DOKUMENTÁCIÓ

Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai

elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2018.

Ajánlatkérő Sajószöged Községi Önkormányzat

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános információk

2. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk

2.1. Közös ajánlattétel

2.2. Értékelési szempontok

2.3. Hiánypótlás

2.4. Szakmai ajánlat

3. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

4. Közbeszerzési Műszaki Leírás és Tervdokumentáció

5. Árazatlan költségvetés

6. Kivitelezési szerződés

7. Ajánlattevők számára ajánlott nyilatkozatminták, mellékletek

1. Általános információk

Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezéssel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő.

Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai xx. Xxxxxx Xxxxx, lajstromszáma 00225; levelezési címe: 6000 Kecskemét Xxxxxxxxx xxx 0. 1. emelet, Pf. 611; e- mail címe: xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx.

A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a jelen dokumentációt bocsátjuk az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció tartalmazza az építési beruházásra vonatkozó követelményeket, a nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, a kizáró okokkal és alkalmassági követelményekkel kapcsolatos információkat, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlati felhívásban megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését. A dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. (Kbt. 57. §-ának (2) bekezdése).

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt hivatkozások minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők.

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás szerepel, azok minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők.

2. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk

2.1. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

2.1.1. Közös ajánlattevők nevében eljáró képviselő:

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlatevők nevében eljárni jogosult képviselőt (az egyik konzorciumi tagot) megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét).

2.1.2. Egyéb szabályok:

A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét:

A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.267/2009/11. ítélete szerint a konzorciumoknak jogképességük, önálló jogalanyiságuk nincs, saját nevük alatt jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására nem jogosultak. A konzorciumot polgári jogi szerződés hozza létre, a konzorciumi szerződés a szerződő felek között kötelmi jogviszonyt keletkeztet. A konzorciumi szerződéssel nem jön létre a szerződő felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a konzorciumot jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek felé szerződéses nyilatkozatot a tagok személyesen vagy képviselő útján tehetnek.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a közös ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodást.

Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a közös ajánlattevők nevét, székhelyét;

b) a közös ajánlattevőket képviselő tag (konzorciumvezető) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; továbbá a megállapodásban a konzorcium tagjainak a képviselő tagot fel kell jogosítaniuk arra, hogy a közbeszerzési eljárás során nevükben nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon, a csatolandó dokumentumokat helyettük és nevükben aláírja (nyertesség esetén kötendő szerződés és az együttműködési megállapodás kivételével)

c) a képviselő nevében aláíró természetes személy nevét és mellékletként csatolva aláírási címpéldányát vagy közjegyző által hitelesített aláírási mintáját.

d) közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentáció foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

e) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ bontó feltételtől.

2.2 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontok az alábbiak szerint:

1. Ajánlati ár (nettó forintban) súlyszám: 7

2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban) súlyszám: 2

3. Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) súlyszám: 1

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása:

Ajánlati ár esetében: az ajánlati árak kerülnek elbírálásra nettó Ft-ban. A legjobb (a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban) ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig a legjobb ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányosan kap pontszámot a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek ba) pontja szerinti „fordított arányosítás” módszere szerint, az alábbi képlet alapján:

Alegjobb

P = * (Pmax – Pmin) + Pmin,

Avizsgált

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: 10 pont

Pmin: 0 pont

Alegjobb: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban.

Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban.

A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek. A nettó ajánlati árra vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje esetében: Az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt MV-É szakterületre bevonni kívánt szakembernek az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idejének időtartamára vonatkozó egész hónapban megadott megajánlások kerülnek elbírálásra. Az adott szempontra tett megajánlásnak arra a szakemberre kell vonatkoznia, akit az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt szakterületi alkalmassági követelmény teljesítésére kíván bevonni. A szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idő tartamaként az ajánlatkérő az értékelésben az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felüli legfeljebb 60 hónapnyi időtartamot vesz figyelembe. Amennyiben az ajánlattételi felhívás

L.1.1) pontjában előírt szakterületre bevonni kívánt szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, többlet szakmai gyakorlatként csak a jogosultság megszerzéséhez az adott szakmai kamaránál igazolt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat mutatható be. Amennyiben egy adott időszakban többféle többlet szakmai gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama. Többlet szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt felelős műszaki vezetői szakterületi jogosultság megszerzéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek minősülnek.

Az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legkedvezőbb megajánlás (60 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (10 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az alábbi pontszámítási képletet alkalmazza:

Képlete:

Pvizsgált = (Avizsgált / Alegkedvezőbb) x (Pmax - Pmin) + Pmin Ahol,

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. Pmax: 10 pont

Pmin: 0 pont

Alegkedvezőbb: 60 hónap.

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 60 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki és a képlet alkalmazása során is 60 hónapot vesz figyelembe. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idejére vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.

Jótállás esetében: a jótállásra vonatkozó egész hónapban tett megajánlások kerülnek elbírálásra. Az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb megajánlás (36 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legkedvezőbb megajánlás (60 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (10 pont) osztja

ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az alábbi pontszámítási képletet alkalmazza:

Képlete:

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

Ahol,

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. Pmax: 10 pont

Pmin: 0 pont

Alegkedvezőtlenebb: 36 hónap

Alegkedvezőbb: 60 hónap

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az ajánlatban minimum 36 hónap jótállást kötelező vállalni, a 36 hónapnál rövidebb jótállás vállalása esetén az ajánlat érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára. A 60 hónapot meghaladó jótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki és a képlet alkalmazása során 60 hónapot vesz figyelembe, tekintettel arra, hogy ebben az esetben is az általa meghatározott maximális pontszámot osztja ki. A jótállásra vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.

Az egyes szempontokon belül a pontszámok kiszámításakor az esetleges tizedesjegyek úgy kerülnek megadásra, hogy az ajánlati elemek – kivéve az azonosakat – egymástól megkülönböztethető pontszámot kapjanak. A tizedesjegyekre történő kerekítés minden szempontnál azonos számú tizedesjegyig történik. Szempontonként az azonos ajánlati elemek azonos pontszámot kapnak.

2.3 HIÁNYPÓTLÁS

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást. A Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a figyelmet: Az ajánlatba a jelen dokumentáció 2.4. pont szerinti előírásai alapján kötelezően csatolandó az ajánlattevő szakmai ajánlata. Amennyiben ajánlattevő a 2.4. pont szerinti szakmai ajánlatot egyáltalán nem csatolja be az ajánlatába, az ajánlat érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja kizárja a be nem csatolt szakmai ajánlat hiánypótlás keretében történő benyújtását. Amennyiben az ajánlattevő becsatolja a 2.4. pont szerinti szakmai ajánlatot az ajánlatába, abban az esetben a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján azzal kapcsolatban hiánypótlás keretében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható, vagy hiány pótolható, továbbá az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

2.4. SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat részei:

a) az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott ajánlati árát alátámasztó költségvetés, amelynek valamennyi tételét be kell árazni. Az árazott költségvetés elkészítésekor a jelen dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kötelezően használandó, annak tartalma nem változtatható meg (az ajánlattevő által kitöltendő adatok kivételével).

b) „A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje” értékelési szempont esetében a szakember többlet szakmai gyakorlatát alátámasztó saját kezűleg aláírt önéletrajza (8. számú melléklet). Amennyiben az ajánlattevő nem kíván megajánlani többlet szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap megajánlást kell szerepeltetni és ebben az esetben az önéletrajzban is 0 hónapot kell szerepeltetni.

3. AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Az ajánlatban benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban jelen dokumentáció számos nyilatkozatmintát tartalmaz, amelyeket Ajánlatkérő állított össze. Ajánlatkérők számára ezen minták alkalmazása ajánlott, de nem kötelező. Amennyiben ajánlattevő más dokumentum mintákat kíván alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való megfelelőségéért ajánlattevő tartozik felelősséggel.

Ssz.	Megnevezés
Ajánlattevő által az ajánlatok előzetes bírálata körében – az ajánlattételi határidőig - benyújtandó dokumentumok
1.	Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya feltüntetésével)
2.	Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (1. számú melléklet)
3.	Tartalomjegyzék, amelynek felhasználásával az ajánlatban található dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak (jelen táblázat használható tartalomjegyzékként)
4.	Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerint (2. számú melléklet)
5.	Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját.
6.	Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján (3. számú melléklet)
7.	Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről, személyekről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (4. számú melléklet)
8.	Amennyiben az ajánlattevő kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, személyt vesz igénybe, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével az ajánlatba csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben

	vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (5. számú melléklet)
9.	Meghatalmazás – amennyiben szükséges
10.	Közös ajánlattevők megállapodása - amennyiben szükséges
11.	Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról (6. számú melléklet)
12.	A gazdasági szereplő nyilatkozata arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (7. számú melléklet)
13.	Árazott költségvetés
14.	„A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje” értékelési szempont esetében a szakember többlet szakmai gyakorlatát alátámasztó saját kezűleg aláírt önéletrajza (8. számú melléklet)
15.	Nyilatkozat egyenértékűséggel kapcsolatban és adott esetben az egyenértékűséget igazoló dokumentumok benyújtása (9. számú melléklet)
Xxxxxxxxxxx által - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - benyújtandó dokumentumok
16.	A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni (10. számú melléklet)
17.	Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát (10. számú melléklet)
18.	Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz (11. számú melléklet). Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.

4. KÖZBESZERZESI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS TERVDOKUMENTÁCIÓ

5. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

6. KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

Kivitelezési szerződés

amely létrejött egyrészről név:

székhely:

telefon:

fax:

adószám:

pénzforgalmi számlaszám:

képviseletében eljár:

cím:

telefon:

fax:

mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről név:

székhely:

telefon:

fax:

adószám: nyilvántartási szám1: cégjegyzékszám: számlavezető bank:

pénzforgalmi számlaszám: képviseletében eljár:

cím: telefon: fax:

1 vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma

mint kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le “Sajószöged, Ady

E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” tárgyban. Kivitelező a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, az ajánlattételi dokumentációját megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg. A közbeszerzési eljárás nyertese a Kivitelező. A közbeszerzési eljárás dokumentumai (különösen: az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a Kivitelező ajánlata) alapján kerül sor jelen szerződés megkötésre. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának részeként Kivitelező rendelkezésére bocsátotta.

1.2. Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Xxxxxxxxxx pedig vállalja a Sajószöged, Ady E. u. 37. – hrsz: 369 alatti építési munkák elvégzését, a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szereplő előírások, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint.

2. Megrendelő jogai és kötelezettségei

2.1. Megrendelő fő kötelezettsége a Kivitelező szerződésszerű teljesítésének az átvétele és a jelen szerződésben meghatározott díj kifizetése.

2.2. Megrendelő műszaki ellenőre útján ellenőrzi a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a szerződés illetve a jogszabályok, valamint egyéb előírások rendelkezéseknek megfelelően történik-e.

2.3. Megrendelő köteles az építéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Kivitelező részére átadni. A munkaterület átadása a szerződő felek által felvett jegyzőkönyvvel történik. A felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát, amely irányadó lesz annak visszaadása során is.

2.4. Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy az átadott munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná. A munkavégzés feltételeinek biztosítása Kivitelező feladata.

2.5. Megrendelő részt vehet a Kivitelező által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a feladatok teljesítését, az építési munkák végzését.

3. Kivitelező jogai és kötelezettségei

3.1. Kivitelező fő kötelezettsége az 1.2. pont alatti munkák előírt módon történő elvégzése és jelen szerződésben meghatározott módon történő átadása. Kivitelező köteles a szerződés tárgyát képező munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A kivitelező fentieken túl kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási és szavatossági

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3.2. Kivitelező az elvégzett munkáért teljes - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - eredményfelelősséggel tartozik.

3.3. A Kivitelezőnek szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Kivitelező viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

3.4. Kivitelező köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Kivitelezőt terhelik, beleértve a kárviselést is.

3.5. A kivitelezés magában foglalja a teljes munkaterület biztonságos helyreállítását, valamint a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítását, amelyekre Kivitelező köteles.

3.6. A Kivitelező köteles elvégezni mindazon munkálatokat - függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintik - amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.

3.7. A kivitelezés körében a Kivitelező feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőségi igazolások beszerzése. A Kivitelező saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). A Kivitelező a kivitelezési munkákhoz szükséges villamos energia, víz, csatorna és egyéb szolgáltatások díját viseli.

3.8. A Kivitelező saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a műszaki átadás- átvétel napjáig a készülő létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Kivitelező viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.

3.9. Kivitelező köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozó érvényes biztosítással rendelkezni, a szerződés teljes időtartamára, a következők szerint: legalább a nettó kivitelezési díj/év és 2 millió forint/káresemény biztosítási érték. A kötvény a szerződés mellékletét képezi.

3.10. A szerződés teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései is irányadóak.

3.11. A Kivitelező nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Kivitelező

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kivitelező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.12. Kivitelező a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembert.

4. A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében

A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem- felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Kivitelező értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek módosításának, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.

5. Képviselők

5.1. A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.

Megrendelő műszaki ellenőre: ... (név, cím, telefonszám) Kivitelező felelős műszaki vezetője: (név, cím, telefonszám)

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák leigazolására, a műszaki átadás- átvételi eljárásokban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.

A Kivitelező felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Kivitelező nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Kivitelezőhez intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.

A felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak.

5.2. Megrendelő műszaki ellenőre útján bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely szakaszát. A Kivitelező felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá

ha valamely alvállalkozó részmunkájának Kivitelező általi átvételére kerül sor.

5.3. Megrendelő műszaki ellenőre különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a Kivitelezőnek.

6. Alvállalkozók bevonása

6.1. Kivitelező a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat vonja be:

……………………………………………………………..2

……………………………………………………………..

Kivitelező kijelenti, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók nem állnak a jelen szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező a szerződés telesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani, hogy a Kivitelező által igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a jelen szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Xxxxxxxxxx feladata valamennyi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok nettó kivitelezői díjhoz viszonyított arányáról a kivitelező a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni köteles. A kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.

7. Határidők

7.1. Az építési munkaterület átadás-átvételének időpontja: a szerződés aláírásának napja, amely nap a Kivitelezői teljesítés kezdő napja is egyben. Az építési napló megnyitottá válik, miután a Kivitelező az építési munkaterület átadását elfogadta.

7.2. A vállalkozó teljesítésének határideje, amely egyben a műszaki átadás-átvétel hiba- és hiánymentes lezárásának napja: a szerződés aláírásának napjától számított 153 naptári nap

7.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

7.4. Birtokbaadás időpontja: a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

8. A szolgáltatások átvétele

8.1. A szerződés tárgyát képező munkák befejezésekor a felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését a megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr köteles megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az Épkiv. szerinti e-

2 név, cím megjelölésével, amennyiben a szerződés aláírásakor ismert

jegyzőkönyvet kell készíteni.

8.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a Megrendelő a Vállalkozó azt megelőző 10 munkanappal előre történő készre jelentése alapján tűzi ki. Az átadás- átvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül meg kell kezdeni, és a megkezdést követő 30 napon belül le kell zárni.

8.3. A műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban a részletes szabályokat a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet tartalmazza.

9. Fizetési feltételek

9.1. A felek a szerződés tárgyát képező munkák kivitelezési díját ………………….,- Ft + 27% ÁFA, azaz ……..……………………..forint3 + forint4

ÁFA átalányösszegben állapítják meg. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

9 2. A kivitelezési díj a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányár, mely az 1

felhívás és ajánlattételi dokumentáció (melynek része volt az árazatlan költségvetés és tervdokumentáció is) rendelkezései alapján, a kivitelező felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. A kivitelezési díj tartalmaz minden, a Kivitelező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A kivitelező a fenti díjon felül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A kivitelezési díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás dokumentációja és a Kivitelező benyújtott ajánlata tartalmazza, melyre vonatkozóan a kivitelezési díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a szerződés tárgyát képező munkák kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.

9.3. A kivitelezési díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes költségét, különösen

• a közműcsatlakozások összes költségét,

• adót, illetéket, járulékot,

• az átadás – átvételi eljárás, az üzempróbák költségeit,

• hibajavítás költségeit,

• ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget,

• vagyonvédelmi költségeket,

• a kivitelező által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát;

• a kivitelezőnél felmerülő munkabéreket és járulékait;

• az anyagszállítási és csomagolási költségeket;

3 betűvel kiírva

4 betűvel kiírva

• állapotrögzítés költségeit a kivitelezés megkezdése előtt, és állapotrögzítés költségeit a kivitelezés befejezését követően;

• a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit;

• az elvégzett munkák megóvási költségeit;

• valamint az építési munkákhoz kapcsolódó – kivitelezőt terhelő - helyreállítási munkák költségeit;

• a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.);

• a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit;

• az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő költségeket;

• a jótállási és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét;

• az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

3. § (5) bekezdése szerinti, itt fel nem sorolt költséget, díjat, fedezetet, nyereséget,

• továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a kivitelező szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

9.4. A teljesítés folyamán Kivitelező az alábbi számlák benyújtására jogosult: Előlegszámla5: az előleg kifizetését követően haladéktalanul. Az előleggel kapcsolatos rendelkezéseket a 9.8. pont tartalmazza.

1. Részszámla: 25 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,

2. Részszámla: 50 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,

3. Részszámla: 75 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,

Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél a kivitelezési díj 25%-ának megfelelő összegű számla, a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra6.

9.5. A kivitelezési díj kifizetéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

• számla az elvégzett munkákról, tételes kidolgozású melléklettel, részletezve az alvállalkozói teljesítés arányát és összegét is;

• teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról;

• műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásáról készített jegyzőkönyv (végszámla esetén);

• együttes adóigazolás, vagy nyilatkozat arról, hogy a kivitelező a

5 Amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor ezt a rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni.

6 Amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor ezt a rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni.

köztartozásmentes adatbázisban szerepel;

• a jelen szerződés 3.4. pontjában előírtak dokumentált igazolása (végszámla esetén).

9.6. A Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség erejéig az ellenszolgáltatás az IKT-2017-605-I1-00003020 iktatószámú Támogatási Szerződés alapján, utófinanszírozással kerül kifizetésre. A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1- 2016-00080. A támogatás intenzitása: 100%. A Támogatási Szerződés terhére el nem számolható költségek kifizetése teljes egészében a Megrendelő saját forrásából történik. Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra.

A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései is alkalmazandók.

Amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámlák és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján, a számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor. A 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) b) pontja alapján Megrendelő tájékoztatja a Kivitelezőt, hogy a kivitelezési munkák építési engedély kötelesek.

A 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) b) pontja alapján Megrendelő tájékoztatja a Kivitelezőt, hogy a kivitelezési munkák építési hatósági engedély kötelesek.

A kifizetés során a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. előírásai, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai is alkalmazandók.

9.7. Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlákat a 9.4., 9.5. és 9.6. pontban foglaltak alapján egyenlíti ki a Kivitelező ……………Banknál vezetett ………………………

számú számlájára.

9.8. Előleggel kapcsolatos rendelkezések7: Kivitelező maximum a nettó kivitelezési díj 5%- ának megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése előlegbekérő alapján történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani a Megrendelő részére. Megrendelő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.

9.9. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját a vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő árazott költségvetésben foglalt egységárak alapján számolják el egymással. Az árazott költségvetésben nem szereplő tétel/ek esetén a Megrendelő által elfogadott egységár képezi az elszámolás alapját. Vita esetén a szerződő felek igazságügyi szakértőt vesznek igénybe, amelynek költsége a Kivitelezőt terheli.

10. Kötbér, jótállás

10.1. Késedelmi kötbér: a 7.2. pontban meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén Kivitelező késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó

7 amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor a 9.8. pontot figyelmen kívül kell hagyni

kivitelezési díj 0,5 %-a naponta.

10.2. Jótállás: Kivitelező az elvégzett munkákkal és a beépített termékekkel kapcsolatban a hibátlan teljesítésért teljes körű jótállási kötelezettséggel és szavatossági (kellék-, és jogszavatosság) felelősséggel tartozik. Kivitelező a szerződés tárgya szerinti munkákra és beépített termékekre …….. hónap8 teljes körű jótállást vállal. Kivitelező a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodásból, illetve működési rendellenességből következő hiba elhárítását köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 1 munkanapon belül megkezdeni. A jótállási és szavatossági határidők kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásának napja.

11. Szerződésszegés, felmondás

11.1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét.

11.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért.

11.3. Megrendelő az alábbi esetekben köteles a szerződést felmondani:

• ha a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,

• ha a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,

• ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.4. Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést felmondani:

• kivitelező 30 napot meghaladó késedelme esetén,

• a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén,

• ha a Kivitelező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Kivitelezővel szemben a szerződés teljesítésnek időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Kivitelező fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

• ha a Kivitelező bármely szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

8 a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltak szerint

12. Kártalanítás

A kivitelezőnek kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a megrendelőt, annak megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely

a) a kivitelező tevékenységéből vagy mulasztásából ered a feladatok teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik, vagy

b) abból származik, hogy a kivitelező nem teljesítette kötelezettségeit.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra tekintettel kerülhet sor.

13.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Ptk., a Kbt., az Étv., a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai, továbbá a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlattételi dokumentáció a kiegészítő tájékoztatások és a kivitelező ajánlata irányadóak.

13.3. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a megtérítendő kárként terheli a jelen szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai, ha az a kivitelező szerződésszegéséből vagy a kivitelezőnek felróható egyéb okból következett be.

13.4. A Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, a Pp. előírásainak megfelelő egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

13.5. Amennyiben a Kivitelező külföldi adóilletékességű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

13.6. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

13.7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával

összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként. Kivitelező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§

(6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

13.8. Jelen kivitelezési szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 3 példány Kivitelezőt, 3 példány Megrendelőt illeti meg.

Kelt ………… ….…...év hó …… nap

......................………….. ..................…………….

Megrendelő Kivitelező

Melléklet:

1. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja

2. számú melléklet: Kivitelező közbeszerzési eljárás során benyújtott nyertes ajánlata

3. számú melléklet: Kivitelező felelősségbiztosítási kötvénye

7. AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK, MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve9: Ajánlattevő székhelye: Ajánlattevő adószáma: Ajánlattevő cégjegyzékszáma: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma: Kapcsolattartó e-mail címe:

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai

Az ajánlatok értékelési szempontjaira tett megajánlások:

Ajánlati ár

nettó forint

többlet szakmai gyakorlati ideje

........................egész hónap

Jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60

hónap)

………………egész hónap

Kelt: …………….., …….. év ………………. hó ……. nap

……………………………… cégszerű aláírás

9 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő nevét, székhelyét, adószámát és cégjegyzékszámát fel kell tüntetni a felolvasólapon.

2. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint

Alulírott …..…………………………………………mint a(z)

……………………………………….………… (cégnév)10 ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a szerződést megkötjük és azt az ajánlatban meghatározott összegért szerződésszerűen teljesítjük.

Ennek megfelelően ajánlatot nyújtunk be az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerinti feladatok ott rögzítettek szerinti teljesítésére és nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az előbbi dokumentumokban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére.

Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunk11 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján

- mikro vállalkozásnak minősül,

- kisvállalkozásnak minősül,

- középvállalkozásnak minősül,

- nem tartozik a törvény hatálya alá12.

Jelen nyilatkozatot a „Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: …………….., ……... év ………………. hó ……. nap

……………………………………….. cégszerű aláírás

10 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni 11 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni 12 A megfelelő rész aláhúzandó.

3. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján

Alulírott ….................................... mint a(z) (cégnév)13 ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

a) hogy a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kívánok alvállalkozót igénybe venni14:

b) hogy az a) pontban megjelölt része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak (név és cím megjelölésével)15:

Kelt: …………….., ……... év ………………. hó nap

……………………………………… cégszerű aláírás

13 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni

14Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbetétet kell beírni.

15 Amennyiben az a) pont alapján alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, de az ajánlat benyújtásakor még nem ismert(ek) az alvállalkozó(k), akkor az „ajánlat benyújtásakor még nem ismert” szöveget kérjük feltüntetni.

4. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről, személyekről a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerint

Alulírott ….................................... mint a(z) (cégnév)16

ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy az alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezetek (személyek) kapacitására (is) támaszkodva kívánunk megfelelni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

(személy) neve, székhelye (címe)17

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével annak az alkalmassági követelménynek a megjelölése,

melynek igazolása érdekében ajánlattevő a megjelölt szervezet (személy) erőforrására támaszkodik.

Kelt: …………….., …... év ………………. hó nap

.......................................

cégszerű aláírás

16 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni

17 Amennyiben ajánlattevő nem kíván kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, személyt igénybe venni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbetétet kell beírni.

5. számú melléklet

ELŐSZERZŐDÉS18

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéhez

amely létrejött egyrészről

Xxxxxxxxxxx neve: …………………………

székhelye: ………………………………

adószáma: ………………………………

képviseli: ………………………………

mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) másrészről a(z)

Kapacitást nyújtó szervezet/személy neve: ………………………

székhelye: ………………………………

adószáma: ………………………………

képviseli: ………………………………

mint kapacitást nyújtó szervezet/személy (a továbbiakban: Kapacitást nyújtó szervezet) között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy Sajószöged Községi Önkormányzat „Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezéssel a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) indított.

2. Ajánlattevő a Közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be, és az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt alkalmassági követelménynek a Kapacitást nyújtó szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.

3. Felek, mint a közbeszerzési eljárás Ajánlattevője, valamint Ajánlattevő Kapacitást nyújtó szervezete jelen előszerződéssel kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként kerül kihirdetésre, úgy a Közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez szerződést fognak kötni a 2. pontban megjelölt alkalmassági követelmény szerinti feladatok ellátására.

4. Felek megállapodnak, hogy az ellenszolgáltatás összegét a tárgyi előszerződés alapján megkötendő szerződésben rögzítik.

18 Minta, az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentum.

5. Kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak.

6. Felek megállapodnak, hogy jelen előszerződésben nem részletezett kérdésekben a végleges szerződés, valamint a Ptk. és a Kbt. előírásai irányadók.

7. Jelen előszerződés 2 (két) számozott oldalból áll, és 2 (két) egymással teljesen azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői kézjegyükkel láttak el, és amelyből a Feleket egy-egy példány illeti meg.

8. Felek jelen előszerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik által cégszerűen aláírtak.

Kelt: …………….., …... év ………………. hó ……. nap

……………………………… ……………………………… [Ajánlattevő cégszerű aláírása] [Kapacitást nyújtó szervezet cégszerű

aláírása]

6. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

kizáró okokról19

Alulírott ….................................... mint a(z) (cégnév)

ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a Kbt. 62. §-a (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.

A Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjával kapcsolatban kijelentem, hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, amely20

- szabályozott tőzsdén jegyzett;

- szabályozott tőzsdén nem jegyzett ezért a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjával kapcsolatban kijelentem21,

a) hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos22 neve és állandó lakóhelye a következő:

Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó

lakóhelye

19 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania.

20 Megfelelő rész aláhúzandó

21 Az a) pontban foglaltak esetében az a) pontban szereplő táblázat kitöltendő, a b) pontban foglaltak esetében a b) pont szövege aláhúzandó

22 A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b); d) alpontja szerinti definiált tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

VAGY

b) hogy ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

Kijelentem továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §-ának (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-ának

(1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt23: …………….., ……... év ………………. hó ……. nap

….......................................

cégszerű aláírás

23 Nem lehet korábbi, mint az ajánlat felhívás feladásának napja

7. számú melléklet

Nyilatkozat

műszaki és szakmai alkalmassági követelmények teljesüléséről

Alulírott, ……………...……….………, mint a(z) (cégnév,

székhely) ajánlattevő24 / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet25

nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Kelt: …………….., ……….. év ………………. hó nap

…………………………… cégszerű aláírás

24 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni

25 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni.

8 számú melléklet

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajza

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
Képzettség megnevezése:
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Xxxxxxxxx megnevezése, munkakör ismertetése

Az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlat bemutatása (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Többlet szakmai gyakorlatot alátámasztó korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) (ÉV, HÓNAP)	Többlet szakmai gyakorlat számított (átfedéssel csökkentett) időintervalluma (egész hónap)*	Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése (a többlet szakmai gyakorlat eldöntéséhez szükséges mértékben részletezve)


Többlet szakmai gyakorlat (összesen egész hónap)*	** hónap

* A többlet szakmai gyakorlati idő meghatározása:

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy

o amennyiben egy adott időszakban többféle szakmai többlet szakmai

gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama.

o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába

** Ezen hónap érték kerül a felolvasólapra. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván megajánlani többlet szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap megajánlást kell szerepeltetni és ebben az esetben az önéletrajzban is 0 hónapot kell szerepeltetni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Jelen önéletrajzot a „Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként csatolom.

Kelt: …………….., …….. év ………………. hó ……. nap

……………………………… szakember aláírása

9. számú melléklet

Nyilatkozat egyenértékűséggel kapcsolatban

Alulírott ….................................... mint a(z) (cégnév)26

ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy27

🞏 az ajánlatunkban nem kívánunk egyenértékű megoldással élni

🞏 az ajánlatunkban a műszaki leírás és/vagy a költségvetés vonatkozásában az alábbi egyenértékű megoldással kívánunk élni

Műszaki leírás és/vagy a költségvetési tétel megnevezése	Az egyenértékű megoldást igazoló dokumentum megnevezése28

Kelt: …………….., ……. év ………………. hó ……. nap

….......................................

cégszerű aláírás

26 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni

27 A megfelelő részt vagy a rubrikában történő x elhelyezésével vagy aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni szükséges! Az alsó rubrikához rendelt eset fennállásakor az ahhoz tartozó táblázatot ki kell tölteni!

28 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdése szerinti dokumentumokat csatolni kell az ajánlatba!

10. számú melléklet

Nyilatkozat

a 321/2015. (X. 31.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja tekintetében

Alulírott ….................................... mint a(z) (cégnév)29

ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni a teljesítésbe:

Szakember neve

Az érvényes felelős műszaki

vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási szám30:

Az érvényes felelős műszaki vezetői

jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonala31:

Kelt: …………….., ……. év ………………. hó nap

….......................................

cégszerű aláírás

29 Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni

30 Amennyiben nincs ilyen, akkor a „NINCS” szöveget kell beírni

31 Amennyiben nincs ilyen, akkor a „NINCS” szöveget kell beírni

11. számú melléklet

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajza

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
Képzettség megnevezése:
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Xxxxxxxxx megnevezése, munkakör ismertetése


Az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt alátámasztó szakmai gyakorlat bemutatása (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) (ÉV, HÓNAP)	Az előírt szakmai gyakorlat (egész hónap)	Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése (az előírt szakmai gyakorlat eldöntéséhez szükséges mértékben részletezve)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Jelen önéletrajzot a „Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként csatolom.

Kelt: …………….., ……….. év ………………. hó ……. nap

……………………………….. szakember aláírása

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTÁCIÓ

Document Metadata