MTA Atommagkutató Intézet Debrecen

Xxx xxx 00/C.

4026

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

A közbeszerzési eljárás megnevezése:

„Tandetron Laboratórium épület-átalakítás, II. ütem”

2016

A részvételi jelentkezési dokumentáció tartalma:

I. fejezet: Tájékoztató

II. fejezet: Iratminták

III. fejezet: Közbeszerzési műszaki leírás

IV. fejezet: Szerződéstervezet

I. FEJEZET TÁJÉKOZTATÓ

Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó közbeszerzési dokumentum, melyet az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a jelen eljáráshoz kiadott részvételi felhívás előírásait betartva elektronikus úton elért és átvett.

A Dokumentáció alapadatokat, nyilatkozatmintákat, műszaki dokumentációt (árazatlan költségvetés és műszaki leírás) és szerződéstervezetet tartalmaz.

A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A közbeszerzési eljárás tárgya (építési beruházás)

A MTA Atommagkutató Intézet – a továbbiakban ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. Rész 112. § (1) b. pont szerint a 113. § (1) – (4) bekezdés alapján meghívásos közbeszerzési eljárásban összefoglaló tájékoztatást küldött meg a Közbeszerzési Hatóságnak „Tandetron Laboratórium épület-átalakítás, II. ütem”

tárgyában.

Az összefoglaló tájékoztatásra jelentkező érdeklődők számára az ajánlatkérő az

alábbi részvételi dokumentációt bocsátja rendelkezésre a részvételi jelentkezések elkészítéséhez.

1.2. A résztvevők köre

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek részvételi jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek részvételi jelentkezést, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen részvételi jelentkezést tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. (Kbt. 113.§ (2) bekezdés)

1.3 Alvállalkozók

A résztvevő alvállalkozó bevonására jogosult.

Kbt. 3.§ 2. pont: alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredmé- nyeként megkötött szerződés teljesítésében a résztvevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

A Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint a résztvevőnek a részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a résztvevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés vagy a részvételi je- lentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljá- rásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot ak- kor is be kell nyújtani, ha a részvételi jelentkező az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalko - zók megnevezését.

1.2. Gazdasági szereplő

A Kbt. 3§. 10. pontja szerint gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

A Kbt. 113.§ (2) bekezdés alkalmazása során a gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó.

1.3. Részvételi dokumentáció

A dokumentáció a részvételi felhívással együtt kezelendő.

Amennyiben a dokumentáció tartalma nem felel meg a tartalomjegyzéknek, úgy az eltérést köteles a résztvevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, a jelentkezés beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető.

A dokumentációt ingyenesen biztosítja az ajánlatkérő. A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a résztvevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

Az ajánlatkérő felhívja a résztvevők figyelmét, hogy szükség esetén éljenek a Kbt. szerinti

„kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével.

A jelen dokumentáció elérhető xxxx://x0.xxxxxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/ honlapon.

A dokumentációt letöltők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó részvételi

jelentkezéshez használhatják fel.

A Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés alkalmazása esetén a részvételi jelentkezési határidő, az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, valamint az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti részvételi jelentkezéstételi vagy részvételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akiknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen köteles közvetlenül elektronikusan elérhetővé tenni. Nem módosítható az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok olyan eleme, amely a Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatásban is szerepelt.

1.4. Részekre történő részvételi jelentkezéstétel

Az Ajánlatkérő kizárja a részekre történő jelentkezést.

1.5. Közös részvételi jelentkezés

A Kbt. 35. § (1) bekezdése szerint több gazdasági szereplő közösen is tehet részvételi jelentkezést. A közös résztvevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös résztvevők ne- vében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös résztvevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös résztvevők megjelölését.

1.6. A részvétel és részvételi jelentkezéstétel költségei

A résztvevőt terheli a részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség.

1.7. Szakmai ajánlat - nyilatkozat - :

A résztvevőnek a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglaltakra szakmai ajánlatot ( Kbt. 3.§ 37. pont) kell készítenie.

Az ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be,ami a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.

Az ajánlatkérő a szakmai ajánlatot a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység - ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket is - minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetében nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként.

1.7.1.Értékelési szempontok:

1.)Minőségi szempont:

1.1. Teljesítés vállalt ideje (végső határidő: 2016.11.30.-ig, a sikeres műszaki- átadás átvétel időpontjáig) Súlyszám:25

1.2. Jótállás (hónapokban megadva, minimum 12 hónap maximum 36 hónap) / Súlyszám: 25 2.) Ár szempont: Egyösszegű nettó vállalkozói átalánydíj (HUF) / Súlyszám: 50

15. Az ajánlatok értékelése:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés

c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:

Értékelési részszempont Súlyszám

1. Teljesítés vállalt határideje: 25

2. Vállalt jótállás határidő ( hónap) 25

3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) 50

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Pontszámok megadásának módja:

Az 1-3 részszempontok esetében:

Az értékelés módszere: a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) IV. fejezet b. pontjában foglaltakra hivatkozással. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

1.8. A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok (részvételi felhívás II/2.8.):

Objektív kritériumok részvételi felhívás szerinti sorrendben:

1.) kritérium: Az Ajánlatkérő a rangsoroláshoz a részvételre jelentkező által a jelentkezésében benyújtott és a részvételi felhívás előírt igazolási módnak és minimumkövetelményeknek megfelelő referenciákat az ellenszolgáltatás összege alapján értékeli úgy, hogy jelentkezésenként az ellenszolgáltatás nettó összegét összeadja az egyes bemutatott referenciák esetében és az így kapott értékek alapján rangsorolja: Az Ajánlatkérő a referenciákat az ellenszolgáltatás összege alapján értékeli úgy, hogy jelentkezésenként az ellenszolgáltatás nettó összegét összeadja az egyes bemutatott referenciák esetében és az így kapott értékek alapján rangsorol. Súlyszám: 70.

2.) Ha a részvételi felhívás megküldésének időpontjában rendelkezik érvényes olyan minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszerrel a jelentkező, amit a jelen közbeszerzési eljárás szerinti vállalkozási szerződés teljesítése során alkalmazni tud. (Súlyszám:10).

3.) Az Ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megküldött kimutatás alapján összeadja a dolgozók és a vezető tisztségviselők létszámát. Nem lehet figyelembe venni és értékelni az éves létszámot, ha a a részvételi felhívás megküldését megelőző legfeljebb három évre (2015, 2014, 2013 évre) vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás szerint egyik évben sem érte el a foglalkoztatottak állományi létszáma a 20 főt, és nem érte a vezető tisztségviselők száma a 2 főt. Az Ajánlatkérő a kimutatásban megjelölt létszámot összeadja és az így kapott értékek alapján rangsorol a jelentkezők között (Súlyszám:10).

4.) Ha az adott gazdasági szereplő munkaviszonyban foglalkoztatja a részvételi felhívás megküldésének időpontjában a megadott felelős műszaki vezetői szakterületek közül mindhárom szakterületnek megfelelő felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyt. Nem felel meg e kritériumnak a gazdasági szereplő, ha nem foglalkoztat felelős műszaki vezetői szakterületek közül egy szakterületnek megfelelő felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyt sem munkaviszonyban. Az Ajánlatkérő a kimutatásban az objektív kritériumok között ( 4. pont) megjelölt műszaki vezetői szakterületeken foglalkoztatott felelős műszaki vezetői jogosultsággal

rendelkező személyek által képviselt és előírt műszaki vezetői szakterületeket összeadja és az így kapott értékek alapján rangsorol a jelentkezők között (Súlyszám:10).

Pontszámok megadásának módja az 1, 3, 4 szempontok esetében:

Az ajánlatkérő összeadja a fenti kritériumok szerint adható pontszámokat, és annak alapján állapítja meg az első öt helyezettet.

Pontszámok megadásának módja a 2. kritérium értékelése során: A részvételre jelentkező maximális pontszámot kap, amennyiben a kritériumnak megfelel.

Az objektív kritériumokra vonatkozó nyilatkozatot, igazolást, kimutatást a részvételi jelentkezésekkel együtt kell megküldeni. Az építési referenciára vonatkozó ( II/2.8. pont 1. alpont) nyilatkozat esetén elhasználható a jelen dokumentáció II. fejezet Iratmintái között található 16. számú melléklet.

1.9. Kiegészítő tájékoztatás

Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban résztvevő lehet - a megfelelő részvételi jelentkezéstételi jelentkezés érdekében - a közbeszerzési do- kumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől faxon, vagy elektronikus úton: Xx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxx egyéni ügyvéd : 4024 Debrecen, Xxxxx F. u. 6 I/8., tel/fax: x00-00-000000, email: xxxxxxxxxxxx@x-xxxxxx.xx).

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. Ha a tájékozta- tást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A tájé- koztatás teljes tartalmát az ajánlatkérő hozzáférhetővé teszi a xxxx://x0.xxxxxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxx- tors/Tandetron/ honlapon, továbbá megküldi valamennyi az ajánlatkérő által közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére elektronikus úton , vagy faxon. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel.

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a részvételi dokumentáció részévé válnak,

a résztvevő köteles részvételi jelentkezését ezen információk figyelembevételével elkészíteni és be- nyújtani.

2. KAPCSOLATTARTÁS :

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt. rendelkezéseiből más nem következik – írásban történik.

Az írásbeli nyilatkozatok elektronikus úton, levélben, vagy telefaxon teljesíthetőek a Kbt. 41. §-nak figyelembe vételével.

3. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

3.1. A részvételi jelentkezés és az eljárás nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar.

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történhet, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó. A felelős fordításnak tartalmaznia kell a résztvevő azon nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalmilag azonos az idegen nyelvű dokumentummal, va- lamint a résztvevő nevében eljáró képviselő szabályszerű aláírását. A fordítás helyességéért a részt- vevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok résztvevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján)

3.2. A részvételi jelentkezés tartalma

A részvételi jelentkezést a részvételi felhívásban és a dokumentációban megjelöltek szerint kell megtenni.

A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (ilyen például a Kbt. 65.§ (8) bekezdés alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat). Eredeti dokumentum előírása esetén a dokumentum benyújtható az arra jogosult szerv által készített hiteles másolati példányban is, ebben az esetben a hitelesítésnek eredetinek kell lennie.

A részvételi jelentkezésben lévő, minden - a résztvevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) annak végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak) nak vagy olyan személy(ek) nek aki(k) erre a jogo- sult személy(ek) től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csa- tolni kell a résztvevő, az alvállalkozó, illetőleg és - ha ilyet a résztvevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre jo- gosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájá- nak) egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták a részvételi jelentkezést (részvételi je- lentkezésben szereplő iratot).

A jelen dokumentáció nyilatkozat mintákat tartalmaz, melyek a résztvevőnek segítségül szolgálnak.

Amennyiben a résztvevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván adatot vagy tényt igazolni, de az ezt a tényt, vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy a részvételi jelentkezőnek, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek a részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy minden – a részvételi felhívásban, és a részvételi dokumentációban, valamint a Kbt.-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen részvételi jelentkezési dokumentáció nem tartalmaz. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők tekintetében a következő nyilatkozatokat, illetőleg igazolásokat kell csatolni, továbbá

azokat következőképpen kell ellenőrizni [Kbt. 62. § (1) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 17. §)]:

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Magyarországon letelepedett ajánlattevő tekintetében a következő igazolásokat kell csatolni, illetve a következőképpen kell ellenőrizni [Kbt. 62. § (1) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 17. §)]: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki	A kizáró ok hiányának igazolási módja
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig	igazolás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § e), 17. § (1) bek. ]
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;	igazolás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1) bek. ]
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló	igazolás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1) bek. ]

igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás

lezárulásától számított három évig;

igazolás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; de ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá. [[321/2015. (X. 30.) Korm. rend.

17. § (1) bek. ]

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel

igazolás:

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan

ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó;

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)– rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról

fennáll;

szóló

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező tekintetében a következő nyilatkozatokat, illetőleg igazolásokat kell csatolni,továbbá azokat következőképpen kell ellenőrizni [Kbt. 62. § (1) bekezdés, 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 17. §)]:

g. )közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

i.) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a

82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

Igazolás:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kell csatolni, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá. A Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi; [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § c) pont]

Igazolás:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kell csatolni, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá

Igazolás:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kell csatolni, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá ; a kizáró ok megvalósulását ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §

e) pont]

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j.)esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k.) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

Igazolás:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kell csatolni, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá ; a kizáró ok megvalósulását ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10.

§ f) pont]

Igazolás:

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:

ka) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség- igazolást;

kb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

m.) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

kc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont]

Igazolás:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát kell csatolni, hogy nem tartozik a kizáró ok hatálya alá,; a kizáró ok megvalósulását ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § ic) pont]

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek részvételre jelentkezőnek további nyilatkozatok és igazolások megküldésére a részvételi felhívás, a dokumentáció és kbt. szerint kell eleget tenniük.

3.3. A részvételi jelentkezés részét képező dokumentumok

A részvételi jelentkezésnek a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

- Címlap

- Felolvasólap

- Tartalomjegyzék

- Szakmai ajánlat

- Igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok

3.4. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE

3.4.1. A részvételi jelentkezés címlapja 0.xx. melléklet

A részvételi jelentkezés címlapján szerepelnie kell a résztvevő nevének és székhelyének, a közbeszerzés eljárás és tárgyának a megjelölése.

3.4.2. Felolvasólap 2. sz. melléklet

A felolvasólapnak tartalmaznia kell

- résztvevő(k) adatait (név, székhely, nyilvántartó cégbíróság neve, résztvevő cégjegyzékszáma, belföldi adószáma, pénzforgalmi jelzőszáma, képviselő neve).

- a résztvevő mely részre jelentkezik,

- cégszerű aláírás.

3.4.3. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet

Teljes részletességgel mutatja, hogy a részvételi jelentkezésben lévő dokumentumok a részvételi jelentkezés mely oldalán találhatóak meg.

3.4.4. Szakmai ajánlat 0.xx. melléklet

3.4.5. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Kkvt. szerinti minősítésről 5 sz. melléklet

3.4.6. Közös részvételi jelentkezéstétel 6. sz. melléklet (adott esetben)

3.4.7. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésre vonatkozóan 7. sz. melléklet

3.4.8. Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról és a kérelem adott esetben 8. sz. melléklet

3.4.9. Aláírási címpéldány 9. sz. melléklet, meghatalmazás (adott esetben)

3.4.10. Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról és az alkalmassági követelmények teljesítéséről a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján 10. sz. melléklet

3.4.11. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezetről (vagy személyről) 11. sz. melléklet

3.4.12. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján 12. sz. melléklet

3.4.13. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontja alapján 13. sz. melléklet

3.4.14. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 14. sz. melléklet

3.4.15. Nyilatkozat a teljes, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről a felhívás III.1.2. pontjának megfelelően 16. sz. melléklet

3.4.16. Nyilatkozat a referenciákról jelen közbeszerzés tekintetében 17. sz. melléklet

4. FORMAI ELŐÍRÁSOK

4.1. A részvételi jelentkezések példányszáma és formai követelményei

Az ajánlatkérő papír alapú részvételi jelentkezés benyújtását írja elő:, a részvételi jelentkezést egy papír alapú példányban, írásban és zártan, a részvételi felhívásban megadott címre (Magyarország, 4024 Debrecen, Liszt F. u. 6. I/8.) közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani a részvételi jelentkezési határidő lejártáig. Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. A részvételi jelentkezés benyújtható közvetlenül, személyen, vagy futár útján, vagy postai úton. A részvételi jelentkezéseket Xx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxx egyéni ügyvéd ügyvédi irodájának címére kell címezni: Magyarország, 4024 Debrecen, Liszt F. u. 6. I/8. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja.

A jól lezárt csomagolásra rá kell írni a résztvevő nevét, címét, valamint azt, hogy „Tandetron

Laboratórium épület-átalakítása II. üteme”, valamint „Nem bontható fel a részvételi határidő lejártáig, 2016.07.18. 14:00 óráig.”

A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért az ajánlatkérő felelősséget nem vállalt.

A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát résztvevő viseli.

A határidő után beérkezett részvételi jelentkezés a részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

a) A részvételi jelentkezésben lévő, minden - a résztvevő, alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult sze- mély(ek)től írásos, a jogszabályi követelményeknek megfelelő meghatalmazást kaptak.

b) A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módo- sításnál is kézjeggyel kell ellátni.

c) A részvételi jelentkezést roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. „Roncsolás mentesen nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótol- janak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kö- tés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen.

d) A részvételi jelentkezés oldalszámozása 1-el kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

e) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvéte- li jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

f) A részvételi jelentkezést az eljárást megindító felhívásban meghatározott - papír alapon -1 eredeti és 1 másolati példányban kell beadni;

g) A részvételi jelentkezési példányokon fel kell tüntetni a résztvevő nevét, székhelyét, továbbá a je- len eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon- és faxszámát, e-mail címét;

h) A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesített- nek tekintendő;

i) A részvételi jelentkezési példányok közötti eltérés esetén az eredeti nyomtatott példány az irány- adó.

A részvételi jelentkezésben a jelentkező nem adhat meg árajánlatot, ez érvénytelenség megállapítását eredményezi.

4.2. Hibák kijavítása

A részvételi jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha résztvevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a részvételi jelentkezés aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat.

5. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BEADÁSA

A részvételi jelentkezést személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a részvételi jelentkezési felhívásban megadott részvételi jelentkezéstételi határidő lejártáig az ott megadott címen.

A személyesen, vagy futár útján benyújtott részvételi jelentkezések átvételét az ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha azt a részvételi jelentkezéstételi határidő lejárta után nyújtották be.

Az ajánlatkérő csak azt a részvételi jelentkezést tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek a részvételi jelentkezési határidőig az eljárást megindító felhívásban is megadott, a részvételi jelentke- zések benyújtásának címére megérkezik.

6. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

A résztvevő a részvételi jelentkezési határidő lejártáig a részvételi az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja a részvételi jelentkezését. Az ajánlatkérőhöz e-mailen, vagy telefax útján intézet nyilatkozattal közölt visszavonás érvényességi feltétele, hogy azt a résztvevő a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt tértivevényes levélként postára adott, vagy az ajánlatkérő által igazoltan átvett levélben is eljuttassa az ajánlatkérőhöz.

7. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA

A részvételi jelentkezések felbontását a részvételi felhívásban meghatározott helyen és időpontban az ajánlatkérő képviselője kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg a részvételi jelentkezési határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.

A részvételi jelentkezések felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt.

Az ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti a résztvevők nevét, székhelyét és azt, hogy a résztvevő melyik részre jelentkezik.

Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül a résztvevők részére megküld.

A résztvevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A bontáson résztvevők képviselői részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

8. ÖNTISZTÁZÁS

Kbt. 64. § (1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

A felvilágosítás megadása nem járhat:

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy

b) a részvételi jelentkezési kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi részvételi jelentkezés módosításával, figyelemmel a Kbt. 67. § (8) bekezdésében foglaltakra is.

9. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK VIZSGÁLATA

9.1. Kizáró okok vizsgálata

A részvételi jelentkezések részletes értékelése előtt az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy résztvevővel, az alvállalkozóival szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve a részvételi felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha a résztvevőt ki kell zárni az eljárásból,úgy az ajánlatkérő a részvételi jelentkezést tovább már nem vizsgálja.

9.2. A részételi jelentkezések hiánypótlása

Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. A hiányok pótlása – melynek során a részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy a részvételi jelentkezés megfeleljen a részvételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén a résztételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös résztvevőnek minősíthető.

Ha a résztvevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, az ajánlatkkérő az ilyen részvételi jelentkezést érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja, a Kbt. 74. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra is figyelemmel.

A Kbt. 67. § (8) bekezdése lapján hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható a részvételi jelentkezés.

10. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA

Az ajánlatkérő írásban tájékoztatja a résztvevőt az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelensé- géről, a résztvevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, részvételi jelentkezésének a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legké- sőbb három munkanapon belül.

Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden résztvevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

11. AJÁNLATTÉTELI SZAKASZ

Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre írásban felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot.

12. SZERZŐDÉS

A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes résztvevővel - közös részvételi jelentkezéstétel esetén a nyertes résztvevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és részvételi je- lentkezés tartalmának megfelelően.

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes részvételi jelentkezés azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - a részvételi jelentkezések értékelése során a következő legkedvezőbb részvételi jelentkezést tevőnek minősített résztvevővel, ha őt a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló írásbeli összege- zésben megjelölte.

Nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az el- járás eredményességére, a részvételi jelentkezés érvényességére vagy az értékelés eredményére vo-

natkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam le- jártáig.

A közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes résztvevővel, ajánlattevővel az ajánlatkérő a részvételi és ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmának megfelelően köt szerződést.

Mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

II. fejezet

IRATMINTÁK

0.xx melléklet

„Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme”

tárgyában indult közbeszerzési eljárás

A közbeszerzési eljárásban résztvevő cég adatai:

Neve:

Székhelye:

Tel:

Fax:

Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma:

E-mail:

……………………. cégszerű aláírás

0.xx. melléklet

Felolvasólap

A résztvevő neve:

……………………………………………………………………………………………

A résztvevő székhelye:

……………………………………………………………………….………………… Telefon:…………………………….. Telefax:…………………………………. Kapcsolattartó neve:

………………………………………………………………………………………….. Kapcsolattartó telefonszáma:

………………………………………………………………………………………….. Kapcsolattartó e-mail címe :

…………………………………………………………………………………………..

Alulírott, mint a fentebb megjelölt társaság, résztvevő cégjegyzésre jogosult képviselője kinyilatkozom a részvételi jelentkezéstételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatot a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által az „Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme” tárgyban megindított, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési eljárásban tettem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………… cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

Tartalomjegyzék

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által az

„Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme” tárgyban megindított, a Kbt. 113.§-a

szerinti összefoglaló tájékoztatással megindított közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezés az alábbi iratokat tartalmazza:

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………… cégszerű aláírás

0.xx. melléklet

SZAKMAI AJÁNLAT :

-A szakmai ajánlat a z építési beruházás műszaki leírását tartalmazza, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az teljesíti az ajánlatkérőnek az árúval szemben támasztott valamennyi műszaki specifikációját -

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által az

„Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme” tárgyban megindított, a Kbt. Harmadik Része szerinti összefoglaló tájékoztatással megindított meghívásos közbeszerzési eljárásban részvételi felhívás szerinti építési beruházásra vonatkozóan az alábbiak szerinti műszaki leírást adom meg papír alapon és a csatolt DVD lemezen ( adathordozón).

A résztvevő neve:

…………………………………………………………………………………………… A résztvevő székhelye:

……………………………………………………………………….………………… Telefon:…………………………….. Telefax:………………………………….

Műszaki leírás:…………………………………………………………………………

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)

………………………………… cégszerű aláírás

5. sz. melléklet

Nyilatkozat

A Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint a Kkvt. szerinti minősítésről A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által az

„Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme” tárgyban megindított, a Kbt. Harmadik

Része, 113.§-a szerinti összefoglaló tájékoztatással megindított meghívásos közbeszerzési eljárásban részvételi felhívás részeként

alulírott ....................................., mint a(z) cégjegyzésre jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom,

hogy

a(z) résztvevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a értelmében:

🞎mikrovállalkozásnak minősül;

🞎kisvállalkozásnak minősül;

🞎középvállalkozásnak minősül;

🞎nem minősül KKV-nak.

…………………., 20…. év……….. hó nap

……………………………… (cégszerű aláírás)

0.xx melléklet

NYILATKOZAT (adott esetben) a közös részvételi jelentkezéstételről

Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által az „Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme” tárgyban megindított, a Kbt. III. Része szerinti összefoglaló tájékoztatással megindított közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezés részeként a részvételi felhívás szerint a

…………………..részre, a ………………………árúra az alábbi gazdasági szereplők

1.)… (megnevezés)

székhely:

Cégjegyzékszám:

adószám:

képviselő:

kapcsolattartó személy:

email:

fax:

2.)… (megnevezés)

székhely:

Cégjegyzékszám:

adószám:

képviselő:

kapcsolattartó személy:

email:

fax:

a Kbt. 35. §-a alapján közös részvételi jelentkezést nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös résztvevők vezetőjének sze- repét a (cégnév) vállalja.

Kinyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös részvételi jelentkezést benyújtók kizárólagos képvise- letére, a közös részvételi jelentkezést benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilat- kozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös résztvevőket (konzorciumot) vezető tag (cég) képviselője teljes joggal jogosult.

A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös részvételi jelentkezést benyújtó vonatkozásá- ban joghatályos közlésnek minősülnek.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (6:28-33.§) foglaltak irányadóak.

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelős- séget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a közös részvételi jelentkezést benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést a résztvevőként szerződő fél, vagy – ha az jogutódlással megszűnik – annak jogutódja teljesítheti.

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapo- dás tartalmazza, melyet részvételi jelentkezésünkhöz csatolunk.

……………………………., 20…. év……………….…….hó… nap

……………………………… ……………………………… (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)

0.xx. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (6) bekezdésre vonatkozóan

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által az „Tandetron Laborató- rium épület-átalakítása II. üteme” tárgyban megindított, a Kbt. III. Része szerinti összefoglaló tájé- koztatással megindított közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezés részeként

alulírott ..........................................., mint a(z) (résztvevő megne-

vezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy társaságunk a „„Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme” tárgyú közbeszerzési el- járásban a közbeszerzése szerinti építési beruházás során igénybe veszi az alábbi alvállalkozót

– ……………………………….………………………………………

– ………………………………………………………………………

valamint a részvételi jelentkezés benyújtásakor ismert alvállalkozót (név, székhely) az alábbiak sze- rint jelölöm meg:

– ……………………………….………………………………………

– ………………………………………………………………………

………………….………., 20…. év…………………….hó…….nap

…………………………………………. résztvevő cégszerű aláírása

0.xx. melléklet

Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

( ha közös részvételi jelentkezéstételről van szó, valamennyi közös résztvevőre és ismert alvállalko- zóra)

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által a „Tandetron Laboratóri- um épület-átalakítása II. üteme” tárgyban megindított, a Kbt. III. Része szerinti összefoglaló tájé- koztatással megindított közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezés részeként

Xxxxxxxxx ....................................................., a(z) a jelen köz-

beszerzési eljárásban mint résztvevő / alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi fe-

lelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a válto- zásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkezte- tett példánya másolatát a részvételi jelentkezéshez csatolom.

………………………….……., 20…. év……………….. hó nap

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

b) Alulírott ...................................................., mint a(z) ...............................................................

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás- bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.

………………………….……., 20…. év……………….. hó nap

…………………………………………. (cégszerű aláírás)

0.xx. melléklet

Aláírási címpéldány

A résztvevőnek, ha közös részvételi jelentkezéstételről van szó, valamennyi közös résztvevőre és is- mert alvállalkozóra nézve is be kell csatolni.

10. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági követelmények teljesítéséről a Kbt. 67. §

(1) bekezdése alapján

alulírott ….............................., mint a(z) (résztvevő/alvállalkozó/alkal-

xxxxxx igazolásához kapacitást nyújtó szervezet) cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a résztvevő nem tartozik a Kbt. 62 § (1) bekez-

dés g)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban III.1.2. és III.1.3. pontjában előírt alkalmassági követelményeket maradéktalanul teljesítem.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom.

………………….................... 20... év…..................... hó… nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

00.xx. melléklet

NYILATKOZAT (adott esetben)

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezetről (vagy személyről)

alulírott ....................................................., mint a(z) résztve-

vő cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a (résztvevő megnevezése) a z építési beruházás

vonatkozásában a z alábbi alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) erő- forrásaira támaszkodva felel meg:

………………………………………………….. (szervezet (vagy személy) megnevezése).

A fenti szervezetet (vagy személyt) a

-pénzügyi-gazdasági alkalmasság

Az eljárást megindító felhívás III.1.2. pontjában meghatározott, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti igazolására (teljes árbevétel és tárgy szerinti nettó árbevétel);

-műszaki-szakmai alkalmasság

Az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában meghatározott, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

21. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti igazolására (referencia) vesszük igénybe.

A fenti szervezet (vagy személy) alkalmasságra vonatkozó igazolásait, nyilatkozatait a részvételi je- lentkezéshez csatoljuk/a szervezet az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján maga csatolja.

………………….……., 20…. év……………….. hó nap

……………………………… résztvevő cégszerű aláírása

00.xx. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján

alulírott ..........................................., mint a(z) (résztvevő megne-

vezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

a (cég megnevezése)mint résztvevő olyan társaság-

nak minősül, amelyet

A) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

Tekintettel arra, hogy nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozom továbbá, hogy aa) a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa(i)23az alábbi(ak):

Tényleges tulajdonos természetes személy neve (megnevezése):

Tulajdonos állandó lakóhelye:

B) szabályozott tőzsdén jegyeznek.

A válaszokat kérjük kiemelni, vagy aláhúzni.

………………….……., 20…. év……………….. hó nap

……………………………… résztvevő cégszerű aláírása

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT

alulírott ..........................................., mint a(z) (résztvevő megne-

vezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

arról, hogy a (résztvevő megnevezése) mint

résztvevőben az alábbi jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek), közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:

Jogi személy neve:………………………………………………………………………….

székhely:………………………………………………………………………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 62. § 1) bekezdés kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek a fent megnevezett jogi személyekkel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel nem állnak fenn.

b) Alulírott ..........................................., mint a(z) (részvételi je-

lentkezésevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m

hogy a (cég megnevezése) mint résztvevőben jogi

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkezik.

………………….……., 20…. év……………….. hó nap

……………………………… résztvevő cégszerű aláírása

00.xx. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (Valamennyi közös résztvevő által benyújtandó külön-külön cégszerű aláírással vagy a közös részt- vevők együttműködési megállapodásban kijelölt képviselője által valamennyi közös résztvevő nevé- ben megteendő. Utóbbi esetben valamennyi közös résztvevő feltüntetésével kell kitölteni és a végén valamennyi közös résztvevő nevében aláírni.)

alulírott ………................................................., mint a(z) részt-

vevő cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt.

58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

n y i l a t k o z o m,

hogy a „Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez – figyelemmel a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra - nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, amely a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

………………………….……., 20…. év……………….. hó nap

…………………………… cégszerű aláírás

00.xx. melléklet

NYILATKOZAT

a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről a felhívás pontjának megfelelően

alulírott …………………………………. (név) a résztvevő (cégnév)

nevében nyilatkozom arról, hogy az általam jegyzett cég a közbeszerzés tárgyából nettó árbevétele az előző három lezárt üzleti évben az alábbiak szerint alakult:

Üzleti év: Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel nettó összege évenként (ezer Ft- ban)

2015.01.01.-12.31.:

2014.01.01.-12.31.:

2013.01.01.-12.31.:

……………..…….……., 20…. év……………….. hó nap

……………………………………………......... cégszerű aláírás

16. sz. melléklet

Nyilatkozat a referenciákról

(Amennyiben résztvevő vagy más gazdasági szereplő az alkalmasságot nyilatkozat helyett a másik szerződő fél által kiadott igazolással kívánja igazolni, az igazolásnak szintén az alábbi adatokat kell tartalmaznia)

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő által a „Tandetron Laboratórium épület-átalakítása II. üteme” tárgyban megindított, a Kbt. III. Része szerinti összefoglaló tájékoztatással megindított közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezés részeként

alulírott ……………………….., mint a cég cégjegyzésre jogosult

képviselője nyilatkozom, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság igazolásaként az általunk az eljárást megindító részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb – a közbeszerzés tárgya szerinti – referenciákat az alábbiak szerint ismertetjük, azzal, hogy feltüntetjük az adott rész szerinti speciális eszközökre vonatkozó referenciáinkat is:

- a teljesítés helye:…………………………………………...

- a teljesítés ideje (év/hónap):

-a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma:…………….

- a szerződés tárgyának (mennyiségének) részletes bemutatása:……

- az ellenszolgáltatás nettó összege:…………………………...

- adott esetben a saját teljesítés értéke Ft.-ban meghatározva:

- a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése,nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:………………………...

………………………….……., 20... év……………….. hó nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás

III. FEJEZET

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS a

xxxx://x0.xxxxxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/ címről tölthető le

IV. FEJEZET

SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

cégnév:

székhely:

képviseli:

Statisztikai számjele:

Adószám:

Számlavezető pénzintézet:

Bankszámlaszám:

a továbbiakban, mint ajánlattevő, vállalkozó, másrészről

MTA Atommagkutató Intézet

székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxx x0/c,

képviseli: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Dr. gazdasági igazgató és Xx. Xxxxxxxx Xxxxx igazgató,

Intézményi azonosító: Aht 039507 Statisztikai számjele: 15300344-7219-342-09

Adószám: 15300344-2-09

Közösségi adószám: HU 15300344 Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Bankszámlaszám: 10034002-01717321

a továbbiakban mint ajánlatkérő, megrendelő között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy a vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része alapján, a 112. § (1) bek. b) pont szerinti

meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Tandetron Laboratórium épület-átalakítás, II. ütem” elnevezéssel. valamint a 121.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti meghívásos eljárás keretében.

A vállalkozó a törvényes feltételeknek megfelelő részvételi ajánlatot nyújtott be, majd ezt követően az ajánlattételi felhívásra szintén megfelelő,az értékelési szempontok szerint a legelőnyösebb ajánlatot tette, melyre figyelemmel az ajánlatkérő a jelen megrendelőt a közbeszerzési eljárás tárgyában nyertes ajánlattevőként hirdetett ki, így e társasággal köti meg a jelen vállalkozási szerződést.

A vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építkezésre vonatkozó, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban közzétett és közvetlenül átvett ajánlattételi dokumentációt megismerte és azok tartalmát elfogadta, az eljárás egészére vonatkozóan további információ kérés lehetőségével tisztában volt. A közbeszerzési műszaki leírás, az ajánlattevő kiegészítő kérdéseire adott ajánlatkérői válaszok, továbbá az ajánlattevő ajánlatának hiánypótlással összefüggésben adott nyilatkozatai segítették az ajánlattevőt a szerződés teljesítésében annak érdekében, hogy a teljesítés feleljen meg az ajánlatkérő elvárásainak. Így minden, az ajánlattételhez szükséges választ, információt teljes körűen megkapott a vállalkozó, melyre figyelemmel vállalja teljesíteni a szerződést. A vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Amennyiben jelen szerződés, illetve az alapját képező közbeszerzés dokumentumainak valamely rendelkezése nem egyértelmű, egymásnak ellentmond, az adott rendelkezés értelmezése során az egyes dokumentumok sorrendje az alábbi:

1. Jelen szerződés,

2. Jelen szerződés mellékletei,

3. Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása,

4. Közbeszerzési eljárás dokumentációja,

5. Közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat a kiegészítő tájékoztatásokkal együtt.

2.)

Szerződés tárgya:

Az Ajánlatkérő jogerős építési engedélyt kapott MÜSZ-00507-6/2013 iktatószámon a DMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályától az MTA Atommagkutató Intézet területén az V. sz. épületben kutató laboratórium ( kompetencia központ) kialakítására. Az Ajánlatkérő a jogerős építési engedély szerinti kivitelezést -anyagi forrásaira tekintettel- 2 ütemben valósítja meg. Az I. ütem kivitelezése megtörtént 2013-2014. évben. Az I. ütemben az építési engedélyben felsorolt munkák közül a szellőző gépház, zsilip, vezérlő, I. kutatóhelyiség teljes mértékben elkészült, míg a

II. kutatóhelyiség statikai szempontból szükséges belső tartófalai épültek meg. Az Ajánlatkérő megbízására figyelemmel elkészült a II. ütem kiviteli tervdokumentációja. A II. ütemben tervezett további épület-átalakítási munkák helyigénye az V. sz. épület déli részén található szélső 9 m x 36 m raszterre kapcsolódó észak nyugati tájolású, II. kutatóhelyiségben 324m2 ( 18mx18m) területen biztosított. A II. ütemben részben, vagy teljesen elbontásra kerülnek burkolatok, padozatok. Helyettük új szerkezetek épülnek meg. Elbontásra kerülnek az álmennyezetek, azok tartószerkezetei, az álmennyezet felett lévő épületgépészeti, légtechnikai vezetékek, elektromos kábelek, világító testek, stb. Az átalakítással érintett területen fel kell bontani a padlóburkolatot. El kell távolítani az aljzatbetonról a padlóburkolat ágyazó habarcsát. Ki kell bontani a padlóban található szerelvényeket, rögzítő-, és kapcsolóelemeket. Az I. és II. ütem közötti falban kialakított ideiglenes gipszkarton lezárást vissza kell bontani. A meglévő aljzatokra a burkolatok visszabontása után, új gépi simítású, nagy kopásállóságú, vágott-fugás, kéregerősített, acél szálas ipari padló készül. Simított gépi vakolat készül kerámia, ill. beton alapanyagú térelválasztó falakra. A meglévő

falakról a vakolatot le kell verni, a fugákat ki kell legalább 1 cm mélyen kaparni, a téglafelület letakarítása után, tapadó híd felhordása után új gépi simított vakolat készítendő. Azokon a felületeken, amelyeken vakolat nem készíthető, ragasztott gipszkarton felületet kell kialakítani. További feladatok: álmennyezet készítése, belső oldalfal burkolatok kialakítása, felületképzések, festések, belső padlóburkolatok kivitelezése. A nyugati homlokzaton lévő C-D raszter között elhelyezkedő Hörmann kaput ki kell bontani, helyette 1 db egyedi gyártású 2940/3510 mm méretű hőhídmentes, fehérre szinterezett, alumínium kaput kell beépíteni. A meglévő erős- és gyengeáramú elektromos hálózatok a megváltozott funkció igényeit nem tudják kielégíteni és nem felelnek meg az érvényben lévő létesítési és biztonsági előírásoknak ezért megszüntetésre kerülnek. Helyettük új elektromos szerelés készül. Teljes egészében felújulnak az érintett részen az épületgépészeti, és épület-elektromos vezetékek, szerelvények, rendszerek, valamint a technológiát kiszolgáló gépészeti rendszerek, elektromos rendszerek épülnek. Az érintett részen, kibontásra kerülnek a megmaradt épületgépészeti szerelvények. Az átalakítások legnagyobb részben (kb. 60-70%) magas igényszintű épületgépészeti és technológiai munkák, kisebb részben (kb. 30-40 %) általános építőmesteri munkák.

A jelen szerződés

0.xx. mellékletét képezi: jogerős építési engedély és engedélyes terv 0.xx. mellékletét képezi: elektromos, gépész és építészeti kiviteli tervek

0.xx. mellékletét képezi: ajánlattételi dokumentáció és ajánlattételi felhívás

0.xx. mellékletét képezi: (adott esetben) kiegészítő kérdésekre adott ajánlatkérői válaszok 0.xx. mellékletét képezi: (adott esetben) a konzultációs jegyzőkönyvben foglaltak

0.xx. mellékletét képezi: a hiánypótlási felhívásra adott nyilatkozatok

0.xx. mellékletét képezi: a vállalkozó nyilatkozata az Ávr 50.§ (1) bekezdés a.)

bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről.

3.)

Szerződés teljesítése:

3.1.A teljesítés helye: a vevő székhelye: MTA Atomki ( 4026. Xxxxxxxx, Xxx xxx 00/X. )

3.2.A teljesítés időpontja: 2016.11.30.

4.)

Vállalkozói díj:

4.1.A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját + ÁFA, azaz

…………………. + ÁFA összegben állapítják meg, mely fix, egy összegű átalányár. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.

0.0.Xx ajánlatkérő igény esetén előleget fizet, az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt opció nélküli nettó -szerződésben foglalt tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján figyelembe véve a 322/2015. ( X.30. ) Korm. Rendelet 30.§-ban foglaltakat. Az előleget az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére. Elszámolás az előleggel: részszámlákban és a végszámlában arányosan.

4.3. Részszámlázás: Ajánlatkérő részszámlázást az alábbiak szerint biztosít.

1. részszámla

a műszaki teljesítés 30%-os készültségének elérését követően a

vállalkozási díj 30%-a mértékében

2. részszámla

a műszaki teljesítés 60%-os készültségének elérését követően a

vállalkozási díj 60%-a mértékében

3. részszámla (végszámla)

A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben

előírtak teljesítése után, a vállalkozói díj fennmaradó összegében

4.4.A szerződés ellenértékének megfizetése a teljesítésigazolások alapján benyújtott (rész)számlák ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően, részletes teljesítésigazolás (elszámolás) alapján kiállított (rész)számlák ellenében történik.

0.0.Xx Ajánlatkérő előteljesítést (határidő előtti teljesítést) elfogad.

0.0.Xx egyes készültségi fokok műszaki tartalmát a szerződés (melléklet) tartalmazza.

A részszámlák Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről, Megrendelő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatóak be.

4.7.Vállalkozó a végszámláját a projekt részét képező felújítási munkák befejezése után a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be.

Az esetlegesen igénybe vett előleg a benyújtásra kerülő első részszámla összegéből kerül levonásra.

4.8.A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll. A végszámla benyújtására 100 %-os készültség esetén van lehetőség, mely számla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás-átvétel, amit legkésőbb jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott időpontig meg kell tartani. A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A számla benyújtásának további feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok, az átadási dokumentáció és jelen szerződésben meghatározott egyéb dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.

4.9.Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdései szerint kerül meghatározásra.

4.10.A kifizetés során az alábbiakat kötelező figyelembe venni:

-az elszámolás és kifizetés forintban történik,

- a kifizetés az igazolt teljesítést követően, a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő műszaki ellenőre által leigazolt számla/számlák ellenében 30 napon belül ( értékelési szempont) átutalással kerül sor a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdésében, valamint a 322/2015. ( X.30. ) Korm. Rendelet 30.§- ában, továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. Törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint figyelemmel az adózós rendjéről szóló törvény ( 2003. évi XCII. Törvény ) Art. 36.§/A. vonatkozó rendelkezéseire.

4.11.Megrendelő, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1) – (2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a.) Az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből,

b.) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138.§ szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből,

c.) Megrendelő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b.) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ( a továbbiakban: Art.) 36./A.§-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást,

d.) Megrendelő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc – vagy a Ptk. 6:130.§ (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan – napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak,

e.) a d.) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

A jelen pontban foglalt rendelkezéseket a rész-, valamint a végszámla kifizetése esetén is

alkalmazni kell.

4.12.)

Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozó részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia. Az Art.36/A.§ (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a 10.1. pont e.) alpontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

4.13.)

A kifizetési feltételek kapcsán vonatkozó jogszabályok különösen:

- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. ( X.30. ) Kormányrendelet,

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen , de nem kizárólagosan annak 36/A.§-a,

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) Kormányrendelet,

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény,

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény.

5.) Többletmunka és pótmunka

5.1.A Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a beruházás rendeltetésszerű használatára alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

5.2.A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

5.3.A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek jelen szerződés tárgyát képező Munkák szakszerű és komplett megvalósításához annak érdekében, hogy a létesítmény a használatbavételi engedély kiadására alkalmas állapotban legyen, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. A vállalkozói díj minden segédanyag ellenértékét és költségét tartalmazza.

5.4.A Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható.

5.5.Pótmunkák elvégzése esetén Felek a vállalkozási díj megállapítása során a vállalkozó ajánlatában meghatározott egységárakat veszik alapul. Olyan tételek esetében, melyek a beszerzési eljárás során benyújtott ajánlat tételes költségvetésében nem szerepelnek, Vállalkozó részéről ajánlat benyújtása szükséges, mely ajánlatot Megrendelő jogosult felülvizsgálni és a pótmunkákra Felek új szerződést kötnek figyelembe véve a Kbt.-ben foglalt szabályokat.

5.6.A pótmunka csak akkor kezdhető meg, ha a Megrendelő erre vonatkozóan a Vállalkozót írásban értesítette, és a felek a díjazás, valamint a határidő kérdésében előzetesen egymással a megállapodásukat módosították. A fentiek hiányában az elvégzett többletmunkáért és műszakilag szükséges pótmunkáért a Vállalkozót díjazás nem illeti meg.

0.0.Xx ajánlattétel során az ajánlattevőknek kiadott műszaki dokumentációban lévő tervben nem szereplő többlet és pótmunkák megrendelésére és elszámolására a Kbt. és a Ptk. vonatkozó

rendelkezései szerint van lehetőség.

5.8.

Az egyes munkanemeken belül teljesített mennyiségi eltérés ugyanakkor nem ad alapot az átalánydíj csökkentésére, mint ahogyan a Vállalkozó sem tarthat igényt többletmunka esetén többletdíjazásra. Az átalánydíjból levonásba helyezni csak azon költségrészeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák.

5.9.A kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el.

6.)

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy

- nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k.) pont ka)-kb.) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7.)

A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni. A munkaterület átadása a szerződő felek képviselői által aláírt jegyzőkönyvvel történik. A munkaterület átadásától kezdve annak őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége.

8.)

Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Ennek ellenére a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A.§-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a Vállalkozónak kell viselnie. Jelen pont tekintetében a felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt. 4.§ 2. pontja szerinti, hanem a Ptk. szerinti alvállalkozót is értik.

Az alvállalkozó teljesítés összesített aránya nem haladja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát.

9.)

9.1.A Vállalkozó a Kbt. 138§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában köteles volt a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

9.2.Vállalkozó által jelen szerződés megkötésének időpontjában bejelentett alvállalkozók a következők:

- …………..

9.3. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya

alatt.

Vállalkozó az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével, továbbá a Kbt.-ben foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.

0.0.Xx alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

10.)

A vállalkotó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más ( ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is ), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek , amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az

adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

11.)

Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül ( Kbt. 136.§

(2) bekezdés )

12.)

Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képviselői útján történik.

A Megrendelő képviselője ………………………………………, Tel……………………………….

A Vállalkozó képviselője: ………………………………………., Tel:……………………………...

A felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a jelen szerződés módosítását.

A Megrendelő részéről a teljesítésigazolásra – a műszaki ellenőri álláspont előzetes beszerzését követően - Xxxxx Xxxxxx vagy Xxxxx Xxxxxx jogosult.

13.)

A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések szintén írásban történnek.

14.)

A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére.

A munkavégzéssel kapcsolatos észrevételeit a műszaki ellenőr feljegyzi és arról a Megrendelőt és a vállalkozót értesíti. A műszaki ellenőr munkát a vállalkozó köteles elősegíteni oly módon, hogy előre értesíti őt, az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról.

15.)

A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak írásban érvényes.

16.)

A kiviteli tervdokumentációban feltüntetett építési anyagokat, termékeket, berendezéseket a Vállalkozó szerzi be. Ha azok a kivitelezés időpontjában – időben történt megrendelés ellenére – nem szerezhetők be, a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Ebben az esetben a tervező előzetes egyetértésével és ennek alapján a Megrendelő hozzájárulásával vállalkozó jogosult azonos használati értékű és azonos áru más anyagok ( termékek, berendezések ) beszerzésére is.

17.)

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott kivitelezés elvégzésére szakképzett munkavállalókat biztosít és felelősséget vállal azért, hogy a kivitelezés elvégzésében résztvevő, illetve a kivitelezés minőségéért felelős szakemberek nem szerepelnek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett „bűntettesek, hátrányos jogkövetkezmények alatt álló büntetlen előéletár személyek, büntetőeljárás hatálya alatt álló és kényszerintézkedés hatálya alatt állók” nyilvántartásának egyikében sem.

18.)

Vállalkozó titoktartási kötelezettséget vállal az ő és alkalmazottai, alvállalkozói tudomására jutó, Megrendelő épületeivel, helyiségeivel, a bíróságok működésével kapcsolatos információk vonatkozásában.

19.)

Vállalkozó – a megrendelő működését, a kutatások zavartalan folytatását akadályozó vagy azt hátrányosan befolyásoló tevékenységet egyeztetni kell a műszaki ellenőrrel annak megkezdése előtt

– köteles az építési munkálatok napi időtartamát, kezdetét és végét előzetesen egyeztetni a műszaki ellenőrrel és Dr. Xxxxx Xxxxxx projektvezetővel vagy Xxxxx Xxxxxx üzemeltető mérnökkel. A vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során a bontással, zajjal, jelentős rezgéssel, illetve vízkizárással, áramszünettel járó munkákat 17 óra és reggel 8 óra között, valamint munkaszüneti napokon is elvégzi a műszaki ellenőrrel történt egyeztetés után.

20.)

A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, bontott anyagot folyamatosan el kell távolítani a munkaterületről.

Amennyiben az építési munkaterület kialakítása, az építési törmelék elhelyezése, tárolása az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott területen történik, úgy Vállalkozó köteles a helyi önkormányzattól közterület-használati engedélyt kérni a terület igénybevétele előtt. A közterület-használati díj megfizetése vállalkozót terheli. A közterület-használat befejeztével Vállalkozó ( használó ) köteles a közterületet eredeti állapotába visszaállítani.

21.)

Vállalkozó köteles tevékenysége során keletkező hulladék kezeléséről, azaz a hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, szállításáról, hasznosításáról, ártalmatlanításáról a 2012. évi CLXXXV. Törvény rendelkezéseinek megfelelően gondoskodni. Az építési tevékenység befejezését követően fenti

jogszabályban meghatározott mennyiségű és minőségű hulladék kezelése esetén építési hulladék nyilvántartó lapot köteles Vállalkozó készíteni, melyet a vonatkozó előírások szerint kell kezelni.

22.)

A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények stb. használhatók fel, melyeket vállalkozó igazol és szavatol.

A Vállalkozó vállalja, hogy

- a beruházás megvalósítása során a beszerzéseinél lehetőség szerint előnyben részesíti a környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékeket, eszközöket, tevékenysége során megőrzi a természetes térszerkezetet, tevékenységének eredményévvel hozzájárul a tájképi/településképi/természeti/kulturális/építészeti érték vagy értékek, illetőleg a jó környezet – és egészség állapot megőrzéséhez, továbbá

- figyelembe fogja venni az anyag- és energiatakarékossági szempontokat, valamint a természeti károk és egyéb károk okozásának elkerülése érdekében minden tőle telhetőt meg fog tenni.

Vállalkozóval szembeni elvárás továbbá, hogy a kivitelezés folyamán szem előtt tartandó cél a helytakarékosság, a felvonulási terület minimalizálása, a környezetterhelés ( zaj, por, elhagyott hulladék ) megelőzése, elkerülve ezáltal a súlyos és maradandó károkozást.

23.)

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint legalább két munkaviszonyban álló, nagy tapasztalatú felelős műszaki vezetőt alkalmazni.

24.)

A 322/2015. ( X.30.) Korm. Rendelet 11.§ rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás … pontjában meghatározott kötelezettségének és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződés összegének megfelelő mértékű és a szerződés tárgyát képező terjedelmű felelősségbiztosítással.

25.)

Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybe vett közterületnek (járda, úttest) tisztán tartása, a hulladékok folyamatos elszállítása.

26.)

Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, alvállalkozóival megtartatni, így különösen:

- a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani ( foglalkozás-egészségügyi, szakmai, munkaügyi, munkavédelmi koordinátori ),

- helyi körülményeknek megfelelően – a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése előtt – a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra kioktatni, azok betartását ellenőrizni,

- a szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket – megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani ( az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították ).

27.)

Vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során kizárólag érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

28.)

Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló baleset biztosítással, mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi balesetből eredő bármely – beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszont követelését is – fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelést nem támaszthat.

29.)

Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek kifizetése Vállalkozót terheli.

30.)

A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni.

31.)

Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon agy egyebek sérülését, károkozását vállalkozónak felróható okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket. ( munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb. )

32.Átadás-átvétel

32.1.A Vállalkozó az elkészült létesítményt a 3.1. pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni. A Megrendelő – a műszaki ellenőr útján az eljárásra meghívja a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az átadás-átvétel eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a beépített anyagok ( termékek, berendezések ) megfelelőségi igazolásait ( gépkönyveket, garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat , stb. )

00.0.Xx átadás-átvételi eljárásról a felek- mindkét fél részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a kivitelezési munka átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kik kell küszöbölnie, továbbá el kell végezni az átadás-átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is.

32.3.A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre még sem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást ( a hiányzó munkát ) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához ( hiányok pótlásához )illetve az igényel díjleszállításhoz igényelt szükséges összeget a Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani.

32.4.Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek az újabb átadás-átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák ( hiányok ) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő joga.

33.) A szerződésszegés jogkövetkezményei

33.1.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A.) Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése a vállalkozónak felróhatóan meghiúsul ( teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán), úgy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő részére köteles

meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj, mértéke a kivitelezői díj 30 %-a.

B.) Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben a vállalkozó részére felróható – a felek késedelmi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj (ajánlat szerint), mértéke – késedelemmel érintett feladatonként – nettó 100 000 Ft/nap a késedelem minden megkezdett naptári napjára vonatkozóan. Amennyiben a késedelem bármely feladat vonatkozásában eléri a 15 (tizenöt) napot, az Ajánlatkérő jogosult azonnali hatállyal elállni a jelen a szerződéstől a meghiúsulási kötbér alkalmazása mellett.

C.) Hibás teljesítési kötbér: a vállalkozó köteles hibás teljesítés eseténa Megrendelő erre irányuló igénye szerint kötbért fizetni. A hibás teljesítés kötbérösszege hibával érintett munkarész nettó vállalkozói díj 55%-a. A kötbér összegét a vállalkozó díj számla benyújtásával szemben a számviteli szabályok szerint kell kiállítani és megfizetni.

33.2.A 2013. évi V. Törvény 6:186.§ (1) bekezdés értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

00.0.Xx A-C ) pontokban meghatározott kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

34.Jótállás:

A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért a jogszabályban előírt jótállási kötelezettséggel és szavatossági felelősséggel tartozik. Jótállás időtartama:

…………...

A szavatossági és jótállási határidők kezdete a hiány – és hibamentes műszaki átadás-átvétel időpontja. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen szerződésben rögzített határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően I. osztályú minőségben elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas.

35.)

35.1.A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a.) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,

b.) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§- ban foglaltaknak, vagy

c.) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegéi eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

35.2.Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

35.3.Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha

a.) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k.) pont kb.) alpontjában meghatározott feltétel,

b.) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k.) pont kb.) alpontjában meghatározott feltétel.

36.) Szerződésmódosítás

36.1.Jelen szerződés annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141.§ -ában meghatározott feltételek szerint.

36.2.Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben bankszámlaszámában, illetve fax- vagy telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás . Az említett változásokról az érintett fél a másik felet -az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését ( bejegyzését ) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

37. Egyéb rendelkezések

37.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció, a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

37.2.A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek – hatáskörtől függően – a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződést, - amely öt egymással megegyező eredeti példányban készült – a szerződő felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Debrecen,……………….

MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ

Document Metadata

Table of Contents

MTA Atommagkutató Intézet Debrecen

Document Metadata