Építési alvállalkozói szerződés
Szerződésminta:
Szerződés száma:………./……..év
Építési alvállalkozói szerződés
amely létrejött egyrészről
neve:………………………………………..
lakhelye (székhelye):…...........................................................................
képviseli:……………………………………………………………………...
cégjegyzékszáma …………………………………….............................. regisztrációs száma1:..............................................................................
nyilvántartó cégbíróság ………………………………………………….....
adószáma:…...........................................................................................
bankszámlaszáma:….....................………………………………………...
beruházáslebonyolító, az építtető általános megbízottjaként..................
építőipari kivitelező vállalkozó2, mint Megrendelő kivitelező,
másrészről
neve:…..……………………………………………………………………….
székhelye:….....................................................................................……
képviseli:………………………………………………………………………
cégjegyzékszáma:…..........................................................................…...
regisztrációs száma
nyilvántartó cégbíróság:………………………………………………………
adószáma:….............................................................................…………
bankszámlaszáma:…....................…………………………………………
építőipari kivitelező vállalkozó mint Alvállalkozó kivitelező
(Megrendelő kivitelező és Alvállalkozó kivitelező együtt továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1) A szerződés tárgya:
1/a) A ………………… cím alatti, …………..hrsz.-ú ingatlanon, a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentáció, és az ezek alapján elkészített szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési tervdokumentáció szerinti, a Megrendelő kivitelező kivitelezésében épülő építményen az ..........................................................................
......................................................................................................................................
építési-szerelési munka elvégzése tárgyában az e szerződésben meghatározott feltételekkel, az alábbiak szerint:
1/b) A Megrendelő kivitelező megrendeli, az Alvállalkozó kivitelező vállalja 1/a) pontban meghatározott építőipari kivitelezési munkák szakszerű elvégzését.
1/c) A műszaki és további követelmények (mennyiségi, minőségi mutatók) jellemzők:
a) a mennyiségi és minőségi mutatók a Megrendelő által szolgáltatott kivitelezési
tervekben xxxxxxxxxxxxxxx,
b) munkabiztonsági követelmények,
c) környezetvédelmi követelmények,
d) különleges követelmények (foglalkoztatottakra),
e) a munkavégzés időtartama,
f) építési munkaterületen tárolt anyagok, szerszámok őrzése,
g) szociális, egészségügyi eszközök biztosítása (wc, öltöző, zuhanyzó),
1/d) A Megrendelő kivitelező által biztosított szolgáltatások (daruzás, felvonó stb.).
2) A Megrendelő jelen nyilatkozatával igazolja, hogy az e szerződésben megrendelt munkák - részteljesítés esetén a következő kivitelezési szakasz - költségeinek fedezete a munkaszakasz megkezdésének időpontjára a számlavezető pénzintézetnél (mint betét, bankgarancia vagy hitel), az e szerződésben meghatározott teljesítések igazolása alapján csak a jogosult számára lehívhatóan rendelkezésre áll. A teljesítésigazolást a felelős műszaki vezető adja ki.
3) A Megrendelő kivitelező köteles a............................................cím alatti, .............hrsz.-on levő építési munkaterületet3 a munka végzésére alkalmas állapotban .........................-ig az Alvállalkozó kivitelező részére átadni.
Az Alvállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozóiról alvállalkozói nyilvántartást vezet, és a munkaterület átvételekor a munkaterületen munkát végző saját alkalmazottainak nyilvántartásával együtt köteles a Megrendelő kivitelező részére átadni.
4) A munkák kezdésének a Megrendelő kivitelező által megjelölt, az Alvállalkozó kivitelező által elfogadott időpontja:.....................
5) Az Alvállalkozó kivitelező által vállalt, a Megrendelő kivitelező által elfogadott teljesítési határideje:...........................................................
Részteljesítések4határideje:
munkarész:
határidő:
munkarész:
határidő:
6) Az Alvállalkozó kivitelező a munkát a saját költségén végzi. A költségek magukban foglalják az Alvállalkozó kivitelező által igénybe vett alvállalkozó szerződésükben meghatározott vállalkozói díját.
7/a) A vállalkozói díj5 :
- átalánydíj6 :..........................................
- beárazott, tételes költségvetési kiírás alapján számított díj7...............................,
- utólagos, tételes elszámolással megállapított díj, összege a tételes elszámolás
alapján kerül megállapításra.
7/b) Részteljesítésben történő megállapodás esetén az 5) pontban meghatározott
a) munkarész:
vállalkozói díja:
b) munkarész:
vállalkozói díja:
8/a) A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő kivitelező az átadás-átvétel során felfedezett és a jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok pótlását, hibák kijavítását követően, az azok elvégzését és átvételét igazoló jegyzőkönyv mellékleteként a Megrendelő kivitelező felelős műszaki vezetőjének teljesítésigazolása alapján, a Megrendelő kivitelező pontban megállapított vállalkozói díjat a Kivitelező számlájára átutalni8.
Részteljesítés esetén az elvégzett munkák átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékleteként a Megrendelő kivitelező felelős műszaki vezetőjének teljesítésigazolása alapján a 7) pontban meghatározott ellenértéket az átadás-átvételt követő ............napon belül köteles átutalni a Kivitelező számlájára.
8/b) Az a) pont szerinti teljesítés esetén a felelős műszaki vezető a teljesítésigazolás kiadására köteles.
9) A felek megállapodnak abban, hogy az Alvállalkozó kivitelező által végzendő munkákhoz az elektromos áram és vízszolgáltatást a Megrendelő kivitelező biztosítja, azok költsége nem része a vállalkozói díjnak.
10) Az Alvállalkozó kivitelező az e szerződésben vállalt szakipari munkák elvégzéséhez az alábbi általa kiválasztott, a jogszabályban előírt követelményeknek9 megfelelő alvállalkozót veszi igénybe:
(a kivitelező alvállalkozó alvállalkozóként a ............kivitelezési szakipari munka elvégzésére)
neve:…..……………………………………………………………………….
székhelye:….....................................................................................……
képviseli:..................................................................................................
cégjegyzékszáma:…..........................................................................…...
regisztrációs száma10:...............................................................................
Az alvállalkozó számára az Alvállalkozó kivitelező adja át a munkaterületet a szerződésben meghatározott szakipari munkák elvégzéséhez, átveszi az alvállalkozótól a szerződésszerűen teljesített munkát és kifizeti az alvállalkozó vállalkozási díját.
Az Alvállalkozó kivitelező az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.
11) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előre nem látható régészeti-, műemléki lelet, vagy előírás szerint elvégzett lőszermentesítés ellenére talált lőszerek feltárása, elszállítás (hatástalanítása) a Megrendelő kivitelező feladata11, az ezen munkák elvégzése miatti leállás idejével a teljesítési határidők meghosszabbodnak. Ezeknek a munkáknak a költségét a Megrendelő kivitelező Építtetővel kötött szerződésében meghatározott fél viseli, az az Alvállalkozó kivitelezőt nem érinti. A felsorolt okok miatti leállás a Megrendelő kivitelezővel szemben az Alvállalkozó kivitelezőnek díj, vagy kártérítési igényt nem keletkeztet.
12) A szerződés alapját képező 1/a) pont szerinti dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel, mint pótmunka a vállalkozói díjon kívüli külön elszámolás tárgyát képezi.
13) Ha további alvállalkozó bevonása válik szükségessé, az Alvállalkozó kivitelező arról közvetlenül is értesíti a Megrendelő kivitelezőt.
14) Az Alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője12:
neve:
jogosultsági száma:
elérhetőségei:
15) A Megrendelő kivitelező felelős műszaki vezetője:
neve:
jogosultsági száma:
elérhetőségei:
Az építtető (beruházó) megrendelő által megbízott
beruházáslebonyolító:
elérhetőségei:
tervezői művezető13:
neve:
jogosultsági száma:
elérhetőségei:
építési műszaki ellenőr14:
neve:
jogosultsági száma:
elérhetőségei:
16) Az alvállalkozó kivitelező köteles a Megrendelő kivitelező és az építtető megbízottjaival együttműködni a megbízásuk szerinti és jogszabályban meghatározott kötelezettségeik teljesítésének biztosítása érdekében. Köteles továbbá az e szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeinek15 folyamatosan eleget tenni.
17) Az alvállalkozó kivitelező köteles biztosítani a Megrendelő kivitelező és az építtető számára az anyagok és munkák ellenőrzésének lehetőségét. Ha valamely munkarészt beépít vagy eltakar a tájékoztatási kötelezettségének a Megrendelő kivitelező előzetes értesítésével tesz eleget16.
18) A Megrendelő kivitelező az utasítás adási jogkörével élve nem adhat jogszabályi, vagy hatósági előírással ellentétes utasítást az Alvállalkozó kivitelezőnek. Amennyiben e rendelkezéstől eltér, az Alvállalkozó kivitelező köteles annak teljesítését megtagadni, és mind az utasítást, mind a végrehajtás megtagadásának tényét az építési naplóba rögzíteni. Szakszerűtlen utasítás esetén köteles a Megrendelő kivitelezőt figyelmeztetni, az utasítás fenntartása esetén a műszaki ellenőrt értesíteni, azt az építési naplóba bejegyezni, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr aláírását követően a megrendelő kockázatára a munkát az utasítás szerint elvégezheti, ha az az élet – és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
19) Az Alvállalkozó kivitelező a terv esetleges hibáiról, és a műszakilag szükséges pótmunka felmerüléséről köteles a Megrendelő kivitelezőt, az építési naplóba történő bejegyzés mellett haladéktalanul értesíteni.
20) Az Alvállalkozó kivitelező köteles részt venni az elkészült építmény átadás-átvételi eljárásában, és a jogszabályban előírt dokumentációk összeállításában közreműködni17.
21) Az Alvállalkozó az általa végzett munkák közben keletkező építési hulladékok elszállíttatása a hulladék jogosult kezelőhöz a Megrendelő kötelezettsége.
22) Ha a szerződés 2) pontjában foglaltakat a Megrendelő kivitelező nem teljesíti a jelen szerződés érvényét veszti.
23) Nem szerződésszerű teljesítés esetén az Alvállalkozó kivitelező............................ kötbér fizetésére, az okozott kár megtérítésére köteles.
A Vállalkozó garanciális kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenység építtető részére történő átadásától, az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Megrendelő kivitelező az Alvállalkozó garanciális kötelezettsége teljesítésének biztosítására a vállalkozói díj …%-át jogosult a végszámla kifizetéséből a garanciális időszak végéig visszatartani.
24)18 A felek kijelentik, a szerződésből eredő gazdasági vitáik rendezésére jelen alávetési nyilatkozatukkal elfogadják a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos illetékességét.
25) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 200..............
............................................. ......................................
1 Az építőipari kivitelezői nyilvántartásba való felvételkor kapott nyilvántartási szám.
2 Ha az alvállalkozó köt építési alvállalkozói szerződést saját alvállalkozójával a Megrendelő ő lesz, mint a Kivitelező alvállalkozója.
3 Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.Kiv.) 2.§ a) pont
4 Ha a felek részteljesítésben állapodnak meg.
5 Megállapításánál az Ép.Kiv. 3.§ (5)-(6) bekezdések rendelkezéseinek alkalmazása kötelező.
6 Az Ép.Kiv. 3.§ (8)-(9) bekezdések rendelkezései kötelezőek, a felek eltérően nem állapodhatnak meg.
7 Kapcsolódó rendelkezés az Ép.Kiv. 3.§ (8) bekezdése.
8Részteljesítésben történő megállapodás esetén a határidők és az ellenértékek részletesen, pontosan meghatározandók.
9 Ép.Kiv. 12.§ (1) bekezdés a) pontja és a b) pont ba) és bb) alpontjaiban előírtaknak megfelel.
10 Az építőipari kivitelezői nyilvántartásba való felvételkor kapott nyilvántartási szám.
11 Xxxxxx, ha az alvállalkozói szerződés tárgya maga a lőszermentesítés.
12 Ép. Kiv. 13-14.§-ok.
13 Étv. 33.§ (4) bekezdés, Ép.Kiv. 15.§.
14 Ép. Kiv. 16.§
15 Ptk. 392.§, Étv. 40/A.§, nevesítve kiemelt eset Ép.Kiv. 3.§ (7) bekezdésében.
16 Ptk. 394.§
17 Ép.Kiv. 33.§ (1)-(2) bekezdés.
18 Ha a felek a polgári bíróság eljárása helyett a választottbírósági eljárást kívánják választani
6