VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

Amely létrejött egyrészről Budapest Főv. XIX. kerület Kispest Önkormányzat Kispesti Uszoda

Székhely: 1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31.

Képviselő: Xxxx Xxxxxx Xxxxxx igazgató

Adószám:15519119-2-43

KSH jelzőszám: 15519119-9311-322-01

Törzsszám: 519111

Pénzforgalmi szolgáltató neve: OTP Bank Nyrt.

Fizetési számla száma: 11784009-15519119-00000000

Mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)


Másrészről a Cégnév:

Székhely:

Képviselő:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Pénzforgalmi szolgáltató neve:

Fizetési számla száma:

E-mail:

Telefonszáma:
Mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)


Együttes említésük esetén Felek között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.


Előzmények

Felek rögzítik, hogy Megrendelő – amely Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által alapított és fenntartott intézmény, a


„Kispesti Uszoda medenceterében tálálható tanmedencében a vízcsövek, szerelvények és diffúzorok komplett cseréje. A medence teljes burkolatának cseréje” tárgyában, a nyílt pályázat keretében történő eljárás során a …………….számú VAM határozattal a Vállalkozót hirdette ki nyertesnek.


  1. A szerződés tárgya:

A Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás során nyertesnek hirdetett pályázat alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Kispesti Uszoda medenceterében tálálható tanmedencében a vízcsövek, szerelvények és diffúzorok komplett cseréjét, valamint a medence teljes burkolatának cseréjét. a pályázati munkák első osztályú minőségben történő kivitelezését, a pályázati felhívás és a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

A kivitelezés nem építési engedélyköteles.


  1. A megrendelés teljesítésének határideje:


Jelen szerződés határozott időre szól, a szerződéskötés napjától 2019. január jó 31. napjáig.

A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének határideje: 2019. január 31. napja.


    1. A kivitelezés (legkésőbbi) kezdő időpontja: 2018. december 1.


    1. A kivitelezési határidőt a felek az alábbiak szerint módosíthatják:

  • Ha Megrendelő a kezdési határidőre a munkaterületet nem biztosítja, vagy a munka menete közben – a Vállalkozó érdekkörén kívüli okból - akadályoztatás történik, illetve bármely, a Vállalkozónak fel nem róható okból a kivitelezést lassítani vagy szüneteltetni kell, úgy Felek a teljesítési határidőt ennek megfelelően módosítják.

  • Vis maior esetén (pl.: sztrájk, természeti katasztrófa, előre be nem kalkulálható, a munka menetété erősen befolyásoló időjárás stb., de ide nem értve a munkavállalói piacon történő változásokat) erről a körülményről egymást azonnal értesíteni kötelesek. Vállalkozó jogosult előteljesítésre.


    1. Megrendelő biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges áram- és vízvételi lehetőséget, továbbá – szükség esetén – a hétvégi munkavégzéshez történő bejutást, illetőleg felügyeletet.


  1. Vállalkozói díj, fizetési feltételek:

A munkák szerződésszerű teljesítéséért Megrendelő a Vállalkozó részére


    1. A vállalkozói díj összesen:

Nettó:


Összesen bruttó:


    1. Megrendelő a Vállalkozó részére maximum bruttó 9.000.000.- Ft előeleget biztosít, a jogszabályoknak megfelelő módon kiállított előlegszámla ellenében.


    1. A vállalkozó az elvégzett munka 50%-ának igazolt elvégzését követően – az előlegszámlán érvényesített összeg beszámítása mellett – a jogszabályoknak megfelelő módon kiállított rész-számlát nyújthat be a vállalkozói díj 50 %-a erejéig.


    1. A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor, az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően vállalkozói díjról a jogszabályoknak megfelelő módon végszámlát állít ki Megrendelő részére. Megrendelő (valamennyi számlára vonatkozóan) a számlán feltüntetett összeget a teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételét követő 30 munkanapon belül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén Ptk.. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet.

A számlát Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Kispesti Uszoda (1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31.) nevére és címére kell kiállítani és megküldeni.


    1. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj a szabványok és előírások szerinti I. osztályú anyagminőséget, I. osztályú kivitelezést foglal magában, illetve tartalmazza a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi munkálat díját, továbbá Vállalkozó valamennyi felmerülő költségét.


    1. A vállalkozói díj az esetleges többletmunkák ellenértékét tartalmazza. A pótmunkák elvégzésére kizárólag előzetes írásbeli megállapodás esetén, az abban szabályozottak szerint kerülhet sor.


    1. A kötelezettségvállalás fedezete a Megrendelő költségvetésében a az „Uszoda felújítása” költségvetési soron - az adott számla esedékességekor - rendelkezésre áll.


    1. Megrendelő részéről az átadás-átvételi eljáráskor a teljesítésigazolási jegyzőkönyv aláírását követően a kifizetést - a számla ellenértékének a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Önkormányzat által történő rendelkezésre bocsátását követően - Xxxx Xxxxxx Xxxxxx igazgató engedélyezi.


A szerződés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések


  1. A munkaterület átadás-átvétele, munkavégzés

    1. Vállalkozó és Megrendelő köteles egyeztetni a munkaterület pontos átadásáról és a munkavégzés alatti esetleges üzemszünet szükségességéről.

    2. Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban bocsátja Vállalkozó részére.


    1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munka tárgyát megfelelően megismerte, a helyszínen a körülményeket megvizsgálta, felméréseket végzett.


    1. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez közreműködő (alvállalkozó) igénybevételére jogosult. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a feladatot maga végezte volna el, jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

Vállalkozó köteles a tevékenységét az arra irányuló jogszabályok maradéktalan betartásával végezni. Köteles a szerződés teljesítése alatt a vonatkozó tűzvédelmi-, munka- és balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi és közegészségügyi előírásokat, valamint a munkajogi rendelkezéseket betartani. Az ebből eredő, illetve ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő következményekért kizárólagosan felel, az esetlegesen felmerülő károkért helytáll. Megrendelő az arra feljogosított szervezetek útján ezt ellenőriztetheti.


    1. Munkagép, vagy egyéb jelentős zajterheléssel járó gép, eszköz használatát időben úgy kell ütemezni, hogy az a lakosság egyébként szokásos nyugalmát ne zavarja.


    1. A kivitelezés során vállalkozó köteles ügyelni a munkaterületeket határoló és környezetükben meglévő – megmaradó – burkolt felületek, utak, ingó és ingatlan vagyontárgyak épségére. Különös gonddal köteles ügyelni a munkával nem érintett zöldfelületek védelmére. A kivitelezés során keletkező rongálódás esetén a Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a helyreállításról.


    1. A kiviteli munkák során keletkező sitt és egyéb hulladék helyszínen történő deponálása a közlekedési- és balesetvédelmi előírások betartásával, valamint a környezet károsításának elkerülésével kell, hogy megtörténjen.

A napi munkavégzést követően a munkaterületeken szükség szerinti takarítás, tisztítás kötelező. A kiviteli munkák során keletkező rongálódás esetén Vállalkozó haladéktalanul, saját költségén köteles gondoskodni a helyreállításról.


    1. Konténer, építési anyag, stb. közterületen való tárolása céljára közterület használati díj fizetése – az erre vonatkozó engedélyek beszerzése – a Vállalkozó kötelezettsége.

    2. A kiviteli munkák során keletkező hulladék helyszínen történő deponálása a közlekedési- és balesetvédelmi előírások betartásával, valamint a környezet károsításának elkerülésével kell, hogy megtörténjen. A kiviteli munkák során keletkező hulladékot „hulladék lerakását tiltó tábla” környezetében elhelyezni tilos. Építési, bontási törmelék úttesten, járdán, vagy zöldterületen ideiglenesen sem tárolható. A keletkezett hulladék tekintetében Vállalkozónak be kell tartania a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. Rendeletben, valamint az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglalt előírásokat. Vállalkozó a bontási hulladék nyilvántartó lapot a bontási tevékenység befejezését követően köteles Megrendelő részére átadni.



    1. A munkavégzés ideje alatt a helyszínre szállított, de be még nem épített, illetve beépítésre került anyagok őrzéséről, védelméről Vállalkozó gondoskodik.


  1. Átadás-átvételi eljárás


    1. Vállalkozó az elkészült munkát köteles készre jelenteni, melynek alapján Megrendelő – amennyiben a teljesítés megtörtént kitűzi az átadás-átvétel időpontját.

    2. Az átvétel időpontja a készre jelentést követő 5 (öt) munkanapon belüli időpont. Az átvevők a Megrendelő részéről Xxxx Xxxxxx Xxxxxx igazgató, és …………műszaki megbízott.

    3. A sikeres teljesítés feltétele a munka első osztályú minőségben történt elvégzése, valamint legalább 5 napos üzempróba* sikeres teljesítése, amit a Megrendelő teljesítésigazolási jegyzőkönyv aláírásával igazol.

    4. Teljesítettnek kizárólag a teljes körűen, szerződésszerűen, a jogszabályokban foglaltak betartásával elvégzett tevékenység minősül, az átadás-átvételi eljárás lezárására a teljesítés igazolására kizárólag a teljes körű, hibamentes, üzemkész teljesítést és sikeres üzempróba* teljesítését követően kerülhet sor.

    5. Átadás-átvétel: Az átadás-átvételi eljáráskor teljesítésigazolási jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

  1. Az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját. (Benne az üzempróba* kezdő és végső időpontját.)

  2. Az átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét.

  3. Az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.

  4. Észrevételeket a szerződésben foglaltak teljesítéséről.

  5. Az átadás-átvételi eljárás során felfedezett minőségi és mennyiségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését.

  6. A hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket.

  7. A jogszabályban előírt nyilatkozatokat.

  8. A résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.


*Üzempróba alatt a kivitelezés után, az átadás-átvételi eljárás alatt, a beruházás automata kezelőrendszereinek üzemszerű, hibátlan, 5 napon keresztül történő működtetése értendő. Amennyiben az 5 napos folyamatos hibátlan működés nem valósul meg, az üzempróba ideje a hiba kiküszöbölése után újra kezdődik.

  1. Egyéb rendelkezések


    1. Vállalkozó kijelenti, hogy felelősségbiztosítással rendelkezik, amely folyamatosan kiterjed mindazon tevékenységére, amelyért a magyar jog szerint felelősséggel tartozik, ebből kifolyólag jelen szerződésben előírtak elmulasztása esetén mindennemű, akár Megrendelő, akár harmadik személyek felé fennálló kártérítési kötelezettség Vállalkozót terheli.

    2. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladat eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyeztetné, vagy gátolja. Vállalkozó felelősséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

    3. Felek a szerződés teljesítése során kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki:


Megrendelő részéről: név: Xxxx Xxxxxx Xxxxxx

Tel.: 000-00-00

Fax: 000-00-00

e-mail: xxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx



Vállalkozó részéről:



  1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek


    1. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden megkezdett napja után napi 10.000 Ft, azaz Tízezer forint késedelmi kötbért köteles fizetni, a késedelmi kötbér maximuma 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint.


Amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható vagy az ő érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 20%-át köteles Megrendelő részére meghiúsulási kötbérként megfizetni.


A késedelmi és/vagy a meghiúsulási kötbér összegét Megrendelő jogosult a vállalkozói díjról szóló számla összegéből – annak kifizetése előtt – levonni.


Ha a Vállalkozó a szerződésszegés következményeinek elhárítása, vagy enyhítése érdekében a Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés akadályáról, illetve késedelme előrelátható idejéről elvárható időben nem tájékoztatja, a kötbér 10%-át akkor is köteles megfizetni, ha a felelősség alól magát egyébként kimenti.


    1. Vállalkozó jótállást vállal valamennyi beépített dolog, illetve elvégzett munka vonatkozásában, a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásától kezdődően 1 éves időtartamra.


    1. Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy a feladat eredményére vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely Megrendelő jogait korlátozná. Vállalkozó szavatol továbbá azért, hogy az elvégzett feladat, létrehozott eredmény a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatósági előírásoknak megfelelő, a jelen szerződés céljának betöltésére mind minőségben, mind mennyiségben alkalmas.


  1. A szerződés megszűnése, felmondás, elállás, lehetetlenülés


    1. Megrendelő a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor indokolás nélkül elállhat, illetőleg azt követően a teljesítésig a szerződést azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja. Az elállás, felmondás, írásban történhet. Megrendelő indokolás nélküli elállása, vagy felmondása esetén Megrendelő köteles megfizetni a vállalkozói díj arányos részét, valamint megtéríteni Vállalkozónak az elállás, vagy felmondás miatt bekövetkezett kárát, de a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.


    1. Megrendelő a Vállalkozónak felróható 15 napot meghaladó késedelembe esése vagy a Vállalkozó más szerződésszegő magatartása esetén a szerződéstől elállhat, illetőleg a teljesítés megkezdését követően a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Megrendelő jogosult Vállalkozótól a nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni, ezen igényén túlmenően jogosult Vállalkozóval szemben az ezt meghaladó kárát érvényesíteni.


    1. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

  1. A lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy érdekkörén kívül merült fel, Vállalkozót az elvégzett feladat és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

  2. A lehetetlenné válás oka Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.

  3. A lehetetlenné válás oka Megrendelő érdekkörében merült fel, Vállalkozót a díj megilleti, de Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.


  1. Vegyes rendelkezések


    1. A szerződés teljesítése érdekében Xxxxx kötelesek együttműködni és valamennyi, a teljesítés szempontjából releváns tényről egymást értesíteni. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladat eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyeztetné, vagy gátolja. Vállalkozó felelősséggel tartozik az értesítés elmulasztásából erdő kárért.


    1. Felek a jelen szerződésből redő esetleges jogvitájukat megkísérlik egymás között békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a hatáskörébe tartozó esetekre a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.


    1. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy jelen szerződés Megrendelő önkormányzati minőségére tekintettel jogszabályban meghatározottak szerint nyilvános.


    1. A jelen szerződésben nem vagy kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk., a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak.


    1. Felek a jelen 6 (hat) számozott oldalból, valamint ………… db mellékletből álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 4 (három) db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 3 (kettő) db a Megrendelőt, 1 (egy) db pedig a Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2018. ……………………………


__________________________ ____________________________

Budapest Főváros XIX. Kerület

Kispest Önkormányzat Kispesti Uszoda

képv.: Xxxx Xxxxxx Xxxxxx igazgató Vállalkozó

Megrendelő


Pénzügyileg ellenjegyzem

Budapest, 2018.


________________________

Xx. Xxxxx Xxxxx

Pénzügyi ellenjegyző


Mellékletek:

  1. pályázati felhívás

  2. felelősségbiztosítási kötvény másolata

  3. vállalkozó hiteles cégaláírási nyilatkozata/aláírásmintája

6



Document Metadata

Filed: October 24th, 2018