladéktalanul értesíteni.
14.11.Felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyek, képviselőjük cégjegyzésre jogosult vezetők, akik a jelen szerződés aláírására felhatalmazott és a jogügylet megkötéséhez szükséges képesség birtokában vannak.
14.12.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó, és egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződés teljesítése során a felek közös egyeztetéssel törekednek a vitás kérdések rendezésére. Felek az esetleges jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződés, mely 12 számozott oldalt tartalmaz, és 3 példányban készült.
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, és azt akaratukkal minden tekintetben megegyezőnek találták
Miskolc, 2021.
………………………………….
Megrendelő
MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
………………………………………
Vállalkozó
9 /12
1. sz. Melléklet
Vállalkozói előírások a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú irányítási rendszerének elfogadásról
A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MIVÍZ Kft.) a tevékenységét átfogó minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú irányítási rendszert működtet. Az irányítási rendszer követelményeit az MSZ EN ISO 9001:2015 (továbbiakban: ISO 9001), az MSZ EN ISO 14001:2015 (továbbiakban: ISO 14001) és a MSZ EN ISO 50001:2019 (továbbiakban: ISO 50001) szabványok rögzítik, illetve határozzák meg, amelyeket magára nézve kötelező érvényűnek tekint a MIVÍZ Kft. valamennyi tevékenysége során. Ennek értelmében a vállalkozói tevékenységekre az alábbi elvárások, feltételek és előírások irányadók, és alkalmazandók.
Általános előírások, szabványok:
A szerződés alapján szállított áruknak és teljesített szolgáltatásoknak meg kell felelniük Magyarország érvényes jogszabályi előírásainak és szabványainak, különös tekintettel a biztonságtechnikára, munkavédelemre, környezetvédelemre, vízjogra és vízvédelemre a projekt kivitelezés helyszínén, továbbá meg kell, feleljenek, vagy felül kell, múlják a műszaki specifikációkban előírt követelményeket. A szerződés teljesítésével összefüggésben a szállítási lapoknak, rajzoknak, a termék minőségének, a besorolási, kivitelezési és ellenőrzési módszereknek, a részegységek átvételének meg kell felelniük a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO International Standardization Organisation) legújabb műszaki előírásainak, valamint a szerződés aláírásának időpontjában- érvényben lévő normáknak és szabványoknak. A vállalkozó által szállítandó anyagokat és berendezéseket, hacsak a műszaki specifikációk másként nem rendelkeznek a vonatkozó ISO-szabványok szerint kell tervezni, kivitelezni és ellenőrizni. A kivitelezéshez felhasználandó anyagok kémiai, fizikai és mechanikai jellemzőinek összhangban kell lenniük az ASTM (American Society for Testing and Materials) vagy a DIN (Deutsches Institut für Normung) szabványok követelményeivel. A vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés aláírásának időpontjában érvényes gépészeti, szerelési és építési munkamódszereket, szabványokat köteles alkalmazni. Biztosítani kell továbbá, hogy a szállított berendezések alkatrészei a lehető legszélesebb körben csereszabatosak legyenek.
Minőségügyi feltételek:
A MIVÍZ Kft. által működtetett ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú Irányítási Rendszerhez történő illeszkedés alapja, hogy a vállalkozó rendelkezzen független tanúsító szervezet által tanúsított megfelelő minőségirányítási rendszerrel, vagy annak hiányában az általa végzett feladat végrehajtása során a vállalkozó vesse alá magát a társaságunk által előírt követelményeknek, melyet alkalmazni kell a teljes vállalkozási folyamatra (tervezés, kivitelezés, fejlesztés, beszerzés, ellenőrzések stb.).
A vállalkozónak meg kell határoznia a minőséget befolyásoló tervezési, kivitelezési, szerelési tevékenységeket, azonosítania kell az ezekkel kapcsolatban felmerülő kockázatokat. A kockázatok kezelésére intézkedéseket kell hozni és azokat végre kell hajtani. Biztosítania kell ezen tevékenységek ellenőrzött feltételek mellett történő végrehajtását. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a vállalkozónak az anyagok, vagy a munka minőségének tanúsítását saját költségén, a szerződés által előírt tanúsítványokon kell bizonylatozni.
Minden szükséges próbáról és vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani. Igény esetén - a vállalkozó specifikációjával összhangban - a kivételezésről készült műbizonylatokat, mint minőséget tanúsító okmányokat meg kell küldeni a Megrendelőnek, a szerződés előírásainak megfelelően.
Amennyiben a szerződés, műszaki specifikáció nem rendelkezik a szállítandó berendezések mindegyikét érintő minőségellenőrzés terjedelméről és a kivételezésről, úgy a vállalkozó a szükséges vizsgálatokat a vonatkozó szakmai szabványok szerint tartozik a MIVÍZ Kft. részére elvégeztetni és az erről készült dokumentumokat szolgáltatni a fentiek szerint.
10 /12
Környezetvédelmi feltételek:
A MIVÍZ Kft a környezetvédelmi teljesítményét befolyásoló vállalkozóitól is elvárja a tevékenységükkel összefüggésben jelentkező környezetszennyezések megelőzését, a kibocsátott szennyező komponensek leválasztását és megfelelő kezelését, továbbá a jogszabályokban és a hatósági kötelezettségekben előírt környezetvédelmi követelmények következetes betartását és alvállalkozóikkal történő betartatását. Továbbá szükséges a vállalkozó által végzett tevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak azonosítása, azok kockázatainak felmérése és kezelése.
A vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi munkafolyamatát, hogy minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt hatást, és tegyen eleget a projekt kivitelezésének helyszínén a telephelyre érvényes valamennyi jogszabálynak, rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak.
A kivitelezés által érintett telephelyre munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet bevinni, és ott működtetni, amely a használata során és használaton kívüli állapotban sem szennyezi a környezetet, biztonságos, üzemeltetésre alkalmas, szennyezőanyag kibocsátása és zajszintje nem lépi túl a megengedett határértéket. Amennyiben a vállalt feladat hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre történő telepítéséről és a keletkező hulladékoknak közbenső lerakás nélkül közvetlenül a hulladékgyűjtőbe helyezéséről.
Veszélyes hulladék keletkezésével járó munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető. Veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani az erre vonatkozó jogszabályok előírásait. A keletkező hulladékokat elkülönítetten, a szelektív gyűjtés szabályait betartva kell gyűjteni, felirattal ellátott külön tárolóba/gyűjtőedénybe kell helyezni oly módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését, vagy szennyezését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes – a kivitelezési telephelyről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg engedélyezett gyűjtőhelyre, kezelőhelyre kell szállítani, vagy erre engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttatni. Biztosítani kell, hogy a szennyező és mérgező anyagok (vegyszerek, kőolajszármazékok, stb.) ne kerülhessenek sem a csapadékcsatornába, sem felszíni-, illetve talajvízbe, sem pedig a talajba.
Energiagazdálkodási feltételek:
A MIVÍZ Kft-nél amennyiben olyan termékek, szolgáltatások kerülnek beszerzésre, melyek hatással vannak az energiafelhasználására, a beszerzés során részben az energiateljesítmény alapján történik az értékelés.
A MIVÍZ Kft. beszállítóitól elvárja, hogy lehetőséihez mérten a munkavégzése során vegye figyelembe az energiahatékonyság javítását, törekedjen energia hatékony technológiák alkalmazására, folyamatok kialakítására.
Amennyiben a vállalkozó eljárásával összefüggésben a vonatkozó jogszabályok, illetve szabványok megsértése miatt akár közvetlenül, akár a vállalkozón, illetve annak alvállalkozóján keresztül közvetetten éri a MIVÍZ Kft-t elmarasztalás, illetve jogerős határozatban bírság megfizetésére kötelezik, úgy a vállalkozó köteles a marasztalás következményei alól a MIVÍZ Kft-t mentesíteni, az okozott kárt megtéríteni. Az okozott környezetkárosodást a kiadott határozatnak, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelően a vállalkozó saját költségén köteles megszüntetni, és a környezetet az előírásoknak megfelelően helyreállítani.
Miskolc, 2021.
11 /12
0.xx. Melléklet
felelősségbiztosítás
12 /12