VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől Nógrád Megye Önkormányzata

0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00., xxxxxxxxx: Xxxxx Xxxxx a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másfelől a Salgótarjáni AGROBER Kft.

székhelye: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxx 0. xx 00.,

képviseli: Xxxx Xxxx ügyvezető

adószáma: 11201250-2-12

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya:

A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Xxxxxx utólagos akadálymentesítésének megvalósítása a Vállalkozó által elkészítendő kivitelezési dokumentáció szerint, melynek alapja az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által elfogadott ajánlat.

2. Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás

2.1. Vállalkozó által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő:

2009. május 25.

Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés és megállapodás alapján elfogad.

2.2. A teljesítés helye: Bercel, Xxxxxx xx 0., xxxx.: 541.

2.3. A teljesítés megállapítása átadás-átvételi eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás kitőzött időpontjáról legalább 15 nappal előbb írásban (készre jelentő levélben) értesíteni.

2.4. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó készre jelentette, azaz

a) a szerződés tárgyát képező munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minőségben, rendeltetésszerő használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hiba- és hiánymentesen elkészült;

b) Vállalkozó a Megrendelőnek átadta:

ba) a sikeresen elvégzett nyomáspróba, mőködési próbák jegyzőkönyveit, a mérési, hitelesítési jegyzőkönyveket, gyártási bizonylatot, beépített anyagok mőbizonylatait, szerelési mőbizonylatot;

bb) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot;

bc) az elvégzett építési tevékenység megvalósítási (terv)dokumentációját 3 példányban;

bd) a rendeltetésszerő és biztonságos használatot igazoló felelős mőszaki vezetői nyilatkozatot;

be) a felvonó gépkönyvét, minősítésköteles alkatrészeinek jegyzékét és a szilárdsági megfelelőség igazolását, valamint az ÉMI-TÜV Bayern Kft., vagy más akkreditált szervezet által kiadott tanúsítványt;

bf) az építési- bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék- nyilvántartó lapot;

bg) a kezelőszemélyzet betanításáról, kioktatásáról szóló jegyzőkönyvet;

c) ha az Üzemeltető, valamint a Mőszaki ellenőr együttesen igazolta, és a Megrendelő átvette.

A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

2.5. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

2.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj kézhezvételét követő 3 munkanapon belül Megrendelő birtokába adja a munkával érintett építményrészt, továbbá átadja

a) a Megrendelőt megillető építési napló példányát, annak összes mellékletével;

b) a jótállási iratokat, így különösen

ba) a főbb, mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítását,

bb) üzemeltetés, használati- és karbantartási utasítást,

bc) beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,

c) az építmény használatával összefüggő, későbbi munkákhoz kapcsolódó külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi terveket.

2.7. Felek a sikeres mőszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet – a Mőszaki ellenőr útján – a Megrendelő készít elő, és arra meghívja Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése Vállalkozó 15 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi, melynek teljesítése az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának feltétele.

3. A szerződés értéke:

3.1. Felek a szerződés szerint teljesítendő munka értékét

19.449.085,-Ft vállalkozói díj + ÁFA

azaz: tizenkilencmillió-négyszáznegyvenkilencezer-nyolcvanöt 00/100 forint vállalkozói díj + ÁFA összegben határozzák meg.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján az adót a Megrendelő fizeti.

3.2. A vállalkozói díj a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, egyösszegő átalányár, mely tartalmazza a rendeltetésszerő használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és az anyagok ellenértékét, továbbá mindazon olyan járulékos költséget, amely a beruházás teljeskörő megvalósításához szükséges (kivitelezési dokumentáció, szakfelügyeletek, eltakarás előtti bemérések, az intézmény

üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes hálózatok stb.). A megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció részeként Vállalkozó rendelkezésére áll.

3.3. Felek rögzítik, hogy többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult.

3.4. Vállalkozó pótmunkát csak a Kbt. előírásai szerinti szerződésmódosítás szerint végezhet. A pótmunka díja a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásba beadott ajánlata alapján, közös megegyezéssel kerül megállapításra.

4. Fizetési feltételek:

4.1. A vállalkozói díj megfizetése egy részszámla és végszámla alapján 30 napon belül Vállalkozó K&H Banknál vezetett 10200490-37012160 számú bankszámlájára való átutalással történik. Megrendelő előleget nem fizet.

4.2. A vállalkozói díj legfeljebb 50 %-át elérő részszámla benyújtásának feltétele a pénzügyi- mőszaki ütemezés (3. sz. melléklet) szerinti megvalósulási ütem teljesítéséről a Mőszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás.

Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító teljesítésigazolás alapján jogosult.

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Felek rögzítik, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik.

4.4. Vállalkozónak a számláit 3 példányban Nógrád Megye Önkormányzata (0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00.) nevére és címére kell kiállítani, és a Mőszaki ellenőr címére kell megküldeni.

A számla mellékletét képezi a Mőszaki ellenőr és az Üzemeltető által kiállított teljesítésigazolás.

4.5. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

5. Felek jogai és kötelezettségei:

5.1. Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozóval egyeztetett időpontban, de legkorábban 2009. március 23-án adja át Vállalkozó részére.

5.2. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejőleg az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni.

5.3. Vállalkozó – a naplóbejegyzésen túl – köteles a Megrendelőt a Mőszaki ellenőr útján telefaxon tájékoztatni azokról a veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, melyek a szerződésszerő teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik.

5.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy feladatát az intézmény mőködőképességének biztosítása mellett kell ellátnia. Vállalkozó a nagy zajjal járó, továbbá a munkaszüneti napokon végezhető tevékenységet az Üzemeltetővel előre egyeztetett időpontban folytathatja. Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi

munkavégzést követően olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerő mőködését ne akadályozza.

5.5. Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során keletkező mindennemő hulladéknak az intézmény területéről történő elszállítása, elhelyezése. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell tárolni és jegyzőkönyvileg át kell adni Üzemeltetőnek.

5.6. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület őrzése, vagyon- és tőzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő kár, bírság megfizetése Vállalkozót terheli.

5.7. Vállalkozó szavatolja a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények kivitelezés során történő felhasználását, továbbá vállalja ennek igazolását.

5.8. Ha Vállalkozó az ajánlattételi dokumentációban leírt anyagokat az időben való megrendelés igazolása mellett sem tudja beszerezni, úgy az azonos mőszaki paraméterő, minőségő, és használati értékő más anyagokkal való helyettesítésre vonatkozó javaslatával – jóváhagyás végett – haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.

5.9. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása Üzemeltető által jóváhagyott módon, szállítólevéllel történik. Mind a helyszíni tárolás, mind a szállítás Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, azért a Megrendelő felelősséget nem vállal.

5.10. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Mőszaki ellenőrt megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban a beépítésről értesíteni.

5.11. Megrendelő Vállalkozó részére térítésmentesen felvonulási területet, valamint térítés ellenében (az Üzemeltetővel történt megállapodás alapján) víz- és energiavételezési lehetőséget biztosít.

5.12. Megrendelő megbízásából eljáró Mőszaki ellenőr legalább 10 naponként a munkát ellenőrzi, észrevételeit az építési naplóban közli, de Megrendelő – kijelölt képviselői útján – a munka végzését bármikor megtekintheti.

5.13. Vállalkozó a kivitelezési tevékenység megkezdésekor a közterületről jól láthatóan, az építési munkaterületen a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalommal, lega- lább 1 m2-es táblát, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 kedvezményezettek arculati kézikönyve szerinti „C” típusú táblát köteles elhelyezni. Ennek elmulasztása esetén az építési naplóban történt eredménytelen Megrendelői felszólítás után a Megrendelő jogosult a táblákat Vállalkozó költségére elkészíttetni, és a számlából ennek összegét levonni.

5.14. Vállalkozó a szerződés teljesítése céljából e szerződésen alapuló szerződéseiben kötelezettségként vállalja a Kbt. 305 § (1)-(3) bekezdése és a 306/A § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

6. Kapcsolattartás:

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttmőködnek, a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesítik egymást, és kezdeményezik a szükséges intézkedést. A kapcsolattartásra kijelölt személyek változtatása a Kbt. előírásai szerinti szerződésmódosítással történhet.

6.2. a) Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Xxxxxx Xxxx (X.X. Xxxxxxxxxxxx Közgyőlésének Hivatala) Tel.: (32) 620-105

Xxxxxx Xxxxx ( Üzemeltető)

Tel: (35) 384-011

b) Megrendelő megbízásából eljáró (Mőszaki ellenőr)

Xxxxxxx Xxx Tel.: (32) 311-679

c) Vállalkozó képviselői:

Xxxxx Xxxxx, FMV-ÉPÜLETEK-AM-12-0171/11 felelős mőszaki vezető Tel: 32/411-285

Xxxxxxx Xxxxx, MV-Ép/ÉV/A-12-2102/2012 felelős mőszaki vezető Tel: 32/411-285

Xxxxxxx Xxxxxx, FMV-ÉPÜLETEK-G-12-0149/11 felelős mőszaki vezető Tel: 32/411-285

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

7.1. Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtásával kötelezi magát arra, hogy a szerződés nem teljesítése, illetve a nem szerződésszerő teljesítés esetén Megrendelő követelését közvetlenül kielégíthesse.

7.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejőleg (a nettó ajánlati ár 10 %-a, azaz 1.944.909,-Ft) teljesítési biztosítékról garancialevelet bocsát Megrendelő rendelkezésére (1. számú melléklet).

7.3. Vállalkozó vállalja, hogy a garancialevél tartalmazza a szerződés megkötése időpontjától a jótállás időtartamára a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, ha Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor a bank azonnal megfizeti Megrendelőnek az általa megjelölt összeget a bankgarancia értékhatáráig.

7.4. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges szerződésmódosítás esetén a biztosíték mértékét, érvényességi idejét a felek megállapodása szerint módosítja.

7.5. Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a nettó ajánlati ár 0,5 %-a (97.245,-Ft).

7.6. A szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 10 %-ának (1.944.909,-Ft) megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

7.7. A kötbér – mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés – forrása a számla valamint a teljesítési biztosíték, melynek megfizetésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor.

7.8. Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényét is érvényesítheti.

7.9. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.

7.10. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést.

7.11. Vállalkozó a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 12 hónap jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak.

7.12. Megrendelő a birtokbaadást követően, az építés kivitelezési tevékenység aktiválásával egyidejőleg jótálláson, szavatosságon alapuló jogait, az abból eredő követelései érvényesítését átruházza Üzemeltetőre.

7.13. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani.

7.14. Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket – a teljesítési biztosíték igénybevételével – Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elvesztené.

8. Záró rendelkezések:

8.1. Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minősül.

8.2. A szerződés magyar nyelven, négy eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelő három, Vállalkozó egy eredeti példányt kap.

8.3. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. előírásai szerint módosítható.

8.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie.

A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be.

8.5. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés.

Ennek eredménytelensége esetére a Salgótarjáni Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.6. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., Kbt., a 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet és az egyéb ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8.7. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2. és 3. sz. melléklet.

Salgótarján, 2009. február hó 25. nap

………………………………………. ………………………………………….

MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ

Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx

Ellenjegyezte:

…………………………………. Xx. Xxxxx Xxxxxx megyei főjegyző

A szerződés tartalmát az Üzemeltető megismerte és a rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket elfogadja.

…………………………………… ÜZEMELTETŐ

Xxxxxx Xxxxx

1. sz. melléklet: bankgarancia

2. sz. melléklet: felelősségbiztosítási szerződés

3. sz. melléklet: pénzügyi-mőszaki ütemezés