A Horvay János által készített Kossuth szoborcsoport rekonstrukciója (502/2013)
A Xxxxxx Xxxxx által készített Kossuth szoborcsoport rekonstrukciója (502/2013)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: [string]SectionIV.xmlobject.iv_1_1_d7"))
Közzététel dátuma: 2013.03.25.
Iktatószám: 4458/2013
CPV Kód: 45262510-9;45262511-6;45451100-4
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
2013.04.18.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás
Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala Postai cím: Xxxxxxx Xxxxx xxx 0-0. Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Főosztály Telefon: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Fax: x00 00000000
Az ajánlatkérő általános címe (URL): xxx.xxxxxxxxx.xx A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az X.XX mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az X.XXX mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem
Szociális védelem Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Xxxxxx Xxxxx által készített Kossuth szoborcsoport rekonstrukciója (502/2013)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés Adásvétel Lízing
Bérlet Részletvétel
Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye:
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx XXXX-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY
(adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Xxxxxx Xxxxx által készített teljes Kossuth szoborcsoport (főnézeti szobrok, és a hátulsó ún. vonuló csoport) rekonstrukciója és a posztamens elkészítése az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott engedélyezési tervek és kivitelezési dokumentáció alapján, továbbá a szobrok elhelyezése és rögzítése a posztamensen.
A szoborkompozíciónak műszaki és művészeti szempontból is egységes egészet kell alkotnia, részajánlat tétel biztosítása esetén az egyes szobrok kőanyaga eltérhetne egymástól, az eljárás esetleg részben eredménytelen lehetne, továbbá a jótállási és a szavatossági igények érvényesítése vitás helyzeteket eredményezhetne. Részajánlat tételre műszaki, minőségi, esztétikai és gazdaságossági szempontok miatt nincs lehetőség.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék | |
Fő tárgy: | 45262510-9 | |
További tárgyak: | 45262511-6 | |
45451100-4 |
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre
egy vagy több részre valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Teljes szoborcsoport elkészítése, teljes építészeti környezettel, alapozással szerkezetépítéssel, szobormásolatokkal együtt.
1. Kőszobrász munkák:
1.1. A Szobrok és a Dombormű másolatának elkészítése az eredeti alapján (A másolatnak kontrollálhatóan hiteles másolatnak kell lennie. A másolatkészítés technológiája szabadon választott, de az alkalmazott technológia megfelelőségét Ajánlattevőnek kell igazolnia, és Megrendelővel a dokumentációban kifejtettek szerint el kell fogadtatni)
1.1.1. A fő nézeten álló 8 miniszter és a miniszterelnök szobra (a továbbiakban együttesen a
„Szobrok”) a dokumentációban meghatározott elrendezésben:
1.1.2.. A 8 teljes alakos és 2 gyerek alakos hátsó szoborcsoport (7.5 m magas és 9,8 m széles 115 m3 befoglaló mérettel, a továbbiakban a „Dombormű”) A Dombormű függőleges vetületi m2-ben mért befoglaló mérete: 10,6 m X 4,8 m.
1.2. A Szobrok és a Dombormű elhelyezése az elkészített építményen. A szobrok rögzítése: ágyazóhabarcsba állítással; a Dombormű tömbköveit egymáshoz és a szerkezethez rozsdamentes acél csapokkal kell rögzíteni.
2. Építőmesteri munkák:
A Szoborkompozíció architektonikus al- és háttérépítményének (a továbbiakban együtt a
„Posztamens”) elkészítése vasbeton maggal, a szobrok anyagával azonos anyagból készült kőburkolattal.
- alapozás elkészítése tervek szerint
- felépítmény vasbeton szerkezetének megépítése (328 m3)
- kőburkolatok, tömblépcsők, tagozatok megfaragása, elhelyezése (oldalfalak lapvastagsága 10 cm, felület 2 cm csiszolt keretben stokkolt felület. Fedkövek 20-40 cm vtg, mattcsiszolt csúszásmentesített felülettel, a főalak alatti tömbkő, valamint a szintén tömbkőből elkészítendő lépcsőkísérők és lépcsőfokok), rögzítése tervek szerint
A Posztamenshez felhasználásra kerülő kőanyag mennyisége 96 m3 A pontos mennyiségeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/28 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér, minőségi, meghiúsulási kötbér, 60 hónap jótállás, továbbá 5% teljesítési biztosíték, az előleg összegének megfelelő előlegvisszafizetési biztosíték, 5% a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként szolgáló jóteljesítési (jótállási) biztosíték a Kbt. 126. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően azzal, hogy a biztosítékok rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126. § (4)-(5) és (6) bekezdés a) pont szerint történik.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130-131. §-aiban foglaltak figyelembevételével a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12-14. §-a, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A
§-36/B §-ai alkalmazásával kerül sor.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § alapján nem kéri, és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), j) és k) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
c) Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdés f), j) és k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Igazolás módja:
A Kbt. 56. § (1) bekezdés f), j) és k) pontjai és a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolására a Kbt. 122. § (1) bekezdése, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)
10. § és 12. § és a Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja szerinti útmutató (KÉ 2012. évi 58. szám; május 23.) vonatkozik.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételre Jelentkező csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja és a (4) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek az előző kettő évben a jelen közbeszerzés tárgya (kőfaragó és kőszobrász munkák) szerinti tevékenységéből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételére vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelményeknek való - közös részvételre jelentkezők általi - együttes megfelelésre, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (illetve ennek igazolása) érdekében más szervezet kapacitására történő támaszkodásra a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha az előző kettő évben a jelen közbeszerzés tárgya (kőfaragó és kőszobrász munkák) szerinti tevékenységéből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el együttesen, összesen a 20.000.000 (húszmillió) Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős műszaki vezető, kőfaragók, kőszobrászok, (szobrászok) kőszobrász restaurátor megnevezése, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M1) pontban előírt minimumkövetelmények igazolására a következő dokumentumok beadása szükséges:
M1.1) A felelős műszaki vezető vonatkozásában:
a) a végzettséget igazoló oklevél másolata,
b) a felelős műszaki vezető nyilatkozata a névjegyzéket vezető kamara nevéről, a kamarai névjegyzéki nyilvántartási számról, a részvételre jelentkező vállalkozás nyertessége esetén a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásban való személyes közreműködésről és a szakmai tapasztalat ismertetéséről.
M1.2) A kőfaragók kőszobrászok (szobrászok), vonatkozásában:
a) a szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
b) a szakember nyilatkozata a részvételre jelentkező vállalkozás nyertessége esetén a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásban való személyes közreműködésről és a szakmai tapasztalat ismertetéséről.
M.1.3) Egy, a szerződés teljesítéséért felelős kőszobrász vagy szobrász vagy kőrestaurátor (kőszobrász restaurátor) vonatkozásában:
a) a szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
b) a szakember nyilatkozata
ba) a részvételre jelentkező vállalkozás nyertessége esetén a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásban való személyes közreműködésről,
bb) a szakmai tapasztalat ismertetéséről,
bc) Az M1.3) pont szerinti munkára vonatkozó következő adatokról:
- a szobor vagy dombormű megnevezése,
- az eredeti szobor vagy dombormű jelenlegi helye pontos címmel,
- az eredeti szobor vagy dombormű anyagának megnevezése,
- a szobor figuratív részének magassága vagy a figuratív dombormű függőleges vetületi m2-ben mért nagysága,
- annak az intézménynek, szervezetnek a megnevezése, amelynek az eredeti szobor a birtokában van,
- a másolat anyagának megnevezése,
- a mintakészítési eljárás rövid leírása,
- a másolat felállításának helye pontos címmel.
c) Legalább 2-2 db, fotó az eredeti műről és a másolatról, amelyek alapján az eredeti és másolati művek összehasonlíthatók.
d) A mintakészítési eljárás elvégzését dokumentáló fényképek vagy filmfelvétel (DVD-n). M1.4) A kőrestaurátor (kőszobrász restaurátor) vonatkozásában:
a) a szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
b) a szakember nyilatkozata a részvételre jelentkező vállalkozás nyertessége esetén a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásban való személyes közreműködésről és a szakmai tapasztalat ismertetéséről.
Az M1.3. pontban meghatározott követelményeknek megfelelő szakember személye azonos lehet az M1.2. vagy az M1.4. pontban meghatározott követelményeknek megfelelő szakemberek valamelyikével.
Az alkalmassági követelményeknek való – közös részvételre jelentkezők általi – együttes megfelelésre, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (illetve ennek igazolása) érdekében más szervezet kapacitására történő támaszkodásra a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben:
M1) nem rendelkezik a következő szakemberekkel:
M1.1) 1 fő, legalább 5 év felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező MV-Ép/A vagy MV-Ép/AM vagy MV-Ép/B kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki szerepel a felelős műszaki vezetők névjegyzékében.
M1.2) Összesen legalább 2 fő kőfaragó vagy kőszobrász (szobrász) szakemberrel, akik személyenként legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek a kőfaragás vagy kőszobrászat terén.
M1.3) Legalább 1 fő, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező kőszobrász vagy szobrász vagy kőrestaurátor (kőszobrász restaurátor), aki korábban már készített figuratív szoborról vagy figuratív domborműről mészkő vagy márvány anyagú másolatot, a mintakészítési eljárás azonos
volt a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti munka elvégzése során a részvételre jelentkező által alkalmazandó eljárással, a másolat közforgalom céljára nyitott helyen felállításra került, és a szobor figuratív része legalább 1,5 m magas vagy a figuratív dombormű (függőleges vetületi
m2-ben mérve) legalább 2 m2 felületű.
Jelen felhívás szövegében és a jelen közbeszerzési eljárásban a „figuratív” szobor vagy dombormű a valóságban létező vagy korábban létezett élő ember- vagy állatalakot, vagy azok részeiből álló mitológiai alakot ábrázoló szobrot, domborművet jelent.
M1.4) 1 fő felsőfokú végzettségű kőrestaurátor (kőszobrász-restaurátor), legalább 5 év kőszobrász-restaurátori szakmai gyakorlattal.
A szakmai gyakorlat értelmezése:
- felelős műszaki vezető esetében azon építési beruházások hónapokban meghatározott összesített időtartama, amelyeket nyilatkozatában bemutatott, és amelyekben az érintett személy felelős műszaki vezetőként részt vett,
- kőfaragó, kőszobrász, szobrász, estében azoknak az éveknek a száma, amelyekben legalább 1 db, a nyilatkozatában bemutatott kőszobrot elkészített,
- kőrestaurátor (kőszobrász-restaurátor) estében azoknak az éveknek a száma, amelyekben legalább 1 db, a nyilatkozatában bemutatott kőszobrot restaurált.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: A Kbt. 122. § (4) bekezdése alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható.
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A vállalkozási díj nettó összege 60
Az Ajánlatkérő által meghatározott
20
határidőre vállalt teljesítés mértéke
Vállalt teljesítési véghatáridő 20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 502/2013
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/04/18 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 127 000 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja:
A részvételi dokumentáció ára 100.000,- Ft + 27% áfa, azaz bruttó 127.000, Ft, amely megfizethető az I.1 pontban feltüntetett címen átvehető postai készpénz-átutalási megbízással, vagy az Országgyűlés Hivatala Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01400805-00000000. számú bankszámlára történő átutalással. Az ajánlattételi dokumentáció térítésmentesen kerül átadásra az ajánlattételre felkért részvételre jelentkezőknek.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2013/05/02 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap ) VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2013/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: A részvételi jelentkezések felbontására a benyújtásuk helyszínén kerül sor.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A részvételi jelentkezések felbontásán - a Kbt. 62. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával - a részvételre jelentkezők, az ajánlatkérő és az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
Ajánlatkérő együttes tárgyalást tart az Ajánlattevőkkel, előreláthatólag kettő tárgyalási fordulóban. A tárgyalásokon Ajánlattevő képviseletére jogosult, vagy a képviseletre jogosultak által adott szabályszerű, a meghatalmazó és a meghatalmazott személyek aláírását is tartalmazó, a tárgyaláson való nyilatkozattételre feljogosító meghatalmazással rendelkező személy képviselheti az Ajánlattevőt.
A tárgyalás első fordulójában az ajánlattal kapcsolatos szakmai kérdések kerülnek megtárgyalásra. Amennyiben a benyújtott ajánlatok alapján nem szükséges a szakmai kérdések további tárgyalási fordulóban való megvitatása, úgy Ajánlatkérő már az első tárgyalási fordulóban felkéri az Ajánlattevőket, hogy a következő tárgyalásra meghatározott időpontra írásban, zártan, nyújtsák be módosított ajánlatukat. Amennyiben további kérdések tisztázása szükséges – a végleges ajánlatok benyújtását megelőzően legfeljebb egy további tárgyalási fordulóra kerülhet sor. Az utolsó tárgyaláson kerül sor a módosított ajánlatok beadására és a felolvasólapok ismertetésére.
Ajánlatkérő a módosított ajánlatok értékeléséről írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. A tárgyalások befejezésével, áll be az ajánlati kötöttség, amely a tárgyalások befejezésétől számított
30. napig tart.
A tárgyaláson elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik, és egy példány átadásra kerül az adott tárgyalási fordulóban résztvevőknek.
Az első tárgyalási fordulóra előreláthatólag az ajánlatok beadását követő 8. munkanapon kerül sor. A tárgyalás pontos helyéről és időpontjáról az ajánlattevők telefax útján kapnak majd értesítést.
Az utolsó tárgyalásról (tárgyalási fordulóról) készült, a tárgyaláson tett végleges ajánlatok ismertetését tartalmazó jegyzőkönyvet a jelenlévők átvehetik, továbbá 2 munkanapon belül megküldésre kerül az esetleg jelen nem lévő Ajánlattevők részére.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A részvételi dokumentáció az ellenértéke megfizetésének igazolását (banki átutalás vagy a postai készpénz-átutalási megbízás másolatának bemutatását, megküldését) követően az eljárást megindító felhívás közzététele napjától a részvételi határidő lejártáig átvehető munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08.30-15.30 óráig, pénteken 13.00 óráig, a részvételi határidő lejárta napján 8.30-tól a részvételi határidő lejártáig az
I.1 pontban feltüntetett címen. A belépés érdekében egy munkanappal korábban kell bejelentkezni az I.1 pontban megadott telefonszámon.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az ajánlatok értékelése 1-től 100-ig való pontozással történik.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok értékelése a Közbeszerzési Hatóság által 2012. június 1-jén közzétett Útmutatóban (továbbiakban: Útmutató) foglaltak szerint történik.
1. „A vállalkozási díj nettó összege” értékelési részszempont alapján a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb Ajánlatkérő számára, és maximális 100 pontot kap. A többi ajánlat az Útmutató III.A fejezet (relatív értékelési módszerek) 1. alfejezet ba) pont szerinti
„Fordított arányosítás” módszere alkalmazásával arányosan kevesebb pontot kap.
2. „Az Ajánlatkérő által meghatározott határidőre vállalt teljesítés mértéke” értékelési részszempont vonatkozásában - az Útmutató III.B fejezet (Abszolút értékelési módszerek) „1. Pontozás” módszere alkalmazásával - a következők szerint történik a pontok kiosztása:
a) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, mely Xxxxxxx elkészítését (ami a Szobrok szerződésben foglaltak szerinti kifaragását, Ajánlatkérő általi elfogadását és azok felállítását foglalja magában) vállalja az Ajánlatkérő által meghatározott határidőre (2014. március 10.)
b) Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő 2014. március 10-i határidőre nem vállalja a Posztamens és a Kossuth szobor elkészítését.
c) Pontozás:
- a Posztamens és a Xxxxxxx Xxxxxx ábrázoló szobor elkészítésének vállalása: 1 pont
- a Posztamens, a Xxxxxxx Xxxxxx, a Xxxxxxxxx Xxxxxxx és a Xxxxxxxxx Xxxxxx ábrázoló szobor elkészítésének vállalása 25 pont
- a Posztamens, a Xxxxxxx Xxxxxx, a Xxxxxxxxx Xxxxxxx, a Xxxxxxxxx Xxxxxx, az Xxxxxx Xxxxxxxx és a Xxxxxxx Xxxxxxxxx ábrázoló szobor elkészítésének vállalása 50 pont
- a Posztamens, a Xxxxxxx Xxxxxx, a Xxxxxxxxx Xxxxxxx, a Xxxxxxxxx Xxxxxx, az Xxxxxx Xxxxxxxx, a Xxxxxxx Xxxxxxxxx, az Xxxxxxxxxx Xxxx, a Xxxxxxx Xxxxxx, a Xxxx Xxxxxxxx és a Xxxxxxxx Xxxxxx ábrázoló szobrok (tehát a Posztamens és valamennyi Szobor) elkészítésének vállalása 100 pont
3. A „Vállalt teljesítési véghatáridő” vonatkozásában - az Útmutató III.B fejezet (Abszolút értékelési módszerek) „1. Pontozás” módszere alkalmazásával - a következők szerint történik a pontok kiosztása:
a) Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő 2015. szeptember 28-ára nem vállalja az első ütemre nem vállalt többi Szobor és a Dombormű elkészítését.
2015. szeptember 28-ai teljesítési véghatáridő: 1 pont 2015. szeptember 7-ei teljesítési véghatáridő: 5 pont 2015. augusztus 10-ei teljesítési véghatáridő: 10 pont 2015. július 13-ai teljesítési véghatáridő: 15 pont 2015. június 15-ei teljesítési véghatáridő: 20 pont 2015. május 11-ei teljesítési véghatáridő: 26 pont 2015. április 13-ai teljesítési véghatáridő: 30 pont 2015. március 16-ai teljesítési véghatáridő: 35 pont
2015. február 16-ai teljesítési véghatáridő: 40 pont 2015. január 19-ei teljesítési véghatáridő: 45 pont 2014. december 22-ei teljesítési véghatáridő: 50 pont 2014. november 24-ei teljesítési véghatáridő: 55 pont 2014. október 27-ei teljesítési véghatáridő: 60 pont 2014. szeptember 29-ei teljesítési véghatáridő: 65 pont 2014. szeptember 1-jei teljesítési véghatáridő: 70 pont 2014. július 28-ai teljesítési véghatáridő: 76 pont
2014. június 30-ai teljesítési véghatáridő: 80 pont 2014. június 2-ai teljesítési véghatáridő: 85 pont 2014. május 5-ei teljesítési véghatáridő: 90 pont 2014. április 7-ei teljesítési véghatáridő: 95 pont 2014. március 14-ei teljesítési véghatáridő: 100 pont
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó nettó árbevétel (III.2.2. pont) és szerződés teljesítésébe bevonni kívánt a szakemberekre (III.2.3. pont M1.1-M1.4. alpontok) vonatkozó követelmények.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában 15 000 000.- Ft összegű ajánlati biztosítékot fog előírni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az Országgyűlés Hivatalába történő belépést megelőzően minden alkalommal be kell jelentkezni a +36-1/441-6498 telefonszámon. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: Közbeszerzési Iroda, H-1054 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx.00. VI. em. 617.
2. A részvételi jelentkezések benyújtásával összefüggésben tájékoztatjuk a részvételre jelentkezőket, hogy az Ajánlatkérő őrzését és védelmét az Országgyűlési Őrség végzi, amely a be- és kilépő személyeket, azok csomagjait, továbbá az érkező csomagokat, küldeményeket biztonsági szempontból ellenőrzi. Amennyiben a részvételi jelentkezések kézbesítése nem személyesen a részvételi jelentkezések benyújtásának a helyén, hanem postán, illetve futárral történik, úgy a részvételre jelentkező kiemelt kockázata, hogy a részvételi jelentkezés a részvételi határidőre a részvételi jelentkezések benyújtása helyére kerüljön. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételi határidő leteltének időpontjában bármely okból nem került benyújtásra az részvételi jelentkezés benyújtására megjelölt irodában.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 29. § (1) bekezdését.
4. A részvételi jelentkezéssel kapcsolatos formai követelmények:
a) a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint a részvételi felhívásban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók;
b) a részvételi jelentkezésben valamennyi információt tartalmazó oldalt folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az információt nem tartalmazó oldalak számozása nem kötelező, de
lehetséges;
c) a részvételi jelentkezés elején - a részvételi dokumentációban átadott, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékének megfelelő - tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) a részvételi jelentkezést cégszerűen aláírva, papír alapon, egy eredeti és három másolati példányban, összefűzve, oldalszámozva, oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva, a borítón az "Eredeti" vagy a "Másolat" jelzést feltüntetve, zárt csomagolásban kell benyújtani az I.1 pontban kapcsolattartási pontként megjelölt irodában, legkésőbb a részvételi határidő lejártáig. A csomagoláson kérjük feltüntetni a részvételre jelentkező nevét, címét, az eljárás tárgyát, továbbá a következő szöveget: „Közbeszerzési részvételi jelentkezés, kizárólag a Közbeszerzési Iroda által bontható fel;
e) a dokumentáció részét képező nyilatkozatminták a részvételi jelentkezés elkészítésének megkönnyítését szolgálják, Ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező által készített azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású nyilatkozatokat is;
f) az eljárás nyelve kizárólag a magyar, amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy magyar nyelvű, a részvételre jelentkező által készített szó szerinti fordítást, és a fordítás hitelességéért való felelősségvállalást tartalmazó cégszerűen aláírt részvételre jelentkezői nyilatkozatot kell mellékelni. Az idegen nyelvű iratok fordítását közvetlenül azon irat mellé kérjük lefűzni, amelyről készült;
g) valamennyi, a részvételi jelentkezésben csatolt nyilatkozatot cégszerűen aláírva kérünk benyújtani.
5. A részvételi jelentkezésben kérjük továbbá csatolni a következőket:
a) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott felolvasólapot kitöltve;
b) a dokumentációban található adatlapot a részvételi jelentkezőre/alvállalkozóra/az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozó általános információkról;
c) a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
d) a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot a részvételre jelentkező 2004. évi XXXIV. törvény
3. §-a szerinti minősítésére vonatkozóan;
e) a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján adott nyilatkozatot;
f) amennyiben a részvételre jelentkező az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, úgy csatolni kell:
- a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján adott nyilatkozatát;
- a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá
g) a részvételre jelentkező, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
h) a képviseletre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazást;
i) nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet esetén a részvételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebben kelt, a részvételre jelentkező hatályos adatait tartalmazó, a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország jogrendszere szerinti cégjegyzék adatok másolatát;
j) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
k) Közös jelentkezés esetén csatolni kell a közös jelentkezők megállapodását, amelyben kijelölnek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt, továbbá megadják elérhetőségét.
l) a részvételi jelentkezésben csatolni kell minden egyéb olyan dokumentumot, amely a részvételi felhívás, dokumentáció és a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges.
6. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 25. §-26. §-ait kell alkalmazni. Közös részvételre jelentkezés esetén az eljárás ajánlattételi szakaszában csatolni szükséges a közös Ajánlattevők kifejezett, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amellyel vállalják a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségüket. Az ajánlat részeként csatolni kell majd a közös Ajánlattevők által megkötött – a felelősség, a képviselet, a feladatmegosztás kérdéseit is tartalmazó – megállapodást.
7. Az eljárás első, részvételi szakaszában ajánlat nem adható, ellenkező esetben a részvételi jelentkezés érvénytelen a Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján.
8. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket arról, hogy a Kossuth szoborcsoport kivitelezése során felhasználandó kőanyaggal kapcsolatos előírások a következők lesznek:
A szobrok és a posztamens kőanyaga: homogén megjelenésű, zárványmentes fehér fagyálló márvány, vagy világos, homogén színű, zárványmentes kemény mészkő (a szobrok és a posztamens tekintetében azonos kőanyag).
a) Típus: A kőzet szennyeződésmentes, homogén szerkezetű, karbonátos vegyi jellegű, forrásvízi mészkő, tömött mészkő, vagy fagyálló márvány.
b) Szín: Uralkodóan világos, törtfehér, homogén (fehér-törtfehér-krémszínű-halvány rózsaszín), színű minél fehérebb hatású kőzet, amelyben, meghatározó megjelenésű elszíneződések, erek, varratok nincsenek. Éles ér-szerű színváltás nem lehet. A szín szórása a felhasznált kőanyag egészét tekintve az átlag szín értékének 15 %-a lehet. és a felhasználásra kerülő kövek átlag színértékének eltérése legfeljebb 15 % lehet, mely fátyolos átmenetként jelenhet meg a felületen.
c) Színtartósság, szennyeződés: A megajánlott kőzeten vagy annak szövetében nem jöhet létre olyan elszíneződés, amelyet nem rárakódott szennyeződés, hanem a szobor belsejében lévő anyaghibák okoznak.
d) Faraghatóság, megmunkálás: A kőanyagnak többféle megmunkálási kritériumnak kell megfelelnie. Egyazon anyagnak a rusztikus faragást (spiccelést), a finom fogasolást, és ezzel együtt a legfinomabb faraghatóságot kell biztosítania kipattogzás nélkül. Mattcsiszolt és selyemfényű felület kialakítását kell biztosítania elszíneződés-mentesen. Alkalmasnak kell lennie alkalmi járófelületre, függőleges kapcsolt burkolatra, és szobrász minőségű megmunkálásra.
e) Méret: A megajánlott kőanyagból rendelkezésre kell álljon
- a posztamenshez a részvételi dokumentáció mellékletét képező kőkonszignációban foglalt valamennyi elem, továbbá
- valamennyi szobor (az eredeti kőkiosztásnak megfelelő) megvalósítását lehetővé tevő méretű és mennyiségű kőzetanyag.
f) Zárványok eloszlása: A kőzet keletkezéséből/szövetéből eredő zárványok, szöveti bélyegek előfordulása olyan mértékű legyen, hogy a zárványok ellenére a kőzet egységes, tömött megjelenésűnek tűnjön.
g) Porozitás: A karbonátos, kőzetszövetben a porozitás közel egyenletes eloszlású, de nem feltétlenül hasonló méretű pórusokból álljon, és a porozitás mértéke 5 tömeg % vagy annál kisebb kell legyen a zárványokon kívül.
h) Fagyállóság:
A kőanyag
- megtartási állapota a kőzettani gyakorlatban használt „ép” kategóriájú, ami azt jelenti, hogy a kőzetalkotóknak sem térfogati, sem felületi mállottsága nincsen, továbbá
- 100 fagyasztási ciklus után az egyirányú nyomószilárdság csökkenése 20 %-nál nem lehet nagyobb, azaz a változási jellemző ≥ 0,8.
i) Testsűrűség: A kőzet testsűrűsége 2300 kg/m3 , vagy annál nagyobb.
j) Szilárdság:
- Nyomószilárdsága légszáraz kőzetfizikai állapotban legalább 60 MPa, amely víztelítés hatására sem csökkenhet 50 MPa alá
- Hajlítószilárdság (légszáraz állapotban) ≥ 8 MPa
- Kapocslyuk kitörési erő: ≥ 700 (N)
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás második, ajánlattételi szakaszában – legkésőbb a tárgyalások lezárásáig – a következő dokumentumokat is be kell majd nyújtani:
a) a bánya által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat tárgya szerinti beruházáshoz szükséges, a kőkonszignációnak megfelelő kivitelezésre alkalmas kőanyag az Ajánlattevő által vállalt ütemezés figyelembe vételével rendelkezésre fog állni, és a megvalósítás során felhasználandó teljes kőmennyiség minősége valamennyi vizsgált paraméter tekintetében meg fog felelni a beadott minta minőségének;
b) Az ajánlat tárgya szerinti kövekre vonatkozó, egy akkreditált laboratóriumban készült szakvéleményt a kőanyagnak a jelen felhívásban meghatározott paramétereknek való megfelelőségére vonatkozóan. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy bármely paraméter vonatkozásában ellenőrző szakvéleményt kérjen az Ajánlatkérő által megbízott akkreditált laboratóriumtól az ajánlattal együtt benyújtott kőminta alapján.
10. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában a megajánlott kőanyag minőségének igazolására be kell majd mutatni egy,
- legalább 5 éve védetlen kültérben lévő (xxxxx által, bármilyen technológiával készített) szobrász- vagy kőfaragó munkát, amely
- legalább 3 m3 nagyságú befoglaló méretű,
- és nem található rajta olyan elszíneződés, amelyet nem rárakódott szennyeződés, hanem a szobor belsejében lévő anyaghibák okoznak,
- továbbá megállapítható, hogy a felület tömöttsége, homogenitása nem változott, felületen zárványosodás, varratosodás nem jelent meg.
Bemutatás alatt a szobrász, vagy a szobor megrendelője, vagy a szobor kivitelezője által adott nyilatkozatát és a jelen pontban meghatározott követelmények igazolására alkalmas fotódokumentációt kell érteni.
11. A szobrok anyagára vonatkozó ajánlatot (a részvételi dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő kőminta beadásával) Ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban teszi meg. Ajánlattevő legfeljebb három, az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő kőminta beadására jogosult a többváltozatú ajánlatának megfelelően. A 9. a)-b) pontokban előírt dokumentumokat mindegyik kőminta vonatkozásában be kell majd nyújtani.
12. Az eljárás ajánlattételi szakaszában beadandó kőmintára vonatkozó előírásokat a részvételi dokumentáció tartalmazza.
13. A Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen lesz az ajánlat, ha:
- az akkreditált tanúsító laboratórium vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a kőminta nem felel meg a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek,
- a faragásból megállapítható, hogy a mintakő nem alkalmas a dokumentációban előírt faragások
kivitelezésére.
- valamely kőminta vonatkozásában nem állnak rendelkezésre a 9.a)-b) pontokban előírt dokumentumok.
14. Az ajánlat tárgya szerinti kőanyag Ajánlatkérő által történő jóváhagyása nem jelenti a Vállalkozó felelősségének átvállalását. A nyertes Ajánlattevő felelőssége és kizárólagos kockázata, hogy a megvalósítás során felhasznált kőanyag mind műszaki, mind mennyiségi, mind esztétikai szempontból megfeleljen a jóváhagyott mintának. Ajánlatkérő képviselője a szobrok faragása során folyamatosan, a dokumentációban foglaltak szerint figyelemmel kíséri a munka előrehaladását. Amennyiben a faragás során kiderül, hogy a felhasznált kőanyag olyan minőségi vagy esztétikai hibát tartalmaz, amely a jóváhagyott mintán nem volt észlelhető, és súlyos esztétikai hibának minősül, Ajánlattevő köteles az adott munkarészt újból elkészíteni.
15. A műszaki ajánlatnak tartalmaznia kell majd egy részletes leírást a szobrok rekonstrukciója során alkalmazni kívánt technológiáról. Érvénytelen lesz az ajánlat, ha a műszaki ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az alkalmazni kívánt technológiával a munkák elvégezhetők az Ajánlatkérő által a részvételi dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
16. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti munkák kezdésének időpontja a szerződéskötés napja.
17. A nyertes ajánlattevő által megkötendő felelősségbiztosítás kárkifizetési limitje legalább 50 000 000.- Ft/ év és legalább 20 000 000.- Ft / káresemény.
18. A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési munkában kizárólag olyan vállalkozás vehet részt, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által – az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. §-a alapján – az építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultakról vezetett nyilvántartás szerint jogosult az adott munka elvégzésére. A jogosultság vizsgálatára az eljárás ajánlattételi szakaszában kerül sor. A szobrok kifaragása nem minősül építési munkának.
19. Hiánypótlásra a Kbt. 67. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben lehetőség van.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
3) Mennyiség
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY:
Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)