VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Vállalkozási szerződés keretében a Gyermely 132/22 kV-os transzformátor állomás létesítése

2020

Megrendelő: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Vállalkozó: MaxiContech Kft.

Nyilvántartási szám: 4501449337 // MCT_21007

Vállalkozó: Mecsek-26. Kft.

Nyilvántartási szám: 4501449338 // M26-Bp-2021/002

Vállalkozó: Sharan Kft.

Nyilvántartási szám: 4501449339 // SH20-43

GYERMELY 132/22 KV-OS TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen vállalkozási szerződés ("Szerződés") az alábbi személyek között jött létre egyrészről Név: E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000, Győri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 10741980-2-08

Közösségi adószám: HU10741980

Bankszámla (HUF): 16300000-04007688-90006402 - Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe

Bankszámla (EUR): XX00000000000000000000 – Deutsche Bank AG (SWIFT:

DEUTDEDDxxx)

Székhelye: 9027 Győr, Xxxxx Xxxxxx u. 13.

Levelezési címe: 9002 Győr, Pf.:174.

Számlaküldési cím: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. - 9701 Szombathely Pf. 8. mint megrendelő ("Megrendelő"), másrészéről

Név: MaxiContech Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2045 Törökbálint, Xxxxxxxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Bankszámlaszáma: 14100000-33432549-01000006

Adószám: 25586907-2-13

Statisztikai számjel: 25586907-4222-113-13

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 26A91027 Képviseli: Xxxxx Xxxxxx

Telefon: x00 0 000-0000

Telefax: -

E-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Kapcsolattartó: Xxxxx Xxxxx

mint Nyertes Ajánlattevő vagy Közös Ajánlattétel esetén Konzorcium Vezető vállalkozó ("Vállalkozó 1")

valamint

Név: "Sharan" Erősáramú Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 0000 Xxxx, Xxxxxxx xxxx 0.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Bankszámlaszáma: 12072552-01551663-00100008

Adószám: 11543761-2-02

Statisztikai számjel: 11543761-4321-113-02

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 25A04986 Képviseli: Xxxx Xxxxxx Xxxx

Telefon: x00 00 000-0000

Telefax: -

E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Kapcsolattartó: Xxxx Xxxxxx Xxxx

mint vállalkozó, ("Vállalkozó 2"), valamint

Név: MECSEK-26. Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1013 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx 00. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Bankszámlaszáma: 10402427-24220752

Adószám: 11011860-2-41

Statisztikai számjel: 11011860-4120-113-01

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 25A21618 Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx

Telefon: x00 00 000-0000

Telefax: -

E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx Kapcsolattartó: Xxxxxx Xxxxxx

mint vállalkozó, ("Vállalkozó 3"), (Vállalkozó 1, Vállalkozó 2 és Vállalkozó 3 közösen "Vállalkozó"), (Megrendelő és Vállalkozó együttesen "Felek") az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 A Megrendelő 2020. november 16-án közzétett részvételi felhívással indított

„Vállalkozási szerződés keretében a Gyermely 132/22 kV-os transzformátor állomás létesítése” tárgyban az EKR rendszerben (xxx.xxx.xx) EKR000823962020 számon közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevője a jelen Szerződés Vállalkozója.

1.2 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2021. március 9. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló ("Kbt. ") 2015. évi CXLIII. törvény 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződést kötnek.

1.3 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:

M.2.1. Xxxx Xxxxxx

M.2.2. Xxxxxx Xxxxxx

1.4 A Kbt. 131. § (2) bekezdés értelmében a Vállalkozó nyertes ajánlatának azon elemei amelyek értékelésre kerültek az alábbiak:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) – tartalékkeret nélkül!: 427 000 180 nettó forint

2. Jótállás vállalt többlet időtartama (min. 0. max. 36 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) 36 hónap

3.1. Az M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelményre bemutatott szakember alállomási helyszíni munkavezetésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max: 3 darab legkedvezőbb: 3 darab): 3 darab

3.2. Az M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelményre bemutatott szakember alállomási helyszíni munkavezetésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max: 3 darab legkedvezőbb: 3 darab): 3 darab

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS NYILATKOZATAI

2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint a „Vállalkozási szerződés keretében a Gyermely 132/22 kV-os transzformátor állomás létesítése” elnevezésű kivitelezési feladatok teljes körű ellátását rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződés 9. sz. mellékletét képező Műszaki dokumentáció ("Műszaki Dokumentáció") tartalmazza.

2.2 A Szerződés tárgyát az alábbi építési, szerelési munka képezi: Gyermely 132/22 kV-os transzformátor állomás létesítése

Vállalkozó feladata a Megrendelő által biztosított és a Vállalkozó számára átadott kiviteli terv megvalósítása az alábbiak szerint a Műszaki Dokumentációban meghatározottaknak megfelelően:

- Szabadtér építészet (készülék alapok, földelőháló, villámvédő oszlopok, portál oszlopok,stb.)

- Vezénylő-, kapcsolóépület építése/létesítése, technológiai szerelése (Beépített bruttó alapterület: 239,8 m2), mely 22 kV –os kapcsoló –berendezés elhelyezésére alkalmas Épületgépészeti és villamos installációval kialakítása

- Kerítés, utak, közművek, kábelcsatornák létesítése, durva tereprendezés, finom tereprendezés, övárok létesítése, tűzivíz hálózat kialakítása

- - 1 db NAF/KÖF transzformátor mező építészete, villamos primer és szekunder szerelése távvezetéki mező készülékeivel

- 1 db NAF/KÖF transzformáció létesítése villamos primer és szekunder szerelése.1 klt. komplett alállomás szekunder (védelem és irányítástechnika, segédüzem) rendszer kialakítása

- 1 klt. komplett tűz, vagyonvédelmi és beléptető rendszer kialakítása

- Épület tetőszerkezetén elhelyezendő naperőmű (HMKE)

- „D” tervezés

Vállalkozó feladatát képezik továbbá az alábbiak biztosítása a Műszaki Dokumentációban meghatározottaknak megfelelően:

1	FÁNOE 20/100 (22 kV, 100 ohm, FAM kivezetés), HOE hőfokvédelemmel	1 db
2	KÖF szakaszoló Kültéri 24 kV, 3fázisú, motoros hajtású, 220V DC, szakaszoló: ABB NPS 24 B1 01-J2 Hajtás: 31UEMC128G, Segédérintkező: UEZS3/S12	1 klt
3	KÖF szakaszoló Kültéri 24 kV, 1fázisú, motoros hajtású, 220V DC, szakaszoló: ABB NPS 24 B1 01-J2 Hajtás: 31UEMC128G, Segédérintkező: UEZS3/S12	2 klt
4	KÖF áramváltó Kültéri, támszigetelő típusú, MAS24, 24kV, 150/1 A, 5P20/15VA	3 db

A Vállalkozónak kell biztosítania a környezetvédelmi eszközöket, valamint az alállomási kármentő alapkészletet is a Műszaki Dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.

Vállalkozó biztosítja az alábbihírközlési eszközöket a Műszaki Dokumentációban meghatározottaknak megfelelően:

- Rack szekrény 230VAC betáppal és szerelvényeivel,

- belső kábelezések – CAT6 ONE sáv, vagy patch panel a távközlési szolgáltató kábelének végződtetésére.

- Általánosságban a passzív elemeket.

- A kerítésen belüli alépítmény megépítése.

- Optikának védőcső fektetése a kábelcsatornában. Az optikai rendezőbe történő optikai szálak bekötése szintén Vállalkozó feladata.

Vállalkozó feladata a “C” szintű áttervezés és “D” szintű tervezés a következőkben leírt módon a Műszaki Dokumentációban meghatározottaknak megfelelően:

- Előfordulhat, hogy a rendelkezésre bocsájtott „C” tervek a beépítendő primer készülékek miatt módosulnak és azokat aktualizálni, adaptálni szükséges. A kiviteli terv alapján a Vállalkozó által szállítandó berendezésektől eltérni kizárólag a Megrendelő előzetes irásbeli engedélyével jogosult a Vállalkozó.

- A szekunder „C” és a villamos installációs tervek a kisállomási típusterv szerint pontosítandók.

- Amennyiben a terv nem a Megrendelő által biztosított védelem és irányítástechnikai eszközökkel lett megtervezve, úgy azt át kell terveznie Vállalkozónak.

- A kiviteli terveket egy meghatározott típusú tokozott kapcsoló-berendezés és a hozzátartozó szekunder rész alapján készítették el, de előfordulhat azaz eset, hogy a 22 kV-os kapcsoló-berendezés primer és szekunder rendszerét is át kell terveznie a Vállalkozónak a majd rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás alapján.

A Felek rögzítik, hogy az építési, szerelési munka sajátos építmény építési hatósági engedély köteles tevékenység. Az építési engedélyt a Megrendelő biztosítja. Száma: FE- 08/MMBO/03461-17/2019

A kiviteli terveket a Megrendelő biztosítja. Tervező: Infoplan Kft. A kiviteli terv átdolgozása és a megvalósásuli tervek készítése a Vállalkozó feladata.

2.3.Minőségi követelmények

2.3.1. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és az alállomást szerződésszerűen, a Műszaki Dokumentációban meghatározottaknak megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a alállomás szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3.2. Vállalkozó köteles új, kifogástalan műszaki állapotú, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközöket szállítani, továbbá a köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamint az irányadó jogszabályi előírások szerint elvárt valamennyi okiratot,

dokumentumot (így különösen a kezelési útmutatót, a műszaki leírást, a garanciára vonatkozó dokumentumot, stb.) a Megrendelő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni.

2.3.3. A jelen Szerződés teljesítése keretében átadott berendezésekért, készülékekért és a Vállalkozó által az alállomás területére telepített illetve az alállomás területén elhelyezett anyagokért, eszközökért a kivitelező tartozik felelősséggel.

2.3.4. A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó szerződéses és egyéb előírásoknak. A Megrednelő jogosult a Vállalkozót részletesebb információ biztosítására utasítani.

2.3.5. állalkozó a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb 10.5 és 10.8 bekezdésben említett dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri.

2.3.6. Nem kezdhető el az alállomás kivitelezése a Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott kiviteli tervek hiányában. Az alállomás kivitelezése mindenkor a Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen.

2.3.7. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit a jelen Szerződés hatálybalépése esetén teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak.

2.3.8. Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló jogosultságait – és ennek megfelelően e jogosultságokra vonatkozó előírásokat és feltételeket – köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy egyéb jogát a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésekor irányadó jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen hátrányos jogkövetkezmény a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.

2.4.Átadás-átvételi eljárás

2.4.1. A Vállalkozó vagy alvállalkozója a jelen szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését követően irásbeli készre jelentést küld Megrendelőnek. A készre jelentés elküldése után a Vállalkozó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot Megrendelő műszaki kapcsolattartójával, annak érdekében, hogy megállapodjanak az átadás-átvételi eljárás

időpontjában. A Vállalkozó köteles meghívni az átadás-átvételi eljárásra a Megrendelőt, valamint a Műszaki ellenőrt is.

2.5.Alvállalkozók

2.5.1. Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban jogosult alvállalkozó bevonására. Így a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével) a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg). Megrendelő nyilatkozik, hogy Vállalkozó általi alvállalkozó igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő módon és feltételekkel járul hozzá.

2.5.2. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról..Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

2.5.3. A Vállalkozó csak a jelen szerződésben szabályozottak szerint a Kbt. rendelkezéseinek betartása mellett változtathatja meg a szerződés teljesítése körében eljáró alvállalkozóit.

2.6.Közreműködőkre vonatkozó előírások

2.6.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

2.6.2. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, az irányadó jogszabályoknak megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő és Műszaki Ellenőr utasításait is el kell fogadnia.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és ennek okán a Megrendelő – az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.

2.7.Hatósági engedélyek

2.7.1. A Megrendelő által a jelen Szerződés megkötéséig a Vállalkozó számára rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl a Vállalkozó köteles minden, a jelen Szerződés teljesítése

során szükségessé váló hatósági engedély vagy felmentés megszerzését időben kezdeményezni, az engedély köteles tevékenység megkezdése előtt a hatósági engedélyt megszerezni. Az engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik, mely költséget a Szerződéses Ár tartalmazza.

2.7.2. A Vállalkozó köteles továbbá a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges terveket határidőben elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról időben intézkedni, és azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

2.7.3. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen a hatósági engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a hatóságok jogszabályban biztosított ellenőrzési jogosultságaikat akár a munkálatok helyszínén is gyakorolhassák, a teszteken és az ellenőrzéseken részt vehessenek, mely kötelezettség nem menti fel a Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármilyen felelősség alól.

2.8. Együttműködési kötelezettség

Vállalkozó köteles a jelen Szerződés teljesítése során a Xxxxxx XxXxxx Projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (így különösen de nem kizárólagosan a Megrendelő projektmenedzsmentért felelős munkavállalóival, a Megrendelővel és a műszaki ellenőrrel) a együttműködni, annak érdekében, hogy a jelen Szerződésben, az irányadó jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal megvalósulhassanak.

2.9.Szellemi alkotásokhoz fűzödő jogok

A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő a Vállalkozó által készített, készíttetett tervek és dokumentumok (összefoglalóan "Dokumentumok") vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a Dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával az általa elkészített vagy készíttetett és átadott Dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek.Vállalkozó mindazon Dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen Szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a Dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Megrendelő az elfogadott Dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a szolgáltatott tervek felhasználása során felmerült, a felhasználáshoz nem elengedhetetlen vagy nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére is kiterjedően a terveket átdolgozásra harmadik személynek átadja. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy annak jelen Szerződés szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga,

amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.

2.10. Munkaterületre vonatkozó előírások

A Megrendelő a munkálatok helyszínélül szolgáló területet a Vállalkozó számára a jelen Szerződés időtartamára rendelkezésre bocsátja, de a munkaterület kitűzése a Vállalkozó feladata, valamint az ott tárolt berendezések és az átadott készülékek őrzéséről és védelméről a Vállalkozónak kell gondoskodnia mindaddig, amig a Megrendelő és Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen le nem zárta. Vállalkozó felelősséggel tartozik a Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért.

2.10.1. A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek, útak használatáról a Vállalkozóknak kell a tulajdonosokkal, üzemeltetőkkel illetve útkezelőkkel megállapodnia és viselni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

A Megrendelő a jelen Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2021. 03.30. napjáig a munkaterület(ek)et a munkálatok elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek a munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület a munkálatok teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és a feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza.

2.11. Műszaki ellenőr és építési napló

2.11.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

2.11.2. A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen biztosítani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően az alállomás egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön- külön történjék az építési napló vezetése.

2.12. Tolmács biztosítása

2.12.1. Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással ("Külföldi közreműködő"), akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló

dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes, és aki a Külföldi közreműködő számára képest tolmácsolni a Megrendelő utasításait.

2.13. Munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások

2.13.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés és a munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról, különös tekintettel a jelen Szerződés mellékletét képező Műszaki Dokumentációban kifejtett Munka-, tűz- és egészségvédelmi és Környezetvédelmi követelményre. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hárányos következményért a Vállalkozó felel.

2.13.2. A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel az irányadó munkavédelmi szabályok betartásáért, a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért és az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

2.13.3. A Vállalkozó köteles az időközben felmerült munkavédelmi hiányosságok megszüntetését haladéktalanul orvosolni. Vállalkozónak az előzőekben foglalt követelmények megvalósulását a kivitelezés befejezésekor írásos nyilatkozattal, illetőleg a jogszabályokban meghatározott okmányokkal kell igazolnia.

2.13.4. A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

2.13.5. Vállalkozó az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett a Műszaki dokumentációban foglaltak szerint.

2.14. Ellenőrzési jogosultságok

2.14.1. Megrendelő az alállomás megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szerződés teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés alól.

2.14.2. A Vállalkozó a jelen Szerződés fennállása alatt teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatainak ellenőrzésébe a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrzni a Vállalkozót.

2.15. Közlekedés folyamatos áramlása, biztonsága és az érintett útszakasz tisztítása

2.15.1. A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.

2.15.2. A munkálatokkal érintett közútak tisztitásása a Vállalkozó kötelezettsége, melyet folyamatosan bizotosítania kell, az ennek elmulasztásából vagy nem megfelelő ellátásából adodó büntetést a Szerződéses Ár tartalmazza. Továbbá a Vállalkozónak kell biztosítania az állomás előtti út tisztántartását, és amennyiben szükséges a meglévő útban keletkezett hibák javítását.

A bekötő útnak a hazai jogszabályai előírásoknak megfelelően úgy kell kialakítani, hogy egy NAF/KÖF transzformátor szállító tréler is be tudjon fordulni. Ha nem olyan a kapu és a kerítés kialakítása, akkor azt át kell tervezni.

3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ (SZERZŐDÉSES ÁR, SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE, TARTALÉKKERET ÖSSZEGE) ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 A Szerződés ellenértéke egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár nettó 427.000.180,- forint, azaz nettó négyszázhuszonhétmillió - száznyolcvan forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződés Elfogadott Végösszege nettó 469.700.198,- forint azaz nettó négyszázhatvankilencmillió – hétszázezer – százkilencvennyolc forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) ("Tartalékkeret") minősül nettó 42.700.018.- Ft (azaz negyvenkétmillió – hétszázezer - tizennyolc forint). Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a szerződésben meghatározott építőipari tevékenység ellenértékének (a Szerződés Elfogadott Végösszege) pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a jelen Szerződés tárgyát képező alállomás rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).

3.4 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendőek) eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét (%-át) a Xxxxxx XxXxxx projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.5 Teljesítésigazolás

3.5.1 A Vállalkozó az alábbi részfeladatok teljesítésével és készrejelentésével jogosult írásban teljesítésigazolás kiállítását kérni a Megrendelőtől.

1. teljesítésigazolás: szabadtér építészeti alapok NAF/KÖF transzformátor alap nélkül

2. teljesítésigazolás: épület szerkezet kész, belső vakolással, valamint NAF/KÖF transzformátor alap kész

3. teljesítésigazolás: Primer készülékek alapra helyezve

4. teljesítésigazolás számla: Műszaki átadás,

5. teljesítésigazolás üzembe helyezés

6. teljesítésigazolás: az üzembe helyezést követő 150 nap, azzal, hogy az 6. teljesítésigazolás a jelen Szerződés maradéktalan teljesítését támasztja alá, így arra kizárólag a sikeres végső átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően jogosult a Vállalkozó.

3.5.2 A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Xxxxxx XxXxxx projekt műszeki vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

3.6 Számla kiállítása

3.6.1 Valamennyi számlán fel kell tüntetni a Xxxxxx XxXxxx rojekt azonosítószámát és a Megredenlő szerződés nyilvántartási számát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Megrendelő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen szerződésnek, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a Vállalkozó általi kézhezvétele keletkeztet.

3.6.2 A számla kötelező mellékletei:

- Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt teljesítés igazolás;

- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak egyéb hiteles módon igazolnia szükséges, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;

- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);

3.6.3 Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

3.6.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen az alább felsorolt jogszabályok az irányadóak.

- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;

- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ("Ptk.")

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól ("Épber.");

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;

Melynek körében Megrendelő különösen az alábbi rendelkezésekre hívja fel a Vállalkozó figyelmét: a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A-B.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja.

3.6.5 A Vállalkozó számlát a Megrendelő aláírásával elfogadott teljesítés igazolás alapján jogosult benyújtani, azzal, hogy a számla utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre. Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.

§ és 32/B. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

3.6.6 Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

3.6.7 Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult részszámla benyújtására:

1. részszámla: szabadtér építészeti alapok NAF/KÖF transzformátor alap nélkül, szerződött ár 20%-a

2. részszámla: épület szerkezet kész, belső vakolással, valamint NAF/KÖF transzformátor alap kész, szerződött ár 20%-a

3. részszámla: Primer készülékek alapra helyezve, szerződött ár 20%-a

4. rész számla: Műszaki átadás, szerződött ár 20%-a

5. részszámla üzembe helyezés (legkésőbb: 2021.12.17.), szerződött ár 10%-a

6. végszámla: üzembehelyezést követő 150 nap, legkésőbb: 2022. 04.30., szerződött ár 10%-a

3.6.8 A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre, a kézhetvételt követő 30 napon belül.

3.6.9 A Vállalkozó által végzett szolgáltatás nem osztható.

3.6.10 Bármely (rész)számla igazolása, befogadása illetve kifizetése nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését.

3.6.11 Megrendelő a Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján Vállalkozónak Szerződéses Ár 5%-át, de legfeljebb 75 millió Ft előleget biztosít. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

3.6.12 Az ajánlattétel, a Szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A Szerződéses Ár kifizetése utólag történik.

3.6.13 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért a Megrendelő nem felelős.

3.7 Többletmunka, Pótmunka

3.7.1 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát képező, de a Szerződéses Ár, mint vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a szerződéskötés alapját képező dokumentációban - közbeszerzési dokumentumokban - kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). A Szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződés keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

3.7.2 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül többletmunka nem, de a pótmunka ellenértéke elszámolható, amely tekintetében pótmunka az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, melyenk elvégzése nem teszi Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé (Ptk. 6:244. § (2) bekezdés). Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulását követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő írásban előzetesen jóváhagyta, és a Vállalkozó a munkát elvégezte. A pótmunka elszámolására olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő szerződésmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

3.7.3 A pótmunkát Vállalkozó csak a Kbt. előírásai szerint a Xxxxx által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően vagy pedig új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni.

3.7.4 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a szerződés finanszírozásának formája (utófinanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik (szállítói finanszírozásra), úgy a jelen szerződés szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön szerződésmódosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (szerződésmódosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával. Ennek körében így amennyiben az utófinanszírozás alapján a Vállalkozó előleget igényelt, az igényelt előleg a még benyújtásra kerülő számlákban a szállítói finanszírozás szabályai szerint kerül elszámolásra.

3.7.5 A Tartalékkeret a hatósági előírások teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, előre nem látható és ki nem mutatható költségek finanszírozására szolgál. A Tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő a Megrendelő által előzetesen írásban elrendelt, fentieknek megfelelő kiegészítő építési munkákra azzal, hogy a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

3.7.6 A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A Tartalékkeret az esetleges pótmunkák elvégzésére is felhasználható.

3.7.7 A kiegészítő építési munka (pótmunka) meghatározása, a műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségekkel, a Megrendelő által írásban előzetesen elfogadott egységárakon történik. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel előzetesenjóváhagyatnia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.

3.7.8 A Tartalékkeret terhére munkát megkezdeni csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett munka után kerülhet elszámolásra.

4. SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE

4.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő pályázatot kíván benyújtani a CEF-Energy-2020 támogatási konstrukció keretében (a pályázat pontos elnevezése: Xxxxxx XxXxxx; egyedi beadvány azonosító: 29103567; PCI /Project of common interest/ azonosító 10.7-0008-SKHU-W-M-20) ("Pályázat").

4.2. A Vállalkozó továbbá tudomással bír arról, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésben meghatározott teljesítésre csak abban az esetben tart igényt, amennyiben a Pályázat pozitív elbírálásban részesül és ezáltal a Megrendelő az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséggel ("Ügynökség") olyan Támogatási szerződést ("Támogatási Szerződés") köt, amely a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet biztosítja feltéve, hogy a Támogatási Szerződés a jelen Szerződés teljesítését nem zárja ki. A Vállalkozó továbbá tudomással bír arról, hogy a fentebb kifejtettek okán a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolított le.

4.3. Mindezek következtében a jelen Szerződés az alábbi két eset bármelyikének bekövetkezésével hatályba lép.

- Amennyiben az Ügynökség és a Megrendelő között a Támogatási Szerződés a közbeszerzési eljárás lezárásának napjáig már létrejött, úgy jelen Szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba. A Megrendelő köteles a Vállalkozót értesíteni a Támogatási Szerződés létrejöttéről.

- Amennyiben a Támogatási Szerződés a közbeszerzési eljárás lezárásának napjáig nem jönne létre, úgy a jelen Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követően, azon a napon lép hatályba, amely napon a Vállalkozó átvette a Megrendelő Támogatási Szerződés létrejöttéről szóló írásbeli értesítését. A Megrendelő vállalja, hogy a Támogatási szerződés létrejöttéről haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót.

4.4. Az írásos értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek (hatályosnak), ha azt a küldő Fél ajánlott és tértivevény-szolgáltatással postai küldemény formájában küldi el a másik Fél székhelyének a postai címére és azt a Fél, annak meghatalmazottja, vagy Kapcsolattartója átveszi ("Átvevő"). Valamennyi ilyen módon megtett kommunikáció és értesítés megtörténtnek tekintendő a kézbesítés napján az aláírt tértivevény alapján. Az értesítési kötelezettség teljesül akkor is, ha az Átvevő az értesítést tartalmazó postai küldemény nem veszi át (függetlenül attól, hogy az „nem kereste”, „nem fogadta el”,

vagy „ismeretlen” illetve „elköltözött” megjegyzéssel érkezik vissza, azt a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kézbesítettnek kell tekinteni.)

4.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés hatályba lépésére a jelen Szerződés aláírásától számított 12hónapon belül kerülhet sor. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a hatályba lépés időpontja nem teremt jogalapot a Vállalkozó számára a Szerződés módosítására, megváltoztatására.

4.6. Amennyiben jelen Szerződés az aláírását követő 12 hónap elteltével nem lép hatályba, úgy a Szerződés a 12 hónap elteltével, a Szerződés aláírásának napjával megegyező naptári napon automatikusan megszűnik. Amennyiben a Megrendelő a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságot nem szerez, vagy a Támogatási Szerződést aláírja, de az igényeltnél kisebb összegben részesül vissza nem térítendő támogatásban, vagy a Támogatási Szerződés kizárja a jelen Szerződés teljesítését, úgy a Szerződés ugyancsak megszűnik automatikusan azon a napon, amikor Vállalkozó a Megrendelőnek a Támogatási Szerződés megkötésének meghiúsulásáról, a felmerült kizáró okról vagy a fedezet hiányáról szóló értesítését kézhez veszi. Az értesítés kézbesítésére a Támogatási Szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltak figyelembevételével nyújtotta be ajánlatát a közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel is a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálybalépésének elmaradásából vagy annak időpontjából eredően, vagy azzal kapcsolatosan semminemű igényt nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.

5. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS HELYE

5.1. A Vállalkozó feladatainak teljeskörű, szerződésszerű teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 13 hónapon belül.

A Vállalkozó által vállalt részteljesítési határidők:

1. szabadtér építészeti alapok NAF/KÖF transzformátor alap nélkül: munkaterület átadását követő 92 naptári nap

2. épület szerkezet kész, belső vakolással, valamint NAF/KÖF transzformátor alap kész: munkaterület átadását követő 153 naptári nap

3. Primer készülékek alapra helyezve munkaterület átadását követő 184 nap

4. Műszaki átadás: munkaterület átadását követő 204 naptári nap

5. Üzembe helyezés: munkaterület átadását követő 262 naptári nap, legkésőbb: 2021.12.17.

6. Végső átadás, tervdokumentáció átadása: üzembehelyezést követő 150 nap, legkésőbb: 2022. 04.30.

Építési munkaterület átadás-átvételének napja: várhatóan 2021.03.30. A teljesítés helye: Gyermely 048/2 helyrajzi szám

5.2. Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű és szerződésszerű megvalósítására.

5.3. A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre a Megrendelővel folytatott előzetes egyeztetés alapján.

6. A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL NYÚJTOTT JÓTÁLLÁS

6.1. Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a végső műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásától számított 60 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak) a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga, közreműködője, alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

6.2. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt 60 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

6.3. A jelen szerződésben foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

7. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

7.1. Késedelmi kötbér

7.1.1 A Szerződés szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó az Általános Szerződési Feltétel 9.4. pontjában megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a szerződéstől elállni.

7.1.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

7.1.3 Amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a jelen szerződéses megállapodás 2.33. pontjában előírt szaktolmács rendelkezésre állását az első alkalom után 150.000,- Ft, a második alkalom után 300.000,- Ft kötbér fizetésére köteles. Amennyiben Vállalkozó harmadik alkalommal is elmulasztja a szaktolmács helyszínen történő rendelkezésre bocsátását Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a szerződéstől elállni.

7.2 Meghiúsulási kötbér

7.2.1 Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásból, szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

7.2.2 A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke: az Általános Szerződési Feltétel 9.7. pontja szerint.

7.3 Hibás teljesítés esetén járó kötbér

7.3.1 Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályokban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jelen Szerződésben meghatározott minőségi előírásokat megszegi, vagy a Megrendelő utasításaitól eltér és a Ptk. szabályai alpján a hibás teljesítésért fennálló felelőssége fennáll, úgy a Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén járó kötbért fizetnie a Megrendelőnek, melynek mértékét az Általános Szerződési Feltétel 9.8. pontja határozza meg.

7.4 Tájékoztatási kötelezetttség

7.4.1 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Műszaki ellenőr és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

7.5 Felelősségbiztosítási kötelezettség

7.5.1 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, 500 millió Ft/év és 150 millió Ft/káreseményenkénti mértékű a jelen Szerződésre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen Szerződésre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres végső műszaki-átadás átvétel időpontjáig (azaz a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig) terjedő időtartamra szóló vagyoni és egyben nem vagyoni kárra vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (CAR) a szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák, a gépészeti, a villamossági és valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka és minden, a szerződésben meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre). Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra, valamint a személyi sérülésekre is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, szerződés) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződés aláírásakor köteles rendelkezésére bocsátotani.

7.5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik (vagy a tervezési munkát végző alvállalkozója rendelkezik) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a tervezési munkák ellátásához szükséges 30.000.0000,- Ft/év és 10.000.0000,- Ft/káreseményenkénti mértékű a jelen Szerződésre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen Szerződésre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres végső műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással, melyet a végső műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásáig hatályban tart. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, szerződés) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen szerződés aláírásakor köteles rendelkezésére bocsátotani.

7.5.3 AzÁltalános Szerződési Feltételek 12.8. pontjában előírt általános felelősségbiztosítás a jelen szerződés esetében nem alkalmazandó

8 KAPCSOLATTARTÓK

8.1 A szerződés során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el: Megrendelő részéről:

Műszaki kérdésekben Név: Xxxxxxx Xxxxxx Tel: 30/000-00-00

E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx

Gazdasági kérdésekben Név: Xxxxx Xxxxx Tel: 30/000-0000

E-mail: xxxxx.xxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx

Teljesítés igazolásra jogosult:

Xxxxxx Xxxxxx

+36-30/9325-162

xxxxxx.xxxxxx0@xxx-xxxxxxxx.xxx Vállalkozó részéről:

Műszaki kérdésekben Név: Xxxxx Xxxxx

Tel: +36 20/000-0000

E-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Gazdasági kérdésekben

Név: Xxxxx Xxxxxx Tel: +36 20/000-0000

E-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

8.2 A kapcsolattartó személyében bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni.

9. XXXXXX XXXXXX TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN A VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ EGYÉB KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEK

9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési, sérelemdíj vagy bármely egyéb polgári jogi követeléssel lépjen fel az Európai Bizottsággal, valamint az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséggel szemben (angolul: The Innovation and Networks Executive Agency) ("Ügynökség"). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által nyertes támogatási pályázat esetén aláírandó a Xxxxxx XxXxxx Projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés ("Támogatási Szerződés") kizárólag a Megrendelőt jogosítja és kötelezi, azonban a Vállalkozó számára az Európai Bizottsággal, valamint az Ügynökséggel szemben semmilyen igényérvényesítési jogalapot nem teremt.

9.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesítése végett megkötött szerződéseiben az alvállalkozói ("Alvállalkozók") vonatkozásában kizárja, hogy az Alvállalkozók az Európai Bizottsággal, valamint az Ügynökséggel szemben a Xxxxxx XxXxxx Projekttel összefüggésben polgári jogi igényt érvényesítsenek. A Vállalkozó vállalja továbbá, hogy ha az Alvállalkozó az Európai Bizottsággal, vagy az Ügynökséggel szemben mégis polgári jogi igénnyel lépne fel, úgy a Vállalkozó köteles az Európai Bizottságot, valamint az Ügynökséget teljes mértékben mentesíteni a polgári jogi felelősség alól.

9.3. A Vállalkozó a Vis maior helyzetek kivételével vállalja, hogy a Megrendelővel felróhatóságuk arányában közösen megtéríti az Ügynökség azon kárát, amelyet a Xxxxxx XxXxxx Projekt végrehajtása – így a jelen Szerződés teljesítése – során vagy annak következében szenvedett el, hogy a Vállalkozó vagy Alvállalkozója a Xxxxxx XxXxxx Projektet, vagy annak egyes elemeit nem a jelen Szerződés, vagy nem a Támogatási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, vagy nem a Megrendelő utasításaival összhangban hajtotta végre.

9.4. Az Ügynökség nem tartozik felelősséggel a Vállalkozó által okozott vagy Vállalkozó által elszenvedett károkért, ideértve a Xxxxxx XxXxxx Projekt végrehajtása, így a jelen Szerződés végrehajtása következtében harmadik személyeknek okozott károkat is.

9.5. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Megrendelő támogatási kérelmét elfogadja az Európai Bizottság, úgy a Xxxxxx XxXxxx Projekt Európai Uniós forrásból való finanszírozása következtében az Európai Unió hatáskörrel rendelkező szervei (így többek között az Európai Bizottság, az Ügynökség, az Európai Csalás Elleni Hivatal, valamint Európai Számvevőszék) (közösen "Európai Uniós Hatóságok") jogosultak technikai illetve pénzügyi ellenőrzéseket és vizsgálatokat (közösen "Vizsgálatok") lefolytatni a Vállalkozónál. A Vállalkozó vállalja, hogy a Vizsgálatok időtartama alatt az Európai Uniós Hatóságokkal mindenben együttműködik és a Vizsgálatok sikeres lefolytatása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz.

9.6. A Vizsgálatok már a Támogatási Szerződés Megrendelő általi teljesítésekor megkezdődhetnek és a Megrendelő számára történő európai uniós támogatás végösszegének kifizetésétől számított további 5 évig folytathatók. Ez az időtartam hosszabb, ha nyomozás, fellebbezés, peres eljárás vagy igényérvényesítés van folyamatban a támogatással kapcsolatban, beleértve, ha rendszeres vagy ismétlődő hibákra, szabálytalanságokra, csalásokra vagy kötelezettségszegésekre irányul a

Vizsgálat. Ilyen esetekben a Vállalkozó a dokumentumokat mindaddig megőrzi, amíg az ilyen Vizsgálatok, fellebbezések, peres eljárások vagy követelések érvényesítése le nem zárul.

9.7. A Vállalkozó köteles megtartani valamennyi eredeti dokumentumot a megfelelő adathordozó igénybevételével, különösen a könyvelési és adónyilvántartást, ideértve a digitalizált eredeti példányokat is, amennyiben a nemzeti jog engedélyezi azokat, az abban megállapított feltételekkel, az európai uniós támogatás végösszegének kifizetésétől számított 5 évig. Ez az időtartam hosszabb, ha Vizsgálatok, fellebbezés, peres eljárás vagy igényérvényesítés van folyamatban a támogatással kapcsolatban beleértve, ha rendszeres vagy ismétlődő hibákra, szabálytalanságokra, csalásokra vagy kötelezettségszegésekre irányul a Vizsgálat. Ilyen esetekben a Vállalkozó a dokumentumokat mindaddig megőrzi, amíg az ilyen Vizsgálatok, fellebbezések, peres eljárások vagy követelések érvényesítése le nem zárul.

9.8. Vizsgálat megkezdése esetén a Vállalkozó valamennyi olyan információt köteles megadni, beleértve az elektronikus formátumú információkat is, amelyeket az Európai Uniós Hatóságok vagy az általa felhatalmazott bármely más külső szerv igényel.

9.9. Vizsgálat megkezdése esetén a Vállalkozó valamennyi olyan információt köteles megadni, beleértve az elektronikus formátumú információkat is, amelyeket az Európai Uniós Hatóságok vagy az általa felhatalmazott bármely más külső szerv igényel.

A Vállalkozó elfogadja, hogy a Vizsgálatokat nem csak az Európai Uniós Hatóságok jogosultak lefolytatni, hanem az általuk megbízott külsős, nem Európai Uniós szervezetek is.

9.10. A helyszíni látogatás alkalmával a Vállalkozónak hozzáférést kell biztosítania a Európai Uniós Hatóságok személyzetének és az Európai Bizottság vagy az Ügynökség által felhatalmazott külső személyzetnek azon helyszínekhez és helyiségekhez, ahol a Szerződés teljesítették vagy teljesítik, valamint az összes szükséges információhoz, beleértve az elektronikus formátumú információkat is.

9.11. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a helyszíni látogatáskor az információk azonnal hozzáférhetők legyenek, és hogy a kért információkat megfelelő formában átadják.

9.12. A végleges Vizsgálathoz kapcsolódó megállapítások alapján az Európai Bizottság vagy az Ügynökség jogosult az általa szükségesnek ítélt intézkedések elrendeléséhez, beleértve a fennmaradó uniós támogatás kifizetésekor vagy azt követően az általa teljesített kifizetések egészének vagy egy részének a behajtásának az elrendelését is.

9.13. Rendszeres vagy ismétlődő hibák, szabálytalanságok, csalások vagy kötelezettségszegések az alábbi intézkedésekhez vezethetnek:

a) a költségek elfogadására való kérelem elutasítása;

b) a támogatás csökkentése;

c) a jogosulatlan támogatási összegek behajtása;

d) az uniós támogatások kifizetésének a felfüggesztése;

e) a Xxxxxx XxXxxx Projekt végrehajtásának felfüggesztése;

f) a Támogatási Szerződés felmondása.

9.14. A fennmaradó támogatási összeg kifizetése után felfedezett rendszeres vagy ismétlődő hibák, szabálytalanságok, csalások vagy kötelezettségszegések esetén a behajtandó összegnek meg kell felelnie, – a Megrendelő által bejelentett és a Bizottság vagy az Ügynökség által jóváhagyott felülvizsgált költségek alapján számolt – a felülvizsgált

támogatás végleges összegének, valamint a Megrendelőnek a Támogatási Szerződés keretében a Xxxxxx XxXxxx Projekt végrehajtása érdekében kifizetett teljes összegének a különbségének.

9.15. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az Európai Uniós Hatóságok jogosultságait, valamint a Vállalkozónak a Vizsgálatokkal összefüggésben lévő kötelezettségeit a jelen Szerződés 9. sz. mellékletének II.27 fejezete fejti ki részletesen. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja a jelen Szerződés 9. sz. mellékletének II.27 fejezetében foglaltakat és azt magára nézve kötelezőnek tekinti.

9.16. Az Európai Uniós Hatóságok által a Vizsgálatokkal kapcsolatban a Vállalkozó számára akár írásban, akár szóban eljutatott információk, melyeket az Európai Uniós Hatóságok bizalmas információként jelölnek meg olyan bizalmas információknak minősülnek, amelyre vonatkozóan a Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli. A Vállalkozónak az Európai Uniós Hatóságokkal szemben fennálló titoktartási kötelezettsége a jelen Szerződés aláírásától egészen a Megrendelő számára történő európai uniós támogatás végösszegének kifizetésétől számított 5 évig áll fenn. A titoktartási kötelezettség alól az Európai Uniós Hatóság írásbeli beleegyező nyilatkozata, valamint jogszabályi előírás adhat felmentést. A nyilvánosság számára hozzáférhető információk nem minősülnek bizalmas információnak, valamint nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség arra az esetre, amennyiben a bizalmas információ a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül kerül a nyilvánosság számára elérhetővé.

9.17. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a jelen Szerződésben foglalt titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi esetre; a Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek a teljesítéséről beszámolni az Európai Uniós Hatóságok felé, valamint a Megrendelő és az Európai Uniós Hatóságok jogosultak e szerződéses kötelezettségek teljesítéséről jelentést, valamint egyéb promóciós célú anyagokat készíteni.

9.18. A Vállalkozó köteles megőrizni és titokban tartani minden olyan információt és dokumentumot – öltsön az bármilyen formát –, amelyet írásban vagy szóban közölnek vele a Támogatási Szerződés végrehajtásával – így beleértve a jelen Szerződés teljesítését is – kapcsolatban, és amelyet írásban kifejezetten bizalmasként jelöl meg az Ügynökség. E rendelkezés nem vonatkozik a nyilvánosan elérhető információkra.

9.19. A Vállalkozó a bizalmas információkat és dokumentumokat kizárólag a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek a teljesítése érdekében használhatja fel kivéve, ha az Ügynökséggel írásban másként nem állapodnak meg.

9.20. A Vállalkozó előző két bekezdésben leírt titoktartási kötelezettsége a jelen Szerződés aláírásától kezdődik, és tart egészen a Megrendelő számára történő európai uniós támogatás végösszegének kifizetésétől számított 5 évig.

9.21. A Vállalkozó titoktartási kötelezettsége nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) az Ügynökség előzetesen beleegyez, hogy felmenti a Vállalkozót a titoktartási kötelezettség alól;

b) a titoktartási kötelezettségek megszegése nélkül a bizalmas információk vagy dokumentumok nyilvánosságra kerülnek;

c) a bizalmas információk vagy dokumentumok nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő.

9.22. A Támogatási Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Xxxxxx XxXxxx Projekt eredményeinek, így a jelen Szerződés teljesítése során létrehozott mű tulajdonjoga a Megrendelőt illeti meg, ideértve az iparjogokat és szellemi alkotáshoz fűződő jogokat, valamint a kapcsolódó jelentésekre és egyéb dokumentumokra vonatkozó vagyoni jogosultságokat is.

9.23. Amennyiben az Ügynökség írásbeli kérelmet küld a Vállalkozónak, megjelölve, hogy a Xxxxxx XxXxxx Projekt mely eredményét – beleértve így a jelen Szerződés teljesítése során létrehozott művet – szándékozik felhasználni, a Vállalkozó köteles:

a) egy listát készíteni az összes korábban fennálló jogról, amely az eredményekben megjelenik, valamint

b) ezt a listát elküldeni az Ügynökség számára legkésőbb akkor, amikor a Megrendelő benyújtja a fennmaradó támogatás kifizetésére vonatkozó kérelmét az Ügynökségnek. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy saját maga vagy kapcsolt vállalkozása valamennyi szükséges joggal rendelkezik a jelen Szerződés teljesítése során a korábban fennálló jogok felhasználására vonatkozóan.

9.24. A Vállalkozó az alábbi felhasználási jogokat köteles biztosítani az Ügynökségnek a Xxxxxx XxXxxx Projekt eredményének, így a jelen Szerződés alapján teljesített mű vonatkozásában:

a) saját célra való használat: és így különösen, hogy az Ügynökség hozzáférhetővé tegye, az uniós intézmények, más uniós ügynökségek és szervek, valamint a tagállamok intézményeiben dolgozó személyek számára, illetve a teljes vagy részleges másolás és többszörözés korlátlan számú példányban;

b) többszörözés: a mű közvetlen vagy közvetett, ideiglenes vagy állandó többszörösitésének az engedélyezése bármilyen módon (mechanikus, digitális vagy egyéb) és bármilyen formában, részben vagy egészben;

c) nyilvánossághoz való közvetítés és terjesztés: bármilyen megjelenítés, előadás vagy nyilvános kommunikáció engedélyezése vezetékes vagy vezeték nélküli módon, ideértve a mű nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételét, olyan módon, hogy ezáltal a közönség egy helyről hozzáférhet a műhöz az általuk választott helyen és időben; továbbá ez a jog magában foglalja a kábel vagy műholdas terjesztést és sugárzást is;

d) terjesztés: a mű vagy a mű másolatának bármilyen formában történő nyilvános terjesztésének az engedélyezése;

e) átdolgozás: a mű átdolgozásának joga;

f) fordítás;

g) a mű tárolásának és archiválásának joga az Ügynökségre alkalmazandó dokumentumkezelési szabályokkal összhangban, ideértve a digitalizálást vagy a formátum konvertálását megőrzési vagy új felhasználási célokra;

h) ha a mű dokumentumnak minősül, akkor a dokumentumok újbóli felhasználásának engedélyezése a dokumentumok újbóli felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági határozatnak megfelelően, amennyiben az említett határozat alkalmazható, illetve ha a dokumentumra kiterjed a határozat a hatálya, és ezt egyik rendelkezés sem zárja ki. E rendelkezés alkalmazásában az „újbóli felhasználás” és a

„dokumentum” jelentése a 2011/833/EU határozatban megadott jelentéssel bír.

9.25. A Vállalkozó köteles szavatolni, hogy az Ügynökségnek jogosultsága van bármilyen olyan korábban fennálló jogosultságot igénybe venni és felhasználni, amelyeket a mű

tartalmaz. Ha a Támogatási Szerződés Különleges Feltételei másként nem rendelkezik, ezeket a már meglévő jogokat ugyanazon célból és feltételek mellett lehet felhasználni, mint amilyen feltételek a művel kapcsolatos felhasználási jogokra vonatkoznak.

9.26. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Xxxxxx XxXxxx Projekt eredményére, – így a jelen Szerződés keretében teljesítendő műre – vonatkozó felhasználási jogokra irányadó további szabályokat a jelen Szerződés 9. sz. mellékletének II.8 fejezete tartalmazza. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja a jelen Szerződés 9. sz. mellékletének II.8 fejezetében foglaltakat és azt magára nézve kötelezőnek tekinti.

9.27. "Vis maior": minden olyan előre nem látható, kivételes helyzetet vagy eseményt jelöl, amely a Szerződő Felek ellenőrzési körén kívül áll, és amely megakadályozza, hogy egyik Szerződő Fél teljesítse a jelen Szerződésből fakadó bármely kötelezettségét és amely elkerülhetetlennek bizonyul annak ellenére, hogy a Szerződő Felek megfelelő körültekintéssel jártak el, és amely nem a Szerződő Felek, vagy alvállalkozóik, kapcsolt vállalkozásaik felróható vagy hanyag eljárásának az eredménye. Bármely hibás teljesítés, anyaghiba illetve késedelem, valamint munkaügyi viták, sztrájk vagy pénzügyi nehézségek nem minősülnek Vis maiornak, kivéve, ha azok közvetlenül a Vis maior esetből származnak.

9.28. A Vis maior körülményt elszenvedő Szerződő Fél a kapcsolattartás szabályainak betartása mellett haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Felet, megjelölve a helyzet vagy az esemény jellegét, annak várható időtartamát és a várható hatásokat.

9.29. A Szerződő Xxxxx kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket a Vis maior okozta károk enyhítésére. A Szerződő Xxxxx mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződés teljesítését mielőbb folytathassák.

9.30. A Vis maior körülményt elszenvedő Szerződő Xxxxx nem lehet úgy tekinteni, hogy megsértette jelen Szerződésből eredő kötelezettségeit, ha Vis maior helyzet akadályozta meg abban, hogy teljesítsék azokat.

9.31. Amennyiben az Ügynökség másképp nem kérelmezi, vagy másképp nem állapodik meg, a Vállalkozó által egyedül vagy a Megrendelővel közösen tett a jelen Szerződés teljesítésével illetve Xxxxxx XxXxxx Projekttel kapcsolatos bármely kommunikáció keretében vagy publikáción: így többek között konferenciák, szemináriumok alkalmával vagy bármilyen információs vagy promóciós anyagon (például prospektusokon, szórólapokon, posztereken, előadásokon stb.), fel kell tüntetni, hogy a jelen Szerződés teljesítését illetve Xxxxxx XxXxxx Projektet az Európa Unió támogatta és szintén fel kell tüntetni az Európai Unió emblémáját.

9.32. Ha egy másik logóval együtt jelenítik meg, az Európai Unió emblémájának megfelelő kiemelkedéssel kell rendelkeznie.

9.33. Az Európai Unió emblémájának megjelenítésére vonatkozó kötelezettség nem biztosít kizárólagos felhasználási jogot a Vállalkozó számára. A Vállalkozó sem nyilvántartásba vétellel, sem bármely más módon nem jogosult kisajátítani az Európai Unió emblémáját, vagy bármely más ehhez hasonló védjegyet vagy logót.

9.34. Az előző három bekezdés alkalmazásában és az abban meghatározott feltételek mellett a Vállalkozó mentesül az Ügynökség előzetes engedélyének a kérelmezésének a kötelezettsége alól, mely egyébként lehetővé teszi az Európai Unió emblémájának felhasználását.

9.35. A Vállalkozó által a Xxxxxx XxXxxx Projekttel kapcsolatos bármilyen formában és bármilyen módon tett kommunikációban vagy publikációban fel kell tüntetni, hogy az kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és hogy az Ügynökség nem felel az információért.

9.36. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak megakadályozása érdekében, hogy a Támogatási Szerződés pártatlan és objektív végrehajtása – így beleértve a jelen Szerződés teljesítését is – veszélybe kerüljön gazdasági érdek, politikai vagy nemzeti hovatartozás, családi vagy érzelmi élet, vagy bármely más, az Ügynökséggel megosztott érdek következtében, vagy bármely a Támogatási Szerződés tárgyához kapcsolódó harmadik féllel összefüggésben felmerülő érdek miatt ("Összeférhetetlenség").

9.37. Minden olyan helyzetről, amely a Támogatási Szerződés végrehajtása során – így beleértve a jelen Szerződés teljesítését is – Összeférhetetlenséghez vezet vagy valószínűleg ahhoz vezet, haladéktalanul, írásban értesíteni kell az Ügynökséget. A Vállalkozó haladéktalanul köteles megtenni a szükséges lépéseket e helyzet orvoslására. Az Ügynökség fenntartja a jogot annak megítélésére, hogy a meghozott intézkedések megfelelőek-e, továbbá, hogy egy általa meghatározott határidőn belül további intézkedéseket rendeljen el. Ezek az intézkedések a Vállalkozóra nézve is kötelezőek.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Felmondás

10.1.1 Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

10.1.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás arányos pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.1.3 A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

10.2 Szerződés értelemezése

10.2.1 A jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiak szerint mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

1. A Megrendelő által a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító részvételi felhívása és a közbeszerzési dokumentumok

2. Az ajánlattételi szakaszt megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumai (ajánlattételi szakasz dokumentumai)

3. Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)

4. Felolvasólap

5. Egyösszegű Ajánlati Ár - a benyújtott árazott költségvetés

6. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint

7. Jelen Szerződéses Megállapodás

8. Általános Szerződési Feltételek

9. Műszaki dokumentáció

10.2.2 Felek az 1. pontban meghatározottak alatt a következőket értik: A megindító felhívás a Jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2020/S 180-435454 számon megjelent felhívás.

10.2.3 Felek a 2. pontban meghatározottak alatt a tárgyalás során készült dokumentumokat is beleértik.

10.3 Szerződés módosítása

10.3.1 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

c. amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

10.3.2 Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását

- alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

10.4 Általános Szerződési Feltételek

10.4.1 A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az E.ON Hungária Csoport - melyhez a Megrendelő is tartozik – Építési- beruházási jogviszonyra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) a rendelkezései az irányadóak. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő a jelen Szerződés aláírását megelőzően a rendelkezésére bocsátotta a tárgyi közbeszerzési eljárársra és a jelen szerződéssel kapcsolatban hatályos ÁSZF-et, annak tartalmát egészében és részleteiben megismerte, és az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta, mint a jelen Szerződés részét képező szerződési feltételeket, kivéve az ÁSZF 12.8. pontját.

10.4.2 Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy az eljárás részeként kiadott ÁSZF megtekinthető a xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx- feltetelek.html linken is.

10.4.3 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.

10.5 Irányadó jog, nyelv és a Szerződés teljessége

10.5.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettség- vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen pedig a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetén, a Szerződő Felek a jogvitára a per tárgyától függően a Székesfehérvári Járásbíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.5.2 A Szerződés és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

10.5.3 Felek kijelentik, hogy a 9.5-9.8 pontokban foglaltak sérelme nélkül a jelen Szerződés a Felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a Felek közötti megállapodást, és egyik Fél sem alapozott a másik Fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződésben.

10.5.4 Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Vállalkozási szerződés tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

10.5.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §- ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének

1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.

10.5.6 A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés teljesítésekor kötelesek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról 75/2016. (IV. 5.) szóló Korm. rendeletben ("Korm. rendelet") foglaltak betartására. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Korm. rendelet értelmében a Xxxxxx XxXxxx Projekt költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó Projektnek minősül.

10.6 Közbeszerzési szabályok

10.6.1 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)- kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 1

10.6.2 Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéshez – a hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett – arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

1 A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

10.6.3 10.6.3 Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

a) Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b) Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződés felmondásához vagy a Szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

10.6.4 Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

10.7 Részleges érvénytelenség

10.7.1 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentum rendelkezése kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződés részét képezi)

10.8 Záró rendelkezések

10.8.1 Jelen Szerződés elválaszhatatlan részét képezi az alábbi melékletek (abban az esetben is, ha azok ténylegesen nem kerülnek a Szerződéses Megállapodáshoz hozzáfűzésre):

1. Átláthatósági nyilatkozat

2. Megrendelő Általános Szerződési Feltételei

3. A Szerződés 10.6 pontja szerinti dokumentumok

4. Felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentum másolata

5. Tervezői felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentum másolata

6. Ütemterv

7. E.ON Utasítások - HSE dokumentumok

8. Xxxxxx XxXxxx támogatási szerződésnek a vállalkozóra nézve kötelező rendelkezései

9. Műszaki dokumentáció

10. ISO 9001 és ISO 14001 minőségbiztosítási tanúsítványok

11. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az MSZ 1585 szabvány szerint villamosan kioktatottak

10.8.2 Fentiek bizonyságául a jelen Szerződést a Xxxxx erre felhatalmazott képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, a DocuSign platformon, digitálisan írják alá.

Kelt: Győr, 2021. március 22., illetve a digitális aláírások szerint

23.03.2021 | 10:26:3213.C0E3T.2021 | 10:41:56 CET

23.03.2021 | 10:47:26 CET

…………………………… ……………………………..

Xxxxxxxx Xxxxx 23.03.2021 | 11:12:30 CET Xxxxx Xxxxxx 23.03.2021 | 12:08:46

Vezérigazgató ügyvezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. MaxiContech Vállalkozási és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

…………………………… ……………………………..

Xxxxxx Xxxx

23.03.2021 | 10:44:09 CET

Xxxx Xxxxxx Xxxx 23.03.2021 | 11:34:0

Vezérigazgató-helyettes ügyvezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. "Sharan" Erősáramú Villamosipari

Korlátolt Felelősségű Társaság

……………………………..

Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető

23.03.2021 | 13:25:57

MECSEK-26. Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

N Y I L A T K O Z A T

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	MaxiContech Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	2045 Törökbálint, Xxxxxxxxxxx xxxx 00.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma:	00-00-000000
Adószáma:	25586907-2-13
Statisztikai számjele:	25586907-4222-113-13
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Xxxxx Xxxxxx
Cégjegyzés módja:	önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó)

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő- zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló (E.ON) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig

– az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy

• a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;

• a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;

• jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozat- tevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem

/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

23.03.2021 | 12:08:46 CET

Kelt: ……………………..…………..

cégszerű aláírás2

2 Megjegyzés: Ha csak egy aláíró van, akkor kérjük, írja át a nyilatkozatot egyes számban kitölteni.

N Y I L A T K O Z A T

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	"Sharan" Erősáramú Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	0000 Xxxx, Xxxxxxx xxxx 0.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma:	00-00-000000
Adószáma:	11543761-2-02
Statisztikai számjele:	11543761-4321-113-02
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Xxxx Xxxxxx Xxxx
Cégjegyzés módja:	önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó)

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő- zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló (E.ON) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig

– az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy

• a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;

• a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;

• jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozat- tevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem /felelős- ségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

23.03.2021 | 11:34:02 CET

Kelt: ……………………..…………..

cégszerű aláírás3

3 Megjegyzés: Ha csak egy aláíró van, akkor kérjük, írja át a nyilatkozatot egyes számban kitölteni.

N Y I L A T K O Z A T

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	MECSEK-26. Kft
Székhelye:	1013 Budapest Döbrentei u. 10. fszt./2.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma:	00-00-000000
Adószáma:	11011860-2-41
Statisztikai számjele:	11011860 4120 113 01
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Xxxxxx Xxxxxx
Cégjegyzés módja:	önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó)

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő- zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló (E.ON) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig

– az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy

• a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;

• a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;

• jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozat- tevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem /felelős- ségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

23.03.2021 | 13:25:57 CET

Kelt: ……………………..…………..

cégszerű aláírás4

4 Megjegyzés: Ha csak egy aláíró van, akkor kérjük, írja át a nyilatkozatot egyes számban kitölteni.