VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
Iktatószám (Megrendelő): 14-TG/…-../2019.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
az „Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi fejlesztése” tárgyú kivitelezési munkákra
amely létrejött egyrészről
Oroszlány Város Önkormányzata (0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xx 00., xxxxxxxxxx száma: 12028003- 00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Xxxxx Xxxxxx polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről:
a ………………………………………….. Társaság (székhelye: ………………………………………………..., bankszámla száma:
…………………………………………………; adószáma: ……………………………; cégjegyzékszáma: ;
képviseli: ……………………………………….), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:
I. Előzmények
I.1. Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 109/2019. (VI. 25.) Kt. határozatával döntést hozott Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi fejlesztéséről.
Az önkormányzat – a beszerzési eljárásrendjének megfelelően, a honlapján megjelentetett ajánlattételi felhívással – ajánlatot kért a közbeszerzési értékhatár alatti munkára.
I.2. Az eljárás során a Vállalkozó az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. Az Önkormányzat – tárgyalást követően – a Vállalkozót az eljárás nyertesének nyilvánította.
I.3. Felek az elfogadott ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:
II. A szerződés tárgya
II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól az Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi fejlesztését.
II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés
II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen elvégzi.
II.3. Kivitelezési munka tartalma, feltételei:
• A teljesítés helye:
a) A Xxxxxxxx Xxxxxx út – Pusztavámi utca kereszteződésében rendszám-azonosító kamera telepítése;
b) Xxxxx Xxxxxx utca – Népekbarátsága utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
c) Xxxxxxx Xxxxxx út – Xxxxxx Xxxx utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
d) Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00. szám alatti lakóépületen meglévő kamera áttelepítése a Xxxxxxxx Xxxxxx út – Xxxxx Xxxxxx utca kereszteződésébe;
• Elvégzendő feladat: Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének fejlesztése.
• A kivitelezést a lehető leghamarabb kell elkezdeni és a lehető legrövidebb átfutási idővel elvégezni.
• A beruházás építési engedélyhez nem kötött. A munkaterület esetleg szükségessé váló helyreállítása a kivitelező feladata.
• Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.
• Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként – papír alapon vezetett Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.
• Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-ben legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.
• Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.
• A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.
II.4. A szerződés időtartama: A szerződés kezdőnapja 2019. július ., mely napon a kivitelezési munkát az meg lehet megkezdeni. A teljesítés határideje: 2019. október 30.
III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek
III.1. A szerződést a szerződő félnek kell teljesítenie.
III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.
IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
IV.1. Jótállás: Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 12 hónap teljes körű jótállást vállal. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül a jogszabály szerinti szavatosságot vállalja.
IV.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Amennyiben a Vállalkozó nem kezdi meg a kijavítást, – felszólítást követően – a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti azt.
IV.3. A késedelmi kötbér naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a, összege legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20
%-a. A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni, vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
IV.4. A meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a.
V. Átadás-átvételi eljárás
V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.
V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:
• Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, nyilatkozatokkal, vizsgálati jegyzőkönyvekkel, stb.)
• A teljesítés feltétele a felújítási munka átadása teljesen kész, működőképes állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt.
V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
név: Xxxxx Xxxxxxxxx közterület-felügyeleti kapcsolattartó email: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
tel: +36 (34) 361-444/146; x00 (00) 000-0000
cím: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X. xx 00.
Iktatószám (Megrendelő): 14-TG/…-../2019.
V.4. A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője: név:
e-mail: tel:
cím:
VI. Pénzügyi feltételek
VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: ………………. Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó Ft, azaz
…………………………………… forint.
VI.2. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
VI.3. Vállalkozó 2 db számla benyújtására jogosult: előleg igényelhető ………………. Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó ……………………… Ft, azaz …………………………………… forint összegben a szerződés aláírását követően, melyet az önkormányzat előlegbekérő alapján 15 napon belül átutal. Az ajánlati ár és az előleg különbözetére 1 db végszámla nyújtható be ………………. Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó
……………………… Ft, azaz …………………………………… forint összegben. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség. A végszámla fizetési határideje: 30 nap
VI.4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.
VI.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
VII. Egyéb rendelkezések
VII.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
VII.2. Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
VII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.
A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.
Oroszlány, 2019. június 26.
……………………………………. …………………………………….
Oroszlány Város Önkormányzata Társaság
Megrendelő képv.: Xxxxx Xxxxxx polgármester Vállalkozó képv.: ………………………………………..
Ellenjegyzem: Pénzügyi ellenjegyző:
……………………………………. …………………………………….
dr. File Beáta jegyző Xxxxxxx Xxx osztályvezető