VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
..ę..t../201..9.KN-lq
BKIK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
valamint
Jó-Ép ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ
TÁRSASÁG között
BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT
amely
létrejött egyrészről a BKK Budapesti Köilekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx 00-00.
Cégjegyzékszám: cg. 00-00-000000 Adószám: 23028966-4-44 Csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-544 mint megrendelő (a
továbbiakban: „Megrende16”), másrészről a
JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2300 Ráckeve, külterület 052/22.
Cégjegyzékszám: cg. 00-00-000000
Adószám: 13305329-243 mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
1. ELŐZMÉNYEK
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánfatkéró a „Budapest Il. kerület Hűvösvölgyi úti P+R parkoló átépítése.és bővítése” tárgyban a közbeszerzésekról szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik rész 113. 5 szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
,Közbeszerzési eljárás”) folytatott le, mely eljárás nyertese a Vállalkozó lett.
1.2. A Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás- (a továbbiakban: „Ajánlati felhívás”), a,közbeszerzési dokumentum - különös tekintettel annak, a Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírására (a továbbiakban: „Műszaki leírás”), valamint a Vállalkozó ajánlata alapján jött létre.
1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az Ajánlati felhívás, a Kbt. 57. S-a szerinti közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban:
„Dokumentáció"), valamint Vállalkozó ajánlata és— amennyiben releváns — annak hiánypótlása.
1.4. Felek — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. S
(1) — (2) bekezdéseivel összhangban kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest Il. kerület Hűvösvölgyi úti P+R parkoló átépítése és bővítése kivitelezési munkáinak (a továbbiakban: „Munka”) elvégzését, az Ajánlati felhívásban, a Dokumentációban, a Szerződés 1. számú mellékletében, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Munka részletes leírását és a mennyiségeket a Szerződés 1. számú melléklete, az Ajánlati felhívás, valamint a Dokumentáció tartalmazza.
3' A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRiDEJE
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a Szerződés hatályba lépésétől számított 60 napig elvégezni.
3.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 12. fejezete szerint (a továbbiakban: „Készre jelentés”), továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban. „Múszaki átadás-átvétel eljárás”) a Szerződés 3.1. pontjában írt határidőig megkezdte.
3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. VÁLLALKOZÓ JOGAI És KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.
4.2. Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljes körú teljesítésére, az Ajánlatban és a Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a . Szerződés teljesítési határidejének betartására.
4.3. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balésetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(Xll. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez sžükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni.
4.4. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét (törmelék, bontott anyąg) — engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő — elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá a munkaterületen (a továbbiakban: „Munkaterület") az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerü16 hulladéklerakási díj költségét a- Vállalkozó köteles viselni.
4.5. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja meg a jogszabályokban elóírt
határértékeket. Vállalkozó — amennyiben szükséges — köteles megszerezni a hétvégi és vagy
2
éjszakai munkavégzésekhez az érintett kerületi Pofgármesteri Hivataloktól az esetleges engedélyeket.
4.6. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását.
4.7. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és až alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, továbbá a gyártói műszaki feltételeknek.
4.8. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket.
4.8.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minóségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási engedély, megfelelőség igazolás, stb.) - szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai tervjóváhagyás keretében - másolatban átadja a Megrendelőnek, vagy Műszaki ellenőrnek.
4.8.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők az esetleges próbaterhelés költségei is.
4.8.3. Megrendelőnek joga van ezeken belül is elrendelni vizsgálatokat, amelynek érdekében
a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a felhasználásra kerülő anyagok termékek, 'szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ha azt Megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.
b) Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelő, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni, ellenkező esetben a vizsgálat költségei Megrendelőt terhelik.
c) Megrendelő ilyen esetekben Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre.
d) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.
4.9. A Munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett tervkiegészítés és az engedélyeztetés költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét az átalányáras Vállalkozói díj tartalmazza.
4.10. Vállalkozó . a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata,
amelyet térítésmentesen kötetes elvégezni, kivéve, ha igazolja, hogy magatartása nem volt felróható, valamint a rongálás nem olyan okból következett be, amelyért felelős.
4.11. Vállalkozó köteles- túrni, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott, hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze.
4.12. Vállalkozó köteles a Munkaterületen a gyalogos- és gépjármúforgalmat a kivitelezés során folyamatosan fenntartani.
4.13. Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétól — kezdve, annak befejezéséig elektronikus E-építési naplót (a továbbiakban:
„Eépítési napló”) köteles folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm. rendelet 24. 5-a alapján, és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén hozzáférhetővé tenni. Megrendelő 'az E-építési naplót folyamatosan köteles ellenórizni, Xxxxx a naplóbejegyzésre meghatalmazott Xxxxxxxxx nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az E-építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Felek az E-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekról, tényekről és körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerú teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.
0.00.Xx E-építési naplót Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm, rendeletben meghatározott tartalommal és formában köteles vezetni, oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon követhetőek legyenek (ún. aktív adatközlés).
4.15. Az E-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés ném szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Megrendelő köteles az E-építési naplót a Szerződés adatainak rögzítésével készenlétbe
helyezni, míg a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozó e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan a Vállalkozó állítja készenlétbe.
4.16. A Megrendelő, vagy a Műszaki ellenőr az E-építési naplót legfeljebb öt (5) naponta ellenőrzi, Vállalkozó az általa kért helyen és időben részt vesz á Műszaki ellenőr által az E-építési naplóban rögzített, szükséges javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. Amennyiben a VállalkOzó a javítások felülvizsgálata után nem fogadná el és nem írja alá azokat, mint általa elfogadottakat, úgy azok mindaddig valós tartalmúnak tekintendők, amíg a bíróság ezzel ellentétes döntést nem hoz.
4.17. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítani kell. Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséról három (3) nappal korábban köteles írásban értesíteni telefaxon vagy e-mailben.
4.18. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek minden olyan tényt, vágy körülményt, amely a Szerződés teljesítési határidejének csúszását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon kihatással lehetnek a Szerződés teljesítésére,- illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, mérséklésének Vállalkozó által javasolt lehetséges módjára és a kármegelózésre és kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt esetben — szükség szerint egy alkalommal - a fenti értesítést kiegészítheti legfeljebb az értesítés Megrendelőnek történő megküldését követő tizenöt (15) napon belül.
4
4.19. Vállalkozó — a Szerződés 8.5. pontjában leírtakkal összhangban — köteles az általa elvégzendó Munka bármely részére vonatkozó, valamennyi szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást — a teljesítéshez szükséges idót is szem előtt tartva — határidőn belül megszerezni.
4.20. Vállalkozó teljes körúen felel a'z általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során alkalmazott építési módszerek megfelelő minőségéért.
4.21. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt vezetőket
alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését.
4.22. Vállalkozónak módjában áll — saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége, stb. alapján
— a térveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén és elfogadtatni a Megrendelővel-, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi szervezettel. Az áttervezésból adódóan sem tervezési költség, sem kivitelezési többletköltség nem érvényesíthető, továbbá nem lehet jogalapja többletépítési idó igénynek, -illetve határidő módosításnak.
5. MEGRENDELŐ JOGAI És KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettség terheli.
5.2. Megrendelő jogosult a Szérzódés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.
5.3. A Szerződés teljesítése során felmerüló döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben — de legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül — és módon köteles állást foglalni, hogy az a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez sžükséges Megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket a Vállalkozó írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül köteles megadni. Amennyiben a Vállalkozó — az ügy jellege vagy más körülmény miatt — soron kívüli
állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő azt soron kívül köteles részére megadni. Vállalkozó az igény soron kívüliségét köteles erre irányuló igényében megindokolni. Megrendelő az állásfoglalási igény kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül a választ írásban is megerósíti.
Felek írásbeli közlésnek tekintik a postai levélben, telefaxon vagy elektronikus levél (e-mail) útján történő közlést, továbbá az E-építési napló bejegyzést is.
5.4. Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát —a 191/2009. (IX. 15,) Korm. rendelet szerint
— Műszaki ellenőr útján ellenőrizni.
5.5. Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad el.
5.6. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni minden a Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről.
5.7. Megrendelő köteles továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Étv.”) 43. 5-ában foglalt építtetői kötelezettségeknek eleget
6. MŰSZAKI ELLENŐR
6.1. A Műszaki ellenőr teljes körúen gyakorolhatja a Szerződésben számára méghatározott, vagy azokból szükségszerűen következő hatáskört.- A Műszaki ellenőr hatásköréről a Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót.
6.2. Amennyiben a Műszaki ellenőr véleménye szerint valamely szükséghelyzet veszélyezteti az életet, testi épséget, tulajdon biztonságát, a Műszaki ellenőr jogosult — anélkül, hogy felmentené a Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége alól — utasítani a Vállalkozót minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely, a Műszaki ellenőr véleménye szerint szükséges lehet a kockázat elhárítására vagy csökkentésére. A Vállalkozó köteles soron kívül teljesíteni — Megrendelői előzetes tájékoztatással, de jóváhagyás hiányában IS — a Műszaki ellenőr bármely ilyen utasítását.
6.3. Műszaki ellenőr a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Vállalkozót mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól.
6.4. A Műszaki ellenőr feladata és hatásköre a szerződéses feladat megvalósításának összehangolása/koordinálása. Ennek során jogosult és köteles a Vállalkozóval történő
"együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának folyamatos ellenőrzésére, ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése során köteles együttműködni,
6.5. A Műszaki ellenőr az utasításait írásban köteles kiadni, kivéve, ha az utasítás írásba foglalása miatti késedelem személyi vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár. Az utasítást ilyen
esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban.
7. MUNKATERÜLET
7.1. Vállalkozó feladata a Munka megkezdését .megelózóen, illetve a Munka elvégzése alatt a szükséges tájékoztatási feladatok teljesítése, illetőleg a Megrendelő részére az ehhez szükséges
információk határidőben történő megadása.
7.2. Vállalkozó köteles kettő (2) db min, -100x150 cm-es tájékoztató táblát kihelyezni az építés Munkaterületén, amelynek helyét Megrendelő határozza meg. A táblára kerülő információt Megrendelő nyomdakész formában átadja Vállalkozónak, azonban annak nyomtatása, a táblán elhelyezése, a tábla kihelyezése, illetve a műszaki-átadás-átvétel lezárulta után annak elbontása Vállalkozó feladata.
7.3. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. Az átadás időpontját a Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott E-építési naplóban kell rögzíteni. Megrendelő a Munkaterületet legkésőbb a Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított tizenöt (15) napon belül átadja Vállalkozó részére, azonban Vállalkozó kérésére a Munkáterület átadására ennél korábbi időpontban is sor kerülhet. Vállalkozó köteles — amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott rész munkaterület átvételére is. A munka megkezdésére kizárólag a . munkakezdési hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor, amelynek beszerzése Vállalkozó feladata.
7.4. Vállalkozó részére a Munkaterületet Megrendelő biztosítja, A felvonulási területek, anyagnyeró helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata.
6
7.5. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterületen történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok óráséról.
7.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta.
8. VÁLLALKOZÓI DÍJ
8.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az elvégzend6 feladat építési hatósági engedély köteles, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: „Áfa tv.” ) 142. 5-a szerint, úgynevezett „fordított adózás szabálya" szerint történik.
Ennek megfelelően a Vállalkozó a vállalkozói díjról (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”) általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegú számlát állít ki. A Vállalkozói díjat terhelő általános forgalmi adó Áfa tv. szerinti rendezése a fenti rendelkezése alapján a Megrendelőt
8.2. Vállalkozó, a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó, a Szerződés
9.3. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás") alapján
állít ki és azzal együtt nyújt be Műszaki ellenőr részére.
8.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerú, Megrendelő által igazolt teljesítését
követően, a Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 71.129.000 , -Ft azaz nettó hetvenegymillió-százhuszonkilencezer forint
összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
8.4. A Vállalkozói díj magában foglalja a Dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.
8.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerú teljesítéséért fizetett egyösszegú átalányár, amely tartalmaz minden a Szerződés szerint elvégzendó Munka, mint eredmény szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerültköltséget, kiadást, ennek
keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket, így különösen:
a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, elóírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit, elóírt tartalmú és határidejú garanciák nyújtásának és fenntartásának költségeit, több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek, anyagbeszerzési költségek,
szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, bér és járulékai,
valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei, a szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek,
szabadalmi és licencia költségek, szerződés szerinti fenntartási költségek, jótállási, szavatossági költségek, helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, a kivitelezéshez szükséges
— a Megrendelő által nem biztosított — hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek
megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (pl. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, burkolatbontási, stb.) kapcsolatos költségek,
napi jelentésekelkészítése a Budapest Közút Zrt. Műszaki Nyilvántartási és Ellenőrzési
Osztály
részére, a kötelező- közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges példányszámban való másolásának költségét, az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési,
valamint minősítési költségek, harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség- ellenőrzés, geodéziai ellenőrzés) költségei, a szükséges fordítási költségek, eljárási,
tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek, tervezői művezetés költségei, hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket, a felvonulási 'költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait (közlekedési terület nem közlekedési célú
igénybevétele), a felvonulási terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét, a Munkaterületen lévő geodéziai jelek
védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges helyreállítási költségét, a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségeket, a szállító -utal« karbantartási, helyreállítási költségeit,
minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld.: licencdíj, időjárási körülmények miatti többletköltségek, stb.),
Munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket, meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket, banki
költséget,
Munkavállalók valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatok, az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körú teljesítéséhez, a létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési engedélyeinek beszerzéséhez szükséges és előírt munka járulékos költsége és díja, bármely azi előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló
tervekben, a Dokumentációban, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendók/'munkák költségei, a 191/2009 Korm. rend. 3. 5 (5) bekezdés szerinti költségeket.
A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel megvalósításához szükséges feltételt (beépítend6 anyagok árát, munkadíjat, gépek, berendezések használatát, földmunkát,
feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját, geodézia, vizsgálatok és minősítések díjai stb.). Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint — a Ptk. 6:123. S-a szerinti - kivitelezéshez
szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.
8.6. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. 5 (1) bekezdésére tekintettel Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 5 (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a továbbiakban: „Pótmunka”) ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. S (1) bekeždése szerinti többletmunka (a továbbiakban: „TöbbIetmunka”) ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésénekidópontjában nem volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve hogy a költség jellege olyan, hogy arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított.
8
8.7. A fentieken túl, a műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben nem szereplő, ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként létrejött létesítmény — útszakasz - rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, Illetőleg szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba. A Szerződés módosítása hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva történhet a Kbt. 141. S-a alapján.
8.8. A Vállalkozó az általa megádott átalányárat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt.
9. FIZETÉSI FELTÉTELEK
9.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Xxxxx megvalósításának pénzügyi fedezete teljes mértékben rendelkezésre áll.
9.2. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben foglaltaknak megfelelóen kiállítött számlák ellenében jogosult.. A Megrendelő a Munkák elvégzését három
Fizetési ütemezés | Esedékessége | Számla összege |
számlázási | tételes felmérés (a továbbiakban: felmérés”) alapján elért 30 %-os műszaki előrehaladás elkészültét követően a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén | legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg |
1. ütem | ||
számlázási | felmérés alapján elért 60 %-os műszaki előrehaladás elkészültét követően a Megrendelő. által igazolt teljesítés esetén | legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 30 96-ának megfelelő összeg |
2. ütem | ||
számlázási | felmérés alapján elért 100 %-os műszaki előrehaladás elkészültét és sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén | legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 40 %-ának megfelelő összeg |
3. ütem |
(3) teljesítési ütemben számolja el. A fentiek értelmében a Vállalkozó, valamint adott esetben a teljesítésbe a Kbt. 138. Sa alapján bevont valamennyi alvállalkozó alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:
9.3. A számlák kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által — felmérés
alapján - leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítés igazolás alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135. 5 (1) és (2) bekezdésének betartása mellett. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. 5 (1) bekezdése alapján, annak betartásával a teljesítés megtagadásáról
nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése — olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős — nem szerződésszerú. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenórzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt.
138. 5 (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vett részt, és az alvállalkozói tejesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. ( (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
9,4. A Teljesítésigazolás a számlák kötelező melléklete, tekintettel arra, hogy Megrendelő a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító, a „P+R parkolók előkészítése és kivitelezése” elnevezésú Megvalósítási Megállapodás szerint köteles a továbbszámlázás keretében a kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a Szerződés teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolást is. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (különösen: Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás száma).
9.5. Az egyes számlákban kizárólag a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás. hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Műszaki ellenőr szükségesnek-tart az ilyen számlák igazolásához.
9.6. Megrendelő a 9.3. pont szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót - a Vállalkozói díjat a Kbt. 135. 5 (3) bekezdés folytán alkalmazandó Ptk. 6:130. 5 (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó részére a Vállalkozó 12010453-01'028215-00100004 számú bankszámlájára történő banki átutalással, a számla kéihezvételétől számított harminc (30) napon belül, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „322/2015. (X.30.) Korm. rendelet”) foglaltakra is. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett, változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Megrendelő — amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. 5 (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti meg a Vállalkozói díjat:
a) Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy mekkora összegre jogosult a Vállalkozói díjból;
b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik (a Szerződés 5. számú melléklete, a továbbiakban: „5, számú melléklet”), hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. S szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből.
c) Megrendelő felhívja a Vállalkozót, valamint a Szerződés 9.6. b) pontja szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. S-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc (30) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozónak és alvállalkozónak;
e) a Szerződés 9.6.d) pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben a Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában K az. együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. 5 (3) bekezdése szerint visszatartja.
9.7. A Teljesítés igazolás kiadását követően a Vállalkozó, illetve a Szerződés 9.6. pontjában megjelölt esetben az alvállalkozók tizenöt (15) napon belül jogosultak számlát benyújtani a Megrendelő részére. A számlán fel kell tüntetni a Szerződés azonosító számát.
9.8. Vállalkozó köteles számláit a Megrendelő nevére (BKIK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u, 19 - 21.)) kiállítani és mellékletekkel együtt benyújtani három (3) példányban a Megrendelő részére.
9.9. A Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult átruházni (a továbbiakban:
Engedményezés”).
9.10. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott Számlával kapcsolatosan, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a Vállalkozóhoz; és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljes körúen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra
került.
9.11. Felek rögzítik, hogy a Szerződés az Art. 36/A. S-ának értelmében közbeszerzés• közvetlen megvalósításáhoż kapcsolódó Szerződésnek minősül, amelyre tekintettel a Vállalkozó vállalja, hogy
valamennyi, a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás hiányára
vonatkozó együttes, eredeti adó igazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: »NAV”) köztartozásmentes adózói adatbázisában. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Art. 36/A 5-ában foglalt előírások érvényesülését az alvállalkozóival szemben js biztosítani fogja.
9.12. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. 5 szerinti kamat és költségátalány felszámítására jogosult.
10. ELŐLEG
10.1. Vállalkozó a Kbt. 135. 5 (7) bekezdéše szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Elóleg”) kifizetését a Szerződésbe foglalt — tartalékkeret és ÁFA nélkül számított — teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %- ának, amelyet a Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. 5 (1) bekezdése értelmében legkésőbb a Munkaterület igazolt átadását követő tizenöt (15) napon belül köteles kifizetni Vállalkozó
részére. Abban az esetben, ha a Megrendelő által biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a Vállalkozó' által benyújtott utolsó számlában kerül sor, az abból történő levonás révén.
10.2. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérót legkésőbb a Munkaterület átadását megelőző nyolc (8) napon belül benyújtsa a Megrendelő rezére.
10.3. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a
Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az Előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie.
Ili TARTALÉKKERET
11.1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. 5-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban:
„Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj tíz (10) %-ában, vagyis nettó 7.112.900,Ft
+ ÁFA, azaz nettó hárommillió-ötszázötvenhatezer-négyszázhatvan forint plusz Általános Forgalmi Adó összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.
11.2. A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 20. (3) bekezdése alapján a Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz -szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, az alábbi feltételek mellett:
A Vállalkozó a Műszaki ellenőrnél kezdeményezheti írásban a Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét, dokumentumokkal alátámasztva. A Műszaki ellenőr- a Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igénnyel kapcsolatos álláspontját és javaslatát, annak írásbeli igazolt kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles közölni a Megrendelővel, amennyiben az igény annak valamennyi alátámasztó dokumentumával együtt Vállalkozó részéről
maradéktalanul benyújtásra került. A Műszaki ellenőr írásbeli indokolással ellátott javaslata alapján a Megrendelő dönt, amely döntést írásban közöl a Vállalkozóval.
A Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható és a Pótmunka a Szerződés 8.6. pontjában foglaltak szerint finanszírozható a Tartalékkeret terhére; amelyek elszámolására tételes felmérés alapján kerül sor
A Műszaki ellenőr írásbeli javaslatában köteles ismertetni Megrendelővel azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint megalapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét.
A Műszaki ellenőr írásbeli javaslatában azt is köteles alátámásztani, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A kivitelezési munka / a felmerült Pótmunka ellenértékének meghatározása / megállapítása a Megrendelő által kiadott és á Vállalkozó által beárazott költségvetésben szereplő árak vagy
egységárak felhasználásával történik, amennyiben az élvégzett munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a beárazott költségvetésben foglalt tétel szerinti munka műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapján a Műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen az irányadó.
Ha a beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amelyek alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendó munkára, illetve egyéb ezen pont alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a Vállalkozó által készített egységárelemzés alapján a Műszaki ellenőr szükség szerint árszakértő bevonásával - állapítja meg az alkalmazandó árat.
Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásbeli döntést hoz, amelyben ismerteti a felhasználási feltételek fennállásának indokait.
Amennyiben a kivitelezési munka elválasztható a Szerződéstől, mint alapszerzódéstól, csak különösen indokolt, feltétlenül szükséges esetben engedélyezhető az igénybevétel.
Ha a Tartalékkeret a felmerült munkák költségeire nem használható fel vagy arra már nem ad fedezetet, a Felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű feltételei fennállnak.
11.3. Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy az érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza,. a Vállalkozó a változtatás elrendelésétól függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel együtt viseli a változtatás valamennyi következményéért a felelősséget.
11.4. A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret felhasználásának lehetšéges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 20. 5 (4) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.
12. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
12.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés”) során a Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére, továbbá javasol egy időpontot. Vállalkozó a teljesítés időpontjáról legalább 8
nappal megelőzóen, a Vállalkozó arra. jogosult képviselője által aláírt készre jelentő levél megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka Válfalkozó általi Készre jelentését követően, a Megrendelő egyetértésével a Műszaki Ellenőr tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás
időpontját,
12.2. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete sżerint kell megkezdeni és a 191/2009. Korm. rend.•, valamint a Ptk. 6:247. 5-a szerint kell eljárni a Szerződés 12.9. pontjában foglalt eltéréssel. A Műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
12.3. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó általi készre jelentést a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő elfogadta és Vállalkozó az átadási dokumentációt (a továbbiakban:
„Átadási dokumentáció”) a Műszaki Ellenőr részére a Készre jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta.
12.4. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:
a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos engedélyeket/tanúsítványokat; a nem szabványosított beépített anyagok műbizonyfatait; gyártói teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezői és Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatokat; hulladék lerakói
nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott
Mintavételi és Minősítési Terv szerint; minőségvizsgálati jegyzőkönyveket; digitalizált formátumú Megvalósulási Tervet a Budapest Közút Zrt. Műszaki Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály által előírt formában; aláírt tulajdonosi-, kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervet és valamennyi, a kivitelezés során keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzájárulások, levelezések,
egyeztetési jegyzőkönyvek, stb.) elektronikus másolatban. közvilágítás módosítása esetében fénymérési jegyzőkönyveket közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket magvalósulási tervek építési napló másolata
12.5. Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Műszaki ellenőrrel az Átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az Átadási dokumentáció elfogadásának feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a Műszaki leírás szerint és a Műszaki ellenőr által elfogadottan, valamint a Munkák kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása.
12.6. A Műszaki ellenőrnek az átvételt követő 3 munkanapon belül meg kell határoznia az Átadási dokumentáció szükséges kiegészítéseit.
12.7. Amennyiben a Műszaki ellenőr indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási dokumentáció olyan hiányos, hogy azt teljes körúre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, úgy azt a Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és 'a Megrendelőt.
12.8. Megrendelő és a Műszaki ellenőr a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni.
jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az esetleges átvétel megtagadásának indokait.
12.9. Megrendelő kizárólag hiba és hiánymentes Munka átvételére köteles.
12.10.VáIIalkozó köteles a Megrendelővel és Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitúzött határidőre, saját költségére elvégezni.
12. 11.Ha a'Vállalkozó a 12.8. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását akadályozó hiba és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére,-a kitúzött póthatáridőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbért követelni. Amennyiben a Vállalkozó a 12.8.
pontban felvett hiba és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitúzött póthatáridóre nem Végzi el, úgy. Megrendelő jogosult a Kbt. 134.5 (3) bekezdése alapján biztosíték terhére az adott hibás munkarészre eső költségvetési összeget és annak kijavításának/pótlásának költségét lehívni.
12.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződéssžerúnek, ha Vállalkozó a 12.2. pontban meghatározott Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv által igazoltan a Szerződésben meghatározott Munkát a felhívásban, a Dokumentációban az Ajánlatban, továbbá a Szerződésben rögzített mennyiségben, minőségben a Szerződésben meghatározott teljesítési helyen és teljesítési határidőn belül teljesíti, valamint a végleges Átadási dokumentációt — a Műszaki ellenőr részére hat (6) példányban papíron és öt
(5) példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD) átadta.
13.KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS
13.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, az Ajánlati felhívásában, a Dokumentációban az:Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak.
13.2, Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát-is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a teljes nettó Vállalkozói díj 0,5 94-nak megfelelő kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói,díj 20 %-át. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a negyven (40) napot, Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával ' a Szerződéstől — mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállni (amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését), vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 13.4 pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
13.3. Olyan -mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős a jótállási kötelezettségén túl, Megrendelő választása szerint szavatossággal vagy kötbérrel, illetve kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke - amennyiben Megrendelő nem él a szavatossági jogaival - a Megrendelő általi kijavítás esetén naponta a teljes nettó Vállalkozói díj 0,5 0/o-a a hiba felfedezésétől annak kiküszöböléséig terjedő időre. A hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-át. A Megrendelő választása szerintélhet a
szavatossági, vagy a hibás teljesítési kötbér iránti igénnyel.
13.4. Amennyiben a teljesítés — olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó Vállálkozói díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, és Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől — mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül — elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
13.5. A' kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb. igények érvényesítésének lehetőségét.
13.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkožattal gyakorolhatja. Az' elállás, vagy felmondás l a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
13.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerüló késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegéből — Kbt. rendelkezéseinek betartása mellett — visszatartani. Arra az esetre, amennyiben a kötbér összeg visszatartására Megrendelő nem jogosult, illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése-esetére, Xxxxx megállapodnak abban, hogy a kötbér megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes.
13.8. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása érdekében, köteles á Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési biztosíték”) nyújtani Megrendelő részére a Kbt. 134. 5 (4) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével. A Teljesítési biztosíték nyújtására vonatkozó szabályokat a Szerződés 13.9. pontja tartalmazza.
13.9. A Teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 134. 5 (2) bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret nélkül számított• teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-a, amelyet a Vállalkozó a Kbt. 134. 5 (6) bekezdésének
a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel teljesít. A Teljesítési biztosítéknak a Szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjáig kell érvényben lennie. A Teljesítési. biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstól számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető.
13.10.A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a Vá Ilalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.
13.11.Vállalkozó a Kbt. 134. 5 (4) bekezdés alapján köteles a teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a jótállási idó leteltének időpontjáig fennálló hatállyal.
13.12.A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134. 5 (3) bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás öt (5) %- a.
13.13.A Hibás teljesítéssel kapcšolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. 5 (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstól számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető.
13.14. Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz eleget.
13.15.VáIIalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres Műszaki átadás átvételi eljárás lezárášának időpontjától számítva kilencvenhat (96) hónap teljes körú jótállást
vállal. Megrendelő a jótállási idó alatt felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) napon belül a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni
és erről, valamint a kijavítás várható befejezésérő értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit Vállalkozó kötetes viselni.
13.16.VállaIkozó a jótállási kötelezettségein túlmen6en alá van vetve a „kötelező alkalmassági idó"-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a ÉVM-lpM-
KMMÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.
13.17.VállaIkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységre kiterjedó, legalább 50.000.000,- Ft/év, azaz ötvenmillió forint/év, továbbá 20,0000000,- Ft/kár, azaz húszmillió forint/káresemény összegü építési tevékenységre irányuló, „Contractor's All Risks” típusú,
érvényes szakmai felelősségbižtosításs-al rendélkezni. A felelősségbiztosítást igazoló kötvény(ek)
-másolata a Szerződés '2. számú mellékletét képezi(k) (a továbbiakban: „2. sz. melléklet”),
13.18.VállaIkožó köteles a Szerződés 13.17. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább a Szerződés hatálybalépésének napjától, a szerződésszerú teljesítés Megrendelő általi elismerésétől azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárósát követő Teljesítésigazolás kiállításától számított hatvan (60) napig fenntartani.
13. 19.VálIalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 13.17. pontjában megjelöit felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő félelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra.
A fedezetnek a Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetónek kell lennie a következményi kátok megtérítésére is.
13.20.A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozónak legkésőbb a Szerződéskötés időpontjára kell megkötnie. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
13.21 Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy-a Vállalkozó erről a biztosítót, valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A
kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.
13.22.Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy ' köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.
14.TlTOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK
14.1. A Felek rögzítik éš tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, a BKK adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, a Szerződéssel, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte a Ptk. 2:47.5 (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés telješítése céljából használhatja fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek
megfelelóen a Vállalkozó a Szerződés, valamint az annak teljesítése során létrejött tervek! dokumentumok, és Xxxxx vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem folytathat. A
titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat.
14.2. Vállalkozó, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő, minden Titkot szigorúan megtart, és a másik Fét előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.
14,3. Vállalkozó, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő, köteles gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Xxxxxxxxx kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.
14.4. Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén. a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelőt, és a 14.3. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség.
14.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A.jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó. hátrányok
elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek — az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl — a Vállalkozót -terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Xxxxx megőrzése és megóriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést.
14.6. Válfalkozó a Szerződés időtartama alatt csaka Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely . nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.
14.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. 5-a alapján a Szerződés adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.
14.8, A Szerződést, a Kbt. 138. (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó tudomásul veszi és kötelező érvénnyel elfogadja, hogy alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát (Kbt. 138. 5 (1) .bekezdés), továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további' közreműködőt (Kbt. 138.5 (5) bekezdés).
A Kbt, 143. 5-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerłnt — a Szerződéstől ellállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. 5-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. ś-ban foglaltaknak.
14.9. Vállalkozó azalkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. S (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó a Szerződés 3. számú (a továbbiakban: sz. melléklet”) mellékletében megjelölt (az ajánlatában bemutatott) szervezet, szakemberek igénybevételére jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is),. ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138.5 (2) bekezdés).
14.10. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely a Szerződés megkötésekor már ismerten részt vesz a Szerződés teljesítésében, és — ha a megelőző közbeszerzésí eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg — a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatban bemutatott, illetve legkésőbb a Szerződés megkötésének , időpontjában bejelentett alvállalkozók megnevezését, továbbá Vállalkozó nyilatkozatát az alvállalkozóival szemben fenn nem álló kizáró okok tekintetében, a jelen Szerződés 4. számú melléklete (a továbbiakban: „4. sz. melléklet") tartalmazza. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének.
alatt köteles az ajánlatkérónek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót
ëlózetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. 5 (3) bekezdés).
14.11.VáIIalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó, szakember nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.
14.12.Figyelemmel a Kbt. 141. 5 (4) bekezdésben foglaltakra, Felek e helyen rögzítik, hogy a Szerződés
3. sz. mellékletében, valamint 4. sz. mellékletében bekövetkezó változás olyan módosulásnak minősül, amely nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a szerződés módosításáról külön hirdetmény feladásának szükségességét (Kbt. 141.
(7) bekezdés).
15. ( A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE
15.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Xxxxx közös megegyezése alapján kizárólag a Kbt. 141. 5 által .meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. 5 (1) bekezdés
a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződéšt felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetben a Kbt. 141. S alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
15.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon — ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül- 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amély tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
15.3. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződéssżerd pénzbeli ellenértékére jogosult.
15.4. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátárnasztó tények megjelölését, a vonatkożó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen
okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptk ban meghatározott keretek között egymással elszámotni.
15.5. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követőén a teljesítésig a Szerződést felmondhatja.
15.6. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attól elállni, ha a c szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. 5 (2) bekezdés).
15.7. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerúen elvégzett munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére.
15.8. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.
16.KAPCSOLATTARTÁS
16.1. Xxxxx által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Megrendelő részéről:
Név: Xxxxxxx Xxxxxx
Fax: x00 00 000 0000 E-mail cím: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx Megrendelő Műszaki ellenőre: Név: Xxxxxxx Xxxxx Telefon: 0000-000-0000 Fax: 00-0-000-0000 E-mail cím: Vállalkozó részéről: Név: Xxxxxxxx Xxxx Telefon: x00-00-000-0000 Fax: x00-00-000-000 |
Telefon: oo 00 00 000 0000
NÜJ szám: 143747327
Vállalkozó Műszaki vezetője:
Név: Xxxx Xxxxx
Telefon: x00-00-000-00-00
Fax: x00-00-000-000
E-mail cím: xxxx.xxx@xxxxxxx.xx NÜJ szám: 945387909
16.2. Félek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyébén
bekövetkezó változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik.
16.3. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős.
17.vłs MAIOR
17.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.
17.2. „Vis maior" alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb- munkahelyi
zavargások, hadüzenettel ihdított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, robbantások, valamint egyéb hasonló) előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
17.3. Ha az egyik Fél „vis maior" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
17.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy.olyan vis maiör körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények
jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását' Ha a Megrendelő írásban másképp nem
rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
18.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., Építésügyi Kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet valamint a vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak.
18.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az egyeztetés a
vitás kérdés mindkét fél általi tudomásszerzésétól számított 30 napon belül nem kerül rendezésre, egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény szabályai_szerint.
18.3. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.
18.4. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői; szabadalmi, iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ' ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.
18.5. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.
18.6. Megrendelő a Kbt. 136. 5 (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetóvé kell tennie éš köteles a Kbt. 143. 5 (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
18.7. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. 5 (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.
A Szerződés egymással' megegyez6 — huszonkettő (22) számozott oldalból és öt (5) mellékletből álló
— három (3) eredeti példányban készült, amelyből két (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkożót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
BIKK Budapesti Közlekedési Központ JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Szerződés mellékletei:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
3. számú melléklet: Teljesítésbë bevont szervezet, sżakemberek
4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában
5. számú melléklet: Nyilatkozat-minta az alvállalkozói teljesítésről
5. számú melléklet NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓI KIFIZETÉSEK VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott
képviselőjeként jelen vonatkozásában, mint Vállalkozó n y i l a t k o z om, a hogy a Szerződés teljesítéséhez a Kbt.
138. alapján az alábbi Alvállalkozót vettem igénybe a teljesítéshez:
24
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó címe/székhelye:
Alvállalkozó bankszámlaszáma:
Alvállalkozó képviselője:
Teljesítés aránya/ Teljesített munkák:
Alvállalkozó részesedése az adott részteljesítésre Szerződés 9.2. pontja - eső Vállalkozói díjból: nettó .. Ft, azaz nettó . . . . . . . .
Tudomásul veszem továbbá, hogy Megrendelő a Kbt. 135 (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozó által, az adott részteljesítés vonatkozásában benyújtott számlájában érvényesítendő Vállalkozói díj fentiek szerinti Alvállalkozónak járó részét közvetlenül Alvállalkozó .......banknál vezetett .... ..... . .. . . . . . számú bankszámlájára átutalással telj esíti.
(cégszerű aláírás)
Kelt: . . év . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hónap . . napján
A Nyilatkozat tartalmát elfogadom:
Kelt: . hónap . . napján
Alvállalkozó (cégszerű aláírás)
vavia futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató kft. VESZPRÉMI IRODA
8200 Veszprém, Budapest u.a. 111/84. Tel.: 88/784-747, Fax: 88/784-592, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Műszaki leírás
Budapest,
Hűvösvölgyi úti P+R parkoló átépítése és bővítése
KIVITELI TERV SZINTÚ ENEGDÉLYEZÉSI TERV
1. Előzmények,a tervezési feladat leírása
Tervezői nyilatkozat
Mellékletek
1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA
A,BKK Zit. 2014 márciusában bízta meg a Via Futura Kft-t a Hűvösvölgyi úti P+R parkoló átépítése és bővítése kiviteli terv szintú engedélyezési terveinek elkészítésével.
Jelen dokumentáció az útépítési, vízelvezetési, forgalomtechnikai és ideiglenes forgalomterelési munkarészeket tartalmazza.
A tervezés tárgyát képezi a konkrét úttervezési feladatok mellett a közvetlenül összefüggő forgalomtechnikai, víztelenítési, tervek elkészítése valamint a szükséges engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások beszerzése.
A tervezés alapját képezte az előkészítő munkák keretében elvégzett geodéziai felmérés és helyszíni szemle.
A - tervezés során a szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, a megbízó képviselőivel lefolytattuk.
2. MEGLÉVÓ ÁLLAPOT
A meglévő állapotot a 12. számú rajz (Meglévő állapot) mutatja be.
A tervezési területet régen autóbusz fordulóként használták, jelenleg a területen egy díjmentes, aszfalt burkolatú, felfestés nélküli; körÜIbelüI 50 férőhelyes parkoló található.
A parkoló jelenleg kétirányú, mindkét végén lévő kijárattal a Hűvösvölgyi útra. A Hűvösvölgyi út és a parkoló között semmilyen elválasztás nincs, sem szegély, sem felfestés. Mindösszesen két sziget jelzi az úttest szélét, illetve az azok között parkoló autók.
A meglévő aszfalt burkolat minősége nem megfelelő, több helyen repedések láthatóak, valamint a nagy részén kátyúk szabdalják a felületet.
A parkoló végén egy BKV tulajdonában lévő épület található, valamint a rézsú alján egy másik, a szomszédos ingatlanról átlógó, romos épület.
3, TERVEZÉSI OSZTÁLYOK, MŰSZAKI PARAMÉTEREK
A terveket az érvényben lévő előírásoknak megfelelően készítettük el. A tervezési műszaki jellemzőket a Közutak tervezésére vonatkozó e-.UT 03.01.11 számú, az Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló
létesítmények útcsatlakozására vonatkozó e-UT 03.02.21 számú, az Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítésére vonatkozó Ce-UT 06.03.13 számú, a Közutak víztelenítésének tervezésére vonatkozó e-UT 03.07.12 számú, a Szintbeni közúti csomópontok tervezésére vonatkozó e-UT 03.03.21 számú, a Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezésére vonatkozó e-UT 06.03.12 számú, az Útépítési beton burkolatalapok tervezésére vonatkozó e-UT
06.03.33 számú, az Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegeire vonatkozó e-UT 06.03.52 számú, az Utak és autopályák létesítésének általános geotechnikai
szabályaita vonatkozó e-UT 06.02.11 számú, a Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezetére vonatkozó e-UT 06.03.11 számú, és az Utak üzemeltetése és fenntartása útügyi műszaki előírásoknak megfele16en határoztuk meg. Továbbá a 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben foglaltak is betartásra kerültek. A tervezés során elóírt és alkalmazott paramétereket a következő táblázat összesíti.
Hűvösvölgyi út
Tervezési paraméterek | Előírt | Alkalmazott |
Ut osztályba sorolása | B.IV. (belterületi II. rendú főút) | |
Környezeti körülmény | c. | |
Tervezési sebesség | 50 km/h | |
4.. VÍZSZINTES És MAGASSÁGI VONALVEZETÉS
Helyszínrajzi vonalvezetés
A helyszínrajzi kialakítást a 3. számú rajz (Útépítési helyszínrajz) mutatja be.
A cél a meglévő parkoló átépítése és bővítése, és egy jelenleg díjmentes, a későbbiekben sorompóval ellátott, fizetős parkolási rendszer kialakítása térfigyeléssel együtt.
A Fervezett parkoló útja kétirányú, a terület kihasználása érdekében közös a bejárata a kijárattal. -A Budapest felőli kijárat megszúnik.
A tervezett térkóburkolatú parkolók elválasztását eltérő (piros) színú térkóvel kell megoldani.
A gyalogosforgalom lebonyolítása a Hűvösvölgyi út és a parkoló között, új járda kialakításával. A járdák esetében az akadálymentesítésról - szegélysüllyesztésr61 — minden esetben gondoskodni kell, és a gyalogjárda burkolatát 5%-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni.
Meglévő parkolóhelyek száma | db |
Tervezett parkolóhelyek száma | 80 db |
Magassági vonalvezetés
A tervezési szakaszon a parkolóút magassági kialakítása 2,5 %-kal, illetve a Hűvösvölgyi útra
merőleges parkolóktól 4,00 Oh-kal esik az Ördög-árok irányában. A nagy szintkülönbség miatt a vízfolyásnál Iévó,. NI hajlású rézsú helyett egy 1:2 hajlású rézsú kerül kialakításra, a parkoló teljes
szélességében. Mivel oldalirányban az ingatlanhatárokat jelentősen megközelíti a tervezett parkoló burkolatszéle, így mindkét oldalon támfal építése szükséges.
5. KERESZTMETSZETI KIALAKfTÁS
A keresztmetszeti kialakításokat a következő táblázatok és a Mintakeresztszelvények, részlettervek foglalják össze:
Parkolóút
Tervezett forgalmi sávok száma | |
Tervezett forgalmi sáv | 3,00 m |
Tervezett burkolat | 6,00 m |
Oldaleséš | egyoldali 2,00% |
Szegély | A parkolók mellett kétöldali süllyesztett szegély, parkolók 'és járda csatlakozása esetén kiemelt sze él |
Merőleges parkoló állások
Parkoló szélessége | 2,30 m (2,50 m a rézsűnél) |
Parkoló hossza | Középen 4,50 m, a támfalaknál 5,00 m |
Oldalesés | |
Szegély | a parkolóút mellett süllyeszett szegély a parkoló többi oldalán kiemelt sze él |
Párhuzamos parkolóállások (Hűvösvölgyi út)
Parkoló szélessége | 2,40 m |
Parkoló hossza | nem felfestett |
Oldalesés | jelenlegi, "2,00 % |
Szegély | a parkoló mellett meglévő, me maradó kiemelt sze él |
Ferde parkolóállások (Hűvösvölgyi út)
Parkoló szélessége | 2,50 m |
Parkoló hossza | |
Oldalesés | jelenlegi, N2,oo 0/0 |
Szegély | a parkoló mellett meglévő, me maradó kiemelt sze él |
A keresztmetszetek kialakítása az e-UT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelő.
6. FÖLDMUNKA És FÖLDMÚ
A földmű kialakítására vonatkozó előírásokat a következőkben foglaljuk össze.
o Előzetes tervezői egyeztetés alapján a pályaszerkezet alatti földmútükrön E2ž85 MN/m2 teherbírási modulust kell biztosítani.
o A pályaszerkezetek alatti földmúvet geotechnikai szempontból az alábbiak szerint kell megépíteni:
o A régi pályaszerkezetek etbontása
A régi pályaszerkezetek alatti' ágyazatok kiemelése a tervezett pályaszint alatti 0,60-0,65 m mélységig
A kiemelés után a termett réteg (homok, kavicsos homok) tömörítése a tükör profilba hozásával, Trpž95 0/o, E2ž60 MN/m 2 keresztirányú lejtés 2,5 % (Ha a teherbírás a termett rétegen nem biztosítható eltérő talaj, -vagy egyéb feltöltés miatt (belterületen gyakori), akkor a talaj felső '"15 cm vastagságát stabilizálni kell)
7. PÁLYASZERKEZETEK
A tervezett utak pályaszerkezetét az e-UT 06.03.13 számú Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek
méretezése és megerősítése címú útügyi múszaki előírás, az e-UT 05.02.11 számú Utépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) címü útügyi műszaki előírás, és a 9. sz. Tervezési Utmutató szerint történt.
A parkolóutak pályaszerkezetét „B” forgalmi terhelési osztálynak megfele16en méreteztük.
Parkolóút:
3,5 cm AC 11 kopó kopóréteg
4,0 cm AC 11 kötő kötóréteg
20,0 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg 20,0 cm homokos kavics javítóréteg
- Altalaj eltakarása előtt E2»40 MN/m2
Merőleges parkolók:
8,0 cm térkáburkolat
3,0 cm bitumenes kiegyenlítő zúzalék 15,0 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg
20,0 cm homokos. kavics fagyvédó- és javítóréteg - Altalaj eltakarása előtt Trqz93%, E2»40 MN/m2
Tervezett járda:
3,0 cm MA 4 kopó
- 15,0 cm C12/15-32-F1 járda betonalap
15,0 cm homokos kavics fagyvéd6- és javítóréteg (Trq-96%, E2»50 MN/m2)
- Altalaj eltakarása előtt Trq-93%,- E2»40 MN./m2 Teljes pályaszerkezet-csere: „D” forgalmi terhelési osztály
4,0 cm AC 11 (F) kopó kopóréteg
7,0 cm AC 22 (F) kötő kötóréteg 7,0 cm AC 22 (F) alap alapréteg
20,0 cm Ckt cementstabilizációs alapréteg
20,0 cm homokos kavics fagyvéd6- és javítóréteg (Trqz96 0/o, E2*O MN/m2) Altalaj eltakarása előtt Trq-93%, E2»40 MN/m2
Kopórétegcsere:
4,0 cm AC 11 (F) kopó kopóréteg cm marás
Kapubehajtó:
cm MA 8 kopó
15,0 cm C12/15-32-F1 járda betonalap
15,0 cm homokos kavics fagyvédó- és javítóréteg (Trq-96%, E2*O MN/m2)
A hidraulikus alapréteget feszültségmentesíteni kell.
Soványbeton alapréteg feszültségmentesítése
A reflexiós repedések áttükröz6désének késletetése érdekében a 100 mm vastagságú soványbeton alapréteget - az irányított repedésképzés érdekében — keresztirányban, 3 m-enként, Kraft-olással vagy vágással kell hézagolni (vakhézagok), valamint az építést követően legkésőbb 3-4 nappal hengerléssel kell repeszteni. A hézagokat ki kell önteni.
A hidraulikus kötőanyagú burkolatalapra a burkolat építését csak az alap kellő szilárdságának elérése a technológiában előírt időtartam, leghamarabb 7 nap elteltével lehet megkezdeni. A burkolatalapot utókezelni (nedvesen tartani) szükséges.
A stabilizációs alapréteg 7 napos eltakarása előtti teherbírása E2—270 MN/m2 értéket ki kell elégítse. A repedések megnyílását csökkentëni lehet mikrorepesztéssel, a már merev, de még friss rétegben súrú repedéshálózatot hoznak létre. Mikrorepesztésnél a merevvé vált, de még nem túl szilárd
alapréteget nagytömegú és alkalmas frekvenciájú vibrohengerrel vibrálják. A vibrohenger többszöri járatásával mikro-méret szélességü repedéshálózatot hoznak létre. A vibrohengerjáratok
megkezdégének időpontját előzetes kísérletekkel kell meghatározni.
A tervezési szakaszok végénél a meglévő burkolathbz való' csatlakozást szintbe marással kell megoldani, és aszfalt szalagot kell beépíteni.
A kopóréteg szőnyegezése előtt a közmúszerelvényeket szintbe kell állítani.
A munkálatok végežtével a felhagyott építési törmeléket el kell szállítani, a területet meg kell tisztítani. Az ideiglenes védelmeket el kell bontani.
Az aszfalt burkolatot úgy kell megépíteni, hogy legalább 5 évig fenntartási tevékenységet ne kelljen végezni.
Javítóréteg
A földmú felszínén eltakarás előtt a talaj teherbírási modulusa legalább
legyen.
szegélyépítések
A szegélyeket betongerendába kell helyezni (MSZ 4798-1:2004 szerint C16 8-16/KK Vz2). Az útcsatlakozások lekerekító íveiben dupla méretú szegélymegtámasztó gerendát kell építeni. A
betongerenda alá homokos-kavics réteg építése szükséges 10 cm vastagságban. Kiemelt szegély építése:
1. jelűút
0+004,44 - 0+018,89 Kiemelt szegély bontása bal oldalon 15,5 tn h.,
0+004,44 0+045,61 Kiemelt szegély építése bal oldalon 23 m h., 0+004,12 - 0+009,36 Kiemelt szegély bontása középen 14 m h.,
0+004,35 - 0+012,85 Kiemelt szegély építése középen 19,3 m.h.,
0+004,44 - 0+012,28 Kiemelt szegély építése baloldalon 13,7 m h., 0+020,07 - 0+045,61 Kiemelt szegély építése bal oldalon 37,5 m h,
2. je/ű út
0+005/00 0+030,50 Kiemelt szegély építése bal oldalon 37,5 m h., 0+005,oo - 0+030,50 Kiemelt szegély építése jobb oldalon 37,5 m h.
0+005,oo - 0+030,50 Kiemelt szegély építése bal oldalon 3715 m h., 04005,oo - 0+030,50 Kiemelt szegély építése jobb oldalon 38,5 m h.
4 jelű út
04002,40 - 0+039,87 Kiemelt szegély építése bal oldalon 34,5 m h., 0+009,38 - 0+039,87 Kiemelt szegély építése jobb oldalon 39,6 m h.
0+036,50 - 0+050,37 Kiemelt szegély bontása bal oldalon 3 m h., Kiemelt szegély építése 9,9 m h.,
0+014,25 - 0+034,42 Kiemelt szegély építése jobb oldalon 17,5 m h., 0+056,87 - 0+058137 Kiemelt szegély építése jobb oldalon 13,5 m h.
Süllyesztett szegély építése:
1. je/űút
0+004,44 - 0+007,39 Kiemelt szegély bontása bal oldalon 5 m h.,
Süllyesztett szegély építése bal oldalon 4 m h.,
0+004,44 - 0+007,39 Süllyesztett szegély építése jobb oldalon 4 m h. 0+004,90
- 0+008,90 Süllyesztett szegély építése középen 8 m h.
Döntött szegély építése:
0+038,80 - 0+043,31 Döntött szegély bontása bal oldalon 5,2 m h., Döntött szegély építése bal oldalon 4 m h.
A betongerendák utókezelésére (locsolás) különös gondot ken fordítani!
A kiemelt szegélyek süllyesztésénél, a közmű aknákat nem elég szintbe helyezni, hanem át kell építeni, és a fedlapot a megfelelő burkolati szintre kell emelni vagy süllyeszteni. Ezzel elkerülhető a
hullámos, torz felület kialakulása.
Bontások
A terven jelölt szegélycseréknél a meglévő szegélyt el kell bontani. A járda burkolatának átépítésekor a meglévő aszfalt, öntött aszfalt burkolatú járdát át kell építeni, a kopóréteget bontókalapáccsaf fel kell törni. A törmeléket el kell szállítani engedéllyel rendelkező helyre, ahol azt fogadni, kezelni tudják.
8. KÖZÚTI CSOMÓPONTOK, CSATLAKOZÓ UTAK
A meglévő parkoló két kijárata közül a Budapest felé eső megszúnik, a másik kijárat kiszélesítésre kerül, a kijárathoz a későbbi sorompó elhelyezése miatt sziget létesítése szükséges, kiemelt szegély építésével.
Közúti csomóponti látómező
Az elindulási látómező esetén a. burkolt szélétől 3 m x 70 m befoglaló méretú szabadon tartandó látómezőt kell biztosítani. Ebbe nem kerülhet semmi, a szabad belátást akadályozó elem. Az elindulási látómezőt minden esetben biztosítani kell.
A közlekedési látómező esetén a burkolt szélétő 10 m x 110 m befoglaló méretú szabadon tartandó látómezőt kell biztosítani. Ebbe nem kerülhet semmi, a szabad belátást akadályozó elem.
A burkolatszélek lekerekító ívei alkalmasak a kanyarodó mozgások saját sávon történő lebonyolításához.
9. VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS
A tervezett parkolók helyén jelenleg tört aszfalt található, a területre hulló csapadék jelenleg a Hűvösvölgyi úton található víznyelőkbe, illetve a parkoló területén lévő víznyelőkbe jut. A víznyelők a parkolóban €30 átmérőjú beton csapadékcsatornába kötnek. A csapadékvíz elvezetése a parkoló végén lévő Ördög-árokba történik. A meglévő csatorna-rendszer és a tervezett csapadékvíż elvezetés elemei a BKIK Zrt. Közúti Szolgáltatások Divízió kezelésében lesznek.
Tervezett vízépítési megoldások, általános irányelvek
A tetvezési feladat a Hűvösvölgyi úti P+R parkoló átépítése és bővítése mellett a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A parkoló csapadékvíz elvezetésének koncepciója kötött, a helyi adottságok és a megbízóval folytatott egyeztetések alapján a parkolók és parkolóutak 2,0 0/o-os oldalesésének építésével terveztük megoldani. A tervezett csapadékvíz elvezet6 rendszer befogadója az Ördög-árok. A beépített közművek miatt a csapadékcsatorna, a víznyelők és bekötócsatornák építése kizárólag kézi munkavégzéssel történhet.
A víztelenítés során az alábbi feladatok megoldása szükséges:
- felszín alatti vizek elleni védelem
- felszíni hozzáfolyásból eredő vizek elvezetése, vízgyűjtő területek lehatárolása
- burkolat félszíni víztelenítése
- pályaszerkezet víztelenítése
- befogadók, vízfolyások keresztezése, korrekciók
A tervezett út környezetében természetvédelmi terület vagy külön védelmet igénylő terület nincs. A tervezett vízépítési megoldás a burkolatra hulló, a pályaszerkezetbe szivárgó, a felszíni vagy felszín alatti hozzáfolyásból eredő vizek káros hatásától a pályaszerkezetet és a földmunkát megóvja,
Felszín alatti vizek elleni védelem
A tervezési feladat egy meglévő belterületi parkoló átépítése és bővítése. A tervezési területén kialakult talajvízviszonyokat sem az építés sem az építés utáni kialakult állapot számottevően nem befolyásolja. A tervezési területen magas talajvízszintet nem észleltek. A felszívódó kapillárisvizek ellen a pályaszerkezet alá homokos kavics védóréteget terveztünk, melynek vastagsága 15 cm.
Felszíni hozzáfolyásból eredő vizek elvezetése, vízgyűjtő területek lehatárolása
A tervezési területet érintő felszíni hozzáfolyások kizárólag csapadékvízből erednek. A domborzati viszonyokból adódóan a felszíni hozzáfolyás igen csekély mennyiségú csapadékvíz. A felszíni hozzáfolyásból eredő vizek elvezetését a tervezett víznyelők és az egyesített rendszerú csatornahálózat megoldja. A víznyelők hidraulikai ellenőrzése, illetve a csatornák méretezése a felszíni hozzáfolyásból eredő többlet víżhozam figyelembevételével történt.
Burkolat felszíni víztelenítése
A burkolatra lehullott csapadékvizet a járó felület jobb oldalán kialakított vápa összegyújti és a tervezett víznyelők, illetve beköt6csatornák segítségével az Ördög-árpkba vezeti.
A tervezett tisztító aknákat VNYR-45 előregyártott elfprgatható ROCLA víznyelőkből kell kialakítani. Az elemek beömlőnyílása 45 cm, a szintbehelyezók beömlőnyílása 30-35 cm legyen. A víznyelórácsok szintbehelyezéséhez 5-10-15 cm vastagságú elemek gyártása szükséges.
A tervezett víznyelőket VNYR-45 előregyártott elforgatható ROCLA víznyelőkből keEl kialakítani. Az elemek beömlőnyílása 45 cm, a szintbehelyezók beömlőnyílása 30-35 cm legyen. A víznyelórácsok szintbehelyezéséhez 5-10-15 cm vastagságú elemek gyártása -szükséges. A tervezett víznyelő aknákba csapadékvíz-olajkiszúró beépítése szükséges.
A tervezett víznyelő és tisztító aknákat VNYR-45 előregyártott elforgatható ROCLA víznyelőkből kell kialakítani. Az elemek beömlőnyílása 45 cm, a szintbehelyezók beömlőnyílása 30-35 cm legyen. A víznye16rácsok szintbehelyezéséhez 5-10-15 cm vastagságú elemek gyártása szükséges.
A víznyelőket közúti terhelésre megfelelő (min. D400 teherbírású), BEGU típusú 50x50 cm-es vízszintes öntöttvas víznyelőráccsal kell ellátni. A víznyelőket úgy kell elhelyezni, hogy a víznyelórács a szegély melletti 50 cm-es tartományba kerüljön, tehát a víznyelórács és víznyelő mértani közepét a szegély közepétől 35 cm-re kell elhelyezni. A víznyelők és -aknák kialakításánál felbetonozást nem lehet alkalmazni. A kivitelezés során önszintez6 („selflevel”), teleszkópos, peremes fedlapkeretet kell hengerelt aszfaltba beépíteni.
A tervezett csapadékcsatornát NA200 KG-PVC, illetve NA300 KG-PVC beköt6csatorna építésével kel megoldani.
A víznyelő bekötéseket NA200 KG-PVC, illetve NA300 KG-PVC PVC bekötócsatorna építésével kel megoldani. A bekötócsatornákat kizárólag aknákra lehet rákötni. A bekötócsatornák építésénél fokozott figyelmet 'kell fordítani arra, hogy a csatorna lejtése minimum 25 Ohó kell legyen, a csatorna fölötti minimális takarás 1,0 m kell legyen, a beágyazás tömörsége 90% trg. A beépített bekötácsatorna SN8 gyúrűmerevségú, hagyományos tömör falszerkezetú cső legyen. A beköt6csatornák aknába való bekötésénél KGTP bekötffdomot kell élhelyezni.
Az akna fedlapok és víznyelőrácsok befogásánál építendő betongallér betonminósége: C 30/37-XD3-XF3- - MSZ 4798-1:2004
A helyszínen készített akna fenék elem betonminósége: C 30/37-XD3-XF3- XK2(H)-V2(H)-16-F3 - MSZ 4798-1:2004
Az előregyártott víznyelő elemek és aknaelemek betonminősége: C 35/45-XD3-XF3- XK2(H)-V2(H)- 16F3 - MSZ 4798-1:2004
l.jelú út/V4 | 0+029,65 | bal | VNYR45 | 209,20 | 207,80 | 20 |
1. 'elú út/V1• | 0+045,61 | bal | VNYR45 | 208,47 | 207,07 | 20 |
2.jelú út/V2 | 0+030,50 | bal | VNYR45 | 208,79 | 206,58 | 20 |
3. út/V3 | 0+030,50 | bal | VNYR45 | 209,11 | 207,71 | 20 |
5.jel(ú út/V5 | 0+060,81 | bal | VNYR45 | 210,08 | 208,68 | 20 |
VNYR45 | 211,18 | 209,78 | 20 | |||
A megszíúnó víznyelőbekötések vagy egyéb fel nem hasznát bekötések elfalazását a kivitelezőnek az FCSM Hálózatüzemeltetési Igazgatóságától kell megrendelnie, A tervezett víznyelők helyét az alábbi táblázat tartalmazza:
A tervezett tisztítóaknák helyét az alábbi táblázat tartalmazza:
-209,63 | 206,60 | 20 | ||||
2,jelú út/T1 | 0+012,34 | jobb | VNYR45 | |||
2.jelú út/T2 | 0+030,50 | jobb | VNYR45 | 208,91 | 206,35 | 20 |
A tervezett bekötőcsatornák helyét az alábbi táblázat tartalmazza:
Ěëě,9ííťéš11fiěli | Es ,o | ||||||
bal | 0+060,81 | 206,87 | 206,60 | 30 | 25,8 | 7 | |
v4*T1) | bal | 0+029,65 | 207,16 | 206,60 | 30 | 21,4 | 3 |
l.jelú út VI-)V2 | bal | 0+045,61 | 206,58 | 206,58 | 30 | 16,3 | 3 |
2.jelú út V2-)T2) | bal | 0+030,50 | 206,44 | 206,35 | 30 | 3 | |
V3*T2 | bal' | 0+030,50 | 207,14 | 206,35 | 20 | 11,4 | 5 |
V6-)T1 | 206,95 | 206,60 | 30 | 35,4 | 8 | ||
A tervezett víznyelők és beköt6csatornák kiosztását és magassági adatait a 10. Vízépítési helyszínrajz és 4.1, 4.2„ 4.3, 4.4 és 4.5 Hossz-szelvény részletesen tartalmazza, až építéshez szükséges részletterveket és magassági adatokat a 14. Vízépítési részletrajzok tervtapjai. A tervezett víznyelők és kereszt-csatornák méretezését és ellenőrzését a vízmútani számítások tartalmazzák.
Pályaszerkezet víztelenítése
A burkolatszerkezeti rétegek alá paplanszerú szemcsés fagyvédó réteget terveztünk a burkolatszerkezeti rétegekben szivárgó vizek elvezetésére.
Befogadók, vízfolyások keresztezése, korrekciók
A tervezett parkoló végén az Ördög-árok vízfolyások található, a meglévő és tervezett vízelvezető rendszer befogadója ez a vízfolyás.
A tervezett parkoló kiépítése után a meglévő csapadékvíz elvezet6 rendszert számottevő többletvízhozam nem terheli.
Vízműtani számítások
A tervezett parkolót víznyelők és zárt csatornarendszer vízteleníti. A tervezett vízelvezető rendszer méretezésénél és ellenőrzésénél a 2 éves gyakoriságú 10 perces időtartamú nagy intenzitású (Ip-203 l/s• ha) záporeső lett figyelembe véve. A vízgyújt6 területek számításánál a következő lefolyási tényezők lettek figyelembe véve:
burkolt felület esetén (útburkolat és járda): a -0,95 padka és gyephézagos burkolat esetén a 0,45 belterület, kertvárosi beépítettség esetén
NA200 KG-PVC csatorna:
Av (burk)- 537 m2- 0,054 ha
0,3
Av (burkolatian):- 36 m2— 0,0036 ha
t— 15 min
A méretezési vízhozam Qp ip NA300 K&PVC csatorna: | 10,633 |
Av (burk)- 1645 m2- 0,16 ha
Av (burkolatlan)— 126 m2— 0,013 ha t- 15 min ip— 203 1/s,ha
A méretezési vízhozam Qp ct ip Av- 31,648
Csatornák méretezése, ellenőrzése
A tervezett víznyelőket NA200 KG-PVC kereszt-csatornák víztelenítik a tervezett aknákba.
A kereszt-csatornák méretezése Prandtl-Kármán-CoIebrook képlettel, értéket figyelembe véve történt.
Ezek alapján a csapadékcsatorna vízszállító képessége (0,3% hosszesés mellett) 21,53 1/s, tehát a mértékadó 10,633 1/s vízhozamra megfelel.
A tervezett víznyelőket NA300 KG-PVC kereszt-csatornák víztelenítik a tervezett aknákba.
A kereszt-csatornák méretezése Prandtl-Kármán-Colebrook képlettel, értéket figyelembe véve történt.
Ezek alapján a csapadékcsatorna vízszállító képessége (0,3% hosszesés mellett) 62,98 1/s, tehát a mértékadó 31,648 Ils vízhozamra megfelel,
A fenti számítások alapján a csapadékcsatorna a mértékadó vízhozam elvezetésére biztonsággal megfelelne.
Víznyelők méretezése, ellenőrzése
A tervezett víznyelőket terhelő legnagyobb vízhozam a 11,2 Ils (2 éves gyakoriságú 10 perces időtartamú nagy intenzitású csapadékra számítva).
Ezek alapján a tervezett vízelvezető rendszerbe építendő víznyelőket 50x50 cm-es függőleges beömlésú víznyelőráccsal kell kialakítani
10. MŰTÁRGYAK
A tervezett szakaszon támfal építésére szükség van, melyet külön tervdokumentáció tartalmaz.
11. NÖVÉNYTELEPÍTÉS
A növénytelepítést a 11. Növénytelepítési helyszínrajz tartalmazza.
A tervezett parkoló növénytelepítése nem csak esztétikai szempontokat szolgáló de közlekedésbiztonság-fokozó, ökológiai viszonyokat javító, továbbá a forgalomból adódó káros környezeti hatásokat csökkentő szerepe is van.
A tervezési területen, illetve a környezetében eredeti, természetes növénytakaró nem található. A növényzet egy része ültetett, más része magától elszaporodott gyomnövény.
A környezetrendezés kizárólag a növénytelepítésre korlátozódott, mivel a nyomvonalvezetés és a tereprendezés adott volt. tervezés során a közlekedés-biztonsági, az esztétikaí és a tájvédelmi szempontok egyaránt érvényesültek.
A tervkészítés kiinduló feltételei az alábbiak voltak:
• arányfag egyszerű növénytelepítési séma honos növények előnyben részesítése, -de
• a környék ökológiai adottságainak fokozott kihasználása.
A fák részére az ültetőgödör 0,8x0,8x0,8 m legyen. Az ültet6gödör mérete mindenhol biztosítva van a tervezett fák részére. A gödörből kikerült rosszminőségú földet el kell szállítani. A fennmaradó jó minőségú föld javítása szükséges. A talajjavítást dúsított tőzeg bekeverésével, 6 kg/m2 arányban kell végezni. Az ültetendő lombhullató növények koronáját és gyökérzetét meg kell metszeni. Az
ültet6gödröt a teljes betemetés előtt be keli iszapolni, legalább 30 1 víz/m 3 felhasználásával.
A fákat úgy kell karózni, hogy a karó az uralkodó szét irányában legyen a fától, és felső vége a fa koronájába is belenyúljon. A karó javasolt mérete 150-160 cm, anyaga akácfa, A fát legalább két helyen nyolcas kötéssel a karóhoz kell kötni, ügyelve arra, hogy a fa kérge meg ne sérüljön.
Füvesítés a kitaposás elkerülésë miatt a fatelepítés után következzen. A füvesítés előtt a felületet elő kell készíteni: gyomtalanítás, egyengetés éS rovátkolás szükséges. Az előkészített talajra min. 2% humuszt kell teríteni 10 cm vastagon. A talaj nedvesen tartása szükséges. Vetési időszak lehet nyár vége (szeptember), ilfetve kora tavasz (március-április). A füvesítés kertészeti módszerekkel, 4 dkg/m2 fűmagkeverék vetésével. történjék.
Az ültetendő fák anyaga 2x iskolázott sorfa kategóriájú. Az ültetendő cserjék konténeresek legyenek. A növények ültetése fagymentes talajba történjen. Telepítés után a növényeket alaposan be kell öntözni.
A telepített növényzetet 3 évig rendszeresen kell metszeni - tél végén - a koronák megerősödéséig, a sudár végleges kialakulásáig. A meg nem eredt növényzetet pótolni kell, a harmadik év végén 95%- os megmaradást kell biztosítani. Pótolni kell a karózás és a kötözés hiányait is. Szükséges évi háromszori öntözés, háromszori kaszálás és gyomtalanítás, valamint kártevők elleni védelem. A vegetációs időszak száraz periódusaiban összesen hatszori öntözés is szükséges. A telepítést követő első három évben a végleges begyökeresedésig a telepített növényeket rendszeresen kell- öntözni évi 150-200 mm többietcsapadék kijuttatásával. Az' öntözés legmegfelelóbb • ideje a kora esti és az éjszakai órák. Célszerú a telepítést követően talajeró utánpótlást végezni' érett istállótrágya beforgatásával.
A fú utógondozása: a meg nem eredt gyep pótlása, évi 3-szori öntözés, 3-szori kaszálás, egy éven keresztül átadásig.
A növények gyomtalanítását kapálással kell elvégezni, gyomirtó szer kijuttatása tilos.
A telepítendő növények kiválasztásának általános szempontjai
árnyékot adó lombos fa legyen (parkolás vonzóbbá tétele), bírja a városi szennyezett levegőt, esztétikai értékkel rendelkezzen, ellenálljon a kártevőknek, betegségeknek,
közlekedés biztonsági követelményeknek megfeleljen (ne legyen törékeny ágrendszerú), gyorsnövésú, hosszabb élettartalmú, kevesebb gondozást igénylő fajok előnyben részesítése, valamint a terület ökológiai igényének megfelelő fajok kiválasztása.
Elhelyezés:
Forgalombiztonsági követelméhyek: a fák elhelyezkedése nem zavarhatja a közúti úrszelvényt, a
megállási és előzési' látótávolságot biztosítani kell.
Vezetékek figyelembevétele: az úttal párhuzamosan vagy keresztben haladó vezetékek és ežek véd6távolságai is befolyásolják a
telepítést.
Telepítendő növények Latin. névMagyar név
Koelreuteria paniculata Bugás csörgófa
A föld- és humuszvédelem érdekében a kivitelezőnek köteles betartani a vonatkozó országos szabályok előírásait, különös tekintettel a termőföld védelméről szóló LVI 1994. tv. előírásaira. A termőföld védelme érdekében a következő előírásokat célszerú betartani:
Tereprendezéskor az érintett területen a talaj felső 25 cm-ét (humuszos feltalaj) külön deponálni, kell, amelyet gyom-- és szennyeződésmentesen kell tartani. A közművek, utak, egyéb elemek megépülése után gondoskodni kell a termőföld helyben történő felhasználásáról.
A szilárd burkolattal, építménnyel nem fedett területeken gondoskodhi kell a talaj növényzettel való fedettségének kialakításáról.
Az építési munkák során keletkező szilárd és folyékony hulladékokat megfele16en kell gyújteni, a talajra veszélyes anyagokat körültekintően kell tárolni és felhasználni, különös tekintettel az esetlegesen a telepítéskor alkalmazott műtárgyak, talajjavítók,
növényvédószerek alkalmazására.
Telepítésnél a műanyag konténereket és egyéb csomagolóanyagokat a területről engedélyes hulladéklerakóba kell szállítani.
12. KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- És TERMÉSZETVÉDELEM
A beruházás környezetvédelmi szempontból nem jelent változást.
Vízelvezetés
A közlekedésből származó káros anyagok, az úttestről való elvezetés után vagy a befogadó vízfolyásokat terhelik, vagy a szikkasztás során a talajba jutnak, amivel a talajt és a felszín alatti vizeket károsítják. Ezért olyan technológiát kell alkalmazni a csapadék elvezetésénél, amely egyaránt védi a
talajt és a pályaszerkezetet is a káros hatásoktól.
Talaj
Az építés során a tetermelt humuszos termőföld) az alakító és befejező földmunkák során felhasználásra kerül.
A kivitelezés időszakában számottevő hatások nem várhatók.
Építés ideje alatt várható kismértékű talajszennyezés a munkagépek olaj csöpögéséből, de ennek mértéke nem kimutatható. Építés alatt meghibásodott munkagépek szervizelése nem történik a helyszínen.
Élővilág
A települések működése az egyensúly kialakulását gátló, vagy zavaró, tartósan befolyásoló környezeti
hatásokkal jár együtt' (levegőszennyezés, vízsžennyezés, építkezések, területek igénybevétele...). A havária esetére kidolgozott műszaki megoldások alkalmazásával az élővilág állapota jelentékenyen
nem változik.
Levegóvédelem, zajvédelem
Az építés ideje alatt átmenetileg várható nagyobb porszennyezés, de ezek lokálisan fognak megjelenni, és locsolással čsökkenthetó a mértéke.
A korszerűsítés során keletkező hulladékok, kezelésük, szükséges intézkedések
A burkolat bontására és a törmelék elhelyezésére külön gondot kell fordítani. A burkolat bontása böntókalapáccsal történik, továbbtöréshez pofás törőket, vagy kalapácsos törőket kell használni. A
letört- anyagokat célszerű átrostálni, és keverőtelepen tárolni az esetleges újrafelhasznátás végett. A tárolás az erre a célra kialakított; szegélyekkel határolt, szigetelt burkolt területen történjen, amelynek
a vízelvezetése külön megoldott. A csapadékvizet el kell vezetni a 3 m-nél nem magasabb depóniáktól, amelyet ajánlatos letakarni, vagy tető alatt tárolni. Az újrahasznosítás környezetvédelmi, gazdasági szempontból kedvező, egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes hulladékot szakszerűen elhelyezó telepen kell elhelyezni.
Az átmeneti tárolók pontos helyének kijelölését — jelen munkarészben nem. lehet meghatározni - mivel e területek feltehetően a, telephelyek környezetében kerülnek kijelölésre, ezért ezt csak organizációs terv készítésénél lehet és kell meghatározni, mivel az engedélyezési terv fázisában a
kivitelező még nem ismert.
Azonban e területeket a későbbi tervfázisbán sem lehet olyan területeken kijelölni, melyek különleges védelmet igényelnek (talaj és talajvíz, élővilág, táj, régészeti védelem alatt álló területek).
Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. A
mart, újrahasznosíťható anyagot a Kivitelezőnek, engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell elhelyezni. Az építés során szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon tárolhatók. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni.
Túz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 35/1996. ( BM rendelet betartásával tárolhatók, A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V. 12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII,8.) EüM. rendelet zaj- és -rezgésvédelmi határértékeit. A 16. fejezetben jeírt ide vonatkozó rendeleteket maradéktalanul be kell tartani.
Hulladékgazdálkodási tetv készítése a kivitelező feladata a következő szerint: a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján, külön jegyzék készül az útépítés során keletkezá bontott anyagokkal kapcsolatban az elóírt EWC kódok szerinti besorolás szerinti
A bontási anyagok elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani a hulladékgazdálkodásrót szóló 2000. évi XLIII. Törvényhez kapcsolódó, 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet (a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendetet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) rendeletek tárgyi vonatkozású előírásait.
Bontott anyagok elhelyezése
A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése szükséges.
Aszfalt: (EWC kód: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt újra hasznosítható, ezért elbontás után olyan helyre kell szállítani, ahol újra hasznosításhoz fölhasználható az elböntott anyag. A telephelynek érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie.
Beton: (EVVC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni és a hulladékot el kell szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési engedéllyel rendelkezik.
Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő földanyag nem szennyezett, ezért az építés során kikerüló földanyagot engedéllyel rendelkező lerakó helyre lehet szállítani.
A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. Túz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag - stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 35/1996. (XII.29.) BM rendelet betartásával tárolhatók. A tervezéši területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT'. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit.
A felesleges, nem felhasználható bontott anyagot engedéllyel rendelkező, erre feljogosító hulladéklerakóba kerül szállításra, melynek pontos kijelölése a kivitelezés megkezdése előtt szükséges.
13. FORGALOMTECHNIKA
A tervezett forgalomtechnikai kialakítást a 7. sz. Forgalomtechnikai helyszínrajz mutatja be.
A jelenlegi forgalmi rendet az építés befolyásolja. A 'meglévő táblákat és tartóoszlopaikat helyre kell állítani.
Függőleges jelzések
Közúti jelzőtáblák
A tervezési területen a meglévő KRESZ táblát meg kell tisztítani és a tartóoszlopát függőlegessé kell tenni.
A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. XxXxX rendelet és az ÚT 2-1.124-134:2001. sz. előírások szerint, a főútvonalakon megfelelő méretekkel, fényvisszaveró kivitelben, betontömbbe ágyazott horganyzott acélcsó tartóoszlopta szerelve irányoztuk elő.
A jelzőtáblák alakja és típusa lakott területen kívül | Lakott területen belül, helyi úton (mm) | |
Kör | 600 | |
Háromszög | 600 | |
Négysz. | Terelótábla | 250 x 1000 |
Kettős terelőtábla | 500 x 1000 | |
Minden e éb né zet alakú | 600 | |
Minden e éb té 'ala alakú | 600 x 750 | |
Alkalmazott minőségek
KRESZ táblák:
EG keret, HI felirat
Táblák alaplemeze: horganyzott és porszórt acél lemez Oszlop: 76/2 horganyzott acél
A KRESZ táblákat az űrszelvényen kívülre, a koronaélt61 0,5 m távolságba kell kihelyezni.
Tábla elhelyezése
Úttest felett 24,7 m
úttest mellett, ahol nincs gyalogos közlekedés Kerékpárút ž2,25 m
Kikerülési irány Sávozott terelőtábla
A tervezési- területen a „Kijelö!t gyalogos átkelőhely” táblák cseréje szükséges,- mely táblák fluoreszkáló hátterúek legyenek.
Vízszintes jelzések
Az útburkolati jelek tervezésénél az e-UT 04.03.11 sz. Utügyi Műszaki Előírás, és az e-UT 04.03.21 Utügyi Műszaki Előírás rendelkezéseit betartottuk.
A burkolati jelek tartós, thermoplasztik kivitelüek, a terelő vonal osztása 4/2 m. úttest kijárati széle 0,5 m széles, szaggatott
terelő vonal 12 cm széles szaggatott vonal záró vonal 12 cm széles folytonos vonal
Tengely irányú jel: az út tengelyében lévő terelővonal (szaggatott), záróvonal, valamint az egyes sávokat elválasztó burkolati jelek (autóbusz öböl is).
Kézi jelek: csomópöntokban található nyilak és pozíció vonalak (megállás helyét jelző keresztvonalak), valamint gyalogosátkelőhelyek.
Tartós burkolati jelek: kétkomponensú műgyanta alapú kent festék vagy gázlánggal a burkolatra ragasztott előregyártott jel.
A tervezett parkoló kijáratánál 2 db akadálymentes parkoló és 1 db családi parkoló kijelölése történik a piktogramok jelenlegi parkolóhelyekre való felfestésével.
A tervezett parkolók elválasztása eltérő színü térk6vel történik.
Útirányjeizések rendszere
Utirányjelző táblák nem kerülnek kihelyezésre a tervezési szakaszon.
14. KÖZMŰVEK
A tervezési szakaszon közmúkiváltásra nincs. szükség.
A munkavégzés közművek szempontjából föntos lépései (kivitelezési szakasz)
A kivitelezőnek a munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződnie az engedélyezési tervdokumentációban megfogalmazott biztonsági követelményekről, ami minden esetben része a tervdokumentációnak. Ezt követően be kell tartania az áramhálózati társaság és az egyes közmű szolgáltatók által megfogalmazott követelményeket ( pl. szakfelügyelet megrendelése).
Az áramhálózati társaság képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra.
Az eljárás során az érintett villamos földkábel nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét -35 kV-nál nagyobb névleges feszültség felett a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért 1,5 méteres, 35 kV-nál kisebb névleges feszültség esetén 1,0 méteres sáv- szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni.
A földben elhelyezett vezetékek biztonsági övezetében a talajfelszínt, illetőleg burkolatot megbontó vagy a talaj felszíne alá hatoló tevékenységeket- bizonyos esetek kivételével- csak az áramhálózati társaság hozzájárulásával és a hozzájárulásban előírt feltételek teljesítése mellett szabad végezni.
Az egyéb biztonsági övezeti korlátozásokat a villamosmú biztonsági övezetéről szóló GKM rendelet részletesen szabályozza, munkavégzés előtt áttanulmányozása javasolt.
A nyomvonal és munkavégzés tilalmi övezetének kijelölését az áramszolgáltatónál meg kell rendelni. A felmerüló (geodéziai) költségek a megrendelőt terhelik. Az üzemelő -vezetékek nyomvonalának és tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének feladata.
Amennyiben bármilyen tervezett létesítmény az áramhálózati társaság tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetét érinti, vagy nyomvonalában keresztezi, a földkábel• biztonsági övezetén belül földmunka csak az áramhálózati társaság vagy megbízottja szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappai, írásban kell megtenni.
A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaság tulajdonában Xxx0 vezetékek vagy más létesítmények rongálása miatt keletkezett költségek, kártérítési teher a beruházót/kivitelez6t terhelik.
Az élet-, vagyon-és üzembiztonság szempontjainak maximális figyelembe vételével történő munkavégzés közös érdek. A károkozónak polgári és büntető jogi felelőssége is van. A biztonsági övezetre vonatkozó előírások megsértésének szabálysértési és büncselekményi kategóriáját külön is
rögzítette, valamint szankcionálta a jogalkotó. Vonatkozó előírások:
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (137.5) a villamosmú biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet a Villamosmú Múszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001.(111.30.) GM rendelet
Villamos berendezések megközelítése esetén a berendezések védelmére, kábel esetén MSZ 13207, légvezeték esetében az MSZ 151 szabványok a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi
IV. törvény (260. S) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet (130. S)
A vezetékek, kábelek veszélyei a munkaterületen
Az építései területeken gyakran előforduló billenőkocsik, gépjárművek, munkagépek, markolók, állványzatok és fémlétrák mind vezetik az áramot. A vezetékekkel, kábelekkel történő érintkezés, illetve légvezeték esetén annak veszélyes megközelítése minden évben több áramütéses balesetet is okoz.
Nagyfeszültségnél légvezeték esetében az áram kisebb távolságokon átívelhet, vagyis az adott gépjárműnek, munkaeszköznek, berendezésnek nem is kell érintkeznie a vezetékkel ahhoz, hogy komoly áramütés érje az azt fogó, vagy ahhoz hozzáér6 földön álló embereket!
A biztonságos munkavégzés érdekében, kérjük:
'Jelölje be a légvezetékek és a föld alatti kábelek helyét az építkezés térképén.
A felvonulási útvonalakat úgy alakítsa ki, hogy ne kelljen légvezeték alatt vagy annak közvetlen közelében elhaladni.
Amennyiben a légvezeték alatti áthaladás, elkerülhetetlen, gondoskodjon vizuális és fizikai figyelmeztető jelzések (táblák, jelzőcölöpök stb.) kihelyezéséről.
Mindig jelöljön ki egy földi irányítót, aki segíti a gépek mozgását és a vezetékektől való megfelelően biztonságos távolság megtartásának biztosítását.
Gyakorlati tanácsok- a biztonság érdekében
Amennyiben a biztonsági előírásokat megszegve egy munkagép vagy más gépjármű valamely része hozzáér a -vezetékhez, megsérti a kábelt és gumikereke átívelés miatt kigyullad, a teendő a következő:
A vezető próbáljon meg nyugodt maradni, és lehetőleg maradjon a munkagépben, gépjárműben! Mindenképpen el kell kerülni, hogy a vezeték és a föld közötti földzárlati, zárlati áramkörbe bármely testrésze bekerüljön. A halálos balesetek többnyire akkor következnek be, amikor a munkagép vezetője kiugrik a gépből és a talajon állva hozzáér a munkagéphez, így áramütést kap.
Azonnal értesítsük az áramhálózati társaságot, amely intézkedik a kikapcsolásról. Amennyiben szükségessé válna a jármű elhagyása, miközben a feszültség alatt álló vezetékkel, kábellel érintkezik (pl. túz miatt), a vezető ugorjon ki minél messzebbre. A gép külső teste feszültség alá kerül ilyenkor, a gép közelében pedig lépésfeszültség alakul ki. Ezért ne érintse meg. a munkagépet, ne próbáljon meg a szokásos módon lemászni. A helyszínt két lábbal ugrálva hagyja el, ne fusson.
Semmilyen leszakadt vezetéket vagy sérült kábelt nem szabad megfognif megközelíteni.
A leszakadt vezeték vagy sérült kábel környezetében, villamosan nem szigetelt talajon (pl, vizes fú) lépésfeszültség jöhet létre: az ember két lába közötti potenciál-különbség okozhat
áramütést. A leszakadt vezetéket vagy sérült kábelt kerüljük el, környezetét két lábbal ugrálva kell elhagyni.
A lépésfeszültség a vezeték tartószerkezetétől mért 15 m távolságon belül, a hosszú fémeszközt vivő emberek között is kialakulhat. Tartsunk távolságot a vezetéktől, ha hosszú fémeszközt viszünk.
Szilárd burkolatú úton csak 4,5 méternél alacsonyabb építésü gép/jármú közlekedhet, illetőleg dolgozhat az utat keresztező vezetékek miatt. ezt a föld feletti' magasságot a rakomány, a járművön szállított személy, illetőleg szerszám legmagasabbra nyúló része haladhatja meg (még munka közben sem). Magasságkorlátozó táblán feltüntetett alacsonyabb érték esetén azonban a táblán szereplő magasságot kell betartani. A szilárd burkolaton kívüli területen általában 4 méteres magasság a megengedett.
a jármú legkiállóbb része a villanyoszlopot, kikötését, illetőleg ezek alapozását úgy közelítheti meg, hogy abban károsodást ne okozzon.
Ha a munkavégzés során előre nem vártan —közmúegyeztetés ellenére- kábeljeIz6 szalagra, föld alatti vezetékre (pl. védőborításra, kábelvezet6 csőre) vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni, és az áramhálózati társaság képviselőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell. (pt. munkagödör megközelítését akadályozni kell) A munkát folytatni csak az áramhálózati társaság hozzájárulásával szabad.
15. KÖZVILÁGÍTÁS
A közvilágítási tervet külön tervdokumentáció tartalmazza.
16. ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK
Nincsenek a parkolóval kapcsolatos egyéb építmények.
17. TERÜLET-IGÉNYBEVÉTEL
A tervezett parkolóépítés, járda építés idegen területet nem érint.
Erintett helyrajzi szám: 11365. hrsz. (tulajdonos: Budapesti Közlekedési Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.), 11357 (Budapest Főváros Önkormányzata), 11485 (II. kerületi önkormányzat)
18. ÉPÍTÉS ALATTI FORGALMI REND
Az ideiglenes forgalómszabályozási terv az e-UT 03.01.11 sz. Utügyi Műszaki Előírás, az e-UT 04.05.12 Útügyi Műszaki Előírás és a 3/2001. (1.31.) XXXXX rendeletnek megfelelóen került kidolgozásra.
Az építései munkálatok alatt is biztosítani kell az úton közlekedő gépjárművek zavartalan haladását. Ezért az építési területet megfelelően el kell korlátozni, és a forgalmat idéiglenesen szabályozni kell.
Az építési munkaterület előtt kihelyezendó az úton folyó munkátok, az útszúkület tábla 50 m-re. A jelzéseket minden rávezető útra ki kell helyezni. A teljes munkaterületen a 30 km/h sebességkorlátozás és a megállni tilos táblát minden útcsatlakozás után meg kell ismételni. A munkaterületet "piros vagy borostyánsárga villogóval és a "kikerülési irány” jelzőtáblával ellátott nyíl alakban sávozott tere16táblákkal kell elkorlátozni. Az aszfaltozási géplánc elhaladtával jelzőőrök biztosítsák a kétjrányú forgalmat. A jelz66rös forgalomirányítást a csomóponti munkálatok alatt is fenn kell tartani az adott csomópontra. A forgalom ráengedhetó a burkolatra, ha hőmérséklete 40 0C alá csökken.
A munkavégzés ideje hétköznap este 20 óra után, illetve hétvégén szombat délutántól vasárnap kora délutánig tart.
Egy forgalmi sávra a min. 3,00 méter szélességet kell biztosítani.
Egyszerre csak egy ütem építhető, csak az előző befejeztével lehet kezdeni a következő ütemet.
Az ideiglenes forgalomszabályozás területén ill. annak környezetében a jelzésrendszerben ellentétes értelmü utasítás Tłem lehet. Ezért a meglévő jelzéseket, amelyek a munkák miatt nem érvényesek el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell.
Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai- táblák EG fóliájú, HI keretú, horganyzott és porszórt acéllemez anyagú, fényvisszabocsátó kivitelúnek kell lennie. A táblák a forgalmi sáv szélétől min. 1,5 m-re helyezhetők ki, melyek tisztán tartásáról és „helyben maradásáról” az építőnek kell gondoskodni. Biztosítani kell a kivitelezőnek az érintett területen a gépjármúforgalmat igény szerint, valamint a lakossági magánbejáratok funkcióját azon a területen, ahol félpályás útlezárást alkalmazott. A kivitelezőnek a munkák megkezdése előtt tájékoztatni kell a lakosságot a terelések idejéról és kialakításáról.
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros, vagy borostyánságra jelzőlámpával meg kell jelölni, melyhez pót akkumulátorról gondoskodni kell. A munkaterületen mozgó munkagépeknek a sárga villogó jelzést működtetni kell. A járdán vagy a gyalogúton lévő munkaterületet útelzáró korláttal körül kell határolni.
A munkálatok 30 munkanapnál nem hosszabb időtávban történnek. A munkálatok éjszaka nem végezhetők.
Az esetlegesen használt munkagépek mozgását jelzáőrök segítsék tárcsák segítségével úgy, hogy az elkorlátozás kezdetétől 10 m -re helyezkedjenek el, és észlelhetőek legyenek a gépjármúvezetók számára a megállási távolságról- (140 m). A jelzőóröknek megkülönböztetó ruházatot kell viselniük.
A jelzőőrös forgalom forgalomirányítás alatt a munkaterület hossza maximum 150 m lehet. Az aszfaltozási munkák befejeztével a forgalmi rendet vissza kelt állítani.
Az építési munkálatok alatt biztosítani kell a megkülönböztetett járművek számára a terület megközelíthetóségét.
Kialakítását az ideiglenes forgalomszabályozási helyszínrajz mutatja be.
Az építés befejeztével a táblák elbonthatók, és vissza kell állítani az eredeti jelzésrendszereket.
A kivitelező felesősége a jelzésrendszer megléte, állapota. A forgalomkorlátozási terveket az építés helyszínén, elérhető helyen kell tartani.
A tervezett parkolók kialakítása egy ütemben elvégezhet6. A jelenleg burkolat nélküli területet Ie kell zárni az építés teljes idejére. A meglévő kiemelt szegélyek átépítése a tervezett parkoló bejáratánál több részletben valósítható meg úgy, hogy a gyalogos forgalom a Kerepesi úti járda és a meglévő parkoló között folyamatosan biztosítható legyen.
Szegélyépítés esetén: az elkorlátozás teljes hosszában lakott területen 10 m távolságban sávozott terelőtábla kihelyezése szükséges, ahol az első és az utolsó világító berendezéssel ellátott. Amennyiben a munkagödör 50 cm-nél mélyebb, vagy a területen gyalogosok illetve kerékpárosok közlekedésével kell számolni, a munkahelyen hosszanti irányban összefüggően elhelyezett útelzáró korlátot kell alkalmazni. Az elkorlátozás végén a feloldó tábla kihelyezése szükséges.
19. KITÚZÉSI ADATOK
Digitális formában.
20. MUNKAVÉDELMI És TÚZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
Az építkezés során az érvényben lévő munkavédetmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani.
Túz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 28/2011 (X.6) BM rendelet betartásával tárolhatók.
A tárgyi tervek ezen előírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez az előírások betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst kötetes kijelölni és biztosítani kell, hogy a muhkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős.
Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedést meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. A megfelelő tűzjelzést' szintén biztosítani
Az építés során a KRESZ, valamint az egyéb vonatkozó óvórendszabályokat be kell tartani, Minden munkaterületet védőkorláttal és 30 m-ként világítással kell ellátni. A munkaterület e16rejelzését és kivilágítását _ úgy kell elhelyezni, hogy még rossz látási viszonyok mellett is látható legyen. A provizóriumokat korláttal és csúszásgátlókkal el kell látni, teherbírásukat az azt használó járművek és a talaj teherbírásának függvényében kell meghatározni. A csöveket, berendezéseket elmozdulás ellen rögzíteni kell.
Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:
Földmunkák végzését szúk munkatér esetén kézl erővel írjuk elő.
Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt Ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell.
A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy afá kell támasztani. A munkába vett területen lévő közmúvezetékek üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani.
Elektromos kábelek közeiében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotrós munka esetén külön ellenőrIzni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse.
Munkát csak munkavédelmi -szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, gondossággal,• folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával.
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata.
21. MINÓSÉGÜGYI FEJEZET
e-UT 05.02.11 | Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) |
e-UT 05.02.13 | Útépítési asżfaltkeverékek. Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA) |
e-UT 05.02.14 | Útépítési aszfaltkeverékek. Öntöttaszfalt (MA) |
e-UT 06.03.21 | Út-pályaszerkezeti aszfaltkeverékek. Építési feltételek és minőségi követelmények |
e-UT 06.03.51 Epítési előírások | Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus köt6anyągú alaprétegei. |
A kivitelezőnek be kell tartania a vonatkozó szabványokban, előírásokban, rendeletekben rögzítetteket:
e-UT 08.02.32 | Az útfenntartás 'műszaki irányelvei. Beton-, kő- és műkő burkolatok |
e-UT 09.02.21 | Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral |
e-UT 09.02.22 | Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel |
e-UT 09.02.23 | Az útburkolat:felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés Scrim- mérókocsival |
e-UT 09.02.24 | RST-mérés és —értékelés |
e-UT 09.02.31 | Dinamikus teherbírásmérés |
e.iJT 09.02.26 | Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel |
e-UT 09.02.32 | Teherbírásmérés könnyú ejt6súlyos berendezéssel |
e-UT 09.02.25 | RST-mérés eredményeinek feldolgozása |
e-UT 08.02.11 Aszfaltburkolatok fenntartása e-UT 08.02.21 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése | ||
e-UT 09.02.33 | Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB) | |
e-UT 09.02.34 | Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása | |
e-UT 09.02.35 berendezéssel | Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos |
e-UT 08.02.31 | Betonburkolatok fenntartási technológiái |
e-UT 09.02.11 | Radiometriás törfiörségmérés. Földművek, kötőa nyag nélküli alaprétegek, |
hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsúrúségénék és víztartalmának meghatározása e-UT
e-UT 05.01.12 | Utépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok |
05.02.52 | Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Helyszíni hideg újrahasznosítás |
e-UT 05.02.43 | Az útburkolati jelek felhasználói követelményei |
e„UT 04.00.11 | A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata |
e-UT 04.00.13 | A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei |
06.03.32 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények e-UT 06.03.51 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei,
Építési előírások e-UT 05.02.54 Pályalemezekból visszanyert beton újrafelhasználása e-UT
05.02.16 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és kátyúzókeverékek e- UT 09.04.12 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel Ee-UT 05.01.21 Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények
Ha a termékre nem vonatkozik követelmény, szabvány, vagy ha a terméket a szokásostól eltérő módon kívánják alkalmazni szükséges előírni a termék adott felhasználási célra való alkalmasságának bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély meglétét is.
Az Építőipari Műszaki Engedélyt a 39/1997 (XII. 19.) KTM- IKiM együttes rendelet szabályozza. Jelenleg az Epítésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. van kijelölve ennek tanúsítására.
A megfelelőség igazolás módozatait a 3/2003 (1,25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályozza. A megfelelőség igazolása fenti rendelet alapján lehet: Megfelelőségi tanúsítvány, szállítói (gyártó, forgalmazó) megfeletóségi nyilatkozata.
Azt fs elő kell írni, hogy a Vállalkozónak rendelkeznie kell min6ségirányításivezet6vel. Felelősségi körét az ISO 9001 szabvány rögzíti.
Rögzíteni kell azt is, hogy a munkát érvényben lévő rendelet alapján csak felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja, A műszaki ellenőrnek a munka megkezdésétől, annak befejezéséig a feladatok szerződésszerú elvégzésének ellenőrzésére rendelkezésére kell állni a helyszínen.
A Vállalkozónak minóségü_gyi tervet kell benyújtania, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
mintavételi és minősítési terv, alapanyagok megfelelősségét tanúsító vizsgálati jelentések, keverékterv, technológiai utasítások az eltérő munkafolyamatokhoz.
A felsoroltakat a projektben résztvevők részére ismertté kell tenni, meg kell
érteni, el kell fogadtatni, és be kell tartani.
A minőségügyi terv hivatkozik többek között: kiviteli tervre, a megvalósítás folyamat
tervére, a vonatkozó műszaki szabályozásra, előírásokra.
A minőségügyi tervben meg kell fogalmazni: a megvalósítás során elérendó minőségi célokat, a minőségi követelmények körét: a szerződésben és a tervdokumentációkban előírt szabályozók és a szervezet által előírt (például a minőségirányítási rendszere által előírt) követelményeket, a felelősségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban, az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét erőforrásokat, a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását, ellenőrzési (geodéziai, labor) programokat, helyesbítő és megelőző tevékenységet, a követelményeknek való megfelelősség igazolásához szükséges dokumentumokat, formanyomtatványokat.
TECHNOLÓGAI UTASÍTÁSOK
Az adott technológia alkalmazási, tárgyi, személyi, ellenőrzési feltételeit, feladatait rögzíti. Meghatározza a jellemző paramétereket is.
A TU -kat a műszaki ellenőrzést végz6 Mérnököknek jóvá kel' hagynia legalább 72 órával a beépítés munkafolyamat megkezdése előtt.
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK DIREKTÍVA
Az Európai Unióban az építőipar számára a legalapvetőbb előírásokat az Építési Termék Direktíva tartalmazza, a benne foglattak érvényesítése a tagországok számára kötelező.
A direktíva célja:
megszüntesse az építési termékek szabad forgalmát gátló akadályokat, csak olyan termék kerülhessen a piacra, amelyek használatra alkalmasak, vagyis olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy a felhasználásukkal megvalósított építmény -megfelelő tervezést és kivitelezést feltételezve- teljesítse az alapvető követelményeket.
Másképpen fogalmazva megakadályozza olyan termékek forgalomba hozását, amelyek biztonság nélküli, egészségre károsr nem környezetbarát építményeket eredményeznek.
A CE jelölés egységes alkalmazását a 89/106 EGK számú irányelv és a Tanács 93/68/ EGK irányelve írta elő. -Ez egy megfelelósség értékelés a forgalomba hozatalról. Ez a direktíva a legsajátosabb, legkomplexebb, mert középpontjában hat követelmény áll nevezetesen:
Mechanikai ellenállás, stabilitás. Tűzbiztonság.
Higiénia, egészség és környezetvédalem. Használati biztonság.
Zajvédelem.
Energiatakarékosság, hő védelem.
A CE jelölés egy megfelelőségi jelölés. Azt jelzi, hogy a termék a megfelelőség igazolási eljárás során eredményesen vizsgázott.
A CE jelölést a gyártó/száliító a megfelelőség tanúsítására adja ki, amelyet megelőz egy tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítási eljárása. Azt is jelenti a CE jelölés, hogy a termék megfelel a harmonizált szabványoknak, megfelel az Európai Műszaki Engedélynek, megfelel harmonizált műszaki specifikációk hiányában olyan nemzeti műszaki specifikációnak, amelyek megfelelnek az alapvető követelményeknek.
A CE jelölést magán a terméken, ill. a termékre ragasztott csomagoláson, vagy a kísérő dokumentumon kell feltüntetni. A CE jelölést a termék ellenőrzésével megbízott szerv azonosító száma és az odaítélés éve követii majd a gyártó neve jön és (vagy) annak azonosítója.
A CE jellel ellátott termékek a közösség területén belül szabadon forgalmazhatók és tervezett céljuknak megfelelően szabadon felhasználhatók.
MINTAVÉTEL, MINÓSiTÉS
A mintavételi jegyzőkönyvet sorszámmal kell ellátni.
Értékelés: A vizsgált paraméter jellemző értékének meghatározása a mért adatokból. Minősítés: A mintával reprezentált tétel megfelelőségének megállapítása.
A minősítés feltételei:
a minta és mintavétel szabályos volt, valamennyi előírt vizsgálat megtörtént értékelhető eredménnyel.
A minőség ellenőrzése során külön kell kezelni a nem megfelelő eseteket. Fontos a helyesbítő, mege16z6 tevékenység hangsúlyozása is,
HELYZET
TEVÉKENYSÉG
XXXXX XXXXXXX
MEGOLDÁS
A nem megfelelő
Termék
Megakadályozom a hibás termék kezelése szolgáltatás termék /
szolgáltatás továbbjutását:
A hiba már javítás, eltérési engedély, megtörtént a tervezett felhasználás kizárása: pl. alacsonyabb osztályba sorolás, leselejtezés
Kijavítom a folyamat hibáját, hogy a hiba ne ismétlődhessen meg
A hiba még
Ne történjen meg a hiba
soha, ezért keresem a hiba
keletkezésének lehetőségét,
I történt meg hogy megszüntessem
A nem megfelelő termék kezelése, a helyesbítő és a megelőző tevékenység.
22. GEODÉZIAI ADATOK
A geodéziai felvétel Balti alapszinten történt.
23. SZABVÁNY ALÓLI FELMENTÉSEK
A tervezés során a műszaki előírásokban rögzítetteket betartottuk.
24. EGYEBEK
Jelen beruházás a közbeszerzési törvény előírásai alá tartozik.
A tervben feltüntetett magasságok Balti alapszinten értendők. A terv országos vetületi rendszerben készült.
TERVEZŐI NYILATKOZAT
VIA FUTURA Kft Tárgy: Budapest
Húvösvölgyi úti P+R parkoló átépítése és bővítése
Kiviteli terv szintú engedélyezési. terv Tervszám: 1435
Dátum: 2015,04.
Szakág: Útépítés, vízépítés, forgalomtechnika
Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényú. és eseti hatósági előírásoknak, a túzvédelmi rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati szabványok, műszaki előírások (Közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11, Kerékpárforgalmi létesítmények tervezésére vonatkozó e-UT 03.04.11 számú, Utcsatlakozások Műszaki előírásaira vonatkozó e-UT 03.02.21, A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és jármúforgalmi létesítményeinek tervezésére vonatkozó e-UT 03.07.24 számú, A parkolási létesítmények geometriai tervezésére vonatkozó e-UT 03.02.31 számú, A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezésére vonatkozó e-UT 03.07.23 számú, Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítésére vonatkozó e-UT 06.03.13, Közutak víztelenítésének tervezésére -vonatkozó e-UT 03.07.12, Szintbeni csomópontok tervezésére vonatkozó e-UT 03.03.21, Utak geotechnikai . tervezésére vonatkozó e-UT 06.02.11, Közúti közlekedés létesítményeire vonatkozó e-UT 03.07.24 útügyi műszaki előírások), követelményeinek.
A dokumentáció a létesítmények telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai szabványok, valamint hatóságii egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával készült, továbbá ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás vonatkozó fejezetei tartalmazzák,
A tervben meghatározott beruházás létesítményeinek adatai az építési engedélyekben és azok mellékleteiben foglalt előírásokkal együtt érvényesek.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx építőmérnök
JÓ-ÉP Építőlparl és Szolgáltató Kft.
Tisztelt Partnerünk!
Az alábbi díjkalkuláció tájékoztató Jellegül nem minősül Társaságunk által tett ajánlatnak, annak tartalmát kockázat* elbírálásunk során módosíthatjuk.
GB 517 ÉPSZER- DÍJKALKULACIÓ (CAR) | ||
CONTRACTOR ALL RISKS (CAR) | ||
KOIB0922GB517107 | ||
LTALANOS ADATOK: | ||
és | ||
NEM TERMÉSZETES
Mobilszám
Emaiclím(e-kommunikáció Cégjegyzékszám Országonsyilvántartásbe Egyébnyilvántartá
2017.03.13
Szerződő adata! ugyfélszám: biztosított megegyezik? en Természetes személy? C.—
Cégnév:
Vállalkozás típusa: Adósam:
Székhely:
Levelezési. cfm:
KSH'jeIzöszám:
Telefonszám:
Kockázatviselés kezdete:
Kockázatviselés véga:
Díjffzetás módja: egy összegben, átutalással
Kockázatviselés helye: Budapest II, kerület HüVösvölgyl út HRSZ: 11365
Biztosított éprtésl munka: „Budapest I'. kerület Hűvösvölgyi úti P+R parkoló átép(tése
és bővítése” vállalkozási szerződés keretében További biztosítottak: a kivitelezésbe résztvevő alvállalkozók Kedvezményezet: BKK Budapestt Közlekedési Központ Zrt. 1075
Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx 00-00.
23028966-4-44
Cšoportazoncsítć szám (CSASZ): 17781372-5-44 Területi hatály: a kockázatviselés helye DíJkatkuIációnk a következő biztosításokra vonatkozik:
Vagyonbfztosrtás Altafános Szerződési Feitételei (VÁSZF)
GB517 jelü Építés- és Szerelésbiztosftási feltételei
Dologi károk biztosítása
- Felelősségbiztosftási károk biztosítása
Védalml előírás:-VÉD záradék, minimális mechanika?
védelem záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, valamint
az Útügyi Müszaki Előírás (ÚT) 2-1 .119
A bjztosrtási szerződés részét képezl a beruházáshoz készftett és az illetékes hatóság által engedélyezett
- müszaki leírás
tarvdokumentáció
. FEJEZET • DOLOGI KAROK
biztosítási adatközlö
Biztosított vagyon, biztosítási összegek:
I . Építési teljesftés ( la, + 1 1 b. ):
(A végleges és ideglanssépítési teljesítés összegebeleértve
Önrészesedés (Ft/kár, levonásos )
Káreseménysnként:
A biztčsító a biztosított vagyontárgyak eitulaldonrtása esetén csak akkor fizet kártérrtést, ha azok megtalelöen lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanlkai védelem előírása teljesülnek és a szándékos eitulajdonrtás körülményei bizonyíthatóan megállapfthatóak. Kártérítési limit
A minimális mechanikat védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégrtenle.
Il. FEJEZET • FELEL ROK
SSEG
Biztosított kockázatok: Harmadik személy, személyi sérüléses és balasetl jelleggel okozott dologi kára,
vonatkozó szabályzat szerint
Biztosítási összeg ( kártérítés' Ilmlt E Ft./kár E Ft/idöszak
-2/6 oldal .
20 000 50 coo
Önréazeeedés ( Ft/kár, levonásos minimum 150 000
Ill. FEJEZET - ZARADEKOK
Keresztfelelősség Kártérítési limit: a Il. fejezet limitjével közös, kombinált Önrészesedés: -a II.
fejezettel megegyezáen
berendezések külön feltételel
Földkábelek, csővezetékek és egyéb
• közmútérképen feltüntetett helyen, az önrészesedés mértéka a kártérítés 20%-a, de min.
Föld alatti berendezésekben bekövatkez6 károk esetében, melyet a közmütérképgn nem tüntettek fel: 10%lde minimum
Optikai kábelt ért kár esetén:
Önrésžesedós káreseményenként ( levonásos ): a kártérítés 20%-a, de min.
IO Felvonulási épületekre és anyagtárolókra vonatkozó kikötés
x 110. Csapadék, magas vízállás és árviz ellena biztonsági intézkedések |
x 111. Földcsuszamlás, töldomlás utáni helyreállításl költségei |
x 112. Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások |
x Raktére sé enként tárolható- maximális érték: 1.000,-E Ft. |
RADEK KOZUTAKON VEGZETT MUNKALATOKHOZ |
Maximális kártérítés- káreseményenként: 11000,-E Ft. 109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés
Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bëkövetkezett káresemények kizárólag- abban az esetben kerülnek térítésre, amnnylben:
- az építést munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról (útterelés, útszükftés,
sebességkorlátozás stb.) az Illetékes engedélyezési szerv által meghatározott és Jóváhagyott jsgyzökönyv készült.
a meghatározott rendelkezések betartásáról', allenörzésér61 a szerzödí gondoskodott.
Kockázatba lépés előtti időszak:
A kockázatviselés kezdetét rnegeqőzö Időszakban végzett munkákra visszavezethetö közvetlen 'és következményi károk, a kockázatviselést meglöző Edőszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a Xx. xxxxxxx (feletósségbiztos(tás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek $ern az épület állékonyságát, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik, a kockázatviseléséből k vannak zárva.
A biztosító szolgáltatási' kötelezettsége nem következményi károkra. Ezen kizárás a következi károkra vonatkozik:
- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges Ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett - a még be nem épített építőanyagokat érte,
A nem elégséges fedés alatt azt értjük, amikor a 15 mls er&sségü szél képes megbontanf az Ideiglenes fedést.
EGYEB
FIGYELEMFELHfVÁSt
Díjkalkuláclónk nem kötelezettség vállalás, az a kézhezvételtől számított 30 naplg érvényes, melynek elfogadága nem eredményezi automatikusan a szerződés létrejöttét.
Jelen dílkalkulácló kiadásával egyldelűleg a tárgybanl kockázatra korábban kladott dllkalkuláclók érvényüket vesztik. Megelölegezett kármentességl engedmény
A szerződö a biztosítási Időszakokra 20% megelölegazatt kármentességl engedményben részesül.
A kármentesség számítása az adott biztosítási Időszakra fizetett megszolgáit díl és az ugyanabban az időszakban
bekövetkezett ás bejelentett károkra történt kifizetés, valarnint a megképzett függókár tartalék figyelembevételével - történik. A szerződő vállalja, hogy kár esetén a megelólegezett engedményt a biztosítónak egy összegben befizetl, illetve a
b'ztosító Jogosult a díjengedmény összegét a biztosítási szolgáltatásból levonni.
A megalálagezett kármentességi engadmény elvesztése esetén a következő biztosítási Idószakban az engedményre a szerződö újra jogosulttá válik.
Biztosítási díl
CAR
806 91 045
Budapest, 2016,09.22
szerlntl biztosítások
Éves díj (Ft) Eng.csökk.éves díj (Ft)
Záradékok 113803 91 045 OSSZESEN:113
BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉPÍTÉS. És SZERELÉSBIZTOSÍTÁSHOZ
A fenti díj kalkulációban szerept5 egyedi adatok alapján ajánlatot teszek biztos(tásl szerzčdé8 megkötésére a Groupama Blztosrtó Zrt•nek (továbbiakban biztosító) az ajánlaton meg) efölt biztosítás feltételei alapján, a biztosító díjszabásának megfelelően.
Az ajánlat száma:
Szerzödá neve: JÓ-ÉP Építőipar) és Szolgáltató Kft.
Biztosított neve: JÓ-ÉP Épftőiparl és Szolgáltató Kft.
KIJeIentem, hogy az általam magadott adatok az ajánlattétel iddpdntjáben fennálló valós állapotnak felelnek meg.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok_köztése a közlési kötelezettség megsértésének mfn5sülhet.
Tudomásul veszem, hogy a biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett biztosítási díjat
kamatmentesen kezeli. A blztosftó a kockázatelbfráfásra nyitva álló határidőn — 15 napon — belül dönt az ajánlat elfogadáeáról. Az ezen Idó aíatt beflzatett biztosításl dEJ nem eredményezl automatikusan a biztosrtás kockázatviselésének kezdetét. Tudomásul veszem, hogy a biztosítónak Jogában áll jelen biztosítási ajánlatomat indoklás nélkül elutasftani. A blztosrtásl ajánlat visszautasítása
esetén a biztosító az addig bafizetatt biztosítási díjat (vagy díjrészietet) 8 napon belül kamatmentesen visszaiizetj a szerződd részére.
Tudomásul veszem, hogy a biztosító az ajánlatot akkor is visszautasíthatja, ha a kockázatelbírálási idd alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, feltéve, hogy az ajántat elfogadásához a kockázat egyedl elbírálása szükséges.
Tudomásul veszem, hogy a biztosításl dij és szolgáltatási összeg átutalása során felmerük3 saját bankköitséget az utaló fél viseli, azt a jogosult félre át nem hárítja.
Tudomásul veszem, hogy a díjszámítáškor keletkező 100 Ft-ot meg nem haladó díjhlány, Illetve díjtöbblet érvényesítésétől a felek kölcsönösen 'eltakinłenek,
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződö és biztosított személye azonos, úgy a biztosítási ajánlat megtételéhez szükséges nyomtatványokon szerződöl mlnöségben tett aláírások egyben a biztosított hozzájárulásának és aláfrásának ls mindsülnek.
-4/6 oldal .
1. CSAK TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTAL IGÉNYELHETŐ regisztráció az ügyfél Zóna szolgáltatásainak Igénybevételéhez
Kérem, hogy rögzített adataim alapján a Groupama Biztosító regisztrációt haltson végre, és ezáltal hozzáférést biztosrtson számomra az ügyfélazonosításhoz kötött, ingyenesen igénybevehető Ügyfél Zóna elektronikus szolgátatásaihoz, melynek
alapján lehetőségem nyfllk biztosításr szerződéseimhez kapcsolódó elektronikus ügyintézésre a XxxxxxxxXxxxxx.xx weboldalon, a Groupama ÜgyfélZóna mobilalkalmazással illetve a biztosító TeleCenter telefonos ügyfélszolgálatán keresztül.
Az Ügyfél Zóna elérhető elektronikus szolgáltatásainak listáját a mlndenkori hatályos „Regisztráciás Tájékoztató” tartalmazza,
mely elérhető a XxxxxxxxXxxxxx.xx weboldalon. A Groupama Biztosító Zrt. a „Reglsztrációs tájékoztató” változtatásának jogát fenntartja.
Hozzájárulok, hogy a fenti adatokat a biztosító a nyilvántartási rendszerében kezelt adatokkal egyeztesse, és az adatok egyezöségĚ esetén a regisztrációt végrahajtsa. Hozzájárulok, hogy amennylben az általam megądott adatok nem egyeznek meg a biztosító nyilvántartása szerinti adatokkal, a biztosító a nyilvántartásában kezeit adatokat Jelen adatlapnak megfelelóen módosítsa, és a regisztrációt végrehajtsa.
Hozzáiáru(ok, hogya biztosító a regisztráció elfogadásáról vagy elutasításárćl a fent magadott e-mail címre értesítést
küldjön.
Hozzálirutok, hogy a regisztráció elfogadása esetén a biztosító az Ügyfél Zóna elektronikus szolgáltatásainak aléréséhez
szükséges ügyféiazonosrtót a fent megadott e-mail címre elküldle, varamlnt a bejelentkezéshez szükséges PIN kódról a fent megadott mobiltelefonszámra küldött rövid szöveges üzenetben (sms-ben) értesítsen.
Tudomásul veszem, hogy a' regisztrációt követően a fenti adataimban bekövetkezett változást köteles vagyok a biztosrtćnak bejelenteni, Az ezen kötelezettség elmulasztáaából eredő kár engem terhel. Tudomásul veszem, hogy az Ügyfél Zóna elektronikus szolgáltatásainak eléréséhez szükségeS ügyféiazoncsítót és PIN kódot mindenkivel szemben köteles vagyok titkosan kezelni és megórizni, továbbá biztosítani, hogy arról Illetéktelen személyek tudomást ne szerez- zenek, Az ügyfélazonosító és PIN kód Jogosulatlan személyek általi felhasználásából r eredí károkért a szerzödó köteles helytállni, az ebből erédö esetleges adat- vagy
titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán a biztosítóval szemben jog- és Igényérvényesítésre nem jogosult. Tudomásul veszem továbbá, hogy az elektronikus postafiók jelszavának, kódjának bižtonságáért Is a szerzödćí felel. A jelszó, illetve kód jogosulatlan személyek általi felhasználásábói
eredd 'károkért a szerződö maga köteles. helytállnl, az ebből eredő esetleges adat- vagy titokvédetmi sérefem következményeit maga viseli, annak kapcsán a biztosrtóval szemben jog• és Igényérvényesł•tésrs nem jogosult,
A szerződő salát felstősségl körébe tartozlk; hogy az elektronlkus postaládáját rendszeresen ellenćrfzze, Illetve bžt09ftani köteles, hogy ksllö térhely álljon rendelkezésére az elektronikus dokumentumok fogadása céljából, valamfnt
gondoskodnl arról, hogy až alektronikus postafiók szolgáltatója a biztosító küldeményelt ne teklntse spam (kéretlen) üzenetnek,
Elfogadom, hogy az elektronikus levelezés során a biztosító zárt levelezési rendszeréből ny'lt levelezési rendszarbe kerülhetnek a szerződés adatai.
Szerztdö: hozzájárulok gs.nhrn járulok hozzá
2. Nyilatkozat adatkezeléssel és titoktartás alóli felmentéssel kapcsolatban
a. Alulírott kllelentem, hogy „A személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok
ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlatl tudnivalók”-at (a továbbiakban: Tudnivalók) meglsmartem. A Tudnivalók ismeretében tudómásul veszem és 'a Tudnivalókban foglaltak szerlnt hozzálárulok ahhoz, hogy a biztosító a részére önkéntesen
megadott adataimat a Tudnivalókban, Illetve a szerz5désbetl meghatározottak szerlnt kezelje.
b. Alulírott a Tudnivalókban foglaltak ismeretében kifelezetten hozzálárulok ahhoz, hogy a biztosító vagy vele szerz5dáses kapcsolatban álló biztosftásközvetftö közvetlen megkereséssel tájékoztatást célzó és reklám küldeményt juttasson el részemre.
Szerződő:hozzájárulok nem- járulok hozzá
Biztosított: hozzájárulok nem járulok hozzá
c. Alulírott jelen nylatkozat előző pontja szerlntl közvetlen üzletszerzés céljából történö adatkezelés esetén a megkeresést az alábbi módon nem kívánom Igénybe venni:
Szerz5dó: a telefonon telefonon
közvetlen levélbeh közvetlen levélben
Biztosított: telefonon ! telefonon
közvetlen levélben Cl közvetlen levélben
d. A biztosrtásl tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) a biztosítótársaságok bejelentési köteleiettségét Írja elé a nagykookázatú szerzëdésekkei kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank felé. A bejelentéshez szükséges adatokra vonatkozóan (Bit. 4.5 79. pont) alulírott szerződö kijelentam, hogy a jelen
nyilatkozat aláírásának időpontjában:
a. A mérlegfőösszeg túllépi a millió eurót
b. A nettó árbevétel túllépi a 12,8 millió eurót
Kérjük szíves visszaJelzését, hogy a létrelövő biztosítási szerződés esetén a kötvények, számlák és egyéb dokumentumok klnek a részére kerüljenek megküldésre.
Szeri6dd képvleelőle: ügyfél Biztosftásközvetít6 Ügyfél levelezési címe:
Biztosításközvetít6 levelezési címe:
c. A pénzügyi év során az átlagos alkalmazotti létszám aléri vagy meghaladja a 250 föt:
blztos(táskö .vetrt5. aláírása
Nyilatkozat a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról Alulírott szerzödá aláírásommal elismeremr hogy a Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1 146 Budapest,.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 00X) részére történő ajánlattétel előtt tájékoztatást kaptam a biztosító föbb adatairól, a biztosító
tltoktartásf kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének 'lehetőségéről és módláréli valamlnt az ajánlat tárgyát képezd termékek Jellemz51rál.
Átvettem
Tájékoztató a Groupama Blztositó Zrt. nevében elláró függd blztosftásközvetftö adatairól
Általános Szerzödési Feltételek az ügyfél Zóna Elektronlkus Szolgáltatások Igénybevételére Adatkezelési Tájékoztató
Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei és Ügyféltájékoztató (VÁSZF)
GB517 jelü Építés- és szerelésbiztos(tás különös szerződési fe'tételgk és Ogyféltáiékoztatć
-6/6 oldal .
-Vállakozások Fele13ssśgbiztosításának Általános Szerzádésl Feltételei és Ügyféltájékoztatója (VF ÁSZF)
A'biztdsftási alánlatom megtételét követően az a'ánlati dokumentácló ü | félpéldányát átvettem. |
Társagdg
Könyvelt tétel
Számlatulajdonos: | JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft, |
-Forrásszámla: | 12010453-01028215-00100004 |
Típus: | Elektronikus bankon belüli átutalás |
Könyvelés napja: | 2016.09.26, Hétfő |
Értéknap: | 2016.09,26, Hétfő |
Azonosító: | B3K1610000266835 |
Összeg : | -3 556 450,00 HUF |
Tranzakciós partner: | BKK Budapestl Közlek. Közp, Zrt. 120010080145362100400008 |
Közlemény: | Teljesítési biz. Bp, II. ker. Hűvö svölgyl úti P+R par. átép, és bóv. |
2300 Ráckeve, 052/22 Hrsz. Adószám: 13305329-2-13 Cégj.szám:
00-00-000000 szsz.:
-8/6 oldal .
11. számú melléklet
NYILATKOZATMINŤAAZ AJÁNLArrÉTELl FELHÍVÁS 13. PONT M.2. (SZAKEMBER) ALPONTJÁRA VONATKOZÓAN
Alulírott Xxxxx Xxxxx a(z) JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. képviselőjeként a „Budapest, II. kérü/et Hűvösvölgyi úti P+R parkoló átépítése és bővítés” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán
nyilatkozom,
hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében az alábbi szakembereket mutatjuk bel:
Mellékelten csatoljuk az itt feltüntetett szakemberek
• képzettségét / végzettségét igazoló okiratainak egyszerű másolatát,
• saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzait, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatokat a szakemberek által saját kezűleg aláírva.
Kelt: Ráckeve, 2016 év július hónap 11. napján
12. számú melléklet 1Amenn iben valamel alkalmassá i minimumkövetelmán Rántattev6 ka acitást rendelkezésre ú ezen n a ka n útánakkell azon szakembereket akikkel me felel az alkalmassá i minimumkövetelmén eknek! Amenn iben a ka acitást rendelkezésre bocsátó e éni vállalkozó ma ánszemél e ben a bemutatandó szakember is, abban az esetben, lelen n ilatkozatban sa'át ma át” kell bemutatnia!
A táblázat egymás alá másolásával több szakember bemutatására alkalmas. A megfelelő aláhúzandó/kitöltendő.
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx (szakember neve), büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
„Budapest, Il. kerület Hűvösvölgyi úti P+R parkoló átépítése és bővítés” tárgyú közbeszerzési eljárás
JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. (ąlé_nląg.ggyé / általi' nyertessége és az általa megkötött - szerződés teljesítésének időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésre fogok állni a szerződés teljesítése érdekében.
Kötelezettséget vállalok atra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködök és nincs más olyan kötelezettségem a szerződés időtartama alatt* amely a -szerz6déš teljesftésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Büntetőjogi felelősségem tudatábah kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
A szakképesítésem tekintetében nyilatkozom, hogy ie később a szerződéskötés idő ont'ái a 266/2013. (VII, 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelek a kamarai névjegyzékben:
M,2. pontban megjelölt szakember: MHÉ (felelős műszaki vezetői-iogosultság)
Figyelembe véttem továbbá, hogy amennyiben nem teszek_ éteget a szerződéskötés időpontjáig a jelen nyilatkozatban. foglalt kötelezettségnek, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a- nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszatépett és eire tekintettel az ajánlatkérö mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól.2
Keltezés (Ráckeve helység, 2016. év, július hónap, 08. nap) szakember saját kezű aláírása
13. számú melléklet
Ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése.
2 Ezt a részt (MV-KÉ) csak a felsőfokú építőmérnöki végzettségű építésvezető szakember tölti ki.
Végzettség/képzettség megszerzésének éve | Intézmény megnevezése | Végzettség/szakirány/képzettség megnevezése |
2007 ápr. 2007 ápr. | Hungarocad Kft | Autocad rajztanfolyam |
2006 febr. - 2006 ápr. | EUZERT | Pályázatíró, pályázati szakértő |
2005 szept . — 2005 okt. | TERC Kft | Közbeszerzési tanfolyam |
2005 mai c. -2005 jún. | Budapesti Műszaki Egyetem | Műszaki' ellenőri tanfolyam (út-híd) |
2003 febr. - 2003 máj. | Xxx Xxxxxx Mí.íszaki Főiskola | Műszaki ell tanf (magas-mélyép) |
1972 szept — 1977 jún. | Budapesti Műszaki Egyetem | Okleveles építőmérnök |
1967 szept - 1971 jún. | Epítóipari Szakközépiskola Pécs | Érettségi |
Aiánlattevő alkalmazásában állok2 | |||
Mettái meddig (év) | Munkahely, munkakör megnevezése | ||
2016(év) „tól | - ig | XX•EP kft. (Munkaviszony formájában) | |
jelenleg (év) - ig | NALA-MI kfť. | ||
1997(év) | 2003(év) ig | Mérnök Menedzser kft. Budapest | |
1995(év) -tol | 1997(év) -ig | P+P kft Budapest | |
1989(év) *től | 1995(év) -ig | ENOL kft Gödöllő | |
1981(év) -től | 1989(év) -ig | Városgazdálkodási Vállalat Gödöllő | |
14. számú melléklet
1981(év) -ig | Betonútépítő Vállalat Budapest |
Kizárólag azon szakemberek tekintetében kérjük a becsatolását, akik az alkalmasság igazolásában részt vesznek. 2 Kérjüka megfelelő részt aiáhúzni!
3 Kérjük a megfetefćí részt aláhúzni!
KORÁBBIMUŃ?ÁK;' Szákmai TAPASZTALATOKI'ISMERTETÉSE
Ellátott funkciók, feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása (egyértelműen megállapítható Vegyen az
Korábbi projektek, ismertetése, időpontjai, ajánlattételi felhívás 13. M.2. „Műszaki, szakmai mettől meddig (év/hó4)
Tárgy: Budapest XI. kerület Somogyi út
alkalmasság minimumkövetelményei” pontjában, előírt szakmai tapasztalat megléte)
Gyergyótölgyes u. P+R parkoló építése Ideje ((2015 év/08 hó)-tól (2015 év/ll hó)-ig) | Felelős Műszaki Vezető |
Tárgy: E-Mobil töltőállomások telepítése Ideje ((2013 év/07 hó).tól (2014 év/03 hó)mig) Tárgy: Ujszentmargita, mezőgazdasági bekötő | Felelős Műszaki Vezető |
út építése Ideje ((2012 év/10 hó)-tól (2013 év/06 hó)-ig) | Felelős Műszaki Vezető |
Tárgy: Gödöllő, Odray terület útépítés ideje ((2010 év/03 hó)-tól (2010 év/12 hó)- ig) | Felelős Műszaki Vezető |
Tárgy: Tóalmás útfelújítási munkák Ideje ((2009 év/08 hó)-tól (2009 év/12 hó)-ig) Tárgy: Zsámbok parkoló és járdaépítés, | FeFe16s Műszaki Vezető |
csapadékvíz elvezetés Ideje ((2006 év/OShó)-tól (2006 év/ll hó)-ig) | Felelős Műszaki Vezető |
Tárgy: Szada, Berek III. terület útépítés Ideje ((2007 év/04 (2007 év/ll Táfgy: M3 Autópálya építése | Felelős Műszaki Vezető |
Ideje ((1977 év/09 (1981 év/ll hó)-ig)
Kamarai• nyilvántartási szám: 13-6602, 13-50053
Felelős Műszaki
Vezető
Egyéb, a szakember által szükségesnek tartott információ megadása:
Megjelöčm, hogy a szakképesítésemet az ajánlatkéi•ő az alábbi nyüvántartásbói az alábbi útvonalon jogosult ellenőrizni:
Keltezés (Ráckeve helysége-2016. év, július hónap, 08. nap)
szakember saját kezű aláírása
4 Félhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a teljesített szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedést egyszer veszi figyelembe!
g 1
罒 丶 一
-~
0
一 …
0
i:
冖 …
r:
丶 。 、
TELJESÍTÉSBE BEVONT ALVÁLLOKLKOZÓI
NYILATKOZAT
A szerződés tárgya: „Budapest II. kerület Hűvösvölgyi úti P+R parkoló útépítése és
bővítése”
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, mint a(z) JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2300 Ráckeve, külterület 052/22) aláírásra jogosult képviselője a fenti tárgyú szerződés teljesítésénél a következő alvállalkozókat vonom be:
A teljesítés során azon munkarészek, amelyek telj esítéséhez alvállilkozót kívánunk i én' be venni: | |
Bontási munkák | G-Transport Hungária Kft. Xxxxx i Xxxx E.V. |
Töltésé ítési és földmunkák | Xxxxx i Xxxx E.V. |
Szegélyezési és burkolási munkák | Viastreet pítóipari Kft. Xxxx Xxxxxxx E,V. Mihvid-Ker Kft. |
Csapadék- és Csatornázási munkák | Mihvid-Ker Kft. Baugreen Építőipari és Szolgáltató Kft. |
Közvilágítási és elektromos munkák | Miha-Terv Mérnöki és Szolgáltató Kft. |
Parkolástechnikai munkák | Xxxx-Xxxx Mérnöki és Szolgáltató Kft, T-S stems Ma arorszá Zrt. |
Továbbá nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett, fenti alvállalkozók nem tartoznak a tárgyi közbeszerzési eljárás, felhívásában rögzített kizáró okok hatálya alá.
Kelt:2016 év október hó 05. napja
5. számú melléklet
NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓI KIFIZETÉSEK VONATKOZASABAN
Alulírott
képviselőjeként jelen vonatkozásában, mint Vállalkozó nyi la t k o z o m , a hogy
a Szerződés teljesítéséhez a Kbt.
138. alapján az alábbi Alvállalkozót vettem igénybe a teljesítéshez:
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó címe/székhelye:
Alvállalkozó bankszámlaszáma:
Alvállalkozó képviselője:
Telj esítés. aránya./ Teljesített munkák:
Alvállalkozó részesedése az adott részteljesítésre — Szerződés 9.2. pontja - eső Vállalkozói díjból: nettó . . Ft, azaz nettó .. . . . . . . . . . . . . . .
Tudomásul veszem továbbá, hogy Megrendelő a Kbt. 135 (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozó által, az adott részteljesítés vonatkozásában benyújtott számlájában érvényesítendő Vállalkozói díj fentiek szerinti- Alvállalkozónak járó részét közvetlenül Alvállalkozó .......banknál vezetett ..... ..... ... .. számú bankszámlájára
.
átutalással telj esíti.
(cégszerű aláírás)
Kelt: . , év . . . .. hónap . . napján
A Nyilatkozat tartalmát elfogadom:
Kelt: . . . . . . év hónap . . napján
Alvállalkozó (cégszerű aláírás)