Vállalkozási keretszerződés
Szerződésszám: 2564-…./2017/START
Beszerzési terv: 628/2017
Vállalkozási keretszerződés
amely létrejött egyrészről a
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.)
- Székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.
- Levelezési címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.
- Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.
- Számlaszáma: 10402142 -49575648-49521007
- Adóigazgatási száma: 13834492-2-44
- Statisztikai jelzőszám: 13834492-4910-114-01
- Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 00-00-000000
- Aláírási joggal felruházott képviselő:
továbbiakban mint Megrendelő
másrészről a
…………………………………………………………
(rövidített cégnév: )
- Székhelye:
- Levelezési címe:
- Számlavezető pénzintézete:
- Számlaszáma:
- Adóigazgatási száma:
- Statisztikai jelzőszám:
- Cégbíróság és cégjegyzékszám:
- Aláírási joggal felruházott képviselő:
továbbiakban mint Vállalkozó,
a továbbiakban együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint:
Preambulum
Megrendelő „Szolnok és Békéscsaba Vasútijármű Javítási telephelyeken keletkező termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) XV. fejezet 81. §-a szerinti nyílt eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese Vállalkozó lett. Felek erre tekintettel az alábbi Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötik.
1. A szerződés tárgya, a teljesítés menete
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Szolnok Vasútijármű Javítási Telephelyén (0000 Xxxxxxx, Xxxxxx xx 0-0.) és Békéscsaba Vasútijármű Javítási Telephelyén (5600 Békéscsaba, Xxxxxxxxxx xx 00.) a tevékenysége során keletkező, 1. sz. melléklet szerinti termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételét, elszállítását és további kezelését a Megrendelő eseti megrendeléseinek megfelelően.
1.2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja továbbá a Megrendelő Szolnok Vasútijármű Javítási Telephelyén (0000 Xxxxxxx, Xxxxxx xx 0-0.) 2 db 25l-es festékes fém göngyöleg tömörítésére alkalmas présgép (telepítési helyek: Kocsijavító 7/B csarnok járműfestő kabin előtti terület, Keleti Fényező üzem 2-3 vágányok közötti tér, a csarnok nyugati oldalán), valamint 2 db 4-5 m3 gyűjtőtartállyal rendelkező hulladékpréselő (festékkel szennyezett fólia- és papír csomagolási hulladék tömörítésére) telepítését (telepítési helyek: Kocsijavító 7/B csarnok járműfestő kabin előtti terület, Keleti Fényező üzem északi vége), a szerződés időtartama alatti - rendeltetésszerű, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeit kielégítő használatra alkalmas - rendelkezésére bocsátását, folyamatos biztosítását, valamint a szerződés megszűnését követően azok eltávolítását. A gépeknek meg kell felelni a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendeletnek; a gépek telepítése magában foglalja a gépek műszaki dokumentációjának átadását (az érintésvédelmi jegyzőkönyvet is), a kezelőszemélyzet oktatását, vizsgáztatását, a próbaüzem alatti felügyeletet.
A Vállalkozó köteles továbbá az 0.xx. mellékletben megjelölt mennyiségű és típusú – veszélyes hulladékok esetén az ADR előírásoknak megfelelő -, csomagoló- és/vagy tárolóeszközöket (a keletkező hulladékok gyűjtéséhez, csomagolásához) kihelyezni az
1. sz. mellékletben meghatározott telephelyen. Vállalkozó köteles jelen Keretszerződés hatálya alatt ezen csomagolóeszközöket a szükséges mennyiségben folyamatosan biztosítani,
1.3. Megrendelő 8.4.2. pontban megjelölt kapcsolattartói a jelen Keretszerződés hatálya alatt egyedi megrendelések leadásával jogosultak Vállalkozótól az 1.1. pontban meghatározott munkát megrendelni. Az egyedi megrendelésekben Megrendelő köteles megjelölni a teljesítési helyet, valamint az egyéb, az adott egyedi megrendelésre vonatkozó egyéb információkat. Az egyes megrendeléseket Vállalkozó minden esetben köteles visszaigazolni a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül, valamint köteles a jelen Keretszerződésben, valamint az adott megrendelésben foglaltak alapján a feladatot elvégezni. A teljesítési határidő számításának kezdő napja visszaigazolás hiányában az egyedi megrendelés Vállalkozó általi kézhezvételének napja.
1.4. Vállalkozó a megrendelésben foglalt valamely feltételtől eltérni csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
2. A szerződés időtartama, teljesítési határidők
2.1. Jelen Keretszerződés a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, és a jelen Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével, illetőleg a 11. pontban
rögzített esetekben szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 36. hónap utolsó napjáig jogosult eseti megrendelések leadására. A határidőben leadott eseti megrendeléseket Vállalkozó köteles teljesíteni.
2.2. Vállalkozó az 1.1. pontban rögzített feladatok tekintetében az adott szállításra vonatkozó eseti megrendelést a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt telephelyi kapcsolattartójának elektronikus úton történő megrendelése alapján, legkésőbb a megrendelés kézhezvételétől számított ……. 1 naptári napon belül köteles a teljesítést megkezdeni. Vállalkozó a szállítás pontos időpontjáról köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt, legkésőbb 2 munkanappal a szállítás időpontja előtt. Felek rögzítik, hogy a megrendelés kézhezvételének azt a napot tekintik, amelyen az igazoltan megérkezett a Vállalkozóhoz.
Akadályoztatás esetén Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül Megrendelőt telefaxon, vagy elektronikus úton köteles értesíteni, az új egyeztetett átadási időpont megjelölésével.
2.3. Vállalkozó az 1.2 pontban megjelölt gépeket, valamint csomagoló- és tárolóeszközöket a jelen Keretszerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles kihelyezni, a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban.
3. A teljesítés helye
- MÁV-START Zrt. Szolnok Vasútijármű Javítási Telephely (5000. Szolnok, Xxxxxx xx 0-0.)
- MÁV-START Zrt. Békéscsaba Vasútijármű Javítási Telephely (5600. Békéscsaba, Xxxxxxxxxx xx 00.)
4. A szerződés keretösszege, vállalkozási díj:
4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés keretösszege: 90.000.000 FT + ÁFA, azaz kilencvenmillió forint + ÁFA.
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusát és várható mennyiségét azonosító kód és telephely szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben az adott hulladéktípusok vonatkozásában rögzített mennyiségek tájékoztató jellegűek, Megrendelőt nem terheli semmiféle kötelezettség abban a vonatkozásban, hogy melyik hulladéktípusra vonatkozóan milyen mennyiséget rendel meg vagy az adott hulladéktípusra vonatkozóan rendel-e meg munkát egyáltalán a jelen szerződés időbeli hatálya alatt.
A jelen pontban meghatározott keretösszegből a Megrendelő tényleges igénye szerint nettó 72.000.000 Ft (azaz nettó hetvenkettőmillió forint) elköltésére (lehívási kötelezettséggel terhelt rész) vállal kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel terhelt rész).
A Megrendelő – a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le a munka elvégzését a keretösszeg mértékéig
1 A Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül megadásra
azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének (azaz az opciónak) a részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. A Vállalkozó a keretösszeg előző bekezdésben meghatározott mértékét meg nem haladó változása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.
4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen Keretszerződés 1. pontja szerinti feladatok ellátásáért a 1. számú mellékletben szereplő nettó egységárak alapján kalkulált vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói díj) plusz általános forgalmi adó összeget fizeti meg a Vállalkozó számlán szereplő bankszámlájára.
A Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak és az azok alapján kalkulált Vállalkozói díj magában foglalja a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Vállalkozónak a jelen Keretszerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült mindennemű költségét és kiadását, melyen felül Vállalkozó egyéb díjat vagy költséget nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.
4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és közreműködői árkalkulációjából származik, és semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya.
4.4. A vállalkozói egységár tartalmazza:
- az egységnyi hulladék elszállításához szükséges - vonatkozó jogszabályoknak megfelelő- tehergépjármű, szállító edényzet és a veszélyes hulladékok szállításához szükséges csomagolás biztosítását,
- a hulladék szállítójárműre történő fel- és lerakodási, mérlegelési, szállítási költségét,
- a hulladék átvételét követő, további kezelés költségét,
- az adott típusú hulladékoknak megfelelő, csomagoló- és/vagy tárolóeszközök biztosítását, „Kezdőkészlet" (ADR-nek megfelelő 15 db BIG-BAG zsák, 100 db PTZ hordó, 500 db műanyag zsák) kihelyezését és a szerződés időtartama alatti folyamatos biztosítását;
- az 1.2 pont szerinti 4 db hulladék tömörítő (2 db 25 l-es festékes fém göngyöleg tömörítésére alkalmas présgép telepítése, továbbá 2 db 4-5 m3 gyűjtőtartállyal rendelkező hulladékpréselő (festékkel szennyezett fólia- és papír csomagolási hulladék tömörítésére) telepítését, helyszínen tartását, azok szükség szerinti, rendeltetésszerű használatának biztosítását a szerződés teljes időtartama alatt,
- a teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget.
Jelen Keretszerződés 1. sz. mellékletében rögzített azonosító kódok szerint meghatározott átvételi egységárak a szerződés időtartama alatt rögzítettek.
4.5. Vállalkozó a Megrendelő részére a Keretszerződés 1. számú melléklete szerint kalkulált nettó díjakat a szerződés teljesítésekor érvényes ÁFA mértékével növelten számlázza.
5. Fizetési feltételek:
5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó egyedi megrendelésenként, az adott egyedi megrendelések Megrendelő által igazolt maradéktalan, szabályszerű teljesítése után havonta jogosult számla benyújtására. A számla benyújtásának alapja a szállítást kísérő szállítólevél/ Sz” és „Gy” lap kiállítása, melynek biztosítása a Vállalkozó feladata.
A számlázás alapja az adott egyedi megrendelések alapján elszállított, - szállítólevélen/
„Sz” és „Gy” lapon - mérlegeléssel átvett, megállapított mennyiség. Megrendelő a vállalkozási díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámára. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
5.2. A kiállított számla kötelező melléklete a Megrendelő és a hulladékkezelő által aláírt és lepecsételt „Szállítólevél”/„ Sz” és „Gy” lap másolata, mely egyben a teljesítést igazoló okirat is (a továbbiakban: teljesítésigazolás).
5.3. Felek az elszámolás tekintetében az Áfa tv. 58.§ szerinti időszakos elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak egy naptári hónap.
5.4. A Vállalkozó a tárgyhavi számláját a tárgyhavi teljesítési nappal kiállított szállítólevél alapján kiadott összes teljesítésigazolás birtokában – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles elkészíteni.
5.5. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont az Áfa tv. 58.§ mindenkor hatályos szabályi szerint kerül megállapításra.
5.6. A számlázás alapja a tárgyhónapban teljesített összes eseti megrendelés alapján elszállított, - szállítólevélen mérlegeléssel átvett, megállapított mennyiség. A veszélyes hulladékok szállítása azzal a nappal minősül teljesítettnek, amikor az a hulladékkezelő részére átadásra kerül.
5.7. Az „Sz és Gy lapon” a visszaigazolt, és átvett mennyiségnek egyeznie kell.
5.8. A számlán az ÁFA törvényben előírtakon túl Vállalkozó köteles feltüntetni:
- az átvett hulladék mennyiségét azonosító kód szerinti bontásban,
- az azonosító kódhoz tartozó nettó átvételi egységárat (Ft/kg),
- a veszélyes hulladék elszállítását kísérő „Szállítólevél”/„Sz” és „Gy” lap számát ( /év),
- a teljesítés telephelyét,
- a szerződés számát ( ),.
Amennyiben Vállalkozó ezen adatok számlán történő feltüntetését elmulasztja, azok alapján kifizetés nem teljesíthető.
A számla Megrendelő általi befogadásának feltétele, hogy a számlán, illetve az ahhoz mellékelt teljesítésigazoláson szerepeljen a Megrendelő rendelésszáma. A
rendelésszám, illetve mellékletek nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség, a helyesen kiállított, a Megrendelő által előírt valamennyi adatot tartalmazó számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A nem megfelelően benyújtott számla, illetve az előírt mellékletek csatolásának hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.
5.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.
5.10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.
5.11. Számlázási adatok:
Vevő neve, címe: MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Számla benyújtási címe: MÁV-START Zrt. 1426. Budapest, Pf.27.
5.12. Amennyiben az adott egyedi megrendelésben Fáradtolaj, azonosító kód:13 02 05*; Lúgos akkumulátor, azonosító kód: 16 06 04; Ólomakkumulátor, azonosító kód: 16 06 01*. hulladékféleség szerepel, az a MÁV Start Zrt. részéről értékesítésnek minősül az arra vonatkozó számlát a Megrendelő állítja ki. Amennyiben az értékesített hulladékféleség az ÁFA törvény 142.§ (1) bekezdés d) pontja alá tartozik, a számla ÁFA felszámítása nélkül kerül kiállításra, mert az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó köteles.
Felek nyilatkoznak, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben szabályozott olyan jogállása, mely alapján az ÁFA fizetése nem követelhető.
5.13. A Megrendelő által az 5.12. pont szerint kiállított számla fizetési határideje 30 naptári nap. A Megrendelő által kiállított számla a Vállalkozó számlájával szemben pénzügyileg beszámítható.
5.14 A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:
5.14.1 Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A.
§-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
5.14.2 Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.
5.14.3 Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.
5.14.4 Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.14.1. és 5.14.2 pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.
6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
6.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 1. számú melléklet szerinti hulladékok - Megrendelő telephelyéről történő – átvételét, elszállítását, kezelését saját vagy közreműködői munkaerejével, gépeivel és eszközeivel, Megrendelő írásos megrendelése alapján végezni.
6.2. Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelőtől átvett, a szállítólevélen, illetve Sz” és
„Gy” lapon feltüntetett adatoknak megfelelő hulladéknak – engedélye szerint - saját telephelyére, illetve a 1. sz. melléklet szerinti hulladék típusok befogadására érvényes engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő szállításáról, átadásáról a vonatkozó jogszabályoknak és engedélyeknek megfelelően. Vállalkozó tevékenységét a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó nemzetközi egyezménynek (ADR) és egyéb kapcsolódó rendeleteknek megfelelően köteles elvégezni.
6.3. Vállalkozó az átvett hulladék mennyiségét amennyiben erre lehetőség van, a Megrendelő telephelyén lévő mérlegen mérlegeléssel állapítja meg a Megrendelő jelenlétében. Amennyiben erre nincs lehetőség, Megrendelő a Vállalkozóval közösen egy mindkét fél által elfogadott telephelyen mérlegeli a hulladékokat.
6.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés tárgyát képező hulladékok begyűjtésére vagy kezelésére vonatkozó érvényes környezetvédelmi, szakhatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkezik.
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező hulladékok környezetvédelmi előírások szerinti begyűjtését vagy kezelését a 4. sz. mellékletben felsorolt engedélyek alapján végzi.
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy – a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (2a) és (5) bekezdése szerinti előírásra is figyelemmel - jelen Szerződés teljesítése során csak a vonatkozó jogszabályokban előírt, érvényes engedélyekkel rendelkező további közreműködőket vesz igénybe.
Az engedélyekről szóló kivonat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi.
6.5. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységével járó kockázatok csökkentése, illetve a nem várt, véletlenszerű dologi károk, személyi sérülések okozta többletforrások és kártérítés fedezetének biztosítása céljából köteles az Európai Unión belül nyilvántartott, és az Európai Unió tagállamai területén biztosítási tevékenységre engedéllyel rendelkező biztosítónál (a továbbiakban: Biztosító) a jelen Szerződés szerinti tevékenységére környezetszennyezési felelősségbiztosítást kötni és a jelen Szerződés hatálya alatt fenntartani az alábbi feltételekkel.
A felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha a Vállalkozó rendelkezik érvényes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, mely kiterjed a veszélyes hulladékok szállítására és kezelésére vonatkozó szakmai és környezetszennyezési felelősségre, legalább 20 000 000 Ft (húszmillió forint)/biztosítási esemény és 60 000 000Ft (hatvanmillió forint)/ biztosítási időszak kártérítési felsőhatárral.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az alvállalkozók által okozott károk fedezetére is.
6.6. Vállalkozó köteles a tevékenysége végzésére jogosító engedélyeinek, igazolványainak, valamint a 6.5. pont szerinti felelősségbiztosításának a jelen Keretszerződés hatálya alatti érvényességét biztosítani. Amennyiben valamely 3. sz. melléklet szerinti engedély és/vagy a felelősségbiztosítás érvényességi ideje a jelen keretszerződés időtartama alatt lejár, Vállalkozó köteles legkésőbb az engedély lejártát, illetve a felelősségbiztosítás megszűnését követő 5 napon belül az érvényes engedély és/vagy felelősségbiztosítás másolatát Megrendelő részére átadni, illetőleg eredetiben bemutatni. Jelen pont szerinti határidő elmulasztása esetén Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik, illetve Megrendelő jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására.
A Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötéskor köteles eredetiben bemutatni és egy egyszerű másolati példányban átadni Megrendelőnek a Biztosító által kiállított kötvényt vagy fedezetigazolást, a felelősségbiztosítás feltételeit (ÁSZF és különös feltétel) és a Biztosító által kiállított díjfizetés igazolást, melyeket a Megrendelő 4. számú mellékletként csatol a Szerződéshez.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő felé a biztosítás fennállását nem igazolja hitelt érdemlően, vagy a biztosítást a Szerződés hatálya alatt – bármely okból kifolyóan – megszünteti, vagy a biztosítás megszűnik, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és Megrendelő jogosult – választása szerint – a Szerződéstől elállni, vagy azt azonnal hatállyal felmondani a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.
6.7. A veszélyes hulladék-szállítást kísérő Sz” és „Gy” lapot (és annak bizonylatát) a Vállalkozó biztosítja, azt a helyszínen egyezteti és leigazoltatja a Megrendelővel. Vállalkozó az átvett veszélyes hulladékról veszélyes hulladék elszállítását kísérő Sz” és
„Gy” lapot (Gy lap esetében bizonylatát is) állít ki, mely a számlázás alapját képezi. Az elszállítást követően a Vállalkozó által leigazoltatott veszélyes hulladék elszállítását kísérő Sz” és „Gy” lapot 5 munkanapon belül elektronikusan (Szolnokon: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx, Békéscsabán: xxxxxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx), 10 munkanapon belül az eredeti visszaigazolt példányt postai úton is meg kell küldeni a Keretszerződésben megjelölt telephelyi kapcsolattartó részére.
6.8. Vállalkozó köteles az 1.2 pont szerinti hulladék tömörítőket, valamint a csomagoló- és/vagy tárolóeszközöket a jelen keretszerződésben meghatározott időpontban kihelyezni és a szerződés megszűnését követően a jelen keretszerződésben meghatározott időpontban eltávolítani; továbbá köteles a hulladék tömörítőket - külön erre vonatkozó költség felszámítása nélkül - karbantartani, időszakosan felülvizsgálni és a folyamatos üzemeltethetőséget biztosítani. A gépek telepítése során a Vállalkozó köteles a gépek műszaki dokumentációjának (érintésvédelmi jegyzőkönyv is) átadására, a kezelőszemélyzet oktatására, vizsgáztatására, a próbaüzem alatti felügyelet biztosítására.
A hulladék tömörítő(k) esetleges meghibásodása esetén Vállalkozó Megrendelő erre vonatkozó tájékoztatását követő 3 munkanapon belül köteles a hulladék tömörítő(k) hibáját elhárítani.
6.9. Vállalkozó felelős a fuvarozás során bekövetkezett eseményekért (pl. közúti baleset következménye), illetve köteles a leghatékonyabb intézkedéseket megtenni a következmények elhárításáért.
6.10. Vállalkozó köteles a teljesítés során minden ésszerű és törvényes – előírásokban megkövetelt – intézkedést megtenni annak érdekében, hogy környezetszennyezés ne fordulhasson elő.
6.11. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka, - vagyon-, tűz és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
6.12. A szerződés tárgyát képező hulladékok Vállalkozó általi átvétele után a Megrendelő hulladékok feletti rendelkezési joga megszűnik, és Vállalkozó felelős a hulladék szállításával, kezelésével összefüggésben bekövetkezett, - különösen az esetleges környezetszennyezéssel járó- minden kárért.
6.13. Vállalkozó a munkavégzéshez szükséges személyi feltételeket a Megrendelő által közölt elvárásoknak megfelelően köteles kialakítani. Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint, megfelelő végzettségű felkészültségű szakemberek közreműködésével köteles végezni a feladatát. A munkavégzés személyi feltételeit Vállalkozó a teljesítéshez igénybevett közreműködőitől is köteles megkövetelni. A jelen pontban rögzített feltételeket megsértő események miatti károkozásokért a Vállalkozó teljes kárfelelősséggel tartozik.
6.14 Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.
6.14.1 A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 6 sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.
6.14.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 6 sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.
6.14.3 Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 6. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 6 sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles bejelenteni.
6.14.4 A jelen szerződés 6. sz. mellékletének a 6.14.2. és 6.14.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 6.14.2 és 6.14.3 pont szerinti aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére.
6.14.5 Vállalkozó a 6.14.2 és 6.14.3 pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.
6.14.6 A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 6 sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
6.14.7 A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.
6.15 Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).
Amennyiben a Vállalkozó az eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdésére tekintettel előszerződést nyújtott be:
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, ha az eljárás során a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint bemutatott, az alkalmasság igazolásában részt vett szervezettel megkötött előszerződés alapján a Vállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet között az előszerződésben meghatározott időpontban, de legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül nem jön létre szerződés, tájékoztatva a Megrendelőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Vállalkozó általi teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről.
Továbbá a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a Vállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződés módosításáról, megszüntetéséről, legkésőbb a szerződésmódosítás vagy a szerződés megszüntetésére irányuló egy- vagy kétoldalú jognyilatkozat aláírásától, illetve kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül, tájékoztatva a Megrendelőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Vállalkozó általi teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről.
A jelen pontban foglaltak Vállalkozó általi bárminemű megszegése – ideértve a Kbt.
138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő intézkedések elmulasztását, vagy az azokba ütköző intézkedések megtételét és/vagy a megkötött szerződések hibáját, hiányosságát is – a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondási jogát alapozza meg.
6.16 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.
6.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és
(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.
6.18 Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát – amennyiben a jelen Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – saját tulajdonában álló és/vagy az általa jogszerűen használt eszközeivel köteles elvégezni, köteles továbbá a szükséges kellékanyagokat saját költségén beszerezni, illetve köteles biztosítani valamennyi olyan
egyéb feltételt, melynek biztosítását a jelen Szerződés nem teszi kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé, és amelynek biztosítása a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.
6.19 Vállalkozó a Szerződés teljesítése során teljes körűen köteles betartani – és alvállalkozóival betartatni – az idegen személyek Megrendelő és/vagy a MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről, engedélyezésének rendjéről szóló – a Megrendelő által a Szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott – utasításban vagy annak kivonatában foglaltakat.
6.20 A Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.
7. Megrendelő jogai és kötelezettségei
7.1. Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt eseti megrendeléssel rendelheti meg a jelen Keretszerződés 1. számú mellékletében meghatározott hulladékok (be)gyűjtését, elszállítását és kezelését.
7.2. Megrendelő köteles az átadásra kerülő hulladékokat megnevezni; köteles továbbá a szállítást kísérő okmány (pl. szállítólevél, Sz” és „Gy” lap) kitöltéséhez szükséges információkat biztosítani.
7.3. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetve megnevezett közreműködői bejutását a munkaterületre és a munkaterületen belüli közlekedését a munka megfelelő elvégzése érdekében. Ennek során a Vállalkozónak a Megrendelő szabályzatait és utasításait fokozott gondossággal be kell tartania.
7.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – a teljesítés bármely szakaszában, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és iratszolgáltatás kérésére, helyszíni ellenőrzés, személyes meghallgatás tartására. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül
és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Főigazgatósága is jogosult gyakorolni.
8. Együttműködés és kapcsolattartás
8.1. Szerződő felek a Keretszerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást írásban (levél, fax vagy e-mail útján) haladéktalanul értesíteni.
8.2. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Felek megállapodnak, hogy ezen adatok változása nem minősül szerződésmódosításnak. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.
8.3. Szerződő felek a jelen Keretszerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon vagy e-mailen került elküldésre és az átvétel megtörténtét visszaigazolták.
8.4. Kapcsolattartók:
8.4.1. Megrendelő központi kapcsolattartója: Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
8.4.2. Megrendelő kapcsolattartói a telephelyeken:
Szolnok Vasútijármű Javítási Telephely:
Név: Xxxx Xxxxxx
Cím: 5000. Xxxxxxx, Xxxxxx xx 0-0.
Telefon: 00(00) 000 0000
E-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx
Békéscsaba Vasútijármű Javítási Telephely:
Név: Xxxxxxx Xxxxxx
Cím: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx 00.
Telefon: 00(00) 000 0000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxx.xx
8.4.3. Vállalkozó kapcsolattartói Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
9. Szerződésmódosítás
9.1. A jelen szerződést mindkét Fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a szerződés nem módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.
9.2. Jelen Keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházásához a másik fél írásbeli hozzájárulása szükséges.
9.3. Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.
A Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés alapján a Vállalkozó által szolgáltatandó biztosítékokból származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók.
10. Szerződésszegés
10.1. A Keretszerződés teljesítésének meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, valamint a jelen szerződés preambulumában rögzített közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és a Keretszerződésben meghatározott feltételeknek. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Keretszerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének nem tesz eleget.
10.2. Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért a Ptk-ban (különösen annak 6:142-6:143. §-aiban) rögzített szabályok szerint tartozik kártérítési felelősséggel.
Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti egységárakat, díjakat a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg.
10.3. Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke. Amennyiben a szerződésszegéssel részben vagy egészben érintett hulladékféleség ára az 1. sz. melléklet alapján negatív előjelű, úgy a Kötbéralap számításakor ezen egységárat kell figyelembe venni, pozitív előjellel.
10.4. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek olyan okból amelyért a Vállalkozó felelős nem a Szerződésben és/vagy az eseti megrendelésben rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a , de legfeljebb a Kötbéralap 30%-a .
10.5. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása az eseti megrendelés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve az eseti megrendelés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.
10.6. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes.
10.7. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidőt olyan okból amelyért felelős elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a megrendelés – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – nem teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a megrendelés vagy a Szerződés, amennyiben a megrendelést vagy a Szerződést a Megrendelő olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős teljesen vagy részlegesen azonnali hatállyal felmondja vagy attól teljesen vagy részlegesen eláll a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.
Adott megrendelést érintő nem teljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30%-a, mely kötbér a Megrendelő – Lehívástól való részleges vagy teljes – rendkívüli felmondási / elállási szándékának bejelentésekor esedékes.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja a 4.1. pont szerinti keretösszeg azon, még ki nem merített nettó
összege, melyre vonatkozóan kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés szerinti kötbéralap 30%-a.
10.8. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül olyan okból, amelyért felelős, nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20%-a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé.. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait, azzal, hogy a Megrendelő a hibás teljesítési kötbér felszámítása esetén nem érvényesíthet kijavításra, kicserélésre irányuló szavatossági igényt. Amennyiben Megrendelő – kizárólagos döntése alapján – a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hibásan elvégzett munka kijavítását vagy a Munkával érintett valamely termék kicserélését igényli (akár ismételten is), ennek a Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül köteles eleget tenni; ezen esetben a hibás teljesítés időpontjától a kijavítással vagy kicseréléssel történt szerződésszerű teljesítésig eltelt időre Megrendelő a 10.4. pont szerinti késedelmi kötbér felszámítására jogosult.
10.9. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Vállalkozó díjra nem jogosult.
.
11. A Szerződés megszűnése
11.1 Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik:
▪ közös megegyezéssel;
▪ a 4.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével;
▪ rendes felmondással;
▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;
▪ elállással.
11.2 Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor
– részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni.
11.3 Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már megrendelt, de még el nem végzett munkát nem érinti.
Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
▪ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy
▪ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.
A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már megrendelt, de még el nem végzett Munkát nem érinti.
11.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy eseti megrendelés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető.
Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét;
▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;
▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít;
▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 7.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;
▪ a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér eléri a jelen Szerződés 10.4. pontja szerinti maximális mértéket;
▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben;
▪ a Vállalkozó a jelen szerződés 5.10., 6.7, vagy 6.14, 6.15, 6.20. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;
▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit.
11.5 Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő
▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;
▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el.
11.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az eseti megrendelés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől, az adott eseti megrendeléstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített eseti megrendeléseket. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni.
11.7. Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).
11.8. Felek a jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor - legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással, valamint a Vállalkozó köteles ezen időtartamon belül az 1.2 pont szerinti a hulladéktömörítőket valamint a csomagoló- és/vagy tárolóeszközöket Megrendelő telephelyéről eltávolítani,
12. Eljárás jogvita esetén
12.1. Felek törekszenek arra, hogy a jelen Keretszerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek. Amennyiben a Xxxxx ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a polgári perrendtartásról szóló mindenkor hatályos törvény általános hatásköri és illetékességi szabályainak megfelelően járnak el. A jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó.
13. Vis maior
13.1. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan. Amennyiben a Felek között a vis maior fennállását illetően véleményeltérés van, úgy a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara igazolása dönt a vis maior fennállásáról.
13.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elektronikus úton és egyúttal ajánlott levélben) értesíteni a másik felet, és közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
13.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni.
14. A teljesítés során betartandó jogszabályok és utasítások (különösen, de nem kizárólagosan):
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény,
- a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
- 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről
15. Titoktartás
15.1. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.
15.2. Megállapodást kötő Xxxxx rögzítik, hogy Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és alvállalkozójára (amelyekkel / akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt létesített, illetve kapcsolatba került). Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott
személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel.
15.3. Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva.
15.4. A Szerződő fél fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra:
• mely közismertté válik anélkül, hogy valamely Fél a titoktartási kötelezettségét megsértené,
• amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy
• amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Szerződő Fél számára egy harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.
15.5. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági döntés kötelezi valamely Felet.
15.6. A Szerződés jelen pont szerinti követelményei érvényben maradnak a teljesülésekor, vagy ha a jelen szerződés bármely okból megszűnik.
15.7. A jelen pont szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.
16. Egyéb rendelkezések
16.1. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.
16.2. A Vállalkozó megismerte (xxxx://xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx) és elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
16.3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottjainak.
16.4. A Keretszerződés magyar nyelven készült. A Felek minden a Keretszerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációt magyar nyelven folytatnak, és a Vállalkozó minden, a Keretszerződéssel és teljesítésével kapcsolatos dokumentumot magyarul köteles a Megrendelő részére átadni.
16.5. Jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyéb vonatkozó, a tevékenységet szabályozó hatályos jogszabályok előírásai, az ajánlattételi felhívás, valamint Vállalkozónak a beszerzési eljárás során benyújtott végleges ajánlata az irányadó.
16.6. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.
16.7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései irányadóak. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók.
16.8. Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Megrendelőt nem terheli.
16.9 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján Megrendelő részéről olyan jogi személlyel nem köthető szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek.
Vállalkozó a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás során nyilatkozott átláthatóságáról – amely nyilatkozata a jelen Szerződés 7. sz. mellékletét képezi –, és a jelen Szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, amennyiben kikerül az átlátható szervezetek köréből.
16.10 Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg)
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.
16.11 Adott esetben [külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén]
Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 8. számú mellékletét képezi.
16.12. A Keretszerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Keretszerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál marad.
Felek jelen Keretszerződést és annak mellékleteit, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Részletes azonosító kód szerinti hulladék mennyiségek, nettó átvételi egységárak, kezdő csomagoló-, tárolóeszköz igény
2. sz. melléklet: Munkavédelmi melléklet
3. sz. melléklet: Engedélyek kivonata
4. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás dokumentumai
5. sz. melléklet: Környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási melléklet
6. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról
7. sz. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
Budapest, 201.. ………………….. …………….., 201.. …………………..
…………..................................................……… ............………...…………...
MÁV-START Zrt.
Megrendelő Vállalkozó2
2 Amennyiben a Vállalkozó képviseletében a Szerződést aláíró személy nem érti a magyar nyelvet, úgy kérjük, hogy ezen személy aláírása mellett két tanú az aláírásával igazolja, hogy egyrészt a Szerződést aláíró személy a jelen Szerződést előttük írta alá vagy az aláírást előttük saját aláírásának ismerte el, másrészt legalább a tanúk egyike kifejezetten nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozó képviseletében a Szerződést aláíró
személynek a Szerződés tartalmát megmagyarázta. A tanúk esetén kérjük a tanúk nevének, lakóhelyének, aláírásának, valamint az aláírás keltének feltüntetését!
1. sz. melléklet
Részletes azonosító kód szerinti hulladék mennyiségek, nettó átvételi egységárak, kezdő csomagoló-, tárolóeszköz igény
2. sz. melléklet
MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET
Preambulum
a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.
b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
⎯ 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről (a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)
1. Általános rendelkezések
1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.
Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)
Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.
1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.
1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.
1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a
munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.
1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.
1.7. A munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.
2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3. Munkavégzés
3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkavégzés helye a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.
4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.
4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.
5. Ellenőrzés
5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.
6. A munkavégzés felfüggesztése
6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.
6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.
7. Oktatás
7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).
7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.
7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.
8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén
8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.
9. Balesetek, rendkívüli események
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10. Záró rendelkezések
10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a
MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.
10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
0.xx. melléklet
ENGEDÉLYEK
A Vállalkozó a Hulladék környezetvédelmi előírások szerinti begyűjtését vagy , kezelését az alábbi engedélyek alapján végzi:
Engedéllyel rendelkező neve | Engedély száma | Engedély típusa | Engedélyt kibocsátó | Kiadás dátuma | Lejárat dátuma | Megjegyzés |
4.sz.melléklet
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS DOKUMENTUMAI
0.xx. melléklet
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI MELLÉKLET
a 2564-…../2017/START sz. szerződéshez
Szerződés tárgya: Szolnok és Békéscsaba Vasútijármű Javítási telephelyeken keletkező termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése
A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos
- a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- ADR 2015. előírásait kihirdető 2015. évi CLXXXIX. törvény.
KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK
A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:
Vállalkozó képviseletében:
Cég:
Név:
Telefon:
E-mail:
Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:
Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Integrált Ellátási Üzletág, Környezetvédelem, Energia és Szállítás, Környezetvédelem
Név: Xxxx Xxxxxx
környezetvédelmi szakértő
Telefon: 00-00-000-0000
E-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx
1. Környezetvédelem
1.1 A hulladékok környezetvédelmi azonosító kódját, és megnevezését az 1. .sz. melléklet tartalmazza.
1.2 Vállalkozó és esetlegesen igénybe vett alvállalkozói kötelesek a szerződés teljes időtartama alatt a szerződés tárgya szerinti veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítására és egyéb kezelésére vonatkozó Magyarországon hatályos hatósági engedéllyel rendelkezni, az esetlegesen lejáró engedély érvényességét meghosszabbítani/új engedélyt Megrendelőnek bemutatni.
1.3 Vállalkozó köteles az ajánlattételhez benyújtott és a Megrendelő által elfogadott hulladékkezelési (átvételtől végső elhelyezés) folyamatot betartani. Az erre vonatkozó folyamatokat és dokumentumokat a Megrendelő jogosult ellenőrizni.
1.4 A Vállalkozó köteles a rakodási területet, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
1.5 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Megrendelő jogosult a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
1.6 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a Megrendelő központi kapcsolattartóját, és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.
2. Veszélyes áru szállítás
2.1 A hulladékok veszélyes áru adatai:
Szolnok VJT | UN szám | Megnevezés: | Osztály: | Csomagolás i csoport: | Szállítási kategória: | Alag útkó d: | |
08 01 11* | Festék maradékok (folyékony) | UN 1263 | HULLADÉK FESTÉK vagy FESTÉK SEGÉDANYAG, | 3 | III. | 3. | (D/E) |
08 01 17* | Festék maradékok (festékkapa- rék) | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (festékkaparék hulladék), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
08 03 17* | Irodatechni- kai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (irodatechnikai hulladék), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
09 01 01* | Előhívó oldat | UN 3082 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. (előhívó oldat) | 9 | III. | 3 | (E) |
09 01 04* | Fixír oldatok | UN 3082 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. (fixír oldat) | 9 | III. | 3 | (E) |
08 04 09* | Megszilárdult gyantamaradé- kok, xxxxxxxxx és csiszolata | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (irodatechnikai hulladék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
10 10 07* | Öntödei homok, kohászati segédanyagok | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (öntödei homok) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
10 04 02* | Színesfémek olvasztásából származó salak | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (hulladék színesfém salak) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
12 01 12* | Elhasznált ásványolaj alapu zsírok (OH kenőzsír) | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (hulladék kenőzsír), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
12 01 16* | Színesfém tartalmú porok (szemcseszóró iszap) | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (szemcseszóró iszap) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
12 01 18* | Olajjal szennyezett rozsdapor | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajjal szennyezett rozsdapor), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
13 02 05* | Fáradt olaj | UN 3082 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES Folyékony ANYAG M.N.N. (fáradtolaj) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
13 05 02* | Olajos iszap | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos iszap) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
13 07 01* | Szennyezett tüzelőolaj és dízelolaj | UN 1202 | HULLADÉK GÁZOLAJ | 3 | III. | 3 | (D/E) |
13 07 03* | Szennyezett üzemanyagok | UN 1202 | HULLADÉK GÁZOLAJ | 3 | III. | 3 | (D/E) |
14 06 03* | Oldószeres mosófolyadék | UN 1993 | HULLADÉK GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG M.N.N, (halogénmentes oldószer), | 3 | III. | 3 | (D/E) |
15 01 10* | Festékkel szennyezett fólia | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 01 10* | Veszélyes anyaggal szennyezett fém csomagolási hulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 01 10* | Veszélyes anyaggal szennyezett műanyag csomagolási hulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 01 11* | Hajtógázas palack | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Olajjal szennyezett felitató anyagok | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Olajjal szennyezett papírszűrő | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Olajjal szennyezett textilanyagok (olajosrongy) | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Olajjal szennyezett bőrhulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Olajjal szennyezett homok | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Festékes szűrőpaplan | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Kimerült aktívszén | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Olajos szűrőkoksz | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Festékkel szennyezett textilanyagok | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
16 01 14* | Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok | UN 3082 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. (fagyálló), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
16 01 07* | Olajszűrők | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajszûrôk) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
16 03 05* | Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes anyagot tartalmazó szerves hulladék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
16 06 01* | Ólomakkumul átorok | UN 2794 | HULLADÉK NEDVES, SAVAS AKKUMULÁTORT ELEPEK | 8 | - | 3 | ( E ) |
17 01 06* | Veszélyes anyagokat tartalmazó beton | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (cserép, kerámia, beton) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
17 02 04* | Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg műanyag fa (olajos fakocka) | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (xxxxxx xxxxxxx) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
17 04 10* | Olajat, vagy más veszélyes anyagot tartalmazó kábel | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (xxxxxx xxxxxxx) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
17 05 03* | Olajjal szennyezett föld (olajsár) | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES | 9 | III. | 3 | ( E ) |
SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajsár) | |||||||
17 06 03* | Veszélyes anyagból álló szigetelő hulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (szigetelő anyagok) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
18 01 03* | Egészségügyi hulladék | UN 3291 | GYÓGYÁSZATI HULLADÉK M.N.N (fertôzô anyag) | 6.2. | II. | 2 | ( - ) |
19 08 13* | Ipari szennyvizek tisztításából származó iszap | UN 3082 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (szennyvíziszap) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
20 01 21* | Elhasznált higanygőzlám pák és fénycsövek | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (fénycsövek) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
20 01 33* | Szárazelemek | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (szárazelem) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
16 01 21* | Veszélyes alkatrészek | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes alkatrészek) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
16 07 08* | Olajat tartalmazó hulladék (olajsár) | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajsár) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
17 04 09* | Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
17 09 03* | Veszélyes anyagokat tartalmazó aszfalt hulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (aszfalt) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
20 01 35* | Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikai hulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (elektromos és elektronikai) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
Békéscsaba VJT | UN szám | Megnevezés: | Osztály: | Csomagolás i csoport: | Szállítási kategória: | Alagút kód: | |
08 01 11* | Szerves oldószereket tart. festék, lakk hulladék | UN 3082 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (szerves oldószer, festék, lakk) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
08 01 17* | Füstgázmosó hulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (füstgázmosó hulladék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
10 04 02* | Ón-ólom fölözék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (ón, ólom fölözék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
11 01 98* | Vesz.any.tart .egyéb hull. | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes anyag tartalmú egyéb hulladék ) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
12 01 09* | Halogénmen tes hűtő- kenő emulziók | UN 3082 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (hûtô és kenô emulzió) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
12 01 12* | Elhasznált viaszok, zsírok | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (elhasznált viaszok, zsírok) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
12 01 16* | Vesz. Anyagokat tart. Homokfúvás i hull. | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes anyag tartalmú homokfúvási hulladék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
12 01 21* | Elhasznált csiszolóanya gok és eszköz, amely különbözik a 12 01 20-tól | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (elhasznált csiszolóanyagok és eszközök) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
13 05 08* | Olajiszap | UN 3082 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (olajos iszap) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
14 06 03* | Egyéb oldószerek és oldószer keverékek | UN 1993 | HULLADÉK GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG M.N.N, (egyéb oldószer, oldószer keverék) | 3 | III. | 3 | (D/E) |
15 01 10* | Veszélyes anyagot tart. Csom. Hull. | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 01 11* | Hajtógázas palack | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
15 02 02* | Veszélyes anyaggal szennyezett abszorbens | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
16 01 21* | Zsíros bőr, gumi | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N.zsíros bőr,gumi), | 9 | III. | 3 | ( E ) |
16 05 06* | Laborvegysz erek | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (vegyszerek) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
17 06 03* | Üveggyapot | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (üveggyapot) | 10 | III. | 4 | ( E ) |
20 01 21* | Fénycsövek | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (fénycsövek) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
08 03 17* | Irodatechnik a (toner, nyomtatópat ron) | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (irodatechnikai hulladék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
08 01 12* | Festék vagy lakk hull. | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (festék vagy lakk hulladék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
20 01 35* | Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikai hulladék | UN 3077 | HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (elektronikai hulladék) | 9 | III. | 3 | ( E ) |
2.2 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID, a közúti szállítás során az ADR előírásait kell betartani.
2.3 Az ADR szerinti feladói és szállítói kötelezettséget a Vállalkozó látja el. (az adott veszélyes hulladék szállítására alkalmas jóváhagyott csomagolóeszköz, bárcák biztosítása, Írásbeli Utasítás, járműjelölés).
2.4 A szerződés teljes időtartama alatt, valamennyi szállításnál a Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos veszélyes áru szállításra vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat teljesíteni. A teljesítést a Megrendelő jogosult ellenőrizni.
3.
A környezetvédelmi jogszabályokban a hatósági határozatokban foglalt, valamint a veszélyes áru szállításra vonatkozó követelmények nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, a MÁV-START Zrt-t ért károkért (bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.
Budapest, 2017. ……..…..hó …….nap Budapest, 2017 hó……nap
…………..................................................……… ............………...…………...
MÁV-START Zrt.
Megrendelő Vállalkozó
6. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely ;
cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként -
……………-jaként (beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a
……………………… (cégnév), mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött vállalkozási keretszerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt.
Alvállalkozó 1.3
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó4
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
VAGY
Mellékelten csatolom az alvállalkozó által aláírt cégszerű nyilatkozatot arról, hogy nem áll a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.5
3 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.
4 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!
5 A megfelelő rész aláhúzandó.
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó6
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
VAGY
Mellékelten csatolom az alvállalkozó által aláírt cégszerű nyilatkozatot arról, hogy nem áll a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.7
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..
………………
………………… (cégnév)
Vállalkozó (képviselő neve) (képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]
6 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!
7 A megfelelő rész aláhúzandó.
7.sz.melléklet
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL