A GTG Hungary BT - továbbiakban „GTG” – Általános Beszerzési Feltételei
A GTG Hungary BT - továbbiakban „GTG” – Általános Beszerzési Feltételei
1. Érvényesség, írásos forma
1.1. Jelen Általános Beszerzési Feltételek kizárólagosan szabályozzák a GTG szerződéses partnereivel létrejött szállításra és szolgáltatásokra vonatkozó beszerzéseit. Ugyanezek a feltételek vonatkoznak a jövőbeni ügyletekre, akkor is, ha erről ismételten nem jön létre külön megállapodás.
1.2. A szerződéses partnerek Általános Szerződési Feltételei, különös tekintettel az Általános Értékesítési vagy Megbízási Feltételekre, csak és kizárólag akkor képezik a szerződés részét, amennyiben azokat a GTG írásban kifejezetten elfogadta. A GTG jóváhagyása mindenkor szükséges, különösen abban az esetben, ha a GTG a szerződéses partner Általános szerződési Feltételeinek (ÁSZF) ismeretében a szállítást, ill. a szolgáltatást fenntartás nélkül elfogadja.
1.3. Jelen ÁSZF értelmében a szerződő felek minden nyilatkozatára kötelezően előírt az írásbeli forma. Ugyanez vonatkozik az ÁSZF ill. a szerződés módosításaira és az egyéb megállapodásokra is. Az írásbeliségtől való eltérésről írásban kell nyilatkozni.
1.4. Az ipari nyersanyagok beszerzésére a német DIN valamint a magyar MSZ szabványok, ezek hiányában a szokásos kereskedelmi normák és a szakmai szervezetek iránymutatásai vonatkoznak. Csak és kizárólag olyan MSZ szabvány alkalmazható, amely megegyezik vagy szigorúbb minőségi feltételeket tartalmaz a német DIN szabványhoz képest. Az alkalmazott MSZ szabvány német DIN szabványnak való megfelelőségének bizonyítása a szerződéses partner feladata és felelőssége.
2. A szerződés létrejötte, megrendelések
Szállítási szerződések és a szállítási lehívás, valamint azok módosításai és kiegészítései kizárólag írásos formában történhetnek. Abban az esetben, ha a szerződéses partner a GTG-től kapott megrendelésétől a megrendelés beérkezésétől számított 2 napon belül kifogással él, úgy a megrendelés nem jön létre. Ebből adódóan a GTG jogosult kérni a szerződéses partnertől a megrendelés visszaigazolását a megrendelés lebonyolítására vonatkozóan. Amennyiben a szerződéses partner a megrendelés beérkezésétől számított 10 napon belül a megrendelés visszaigazolását elmulasztja, a GTG fenntartja a jogot, hogy a szerződéses partner mindennemű kártérítési igényének kizárásával elálljon a szerződéstől. A GTG fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy az elállásból eredő valamennyi kárát a szerződéses partnerrel szemben érvényesítse. Amennyiben a szerződéses partner a GTG megrendelésében nyilvánvaló tévedéseket, hiányosságokat vesz észre, beleértve a megrendelőlapok hiányosságait, köteles felhívni a GTG figyelmét a korrekcióra, ill. a kiegészítésre még a rendelés elfogadása/véglegesítése előtt. Ennek hiányában a szerződés létre sem jöttnek minősül.
3. Árak, fizetés, kedvezmény
3.1 A felek közötti megállapodás szerinti árak rögzített árak, amelyek a szerződés hatálya alatt érvényesek. Utólagos ármódosítás kizárólag a GTG írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben a felek nem egyeznek meg másképp, az árak külön díjazás nélkül a GTG által meghatározott rendeltetési helyre értendők, és magukba foglalnak valamennyi költséget, így különösen, de nem kizárólagosan a vám-, a csomagolás, a biztosítás és a kirakodás költségeit.
3.2 A GTG a fizetési kötelezettségének 30 napon belül 3 % kedvezmény igénybevételével, míg 60 napon belüli fizetés esetén a számla nettó összegének kiegyenlítésével tesz eleget. A fizetési határidő a hiánytalan szállítástól/teljesítéstől és a szabályos számla bemutatásától indul az áfa- befizetés igazolásával. Teljes szállítás esetén a vételár/munkadíj fizetési határidejének megkezdése akkor válik esedékessé, ha a termékeket hiánytalanul leszállították.
3.3. Az előlegszámlákon, részszámlákon és a végszámlákon jelölni kell, hogy milyen típusúak, és a számozásuknak folytatólagosnak kell lenni. A külön jelzés nélküli számlák végszámlaként kezelendőek.
3.4. A szerződéses partner számláinak kiegyenlítése rendszerint átutalással vagy átutalási megbízással történik. A GTG a fizetési eszközöket szabadon választhatja ki.
3.5. Amennyiben a felek részletfizetésben állapodnak meg, a fizetési határidő kezdete a szabályosan kiállított számla beérkezésének napja. A fizetési határidő kezdete semmiképpen sem eshet a közösen kialkudott és a felek által elfogadott biztosíték letétbe helyezésének napja elé.
3.6. A GTG részéről a fizetési határidő betartására vonatkozóan irányadó az átutalási megbízás átadása a banknak / pénzintézetnek, ill. a csekk elküldés napja. A fizetési késedelem joghatásai csak és kizárólag abban az esetben állnak fenn a GTG-vel szemben, ha a fizetésre a szerződéses partner a GTG-t írásban felszólította.
3.7. A GTG-nek késedelmi kamatfizetési kötelezettsége nincs.
3.8. A GTG érvényesíthet beszámítást és élhet a visszatartási jogával, valamint nem teljesített szerződés esetén a törvényes kereteken belül a kifogás jogával. A GTG különösen jogosult az esedékes kifizetések visszatartására, amennyiben a szerződéses partner részben vagy hiányosan teljesített.
4. A szállítások és a szolgáltatások kivitelezése, minőség, alvállalkozók
4.1. A szerződéses partner a szállítások / szolgáltatások vagy azok részleges teljesítését harmadik félre akkor ruházhatja át, ha ahhoz a GTG előzetesen írásban a beleegyezését adta. A GTG azonban nem köteles a beleegyezését adni, és ezt azokhoz a feltételekhez kötheti, hogy a gyártás
helyét, folyamatát és az ahhoz felhasznált eszközöket megtekinthesse, valamint a harmadik fél a gyártás helyét nem helyezheti át külföldre.
4.2. A szállításokat és szolgáltatásokat a megrendelés és a minőségi követelmények szerint a meghatározott mennyiségben és részletekben kell kivitelezni, a GTG által megadott szállítási határidők és (köztes) határidők kötelező érvényűek. A nem egyeztetett rész- és többletszállításokat a GTG nem köteles átvenni.
4.3. A GTG által rendelkezésre bocsátott dolgok, szerszámok, formák, gyártáshoz szükséges eszközök stb. továbbra is a GTG tulajdonát képezik és a tárolásukért a szerződéses partner semmilyen költséget nem számolhat fel, ezek elkülönítve, egyértelmű jelzéssel ellátva kezelendőek. Ezen eszközök csak a GTG-vel kötött mindenkori szerződés teljesítéséhez használhatóak fel. A szerződéses partner köteles ezeket a saját költségére és felelősségére tárolni és kezelni.
4.4. A szerződéses partnernek átadott dokumentumokhoz harmadik fél a GTG beleegyezése nélkül nem férhet hozzá, azokat nem sokszorosíthatja és kizárólag a GTG által jóváhagyott célokra használhatóak fel. A szerződéses partner köteles rövid időn belül a GTG-nek visszaszolgáltatni a dokumentumokat a köztük fennálló szerződéses jogviszony megszűnését követően vagy abban az esetben, ha azok a gyártási folyamat szempontjából már nem szükségesek.
4.5. Amennyiben a szerződésben vagy az átadási dokumentációban a GTG és a szerződéses partner rajzszámait vagy a GTG és a szerződéses partner cikkszámait egyidejűleg megnevezik, úgy kizárólag a GTG - számok kötelező érvényűek.
4.6. A szériagyártás előtti mintakészítés vagy a szériagyártásban történő változtatások az adott rajz és amennyiben rendelkezésre állnak, a GTG által jóváhagyott specifikációk vagy műszaki előírások alapján a mindenkor aktuális módosítás szerint történnek. A szerződéses partnernek ellenőriznie és tájékoztatnia kell a GTG-t az első minta gyártásakor a gyártási cél és minőségi követelmények érdekében véghezvitt módosítások és javítások hatékonyságáról. A GTG fenntartja a jogát, hogy a specifikációkat ezek alapján változtassa meg.
5. Árukiadás, csomagolás, szállítás, átvételi késedelem, kockázatviselés
5.1. A szerződéses partner köteles a kiadott áru hiánytalanságát ellenőrizni.
A szerződéses partner a megfelelően csomagolt árut az összes árkísérő dokumentummal, a saját költségén a rendelésben megnevezett szállítási címre szállítani köteles. Amennyiben a GTG a szerződéses partner részére nem jelöl meg egy másik szállítási helyet, úgy szállítási helynek a GTG székhelye minősül. A szállítás kockázatát és kárveszélyét a szerződéses partner viseli.
5.2. A GTG rendelkezhet arról, hogy a szerződéses partner szükség esetén a szállítmányra, a saját költségére teljes körű biztosítást szállítási károk ellen kössön.
5.3. A teljesítés helye a megrendelésben megjelölt szállítási cím, amennyiben erről a megrendelésben nem rendelkeznek, úgy a GTG székhelye.
5.4. A GTG rendelkezhet arról, hogy a szerződéses partner a csomagoló anyagot az átvétel helyéről a saját költségére elszállítsa és hulladékként való kezeléséről gondoskodjon. A szerződéses partner szerződésszerű teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések így különösen szerszámgép, lyukasztógép, egyéb árucikkek nem minősülnek átvettek, a megrendelő által, még akkor sem, ha az általuk előállított áruk átvételre kerülnek a GTG által.
5.5. Amennyiben a szerződéses szolgáltatást, vagy a részszolgáltatást, amelyet a szerződéses partner ismételten az átvétel helyén átvételi elismervény ellenében ad át, ill. pótalkatrészként szállít ki, annak a költségét és a kockázatát a GTG által megadott kiszállítási címre történő kiszállításig ismételten a szerződéses partner viseli.
5.6. Amennyiben a GTG késedelmesen veszi át a leszállított árut, a késedelmes átvételre vonatkozó törvényi előírások az irányadóak, azzal, hogy a kárveszély a GTG-re csak és kizárólag a tényleges átvétellel száll át. A szerződéses partnernek a GTG részére a szolgáltatás teljesítését akkor is fel kell ajánlani, ha a GTG-vel az átvételben vagy együttműködésben egy meghatározott vagy meghatározható naptári napban egyeztek meg. Ha a szerződés tárgya a szerződéses partner által gyártott, nem helyettesíthető dolog/termék (egyedi termék), a szerződéses partnert kizárólag akkor illetik meg további jogok, ha a GTG együttműködésre kötelezte el magát és az együttműködés a GTG-nek felróható módon, nem teljesül.
6. Iparjogvédelem - és egyéb jogok védelme
6.1. A szerződéses partner garantálja, hogy a GTG a leszállított tárgy vagy szolgáltatás tovább értékesítésével, használatával vagy beépítésével harmadik fél szellemi tulajdonát nem sérti és a GTG-nek harmadik személlyel szemben nem áll fenn kártérítési felelőssége, azt kifejezetten jelen ÁSZF-ben kizárják.
A szerződéses partner 6.1. pontban foglaltakkal összefüggő jogviták esetén köteles a GTG, egyoldalú utasítása esetén valamennyi adatközlést, tájékoztatást és információszolgáltatást megadni vagy a saját költségen az esetleges jogviták rendezésébe különösen, de nem kizárólagosan beavatkozó félként bekapcsolódni. A szerződéses partner köteles továbbá a 6.1. pontban foglaltakkal összefüggő jogviták esetén a GTG-vel szemben támasztott valamennyi követelés vonatkozásában felmerülő helytállási kötelezettség alól a GTG-t mentesíteni azzal, hogy a GTG-vel szemben előterjesztett követeléseket a GTG helyett maga téríti meg.
6.2. A mentesítés az összes olyan ráfordítást tartalmazza, amelyek a harmadik fél általi használatbavétellel kapcsolatban. a GTG-t terhelik.
6.3. A mentesítési igény elévülési ideje öt év, attól az időponttól számítva, hogy a jogilag érvényesíthető körülmény a GTG tudomására jutott vagy a súlyos gondatlanság bekövetkeztekor.
6.4. A GTG fenntartja az ipari jogvédelmi- valamint szellemi tulajdonjogot az általa létrehozott adatokra, dokumentumokra, vázlatokra vagy hasonlóakra vonatkozóan, a szerződéses partner részére a szerződés teljesítésére rendelkezésre bocsátott előtanulmányokat, vázlatokat és dokumentumokat illetően, amelyeket a GTG dolgozott ki, vagy a GTG adatain alapulnak. Azokra a dokumentumokra és adatokra, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak, jelen feltételek 13. pontja alapján titoktartási kötelezettség vonatkozik.
7. Rendkívüli felmondás és elállás
7.1. Amennyiben olyan körülmények jutnak a GTG tudomására, hogy a szerződéses partner nem tud teljesíteni vagy nem hitelképes, különös tekintettel arra, ha felszámolási eljárás indul ellene vagy a vagyoni körülményei a szerződésbeli kötelezettségeit illetően jelentős mértékben rosszabbodnak vagy nem csak átmeneti fizetésképtelenségbe kerül, a GTG a szerződést indokolással felmondhatja, vagy elállhat a szerződéstől.
7.2. A GTG kifejezetten fenntartja magának a felmondással illetőleg az elállással összefüggésben felmerült kárai vonatkozásában a kártérítési érvényesítésének lehetőségét a szerződéses partnerrel szemben.
8. Szerződésszerű teljesítés akadályának bejelentése, vis major
8.1. A szerződéses partner köteles haladéktalanul írásban értesíteni a GTG-t, amennyiben tudomására jut, hogy nem a szerződésben foglalt módon tud szállítani vagy teljesíteni vagy a szállítást vagy teljesítést harmadik félnek felróhatóan nem tudja elvégezni.
8.2. Vis major miatti késedelem esetén a GTG jogosult az eredeti határidőhöz viszonyított póthatáridő egyeztetését követően a szerződéses partnertől a szállítás vagy teljesítés a korábban egyeztetett szerződési feltételek mellett követelni. Amennyiben az egyeztetett póthatáridő teljesítés nélkül telik el, úgy a GTG jogosult részben vagy egészben a szerződés teljesítettségi fokától függően elállni vagy felmondani azt.
9. Szállítási késedelem, kötbér
9.1. A megrendelésben és/vagy a szerződésben meghatározott szállítási és teljesítési határidők kötelezőek, azoktól csak a felek egyező akaratával lehet eltérni. A szállítási és a teljesítési idők a GTG-hez vagy a szerződésben megjelölt helyre történő kiszállításra és teljesítésre vonatkoznak kivéve, ha a felek ettől eltérően egyeztek meg.
Ha a megrendelésben a GTG a szállítási és a teljesítési időt nem tünteti fel, akkor eltérő megállapodás hiányában, a szállítási és a teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított
14. naptári nap. A szállítási határidő a szerződés megkötésétől számított 14. napon jár le. A szerződéses partnernek a GTG-t haladéktalanul értesítenie kell, amennyiben olyan körülmények lépnek fel vagy jutnak a tudomására, amelyek miatt a szállítási és teljesítési határidőket nem tudja tartani.
9.2. A szerződéses partner szállítási késedelme esetén a GTG jogosult követelni a szállítás teljesítését és kötbért igényelni, amelynek összege a késedelmes szállítás / teljesítés nettó szerződéses összegének 0,2%-a naptári naponként, de maximum a szerződéses összegnek az 5%-át. A további kártérítésre vonatkozó igény érvényesítését - különös tekintettel a szállítási többlet-, az utólagos beszerelési költségekre, a rendkívüli műszak, a fedezeti vételből származó többletráfordításokra, a végső felhasználónak fizetendő kártérítésre - ez nem érinti. A szerződéses partnernek kell bizonyítania, hogy a GTG-t nem, vagy az általa megjelölt kárösszegnél jóval csekélyebb kár érte.
10. Átvétel, kárveszélyátszállás, tulajdonátszállás
10.1. A kárveszély és a tulajdonjog az átadás időpontjában a felek megállapodásától függően az átvételi elismervény ellenében vagy az átvétellel, száll át a GTG-re.
10.2. A tulajdonjog-fenntartás kikötése kizárt. Adott esetben a szerződéses partner GTG által írásban hatályosnak nyilvánított, visszaigazolt tulajdonjog-fenntartása a GTG-nek leszállított áru ellenértékének a kifizetéséig marad érvényben és kizárólag az adott árura vonatkozik. Ebből adódóan a GTG-nek leszállított áru fel- és továbbfeldolgozása, valamint használata és a teljesítés kizárólag a GTG nevében történhet.
11. Szavatosság
A GTG szavatossági igényeire a törvényi előírások vonatkoznak az alábbi feltételekkel:
11.1. Hibás teljesítésnek számít, ha a másik árut vagy kevesebb árut szállít a szerződéses partner. A szerződéses partner a szállításáért / szolgáltatásáért és annak a hiánytalan teljesítéséért akkor is felelős, ha a megrendelő a szerződéses partner által benyújtott terveket, rajzokat, számításokat / kalkulációkat, és egyéb kivitelezési dokumentumokat aláírta, engedélyezte, lepecsételte, ill. egy „szignózott” vagy hasonló jelzéssel látta el.
A GTG abban az esetben is korlátlanul érvényesítheti a szavatossági igényét a szerződő partnerrel szemben, ha a hiba/hiányosság a szerződéskötéskor súlyos hanyagság / gondatlanság következtében nem volt ismert számára. Erre tekintettel a felek a Ptk. 6:157. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakat kifejezetten kizárják. 11.2. Amennyiben a szerződő felek kereskedelmi ügyletet kötnek, a GTG a szállítás / a szolgáltatás hibátlanságát ésszerű időtartamon belül ellenőrizheti; a GTG a szerződéses partnerét, annak kérésére tájékoztatja az alkalmazott átvételi és ellenőrzési eljárásokról. Határidőben előterjesztettnek minősül az a kifogás, amelyet az árubeérkezést kövező 10 naptári napon belül közöltek. Amennyiben a GTG egyik átvevőjének részére történik a kiszállítás, elegendő, ha az átvevő az áru hiánytalanságát a körülményeihez
képest ésszerű időtartamon belül ellenőrzi. A GTG ellenőrzési kötelezettsége az áru kiszállítását illetően azoknak a hiányosságoknak az ellenőrzésére korlátozódik, amelyek a GTG beérkező áru átvételekor végzett ellenőrzésnél szemrevételezéssel észrevehetőek, beleértve a szállítási dokumentumokat, valamint a minőség-ellenőrzés során a szúrópróba jellegű ellenőrzésnél. Abban az esetben, ha átvételben állapodtak meg a felek, nincs ellenőrzési kötelezettség.
11.3. Különösen sürgős és/vagy késedelmes teljesítés veszélye esetén, ha a GTG az utánszállítás határidejét nem látja biztosítottnak, saját maga pótolhatja a hiányt és követelheti a szükséges ráfordítások visszatérítését. A GTG haladéktalanul tájékoztatja a szerződéses partnert ezekről a követelésekről, valamint a sürgősen végrehajtott intézkedésekről.
11.4. Abban az esetben is a szerződéses partner viseli az ellenőrzés és a javítás költségeit, ha kiderül, hogy a szállítás nem volt hiányos. A GTG kártérítési felelőssége jogosulatlan hiánypótlás követelésére nem terjed ki; mivel ez csak akkor fordulhat elő, ha a GTG a hiányosságot észrevette vagy súlyos gondatlanságból ezt nem vette észre.
12. Követelések engedményezése, visszatartási jog, beszámítás
12.1. A szerződéses partner a GTG-vel szembeni követeléseit nem ruházhatja át harmadik személyre.
12.2. A szerződéses partner kizárólag olyan követelést (egyéb jogviszonyokból származóakat is beleértve) számíthat be a GTG követeléseivel szemben, amelyek nem vitatottak vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozaton alapulnak.
12.3. A szerződéses partner nem élhet a visszatartás jogával, amennyiben ez egyéb GTG-vel kötött jogügyletekből eredő követelésekből származnak. Egyéb esetben a szerződéses partner csakis akkor élhet a visszatartás jogával, ha a követelései nem vitatottak és vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozaton alapulnak.
12.4. A további szállítások / szolgáltatások teljesítése, kifizetése kizárólag akkor lehetséges, ha a felek erről a teljesítés előtt, írásban megállapodtak.
13. Titoktartás, kötbér
13.1. A szerződéses partner a GTG által bármilyen formában közölt, ill. bármilyen adathordozón átadott bizalmas információt, üzleti is vállalati titkot, különös tekintettel a munkák kivitelezésére szolgáló know-how-t illetően, nem használhatja vagy értékesítheti saját, nem a szerződés tárgyát képező munkák kivitelezésekor, semmilyen formában nem hozhatja harmadik fél tudomására.
Bizalmas információnak számítanak azok az információk / dokumentumok (folyamatábrák, műveleti előírások/szabványok, minták, rajzok, eljárási leírások, termékösszetétel, végső felhasználói adatok stb.), amelyek átadása egy harmadik félnek nem szükséges. Jelen szabályozás értelmében harmadik félnek nem minősülnek a szerződő fél alvállalkozói és szabadúszó munkavállalói, amennyiben az alkalmazásukhoz a GTG a beleegyezését adta.
A szerződéses partner ennek megfelelően kötelezi a munkavállalóit, szabadúszó munkavállalóit, és az alvállalkozóit, és biztosítja, hogy kizárólag azok a személyek jussanak a bizalmas információk birtokába, akik a szerződéses kötelezettségeket teljesítik.
13.2. A szerződéses partner kötelezi magát, hogy a fejlesztési munkálatok vagy ehhez hasonló a GTG üzleti tevékenysége érdekében nyújtott a 13.1. és a 6.4. pontban megnevezett szellemi tulajdoni oltalom alatt álló javakhoz kapcsolódó szolgáltatások kivitelezése során elért eredményeket a GTG számára rendelkezésre bocsájtja, és a GTG-nek küldött jelentéseket és levelezést nem hozza nyilvánosságra és harmadik féllel nem ismerteti, kivéve, ha ehhez a GTG kifejezetten írásban hozzájárult.
13.3. A szerződéses partner a titoktartási kötelezettségének megszegésekor minden esetben köteles a GTG-nek kötbért fizetni, amely a szerződésbe foglalt, a szerződéses partnerrel elért nettó forgalom 15%-a, a szerződéses partner szándékos károkozása esetén a jövőbeni együttműködés kizárt A GTG további kártérítési igényét jelen kötbér nem érinti. Ezen felül a szerződéses partner felel a munkavállalói, a szabadúszó munkavállalói és az alvállalkozói titoktartási kötelezettségéért.
13.4. Egyéb megállapodás hiányában a fent megnevezett kötelezettségek érvényüket veszítik, amennyiben az információk a szerződéses partner részéről vagy általánosan bizonyítottan ismertek voltak vagy lettek, vagy a GTG azokat általánosan hozzáférhetővé tette.
14. Vevővédelem, kötbér
A szerződéses partner a GTG vevőivel a jelen feltételekkel létrejött szerződés időbeli hatálya alatt és a szerződés lejártát következő két évben a GTG írásbeli hozzájárulása nélkül sem maga, sem harmadik félen keresztül nem vehet fel kapcsolatot, nem köthet szerződést, nem közvetíthet abban az esetben, ha az a szerződés tárgyát képező termékre, annak továbbfejlesztésére és az utódmodellekre irányul/vonatkozik. A GTG „vevői” azok az üzleti partnerek, akikkel a GTG jelen ÁSZF megkötésekor az értékesítési területén kereskedelmi kapcsolatban állt, vagy akikkel jelen ÁSZF megszűnéséig üzleti kapcsolatban áll vagy állt. A fennálló üzleti kapcsolat igazolására elegendő a szerződések, a megrendelési visszaigazolások vagy egyéb dokumentumok, mint pl. szállítólevelek, számlák, kísérő dokumentumok stb. bemutatása.
14.2. A szerződéses partner nem jogosult a GTG-től bármilyen törvényi kötelezettségre hivatkozva a végrehajtott szállítások és teljesítések hasznosítására vonatkozóan információt kérni. A szerződő fél mindenkor köteles titokban tartani a számára ismertté vált másik GTG-vel szerződésben álló partner kilétével és a GTG üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat.
14.3. A kereskedelmi gyakorlatban használatos a fent megnevezett vevői védelemre vonatkozó megállapodás bármelyik pontjának megszegésekor a szerződő partner köteles a GTG-nek kötbért
fizetni, amely általa a GTG vevőjének elért nettó forgalomnak a 15%-a. A GTG további kártérítési igényét ez nem érinti.
14.4. A szerződéses partner a GTG vevőivel jelen szerződés lejárta után két éven belül - jogi következmények nélkül / kötbér megfizetése nélkül - szerződéses jogviszonyba léphet, amennyiben a szerződéses partner a szerződés megkötése előtt a GTG-t a vevő szándékáról haladéktalanul értesíti és a GTG nem kíván vele üzleti kapcsolatot folytatni.
Ha azonban a GTG szolgáltatna és a vevő a GTG szokásos piaci feltételek mellett nyújtott szolgáltatási szándékának ismeretének ellenére elutasítja, hogy a GTG-vel lépjen szerződéses jogviszonyba, azaz a szerződéses partnerrel szándékozik üzleti kapcsolatba lépni, a szerződéses partnernek a GTG-nek jutalékot kell fizetni, amely a szerződéses partnerrel elért nettó forgalom 2%-a, a vevővel kötött kötelezettségvállalás ideje alatt, legkésőbb 2 évig.
15. Felelősség
15.1. A szerződéses partner a törvényi előírásoknak megfelelően tartozik felelősséggel és vállal szavatosságot, illetve jótállást.
15.2. A szerződéses partner köteles üzemi és termék felelősségbiztosítást kötni, amelynek a fedezeti összege káreseményenként legalább 1,0 millió Euro összeg személyi, dologi és vagyoni kárra, amely tartalmazza a ki- és a beépítési költséget, valamint a visszahívásokat vagy egyéb üzemen kívüli és üzemi eseményeket, és a GTG kérésére a fent megnevezett biztosítás meglétét bizonyítani.
Káresemény bekövetkeztekor a szerződéses partner a biztosítóval szembeni jogosultságot a GTG kérésére a GTG-re átruházza.
15.3. A GTG kizárólag a szándékosan vagy a súlyos gondatlanságból elkövetett károkért felel. Egyszerű gondatlanság esetén a felelősség kizárt, bármilyen jogi alapja van, amennyiben nem lényeges szerződésbeli kötelezettségszegés megsértéséről van szó. A GTG felelőssége az életet, a testi épséget vagy az egészséget veszélyeztető káresetekre korlátozódik, amennyiben szándékos vagy gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegés történik.
A felelősség korlátozása alá esnek a GTG képviseletében eljáró és a kivitelezést végző személyek is.
15.4. Amennyiben a szerződéses partner felelős a termékben bekövetkezett kárért, a GTG-t köteles mentesíteni a harmadik személyek követeléseivel szemben, mivel a kár oka a szerződéses partner felelősségi és ellenőrzési körében történt és ezért harmadik személyek irányában a Szerződéses partner felel.
15.5. A szerződéses partner a mentesítési kötelezettségének eleget téve köteles ráfordításokat eszközölni, ha azok harmadik személy igénybevételével függenek össze vagy abból adódnak, beleértve a GTG általi visszahívásokat. A visszahívási intézkedésekkel kapcsolatban a GTG a szerződéses partnert a lehetséges és ésszerű kereteken belül tájékoztatja és az ügyben az állásfoglalásához lehetőséget biztosít.
16. Elévülés, szállítási megtérítési igény
16.1. A GTG hibás teljesítésből származó szavatossági igénye három évig terjed és elévülési jellegű, a szállítás vagy a teljesítés átvételétől vagy az átadásától számítva átvételi elismervény ellenében, kivéve, ha a felek kivételes esetben nem állapodtak meg hosszabb határidőben, vagy ha a hosszabb határidőt jogszabály írja elő. Az elévülési határidő meghosszabbodik azzal az időszakkal, amíg a hibás szállítást / teljesítést nem lehet a rendeltetésének megfelelően használni.
16.2. A szerződéses partner hiányos termék leszállításából vagy teljesítéséből származó ráfordítások, amelyek a GTG vevői és végfelhasználói felé utólagos teljesítéséből keletkeztek, különös tekintettel a szállítási, úti, munka és anyagköltségekre, kártérítési igénye és/vagy visszkereseti igényre, a GTG által harmadik személy irányába teljesített kifizetést követő két hónap után válnak esedékessé, attól az időponttól számítva, amikor a GTG az átvevőinek vagy a végfelhasználóinak a kártérítési igényét kielégítette. A GTG harmadik személy irányábani teljesítése és az esedékessé válás között az igény érvényesíthetősége nyugszik.
A nyugvási idő, attól az időponttól számítva, 5 évvel később szűnik meg, amikor a GTG rendezte a harmadik személyek követeléseit.
16.3. A GTG szerződéses partnerével szemben támasztott szavatossági igényének elévülése nyugszik, ha a szerződéses partner a hiba meglétét maga ellenőrzi. Az elévülés nyugvása csak akkor ér véget, ha a szerződéses partner a megbízóval írásban közli, hogy az eljárás befejeződött, vagy a vizsgálat eredményét a megbízónak megküldi, vagy ha a szerződéses partner a hiba megszüntetését írásban elutasítja.
16.4. A szavatossági igényeken túlmenően a GTG a hatályos jogszabályokban foglalt elévülési időn belül kártérítési igénnyel élhet egy szállítói láncon belül. A GTG különösen jogosult, hogy pontosan előírja az eladó részére az utólagos teljesítés módját, amellyel a GTG egyedi esetben az átvevője felé tartozik. Ebből adódóan a Ptk. 6:159 § (2) bekezdésében. meghatározott választási jog nincs korlátozva.
16.5. Mielőtt a GTG az átvevője által érvényesíteni kívánt szavatossági igényt elismeri vagy teljesíti, a GTG értesíti a szerződéses partnerét és a tényállás rövid felvázolásával kéri az állásfoglalását. Amennyiben a szerződéses partner ésszerű határidőn belül nem foglal állást, és nem születik elfogadott megoldás se, a GTG által ténylegesen nyújtott kártérítési igény úgy számít, mintha az átvevőjének tartozna; ebben az esetben az ellenkezőjének a bizonyítása a szerződéses partner kötelessége.
16.6. A GTG a kártérítési igényének érvényesítését abban az esetben is fenntartja, ha a terméket az értékesítése előtt a GTG vagy az egyik átvevője feldolgozza.
17. Eljáró bíróság, alkalmazott jog, írásbeliség
17.1. A felek kifejezetten kikötik a magyar jog alkalmazását az ENSZ kereskedelmi joggyakorlatának kifejezett kizárásával.
17.2. Eljáró bíróság a GTG székhelye szerint illetékes eljáró bíróság. A GTG fenntartja magának a jogot, hogy egyedi megállapodásban más bíróság illetékességét kösse ki.
17.3. Amennyiben jelen megállapodás egyik rendelkezése hatálytalan/érvénytelen, vagy hatálytalanná/érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés hatályosságát / érvényességét nem érinti. A szerződő felek vállalják, hogy a hatálytalan/érvénytelen rendelkezést egy hatályos/érvényes rendelkezéssel helyettesítik, vagy az ismeretlen hiányosságot úgy pótolják, hogy a megállapodásban kitűzött gazdasági célok megvalósulhassanak.