VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt
címe: 2840 Oroszlány, Xxxxx Xxxxx u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 00-00-000000
továbbiakban: Megrendelő
és a 3701/2010. sz. „távvezeték” közbeszerzési eljárás nyertese:
a FORCE Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.
címe: 1107 Budapest, Basa u. 20.
adószám: 10568448-2-42
cégjegyzékszám: 00-00-000000
bankszámlaszáma: 10102244-05179106-00000000 továbbiakban Vállalkozó
között az alábbi feltételekkel.
1. A vállalkozás tárgya
Tömbhőközpontok szétválasztásával kapcsolatos, közvetlenül földbe fektetett, előszigetelt, 1200 nyvfm primer távhővezeték építés és hidegvíz bekötés 7 hőközponti körzetben
Kivitelezési egység | Hőközponti körzet | Feladat | |
I. | BD 99 | távhővezeték | hidegvízbekötés mélyépítési munkái |
II. | T1 | távhővezeték | hidegvízbekötés mélyépítési munkái |
III. | T4 | távhővezeték | hidegvízbekötés mélyépítési munkái |
IV. | T2 | távhővezeték | hidegvízbekötés mélyépítési munkái |
V. | IKV | távhővezeték | hidegvízbekötés mélyépítési munkái |
VI. | Gimnázium | távhővezeték | hidegvízbekötés mélyépítési munkái |
VII. | Takács I KH | távhővezeték | hidegvízbekötés mélyépítési munkái |
az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlati Dokumentáció és Vállalkozó ajánlata szerinti tartalommal.
2. A vállalkozói díj (a Vállalkozó elfogadott ajánlati ára alapján):
2.1 A nettó vállalkozói díj a teljesítés időpontjára prognosztizált fix, átalányár.
Nettó díj: | 58 890 814 | Ft |
10 % tartalékkeret: | 5 889 081 | Ft |
Nettó díj tartalékkerettel: 64 779 895 Ft | ||
ÁFA 25 % | 16 194 974 | Ft |
Bruttó vállalkozói díj: | 80 974 868 | Ft |
azaz „nyolcvanmillió-kilencszázhetvennégyezer-nyolcszázhatvannyolc” forint.
2.2 A vállalkozói díj magában foglalja
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet 3.§ (5) bekezdése szerinti
= közvetlen költséget
= fedezetet,
- a külön költségeket (fel- és levonulás, munkásellátás, ideiglenes munkák és építmények, segédszerkezetek, bontott szerelvények beszállítása, egyéb bontási anyagok elszállítása és lerakóhelyi díja, stb.),
- a prognosztizált árváltozásokat a szerződés szerinti befejezési határidőig,
- a beszabályozás, beüzemelés és a próbaüzem elvégzésének költségeit,
- a mintavételi, mérési és minősítési díjakat, a szükséges hatósági díjakat,
- a megvalósításhoz szükséges további szervezési, technológiai, átadási és egyéb szakértői díjakat, valamint minden olyan egyéb költséget, ami a technológiai szereléssel kapcsolatos.
2.3 Vállalkozó a vállalkozói díj alapját képező ajánlati árát a közbeszerzési Ajánlati Dokumentációban lévő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet 2.§ g) pontja szerinti árazatlan (tételes) költségvetési kiírás alapján készítette el.
3. Teljesítési határidők, ütemezés:
3.1. Felek a következő határidőkben állapodnak meg:
kivitelezési egység | munkakezdés | gépészeti munkák befejezése | teljes befejezés |
I. | 2010. 07. 20. | 2010. 08. 13. | 2010. 09. 27. |
II. | 2010. 06. 03. | 2010. 07. 21. | 2010. 09. 27. |
III. | 2010. 06. 15. | 2010. 07. 30. | 2010. 09. 27. |
IV. | 2010. 07. 08. | 2010. 08. 13. | 2010. 09. 27. |
V. | 2010. 06. 14. | 2010. 08. 27. | 2010. 09. 27. |
VI. | 2010. 06. 03. | 2010. 07. 14. | 2010. 09. 27. |
VII. | 2010. 07. 15. | 2010. 09. 10. | 2010. 09. 27. |
A víz-gépészeti szerelést végző vállalkozónak munkaterület biztosítás időpontja:
Vízbekötés címe | Munkaterület adás időpontja: |
BD 99 Hőközpont (Bánki D. u.) | 2010. 08. 05. |
IKV Hőközpont (Mátyás kir. u.) | 2010. 07. 15. |
Gimnázium Hőközpont, (Kossuth u.) | 2010. 07. 01. |
Xxxxxx X. Hőközpont „B” (Xxxxxx Xxxx u.) | 2010. 08. 24. |
T1 Hőközpont (Xxxxxxxx Xxxxxx u.) | 2010. 07. 01. |
T4 Hőközpont (Táncsics udvar) | 2010. 07. 08. |
T2 Hőközpont (Xxxxxxxx Xxxxxx u.) | 2010. 07. 20. |
3.2 A 3.1 határidőktől való késedelem késedelmi kötbér szankciót von maga után.
3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3.4. A teljesítés során az épületekben a használati melegvíz szolgáltatást biztosítani szükséges úgy, hogy a szolgáltatás kiesés nem haladhatja meg a 3 napot, s a kiesés egyetlen napja sem eshet hétvégére
Fentieket meghaladó melegvíz szolgáltatás kiesés minden napja ill. a hétvégi melegvíz szolgáltatás kiesés minden napja kötbérterhes.
4. Pénzügyi fedezet, számlázás, pót- és többletmunkák
4.1 Megrendelő kijelenti, hogy a beszerzés pénzügyi fedezete a KEOP-5.-4.-0/09-2009- 0004 támogatási döntés és a szükséges saját forrás alapján rendelkezésre áll.
4.2 Amennyiben a Megrendelő rajta kívül álló ok miatt kénytelen a szerződést felfüggeszteni, a megvalósult munkák és a leszállított illetve igazoltan beszerzett anyagok kifizetése mellett kártérítés mellőzésével elállhat a szerződéstől.
4.3 A kifizetés a kivitelezési egységek teljesítése alapján történik:
- A kivitelezési egység technológiai szerelése befejezése után az adott kivitelezési egység vállalkozási díja 70 %-ának megfelelő összegű részszámla nyújtható be.
- A kivitelezési egység teljes körű teljesítése esetén végszámla nyújtható be a díj 30%- ról.
- Vállalkozó a számlák benyújtására csak az ahhoz tartozó műszaki teljesítés Megrendelő által történt igazolása után jogosult.
4.4 A kifizetése feltételeként Megrendelő kéri a Vállalkozó által beszerzett és beszerelt anyagok és szerkezetek műbizonylatait és minőségi tanúsítványait is.
4.5 A végszámla elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel (beüzemeléssel, a használatbavétel összes feltételének teljesítésével), a megvalósulási és az átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása és a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása.
4.6 A Megrendelő az igazolt rész és végszámlák Megrendelőt terhelő részét (saját forrás) a beérkezéstől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A megítélt állami támogatásra eső részt szállítói finanszírozás keretében a KEOP Közreműködő Szervezete egyenlíti ki a 60 napos fizetési határidőre való tekintettel.
4.7 Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges késedelmi kötbér elszámolásának módja elsődlegesen az egyeztetett összeg beszámítása a végszámlában.
4.8 A megfelelően benyújtott számla (végszámla) elfogadása kizárja az utólagos pénzügyi követeléseket.
4.9 Többletmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ e) pontja alapján – a szerződéskötés alapját képező ajánlati dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett tétel.
Többletmunka a szerződés teljesítése során nem számolható el.
4.10 Pótmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ f) pontja alapján – a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. A munkatételre vonatkozó megrendelést a Megrendelő képviselője kezdeményezheti és hagyhatja jóvá.
4.11 A pótmunka elszámolása azonos tétel esetében a vállalkozó elfogadott ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke - részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az erőforrás szükségleti értékeket a KONTROLL normái alapján kell előirányozni és Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a vállalkozó elfogadott ajánlatában alkalmazott rezsióradíjat kell alapul venni.
A pótmunka a pótmunka tartalékkeretből kerül kifizetésre.
5. Munkaterület, munkaszervezés és ellenőrzés
5.1 Az alappontok és a nyomvonal kitűzése Vállalkozó feladata. Az alappontok megőrzéséről Vállalkozónak kell gondoskodnia.
5.2 A munkaterület elhatárolásáról, őrzéséről és védelméről Vállalkozónak kell gondoskodnia.
5.3 Vállalkozó a biztonságos munkavégzés érdekében köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az összes vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabályokat valamint a tűzvédelmi előírásokat betartani.
5.4 A Megrendelő hetente kooperációs értekezletet hív össze. Erre meghívja a Megrendelő műszaki ellenőrét, a primer vezeték építését végző vállalkozás képviselőjét, a hőközpontok szerelését végző vállalkozás képviselőjét, a hídegvízbekötések gépészeti szerelését végző ÉDV Zrt képviselőjét a munkafázisnak megfelelő alvállalkozó képviselőjét, és szükség szerint a tervezőt is.
A lefolytatásra kerülő kooperációs értekezletekről jegyzőkönyv készül.
5.5. Vállalkozó köteles a hőközpontok szerelését végző vállalkozás képviselőjével egyeztetni s címenként jegyzőkönyvben rögzíteni a vezeték beállás pontos helyét.
5.6 Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére a munkaterületre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést.
5.7 Vállalkozó köteles kivitelezési egységenként építési naplót vezetni a munkaterület átadás-átvétel időpontjától az esetleges hiánypótlás lezárásáig az 191/2009.(IX. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint. Ezen túlmenően minden olyan fontos információ bejegyzendő, amely a munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre és az elszámolásra hatással lehet.
5.8 Felek megállapodnak abban, hogy az eltakarásra kerülő munkák esetében Vállalkozó előzetes írásbeli bejelentése alapján Megrendelő képviselője (Műszaki Ellenőr) ellenőrzi az eltakarásra kerülő részek elkészültét. Eltakarni csak a Műszaki Ellenőr hozzájárulásával lehet. A Műszaki Ellenőr hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót teljes körű felelőssége alól.
5.9 Vállalkozó munkavégzését a Megrendelő képviselői bármikor ellenőrizhetik. Észrevételeiket a naplóban, ennek hiányában, jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja, a minőség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkálatait felfüggesztheti.
5.10 Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal felfüggesztheti, ha olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek dolgozóinak életére vagy egészségére.
5.11 Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. Törvény és a Környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. Törvény betartására.
5.12 A kiviteli tervektől a Vállalkozó csak a Megrendelő és a Tervező együttes engedélyével térhet el
5.13 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a dokumentációban megadottól eltérő műszaki megoldást eredményezhet.
5.14 Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége, a tervezett megoldást a Megrendelővel jóvá kell hagyatni.
5.15 Az építési területen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
5.16 Ha a munkaterületen, az érintett épületben, az építés-szerelési tevékenységgel kapcsolatos építményekben, műtárgyakban és az igénybevett szállítási útban a Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő alvállalkozók, beszállítók (akár szándékosan akár véletlenül) kárt okoznak, (beleértve az őrzési hiányosságokat is),
Vállalkozó köteles a kárt azonnal, feltétel nélkül és teljes értékben megtéríteni vagy az eredeti állapotot azonnal helyreállítani.
6. Megrendelő szolgáltatásai
A Megrendelő térítés nélkül biztosít:
- kiviteli terveket,
- tervezői művezetést (címenként egy alkalommal),
- a próbaüzemhez kezelő személyzetet és a szükséges energiát
7. Vállalkozó egyéb kötelezettségei
7.1 A bontási anyagok és veszélyes hulladék gyűjtése, szakszerű tárolása és lerakóhelyre szállítása Vállalkozó feladata.
A bontott csövet 3 m-es darabokra kell vágni, s a Megrendelő által megnevezett lerakóhelyre szállítani.
A munkavégzés során és annak befejezése után Megrendelőre nézve visszterhes bontási anyagok nem keletkezhetnek.
7.2 Vállalkozónak a munka megkezdésének időpontjára, a szerződés szerinti munka egészére, a munkavégzés teljes időtartamára, felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő biztosítását erre a munkára kiterjesztenie.
7.3 Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.
7.4 Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.
7.5 Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, Vállalkozó azonnal köteles az érintett szerveket, hatóságokat értesíteni a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett.
7.6 Amennyiben a munkavégzéshez közművek kiiktatása szükséges, Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot a szolgáltató, üzemeltető vállalatokkal a Megrendelő egyidejű értesítése mellett.
7.7 A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.
7.8 A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.
8. Minőségi kikötések, díjcsökkentés
8.1 Vállalkozó az MSZ 800 04 szabvány sorozat mértékadó előírásai szerinti I.o. minőségű illetve legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.
8.2 Amennyiben valamely szerkezet minősége nem elégíti ki a fent leírtakat, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez.
A munka csökkentett értékének megállapításánál a szerkezet teljes ellenértéke a minőségcsökkenés arányában kerül csökkentésre, illetve osztályos munka esetében II. o. minőség esetén 10 %-kal, III. o. esetén 25 %-kal csökkentendő az ellenérték.
9. Jótállás, szavatosság
9.1 A szerződésben foglalt munkákra Vállalkozó 60 hónap jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres átadás-átvétel befejezésekor kezdődik.
Ettől az időponttól kezdődik valamennyi beépített anyag, gép, berendezés, felszerelés jótállása függetlenül attól, hogy a vállalkozó azokat mikor szerezte be.
9.2. A jótállás teljes időszakára Vállalkozó a bruttó vállalkozói díj 5 %-a összegű jótállási biztosítékot nyújt. A biztosítéknyújtás formája bankgarancia
9.3 A vállalkozó megszegi jótállási kötelezettségét, ha
- tevékenysége a megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet,
- a jótállás időszakának első évében a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba, üzemzavar elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 4 órán belül nem kezdi meg
- a jótállás időszakának első évét követő jótállási időszakban a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba, üzemzavar elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 8 órán belül nem kezdi meg
9.4. Megrendelő a vállalkozó jótállási kötelezettségei megszegéséből eredő költségei és kára megtérítésére igénybe veheti a jótállási biztosítékot.
9.5 A szavatosság idő az egyes épületszerkezetek és az azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről valamint az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló szóló rendeletek hatálya alá tartozó szerkezetek és termékek esetében a rendeletben előírt idő, a rendeletben fel nem sorolt esetekben pedig a Ptk. 308.§ szerinti 3 év.
10. Kötbér
10.1 A késedelmes teljesítés késedelmi kötbér megfizetését vonja maga után.
10.2 A Vállalkozót terhelő késedelmi kötbér mértéke: 200.000 Ft/nap. A késedelem a szerződésben kivitelezési egységenként meghatározott befejezési határidőkhöz (3.1 pont) képest késedelmes tejesítés ideje és a megengedett melegvíz szolgáltatás kiesés (3.4 pont) feletti szolgáltatás kiesési napok ideje alapján kerül
felszámításra.
10.3. Az ÉDV Zrt-nek a víz-gépészeti szerelésre vonatkozó 5 munkanapos teljesítési határidő túllépése miatti Vállalkozói késedelem idejére Megrendelő nem érvényesíthet késedelmi kötbért.
11. Műszaki átadás-átvétel
11.1 A műszaki átadás időpontját Vállalkozó tűzi ki, ha a szerződés szerinti teljesítés megtörtént és a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatók. Az átadás időpontja előtt legalább 5 munkanappal előbb kell értesíteni a meghívottakat.
11.2 Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek.
11.3 A kivitelezési egységenkénti műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény – az MSZ 80004 szabványsorozat mértékadó előírásai szerint - I. minőségi osztályú elkészítése.
11.4 Az átadás-átvétel bizonylatai:
- megvalósulási terv
- geodéziai bemérés
- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
- bontási jegyzőkönyv
- nyomáspróba jegyzőkönyv
- közterület (út-park-járda) kezelő elfogadó nyilatkozata
- építési napló
11.5 A végszámla csak akkor nyújtható be, ha a Megrendelő vagy Megbízottja által elrendelt pótmunkákat, valamint esetleges hibás teljesítés miatt szükségessé váló javításokat is elvégezték, ezeket a Megrendelő vagy Megbízottja igazolta.
11.6 A teljesítés napja a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásának időpontja.
11.7 Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül a felvonulási létesítményeit köteles elszállítani és azok helyeit eredeti állapotban visszaszolgáltatni. A 3 napot meghaladó késedelem – a késedelem mértékének megfelelően – növeli a végszámla kifizetésének idejét.
A kivitelezés záró napja a munkaterület rendeltetésszerű visszaadásának napja, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek a felek.
12. Utó-felülvizsgálat
12.1 Az utó-felülvizsgálat a műszaki átadást követő egy éven belül történik. Az eljárást Megrendelő hívja össze és meghívójához mellékeli az általa összeállított hibajegyzéket.
12.2 A hibajegyzékben szereplő hiányosságok kijavítására a jótállás szabályai vonatkoznak.
13. Adatszolgáltatás
13.1 Vállalkozó köteles Támogató és Közreműködő szervezetek esetleges információ igényének eleget tenni.
13.2 Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a beruházás helyzetéről írásos jelentést készíteni, a Megrendelő által szervezett fórumokon felelős képviselővel részt venni és tájékoztatást adni.
13.3 Vállalkozó köteles a létesítmények aktiválásához szükséges adatszolgáltatást megadni.
14. Képviselet:
Megrendelő képviselője: Xxxxxxxxx Xxxx, beruházási igazgató
Cím: 2840 Oroszlány, Xxxxx Xxxxx u. 2. Tel: x00 00 000 000
Fax: x00 00 000 000
E-mail: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx
Xxxx Xxxxx, műszaki ellenőr Cím: 2890 Tata, Komáromi u. 60.
Tel: + 00 000 000 / x00 00 000 0000
Fax: ………………………………
E-mail: xxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xx
Vállalkozó képviselője: Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, felelős műszaki vezető
Cím: 1704 Budapest, Pf.: 91.
Tel.: (0)000-0000, (00)000-0000
Fax: (0)000-0000
15. Szerződésmódosítás, felmondás
15.1 A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívás, az Ajánlati Dokumentáció feltételei, illetőleg a Vállalkozó ajánlatának tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
15.2 Megrendelő felmondhatja a szerződést részben vagy egészben, jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül amennyiben Vállalkozó a teljesítés ideje alatt csődbe megy, bírósági, vagy hatósági határozat következtében elveszíti rendelkezési jogait, vagy a közbeszerzési eljárásban való részvételhez megkívánt feltételek oly mértékben módosulnak, hogy a továbbiakban nem állják meg a helyüket.
16. Alvállalkozó
16.1 Vállalkozó a teljesítésbe nem vonhat be a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékű alvállalkozót.
16.2 Megrendelő a szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozókat vonja be:
1. LOGSTOR Hungary Kft. adószám: 13482954-2-41 cégjegyzékszám: 00-00-000000
bankszámlaszám: 10103173-54725300-01000001 az alvállalkozás tárgya: utószigetelési munkák
az alvállalkozó által végzendő munka értéke: 2.450.000,- Ft
2. Mélyépítő Labor Kft. adószám: 10965948-2-42 cégjegyzékszám: 00-00-000000
bankszámlaszám: 10102237-09179305-00000000
az alvállalkozás tárgya: minőség és anyagvizsgálatok elvégzése az alvállalkozó által végzendő munka értéke: 1320.000,- Ft
16.3 A Vállalkozó alvállalkozó foglalkoztatása esetén a szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben, saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 305.§ (1) – (3) bekezdései és 306./A § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
16.4 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ (2) bekezdése szerint tájékoztatja az alvállalkozóit arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik.
17. Egyéb kikötése
17.1 Szerződő felek a szerződés teljesítés folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.
17.2 Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltető-szakértő segítségével rendezni.
17.3 A szerződés kapcsán keletkezett, és az fentiek szerint nem rendezhető viták esetében felek a Tatabányai Bíróság illetékességének vetik alá magukat.
17.4. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik félnek átadható felhasználási jogot szerez.
17.5 A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására.
17.6 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásról szóló rendelkezései az irányadók.
17.7 Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlattételi Felhívás, Ajánlati Dokumentáció, Ajánlat és mellékletei) együtt érvényes és ezek a szerződés részét képezik.
A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Oroszlány, 2010. május 25. A szerződés mellékletei:
• Költségvetési főösszesítő
• Támogató Levél másolata (KEOP-5.-4.-0/00-0000-0000 támogatási döntés)
...................................................... ..........................................................