Vállalkozási Keretszerződés

(a továbbiakban: Keretszerződés), mely létrejött egyrészről a

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.)

Székhelye: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszáma: 12001008-00154206-00100003

Számlázási címe: 1426 Budapest, Pf.: 27.

Adószáma: 13834492-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék száma: Cg. 00-00-000000

Aláírási joggal felruházott képviselője:

mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő vagy MÁV-START Zrt.),

másrészről Székhelye:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Számlázási címe:

Adószáma:

Statisztikai jelzőszáma:

Nyilvántartó hatóság:

Cégjegyzék száma:

Aláírási joggal felruházott képviselője:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Megrendelő „MÁV-START Zrt. JBI és TSZVI telephelyeken keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) XV. fejezet 81. §-a szerinti nyílt eljárást folytatott le, mely eljárás részének nyertese Vállalkozó lett. Felek erre tekintettel az

alábbi Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés vagy Szerződés) kötik.

1. Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő tevékenysége során keletkező 2. számú melléklet szerinti hulladékok 1. számú melléklet szerinti gyűjtőhelyekről, egyedi megrendelések alapján történő átvételét, elszállítását, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti kezelését (a továbbiakban: Munka). A jelen Keretszerződés 2. számú mellékletében megadott mennyiségek tájékoztató mennyiségek, Megrendelőt nem terheli semmiféle kötelezettség abban a vonatkozásban, hogy melyik hulladéktípusra vonatkozóan milyen mennyiséget rendel meg a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt.

1.2. Megrendelő a jelen Keretszerződés hatálya alatt egyedi megrendelések leadásával jogosult Vállalkozótól az 1.1. pontban meghatározott feladatokat megrendelni. Az egyedi megrendelésekben Megrendelő köteles megjelölni a teljesítési helyet, valamint az egyéb, az adott egyedi megrendelésre vonatkozó egyéb információkat. Az egyes megrendeléseket (a továbbiakban: Megrendelés), azok módosítását, törlését a Vállalkozó minden esetben köteles visszaigazolni a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül, valamint köteles a jelen Keretszerződésben, és az adott Megrendelésben foglaltak alapján a feladatot elvégezni. Vállalkozó a Megrendelésben foglalt valamely feltételtől eltérni csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Felek a Megrendelések és a kapcsolódó visszaigazolások megküldési módjára a jelen Keretszerződés 3. és 11. pontjában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

2. A szerződés időtartama

Jelen Keretszerződés a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba és a jelen Keretszerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével, illetőleg a 11. pontban rögzített esetekben szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig jogosult eseti megrendelések leadására. A határidőben leadott eseti megrendeléseket Vállalkozó köteles teljesíteni.

3. Megrendelés és a teljesítés helye

3.1. A teljesítés helyei: Megrendelő üzemi hulladékgyűjtő telephelyei, melyeket részletesen a szerződés 1. számú melléklete tartalmaz.

3.2. Vállalkozó az adott elszállításra vonatkozó Megrendelést Megrendelő kapcsolattartójának írásos megrendelése alapján, a Megrendelés kézhezvételétől számított ……. naptári napon1 belül (elszállítási idő) köteles teljesíteni. Vállalkozó az elszállítás pontos időpontjáról köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt, legkésőbb 2 munkanappal az elszállítás időpontja előtt. Az elszállítási időpont meghatározásánál alkalmazkodni kell a telephely munkarendjéhez. Felek rögzítik, hogy a Megrendelés kézhezvételének azt a napot tekintik, amelyen az igazoltan megérkezett a Vállalkozóhoz.

3.3. Megrendelő részéről minimálisan átadandó (elszállítandó) mennyiség rendelésenként 500 kg (mely mennyiség több telephelyet is magában foglalhat).

4. Vállalkozói díj, keretösszeg

4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen Keretszerződés 1. pontja szerinti feladatok ellátásáért a 2. számú mellékletben szereplő nettó egységárak és az

11 A Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül megadásra

adott Megrendeléssel érintett, 5.2 pont szerint megállapított mennyiségek alapján kalkulált vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói díj) plusz általános forgalmi adó összeget fizeti meg a Vállalkozó számlán szereplő bankszámlájára.

A Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak és az azok alapján kalkulált Vállalkozói díj magában foglalja a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Vállalkozónak a jelen Keretszerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült mindennemű költségét és kiadását, erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.

4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés keretösszege ……………...-Ft + ÁFA2, azaz

………………………………….. forint + ÁFA.

A jelen pontban meghatározott keretösszegből a Megrendelő tényleges igénye szerint nettó ……….. 3 Ft (azaz nettó ………….. forint) elköltésére (lehívási kötelezettséggel terhelt rész) vállal kötelezettséget..

A Megrendelő – a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint adhat le Megrendelést a keretösszeg mértékéig azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének (azaz az opciónak) részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. A Vállalkozó a keretösszeg előző bekezdésben meghatározott mértékét meg nem haladó változása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és közreműködői árkalkulációjából származik, és semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya.

4.4. A vállalkozói egységárak tartalmazzák különösen, de nem kizárólagosan:

− a hulladékok elszállításához szükséges - vonatkozó jogszabályoknak megfelelő- tehergépjármű, szállító edényzet és a veszélyes hulladékok szállításához szükséges csomagolás biztosítását,

− a hulladék szállítójárműre történő fel- és lerakodási, mérlegelési, szállítási költségét,

− az adott típusú hulladékoknak megfelelő csomagoló- és/vagy tárolóeszközök biztosítását,

− a hulladék átvételét követő, további kezelés költségét,

− a teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget.

Jelen Keretszerződés 2. sz. mellékletében rögzített Azonosítók szerint meghatározott átvételi egységárak a jelen Szerződés teljes időbeli hatálya alatt irányadó, fix árak.

5. Fizetési feltételek

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó Megrendelésenként, az adott egyedi megrendelés Megrendelő által igazolt maradéktalan, szabályszerű teljesítései után havonként jogosult számla benyújtására. A számla benyújtásának alapja a szállítást kísérő „SZ” lap/„Gy” lapok, vagy Szállítólevelek kiállítása, melynek biztosítása a Vállalkozó feladata.

2 1, részajánlat esetében 8.000.000 Ft+ÁFA; 2. részajánlat esetében 8.800.000 Ft + ÁFA, 3. részajánlat 5.200.000 Ft + ÁFA

3 1. részajánlat esetében 6.400.000 FT, 2. részajánlat esetében 7.040.000 Ft., 3. részajánlat esetében 4.160.000 Ft.

5.2. A számlázás alapja a Megrendelés alapján elszállított, - „SZ” lapon/„Gy” lapon, vagy Szállítólevélen - mérlegeléssel átvett, megállapított mennyiség. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Megrendelő a vállalkozási díjat a helyesen kiállított számla és mellékletei kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő a hibásan, vagy hiányosan kiállított számla miatti késedelemért nem felelős.

5.3. A kiállított számla kötelező melléklete a Megrendelő által aláírással, bélyegző lenyomattal és a visszaigazolással ellátott „SZ” lap/„Gy” lap vagy Szállítólevél másolata, mely egyben a teljesítést igazoló okirat is (a továbbiakban: teljesítésigazolás).

5.4. Felek az elszámolás tekintetében az Áfa tv. 58.§ szerinti időszakos elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak egy naptári hónap.

5.5. A Vállalkozó a tárgyhavi számláját a tárgyhavi teljesítési nappal kiállított „SZ” lap/”GY” lap vagy Szállítólevél alapján kiadott összes teljesítésigazolás birtokában – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles elkészíteni.

5.6. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont az Áfa tv. időszakos elszámolásról rendelkező mindenkori szabályai - jelenleg 58.§ - szerint kerül megállapításra.

5.7. A számlázás alapja a tárgyhónapban teljesített összes eseti megrendelés alapján elszállított, - „SZ” lapon/„Gy” lapon vagy Szállítólevélen mérlegeléssel átvett, megállapított mennyiség. A veszélyes hulladékok szállítása azzal a nappal minősül teljesítettnek, amikor az a hulladékkezelő részére átadásra kerül. Az „SZ” vagy „Gy” kísérőlapon a visszaigazolt, és átvett mennyiségnek egyeznie kell, ellenkező esetben a számla kifizetésre nem kerülhet.

5.8. A fizetési határidő a számla kézhezvételét követő munkanapon kezdődik. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

5.9. A számlán az ÁFA törvényben előírtakon túl Vállalkozó köteles feltüntetni:

− az átvett hulladék mennyiségét azonosítók szerinti bontásban,

− az azonosítóhoz tartozó nettó átvételi egységárat (Ft/kg),

− a veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék elszállítását kísérő „SZ” lap/„Gy” lap, vagy Szállítólevél számát (…../év)

− a teljesítés telephelyét,

− a szerződés számát (18720-…/2017/START)

Amennyiben Vállalkozó ezen adatok számlán történő feltüntetését elmulasztja, azok alapján kifizetés nem teljesíthető, a számla visszaküldésre kerül Vállalkozónak hiánypótlásra.

A szerződés szerinti fizetési esedékesség, a helyesen kiállított, a Megrendelő által előírt valamennyi adatot tartalmazó számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A nem megfelelően benyújtott számla, illetve az előírt mellékletek csatolásának hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

5.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére.

5.11. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, amiért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

5.13. Számlázási adatok:

Vevő neve, címe: MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Számla benyújtási címe: MÁV-START Zrt. 1426. Budapest, Pf. 27.

5.14. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:

5.14.1 Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A.

§-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

5.14.2 Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

5.14.3 Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

5.14.4 Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.14.1. és 5.14.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

6 Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1 Vállalkozó köteles a Xxxxx elvégzése során a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek).

6.2 Vállalkozónak kötelessége a Munka elvégzése során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Megrendelő felé.

6.3 Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 2. számú melléklet szerinti hulladékok - Megrendelő telephelyéről történő - átvételét, elszállítását, kezelését, saját vagy közreműködői munkaerejével, gépeivel és eszközeivel, Megrendelő írásos Megrendelése alapján végezni.

6.4 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés kapcsán megrendelt Munkát legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint, első osztályú anyagokkal, a Megrendelő utasításainak megfelelően, valamint véleményét minden esetben figyelembe véve végzi el. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, a Vállalkozó jogosult az utasítással érintett egyedi megrendeléstől elállni vagy a Munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára ellátni.

6.5 Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.

6.5.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.

6.5.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 6. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

6.5.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 5. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

6.5.4. A jelen szerződés 6. sz. mellékletének 6.5.2. és 6.5.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a

6.5.2. és 6.5.3. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében

– folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

6.5.5. Vállalkozó a 6.5.2. és 6.5.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a

vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

6.5.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

6.5.7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

6.6. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. §

(2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

Amennyiben a Vállalkozó az eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdésére tekintettel előszerződést nyújtott be:

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, ha az eljárás során a Kbt. 65. §

(7) bekezdése szerint bemutatott, az alkalmasság igazolásában részt vett szervezettel megkötött előszerződés alapján a Vállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet között az előszerződésben meghatározott időpontban, de legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül nem jön létre szerződés, tájékoztatva a Megrendelőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Vállalkozó általi teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről.

Továbbá a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a Vállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződés módosításáról, megszüntetéséről, legkésőbb a szerződésmódosítás vagy a szerződés megszüntetésére irányuló egy- vagy kétoldalú jognyilatkozat aláírásától, illetve kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül, tájékoztatva a Megrendelőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Vállalkozó általi teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről.

A jelen pontban foglaltak Vállalkozó általi bárminemű megszegése – ideértve a Kbt. 138. §

(2) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő intézkedések elmulasztását, vagy az azokba ütköző intézkedések megtételét és/vagy a megkötött szerződések hibáját, hiányosságát is – a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondási jogát alapozza meg.

6.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

6.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

6.9 Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelőtől átvett hulladéknak - érvényes engedélye alapján - a saját telephelyére, illetve a 2. sz. melléklet szerinti hulladék típusok befogadására érvényes engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő szállításáról a vonatkozó jogszabályoknak és engedélyeknek megfelelően. Vállalkozó tevékenységét a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó nemzetközi egyezménynek (ADR) és egyéb kapcsolódó rendeleteknek megfelelően köteles elvégezni.

6.10 Vállalkozó köteles az „SZ”/„Gy” kísérőlapon vagy Szállítólevélen feltüntetett adatoknak megfelelő hulladékot a telephelyén fogadni vagy fogadásra alkalmas telephelyre szállítani, és átadni az erre engedéllyel rendelkező átvevőnek.

6.11 Vállalkozó az átvett hulladék mennyiségét amennyiben erre lehetőség van, a Megrendelő telephelyén lévő mérlegen mérlegeléssel állapítja meg a Megrendelő jelenlétében. Ahol erre nincs lehetőség, ott Megrendelő a Vállalkozóval közösen egy mindkét fél által elfogadott telephelyen mérlegeli a hulladékokat.

6.12 Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés tárgyát képező hulladékok begyűjtésére vagy kezelésére vonatkozó érvényes környezetvédelmi, szakhatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkezik.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező hulladékok környezetvédelmi előírások szerinti begyűjtését vagy kezelését a 4. sz. mellékletben felsorolt engedélyek alapján végzi.

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy – a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (2a) és (5) bekezdése szerinti előírásra is figyelemmel - jelen Szerződés teljesítése során csak a vonatkozó jogszabályokban előírt, érvényes engedélyekkel rendelkező további közreműködőket vesz igénybe.

6.13 A Vállalkozó köteles az Európai Unión belül nyilvántartott, és az Európai Unió tagállamai területén biztosítási tevékenységre engedéllyel rendelkező biztosítónál (a továbbiakban: Biztosító) a jelen Szerződés szerinti tevékenységére környezetszennyezési felelősségbiztosítási (továbbiakban felelősségbiztosítás) szerződést kötni, és azt a jelen Szerződés teljes időbeli hatálya alatt maradéktalan teljesítéséig fenntartani.

A Felelősségbiztosítás kártérítési limitje semmilyen körülmények között nem lehet kevesebb

20.000.000 Ft (húszmillió forint) / biztosítási esemény és 60.000.000 Ft (hatvanmillió forint)/biztosítási időszak értékhatárnál.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 6.13. pontban meghatározott kártérítési értékhatárok semmiben nem jelentik a Vállalkozó felelősségének csökkentését vagy korlátozását.

A Biztosító által kiállított kötvény vagy fedezetigazolás, a biztosítási feltételek és a Biztosító által kiállított díjfizetési igazolás egyszerű másolata a jelen Szerződés 7. számú mellékletét képezi.

6.14 A Vállalkozó köteles a tevékenysége végzésére jogosító engedélyeinek valamint a 6.13 pont szerint felelősségbiztosításának a Szerződés hatálya alatti érvényességét biztosítani. Amennyiben az engedély(ek) vagy a felelősségbiztosítás érvényességi ideje a jelen Szerződés időtartama alatt lejár, Vállalkozó köteles legkésőbb az engedély vagy a felelősségbiztosítás lejártát követő 5 napon belül az érvényes engedély vagy az érvényes felelősségbiztosítás másolatát Megrendelő részére átadni, illetőleg eredetiben bemutatni. Jelen pont szerinti határidő elmulasztása esetén Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik, illetve Megrendelő jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására.

1. 6.15 A veszélyes hulladék-szállítást kísérő „SZ vagy „Gy” lapot a Vállalkozó biztosítja, azt a helyszínen egyezteti és leigazoltatja a Megrendelővel. Ha a mérlegelés az „SZ” vagy GY” lap egyeztetése más helyszínen történik, akkor ugyanúgy a Vállalkozó biztosítja és igazolja le a fenti dokumentumokat. Vállalkozó az átvett hulladékról veszélyes hulladék elszállítását kísérő „SZ” vagy „Gy” lapot állít ki, mely a számlázás alapját képezi. Az átvételt követően a Vállalkozó által leigazoltatott veszélyes hulladék elszállítását kísérő

„SZ” lapot 5 napon belül elektronikusan (xxxxx.xxxxx0@xxx-xxx.xx), de legkésőbb a szállítást követő 30 napon belül az eredeti példányt, illetve „Gy” lap esetében annak másolatát postai úton meg kell küldeni a Keretszerződésben megjelölt központi kapcsolattartó részére.

6.16 Vállalkozó felelős a fuvarozás során bekövetkezett eseményekért (pl. közúti baleset következménye), illetve köteles a leghatékonyabb intézkedéseket megtenni a következmények elhárításáért.

6.17 Vállalkozó köteles a teljesítés során minden ésszerű és törvényes – előírásokban megkövetelt – intézkedést megtenni a hulladékok elszállítása, átvétele, tovább kezelése, ártalmatlanítása érdekében, hogy környezetszennyezés ne fordulhasson elő.

6.18. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka, - vagyon-, tűz és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

6.19 A szerződés tárgyát képező hulladékok átvétele után a Megrendelő hulladékok feletti rendelkezési joga megszűnik, és Vállalkozó felelős a hulladék szállításával, kezelésével összefüggésben bekövetkezett,- különösen az esetleges környezetszennyezéssel járó- minden kárért.

6.20 Vállalkozó a Szerződés teljesítése során teljes körűen köteles betartani – és alvállalkozóival betartatni – az idegen személyek Megrendelő és/vagy a MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről, engedélyezésének

rendjéről szóló – a Megrendelő által a Szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott – utasításban vagy annak kivonatában foglaltakat.

7 Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1 Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt eseti Megrendeléssel rendelheti meg a jelen Keretszerződés 2. számú mellékletében meghatározott hulladékok átvételét, elszállítását és kezelését.

7.2 Megrendelő köteles az átadásra kerülő hulladékokat megnevezni; köteles továbbá a szállítást kísérő okmány (pl. „SZ” és/vagy „Gy” kísérőlap vagy Szállítólevél ) kitöltéséhez szükséges információkat biztosítani. Ezen adatokat a szerződéshez kapcsolódó környezetvédelmi melléklet tartalmazza.

7.3 Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetve megnevezett közreműködői bejutását a munkaterületre és a munkaterületen belüli közlekedését a munka megfelelő elvégzése érdekében. Ennek során a Vállalkozónak a Megrendelő szabályzatait és utasításait fokozott gondossággal be kell tartania.

7.4 Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – a teljesítés bármely szakaszában, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és iratszolgáltatás kérésére, helyszíni ellenőrzés, személyes meghallgatás tartására. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Főigazgatósága is jogosult gyakorolni.

8 Szerződésszegés, kötbér

8.1 Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.

8.2 Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért a Ptk. – így különösen annak 6:142.-6:143. §-aiban – rögzített szabályok szerint tartozik kártérítési felelősséggel. Ennek keretében felel a környezeti károkozásért, valamint mindazon kárért is, amelyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó köteles azonnal írásban felhívni Megrendelő figyelmét minden olyan problémára, amely nincs összhangban a hatályos jogszabályokkal.

8.3 Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti egységárakat, díjakat a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg.

8.4 A szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett Megrendelés nettó ellenértéke.

8.5 A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős nem a Szerződésben és/vagy a Megrendelésben rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a , de legfeljebb a Kötbéralap 30%-a.

8.6 Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása a Megrendelés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Megrendelés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.

8.7 A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes.

8.8 Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben és/vagy a Megrendelésben és/vagy a Felek által rögzített bármely határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Megrendelés – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – nem teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Megrendelés vagy a Szerződés, amennyiben a Megrendelést vagy a Szerződést a Megrendelő olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős teljesen vagy részlegesen azonnali hatállyal felmondja vagy attól teljesen vagy részlegesen eláll a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

Adott Megrendelést érintő nem teljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30%-a, mely kötbér a Megrendelő – Megrendeléstől l való részleges vagy teljes – rendkívüli felmondási / elállási szándékának a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő utolsó napját követő napon, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napját követő napon esedékes.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja a 4.2. pont szerinti keretösszeg azon, még ki nem merített nettó összege, melyre vonatkozóan kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés szerinti kötbéralap 30%-a.

8.9 Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül olyan okból, amelyért felelős nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20%-a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait.

8.10 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 7.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: 50.000,- Ft / alkalom.

8.11 A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Vállalkozó díjra nem jogosult.

9 Vis maior

9.1 Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza.

9.2 Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Xxxxx által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki.

9.3 Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával.

9.4 Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli.

9.5 A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.

9.6 Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

10 Titoktartási kötelezettség

10.1 Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

10.2 Megállapodást kötő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és alvállalkozójára (amelyekkel / akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt létesített, illetve kapcsolatba került). Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől

kapott információkat Vállalkozó csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel.

10.3Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva.

10.4A Szerződő fél fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra:

• mely közismertté válik anélkül, hogy valamely Fél a titoktartási kötelezettségét megsértené,

• amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy

• amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Szerződő Fél számára egy harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

10.5A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági döntés kötelezi valamely Felet.

10.6 A Megállapodás jelen pont szerinti követelményei érvényben maradnak a Megállapodás teljesülésekor, vagy ha az bármely okból megszűnik.

10.7A jelen pont szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

11 Együttműködés és kapcsolattartás

11.1 Szerződő felek a Keretszerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást írásban (levél, fax vagy e-mail útján) haladéktalanul értesíteni.

11.2 Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Felek megállapodnak, hogy ezen adatok változása nem minősül szerződésmódosításnak. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

11.3 Szerződő felek a jelen Keretszerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon vagy e-mailen került elküldésre és az átvétel megtörténtét visszaigazolták.

11.4 Kapcsolattartók:

Megrendelő központi kapcsolattartója:

Megrendelő regionális(területi) kapcsolattartóinak nevét és elérhetőségeit az eseti Megrendelőkben adja meg.

Vállalkozó kapcsolattartója:

Név:

Cím:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

12 A szerződés megszűnése

12.1Jelen Szerződés a 2. pontban foglaltakon kívül megszűnik:

▪ közös megegyezéssel;

▪ a 4.2 pont szerinti keretösszeg kimerülésével, ideértve azt az esetet is, ha a rendelkezésre álló keretösszeg terhére további Megrendelés már nem adható le a 4. pont szerinti vállalkozói díjat figyelembe véve ;

▪ rendes felmondással;

▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;

▪ elállással.

12.2 Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni.

Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti.

Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

• a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

12.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Megrendelés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető.

Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha

▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét;

▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;

▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít;

▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 7.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;

▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben;

▪ a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 8.5. pontja szerinti maximális mértéket;

▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 5.12. és 6.5., 6.6 pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;

▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit.

Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy a Megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő

▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;

▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el.

12.4. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Megrendelés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől, az adott Megrendeléstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített Megrendeléseket. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (Munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni.

12.5. Felek rögzítik, hogy a 12. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).

12.6. Felek a jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor - legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással.

13 Eljárás jogvita esetén

13.1Felek törekszenek arra, hogy a jelen Keretszerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek. Amennyiben a Xxxxx ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény általános hatásköri és illetékességi szabályainak megfelelően járnak el. A jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó.

14 A teljesítés során betartandó jogszabályok és utasítások (különösen, de nem kizárólagosan):

− a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,

− a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény,

− a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,

− a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

− a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet,

− a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet,

− a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet,

− 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

15 Egyéb információk

15.1Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

15.2Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján végzett tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, és – hacsak a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – a munka jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott kiváló színvonalú szakmai normáknak és szokásoknak. A Vállalkozó teljesítési kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de ésszerűen következtethető a Szerződésből, hogy a teljesítés megvalósításához, azok a Megrendelő általi megfelelő használatához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten említette volna.

15.3A jelen szerződést mindkét Fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a szerződés nem módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.

15.4Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött Szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.

15.5Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladat teljesítése során nem használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot, illetőleg információt, amely harmadik személy tulajdonát képezi és olyan bizalmas dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg információnak minősül, amelynek a feladat teljesítése során történő felhasználását a tulajdonos harmadik személy nem engedélyezte.

15.6Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének.

15.7 Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottjainak.

15.8 A Vállalkozó megismerte (xxxx://xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx) és elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

15.9Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitáikat tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróságok jogosultak eljárni.

15.11 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján Megrendelő részéről olyan jogi személlyel nem köthető szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek.

Vállalkozó a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás során nyilatkozott átláthatóságáról – amely nyilatkozata a jelen Szerződés 6. sz. mellékletét képezi –, és a jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, amennyiben a Vállalkozó kikerül az átlátható szervezetek köréből.

15.12 Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállakozó vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.

15.13 A Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő tevékenységének végzését a jelen Szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül – a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett – jogosult a Szerződésbe a Megrendelő pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

15.14 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.

15.15. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései irányadóak.

15.16.Adott esetben [külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén]4

Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 9. számú mellékletét képezi.

15.171Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg) 5

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.

15.18 Jelen Szerződés 4, azaz négy, egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyből Megrendelőt 2, azaz kettő példány, Vállalkozót 2, azaz kettő példány illet meg.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Üzemi hulladék gyűjtőhelyek listája

2. sz. melléklet: Részletes Azonosítók szerinti hulladék mennyiségek, nettó átvételi egységárak

3. sz. melléklet: Munkavédelmi melléklet

4. sz. melléklet: Engedélyek felsorolása

5. sz. melléklet: Környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási melléklet

4 Amennyiben nem releváns, törlésre kerül

5 Amennyiben nem releváns, törlésre kerül

6. sz. melléklet: Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat

7. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

8. sz. melléklet: Biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás, biztosítási feltételek és a Biztosító által kiállított díjfizetési igazolás

9. sz. melléklet: Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján6

Budapest, 201……év ................................ hó nap

……….............…………….…. .....................………...…. ............………...……… MÁV-START Zrt.

Megrendelő Vállalkozó

6 Amennyiben nem releváns törlésre kerül

1. ajánlati rész

Üzemi hulladék-gyűjtőhelyek7

1. sz. melléklet

Keleti Készlet és Raktárgazdálkodási Régióban található üzemi gyűjtőhelyeken tárolt veszélyes hulladék átvétele, elszállítása és kezelése.

Raktározási Régió		Telephely	Pontos cím
Keleti Készlet és Raktárgazdálkodási Régió	Debrecen	Debrecen	4024 Debrecen Déli sor 51.
		Püspökladány	4150 Püspökladány Vaxxx xxxx 0.
		Záhony	4623 Tuzsér Eperjeske átrakó pu.
		Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza Erkel F. u.
	Miskolc	Miskolc	3529 Miskolc, Műhely út

2. ajánlati rész

Közép Készlet és Raktárgazdálkodási Régióban található üzemi gyűjtőhelyeken tárolt veszélyes hulladék átvétele, elszállítása és kezelése.

Raktározási Régió		Telephely	Pontos cím
Közép Készlet és Raktárgazdálkodási Régió	Budapest	Bp. Ferencváros	1000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 0.
		Szolnok	5002 Szolnok, Sorompó u.2.
		Balassagyarmat	2660 Balassagyarmat, Benczúr u. 2.
		Hatvan	3000 Hatvan, Boldogi u.1.
	Szeged	Kiskunhalas	6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 49.
		Kecskemét	6000 Kecskemét, Kandó K. u. 34
		Szeged	6729 Szeged, Rendező pu.
		Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Kertész u. 1.
		Szentes	6600 Szentes, Korsós sor 51.

3. ajánlati rész

Nyugati Készlet és Raktárgazdálkodási Régióban található üzemi gyűjtőhelyeken tárolt veszélyes hulladék átvétele, elszállítása és kezelése.

Raktározási Régió		Telephely	Pontos cím
Nyugati Készlet és Raktárgazdálkodási Régió	Pécs	Pécs	7620 Pécs, Verseny u.2.
		Nagykanizsa	8800 Nagykanizsa, Csengeri u. 84.
		Dombóvár	7200 Dombóvár, Földvár u. 20.
	Szombathely	Győr	9000 Xxxx, Xxxxx x. 0.
		Székesfehér vár	8000 Székesfehérvár, Déli Vasút út.
		Dunaújváros	2400 Xxxxxxxxxxx, Xxxx xrt., Garázs sor
		Tapolca	8300 Tapolca, Hegymagasi u. 1.
		Celldömölk	9500 Celldömölk, Pápai u. 1.
		Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg Xxxxxx Xxxxx u. 3.
		Szombathely	9700 Szombathely Puskás T. u.

7 Az adott részajánlatnak megfelelően, a többi törlésre kerül

2. sz. melléklet

Részletes azonosítók szerinti hulladék mennyiségek, nettó átvételi egységárak (végleges árajánlat alapján)

3. sz. melléklet

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

a 18720-…/2017/START számú szerződéshez

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:

− a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

1. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54- 60.) részére köteles bejelenti.

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos

érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a

„Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3. Munkavégzés

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.

5. Ellenőrzés

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.

6. A munkavégzés felfüggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.

7. Oktatás

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.

9. Balesetek, rendkívüli események

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

10. Záró rendelkezések

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.

4. sz. melléklet

Engedélyek felsorolása

A Vállalkozó a Hulladék környezetvédelmi előírások szerinti szállítását, kezelését az alábbi engedélyek alapján végzi:

Engedéllyel rendelkező neve	Engedély száma	Engedély típusa	Engedélyt kibocsátó	Kiadás dátuma	Lejárat dátuma	Megjegyzés

5. sz. melléklet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI MELLÉKLET

a 18720-……./2017/START sz. szerződéshez

Szerződés tárgya: JBI és TSZVI telephelyeken keletkező, üzemi gyűjtőhelyeken tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele, elszállítása és kezelése

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos

- a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény,

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

- ADR 2013. előírásait kihirdető 2013. évi CX törvény Valamint ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei.

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:

Vállalkozó képviseletében:

Név:

Cím:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Integrált Ellátási Üzletág,

Környezetvédelem, Energia és Szállítás, Környezetvédelem Név: Xxxx Xxxxxx

környezetvédelmi szakértő

Telefon: 00-00-000-0000

E-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

1. Környezetvédelem

1.1 A hulladékok környezetvédelmi adatai:

Környezetvédelmi adatok

Veszélyes áru adatok

Azonosító

kód

Megnevezés

HP kód

Megjelenési

forma

szám

Csom.

csoport

Helyes szállítási

megnevezés

06 01 06*

Egyéb savak

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY

ANYAG M.N.N.

(vegyes sav)

06 02 04*

Lúgok (Na, K)

1824

HULLADÉK- NÁTRIUM HIDROXID

OLDAT

06 02 05*

Egyéb lúgok

3082

III

HULLADÉK- VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG , M.N.N.

(lúg)

06 04 04*

Higany, higany tartalmú hulladékok

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(higanytartalmú műszer)

06 04 05*

Egyéb nehézfémeket tartalmazó hulladékok

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(szennyezett fém)

07 01 04*

Egyéb szerves oldószerek,

mosófolyadékok, és anyalúgok

3082

HULLADÉK- VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG

(mosófolyadék)

07 06 04*

Egyéb szerves oldószerek,

mosófolyadékok, és anyalúgok

3082

HULLADÉK- VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG

(mosófolyadék)

08 01 11*

Szerves oldószereket tartalmazó festék, lakk

hulladék

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (festék)

08 01 17*

Szerves oldószer vagy egyéb veszélyes anyagot

tartalmazó hulladék

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(füstgázmosó hulladék)

08 03 17*

Irodatechnikai hulladék (toner, nyomtatópatron)

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(irodatechnikai hulladék)

08 04 09*

Szerves oldószereket tartalmazó ragasztó vagy tömítőanyag

hulladék

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (ragasztó hulladék)

12 01 09*

Halogénmentes hűtő-kenő emulziók

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(Halogénmentes hűtő-kenő emulziók)

12 01 12*

Elhasznált viaszok, zsírok

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (viasz, zsír)

12 01 14*

Fémmegmunkál ó iszap

5, 14

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(szennyezett iszap)

13 01 13*

Egyéb hidraulikaolaj

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(hidraulikaolaj)

13 02 08*

Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(kenőolaj)

13 05 01*

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó szilárd anyagok

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (olajos szilárd hulladék)

13 05 02*

Olaj-víz szeparátorból származó iszap

5, 14

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(iszap)

13 05 06*

Olaj-víz szeparátorból származó olaj

5, 14

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(olaj)

13 05 07*

Olaj-víz szeparátorból származó olajat tartalmazó víz

5, 14

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(olajos víz)

13 05 08*

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó

hulladék keverék

3082

III

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(Olajiszap)

13 07 01*

Tüzelőolaj és dízelolaj (szennyezett

olaj)

1302

III

GÁZOLAJ

13 07 03*

Üzemanyag hulladék, kevert

üzemanyag hull 13 07 01*

3082

III

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(kevert üzemanyag)

14 06 01*

Klór-fluor szénhidrogének, HCFC, HFC

3082

III

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

14 06 03*

Egyéb oldószerek és oldószer keverékek

(mosófolyadék)

5, 14

3082

III

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(oldószer keverék)

15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként

tartalmazó vagy azokkal szennyezett

csomagolási hulladék

H14

3077

III

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (hordó, flakon)

15 01 11*

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet)

tartalmazó fémből készült

csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült

hajtógázos palackokat

H14

3077

III

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (hajtógázos palack)

15 02 02*

Veszélyes anyaggal szennyezett abszorbens

3A,14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(felitatóanyag)

16 01 11*

Veszélyes anyagot

tartalmazó súrlódó betét, tárcsabetét

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N (fékbetét)

16 01 14 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

6, 14

3082

III

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(szennyezett fagyálló)

16 01 21*

Veszélyes alkatrész

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (alkatrész)

16 02 13*

Veszélyes anyagot

tartalmazó berendezés

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(berendezés)

16 03 03*

Veszélyes anyagot

tartalmazó szervetlen hulladék, szonda

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (szonda)

16 03 05*

Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok

(olajos bőr, gumi)

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (olajos bőr, gumi)

16 05 06*

Laborvegyszerek

5, 14

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(laborvegyszer)

16 05 07*

Használatból kivont szervetlen vegyszerek

5, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (szervetlen vegyszer)

16 06 06*

Elemekből akkumulátorokb ól származó elektrolit hulladék

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(elektrolit)

16 07 08*

Olajat tartalmazó hulladékok

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (olajos hulladék)

16 10 01*

Veszélyes anyagokat

tartalmazó vizes folyékony folyadék

5, 14

3082

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.

(mosófolyadék)

17 01 06*

Veszélyes anyagot

tartalmazó beton, tégla,cserép kerámia

5, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(szennyezett építési, bontási)

17 02 04*

Veszélyes anyagot

tartalmazó fa, olajos fűrészpor, üveg

5, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (talpfa)

17 04 10*

Szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot

tartalmazó kábelhulladék

5, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (kábel)

17 05 03*

Veszélyes anyagot

tartalmazó föld, kő

5, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (föld, kő)

17 06 01*

Azbeszt tartalmú hulladékok

7, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (azbeszt)

17 06 03*

Szennyezett parafa, szigetelő anyag

7, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(üveggyapot)

18 01 03*

Egyéb hulladék, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítás a speciális

követelményekh ez kötött a fertőzések

elkerülése érdekében (pl. alkohol szonda)

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(alkoholszonda)

19 09 99*

Közelebbről nem meghatározott hulladékok (homokszűrő

töltet)

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

20 01 33*

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16

06 01, 16 06 02

vagy a 16 06 03 kódszám alatt

felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(szárazelem)

20 01 35*

Egyéb elektronikai hulladék

5, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG M.N.N.

(elektronika)

20 01 37*

Veszélyes hulladékot

tartalmazó fa

5, 14

3077

III

HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

SZILÁRD ANYAG

M.N.N. (fa)

1.2 Vállalkozó köteles az ajánlattételhez benyújtott és a Megrendelő által elfogadott hulladékkezelési (átvételtől végső elhelyezés) folyamatot betartani. Az erre vonatkozó folyamatokat és dokumentumokat a Megrendelő jogosult ellenőrizni.

1.3 A Vállalkozó köteles a rakodási területet, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.

1.4 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Megrendelő jogosult a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.

1.5 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.

2. Veszélyes áru szállítás

2.1 Veszélyes hulladékok szállítása esetén a RID/ADR előírásait be kell tartani.

2.2 Az ADR szerinti feladói és szállítói kötelezettséget a Vállalkozó látja el.(az adott veszélyes hulladék szállítására alkalmas jóváhagyott csomagolóeszköz, bárcák biztosítása, Írásbeli Utasítás, járműjelölés, fuvarokmány helye kitöltése, felszerelések stb.)

2.3 A szerződés teljes időtartama alatt, valamennyi szállításnál a Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos veszélyes áru szállításra vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat teljesíteni. A teljesítést az ajánlattevő/megrendelő jogosult ellenőrizni.

3.

A környezetvédelmi jogszabályokban a hatósági határozatokban foglalt, valamint a veszélyes áru szállításra vonatkozó követelmények nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, a MÁV Csoportot ért károkért (bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) az ajánlattevő felel.

6. sz. melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a (cégnév)

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám: ;

adószám: ; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként

polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában (dátum) napján kötött

Vállalkozási keretszerződés teljesítésébe a Társaság részéről az alábbi alvállalkozók vesznek részt.

Alvállalkozó 1.8

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától

bevont alvállalkozó9

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY

Mellékelten csatolom az alvállalkozó által aláírt cégszerű nyilatkozatot arról, hogy nem áll a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.10

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése: Képviselőjének neve: Székhely:

Cégjegyzékszám: Adószám Telefon:

8 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

10 A megfelelő rész aláhúzandó.

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától

bevont alvállalkozó11

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY

……………….., 201………………..

………………

…………………

Vállalkozó cégszerű aláírása

11 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

12 A megfelelő rész aláhúzandó.

7. sz. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

8. sz. melléklet

Biztosítási kötvény, biztosítási feltételek és a Biztosító által kiállított díjfizetési igazolás

9. sz. melléklet

Document Metadata

Table of Contents

Vállalkozási Keretszerződés

Document Metadata