KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) (továbbiakban: Ajánlatkérő), mint ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész,

115. § szerint közbeszerzési eljárást indított.

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § rendelkezései szerint jár el a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak figyelembevételével.

Jelen dokumentáció az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódik.

A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával – úgymint műszaki leírás, szerződéses feltételek, az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkról szóló tájékoztatás, valamint az igazolások, nyilatkozatok jegyzéke – Ajánlatkérő célja, hogy a Kbt. alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse Ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 2. § (7) bekezdésére tekintettel a Kbt-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi.

Ajánlattevők az eljárást megindító felhívásban, és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően, valamint a releváns jogszabályi feltételek figyelembevételével kötelesek elkészíteni, illetve benyújtani az ajánlataikat.

A Kbt. rendelkezéseinek, valamint a végrehajtását szolgáló és kiegészítő Kormány rendeletek szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az érvényes ajánlat összeállítása és benyújtása szempontjából, így az ajánlat összeállításához Ajánlatkérő fontosnak tartja azok áttanulmányozására történő felhívást.

Az Ajánlatkérő arra kéri a Xxxxxxxx Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan az eljárást megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban (Dokumentáció) előírt formában és tartalommal dolgozza ki, figyelemmel természetesen a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek szabályaira is. A felhívástól, vagy a dokumentációtól való eltérés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a Dokumentáció a felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és a Dokumentáció között eltérés adódik, az eljárást megindító felhívás a mértékadó.

2. A dokumentációban használt fogalmak

- Közbeszerzési dokumentáció: A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertető jelen dokumentáció.

- Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő

tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés

- Ajánlat: Ajánlattevő által benyújtandó írásbeli dokumentum.

- Ajánlatkérő: Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)

- Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

- Közbeszerzési Törvény: 2015. évi CXLIII. törvény, a továbbiakban Kbt.

- Alvállalkozó fogalma: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

- Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

3. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége

Ajánlatkérő neve: Békés Megyei Kormányhivatal

Ajánlatkérő címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Az ajánlatkérő képviseletében eljár, és a kapcsolattartást végzi:

Név: xx. Xxxxxxx Xxxxxxx (Darázs és Társai Ügyvédi Iroda nevében)

Telefonszáma: +36 20/3974726; +36 1/7201066

Telefaxszáma: +36 1/460-9877

E-mail címe: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: xx. Xxxxxxx Xxxxxxx (lajstromszám: 00423)

Levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. I. em. 130. E-mail cím: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

4. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja

4.1. A Kbt. 57. § (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

4.2. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton közvetlenül, korlátlanul, és teljes körűen, térítésmentesen bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére az eljárást megindító felhívás közzétételének napjától az eljárást megindító felhívás 3.) pontjában meghatározott elektronikus elérhetőségi címen.

4.3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton való elérésének igazolására ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó köteles a x00 0 000-0000 fax számra vagy a

xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig – a dokumentáció mellékletében szereplő regisztrációs lap kitöltésével - visszaigazolást küldeni, melyben elismeri a közbeszerzési dokumentumok átvételét, valamint ajánlattétel esetén ezen visszaigazoló lapot az ajánlatba becsatolni. A regisztrációs lapon kérjük megadni a következő adatokat: a közbeszerzési dokumentumokat átvevő cég neve, székhelye, a kapcsolattartásra kijelölt személy neve, e-mail címe, telefon- és fax száma.

4.4. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton dokumentum kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában nyújtható be. Ezen rendelkezés az egyéb dokumentumok mellet értendő a közbeszerzési dokumentumok letöltésének igazolására szolgáló regisztrációs lapra is!

4.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő felelőssége és kockázata a Felhívás 3) pontjában megjelölt honlapon (URL címen) való tájékozódás!

5. Kiegészítő tájékoztatás

5.1. Az ajánlattételi időszak alatt gazdasági szereplők az eljárást megindító felhívással és az egyéb közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás megkérésének:

telefaxszáma: +36 1/460-9877

e-mail címe: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

5.2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton dokumentum kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában nyújtható be.

5.3. A közbeszerzési eljárás során Ajánlattevő és Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás vonatkozásában a Kbt. 41. §-ában foglaltak az irányadók.

5.4. Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket minden esetben szerkeszthető MS Word (.doc/.docx) formátumban is szíveskedjenek továbbítani a fenti e-mail címre.

5.5. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő minden ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére megküldi.

5.6. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásokat a regisztrációs lapon megjelölt kapcsolattartásra kijelölt e-mail címre küldi meg. E körben gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

5.7. Az elektronikus levélcímre megküldött kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőnek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul, határidőre.

6. Az ajánlat benyújtásának módja és formai követelményei

6.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés szerint a gazdasági szereplőknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és benyújtania. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

6.2. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan az eljárást megindító felhívásban megjelölt alábbi címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani

Békés Megyei Kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. „A” épület II. em 216. iroda.

6.3. Ajánlatkérő felhívja Xxxxxxxxxxx figyelmét, hogy az ajánlat átvételét – akár közvetlenül, akár postai úton – munkanapokon 8:00-12:00 és 13:00-16:00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 órától az ajánlattételi határidőig tudja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja Xxxxxxxxxxx figyelmét, hogy az ajánlat átvétele - várakozás, sorban állás, az átvétellel kapcsolatos adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt - hosszabb időt (15-30 perc) is igénybe vehet, ezt az ajánlatok benyújtásánál Ajánlattevő vegye figyelembe.

6.4. Az ajánlat átvételéről Ajánlatkérő elismervényt állít ki, és egyben gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlat bontásáig az ajánlatkérőn kívül az ajánlathoz illetéktelen ne jusson. Az ajánlat csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő köteles gondoskodni.

6.5. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha a kézhezvételére a benyújtásra megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az Ajánlattevő felelőssége, ha a postai úton, gyorspostán vagy más futárszolgálattal küldött ajánlat a fentiekben feltüntetett időpontra, vagy megadott helyre nem érkezik meg.

Az eljárás során a postán feladott hiánypótlásokat és egyéb dokumentumokat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldeményeket is csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak Ajánlatkérő, ha annak kézhezvételére az előírt határidőig sor kerül.

Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy elirányításából, esetleges késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

6.6. Az ajánlattételi határidő lejárta után beérkező ajánlat érvénytelen. A Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv kerül felvételre.

6.7. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen, dokumentáltan (átvételi elismervénnyel igazoltan) az Ajánlatkérő birtokában van.

6.8. Az ajánlatot írásban és zártan, sérülésmentes csomagolásban 1 papír alapú és 1 (a papír alapú példánnyal mindenben megegyező) elektronikus példányban (szkennelt PDF fájl) kell benyújtani.

Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD lemezen) is be kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és amelynek az eredeti papíralapú ajánlati példányról kell készülni, nem módosítható (szkennelt) PDF file formátumban, a tételes árazott költségvetést Excel formátumban is be kell nyújtani. Az elektronikus példány tartalmában mindenben meg kell, hogy egyezzen a papír alapon benyújtott ajánlattal Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlata elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható PDF fájl)

példánya az ajánlata papír alapú (eredeti) példányával megegyezik. Az ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya közötti eltérés esetén az ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak, illetőleg veszi figyelembe az ajánlat értékelése során.

Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását.

6.9. Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem bontható olyan kötésben (összefűzve vagy kötve) kell benyújtani, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet, minden lapját folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az üres oldalakat nem kell, de lehet oldalszámozással ellátni. Az ajánlatot lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak

6.10. Az ajánlatot és az elektronikus adathordozót zárt, sérülésmentesen, megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani.

Az Ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni

„AJÁNLAT – Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő – „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése” – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni”

Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősíti.

7. Az ajánlat összeállítására vonatkozó szabályok

7.1. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészíteni, figyelemmel a Kbt. előírásaira is.

7.2. Az ajánlati felhívás szerinti, valamint a jelen közbeszerzési dokumentumban előírt igazolások és nyilatkozatok, adatok megadása kötelező!

7.3. Az igazolásokat és a nyilatkozatokat a Dokumentációban szereplő minta szerint, továbbá a Kbt.- ben, valamint az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerinti tartalommal kell benyújtani. A Dokumentációban valamely nyilatkozatra vonatkozóan szereplő nyilatkozatminta alkalmazását az Ajánlatkérő kizárólag ajánlja.

7.4. A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. §

(3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő

a) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

b) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

7.5. Az ajánlatban kérjük elhelyezni a Kapcsolattartói adatlapot, amely részletesen tartalmazza az alábbi adatokat:

Kapcsolattartó személy megnevezése Beosztása

Telefonszáma Faxszáma

E-mail címe

Postai levelezési címe Mobil telefonszáma

8. Közös ajánlattétel

8.1. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

8.2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Minden a Kbt. szerint előírt értesítés, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indoklás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek

szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.

8.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell közös ajánlattevők közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó és egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodását (együttműködési megállapodás) legalább az alábbi tartalommal:

- a közös ajánlattevők megnevezése,

- a vezető tag (a képviselő) megjelölése azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,

- a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért,

- a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése,

- az ellenszolgáltatás tagok közötti megoszlásának ismertetése, valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet,

- valamennyi tag nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért.

- a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

8.4. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a közös ajánlattevők a megállapodást a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt kötelesek tájékoztatni.

8.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

9. Alvállalkozó bevonása

9.1. Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

9.2. Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

9.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

10. Ajánlattevő ajánlatadási felelőssége

10.1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumokat a legnagyobb körültekintéssel állította össze, azonban az ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni. Az ajánlatért és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben az Ajánlattevő felel.

10.2. Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen Dokumentáció mellékletei tartalmazzák. Továbbá Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a jelen Dokumentációban szereplő szerződés-tervezet alapos áttanulmányozására.

10.3. Amennyiben a hatályos Kbt. és a közbeszerzési dokumentumok között eltérés található, akkor a hatályos Kbt. szabályai irányadóak.

11. Az ajánlatok elbírálása és értékelése

11.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van- e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatkérő a bírálat során köteles ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.

11.2. A fentiek szerinti bírálat alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli, az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint.

11.3. Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, erre tekintettel a Kbt.

69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.

11.4. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést.

12. Kapcsolattartás

12.1. Ajánlatkérő az ajánlattevők részére a kapcsolattartói információs adatlapon megjelölt kapcsolattartó útján küldi meg a közbeszerzési eljárás során az eljárással kapcsolatos tájékoztatásokat, információkat, dokumentumokat.

12.2. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 0-24 órában alkalmas. Ugyancsak gazdasági szereplő, illetve ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az eljárással kapcsolatos tájékoztatások, információk, dokumentumok időben az arra jogosulthoz kerüljön.

12.3. Ajánlatkérő a gazdasági szereplőkkel, illetve az ajánlattevőkkel elsősorban e-mailen tartja a kapcsolatot, illetve küldi meg az eljárással kapcsolatos dokumentumokat. Ajánlatkérő kéri, hogy a kézbesítési és olvasási visszaigazolást minden e-mail esetében küldjék meg az Ajánlatkérő eljárást lebonyolító megbízottja e-mail címére.

13. Ajánlatkérő tájékoztatása a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága Cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 13.

Telefon: +36 (66) 996 200;

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Cím: 1086 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: x00 (0) 000 0000;

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx , xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Cím: 5600 Békéscsaba, Xxxxxx Xxxxxx u. 2/4.

Postacím: 5600 Békéscsaba, Xxxxxx Xxxxxx u. 2/4

Telefon: 00-00-000-000

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály Cím: 5000 Szolnok, Hősök tere 6..

Postacím: 5001 Szolnok Pf.: 164

Telefon: 00-00-000-000

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxx@xxxx.xx

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 88.

Telefon: 00-00-000-000;

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00.

Telefon: x00 (0) 000 0000; e-mail: xxxxxxxx@xxx.x-x.xx

14. További rendelkezések

14.1. A közbeszerzési dokumentumokban esetleges meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa

nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra utalás csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

14.2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

14.3. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

14.4. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei, különösen a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

II. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK

JEGYZÉKE

	Ajánlattételi határidőig az Ajánlattal együtt benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok
1	Címlap (1. számú melléklet)
2	Tartalomjegyzék
3	Felolvasó lap (2. számú melléklet)
4	Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételek elfogadása) eredeti cégszerűen aláírt példány (3. számú melléklet)
5	Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében (mikro-, kis- vagy középvállalkozás) (4. számú melléklet)
6	Együttműködési Megállapodás (adott esetben) közös ajánlattétel esetén - A megállapodásnak a Kbt. 35.§ figyelembe vételével a Dokumentációban meghatározott minimális tartalmi elemeket kell tartalmaznia.
7	Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára vonatkozóan (adott esetben „nemleges” tartalommal) (5. számú melléklet)
8	Nyilatkozat az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról – ajánlattevő és alvállalkozó vonatkozásában [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) bekezdése szerint, valamint Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint] (6. sz. melléklet)
9	Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás vagy Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, erre vonatkozó „nemleges” tartalmú nyilatkozat (7. sz. melléklet)
10	Az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentum (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
11	A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (adott esetben)
12	Kapcsolattartói információs adatlap (8. sz. melléklet)
13	Kbt. 134. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásról (9. sz. melléklet)
14	Árazott költségvetés
15	Regisztrációs lap (I. sz. melléklet)
16	Nyilatkozat üzleti titokról, a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indoklással (adott esetben) - Ajánlattevőnek az ajánlatában esetlegesen előforduló üzleti titokra vonatkozóan egyértelműen nyilatkoznia kell, figyelembe véve a Kbt. 44. §-ában foglaltakat (10. sz. melléklet)
17	Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, annak magyar nyelvű felelős fordítása (adott esetben)
18	Nyilatkozat a papír alapon és elektronikusan benyújtott ajánlat egyezőségéről (11. sz. melléklet)
19	Elektronikus adathordozó 1 példányban (CD/DVD), mely tartalmazza a teljes a teljes ajánlatot (pdf formátumban, a részletes árajánlatot Excel formátumban is)

A fenti iratokon kívül a jogszabály, valamint az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat csatolandó az ajánlathoz.

A nyilatkozatokon kérjük feltüntetni, hogy melyik ajánlati rész vonatkozásában kerülnek benyújtásra.

III. MŰSZAKI LEÍRÁS

A műszaki leírás, annak részét képező költségvetési kiírással különálló mellékletként kerül csatolásra

IV. SZERZŐDÉSTERVEZET

Szerződéstervezet 1. ajánlati részre vonatkozóan

Vállalkozási szerződés

Szerződés-tervezet (főbb szerződéses feltételek)

Amely létrejött egyrészről

Békés Megyei Kormányhivatal

címe:5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. képviseli: Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott adószáma: 15789264-2-04

bankszámlaszáma: 10026005-00299578-00000000 alapító okirat száma: TER-2/1553/7/2016.

ÁHT azonosító: 297635

(a továbbiakban “Megrendelő”), másrészről

…….nyertes Ajánlattevő neve………

címe:

képviseli:

bankszámlaszáma:

cégjegyzékszáma:

adószám:

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

A Szerződő felek a Szerződést a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás kivitelezése megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint lefolytatott 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

1. ajánlati részének eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

2. A szerződés dokumentumai:

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal szerves egységet alkotnak – abban az esetben is, ha azok fizikailag nincsenek a szerződéshez csatolva – az alábbi dokumentumok, amelyekkel a szerződés együtt értelmezendő.

⮚ eljárást megindító felhívás (továbbiakban: Xxxxxxxx),

⮚ egyéb közbeszerzési dokumentumok - részeként adott esetben a kiegészítő tájékoztatás - valamennyi mellékletével együtt, (továbbiakban: Dokumentáció),

⮚ Vállalkozó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (továbbiakban: Ajánlat).

3. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás (továbbiakban Létesítmény) - építőmesteri és gépészeti munkák, és kapcsolódó villanyszerelési feladatok - kivitelezési munkáit.

4. Vállalkozói díj:

a) Szerződő felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzített, fix egyösszegű átalányárként határozzák meg az alábbiak szerint:

Nettó vállalkozói díj: ,- Ft

Tartalékkeret 2 % ,- Ft

Tartalékkerettel növelt nettó vállalkozói díj összege: ,- Ft

ÁFA (27%): ,- Ft

Bruttó vállalkozói díj összesen: ,- Ft

azaz Ft.

b) A vállalkozói díj a Létesítmény teljes körű megvalósítására vonatkozik, mely tartalmaz minden – a beruházás teljesítését befolyásoló – költséget, beleértve:

⮚ a Létesítmény megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban foglaltak betartásával (anyag, bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges);

⮚ a beruházás ideje alatt bekövetkező árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,

⮚ a hatósági engedélyekben foglaltak megvalósításával kapcsolatos költségeket,

⮚ az esetlegesen szükséges tervezői művezetés költségeit, illetve közmű üzemeltetők szakfelügyeleti díjait,

⮚ a kivitelezés ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit;

⮚ a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket,

⮚ Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint

⮚ minden felmerülő költséget, mely a Létesítmény megvalósításához és üzembe helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.

⮚ Vállalkozó kijelenti, hogy az ár megállapítása során figyelemmel volt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra.

⮚ Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által elrendelt pótmunka kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A pótmunka megrendelésénél és a pótmunka díjának elszámolásánál a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

c) A szerződés hatályának időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult a vállalkozói díj árszint változása szerinti kiigazítására.

d) A Megrendelő 2 % tartalékkeretet biztosít, amely kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák

ellenértékének elszámolására használható fel.

e) A tartalékkeret felhasználása során a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval egyeztetve a szerződés megvalósításának ideje alatt a szerződés műszaki tartalmában változtatásokat eszközölni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt változásokat és pótmunkákat befogadni és azokat - szükség szerint szerződéskötés alapján - elvégezni. Amennyiben a Megrendelő által közölt módosítási igény a kivitelezéshez szükséges információkat maradéktalanul nem tartalmazza, a Vállalkozó adatszolgáltatást kérhet a Megrendelőtől.

A Megrendelő a felmerülő pótmunkaigények vonatkozásában ajánlatot kér a Vállalkozótól, aki annak kézhezvételét követően 6 munkanapon belül tételes ajánlatot készít az elektronikus költségvetés készítő program segítségével a pótmunka műszaki tartalmának, ellenértékének és a kivitelezés időtartamának meghatározásával.

A pótmunka elszámolás alapja (árképzés):

- elsősorban a szerződés mellékletét képező, a nyertes ajánlattevő Ajánlatában szereplő ajánlati költségvetés egységárai,

- ennek hiányában az elektronikus költségvetés készítő programban szereplő tételek egységére vonatkozó normaidők és a minimális szakmunkás rezsióradíj alkalmazásával képzett egységárak, az anyagköltség vonatkozásában a Vállalkozó 5% anyagigazgatási költség elszámolására jogosult. Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyek elszámolásához az így képzett költségvetési tételek kerülnek alkalmazásra, a beépítendő anyagok típusát a Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

A pótmunkák elvégzésének idejével a teljesítési határidő csak abban az esetben módosítható, ha ebben a felek előzetesen kifejezetten írásban megállapodtak. A felek pótmunka megrendelése esetén is kötelesek figyelembe venni a Kbt. előírásait.

Amennyiben a pótmunka elvégzése építési engedély módosítását igényli, annak beszerzése a Megrendelő feladata.

Amennyiben a jelen szerződés szerinti műszaki tartalomhoz képest valamely munka elmarad a Megrendelő utasítására vagy jóváhagyásával, úgy annak értékével a vállalkozói díjat csökkentik.

A Vállalkozó kötelessége az építési naplóban haladéktalanul közölni Megrendelővel a pótmunka műszaki szükségességét.

f) Megrendelő a Dokumentáció esetleges hibáira, hiányosságaira, ellentmondásaira történő hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt a kivitelezés időszakában nem fogad el, a Vállalkozó e szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ilyen címen a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.

g) Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkotóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 136. § (2) bekezdés)

5. Teljesítési határidő, szerződés időtartama:

a) A szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatálybalépésétől kezdődően 90 nap.

b) Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni

6. Fizetési feltételek:

a) A beruházás finanszírozása 100%-ban a KEHOP keretében biztosított támogatásból, a Magyar Állam forrásbiztosításával valósul meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás.

b) Vállalkozó igénylése alapján Megrendelő a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján (vállalkozói díj - tartalékkerete és általános forgalmi adó nélkül számított – max. 10

%-a)………… Ft összegű előleget biztosít Vállalkozó részére. Az előleg legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül Vállalkozónak megfizetésre kerül. A felvett előleg a végszámla összegéből kerül levonásra.

c) Vállalkozó az előleg számlán felül a műszaki készültség függvényében 1 részszámla és végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

- a vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegű részszámla a munkák 50 %-os készültségekor;

- a vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegű végszámla a sikeres átadás-átvételt (adott esetben próbaüzemet) követően.

A résszámla és a végszámla összege együttesen nem haladhatja meg a vállalkozói díj tartalékkerettel csökkentett összegét, kivéve ha pótmunka elrendelése történt, ez esetben a pótmunka összege az aktuális számlában, külön feltüntetve kerülhet elszámolásra.

d) A végszámla benyújtásával egyidőben Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezésének megfelelő Megvalósulási Tervet Megrendelő részére átadni.

e) Megrendelő a szerződésben rögzített műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt teljesítését követően benyújtott számlát fogadja be.

f) Vállalkozó műszaki ellenőr által leigazolt számláit Megrendelőhöz kell benyújtani. A számlára Vállalkozónak rá kell írnia ”Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” (KEHOP 5.2.2/16- 2016-00010) záradékot. Máshová címzett, illetve záradék nélkül benyújtott számla esetén a Megrendelő részéről nem állhat fenn késedelmes teljesítés. A számla benyújtása a teljesítés igazolása esetén a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban történhet meg.

g) A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével a Vállalkozó sz. számlájára átutalással egyenlíti ki.

h) Amennyiben Vállalkozó részéről az építési kivitelezés alvállalkozó igénybevételével történik, úgy Megrendelő a benyújtott számlák alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1) - (3) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint fizeti ki. Vállalkozónak az alvállalkozói részére történő kifizetéseinél a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B.-ában § foglaltak szerint kell eljárnia.

i) A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.

j) Vállalkozó számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak, különös tekintettel a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire

k) Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint

történik.

l) Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

m) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

n) Vállalkozó által benyújtott számla kifizethetőségére Megrendelő részéről a szerződés

8. pontban megjelölt képviselője jogosult nyilatkozni.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

a) Késedelmi kötbér:

⮚ Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj késedelemmel érintett része 0,4 %-nak megfelelő összegű napi kötbér illeti meg minden késedelemmel érintett nap után, melyet Megrendelő jogosult az esedékes számla összegébe beszámítani. A késedelmi kötbér maximum a nettó vállalkozói díj késedelemmel érintett részének 12 %-ig, azaz 30 napig kerül felszámításra, ezt követően az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és a késedelem idejére vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbért is érvényesíteni. Késedelmes teljesítésnek számít a jelen szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az elkészített dokumentációban elfogadott, illetve meghatározott időpontokhoz képest történő késedelem.

b) Meghiúsulási kötbér:

⮚ Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 15 %-a.

⮚ A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.

⮚ A meghiúsulás időpontjában Megrendelő a meghiúsulási kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval. A kötbér összeget Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással köteles megfizetni a Megrendelő 10026005-00299578-00000000 számú bankszámlájára.

c) Jótállás:

⮚ Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

⮚ Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjától számított

…… hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely épületszerkezeti

elem jogszabályban meghatározott kötelező jótállási ideje, illetve a munkák során felhasznált termékre a gyártó által vállalt jótállási idő ennél hosszabb, úgy Vállalkozó ezen épületszerkezet, illetve felhasznált termék tekintetében a jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási időnek megfelelő tartamú jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősséggel tartozik.

⮚ Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálatot tartanak. A felmerült hibákat, hiányosságokat Vállalkozó köteles saját költségén a közösen jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kijavítani.

⮚ A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

⮚ A jótállási idő alatt Vállalkozó – Megrendelő írásbeli felszólítására – saját költségén köteles a garanciális javítási munkákat 5 munkanapon belül elkezdeni és műszakilag indokolható időn belül befejezni.

⮚ A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy felújítás napján elölről kezdődik.

⮚ Amennyiben Vállalkozó a felszólítást követő 5 munkanapon belül garanciális kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a munkálatokat műszakilag indokolható időn belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. Ezen esetben Megrendelő, jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.

⮚ Szavatossági időn belüli meghibásodás esetén Vállalkozó – Megrendelő értesítésére – köteles a szavatossági javítási munkákat 5 munkanapon belül elkezdeni és műszakilag indokolható időn belül befejezni. Amennyiben szavatossági kötelezettségének Vállalkozó nem tesz eleget, illetve az intézkedések nem vezetnek eredményre, Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat más vállalkozóval kijavíttatni. Ezen esetben Megrendelő, jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.

d) Jólteljesítési biztosíték:

⮚ Vállalkozó szavatol jótállási kötelezettségei teljesítéséért, és jólteljesítési biztosítékot nyújt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként.

⮚ A jólteljesítési biztosíték összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %- a.

⮚ A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján kell a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni.

⮚ Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával teljesíti, úgy azt a Megrendelő alábbi letéti számlájára kell teljesíteni: 10026005- 00299578-20000002.

⮚ A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozónak a sikeres, lezárult műszaki átadás- átvételi eljárás időpontjától kezdődően a jótállás idejéig fennálló hatállyal kell nyújtania. A jótállási idő lejártát követően a jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosítékot a Megrendelő a Vállalkozó részére köteles visszafizetni, vagy az összegre kapott bankgaranciát, biztosító által vállalt garanciát, banki készfizető kezességet, biztosítási szerződés alapján kiállított – kézfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt a Vállalkozónak visszaadni.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen vállalkozási szerződésben szabályozott kötelezettségeit megszegi, vagy elmulasztja és ennek következtében a Megrendelő számára igazolt visszafizetési kötelezettség keletkezik, a Megrendelő által megküldött igazoló dokumentumok (visszafizetésre kötelező döntés) alapján kártérítésként megtéríti Megrendelőnek a visszafizetendő támogatás és kamatainak összegét a Ptk. 6:522. § rendelkezései alapján.

8. A szerződő felek képviselői, kapcsolattartás:

Megrendelő képviselője: Címe:

Telefonszáma:

E-mail:

Megrendelő műszaki ellenőre: Címe:

Telefonszáma:

E-mail:

Vállalkozó képviselője: Címe:

Telefonszáma:

E-mail:

Vállalkozó felelős műszaki vezetője (MV-É): Neve:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail:

a) A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek egymást írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik.

b) Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levél, személyes kézbesítés, e-mail – kell eljuttatni a jelen pontban meghatározott elérhetőségekre

c) Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

9. A teljesítés módja:

a) Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a szerződés hatálybalépését követően az 5. a) pontban meghatározott időtartam alatt köteles teljesíteni. A szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet átadja.

b) A felek megállapodása szerint Vállalkozó köteles a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett

kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

c) Vállalkozó köteles a munkafolyamatok megszervezése során figyelemmel lenni arra, hogy a szerződés teljesítésének ideje alatt hétköznapon 8.00 órától 16.00 óráig Megrendelő hivatali tevékenysége, ügyfélfogadás zajlik. A munkálatokat a hivatali tevékenység és az ügyfélforgalom lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megvalósítani.

d) Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó jellegű tételről, amelyekre szükség van a szerződésben előírt vagy abból következő tervezés, munkavégzés, teljesítés és hibajavítás elvégzéséhez.

e) Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak.

f) Vállalkozónak mentesítenie kell Megrendelőt a Vállalkozó felelősségéből adódó a szerződéssel összefüggésben harmadik fél részéről felmerülő igény, kár, költség, vagy peres eljárás tekintetében.

g) Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt a min. 5.000.000,- Ft/káresemény és legalább 20.000.000,- Ft éves kártérítési összegű felelősségbiztosítását a Létesítmény végleges átadás-átvételének napjáig kell hatályban tartania.

h) Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket Megrendelő alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a Munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.

i) Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni, és azt – a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint – naprakészen vezetni. Az építési naplóba Felek felelős helyszíni képviselői bejegyzésre jogosultak.

j) Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti semmilyen kötelezettsége alól.

k) Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat, a hulladékot, törmeléket és a szemetet.

l) Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó 2 munkanappal előbb köteles Megrendelőt értesíteni. Vállalkozó az építési naplóba történő bejegyzésen kívül az értesítést e-mailben, illetve faxon is köteles megküldeni.

m) Vállalkozó a Létesítmény megvalósítása során megfelelősségi tanúsítvánnyal rendelkező szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a tervező által meghatározott műszaki megoldástól és követelményektől kizárólag Megrendelő hozzájárulásával, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban foglaltak szerint térhet el. Fentiektől történő minden eltérés esetén a hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó követelményeknek megfelelő terméket, szerkezetet beépíteni.

n) Vállalkozó a szerződéses munkafeladatok megvalósításához az engedélyeket és műszaki dokumentációt, valamint az érvényes szabványokat, alkalmazási és felhasználási előírásokat, műszaki irányelveket, előírásokat, továbbá a jóváhagyott technológiai utasításokat köteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani. Vállalkozónak ezen kötelezettségét alvállalkozói, beszállítói felé is érvényesítenie kell.

o) Ha Vállalkozó a munkavégzés folyamán rajta kívül álló okokból felmerült, előre nem látható akadállyal találja magát szemben, köteles erről Megrendelőt azonnal értesíteni.

p) A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

q) Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást megoldani.

r) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

s) Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés).

t) Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át. (Kbt. 138. § (1) bekezdés) Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

u) Vállalkozó vállalja, hogy

⮚ nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

⮚ a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti

ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

v) Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

w) Amennyiben bármely termék, eszköz, anyag tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, azok forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Vállalkozó köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, eszköz, anyag, amely a kiesett terméket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Vállalkozót terhelik.

x) Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását.

y) Vállalkozó hozzájárul a jelen ügyben keletkezett szerződés, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett dokumentumok és bizonylatok Megrendelő és az ellenőrzésre jogosult szervezetek által történő ellenőrzéséhez. A Vállalkozó az esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést ezen szervezetek részéről tűri, illetőleg a kért felvilágosítást megadja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

z) Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a nyertesnek vagy a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását, Megrendelő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé.

10. Szerződés módosítása:

Felek a szerződést kizárólag a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennállása esetén módosíthatják.

11. Szerződés megszűnése:

a) Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, illetőleg az e) pont szerinti felmondással szűnhet meg.

b) Amennyiben a Vállalkozó a saját hibájából vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy a Megrendelő mentesül a jelen szerződésben vállalt kötelezettsége alól.

c) Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely fél által olyan okból hiúsulna meg, amelyért az felelős, akkor a sérelmet szenvedett fél jogosult kártérítést követelni a polgári jog általános szabályai szerint.

d) Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

e) Vállalkozó általi szerződésszegésnek minősül és Megrendelő a szerződést felmondja:

⮚ ha Vállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélkül ruházza át a szerződést vagy köt alvállalkozói szerződést;

⮚ ha feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

⮚ ha az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az

xxxxxxxxxxxxxxx szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;

⮚ ha az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis;

x ha a szerződés megkötését követően jut Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból;

⮚ ha bármilyen elmarasztaló jogerős ítélet születik Vállalkozó szakmai magatartása keretében elkövetett bármilyen jogszabálysértés vagy etikai vétség ügyében;

⮚ ha a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételek;

⮚ ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

⮚ ha Vállalkozó 30 napot meghaladóan késedelmesen teljesít.

f) A szerződés felmondása esetén:

⮚ a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített és Megrendelő által igazolt teljesítés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

⮚ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése miatt felmondja a szerződést, jogában áll a Vállalkozótól a szerződésszegéssel összefüggésben keletkezett kárainak – ideértve az elmaradt vagyoni előnyöket is – teljes körű megtérítését kérni.

h) Megrendelő általi szerződésszegésnek minősül különösen:

⮚ ha a Megrendelő jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi,

⮚ kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik.

⮚ A Vállalkozónak jogában áll a szerződés felmondása a Megrendelő által a szerződésben vállalt bármely kötelezettségének, szerződésszerű teljesítésének ismételt elmaradása esetén.

12. Titoktartási kötelezettség:

⮚ Szerződő Felek az egymástól átvett valamennyi szakmai, jogi, üzleti vagy egyéb információt (a továbbiakban bizalmas információ) szigorúan bizalmasan kezelnek, és csak a jelen szerződés teljesítésének céljából használnak fel, harmadik személy részére csak a Szerződő Fél előzetes hozzájárulásával adnak tovább. Szerződő Felek a titoktartási kötelezettség elmulasztásáért büntető- és polgári jogi felelősséggel tartoznak.

elektronikus médiumokat csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja.

⮚ A Vállalkozó hozzájárulását adja, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatósága és a közvélemény tájékoztatása érdekében a Megrendelő a jelen szerződés feltételeire, így különösen a Vállalkozó nevére, székhelyére, a szerződés tárgyára, a vállalkozói díj összegére, a szerződés teljesülésével kapcsolatosan végzett felmérések, vizsgálatok eredményeire vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozhatja.

13. A szerződés hatálybalépése

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában rögzítette, hogy jelen szerződéshez vezető eljárást, mint ún. feltételes közbeszerzési eljárást folytatta le.

Ennek megfelelően Xxxxx megállapodnak abban, hogy amennyiben

a) a hivatkozott projekt támogatási szerződésmódosítása a jelen szerződés aláírásának napján, vagy azt megelőzően kerül aláírásra, akkor jelen szerződés annak Xxxxx általi aláírásával lép hatályba.

b) a hivatkozott projekt támogatási szerződésmódosítása a jelen szerződés aláírásának napját követő napon kerül aláírásra, akkor a jelen szerződés a támogatási szerződésmódosítás aláírásának napját követő munkanapon lép hatályba, melyről a Megrendelő a Vállalkozót soron kívül tájékoztatja.

c) a hivatkozott támogatási szerződésmódosítás a jelen szerződés aláírását követő 180 naptári napon belül sem kerül aláírásra, vagy aláírásra kerül, de abban a támogatás mértéke nem éri el a megpályázott összeget, és a Megrendelő más módon a szükséges forrást nem biztosítja, akkor jelen szerződés nem lép hatályba és a fenti határidő utolsó napját követő napon felek szabadulnak a kötelemből. Ezen esetre a Vállalkozó már jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond, hogy a fenti okból a Megrendelővel szemben bármilyen jogcímen fizetési igényt érvényesítsen.

14. Záró rendelkezések:

a) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

b) Amennyiben a jelen Vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a vállalkozási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

c) Jelen Vállalkozási Szerződés teljesítése során Felek egymással szorosan együttműködve kötelesek eljárni. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő jogvita eldöntésére kizárólagosan a Békéscsabai Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Gyulai Törvényszék az illetékes.

d) Xxxxx szerződés öt példányban készült, melynek minden oldalát és mellékletét – annak elolvasása és értelmezése után - Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt láttamozták és azt aláírásukkal magukra nézve kötelezőként ismerik el.

Kelt: Békéscsaba, 2018. ……..

…………..…………........……........................ …….…………………………………..

Békés Megyei Kormányhivatal

…………………………………

Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott

Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyző:

……………………

Jogi ellenjegyző:

……………………

Szerződéstervezet 2. ajánlati részre vonatkozóan

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről

Békés Megyei Kormányhivatal

címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

képviseli: Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott

adószáma: 15789264-2-04

bankszámlaszáma: 10026005-00299578-00000000

alapító okirat száma: TER-2/1553/7/2016. ÁHTI azonosító: 297635

(a továbbiakban “Megrendelő”),

másrészről

címe:

képviseli:

bankszámlaszáma:

cégjegyzékszáma:

adószám:

(a továbbiakban “Vállalkozó”)

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

A Szerződő felek a Szerződést a Békés Megyei Kormányhivatal KEHOP 5. 2.2/16-2016-

00010 azonosítószámú projekthez kapcsolódó „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint lefolytatott 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2. részének eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

II. A szerződés dokumentumai

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik – abban az esetben is, ha azok fizikailag nincsenek a szerződéshez csatolva – az alábbi dokumentumok, amelyekkel a szerződés együtt értelmezendő:

⮚ eljárást megindító felhívás (továbbiakban: ajánlattételi felhívás),

⮚ közbeszerzési dokumentumok - részeként adott esetben a kiegészítő tájékoztatás - valamennyi mellékletével együtt, (továbbiakban: Dokumentáció),

⮚ Vállalkozó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (továbbiakban: Ajánlat).

III. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KEHOP 5. 2.2/00-0000-00000

azonosítószámú projekt keretében a Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése II. rész: hálózatra visszatápláló

üzemű, inverteres, napelemes energiaforrású, háztartási méretű kiserőmű telepítése

építési beruházás (továbbiakban Létesítmény) kivitelezési munkáit.

IV. Vállalkozói díj

a) Szerződő felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzített, fix egyösszegű átalányárként határozzák meg az alábbiak szerint:

Nettó vállalkozói díj: Ft

ÁFA (27%): ,- Ft

b) A vállalkozói díj a Létesítmény teljes körű megvalósítására vonatkozik, mely tartalmaz minden – a beruházás teljesítését befolyásoló – költséget, beleértve:

⮚ a beruházás ideje alatt bekövetkező árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,

⮚ a hatósági engedélyekben foglaltak megvalósításával kapcsolatos költségeket,

⮚ az esetlegesen szükséges tervezői művezetés költségeit, illetve közmű üzemeltetők szakfelügyeleti díjait,

⮚ a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket,

⮚ Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint

⮚ minden felmerülő költséget, mely a Létesítmény megvalósításához és üzembe helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.

⮚ Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.

c) A szerződés hatályának időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult a vállalkozói díj árszint változása szerinti kiigazítására.

d) Megrendelő a Dokumentáció esetleges hibáira, hiányosságaira, ellentmondásaira történő hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt a kivitelezés időszakában nem fogad el, a Vállalkozó e szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ilyen címen a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.

e) Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkotóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 136. § (2) bekezdés)

V. Teljesítési határidő, szerződés időtartama

a) A szerződés teljesítésének határideje: szerződés hatálybalépésétől számított 90. nap.

b) Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni.

VI. Fizetési feltételek

a) A beruházás finanszírozása 100%-ban a KEHOP keretében biztosított támogatásból, a Magyar Állam forrásbiztosításával valósul meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás.

b) Vállalkozó igénylése alapján Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a vállalkozói díj - általános forgalmi adó nélkül számított - legfeljebb 10 %-ának megfelelő ….……Ft összegű előleget biztosít Vállalkozó részére. Az előleg legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül Vállalkozónak megfizetésre kerül.

c) Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult. Az előleg elszámolása a végszámlában történik.

d) A Végszámla a műszaki ellenőr által igazolt 100 %-os készültség, sikeres átadás- átvétel, valamennyi dokumentum átadását követően nyújtható be.

e) Vállalkozó műszaki ellenőr által leigazolt számláit Megrendelőhöz kell benyújtani. A számlára Vállalkozónak rá kell írnia ” Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése 2. rész” (5.2.2/16- 2016-00010) záradékot. Máshová címzett, illetve záradék nélkül benyújtott számla esetén a Megrendelő részéről nem állhat fenn késedelmes teljesítés. A számla benyújtása a teljesítés igazolása esetén a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban történhet meg.

f) A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével a Vállalkozó sz. számlájára átutalással egyenlíti ki.

g) Amennyiben Vállalkozó részéről az építési kivitelezés alvállalkozó igénybevételével történik, úgy Megrendelő a benyújtott számlák alapján az ellenszolgáltatást a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint teljesíti. Vállalkozónak az alvállalkozói részére történő kifizetéseinél a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ban foglaltak szerint kell eljárnia.

h) A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.

i) Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A beszerzés tárgyát képező beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység,

j) Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

k) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

l) Vállalkozó által benyújtott számla kifizethetőségére Megrendelő részéről a szerződés

VIII. pontban megjelölt képviselője jogosult nyilatkozni.

VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

a) Késedelmi kötbér:

⮚ Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 0,4 %-nak megfelelő összegű napi kötbér illeti meg minden késedelemmel érintett nap után, melyet Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint jogosult az esedékes számla összegébe beszámítani. A késedelmi kötbér maximum a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 12 %-ig, azaz 30 napig kerül felszámításra, ezt követően az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és a késedelem idejére vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbért is érvényesíteni. Késedelmes teljesítésnek számít a jelen szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az elkészített dokumentációban elfogadott, illetve meghatározott időpontokhoz képest történő késedelem.

b) Meghiúsulási kötbér:

⮚ Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege az - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-a.

⮚ A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.

c) Jótállás:

⮚ Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjától számított

……………… hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely a jelen szerződés teljesítése során felhasznált termékre a jogszabályban meghatározott, vagy a gyártó által vállalt kötelező jótállási idő ennél hosszabb, úgy Vállalkozó ezen épületszerkezet, illetve felhasznált termék tekintetében a jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási időnek megfelelő tartamú jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősséggel tartozik.

⮚ Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálatot

tartanak. A felmerült hibákat, hiányosságokat Vállalkozó köteles saját költségén a közösen jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kijavítani.

⮚ A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy felújítás napján elölről kezdődik.

d) Jólteljesítési biztosíték:

⮚ A jólteljesítési biztosíték összege a nettó vállalkozói díj 2 %-a.

⮚ A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján kell a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni.

VIII. A szerződő felek képviselői, kapcsolattartás

1.Megrendelő kapcsolattartója: Címe:

Telefonszáma: E-mail:

2.Megrendelő műszaki ellenőre: Címe:

Telefonszáma: E-mail:

3.Vállalkozó kapcsolattartója: Címe:

Telefonszáma: E-mail:

4.Vállalkozó felelős műszaki vezetője (MV- ÉV):

Neve: képviselője: Címe:

Telefonszáma: E-mail:

a) A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek egymást írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik.

c) Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

IX. A teljesítés módja

a) Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a szerződés hatálybalépését követően az V. a) pontban meghatározott időtartam alatt köteles teljesíteni. A szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet átadja.

c) Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó jellegű tételről, amelyekre szükség van a szerződésben előírt vagy abból következő tervezés, munkavégzés, teljesítés és hibajavítás elvégzéséhez.

d) Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak.

e) Vállalkozónak mentesítenie kell Megrendelőt a Vállalkozó felelősségéből adódó a szerződéssel összefüggésben harmadik fél részéről felmerülő igény, kár, költség, vagy peres eljárás tekintetében.

f) Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt a legalább 2.000.000 Ft/káresemény, továbbá 10.000.000 Ft/év kártérítési összegű felelősségbiztosítását a Létesítmény végleges átadás-átvételének napjáig hatályban tartania.

g) Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket Megrendelő alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a Munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.

h) Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni, és azt – a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint – naprakészen vezetni. Az építési naplóba Felek felelős képviselői bejegyzésre jogosultak.

i) Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti semmilyen kötelezettsége alól.

j) Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat, a hulladékot, törmeléket és a szemetet.

k) Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó 2 munkanappal előbb köteles Megrendelőt értesíteni. Vállalkozó az építési naplóba történő bejegyzésen kívül az értesítést e-mailben, illetve faxon is köteles megküldeni.

l) Vállalkozó a Létesítmény megvalósítása során megfelelősségi tanúsítvánnyal rendelkező szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a tervező által meghatározott műszaki megoldástól és követelményektől kizárólag Megrendelő hozzájárulásával, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban foglaltak szerint térhet el. Fentiektől történő minden eltérés esetén a hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó követelményeknek megfelelő terméket, szerkezetet beépíteni.

m) Vállalkozó a szerződéses munkafeladatok megvalósításához az engedélyeket és műszaki dokumentációt, valamint az érvényes szabványokat, alkalmazási és felhasználási előírásokat, műszaki irányelveket, előírásokat, továbbá a jóváhagyott technológiai utasításokat köteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani. Vállalkozónak ezen kötelezettségét alvállalkozói, beszállítói felé is érvényesítenie kell.

n) Ha Vállalkozó a munkavégzés folyamán rajta kívül álló okokból felmerült, előre nem látható akadállyal találja magát szemben, köteles erről Megrendelőt azonnal

értesíteni.

o) A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

p) Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást megoldani.

q) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

r) Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés).

s) Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át. (Kbt. 138. § (1) bekezdés) Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

t) Vállalkozó vállalja, hogy

⮚ a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

u) Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

v) Amennyiben bármely termék, eszköz, anyag tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, azok forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Vállalkozó köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

Amennyiben van olyan termék, eszköz, anyag, amely a kiesett terméket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Vállalkozót terhelik.

w) Vállalkozó tudomással bír arról. hogy Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását. Megrendelő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé

x) Vállalkozó hozzájárul a jelen ügyben keletkezett szerződés, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett dokumentumok és bizonylatok Megrendelő és az ellenőrzésre jogosult szervezetek által történő ellenőrzéséhez. A Vállalkozó az esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést ezen szervezetek részéről tűri, illetőleg a kért felvilágosítást megadja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

X. Szerződés módosítása

Felek a szerződést kizárólag a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennállása esetén módosíthatják.

XI. Szerződés megszűnése

d) Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

e) Vállalkozó általi szerződésszegésnek minősül és Megrendelő a szerződést felmondja:

⮚ ha Vállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélkül ruházza át a szerződést vagy köt alvállalkozói szerződést;

⮚ ha feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

⮚ ha az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;

⮚ ha az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ

⮚ ha a szerződés megkötését követően jut Megrendelő tudomására, hogy a

Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból;

⮚ ha bármilyen elmarasztaló jogerős ítélet születik Vállalkozó szakmai magatartása keretében elkövetett bármilyen jogszabálysértés vagy etikai vétség ügyében;

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételek;

⮚ ha Vállalkozó 30 napot meghaladóan késedelmesen teljesít.

f) A szerződés felmondása esetén:

⮚ a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített és Megrendelő által igazolt teljesítés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

i) Megrendelő általi szerződésszegésnek minősül különösen:

⮚ ha a Megrendelő jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi,

⮚ kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik.

XII. Titoktartási kötelezettség

⮚ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján végzett munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiumokat csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja.

XIII. A szerződés hatálybalépése

Ennek megfelelően Xxxxx megállapodnak abban, hogy amennyiben

XIV. Záró rendelkezések

Jelen szerződés öt példányban készült, melynek minden oldalát – annak elolvasása és értelmezése után - Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt láttamozták és azt aláírásukkal magukra nézve kötelezőként ismerik el.

Kelt: Békéscsaba, 2018. ……..

…………..…………........…….................

Békés Megyei Kormányhivatal

Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott

Megrendelő képviseletében

…………..…………........……....................

xxxxx ügyvezető

Vállalkozó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyző:

2018. ................

……………………

Xxxxxxx Xxxxxxxxx főosztályvezető

Jogi ellenjegyző:

……………………

V. MELLÉKLETEK - FORMANYOMTATVÁNYOK

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a mellékletekben szereplő formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért, valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

REGISZTRÁCIÓS LAP1

I. sz. melléklet

Alulírott …………………………………, mint a …………………………………………

cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy az alábbi közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokat elértük (letöltöttük). Ajánlatkérő neve: Békés Megyei Kormányhivatal

A közbeszerzési eljárás megnevezése: „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2

„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése”

Gazdasági szereplő adatai:

Gazdasági szereplő neve:
Gazdasági szereplő székhelye:
Kapcsolattartó személy neve:
E-mail:
Telefon:
Fax:

……………………….., 20.. ………………..

cégszerű aláírás

1 A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton való elérésének igazolására Ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó köteles a+00 0 000-0000 fax számra vagy a xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx e- mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig visszaküldeni! A regisztrációs lapot az ajánlatban csatolni kell.

1. sz. melléklet

AJÁNLAT CÍMLAPJA

“Eredeti”

Az ajánlat ……. folyamatosan számozott írott oldalt tartalmaz.

A J Á N L A T

a B é ké s Me g y e i K o r má ny hi v a t a l , mi nt a j á nl a t ké rő á l t a l i ndí to t t

„ Vállalk ozási s z er ződés k er e t éb en a KEHOP_ 5 . 2 . 2 „ Középül e t ek k i emelt épület energ e t i kai f e j l es z t és e i ” c í mű proj ekt ker e t ében „ Bék és Xxx y e i

Kormá nyhi vatal Oros ház a , Xxx Xxxx e u t ca 9 . s z . épületének ener getikai korszerűsít ése” építési beru házás k i v i t e l ezés e ”

t árg y ú kö zb es ze r zés i e l j ár á s b a n

Ajánlattevő:

Neve:

Székhelye:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

2. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma (nyilvántartási száma):
adószáma:

Ajánlatkérő:

Békés Megyei Kormányhivatal

Közbeszerzés tárgya:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének

energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése

1. ajánlati részre vonatkozóan:2

Értékelési részszempont

Megajánlás

1. Ajánlati ár: Nettó vállalkozói díj összege –

(tartalékkeret nélkül) (nettó HUF)

nettó HUF

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (hónap)

……. hónap

2. ajánlati részre vonatkozóan: 3

Értékelési részszempont	Megajánlás
1. Ajánlati ár: Nettó vállalkozói díj összege (nettó HUF)	nettó HUF
2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (hónap)	……. hónap

Az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok feltételeit teljes körűen tanulmányoztuk, megismertük és azokat elfogadjuk, ajánlatunkat azok ismeretében és előírásaik szerint tesszük meg.

Kelt. ………………….., 201 hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

2 Kizárólag arra az ajánlati részre vonatkozóan kell megajánlást megadni, amelyik részre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

3 Kizárólag arra az ajánlati részre vonatkozóan kell megajánlást megadni, amelyik részre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

3. sz. melléklet

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti Ajánlattevői nyilatkozat

a Békés Megyei Kormányhivatal által kiírt

„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx utca

9. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

…………… ajánlati részre vonatkozóan4

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye ) Ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az Ajánlattevő nevében az alábbiak szerint nyilatkozom az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra:

– Az eljárást megindító felhívásának és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit, beleértve a szerződés-tervezetben foglalt szerződéses feltételeket megvizsgáltuk és megismertük, a feltételeket elfogadjuk.

– Kijelentjük, hogy az általunk megajánlott szolgáltatások a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelnek.

– A szerződés teljesítésére készek és képesek vagyunk.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat tartalma, valamint az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint elkészített szerződést megkötni, és az abban foglaltakat teljesítjük a felolvasó lapon megadott ajánlati ár, mint ellenszolgáltatásért.

Kijelentjük, hogy a közbeszerzési dokumentumokban közzétett szerződés-tervezettel kapcsolatban semmilyen módosítást nem kezdeményezünk, annak tartalmát a közbeszerzési eljárás nyerteseként történő kihirdetésünk esetén magunkra nézve kötelezően elfogadjuk.

Kelt. ………………….., 201…. ……………… hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

4 Az ajánlati rész(eke)t kérjük megjelölni.

4. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

a Békés Megyei Kormányhivatal által kiírt

„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx utca

9. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

…………… ajánlati részre vonatkozóan5

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye ) Ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdése vonatkozásában az Ajánlattevő nevében az alábbiak szerint nyilatkozom.

Nyilatkozunk a Kbt. 66 § (4) bekezdése alapján, hogy Xxxxxxxxxxx, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint6

□ mikrovállalkozásnak minősül

□ kisvállalkozásnak minősül

□ középvállalkozásnak minősül

□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

Kelt. ………………….., 201…. ……………… hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

5 Az ajánlati rész(eke)t kérjük megjelölni.

6 Kérjük a megfelelő üres négyzetbe „X” jelet tenni, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni!

5. sz. melléklet

Nyilatkozat

A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN7

(A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is egyértelmű jelzéssel (pl.: kihúzással) ellátva vagy szöveggel kitöltve cégszerűen aláírva be kell nyújtani!).

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye ) ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Békés Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2

nyilatkozom, hogy

…………………. ajánlati részben8

1. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

2. a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében – az ajánlat benyújtásakor már ismert

- az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni:

Az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó neve, címe (székhelye, lakóhelye)

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap

……......................................

cégszerű aláírás

7 Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről. (Nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot!)

8 A nyilatkozatot az ajánlattétellel érintett valamennyi részre vonatkozóan, részenként külön-külön kell megtenni, vagy ha az ajánlattétellel érintett valamennyi részre vonatkozóan azonos tartalmú, a részeket megjelölve is benyújtható.

6. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ ELJÁRÁSBAN ELŐÍRT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL – AJÁNLATTEVŐ ÉS ALVÁLLALKOZÓ VONATKOZÁSÁBAN [A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 17. § (1), (2) BEKEZDÉSE SZERINT, VALAMINT KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINT]

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Békés Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlati részre vonatkozóan9 ezennel felelősségem tudatában

az alábbiak szerint nyilatkozom.

I. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem áll az eljárásban előírt Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.

II. Nyilatkozom a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy10

A) társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont11 a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos

9 Az ajánlati rész(eke)t kérjük megjelölni.

10 A következők közül a valóságos állapotnak megfelelő szövegezés aláhúzandó, értelemszerűen alkalmazandó, kiegészítendő!

11 38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy

– a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be (természetes személy neve, állandó lakóhelye):

név: , állandó lakóhely:

………………………………………………….12

vagy

B) társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.

III. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozom továbbá, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok, illetve ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozó(ka)t.

Kelt. ………………….., 201. hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

12 Szükség esetén bővíthető!

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT FOLYATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL13

a Békés Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlati részre

vonatkozóan14

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy nincs folyamatban lévő cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmünk. Kelt. ………………….., 201. hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

13 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell az ajánlathoz csatolni.

8. sz. melléklet

Kapcsolattartói információs adatlap

Az ajánlatot adó cég neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Fax száma:
KAPCSOLATTARTÓ AZ ELJÁRÁS TELJES IDEJÉRE:
Név:
Telefonszám:
Fax szám:
Mobil szám.
E-mail cím

Kijelentem, hogy a megadott (kitöltött) adatok a valóságnak megfelelnek!

Jelen adatlapot a Békés Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

…………… ajánlati részre vonatkozóan15 az ajánlat részeként nyújtom be. Kelt. ………………….., 201. hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

9. sz. melléklet

KBT. 134. § (5) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT A JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRÓL

az alábbiak szerint nyilatkozom.

Az általam képviselt ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja.

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

10. sz. melléklet

Nyilatkozat

(üzleti titok vonatkozásában Kbt. 44. §-a szerint)

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője nyilatkozom, hogy ajánlatunk,

üzleti titkot tartalmaz17,

amely alapján az alább felsorolt iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltom18:

………………………………………………………….

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz csatoljuk indoklásunkat, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ, adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet.

Jelen nyilatkozatot a Békés Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Xxx Xxxxx xxxx 0. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

…………… ajánlati részre vonatkozóan19 az ajánlat részeként tesszük. Kelt. ………………….., 201 hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

17 Amennyiben Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint - az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz - indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

18 A Kbt. 44. § szerint elkülönített módon – külön az ajánlat végén - kérjük elhelyezni.

11. sz. melléklet

NYILATKOZAT A PAPÍR ALAPON ÉS ELEKTRONIKUSAN BENYÚJTOTT AJÁNLAT EGYEZŐSÉGÉRŐL

vonatkozóan20

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban az általunk papír alapon és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf formátumban benyújtott ajánlat egymással megegyezik.

Xxxxxxxxxx bírunk arról, hogy az ajánlatkérő az ajánlat elbírálása során, a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi alapul.

A papír alapon és elektronikusan benyújtott ajánlat egyezőségéért felelősséget vállalok.

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap

....................................…………………

Cégszerű aláírás

Document Metadata

Table of Contents

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Document Metadata