Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés
Amely létrejött egyrészről a
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Számlaszám: 10402142-21423341-00000000
Adószám: 15728001-2-08
Képviseli: Xxxxxx Xxxxx polgármester mint Megrendelő 1 (a továbbiakban: Megrendelő 1),
Pereszteg Község Önkormányzat
Székhely: 9484 Pereszteg, Xxx Xxxxx xxxx 0. Számlaszám: 59500313-10003365-00000000
Adószám: 15728238-2-08
Képviseli: Xxxxxx Xxxxx polgármester mint Megrendelő 2 (a továbbiakban: Megrendelő 2),
Megrendelő 1 és Megrendelő 2 együttesen Megrendelők; másrészről a(z)
…………………………………….
Székhely: …………………………………….
Cégjegyzékszám: …………………………………….
Számlavezető bank: …………………………………….
Számlaszám: …………………………………….
Adószám: …………………………………….
Statisztikai számjel: …………………………………….
Képviseli: …………………………………….
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya:
1.1 Megrendelők, mint közös ajánlatkérők közbeszerzési eljárást folytattak le, amelyben a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelők megrendelik, Vállalkozó elvállalja az „Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között című, TOP- 3.1.1-15-GM1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghatározott munkálatok elvégzését. A közbeszerzési eljárás 2018. április 13. napján ajánlattételi felhívás, illetve ajánlattételi dokumentáció megküldésével indult. Felek kijelentik, hogy az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó által a nevezett közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlat szerint fognak eljárni.
1.2 Megvalósítás helyszíne:
Nagycenk, 0193/1, 0193/2, 0199/29 és 0194 hrsz-ú, valamint Pereszteg 072, 073, 074/1, 331/4, 331/5, 332, 256, 493, 440/2, 489/2, 640, 641/2, 641/10, 641/8, 637/1, 637/2, 639
és 489/4 hrsz-ú ingatlanok.
1.3 Jelen vállalkozási szerződés célja a jelen szerződés 1.2. pontjában foglalt helyszínen kerékpárút építése és kapcsolódó kivitelezési tevékenységek elvégzése. Vállalkozó vállalja a jelen pontban írt feladatok elvégzését a Megrendelők által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás és egyéb műszaki dokumentáció, valamint ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint a kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok szerint, a Megrendelők által a kivitelezés során adott utasításoknak megfelelően. A Megrendelők által megbízott műszaki ellenőr utasításait a Megrendelők utasításaként kell Vállalkozónak elfogadnia.
1.4 Az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építésre vonatkozó körülményeket (mennyiségi- és minőségi feltételeket) a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező közbeszerzési műszaki leírás és a 2. számú mellékletként csatolt árazatlan költségvetés tartalmazza.
1.5 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 131. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és a nyertes ajánlat – jelen szerződés 4. számú elválaszthatatlan melléklete - tartalmának megfelelően kerül sor.
1.6 Mindkét Megrendelő saját nevében köti meg a jelen szerződést az általa biztosított fedezet összegének arányában azzal, hogy a szerződés tárgyát képező építési beruházás eredménye azon Megrendelő vagyonát növeli, amelynek közigazgatási területén az adott kivitelezés megvalósul.
2. A szerződés hatálya:
2.1. Jelen szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
2.2. A jelen szerződés határozott időtartamra szól, annak mindkét fél általi aláírásának napjától számítva a teljesítési határidő lejártáig tart.
3. A munkavégzés ütemezése, teljesítési határidő:
3.1 A munkavégzés megkezdésének és a munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban történik.
3.2 A munkavégzés befejezésének határideje: 2018. október 31.
3.3 A munkavégzés helyszínét a Megrendelők kötelesek a munka megkezdésének napján munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Megrendelők ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a Vállalkozó munkavégzésének akadályozásából származó késedelmet a Felek írásban rögzítik.
3.4 A munkaterület igénybevételéhez szükséges esetleges egyéb engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata és költsége.
3.5 A kivitelezés egy ütemben kerül megvalósításra.
3.6 A Megrendelők előteljesítést elfogadnak.
4. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:
4.1 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó nettó ……………. Ft + Áfa, azaz
……………………………… forint + Áfa, mindösszesen bruttó Ft,
azaz bruttó ……………………… forint vállalkozási díjra (a továbbiakban: vállalkozási díj) jogosult a jelen szerződés 1. pontjában írt kivitelezési feladatok elvégzéséért).
4.2 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelők által a közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, és az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés
4.1 pontjában írt vállalkozási díjat ezen információk figyelembe vételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg.
4.3 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, kiadást - különösen, de nem kizárólag az anyagköltséget, munkadíj és a szállítás, anyagmozgatás költségét, beszerzési költséget, jutalékot, szállítási díjakat, egyéb költségeket, munkadíjat -, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a jelen szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). Vállalkozó a vállalkozási díjon felül a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelők felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
4.4 A vállalkozási díj műszaki tartalmát és tételezését a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. mellékletét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a jelen szerződés 3. számú elválaszthatatlan mellékletét képező, a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott árazott költségvetés tartalmazza.
4.5 Megrendelők vállalják, hogy a munkavégzés Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díjat a jelen szerződésben előírt fizetési ütemezés szerint megfizetik a Vállalkozó részére.
A díjfizetési kötelezettség – számlánként – az alábbi megoszlásban terheli Megrendelőket:
- Megrendelő 1: 57 %
- Megrendelő 2: 43 %
4.6 Vállalkozó – az előlegszámla kivételével - az elvégzett és leigazolt részteljesítéseket követően jogosult számlát kiállítani, a részteljesítéseket követő 10 naptári napon belül. Vállalkozó 3 db részszámlát, valamint 1 db végszámlát állíthat ki, legalább 25%-os, 50%- os, 75%-os, valamint 100%-os készültségi fokú teljesítéseket követően, az egyes részteljesítések vállalkozási díjhoz viszonyított mértékének összegéig azzal, hogy az első, a második és a harmadik részszámla összegéből a Megrendelő a Vállalkozó által igényelt előleg összegének 1/3-1/3-1/3 részét visszatartja, azaz levonja a Vállalkozó részteljesítései után járó összegekből. Az előleg így a harmadik részszámla Vállalkozó részére történő megfizetésével visszafizetésre kerül Megrendelő részére. Vállalkozó a kivitelezési munkálatok 100%-os befejezését követően, a Megrendelő által aláírt sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítésigazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult a vállalkozási díjról végszámlát kiállítani. Megrendelő kizárólag az igazolt teljesítések alapján benyújtott részszámlákat és a végszámlát fogadja be. A vállalkozói díj a Vállalkozó általi részteljesítéseket, és a Megrendelő által ezek elismeréseként kiállított teljesítésigazolások kézhezvételét követően kiállított részszámlák és végszámla ellenében átutalással – magyar forintban – kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (8)
bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései előírásait figyelembe véve.
4.7 Az előlegszámla, a részszámlák és a végszámla kifizetése banki átutalás formájában történik a Vállalkozó által a jelen szerződés bevezető szakaszában rögzített bankszámlaszámra. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak. A teljesítésigazolásnak a számla mellékletét kell képeznie.
4.8 A vállalkozási díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a következőket:
- az esetleges árváltozások kihatásait,
- a hulladék elszállításának, leadásának költségeit,
- az építési költségeket,
- a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,
- az esetleges szakhatósági felügyeletet, továbbá a kivitelezéshez esetlegesen szükséges hatósági- és egyéb – pl. közterület-használati engedélyek, stb – költségeket,
- az ágazati- és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, minőségi feltételekben előírt esetleges vizsgálat, mérés költségeit,
- az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
- az esetleges helyreállítási munkálatok során az épület falfelületének, tetőszerkezetének helyreállítását, felületképzéssel együtt, stb.
4.9 Vállalkozó a jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott nettó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő, azaz ……………….. Ft (…………………………. forint) előlegre jogosult a Kbt. 135. § (8) bekezdése értelmében. Megrendelők a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kötelesek a Vállalkozó által igényelt előleget kifizetni a Vállalkozó által részére átadott előlegszámla alapján. A teljes finanszírozáshoz szükséges fedezet a Megrendelő rendelkezésre áll.
4.10Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az előlegszámla, a részszámlák és a végszámla Megrendelők általi megfizetésének feltétele, hogy a Megrendelők a részteljesítésekről teljesítésigazolást állítsanak ki.
4.11A pénzügyi teljesítésre vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések:
- a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés/támogatói Okirat,
- Kbt., Ptk.,
- Áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény)
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
5. Teljesítésigazolási- és átadás-átvételi eljárás:
5.1 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelők megítélése szerint Vállalkozó a részteljesítéshez tartozó munkákat elvégezte, úgy Megrendelők az adott készültségi fokú részteljesítésről az annak elvégzését követő 5 munkanapon belül teljesítésigazolást állítanak ki Vállalkozó részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adott
részszámla benyújtását lehetővé tevő teljesítésigazolás kiállítása nem jelenti az adott készültségi fokú teljesítés során elvégzett munkák minőségi és műszaki átvételét, valamint határidőre történő teljesítésének igazolását.
5.2 A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokát követő műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arra Megrendelőket, illetve annak műszaki ellenőrét meghívják. Megrendelők a műszaki átadás-átvétel során kötelesek megvizsgálni az elvégzett munkát, illetve a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, kitűzött hiánypótlási határidőt, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó köteles a Megrendelőkkel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni, amelyet követően köteles az ismételt műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját haladéktalanul kitűzni, és arra Megrendelőket, illetve annak műszaki ellenőrét meghívni.
5.3 A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőknek átadja a beépített anyagokra vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy, tanúsítványok, minősítések, stb.), és megadja a beépített eszközök felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, valamint átadja a Felhasználói üzemeltetési és hibaelhárítási útmutatókat. Az üzembe helyezési eljárás lefolytatása; valamint mérőóra csere esetén a közműszolgáltató és a Megrendelők közötti hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződések, illetve a mérőóra cserét igazoló munkalap beszerzése; amennyiben a mérőóra cseréje nem szükséges, úgy a közműszolgáltató erről szóló nyilatkozatának beszerzése a Vállalkozó feladata, mely feladatokat a jelen szerződés 3.2. pontjában írt határidőig kell megvalósítania Vállalkozónak.
6. Jótállás, szavatosság:
6.1 Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – teljes körű, hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a
műszaki átadás-átvétel napja.
6.2 Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a jogszabály szerinti szavatosságot vállal.
6.3 Vállalkozó a fenntartási időszak végéig köteles a beépített eszközök meghibásodása esetén a Megrendelők írásos értesítését követő 72 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását.
7. Kötbérek:
7.1 Vállalkozó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidő vonatkozásában késedelembe esik, a szerződés szerinti nettó ellenérték 0,5%-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 15%-a lehet. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettsége alól. A kötbérfizetési kötelezettség maximumának elérését követően Megrendelők jogosultak a szerződést – érdekmúlásának bizonyítása nélkül – a Xxxxx által egyeztetett és közölt póthatáridő eredménytelen elteltét követően azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani.
7.2 A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó nem a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki tartalmának megfelelően, azaz hibásan teljesít, úgy Megrendelők hibás teljesítési kötbérre jogosultak. A hibás teljesítési kötbér mértéke a szavatossági, jótállási kötelezettségek teljesítésére Xxxxx által közösen kitűzött határidő eredménytelen letelte után a hibával érintett rész nettó vállalkozási díjának 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettsége alól.
7.3 Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 15%-át eléri, továbbá, ha a teljesítést megtagadja, illetve ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármely okból, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 20 %-a.
7.4 Kötbérigény érvényesítésére Megrendelők akkor jogosultak, ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
7.5 Megrendelők fenntartják maguknak a jogot a kötbérek összegét meghaladó káraiknak érvényesítésére.
7.6 Amennyiben Vállalkozó Megrendelők kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.
7.7 A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelők részéről.
8. Felek jogai, kötelezettségei:
8.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a Magyarországon hatályos szabványoknak, irányelveknek megfelelően elvégezni. Köteles ugyanakkor a hatályos magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi és egyéb előírásokat is betartani. A fenti építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi és egyéb előírások megszegésének következményei, illetve az abból fakadó felelősség teljes mértékben Vállalkozót terheli, azt Megrendelőkre át nem háríthatja.
8.2 Vállalkozó minden olyan körülményről köteles a Megrendelőket tájékoztatni, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelők érdekében bármely okból szükséges. Az akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, Megrendelők késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.
8.3 Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására Vállalkozó köteles (külön díjazás nélkül).
8.4 Megrendelők jogosultak a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselőjük révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelők ez irányú tevékenysége ne akadályozza. Megrendelők a Vállalkozó hátrányos- vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóinak teljesítésbe történő bevonását ellenőrzik, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel a teljesítés során.
8.5 Megrendelők kötelesek a Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben meghatározott időpontban, munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani.
8.6 Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet X. fejezete alapján – amennyiben annak feltételei fennállnak – köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, amely a vállalkozás megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. Ez esetben Megrendelők, illetve műszaki ellenőre az építési naplót köteles ellenőrizni; illetve Xxxxx kötelesek a naplóbejegyzésre felhatalmazott személyeket az építési naplóban feltüntetni. Amennyiben a hivatkozott jogszabály szerint a Vállalkozó nem köteles építési naplót vezetni, úgy Megrendelők az építési napló vezetésétől eltekintenek.
8.7 Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező, munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. Minden ebből eredő felelősséget Vállalkozó visel.
8.8 Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelők részére valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni – megjelölve a teljesítésben való százalékos részesedésüket is -, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
8.9 A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Vállalkozó az alvállalkozója teljesítéséért is úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. az alvállalkozó szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelők felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani, és a tárgyi munkavégzés szakszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni.
8.10Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelők, illetve műszaki ellenőr bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére.
8.11A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos esetleges szakhatósági engedélyek megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelők megbízása alapján. Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos esetleges hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, köteles teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik.
8.12Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőknek, illetve műszaki ellenőrének írásban készre jelenteni. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőket 8 nappal korábban köteles értesíteni a készre jelentéssel. A kivitelezés akkor tekinthető befejezettnek, amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött.
8.13Felek kijelentik, hogy a teljesítés során esetlegesen keletkező szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelők területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szereznek, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
8.14A Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelők számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőket haladéktalanul értesíti.
vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra
8.15
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (7. számú melléklet – adott esetben).
8.16Vállalkozó a teljesítésbe köteles bevonni …. fő hátrányos- vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalót (adott esetben). Tekintettel arra, hogy a jelen szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban ez a kötelezettség értékelési szempontként került meghatározásra, és vállalkozó ajánlatának nyertessége ezen értékelési szemponttól is függött, a vállalt létszámú hátrányos- vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe bevonásának mellőzése a jelen szerződés súlyos megszegésének minősül.
8.17Megrendelőket a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása és érvényesítése során egyetemleges jogosultság és kötelezettség illeti meg, illetve terheli.
9. Felelősségbiztosítás:
9.1 A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § alapján Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 30.000.000,- HUF/év és 10.000.000,- HUF/káresemény minimum mértékig.
9.2 Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül köteles Megrendelők részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelők részére (jelen szerződés 6. számú melléklete). Ennek elmaradása esetén Megrendelők Vállalkozót póthatáridővel felhívják a szerződésszegés megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelők jogosultak a szerződéstől elállni.
10. Szerződés módosítása, megszűnése:
10.1A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. 141. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával, valamint a Támogató írásbeli beleegyezésével lehetséges írásban módosítani.
10.2A Felek egyike sem jogosult jelen szerződéstől indokolás nélkül egyoldalúan elállni.
10.3Megrendelők jogosultak a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, írásbeli nyilatkozatával, a jelen szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül – a jelen szerződés 7. pontjában foglaltakon kívül -, ha
- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 napon belül nem javítja ki teljes körűen;
- Vállalkozó a teljesítés jogos ok nélkül megtagadja;
- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőknek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
- Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőket, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.
10.4Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Xxxxx kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. A fentiektől eltérően az esetlegesen átvett előleget Vállalkozó köteles Megrendelők részére a megszűnést követő 15 napon belül visszafizetni (előleg-visszafizetés esedékessége). Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
10.5A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelők jogosultak és egyben kötelesek a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
11. Felek együttműködése:
11.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.
11.2 Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:
Megrendelők részéről: | |||
Név | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Értesítési cím | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Telefon / Fax | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
* szerződéskötéskor kitöltendő | |||
Műszaki ellenőr: | |||
Név | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Értesítési cím | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Telefon / Fax | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
* szerződéskötéskor kitöltendő | |||
Vállalkozó részéről: | |||
Név | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Értesítési cím | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
Telefon / Fax | * szerződéskötéskor kitöltendő | ||
* szerződéskötéskor kitöltendő | |||
11.3 A fent megnevezett képviselők személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
12. Vegyes rendelkezések:
12.1 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
12.2 Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket
és/vagy az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat /a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. Jelen pont rendelkezései a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók.
12.3 Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
12.4 Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelők felé.
12.5 Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül.
12.6 Megrendelők a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását.
12.7 Szerződő Xxxxx kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.
12.8 Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 27. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Megrendelők székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság eljárásának.
12.9 Jelen szerződést a Xxxxx elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták annak első oldalán. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőket, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.
Jelen szerződés mellékletei:
1. melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás
2. melléklet: Árazatlan költségvetés
3. melléklet: Vállalkozó árazott költségvetése
4. melléklet: Vállalkozó ajánlata
5. melléklet: Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői (megrendelői) válaszok (amennyiben erre sor került)
6. melléklet: Felelősségbiztosítás
7. melléklet: Külföldi adóilletőségű Vállalkozó meghatalmazása (adott esetben)
8. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról (adott esetben) Kelt […], 2018. év. ……. hó ….. napján
Xxxxxx Xxxxx polgármester Xxxxxx Xxxxx polgármester Pereszteg Község Önkormányzat Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Megrendelő Megrendelő
Vállalkozó
8. számú melléklet Nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám ;
adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - …-jaként (beosztás) –
polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a
……………………… (cégnév), mint vállalkozó és Pereszteg Község Önkormányzat, valamint Nagycenk Nagyközség Önkormányzat mint megrendelők között a………………………………
tárgyában …………………..(dátum) napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésében a
……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá1
a) kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
VAGY
b) csatolom ezen alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.2
Az alvállalkozó megnevezése: Képviselőjének neve: Székhely:
Cégjegyzékszám: Adószám Telefon: Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelők részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó3
Alvállalkozó 2.
1 AZ IRÁNYADÓ PONT MEGSZÖVEGEZÉSE ALÁHÚZANDÓ VAGY A NEM IRÁNYADÓ PONT TÖRLENDŐ A SZÖVEGBŐL AZZAL, HOGY A B) PONT SZERINTI ESETBEN AZ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZATOK IS CSATOLANDÓK A VÁLLALKOZÓI NYILATKOZATHOZ.
2 ÉRTELEMSZERŰEN ANNYI ALVÁLLALKOZÓ VONATKOZÁSÁBAN TÖLTENDŐ KI, AHÁNY ALVÁLLALKOZÓ A TELJESÍTÉSBEN RÉSZT VESZ.
3 A MEGFELELŐ RÉSZ ALÁHÚZANDÓ. A SZERZŐDÉSKÖTÉST KÖVETŐEN MEGNEVEZETT ÉS A TELJESÍTÉSBE BEVONT ALVÁLLALKOZÓ BEJELENTÉSE ESETÉN A DÁTUM IS KITÖLTENDŐ, MELY NEM LEHET KORÁBBI, MINT A NYILATKOZAT MEGRENDELŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSÉNEK NAPJA!
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelők részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó4
Alvállalkozó 3.
Az alvállalkozó megnevezése: Képviselőjének neve: Székhely:
Cégjegyzékszám: Adószám Telefon: Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelők részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó5
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..
………………
………………… (cégnév) Vállalkozó (képviselő neve)
(képviselő beosztása) [cégszerű aláírás szükséges]
4 A MEGFELELŐ RÉSZ ALÁHÚZANDÓ. A SZERZŐDÉSKÖTÉST KÖVETŐEN MEGNEVEZETT ÉS A TELJESÍTÉSBE BEVONT ALVÁLLALKOZÓ BEJELENTÉSE ESETÉN A DÁTUM IS KITÖLTENDŐ, MELY NEM LEHET KORÁBBI, MINT A NYILATKOZAT MEGRENDELŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSÉNEK NAPJA!
5 A MEGFELELŐ RÉSZ ALÁHÚZANDÓ. A SZERZŐDÉSKÖTÉST KÖVETŐEN MEGNEVEZETT ÉS A TELJESÍTÉSBE BEVONT ALVÁLLALKOZÓ BEJELENTÉSE ESETÉN A DÁTUM IS KITÖLTENDŐ, MELY NEM LEHET KORÁBBI, MINT A NYILATKOZAT MEGRENDELŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSÉNEK NAPJA!