VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat
Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Xxxxxxxx xxx 00. Képviselő: Xxxxx Xxxxx polgármester Adószáma: 15519009-243
KSH jelzőszáma: 0104011.
bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. bankszámla száma: 11784009-15519009
Telefonszáma: 0-000-000
Faxszáma: 0-000-000
mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő
másrészről: Maraton Lapcsoport –MultivizióKiadói Kft. székhely: 8200 Veszprém, Házgyári u. 12. képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető adószám: 11338897-2-19
cégbejegyzési szám: 00-00-000000
bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. bankszámla száma: 11749008-20151610 telefonszáma: 06-88/541-763
faxszáma: 06-88/541-688
mint vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó
között az alulírott napon és az alábbi feltételekkel.
1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja, a KISPEST című önkormányzati tájékoztató lap nyomdai kivitelezését a következő paraméterek mellett a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság 63/2008.(VI.10.) KKB határozata alapján.
Megjelenés: 2 (kettő) hetente – az 1. sz. melléklet alapján. Terjedelem: 24 oldal
Méret: tabloid (240x340) Szín: 4+4 color
Színnyomás: minden oldal színes Papír: 42,5 gramm újságnyomó
Anyagleadás: adathordozón PS file-okban
Gyártási határidő: anyagleadás utáni két munkanap Kötészet: irkafüzet vagy ragasztás
Példányszám:27 500 db Nyomdatechnika: cold-set ofszet
Kiszerelés: az aktuális megjelenés előtt megadott paraméterek szerint Szállítás: a diszpóban megadott elosztás szerint a terjesztőnek
Vállalási ár:
Nettó: 14,75 Ft/db + ÁFA, azaz nettó tizennégy forint hetvenöt fillér/darab + ÁFA Első megjelenés: 2008. xxxxxx xx
Gyártási határidő: két nap
Szállítás: anyagleadás után két munkanap
2.) Ütemezés:
Anyagleadás: szerda 16.00 óráig Szállítás: péntek 12.00 óráig
Amennyiben a Megrendelő 16.00 óra után ad anyagot, a szállítás határideje az anyagleadási késéssel arányosan módosul.
3.) Példányszám-közlés:
A példányszám-igényt szerdán 10.00 óráig adja meg írásban a Megrendelő.
4.) A Vállalkozó a kiadványt szállítási raklapon, kötegelve (200 példány/köteg, 100-as forgatással) köteles átadni a Megrendelőnek, a Megrendelő által megadott időpontban a Xxxxxxxx, XXX. xxxxxxx, Xxxxxxx xx 00-00. xxxxx.
5.) A Vállalkozó képviselője
Xxxxxx Xxxxxxx kereskedelmi vezető Telefonszám: 00-00-000-0000
Faxszám: 00-00-000-000
A Megrendelő részéről Szállítási kapcsolattartó a nyomda felé:
Xxxxxx Xxxxxx
Telefonszám: 06-30-9535-104.
A nyomdai ügymenetben kapcsolattartó a lap részéről:
Xxxxx Xxxxxx, főszerkesztő Telefonszám: 00-00-000-0000.
6.) Vállalkozási díj és fizetési mód:
A Megrendelő a kivitelezett és átadott kiadványért az 1.) pontban megjelölt díjat fizeti a Vállalkozó által kiállított számla alapján, amelyet a Megrendelő a következő anyagot tartalmazó film leadásáig köteles kiegyenlíteni, de legkésőbb a Vállalkozó által a számla leadását követő 30 napon belül. A megadott anyagárat a Vállalkozó 2009. június 30-ig biztosítja. A szerződés időtartama alatt a vállalkozási díj nem emelhető.
7.) Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Vállalkozónak jogában áll a kiadványok szállítását felfüggeszteni. A Vállalkozó e szándékáról a Megrendelőt köteles értesíteni. A Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamatot köteles megfizetni.
8.) A Vállalkozó a hibájából meghiúsult teljesítésért két heti nettó vállalási ár 20 %-át, a teljesítési határidő túllépése esetén napi 50 000 Ft kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelyet a Megrendelő a vállalkozási díjból jogosult közvetlenül levonni.
9.) A Vállalkozó alvállalkozót foglalkoztathat, akinek tevékenységéért sajátjaként felel.
10.) Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk. idevonatkozó szabályai szerint gyakorolhatja az ebből eredő jogait.
11.) A Vállalkozási szerződés 2008. július 01. napján lép hatályba és 2009. június 30-ig, határozott időre szól. Bármelyik fél a szerződést 1 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondási idő alatt a szerződésben szereplő árak maradnak érvényben.
12.) A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak abban, hogy egyik fél sem közöl harmadik személy felé olyan jellegű információt, amely a szerződés kapcsán jutott tudomására.
13.) Felek az esetleges jogvita esetére kikötik a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
14.) Jelen szerződés 7 egyező példányban készült és az egyes példányok 3 oldalból állnak.
15.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.
Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet. Budapest, 2008. június 26.
Xxxxx Xxxxx sk. Xxxxxxx Xxxxxx sk. polgármester ügyvezető
Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft Megrendelő Vállalkozó
Ellenjegyzem: Xx. Xxxxxxxx Xxxxxx sk.
jegyző
Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat