VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. rész
amely létrejött egyrészről
Pásztó Város Önkormányzata (mint gesztor)
Címe: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx X. xxxx 00. Telefon: 00-000 000 Fax: 00-000 000
Adószáma: 15450827-2-12
Képviseli: Xxxxx Xxxx polgármester és xx. Xxxx Xxxxxxx jegyző,
Számlaszáma: OTP Bank Pásztó 11741024-15450827-10200005 továbbiakban mint Megrendelő, és partnerei
1. Partner: Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye
Címe: 0000 Xxx, Xxxxxxx xxx 0.
Adószáma: 19835790-2-13
Számlaszáma: OTP Bank Vác 11742094-20179953 elkülönített számla Képviseli: Xx. Xxxx Xxxxxx váci megyéspüspök
2. Partner: Ciszterci Rend Zirci Apátsága Címe: 0000 Xxxx, Xxxxxxx xxx 0. Adószáma: 18329591-2-07
Számlaszáma: OTP Bank Zirc 11748117-20101244 elkülönített számla Képviseli: Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx zirci főapát
3. Partner: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Címe: 1132 Budapest XIII. Xxxx xx 00-00. Adószáma: 13804495-2-44
Számlaszáma: Citi Bank 10800007-50000000-10629012 elkülönített számla Képviseli: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető, Xx. Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető
másrészről:
COLAS-ALTERRA Zrt.
Címe:0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 30. Telefon: 0-000-0000 Fax: 0-000-0000 Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000
Adószáma: 13961149-2-42
Számlaszáma: Raiffeisen Bank 12001008-00151278-00100007 Képviseli: Xxxx Xxxxx vezérigazgató és Xxxxx Xxxxx területi igazgató
továbbiakban mint Vállalkozó (továbbiakban együtt: Szerződő felek) között a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.
1. A szerződés alapjai
1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a
Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja - Közterületek (utak, járdák, parkolók, parkok és terek) rekonstrukciójának kivitelezési munkáit
1.2 A szerződés tárgyát és annak műszaki tartalmát a Megrendelőtől átvett Ajánlati Dokumentáció határozza meg.
1.3 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi okmányok, melyek
érvényessége csak együttesen áll fenn:
- Ajánlati felhívás
- Ajánlati dokumentáció
- Tender terv (Műszaki dokumentáció)
- Kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok
- Vállalkozó ajánlata
2.A szerződés összege:
2.1. A szerződés összege: A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.
általános forgalmi adó nélkül : 289.700.000,- Ft azaz: Kétszáznyolcvankilencmillió-hétszázezer forint.
2.1.1. A szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélküli összeghez kapcsolódó ÁFA összege:
ÁFA 25 % : 72.425.000.- Ft,
melyet a 2007. évi CXXVII. törvény (új ÁFA törvény) 142. §-ában foglaltak szerint - a fordított adózás szabályai – a Megrendelő és Partnerei a számlán szereplő összegek arányában közvetlenül az adóhatóság részére fizetnek meg.
2.2. Pótmunka
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által igényelt, a létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges pótmunkákat külön díjazás ellenében elvégezni. Pótmunkának minősülnek a tenderdokumentációban nem szereplő építési, szerelési munkák, amelyek elvégzését a Megrendelő a szerződés megkötését követően rendelt el.
3. Határidők:
A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2011. 07. 01.
3.1. A munkaterület átadásának határideje: 2010.04.22.
3.2. A részteljesítések a szerződés mellékletét képező műszaki- pénzügyi ütemtervben kerültek rögzítésre.
4. Vállalkozó teljesítése
4.1.Vállalkozó a munkára (munkanemre) érvényes, valamint a kiviteli tervekben felsorolt szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségű, az EU-s, ennek hiányában a magyar szabványoknak megfelelő teljesítésre köteles.
Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben, valamint az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában külön nem említett tevékenységet is, mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges.
4.2. Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait köteles a Megrendelő részére átadni. A műbizonylatokat, gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasításokat magyar nyelven kell szolgáltatni.
4.3. Vállalkozó a szerződés teljesítésekor Megrendelőnek öt példány megvalósítási tervdokumentációt köteles átadni, úgy, hogy a kiviteli terv fénymásolatán a módosításokat
(változtatásokat) átvezeti.
4.4. Vállalkozónak a helyszínen a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendelet szerinti építési- szerelési naplót kell vezetnie, a bejegyzések másolatát Megrendelőnek át kell adnia. Az építési naplóbejegyzésre jogosult személyek nevét a szerződés tartalmazza. Az építési napló vezetésére a vonatkozó jogszabályok előírásait be kell tartani.
4.5. Vállalkozó köteles a törvényes előírásoknak (és a szerződésben előírt) megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban át kell adnia a Megrendelőnek.
4.6. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
4.7. Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania minden, a Megrendelő vagy megrendelő képviseletében eljáró személy által kifogásolt és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát.
4.8. Vállalkozó minden körülmények között köteles garanciát vállalni a személyzetéért, a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó továbbá köteles egyedül felelősséget viselni a személyzet egészsége, higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért.
4.9. Az intézmény üzemeltetési rendjét zavaró beavatkozást, ideiglenes korlátozásokat, új berendezések technológiai sorba állítását a Megrendelővel előzetesen egyeztetni kell.
4.10. A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkáknál három munkanappal korábban írásban köteles értesíteni a Megrendelő megbízottját.
4.11. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.
4.12. A Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendelő és képviselője minden utasításához, amely a beruházást érintik, vagy arra vonatkozik.
4.13.A Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat a Vállalkozó köteles befogadni és azokat elvégezni.
4.14. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles végrehajtani és erről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
4.15. A Vállalkozó köteles a kiviteli tervre vonatkozó Megrendelői szakvéleményben foglaltakat teljesíteni.
4.16. A Vállalkozó köteles a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelősségének vitatottsága esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.
4.17. A Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.
4.18. A megvalósítás során a működő létesítményekben a munkálatok ideje alatt a Vállalkozó
köteles a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani, az átkötések, kiváltások során egyeztetni a Megrendelővel.
4.19. A Vállalkozó köteles gondoskodni munkaterületen kiépített postai alépítmények, elektromos energia, ivóvíz, telefon, gáz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat gondos feltárásáról, keresztezések szakszerű kialakításáról, esetleges újabb közműegyeztetésről, az okozott károk megtérítéséről, a szükséges javítási munkák elvégzéséről.
4.20. A Vállalkozó köteles az építési helyszínen folyamatosan biztosítani egy általa meghatalmazott, az építés vezetésére és felügyeletére alkalmas személyt. Vállalkozó köteles a meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.
4.21. Az „A” típusú hirdetőtáblát a Vállalkozónak el kell készíteni és az építkezés helyszínén tartószerkezettel együtt el kell helyeznie.
4.22. Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekr l szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat betartani.
5. Minőségbiztosítás
5.1.A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Normatív Dokumentumoknak , azaz az Európai Uniós, ennek hiányában a Magyar Állami Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Nemzeti Irányelveknek, Műszaki Előírásoknak, Gyártói Műszaki Specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül a Vállalkozó az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartani.
5.2.A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, az ajánlat részeként benyújtott projekttervben foglaltakat és a minőségbiztosításra tervezett vállalásait betartja, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.
5.3.Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel. Vállalkozó szolgáltatja az esetlegesen felmerülő költségek vállalásával a beépített anyagok és berendezések műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasításait, a szakaszos és integrált vízzárósági próbák, betonminőség és aszfalt vizsgálati és földmunka tömörségi jegyzőkönyveit.
6. A munka átvétele
6.1. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül.
A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek az átadási dokumentációt.
Az átadási dokumentáció tartalmazza:
Az átadási tervet („D” terv), azaz a létesítmények tényleges megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:
• megvalósulási terv 5 pld, szakági bemérések 8 pld.
• mérési jegyzőkönyvek (villamos érintésvédelmi, nyomáspróba, víztartási próba, szivárgás ellenőrzés stb.) 3 pld.
• szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 3 pld,
• a beépített anyagok műbizonylatai 3 pld,
• kivitelezői nyilatkozatok,
• építési naplók másolatai,
• a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma),
• minden olyan levelezés, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve a használatba vételre
A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.
6.2.A vállalkozás akkor tekintendő teljesítettnek, ha:
- a létesítmény I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészült,
- a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, az ezt igazoló jegyzőkönyvet a felek jogosult képviselői aláírták,
- a megvalósult létesítmény alkalmas a támogatás realizálására,
- az ajánlati felhívásban és dokumentációban előír egyéb feltételek teljesültek,
- és az üzemszerű használathoz (használatbavételi engedélyhez) kötődő dokumentációs munkarészek, nyilatkozatok és kérelmek, hatósági díj befizetések is teljesültek.
6.3. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszűntetésére vonatkozó határidőket megjelölni. Ezek a határidők azonban nincsenek befolyással a szerződés kötbér megállapításaira, a késedelemből fakadó egyéb Megrendelői kártérítési igényre.
6.4. Teljesítési biztosíték
6.4.1. A Vállalkozó 8.691.000,- forint összegben, bankgarancia formájában - szerződést biztosító mellékkötelezettségként - teljesítési biztosítékot ad át Megrendelő részére a szerződés aláírását követő 15. napon belül. A teljesítési biztosíték érvényessége a szerződés aláírását követő 15. naptól a szerződésben vállalt teljesítési határidőtő + 60 napig áll fenn, azaz 2010.05. 06 - tól 2011.08.30 - ig él.
6.4.2. A teljesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó a vállalkozás tárgyát határidőre teljesítmény és eredményfelelősen nem végzi el, vagy kárt okoz. Megrendelő a teljesítési biztosíték összegét – tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére igénybe veheti, amennyiben vállalkozó bármilyen mulasztást, vagy szerződésszegést követ el a szerződés teljesítése során, és azt a Megrendelő utasítására nem javítja, pótolja. Ebben az esetben Megrendelő a teljesítési biztosítékból jogosult a hiányzó vagy hibás teljesítéseket kijavítani, illetve megvalósítani.
6.4.3. A teljesítési biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A teljesítési biztosíték összegének és/vagy részösszegének igénybevétele nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó megrendelői követelések teljesítése alól.
6.5. A Vállalkozó a szerződés határidőre történő nem teljesítése esetén köteles a határidő lejártát követő öt napon belül megrendelő által is elfogadott póthatáridőt megjelölni, illetve
vállalni.
6.6. A jótállási és szavatossági idő kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve lezárása.
7. Szavatosság és jótállás
7.1. Vállalkozó garanciát vállal azért, hogy a megvalósított létesítmény mentes az anyagminőségből, gyártásból, vagy a Vállalkozó bármely tevékenységéből, illetve mulasztásából adódó mindazon hibáktól, melyek a rendeltetésszerű használat során előállhatnak. Vállalkozó a részére átadott terv esetleges hibáiról, hiányosságairól köteles Megrendelőt tájékoztatni, és a tervtől való eltéréshez engedélyt kérni.
7.2. Vállalkozó jótállása a szerződés szerinti létesítményre vonatkozóan a sikeres műszaki átadás-átvételtől kezdődik, és általánosságban, mindenre kiterjedően 36 hónapig tart.
7.3. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, illetve kicserélt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti.
7.4. A jótállási időszak vége előtt Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó jótállási kötelezettségét képezi.
7.5. Vállalkozó a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény alapján felel az általa szállított berendezések hibája által okozott kárért.
Vállalkozó általános szavatossági kötelezettségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak, egyebekben az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM számú együttes rendelet rendelkezései, az egyes nyomvonal-jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.26.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM számú együttes rendelet rendelkezései az irányadóak.
7.6. Jótállási biztosíték
7.6.1. A jótállási biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó nem végezné el a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságok javítását a megadott határidőn belül. Megrendelő a jótállási biztosíték összegét – tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére – igénybe veheti, amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az esetben Megrendelő a jótállási biztosítékból jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.
7.6.2. Jótállási biztosíték összege:4.345.500,- Ft.
7.6.3. A Vállalkozó a jótállási biztosítékot a teljes és általános jótállási időszakra + 30 napra, azaz 2011.07.01 - től 2014.07.31- ig bocsátja rendelkezésre.
7.6.4. Ha a jótállási időszakban a Vállalkozó nem tesz eleget jótállási kötelezettségének Megrendelő jogosult a biztosítékot igénybe venni, és felmerült kárát abból megtéríteni.
8. Megrendelő tevékenységei
Megrendelő jelen szerződés teljesítése során végzendő tevékenységei az alábbiak:
8.1. Minőségellenőrzés
Megrendelő a szerződés tárgyában meghatározott munkák vonatkozásában helyszínen minőségellenőrzést végez, a tapasztalt hiányosságokat, hibákat az építési naplóban rögzíti.
Megrendelő minőségellenőri tevékenysége semmilyen módon nem érinti Vállalkozó felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére.
8.2. Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő az alábbi dokumentációkat adja át Vállalkozónak:
- 5 pld. kiviteli terv
- Építési engedélyek
Megrendelő a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadja. Megrendelő köteles a munkát folyamatosan ellenőrizni és azt legalább 10 naponként az építési naplóban igazolni. A mennyiségre és a minőségre tett megállapításait az építési naplóban kell rögzíteni.
8.3. Megrendelő jogai
- Jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, Vállalkozó érdekeinek figyelembe vételével.
- A munkák bármely részét, bármilyen időbeli sorrend szerint megváltoztatni (a technológiát figyelembe véve és előzetesen egyeztetve a Vállalkozóval).
- A munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni, úgy, hogy az ezzel járó költségeltérést Vállalkozóval köteles egyeztetni.
- A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.
Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlati dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot.
9. Fizetési feltételek
9.1. Megrendelő az általa teljesítendő ellenszolgáltatást szállítói finanszírozással, a szerződés mellékletét képező pénzügyi-műszaki ütemtervnek megfelelő, a műszaki ellenőr által igazolt részteljesítésekkel teljesíti.
9.2. Vállalkozó a szerződés értékének minimum 10 %-os, max. 20 %-os mértékéig vállalkozói előleget igényelhet. Az igényléssel egyidőben meg kell jelölnie az előleg fedezetéül (biztosítékául) felajánlott eszközt vagy épületet vagy értékpapírt annak értékével, szükség esetén az értéket igazoló dokumentumok becsatolásával.
9.3. A vállalkozó a számlákat a 2007. évi CXXVII. törvény (új ÁFA törvény) 142. §-ában foglaltak szerint - a fordított adózás szabályai - kell, hogy kiállítsa. A számlázás a Megrendelő és partnerei nevére a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Számlázási Rend szerinti megbontásban történik.
9.4. Az ellenszolgáltatás nettó összege a teljesítéstől számított 60 napon belül kerül kiegyenlítésre.
9.5. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. 301. § szerint késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a jegybanki alapkamattal megegyezik.
9.6. Szerződő felek tudomásul veszik hogy jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (Art. 36/A. §) hatálya alá esik.
10. A szerződés módosítása
A Szerződő felek a szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.
§–ában foglalt feltételek teljesülése esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják.
11. Vállalkozó közreműködői
Vállalkozó a Kbt-ben foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti Vállalkozót a szerződésben rögzített kötelezettségei és felelőssége alól.
12. Kapcsolattartás
Vállalkozó és Megrendelő a létesítmény határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében szoros kapcsolat tartanak. A Megrendelő a munkát a műszaki ellenőr útján ellenőrzi.
A műszaki ellenőr neve, címe és telefonszáma:
Név : Xxxxxx Xxx közmű
Xxxxxxx Xxxxxx magasépítés Xxxxxx Xxxxx elektromos Xxxxxx Xxxxxx útépítés
Cím : 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxx 0. xxxx 00.
Telefon/fax. : 00-000-000 / 00-000-000
A vállalkozó képviselői:
Név : Xxxxx Xxxxx területi igazgató Cím : 2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4. Telefon/fax. : 0-000-0000 / 0-000-0000
Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax, építési- szerelési napló).
- A Tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyezni szükséges. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül köteles válaszolni.
- A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő műszaki ellenőrével minden esetben, a Tervezővel szükség szerint kell egyeztetni. Az elfogadott módosításokat a Vállalkozónak kell minden esetben a Tervező részére átadni, a módosításoknak a kiviteli tervekre történő átvezetése céljából.
13. Késedelmes teljesítés
13.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő
meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik.
13.2. Vállalkozó a saját hibájából adódó, a véghatáridőt érintő késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.
13.2.1. A Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után 1.448.500,- Ft.
13.3. Megrendelő a szerződésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet, amelyek bizonyíthatóan a Vállalkozó hibájából vagy mulasztásából származnak.
14. Vagyon-és felelősségbiztosítás
A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik olyan általános felelősségbiztosítással, amely fedezetet nyújt a projekt megvalósításával összefüggésben keletkező, a megrendelőt vagy harmadik személyt ért károk megtérítésére.
15. Egyéb feltételek
15.1. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.
15.2.Ha a Megrendelő bizonyos szolgáltatások elvégzését igazolja, ez nem minősül teljesítésnek (átvételnek) csak akkor, ha ezt a Szerződő felek kifejezetten kinyilvánítják és a megfelelő eljárást lefolytatják.
15.3.Pótmunka elrendelése esetén a Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, melynek egyeztetése után a Szerződő felek jelen szerződést kiegészítik, módosítják vagy a pótmunkára külön szerződést kötnek.
15.4. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli.
Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.
16. Szerződéstől való elállás
Megrendelő jogosult részben, vagy egészben a szerződéstől elállni, akkor, ha a Vállalkozó nem a szerződésnek megfelelően teljesít.
Ez vonatkozik arra az esetre is, ha:
- A Vállalkozó késedelmesen teljesít, és az általa felajánlott új teljesítési határidőt a Megrendelő nem fogadja el, vagy
- A munka végzése során a körülmények arra engednek következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz. Ekkor a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.
17. Vitás kérdések rendezése
17.1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalások útján békésen rendezni, csak ezt követően fordulnak bírósághoz.
17.2. A Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdések eldöntésére – értékhatártól függően
- a Salgótarjáni Városi Bíróság vagy a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
17.3. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést a Szerződő felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
18. Mellékletek:
1.sz.melléklet: Műszaki-pénzügyi ütemterv 2.sz.melléklet: Számlázási rend
Pásztó, 2010. április 21.
Xxxxx Xxxx xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx
polgármester jegyző vezérigazgató területi igazgató Megrendelő Vállalkozó
Partnerek:
Xx. Xxxx Xxxxxx püspök Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Magyar Katolikus Egyház zirci főapát
Ciszterci Rend Zirci Apátsága
Xxxxx Xxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető ügyvezető
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
1. számú melléklet
MŰSZAKI - PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja
Közterületek (utak, járdák, parkolók, parkok és terek) rekonstrukciójának kivitelezési munkáit
TÁRGYÚ SZERZŐDÉSHEZ
A Vállalkozási szerződés 2. pontjában meghatározott vállalkozási díj a következő ütemezés szerint kerül kiszámlázásra:
Előlegbekérő (számla) Esedékessége: 2010.04.28.
Összege: 57.940.000,- Ft
I. rész-számla Esedékessége: 2010.06.30. Elvégzett műszaki tartalom:
2.4. Fő utca 75 %-os készültség Összege: 57.940.000,- Ft
II. rész-számla Esedékessége: 2010.12.20. Elvégzett műszaki tartalom:
2.3. Csillag téri közpark 100 % készültség
2.4. Fő utca 100 % készültség
2.8. Kéttannyelvű gimnázium előtti terület 100 %-os készültség
2.9.Polgármesteri Hivatal parkoló 100 %-os készültség
2.11. Bekötő út Polgármesteri Hivatalhoz 100 %-os készültség
2.13. Kossuth u. 100 %-os készültség
2.14. Xxxxx Xxxx tér 100 %-os készültség
2.15. Csillag téri bekötő út 100 %-os készültség Összege: 57.940.000,- Ft
III. rész-számla Esedékessége: 2011.04.29. Elvégzett műszaki tartalom:
2.2. Múzeum tér 100 %-os készültség
2.5. Transzformátor ház 100 %-os készültség
2.6. Xxxx Xxxxxx u. 60 %-os készültség
2.10. Polgármesteri Hivatal előtti tér 100 %-os készültség
2.12. Új tér 100 %-os készültség
2.16.Új turisztikai fogadóhely 90 %-os készültség
2.17. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása 100 %-os készültség
Összege: 86.910.000,- Ft
Vég-számla Esedékessége: 2011.07.01.
Elvégzett műszaki tartalom: a sikeres műszaki átadás- átvétel és a szerződésben foglalt egyéb feladatok hiány és hibamentes teljesítését követően
Összege: 86.910.000,- Ft
Pásztó, 2010. április 21.
Xxxxx Xxxx xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx
polgármester jegyző vezérigazgató területi igazgató Megrendelő Vállalkozó
Partnerek:
Xx. Xxxx Xxxxxx püspök Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Magyar Katolikus Egyház zirci főapát
Ciszterci Rend Zirci Apátsága
Xxxxx Xxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető ügyvezető
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
SZÁMLÁZÁSI REND
2. számú melléklet
Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja
Közterületek (utak, járdák, parkolók, parkok és terek) rekonstrukciójának kivitelezési munkáit
TÁRGYÚ SZERZŐDÉSHEZ
A Vállalkozási szerződés 2. pontjában meghatározott szerződéses összeg a projektelemekre az alábbiak szerint oszlik meg.
2.1. Művelődési Központ környezetének megújítása. Részösszeg: 10.426.700,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.2. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása. Részösszeg: 3.061.200,- Ft
Számla befogadója: Római Katolikus Egyház Váci Egyházmegye 2/5-öd részben, Ciszterci Rend Zirci Apátsága 3/5-öd részben.
2.3. Csillag téri közpark felújítása. Részösszeg: 24.903.700,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.4. A Fő utca megújítása. Részösszeg: 114.016.500,- Ft
Ezen belül: 2.4.1. 0,4 kV-os hálózat. Részösszeg: 16.942.260,- Ft Számla befogadója: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
2.4.2. Egyéb munkák. Részösszeg: 97.074.240,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata
2.5.Transzformátorház rekonstrukciója, városképbe illesztése.
Részösszeg: 9.990.000,- Ft
Számla befogadója: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
2.6.Xxxx Xxxxxx utca megújítása. Részösszeg: 23.900.000,- Ft
Ezen belül: 2.6.1. 0,4 kV-os hálózat. Részösszeg: 2.518.763,- Ft Számla befogadója: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
2.6.2. Egyéb munkák. Részösszeg: 21.381.237,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata
2.7. Zeneiskola körüli közterületek megújítása. Részösszeg: 7.351.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.8. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása. Részösszeg: 25.538.900,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.9. Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója. Részösszeg: 4.450.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.10.Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója. Részösszeg: 6.796.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.10. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatalhoz. Részösszeg: 5.900.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.12. Új tér kialakítása (Hunyadi-Kölcsey-Fő utcák). Részösszeg: 938.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.13. Kossuth utca rekonstrukciója. Részösszeg: 22.114.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.14. Xxxxx Xxxx tér rekonstrukciója. Részösszeg: 5.500.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.15. Csillag tér lekötő útjának felújítása. Részösszeg:3.130.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.16. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése. Részösszeg: 784.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
2.17. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása. Részösszeg: 10.288.000,- Ft Ezen belül: 2.17.1. 0,4 kV-os hálózat. Részösszeg: 4.095.512,- Ft
Számla befogadója: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
2.17.2. Egyéb munkák. Részösszeg: 6.192.488,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata
2.18. Térfigyelő rendszer kialakítása. Részösszeg:10.612.000,- Ft Számla befogadója: Pásztó Város Önkormányzata 100 %-ban.
A 2007. évi CXXVII. törvény (új ÁFA törvény) 142. §-ában foglaltak szerint - a fordított adózás szabályai – a Megrendelő és Partnerei a fenti részösszegeknek megfelelő 25 %-os mértékű ÁFA összegét közvetlenül az adóhatóság részére fizetik meg.
Pásztó, 2010. április 21.
Xxxxx Xxxx xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx
polgármester jegyző vezérigazgató területi igazgató Megrendelő Vállalkozó
Partnerek:
Xx. Xxxx Xxxxxx püspök Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Magyar Katolikus Egyház zirci főapát
Ciszterci Rend Zirci Apátsága
Xxxxx Xxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető ügyvezető
ÉMÁSZ Hálózati Kft.